第一篇:工程项目管理复习资料大全
1,什么是项目?
具有一定的目标;受制于有限的资源(时间,费用,质量),需要计划、实施和控制
2、项目的特征
一次性,具有明确的目标,具有特定的生命期,整体性,成果的不可挽回性
3、项目管理:是为使项目取得成功所进行的全过程、全面的策划、组织、控制、协调与监督。
4、工程项目定义:工程项目是指为达到预期的目标,投入一定的资本,在一定的约束条件下,经过决策与实施的必要程序从而形成固定资产的一次性事业。
5、比一般项目:产品固定,生产的流动性,生产的露天性,建设周期长,耐用期限长,整体功能强、协作性强。
6、是指一个工程项目由筹划立项开始,直到项目竣工投产,收回投资,达到预期目标的整个过程。
7、现代工程项目的特征:建设规模日趋庞大,组成结构日趋复杂化、多样化,技术密集性,资金密集性,商务纠纷纷繁,与环境相关性日趋密切,工程风险日趋增大
8、工程项目建设程序是指一个建设项目从策划、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后顺序和相互关系。建设程序是工程建设项目的技术经济规律的要求,也是由工程项目的特点决定的,是工程建设过程客观规律的反映,是工程项目科学决策和顺利进行的重要保证。
9、:项目建议书,可行性研究,设计工作,建设准备,建设施工,生产准备,竣工验收,交付使用。
项目建议书阶段:项目提出的必要性和依据,产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想,资源情况、建设条件、协作关系的初步分析,投资估算和资金筹措设想,项目的进度安排,经济效益和社会效益的估计。
可行性研究阶段:进行市场研究,以解决项目建设的必要性问题。进行工艺技术方案的研究,以解决项目建设的技术可能性问题。进行财务和经济分析,以解决项目建设的合理性问题。凡经可行性研究未通过的项目,不得进行下一步工作。
10、工程项目管理定义:工程项目管理是指应用项目管理的理论、观点、方法,对工程建设项目的决策和实施的全过程进行全面的管理。从项目的开始到项目的完成,通过项目策划(PP)和项目控制(PC)以达到项目的费用目标,(投资、成本目标)、质量目标和进度目标。
11、工程项目管理与企业管理,工程项目管理与企业管理同属于管理活动的范畴,但两者有明显的区别:管理对象不同,管理目标不同,运行规律不同,管理内容不同,实施的主体不同。
12、有三个最主要的方面:进度、质量、费用
13、:提出问题,规划,决策,实施,检查
14、工程建设监理定义: 监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目建设文件,有关工程建设的法律法规和工程建设监理合同,及其它建设合同,对工程项目实施的监督管理。
15、:进度控制,投资控制,质量控制,合同管理,组织协调,信息管理
16、工程项目管理的组织是指为实现工程项目的组织职能而进行的组织系统的设计、建立、运行和调整。
17、工程项目管理组织的作用:从组织与项目目标关系的角度看,项目管理组织的根本作用是保证项目目标的实现。主要体现在:
①合理的管理组织可以提高项目团队的工作效率;
②管理组织的合理确定,有利于项目目标的分解与完成;
③合理的项目组织可以优化资源配置,避免资源浪费;
④有利于项目工作的管理;
⑤有利于项目内外关系的协调。
18、组织与目标的关系:项目管理最为重要的是如何最佳地实现项目目标。项目管理的首要任务是确定一个合理的、具有实现可能性的目标和实现目标的最佳途径,即项目管理规划。项目管理规划为项目组织设定了目标和为实现目标的最佳途径。
19、管理组织结构确定的原则⑴工作整体效率原则 ⑵用户至上原则 ⑶权职一致原则 ⑷协作与分工统一的原则 ⑸跨度与层次合理的原则 ⑹具体灵活的原则
20、工程质量监督(1)核查受监工程的勘查、设计、施工单位和建筑构件厂的资质的等级和营业范围。(2)监督勘察、设计、施工单位和建筑构件厂严格执行技术标准,检查其工程(产品)质量。(3)核验工程的质量等级和建筑构件质量,参与评定本地区、本部门的优质工程。参与重大工程质量事故的处理。(4)总结质量监督工作经验,掌握工程质量状况,定期向主管部门报告。
18、组织结构由哪些形式?列出其中两个,并简述他们各自的优缺点。
组织结构有4种形式:1.直线型2.职能型3.矩阵型4.事业部型
职能型:现代企业用得比较多的是公司总经理管几个直属部门,工厂有几个分厂,还有各个职能部门,有人力资源部、财务部、生产部、技术部等等,既有直线又有职能。特点:权力集中,命令统一,信息交流多,控制严密。
适用范围:劳动密集,重复劳动的大中型企业。
矩阵型:矩阵型通常用于从事项目管理的企业。例如研发型企业、软件公司、工程企业。矩阵型就是一方面服从项目的管理,一方面服从公司各个职能部门的管理,形成一种矩阵。特点:加强了横向联系,组织的机动性加强,集权和分权相结合,专业人员潜能得到发挥,能培养各种人才。
适用范围:集权、分权优化组合,员工素质较高,技术复杂的企业。
19、主要的技术组织措施包括哪五个措施?改进施工工艺和施工技术,缩短工艺技术间歇时间;采取更先进的施工方法,以减少施工过程的数量;采用更先进的施工机械等。
20、招投标的实质:工程项目建设招投标是国际通用、比较成熟而且科学合理的工程承包商的优选方式,是按商品经济规律及价值规律来组织建设工程的经营管理制度。它通过投标招标、报价竞争,项目发包单位选择承包单位,签订合同,建立承发包关系,按双方约定的工期、质量和中标价格,按期交付产品的一种交易方式。招标投标是双方互相选择的过程,是各参建单位之间互相竞争的过程,也是合同的形成过程。
21、招标代理:可为业主提供工程招标的专业咨询服务和各类标的招标工作
1)获得业主合法授权 2)为业主编制招标文件 3)严格按程序组织评标4)做好业主与中标人签订合同的协调工作包括勘察设计、监理、施工单位的招标代理等。
22、施工组织准备工作涉及项目建设的三方,即业主单位、施工承包单位及监理单位,其准备工作的内容主要包括建立组织机构及进行项目管理规划两部分。
23、施工技术准备——技术交底:施工企业应在图纸会审的基础上,按施工技术管理程序,应在单位工程或分部、分项工程施工前逐级进行技术交底。
24、施工组织设计是指导现场施工全过程的重要技术经济文件。应在满足国家或业主对拟建工程要求的前提下,依据设计文件与图纸、现场的施工条件和编制施工组织设计的基本原则进行编制。
25、工程项目计划管理是对项目预期目标进行筹划安排等一系列活动的总称。工程项目计划管理包括对工程项目的总体目标进行规划,对工程项目实施的各项活动进行周密的安排,系统地确定项目的任务、综合进度和完成任务所需的资源等。
26、工程项目质量计划是针对工程项目实施质量管理的文件,包括以下主要内容:
(1)确定工程项目的质量目标。依据项目的重要程度和可能达到的管理水平确定工程预期达到的质量等级(如合格、优良或省、市、部优质工程等);
(2)明确工程项目从施工准备到竣工交付使用各阶段质量管理的要求,对企业在质量手册、程序文件或管理制度中没有明确的内容,如材料检验、文件和资料控制、工序控制等做出具体规定;
(3)施工全过程应形成的施工技术资料等。工程项目质量计划经批准发布后,工程项目的所有人员都必须贯彻实施,以规范各项质量活动,达到预期的质量目标。
