工程补充协议[精选合集]

第一篇：工程补充协议

上海市建设工程施工合同

协议书

发包人（全称）：(以下简称甲方)承包人（全称）：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程的具体施工事项协商一致，订立本协议书，在履行中标合同的基础上，凡与本协议条款不一致的条款，均以本协议书为准。本协议与备案合同具有同等法律效力。

一、工程概况

工程名称：工程地点：工程范围： “资金来源：自筹

二、工程承包范围 承包范围：施工图纸列明范围。具体总承包施工范围为土建、装饰、安装

工程（水、电、弱电）的施工。

承包形式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

三、专业分包工程

1、门窗工程。（包括进户门、铝合金门窗等）。

2、外墙装饰工程（外墙保温及装饰面层）乙方做一度刮糙，二度粉平。

3、室外总体工程（包括上下水、道路、绿化等），出墙管按施工图由乙方施工。

4、燃气室内外管道（外墙以内的预埋套管由乙方施工），强电的户外管线。

5、弱电（包括电话、智能化、有线电视）系统（外墙以内的预埋套管由乙方施工）。

6、电梯工程。

7、消防系统。

8、住户配电箱，弱电信息箱等。

四、合同工期

1、开工日期：计划开工日期20年月日（实际开工日期按施工许

可证和发包方的开工审批报告）

2、竣工日期：20年月日

工期总日历天数天。

3、若达不到合同中所约定的工期按每延误一天按合同造价的3‰（施 工单位自行承诺）支付违约