27、建设工程进度控制是指在工程项目建设各阶段按进度计划实施过程中,经常检查实际进度是否按计划要求进行,对出现的偏差情况进行分析,采取补救措施或调整、修改原计划后再付诸实施,如此循环,直到建设工程竣工验收交付使用。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用,建设工程进度控制的总目标是建设工期。
28、工程项目投资控制的目标:1)目标的设置是很严肃的,而且要有科学的依据。
2)不可能在工程建设项目决策阶段,就设置一个科学的,一成不变的投资控制目标,只能设置一个大致的投资控制目标,随着工程项目工作的不断深入,投资控制目标一步步清晰、准确,如初步设计概算、施工图预算、承包合同价等。
3)投资控制目标的设置应随着工程建设工作的不断深入而分阶段设置。
4)投资控制目标既要有先进性又要有实现的可能性。
29、设计概算施工图预算的编制方法①工料单价法;②综合单价法。
30、设计概算分为单位工程概算、单项工程综合概算、工程项目总概算三级。
31、施工阶段进行投资控制的基本原理是把计划投资额作为投资控制的目标值,在工程施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较,通过比较发现并找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差,分析产生偏差的原因,并采取有效措施加以控制,以保证投资控制目标的实现。
32、工程项目质量特点:1.影响工程项目质量因素多2.工程项目质量变异大 3.工程项目质量波动大4.工程项目质量具有隐蔽性5.工程项目质量的终检具有局限性
33、事故处理的主要任务(1)创造正常施工条件(2)确保建筑物安全(3)满足使用要求
(4)保证建筑物具有一定的耐久性(5)防止事故恶化,减小损失(6)有利于工程交工验收
34、质量事故处理的特点:复杂性、危险性、连锁性、选择性、技术难度大、高度的责任性
35、工程项目合同类型
1)按工程建设阶段分类:勘查、设计、施工。
2)按承发包方式分类:总承包合同、单位工程施工承包合同、BOT合同等。
3)按承包工程计价方式分类:总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
36、工程施工合同是发包人与承包人(施工人)为完成特定的工程建设项目的建造任务确立(变更、终止)双方之间权利义务关系的协议,属于工作性合同。
37、索赔应遵循的基本原则(1)客观性原则(2)合法性原则(3)合理性原则
38、建筑安全生产管理是指建筑行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及有关单位对建筑生产过程中的安全工作,进行计划、组织、指挥、控制、监督等一系列的管理活动。其目的在于保证建筑工程安全和建筑职业的人身安全。
施工安全管理的内容包括安全生产责任制、安全生产教育、安全生产检查、工伤事故报告处理、施工现场安全生产保证体系等措施。“安全第一,预防为主”是我国安全生产的方针。
39、安全生产责任制是最基本制度的形式,明确规定各级领导和各类人员在生产活动中应负的安全职责,是的一项安全制度。它是根据“管生产必管安全”的原则,以企业岗位责任制的一个重要组成部分。它综合各种安全生产管理、安全操作制度,对企业各级领导、各职能部门、有关工程技术人员和生产工人在生产中应负的安全责任作出明确的规定。
40、安全检查:施工现场应建立各级安全检查制度,工程项目部在施工过程中应组织定期和不定期的安全检查。主要是查思想、查制度、查教育培训、查机械设备、查安全设施、查操作行为、查劳保用品的作用、查伤亡事故处理等。
41、风险的特性:客观性,不确定性,不利性,可变性,相对性,对称性
42、风险的三要素:风险要素的存在性,风险事件发生的不确定性,风险后果的不确定性。
43、风险管理是对在组织的公众利益、人员安全、环境因素、法律方面的目标完成过程中遇到的风险进行管理,是一个系统的管理过程。风险管理包括为提供有效的损失预防方案而进行的规划、组织、领导、协调及控制活动,目的就是将风险引起的对组织资源、收益及现金流出的不利影响最小化。
44、风险识别是指风险管理人员在收集资料和调查研究之后,运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的各种风险进行系统归类和全面识别。
45、风险应对计划内容:回避风险计划,转移风险计划,损失控制计划,自留风险计划
46、国际工程承包的特点:相对于国内工程承包,国际工程承包具有独特的特点:
1、竞争激烈。
2、工程项目的投资比较大,任务重。
3、投标报价要按各国的招标文件、国际的通用条款、规范标准、市场价格、利润等多项资料来实行估价预算。
4、可变因素多,风险性大。
5、以法律为合同的保证。
47、过程管理的基本原理:PDCA。
P——计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定;
D——执行。执行就是具体运作,实现计划中的内容;
C——检查。就是要总结执行计划的结果,分清哪些对了,哪些错了,明确效果,找出问题; A——行动(或处理)。对总结检查的结果进行处理,成功的经验加以肯定,并予以标准化,或制定作业指导书,便于以后工作时遵循;对于失败的教训也要总结,以免重现。对于没有解决的问题,应提给下一个PDCA循环中去解决。
48、目标管理主要由目标制定、目标实施和目标成果评价三个阶段组成49、系统工程思想在工程项目管理中的运用体现在:全方位的管理,工程项目周期内的所有工作,系统的观念、理论和方法
50、现代工程项目管理是建立在现代管理学理论、方法和现代科学技术基础上的,它吸收并使用了各种最新成果。具体体现在:
1、管理学相关理论:管理学原理、质量管理、组织行为学、人力资源、资源管理、风险管理、战略决策、企业文化等;
2、现代管理方法:预测技术、决策技术、数学分析方法、数理统计方法、模糊数学、线性规划、网络技术、图论、排队论等;
3、现代技术理论:信息论、系统工程、控制论、运筹学及计算机技术等。
第二篇:建筑工程项目管理复习资料
1.什么是建设工程项目?
答:建设工程项目是指需要一定量的投资,经过前期策划、设计、施工等一系列程序,在一
定的资源约束条件下,以形成固定资产为确定目标的一次性任务。
2、阐述建设工程项目管理的含义。
答:在一定约束条件下,以建筑工程项目为对象,以最优实现建筑工程项目目标为目的,以
建筑工程项目经理负责制为基础,以建筑工程承包合同为纽带,对建筑工程项目进行高效率的计划、组织、协调、控制和监督的系统管理活动。
3、建设工程项目管理的任务是什么?
答:策划管理、组织管理、范围管理、投资管理、进度管理、质量管理、风险管理、信息管理、安全管理。
4、建设工程项目组织的定义是什么?它有哪些特点?
答:建设工程项目组织的定义是指为完成特定的建设工程项目而建立起来的,从事建设工程
项目具体工作的组织。
特点:一次性;组织类型多,结构复杂;变化大;项目组织与企业组织之间关系复杂。
5、什么是项目结构分解?
答:项目结构分解是指通过系统的方法将总目标和总任务所定义的项目分解开来,得到不同
层次的项目单元。
6、建设工程项目组织协调分哪几个层次的协调?
答:项目组织内部关系的协调;项目组织近外层关系的协调;项目组织远外层关系的协调。
7、建设项目前期策划的定义是什么?
答:是指在项目建设前期,通过调查和收集资料,在充分占有信息的基础上,针对建设项目的决策和实施,或决策和实施中的某个问题,进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分
析和论证,确定建设项目各个阶段工作的正确方向和明确目的。
8、建设项目前期策划的目的和内容是什么?
答:目的是为项目建设的决策和实施增值。
内容:(1)有利于人类生活和工作的环境保护;
(2)有利于建筑环境的改善;
(3)有利于人类文明的进步;
(4)有利于项目的使用功能和建设质量的提高;
(5)有利于合理地平衡建设项目的建设成本和运营成本;
(6)有利于提高建设项目的社会效益和经济效益;
(7)有利于建设项目各项预定目标的实现。
9、建设项目社会评价的主要内容有哪些?
答:(1)社会影响分析;
(2)互适性分析;
(3)社会风险分析;
10、建设工程项目勘察的概念是什么?
答:建设工程项目勘察是指根据工程建设目标,通过对地形、地质、水文等要素进行测量、测绘、测试、勘探以及综合分析评定,以查明建设场地和有关范围内的地质地理环境特征和岩土工程条件,提供建设所需要的勘察成果及其相关内容的活动。
11、建设工程项目设计的概念是什么?
答:建设工程项目设计是指根据工程项目的具体要求,按照国家有关政策、规范及标准,对工程项目所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析与论证,编制工程设计文件的活动。
12、简述建设工程项目设计管理的流程。
答:(1)设计委托:立项批复、设计任务委托,合同签订;
(2)设计实施与审查:初步设计的实施与审查、技术设计的实施与审查、施工图设计的实施与审查、施工图设计文件;
(3)设计文件利用。
13、建筑市场交易主体有哪些?
答:业主、承包商、工程咨询服务机构
14、建设工程施工招投标的原则是什么?
答:公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用的原则
15、简述常见的投标技巧。
答:(1)开标前的投标技巧:不平衡报价、计日工的报价、多方案报价、突然袭击法;
(2)开标后的投标技巧:降低投标价格、补充投标优惠条件。
16、施工索赔有哪些分类?
答:(1)按索赔事件所处合同状态分类:正常施工索赔、工程停和缓建索赔、解除合同索赔;
(2)按索赔依据的范围分类:合同内索赔、合同外索赔、道义索赔;
(3)按索赔的主体的分类:承包商与业主间的索赔、业主与承包商的索赔、承包商与分
包商间的索赔;
(4)按照索赔的目的分类:工期索赔、费用索赔;
(5)按照索赔的处理方式分类:单项索赔、综合索赔。
17、简述施工索赔程序。
答:(1)承包商提出索赔要求;
(2)工程师审核索赔报告;
(3)确定合理的补偿额;
(4)发包人审查索赔处理;
(5)承包人是否接受索赔结果。
18、试述施工单位施工准备工作的内容。
答:调查研究;技术准备;物资准备;劳动组织准备;施工现场准备;施工的场外准备;资金准备。
19、试述施工组织设计的主要内容。
答:工程概况;施工方案;施工进度计划;施工现场平面图;施工技术组织措施。
20、常见的施工索赔的内容有哪些?
答:(1)不利的自然条件与人为障碍引起的索赔:
(2)工程变更引起的索赔;
(3)工程延期及其费用索赔;
(4)加速施工引起的费用索赔;
(5)业主不正当地终止工程而引起的索赔。
21、试述施工索赔的处理程序。
答:(1)提出索赔要求,报送索赔资料;
(2)监理工程师裁决;
(3)会议协商解决;
(4)邀请中间人调解;
(5)提交仲裁机关公断。
22、施工阶段质量控制内容。
答:(1)施工准备阶段的质量控制;
(2)施工工程中的质量控制;
(3)工程变更监控;
(4)施工过程中的检查验收;
(5)处理已发生的质量问题和质量事故;
(6)下达停工指令控制施工质量;
(7)施工过程中所形成的产品的质量控制。
23、施工阶段进度控制措施。
答:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施、信息管理措施。
22、信息管理的概念
答:信息管理是指对信息的收集、加工整理、存储、传递与应用等一系列工作的总称。
23、何为建设工程项目风险管理?风险管理的目标、重点是什么?
答:建设工程项目风险管理是指建设工程项目管理组织通过对风险的识别、评估分析、应对和监控,以最小代价,在最大程度上实现项目目标的科学方法。
风险管理的目标是用最小的代价实现工程建设目标。
风险管理重点是对风险的识别、评估分析、应对和监控。
24、风险识别的特点和原则是什么?
答:(1)风险识别的特点:个别性、主观性、复杂性、不确定性;
(2)风险识别的原则:由粗及细,又细及粗;严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性;先怀疑,后排除;排除与确认并重;必要时,可做实验论证。
25、建设工程项目风险应对措施有哪些?各有何不同?
答:建设工程项目风险应对措施有:风险回避、风险转移、风险缓解、风险分散、风险自留、风险后备措施、风险利用;
风险回避就是通过变更建设工程项目计划,消除风险或风险产生的条件;
风险转移是设法将某风险的结果连同应对风险的权利和责任转移给他人;
风险缓解是将建设工程项目风险的发生概率或后果降低到某一可以接受的程度。风险分散是将风险在项目各参与方之间进行合理分配;
风险自留是将风险留给自己承担
风险后备措施是指当建设工程项目实际进展情况与计划有偏差从而产生风险时应对措施。
风险利用就是促进投机风险向有利的方向发展。
26、简述建设工程项目投资计划的主要内容。
答:投资估算;初步设计概算;修正初步设计概算;施工图预算;合同价;工程结算;竣工决算。
27、简述建设工程项目投资控制的含义及原则。
答:建设工程项目投资控制是指以建设项目为对象,为在投资计划值内实现项目,而对工程建设活动中的投资所进行的规划、控制和管理。
原则:(1)必须分阶段设置明确的投资控制目标;
(2)投资控制贯穿于以设计阶段为重点的建设过程;
(3)采取主动控制,能动地影响投资决策;
(4)技术与经济相结合是控制项目投资的有效手段;
(5)遵循“最适”原则控制项目投资。
28、简述施工成本管理的措施。
答:组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。
案例题
1、甲建筑设计事务所承揽了某校办公楼的勘察设计任务,随后又承揽到另一项投资更大的住宅小区整体设计,于是将全部办公楼的设计中途私下委托给相熟的业务关系单位乙建筑设计事务所。乙事务所完成全部施工设计图时已临近办公楼预定的开工日期,某校立即开始进行施工单位的招标,保证了按期施工。试对本案例进行分析。
问题:该项工程勘察设计中存在哪些问题?
答:(1)甲事务所将勘察设计任务擅自转包不妥当。工程勘察设计可将整个工程建设勘察设计发包给一家勘察设计单位,也可分别发包给几个勘察设、计单位。还可以经发包方书面同意,可将除建设工程主体部分外的其它部分的勘察、设计分包给具有相应资质等级的其它勘察、设计单位。但是,工程建设勘察设计单位不得将承包的建设工程勘察设计进行转包;
(2)建设单位为进行施工图审查即将改图用于施工的行为不妥当。《建设工程施工图设计文件审查暂行办法》规定,凡属建筑工程设计等级分级标准的各类新建、改建、扩建的建设工程项目均须进行施工图审查。
2、某施工单位参与某项目投标,购买了项目招标文件,该企业现阶段无其他在建工程,且该类型项目该施工企业以往完成得较多,故最终施工单位采用低报价策略投标并中标。中标后,该施工单位与建设单位签订了固定总价施工合同,合同工期为8个月,在施工单位进场施工后,建设单位因资金紧张,工程款无法如期支付,要求施工单位暂停施工一个月,施工单位未表示异议,同时也未在事后要求工期补偿。在工程验收时,业主发现工程存在质量问题,要求施工单位返工,返工后经验收合格。结算时,业主认为施工单位未按合同约定按期交付工程,要求赔付逾期违约金,施工单位认为因业主资金紧张,工程暂停施工一月,后为抢工期,加快施工进度才出现质量问题,因此责任不在施工单位。
案例分析:
(1)由于该企业现阶段无施工任务在手,人员设备闲置,若能中标则可以保证维持日常开支,故企业适宜采用低报价策略投标。
(2)固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件,故采用固定价格合同是合适的。
(2)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定,建设工程合同应当采取书面形式,合同变更也应当采取书面形式。若在应急情况下,可采取口头形式,但事后应予以书面形式确认。否则,在合同双方对合同变更内容有争议时,往往因口头形式协议很难举证,而不得不以书面协议约定的内容为准。在本案例中甲方要求临时停工,乙方也答应了,是甲、乙双方的口头协议,且事后并未以书面的形式确认,所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生争议时,只能以原书面合同规定为准。
在施工期间,甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月。此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔,丧失了索赔权,但是根据《民法通则》的规定,在民事权利的诉讼时效期内,仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款,应对停工承担责任,故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工,造成逾期交付,责任在乙方,故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金,因质量问题引起的返工费用由乙方承担。
3、某省重点工程项目计划于2010年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般施工队伍难以胜任,业主自行决定采取邀请招标的方式,并于2010年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E共5家施工承包企业发出了投标邀请书,该5家企业均接受了邀请,并于规定时间,9月20-9月22日购买了招标文件。招标文件中规定,10月18日下午4时为投标截止时间,11月10日发出中标通知书。
在投标截止时间之前,A、B、C、D、E这4家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下午5时才送达,原因是中途堵车。10月21日下午由当地投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人、公证处1人、招标人代表1人、技术经济方面专家4人.评标时发现7企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。评标委员会于10月28日提出了书面评标报告。B、A企业分列综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。
问题:该项工程招标存在哪些方面的问题?
案例分析:
该项目招标存在以下问题。
(1)业主自行决定采取邀请招标方式的做法不妥当。根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目,要求经过省、自治区、直辖市人民政府批准,方可进行邀请招标。因此,本案例业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
(2)C企业和E企业的投标文件无效,根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此该投标文件应被拒收。
根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章,则属于重大偏差。在本案例中E业投标文件没有法定代表人签字,项目经理也未获得委托人授权书,无权代表本企业投标签字,尽管有单位公章,仍属存在重大偏差,应作为废标处理。
(3)开标工作存在不妥之处。主要体现在以下几个方面。
1)不妥之处:10月21日下午开标。
理由:根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间公开进行,本案招标文件规定投标截止时间为10月18日下午4时,但迟至10月21日下午才开标,为不妥之处。
2)不妥之处:当地招投标监督管理办公室主持开标。
理由:根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,开标应当由招标人主持,在本案例中由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持,为不妥之处。
(4)评标委员会成员组成的不妥。根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家计委,原建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。
一般而言,公证处人员不熟悉工程项目的相关业务,当地投标监督管理办公室属于行政监督部门,显然招标投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《中华人民共和国招标投标法》还规定评标委员会技术、经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案例技术%经济等方面的专家比例为4/7,低于规定的比例要求。
(5)招标人确定A企业为中标人违规,根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此,中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。在本案例中1企业综合评分是第一名应当中标,以B企业投标报价高于A企业为由,让A企业中标是违规的。
(6)合同签订的日期违规。根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,本案例于11月10日发出中标通知书,迟至12月12日才签订书面合同,两者的时间间隔已超过30天,违反了《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。
4、P234引例„„
5、P301引例„„
第三篇:工程项目管理期末复习资料
1、简述建设工程合同的内容及类型。
内容:(1)词语含义及合同文件,(2)总承包的内容,(3)双方当事人的权力义务,(4)合同履行期限(5)合同价款(6)工程质量与验收,(7)合同的变更,(8)风险、责任和保险,(9)工程保修,10)对设计、分包人的规定,(11)索赔和争议的处理,(12)违约责任。类型:按照建设阶段所完成的承包内容划分为:建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同;按照承发包方式分为建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同;按照承包工程计价方式分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。5.5简述施工进度计划的比较方法。
1、横道图比较法 ;
2、S形曲线比较法;
3、“香蕉”形曲线比较法;
4、前锋线比较法;
5、列表比较法。
2、如何签订一份有效的建设工程合同?
答:建设工程合同涉及面广、内容复杂、建设周期长、标的金额大,《合同法》规定建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同订立的一般程序是要约、承诺。不需要通过招标方式订立的工程合同,合同文件通常是一份合同协议书,最多在正式的合同或协议书后付一些附件,并说明附件与合同或协议书具有同等的效力。通过招标方式订立的工程合同,不单单是一份协议书,通常由以下文件共同组成:本合同协议书;中标通知书;投标书及其附件;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;图纸;工程量清单;工程报价或预算书。当上述文件前后矛盾或表达不一致时,以在前的文件为准。一般合同应当具备如下条款:当事人的名称或姓名和住所;标的;数量;价款或酬金;履行期限、地点和方式;违约责任;解决争议的方法。工程合同应当具备的主要条款如下:(1)承包范围,(2)工期,(3)中间交工工程的开工和竣工时间,(4)工程质量等级,(5)合同价款,(6)施工图纸的交付时间,(7)材料和设备供应责任,(8)价款和结算,(9)竣工验收,(10)质量保修范围和期限,(11)其他条款。
5.6工程项目进度偏差的原因有哪些?如何调整? 原因:
1、工期及相关计划的失误;
2、工程条件的变化;
3、管理过程中的失误;
4、其他原因。调整措施:
1、增加资源投入;
2、改变某些工作间的逻辑关系;
3、资源供应的调整;
4、增减工作范围;
5、提高劳动生产率;
6、将部分任务转移;
7、将一些工作包合并。
6.3施工质量检验的主要方式有哪些?
1、自我检验;
2、相互检验;
3、专业检验;
4、交接检验。
6.7试述施工质量事故的处理程序
1、事故报告;
2、现场保护 ;
3、事故调查;
4、事故处理;
5、恢复施工。8.2简述工程项目成本管理的内容
(1)材料费的控制;(2)人工费的控制;(3)机械费的控制;(4)管理费的控制。
二、如何理解和认识风险的性质及其影响?
1、风险的客观性。表现在它的存在是不以人的意志为转移。
2、风险的不确定性。指风险的发生是不确定的。
3、风险的不利性。风险一旦发生,就会使风险主题产生挫折、损失、甚至失败。
4、风险的可变性。指风险在一定的条件下可以转化。
5、风险的相对性。风险的相对性是针对风险的主题而言,即使在相同的风险情况下,不同的风险主题对风险的承受能力也是不同的。
6、风险同利益的对称性。指对风险主体来说风险和利益必然同时存在,风险是利益的代价,利益是风险的报酬。
8.2、风险控制的对策有那些?
1、回避风险;
2、转移风险;
3、损失控制;
4、自留风险;
5、分散风险。
8.6工程项目成本分析的方法有哪些?
成本分析的基本方法:
1、比较法;
2、因素分析法;
3、差额计算法;
4、比率法。
第四篇:园林工程项目管理复习资料
第一章园林建设工程项目管理概述
1、园林工程施工管理就是根据园林工程的现场情况,结合园林工程的设计要求,以先进的、科学的施工方法与组织手段将人力和物力、时间和空间、技术和经济、计划和组织等诸多因素合理优化配置,从而保证施工任务依质量要求按时完成。
2、园林工程项目系统的组成(1)园林工程建设总项目
(2)单项园林工程
(3)单位园林工程
(4)分部园林工程
(5)分项园林工程
3、园林工程施工项目的建设程序
(1)准备阶段:a勘察场地b项目建议书c可行性研究报告d项目立项
(2)设计阶段:a初步设计b施工图设计c技术设计
(3)施工阶段:a施工准备b施工
(4)验收阶段:a竣工验收b养护管理
第二章园林工程的招标与投标
1、工程承包
在工程项目建设市场中,作为供应者的企业(即承包人),对作为需求者的建设单位(即发包人)作出承诺,负责按对方的要求完成某一建设工程的全部或部分工作,并按商定的价格取得报酬。
2、工程招投标
是由唯一的买主(卖主)设定标底,招请若干个卖主(买主)通过秘密报价进行竞争,从中选择优胜者与之达成交易协议,随后按协议实现标底。
3、招标方式
(1)公开招标
招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标,然后以一定的形式公开竞争,达到招标目的的全过程。
特点:给一切有法人资格的承包商以平等机会参加投标,选择范围大;有利竞争,打破垄断;提高工程质量;缩短工期和降低造价。但招标工作量大,费用支出较多。
(2)邀请招标
招标人以投标邀请书的方式邀请三个以上特定的法人或其他组织投标。
特点:节约招标费用,缩短招标时间,缺点:激烈的竞争程度较低,提高中标的合同价。
4、标底:招标工程的预期价格。
第三章园林工程合同管理
1、园林建设工程施工合同
概念:发包人与承包人之间为完成商定的园林建设工程施工项目,确定双方权利和义务的协议。
作用:是建设工程质量控制、进度控制、安全控制、投资控制的主要依据。
2、合同签订程序
(1)要约:合同当事人一方向另一方提出订立合同的要求,并列出合同的条款,以及限定其在一定期限内作出承诺的意思表示。
(2)承诺:当事人一方对另一方提出的要约,在要约有效期内,作出完全同意要约条款的意思表示。
第四章园林工程施工组织管理
1、施工组织设计的含义
狭义——指导施工准备和施工全过程的全面的技术经济文件。
广义——指导施工项目全过程中各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。
2、标前设计和标后设计的区别
(1)作用的区别
投标施工组织设计的作用是投标,若中标,它又是施工企业进行合同谈判,提出要约和进行承诺的根据和理由,还是总承包单位进行分包招标的重要依据。
施工用施工组织设计是直接指导具体施工的,是施工单位实现既定的质量目标、进度目标、效益目标的“特别规范”。
(2)编制条件的区别
投标施工组织设计是在投标前短暂期限(有时只有3~5天)内编制,依据是建设方的招标文件,一般不具备严格、周密、确切的施工条件,甚至工程设计图纸仅有方案(初步)设计图纸。
施工用施工组织设计是在合同签订后、开工前编制,施工条件全部或大部分已经落实肯定。
(3)内容的区别
施工用施工组织设计通常把重点放在组织施工的合理性和技术的可行性上,较投标施工组织设计详细、全面。
而投标施工组织设计除此之外还要涉及投标单位资质条件,协调多方经济关系,以及提供必要的技术证据和信誉、资质证书、多方案设计等内容。
(4)灵活性的区别
投标施工组织设计后不能修改,其优劣直接影响中标与否,施工用施工组织设计则可根据客观条件的变化来修改、优化、补充。
投标企业中标后,投标施工组织设计则可修改为施工用施工组织设计,两者的关系可描述为投标施工组织设计是施工用施工组织设计的基础和依据,反之是深化与拓展。
3、施工进度计划
单项(位)工程施工进度计划是根据施工部署和施工方案,合理确定各分部分项工程的工期及他们之间的施工顺序和搭接关系的计划。
4、施工现场平面布置图
是用以指导工程现场施工的平面图,它主要解决施工现场的合理工作问题。
5、施工现场平面布置图编制的主要内容有:工程临时范围和相邻的部位;临时性建筑的位置、范围;各种已有的确定建筑物和地下管道;施工道路、进出口位置;测量基线、监测监控点;材料、设备和机具堆放场地、机械安置点;供水供电线路、加压泵房和临时排水设备;一切安全和消防设施的位置等。
6、园林工程施工组织方式
(1)依次施工:一个项目分成若干对象,每个对象分成若干过程,按施工工艺完成某个对象的每个施工过程后,再完成另一对象,直至完成所有对象。
(2)平行施工:组织几个劳动组织相同的队伍,在同一时间、不同空间,按施工工艺完成各施工对象。
(3)流水施工:一个项目分成若干对象,每个对象分成若干过程,按过程成立相应专业队伍进行流水施工。
7、横道图法
横道条形图是1917年由亨利·甘特开发的,其内在思想简单,基本是一条线条图,横轴表示时间,纵轴表示活动(项目),线条表示在整个期间上计划和实际的活动完成情况。
横道条形图进度计划是以时间参数为依据的,图右边的横向线段代表各工作或工序的起止时间与先后顺序,表明彼此之间的搭接关系。
优点:a、比较容易编制,简单、明了、直观、易懂。b、结合时间坐标能够清楚了解各项工作的起止时间、作业持续时间、工程进度、总工期。c、流水情况表示的清楚。
缺点:a、方法比较直观简单,但是只能表明已有的静态状况,不能反映出各项工作时间错综复杂、相互联系、相互制约的生产和协调关系。b、不能反映出主要工作、生产联系的关键性和工程的关键与全貌。
8、影响施工项目质量的五大因素分别为人、材料、机械设备、采用的施工方法和生产劳动管理环境。
第五章园林工程施工管理
1、施工管理是园林工程施工单位进行企业管理的重要内容,它是指从承接施工任务开始一直到工程竣工验收、交付使用的全过程中,对施工任务和施工现场所进行的全事务性内容的监控管理工作。
2、工程施工管理的主要内容
(1)工程管理,对整个工程的全面组织管理,包括前期工程及施工过程的管理,其关键是施工速度。
(2)质量管理,根据质量标准对全过程进行质量检查监督,采用质量管理图及评价因子进行施工管理;对施工中所供应的物资材料要检查验收,搞好材料保管工作,确保质量。
(3)安全管理,建立相应的安全管理组织,拟定安全管理规范,落实安全生产的具体措施,监督施工过程的各个环节,杜绝劳动伤害。
(4)成本管理,施工管理的目的就是要以最低投入,获得最好最大的经济收入。
(5)劳务管理,制定生产责任制,确定先进合理的劳动定额,保障职工利益,明确施工责任。
3、施工任务单:园林施工单位按季度施工计划,给施工单位或施工队所属班组下达施工任务的一种管理形式。
4、技术管理:指对企业全部生产技术工作的计划、组织、指挥、协调和监督,是对各项技术活动的技术要素进行科学管理的总和。
第六章园林建设工程的施工监理
1、工程建设监理:是指监理单位受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,对工程建设实施的监督管理——《工程建设监理规定》。
2、园林工程建设监理的特点
(1)监督管理活动:针对工程项目建设
(2)行为主体:具有工程监理资质的监理单位
(3)园林工程建设监理:需要业主的委托和授权
(4)园林工程建设监理是有明确依据的工程建设行为
(5)现阶段园林工程建设监理主要发生在项目建设的实施阶段
(6)工程建设监理是微观性质的监督管理活动
3、监理单位与政府工程质量监督站的区别
(1)性质上不同
工程质量监督站(质监站):代表政府;强制性的;具有工程质量的认证权。
监理单位:业主的委托与授权;服务性的;不具备工程质量的认证权。
(2)工作的区域范围不同
工程质量监理站(质监站):所辖行政区域内。
监理单位:越出所在行政区域到国际上承揽业主委托的建设监理业务。
(3)工作的广度和深度不同
工程质量监督站进行工程质量的抽查和等级的认定,只把质量关,工作是阶段性的。而后者的工作是全程而又深入具体的、不间断的跟踪检查、控制。
(4)工作依据和控制手段不同
工程质量监督站:行政手段,工程质量不合格,则令其返工、警告、通报、罚款、降级等。
监理单位:合同约束的经济手段,工程质量不合格亦可令其返工、停工,否则拒绝签字认可质量或不支付工程款。
(5)与业主的关系不同
业主与监理单位之间是平等的,是一种协作关系,是授权与被授权关系同时也是一种经济合同关系,是可以选择的。而质量监测单位与业主关系是一种行政管理关系,具有管理与被管理的关系。是不能选择的。
(6)与承建商的关系不同
监理单位与承建商之间是平等的、监理与被监理的关系,但不属管理关系。而质量监测站与承建商的关系是政府管理部门与施工企业之间的管理与被管理的关系。
4、园林工程建设监理的内容
(1)准备阶段:投资决策咨询;项目建议书;进行建设项目的科学性研究;项目评估.(2)实施准备阶段:设计方案;选择实施单位;招投标活动;施工设计图审查
(3)施工阶段:编写开工报告;审查施工方案和组织设计;审查材料、设备清单及所列的规格和质量;督促、检查承建单位严格执行工程承包合同和工程技术标准、规范;调节建设单位与施工单位争议;主持协商工程变更;检查施工技术措施、安全防护措施、工程进度和质量,签署工程付款凭证;
(4)竣工验收阶段:督促整理合同文件和技术档案资料;组织工程竣工验收报告;检查工程决算。
(5)保修维护阶段:负责检查工程质量状况,签订质量责任,督促和监督保修工作。
第七章园林工程竣工验收与养护期管理
1、园林工程竣工验收
(1)概念:当园林工程按设计要求完成全部施工任务并可供开放使用时,施工单位就要向建设单位办理移交手续的这种接交工作。
(2)作用:促进建设项目尽快投入使用、发挥投资效益;对建设与承建双方全面总结建设过程和经验或教训
2、园林工程竣工图资料管理规定
(1)按图施工没有变动的,则由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。
(2)在施工中,有一般性设计变更,能够在原施工图上加以修改补充作为竣工图的,可以不重新绘制,由施工方负责在原图上注明修改部分,并附以设计变更通知单和施工说明,加盖“竣工图”标志后作为竣工图。
(3)在工艺、平面布置、项目及其他有重大改变,不宜在原施工图上修改补充者,应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成,由设计单位负责重新绘制;由施工原因造成的,由施工单位负责重新绘制;由其他原因造成的,由建设单位自行绘制或委托设计单位绘图,施工单位负责在新图上加盖“竣工图”标志附以有关记录和说明,作为竣工图。
(4)竣工图是否与实际请款相符。
(5)竣工图面是否整洁。字迹是否清楚,是否用圆珠笔或其他易于褪色的墨水绘制,若不整洁,字迹不清,使用圆珠笔绘制等,施工单位必须按要求重新绘制。
第五篇:《工程项目招投标与合同管理》复习资料
名词解释
1.民法:是调整平等主体的公民之间,法人之间以及公民与法人只的财产关系和法律关系的法律规范的总称。
2.法人:是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享受民事权利和承担民事义务的组织。
3.联营:是指两个或两个以上的企业之间,在平等自愿的基础上,为实现一定经济目的而实行联合的一种法律形式。
4.代理:是指代理人以被代理人的名义,在代理权限内实施民事法律行为,所产生的权利义务直接归属被代理人。
5.民事法律行为:是民事主体设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。6.民事权利:指民事法律关系的主体依据法律规定,在国家强制力保护下,为一定行为或者要求他人为一定行为或不为一定行为的权利。
7.民事责任:指对不履行民事义务产生的后果所应承担的责任。
8.诉讼时效:是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权益的权利的法律制度。
9.合同:泛指一切确立权利义务关系的协议。
10.合同的订立:是指合同当事人依法就合同内容经过协商,达成协议的法律行为。11.要约:是希望和他人订立合同的意思表示。12.承诺:是指受要约人同意要约的意思表示。
13.无效合同:指虽经当事人协商订立,但因其不具备合同生效的条件,不能产生法律约束力的合同。
14.合同的履行:指合同生效后,当事人双方按照合同约定的标的、数量、质量、价款、履行期限、旅行地点和履行方式等,完成各自应承担的全部义务的行为。
15.合同的变更:指合同依法成立后,在尚未履行或丧为完全履行时,当事人双方依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。
16.合同的转让:指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人,由第三人接受权利和承担义务的法律责任。
17.合同的终止:又称合同的消灭,是指当事人之间的合同关系,由于某种原因而不复存在。
18.违约:是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。19.违约责任:指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。
20.合同管理:指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关有关主管部门,依法对合同的订立,履行等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法合同的行为。
21.合同争议:是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。
22.建筑工程监理:指具有法人和监理资质的监理企业,接受业主的委托,依据国家的有关法律法规、技术规范、标准、合同文件、代表业主对承包商的施工行为实施监督的一种专业化服务活动。
23.建筑工程质量:指国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中对工程的安全、适用、经济美观等特性的综合要求。
24.建筑安全生产管理:指建设行政部门、建筑安全管理机构、建筑施工企业及有关单位对建筑过程中的安全工作,进行计划,组织、指挥、控制、监督等一系列的管理活动。
25.仲裁:是争议发生前或后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法。
26.工程保险:按全部承包价投保,中国人民保险公司按工程造价2%~4%的保险费率计取保险费。
27.建设工程市场:是以工程承发包交易活动为主要内容的市场,一般称作建设市场或建筑市场。
28.工程项目招标:指招标人(又称业主)对自愿参加某一特定工程项目的投标人(承包商)进行审查、评比、选定的过程。
29.投标须知:是招标文件中很重要的一部分内容,投标者在投标时必须仔细阅读和理解,按须知中的要求进行投标,其内容包括:总则、招标文件、投标报价说明、投标文件的编制、投标文件递交、开标、评标、授予合同等八项内容。
30.投标有效期:一般指从投标截止日起算至公布中标的一段时间。
31.标底:是由招标单位或委托建设行政主管部门批准的具有编制标底资格和能力的中介代理机构,根据国家(或地方)公布的统一工程项目划分,统一的计量单位,统一的计算规则以及施工图纸、招标文件,并参照国家规定的技术标准,经济定额所编制的工程价格。
32.招标代理:招标代理单位受招标单位的 委托,按照委托代理合同,依法组织招标活动,并按合同约定取得酬金。
33.合理预算成本:即按照国家有关成本核算的 规定计算的成本。
34.联合承包:对于那些工程规模巨大或技术复杂以及承包市场竞争激烈,而由一家公司承包有困难的项目,可以由几家工程公司联合起来承包,以发挥各公司的特长和优势,降低报价,提高工程质量,缩短工期,赢得竞争能力。
35.资格预审:指购买招标文件之前,招标人对投标人的建筑资质登记的审查过程。36.现场考察:指的是去工地现场进行考察,招标单位一般在招标文件中要注明现场考察的时间和地点,在文件发布后就应安排投标者进行现场考察的准备工作。
37.投标决策:包括三方面内容:其一,针对项目招标是投标,或是不投标。其二,倘若去投标,是投什么性质的标,其三,投标中如何采用以长制短,以优胜劣的策略和技巧。
38.风险标:明知工程承包难度大,风险大,且技术、设备、资金上都有未解决的问题,但由于队伍窝工,或因为工程赢利丰厚,或为了开拓新技术领域而决定参加投标,同时解决存在的问题,即是风险标。
39.保险标:可以预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后,再投标,谓之保险标。
40.赢利标:如果招标工程既是本企业的强项,又是竞争对手的弱项;或建设单位意向明确;或本企业任务饱满,利润丰厚,才考虑让企业超负荷运转时称投赢利标。
41.保本标:当企业无后继工程或已经出现部分窝工,必须争取中标,但招标的工程项目 企业又无优势可言,竞争又多时,此时就投保本标。
42.不平衡报价法:指在总价基本确定的前提下,如何调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,又在中标后投标人可可尽早收回垫于工程中的资金和获取较好的经济效益。
43.多方案报价法:利用工程说明书或合同条款不够明确之处,以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。
44.降低系数:是指投标人在投标作价时,预先考虑一个未来可能降价的系数。45.雇佣代理人:即是在工程所在地区找一个能代表雇主(投标人)的利益开展某些工作的人。
46.开办费:又称为准备工作费。
47.暂定金额:是包括在合同内的工程量清单内,以此名义标明用于工程施工,活供应货物与材料,或提供服务,或以应付意外情况的暂定数量的一笔金额。
48.建设工程合同:是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
49.建设工程勘察设合同:是委托人与承包人为完成一定的勘察、设计任务、明确双方权利义务关系的协议。
50.建设监理合同:指业主委托监理企业对承包商的建设施工行为实施监督而明确双方权利与义务的协议。
51.买卖合同:是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。52.货物运输合同:是由承运人将承运的货物从起点运送到指定地点,托运人或者收货人向承运人交付运费的协议。
53.保险合同:是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
54.租赁合同:是出租人将租赁物交付承租人使用,收益,承租人支付租金的合同。55.承揽合同:是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人付报酬的合同。
56.施工合同:即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互利益、义务关系的合同。
57.项目经理:是由承包人单位法定代表授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人,他代表承包人负责工程施工的组织、实施。
58.质量缺陷:是指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准,设计文件以及合同中对质量的要求。
59.施工合同管理:是指各级工商行政管理机关,建设行政主管机关和金融机构,以及工程发包单位、监理单位、承包单位依据法律和行政法规规章制度,采取法律的行政手段,对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督、保护施工合同当事人的合法权益,处理施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。
60.不可抗力:是指合同当事人不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。61.工程转包:是指不行使承包的管理职能,不承担技术经济责任,将所策划能够报的工程倒手转给他人承包的行为。
62.工程分包:是指经合同约定和发包单位认可,从工程承包人承包部分工程的行为。63.工程项目:指投标人响应招标,在资质审查合格后,编制投标文件,进行投标、投标报价,参与工程项目承包竞争的活动。
64.投标报价:是投标商根据招标文件对招标工程承包价格作出的 要约表示。65.合同生效:即合同发生法律约束力。66.合同的效力:指合同所具有的法律约束力。
67.约定生效:合同当事人在订立合同时,约定以将来某种事实的发生作为合同生效或合同失效的条件,合同成了后,当约定的某种事实发生后,合同才能生效或合同即告失效。
填空题
1.《民法通则》调整对象是平等主体之间的(财产关系)和(人身关系)。2.联营有(法人型联营、合伙型联营、协作型联营)三种形式。3.代理可分为(委托代理、法定代理、指定代理)三种。4.债具有(债的主体、债的内容、债的客体)三要素。
5.人身权包括(健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权)等具体的人身权利。6.民事责任一般分为(违约责任)和(侵权责任)。
7.诉讼时效一般有(普通诉讼时效)和(特别诉讼时效)之分。8.合同主体包括(公民、法人)和(其他依法成立的组织)。9.合同形式主要有(书面形式)和(口头形式)两种。10.订立合同的方式主要有(要约)和(承诺)方式。
11.《合同法》规定违约责任的方式主要有(继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失)。
12.不可抗力构成的条件有(不可预见性、不可避免性、不可克服性、履行期间性)。13.不可抗力的法律后果:(合同全部不能履行、合同部分不能履行、合同不能按期履行)。
14.合同争议解决的方式有(和解、调解、仲裁、诉讼)等。
15.标准保险合同一般由(投保单、保险单、保险凭证、暂保单)等组成。16.建设市场的主体是指(业主、承包商)和(工程咨询服务机构)。
17.项目业主的产生主要有三种方式(业主即原有企业或单位、业主是联合投资董事会、业主是各类开发公司)。
18.承包商的实力主要包括(技术、经济、管理、信誉)四个方面。
19.工程咨询服务企业包括(勘察设计、工程造价、工程管理、招标代理、工程监理)等多种业务。
20.咨询单位的风险主要来自三个方面(业主方面、承包商方面、职业责任方面)。
21、建筑市场的客体是指(建筑产品)。
22、建设工程市场中的资质管理包括两类(从企业的资质管理)和(对专业人士的资格管理)。
23、我国对于工程咨询单位目前已明确资质等级评定条件的有(勘察设计、工程监理、工程造价、招标代理)等咨询专业。
24、目前我国已经确定和将要确定的工程专业人士有五种(建筑师、结构工程师、监理工程师、造价工程师、建造工程师)。
25、我国的建设工程交易中心按(信息服务功能、场所服务功能)和(集中办公功能)三大功能进行构建。
26、建筑市场与工程项目招投标(相互联系、相互促进)。
27、按工程项目建设程序分类,工程项目招投标分为(工程项目开发招标、勘察设计招标)三种类型。.28、按工程承包的范围分类,工程项目招投标可分为(项目总承包招标)和(专项工程承包招标)。
29、按行业类别分类,工程项目招投标可分为(土木工程招标、勘察设计招标、材料设备采购招标、安装工程招标、生产工艺技术转让招标、咨询服务招标)等类型。
30、工程项目招标的方式有(公开招标、邀请招标、议标)。
31、工程项目施工现场“三通一平”是指(通水、通电、通路、平整场地)。
32、在招标文件中,投标报价说明应指出对(投标报价、投标报价采用方式)和(投标货币)三方面的要求。
33、新修订的施工合同文本由(《协定书》、《通用条教》、《专用条款》)三部分组成。
34、在工程量清单与报价表中,可分为两类,一类是(“单价”计价的项目)另一类是(“项”包干的项目)。
35、资格预审文件包括(资格预审通告、须知、资格预审标)和(资料、资格预审合格通知书)等方面的内容。
36、标底价格由(成本、利润、税金)等组成。
37、标底编制的计价方法有采用(工料单价计价方法、综合单价计价方法)两种。
38、评标委员会的成员一般由(招标单位、上级主管部门)和(受聘专家)组成。
39、评标可以采用(合理低价法)和(综合评议法)。
40、对于大型或技术复杂的工程,可以采用(技术标)和(商务标)两阶段评标法。
41、国家工程招标方式有四种类型(国际竞争性招标、国际有限招标、两阶段招标、议标)。
42、国际有限招标包括两种方式(一般限制)和(特邀)。
43、择优一般包含(较抵的价格、先进的技术、优良的质量、短期的工程)四个方面。
44、投标人的投标班子应由(经营管理类人才、技术专业人才、商务金属类人才)三种类型的人才组成。
45、国际联合承包的主要方式有(工程项目合营公司、合资公司、联合集团)。
46、投标报价计算包括(定额分析、单价分析、计算工程成本、确定利润方针、确定标价)。
47、投标决策可分为两阶段进行(前期阶段)和(投标决策的后阶段)。
48、按性质分,投标有(风险性)和(保险性),按效益分投标有(盈利标)和(保本标)。
49、降低投标价格可以从(降低投标利润、降低经营管理费)和(设定降价系数)三方面入手。
50、邀请招标一般邀请
(三)家承包商参加投标。
51、国际工程投标工作程序大体上可分为(工程项目的投标决策、投标前的准备工作、计算工程报价)和(投标文件的编制和发送)四个主要过程。
52、影响国际工程投标决策的因素主要有(业主方面、工程方面、承包商方面)三方面。
53、国内过程投标报价费用的组成(直接费、间接费、利润费和税金、不可预见费)。
54、建设工程施工工程量计价方式有两种(工料单价方式)和(综合单价方式)。
55、分项工程单价有(直接费、间接费、利润)等。
56、建设工程合同具有(合同主体的严格性、合同标的特殊性、履行期限的长期性、计划和程序的严格性、合同形式的特殊要求)等特征。
57、从承发包的不同范围和数量进行划分,可将建设工程合同划分为(总承包合同、承包合同、分包合同)。
58、从完成承包的内容进行划分,可将建设工程合同划分为(勘察合同、设计合同、施工合同)。
59、从付款方式进行划分,可将建设工程合同划分为(总价合同、单价合同、成本加酬金合同)。
60、建设监理合同的主体是(业主和建设单位、监理单位)。61、建设监理合同主体双方的关系是(委托和被委托)的关系。62、货物运输合同有(承运人、托运人、收货人)三方当事人。63、保险合同可分为(财产保险)和(人身保险)两类。
64、承揽包括(加工、定作、修理、复制、测试、检验)等工作。
65、施工合同是工程建设的主要合同,是施工单位进行(工程建设质量管理、进度管理、费用管理)的主要依据之一。
66、施工合同的当事人是(发包人和承包人双方是平等的民事主体)。67、在施工合同中,实行的是(以工程师为核心)的管理体系。
68、合同价款可以按照(固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同)。69、工程款的结算方式有(按月结算、竣工后一次结算、分段结算、其他结算)方式等。
70、施工合同的进度控制可分为(施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段)三阶段。71、担保的方式有(保证、抵押、质押、留置、定金)五种。72、FIDIC的合同条件分为(通用条件)和(专用条件)两部分。
73、《合同发》对合同生效规定了(成立生效、批准登记生效、约定生效)三种情形。74、商务金融类人才是指具有(金融、贸易、税法、保险、采购、保函、索赔)等专业知识的人才 判断题
1、只有具有民事权利能力的公民才能参与民事活动。(√)
2、无权代理人进行的代理行为是无效的。(X)
3、普通诉讼时效为2年。(√)
4、只要当事人协商一致,即可变更合同。(√)
5、当事人因防止损失扩大而指出的合理费用有自己负责。(X)
6、建设工程市场的形成是计划净尽的产物。(X)
7、建设市场的课题一般是指建筑产品。(√)
8、建筑产品具有商品属性。(√)
9、工程承包合同属于经济合同。(√)
10、推行工程项目招投标 的目的是建立竞争机制。(√)
11、工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程(√)
12、可行性研究是建设单位招标活动的前提。(X)
13、招标费用由招标单位承担。(X)
14、在投标文件中当单价与合价不一致时,以合价为准。(X)
15、在投标文件中,若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时。以文字数字为准。(√)
16、一个工程可有多个标底。(X)
17、招标单位可以编制标底,也可以不编制标底。(√)
18、不编制标底的,按最低价中标。(√)
19、中标就是择优。(√)
20、现场考察是投标者的权利,又是他的职责。(√)
21、现场考察的费用又组织者承担。(X)
22、工程标价是投标文件的核心内容。(√)
23、报价正确与否直接关系到投标的成败。(√)
24、对于风险很大的项目,宜采用单价合同。(X)
25、对震后的救灾工程,宜采用单价合同。(X)
26、对项目工程内容及技术经济指标尚未确定的项目宜采用成本加酬金合同。(√)
27、在施工合同中,实行的是以监理为核心的管理体系。(√)
28、工程验收是质量控制的作重要环节。(√)
29、质量保证期从工程竣工验收之日算起。(√)30、工程分包解除了承包商的责任和义务。(X)
31、工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。(√)
32、公开招标是处于公共监督下而进行的招标。(√)
33、公开招标不利于公平竞争。(X)
34、邀请招标可以有较大的选择范围。(X)
35、议标无法获得有竞争力的报价。(√)
36、两阶段招标是公开和限制向结合,先限制后公开。(X)
37、材料设备采购招标实质上是比价选定的过程。(√)
38、招标单位必须具有法人资格。(√)
39、中标后,甲乙双方先签协议书,后签合同条款。(√)40、招标文件中的投标书是中标单位替投标单位起草的文件。(√)
41、报价就是投标人对投标项目的施工预算。(X)
42、原始招标方法的特点就是谁的报价低就给谁干。(√)
43、投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。(X)
44、投标时所确定的材料价格是指市场的材料价格。(X)
45、在投标文件上签字的人必须是企业经理。(X)
46、估计今后会增加工程量的项目,其单价可以提高些。(√)
47、零星用工的单价可以报高一些。(√)
48、国际工程招投标是国际工程承包的产物。(√)
49、投标文件中必须包括投标保函。(√)50、单价合同目前适用范围较广。(√)
51、高报价=基础报价+(各项风险损失之和×修正系数)。(X)
52、投标文件的正本应密封,副本可以不密封。(X)
53、对于投标保证金,如中标单位拒绝签合同,则无权请求返还。(√)
54、保函是担保的一种形式。(√)
55、投标文件的每一页都必须签字盖章。(√)。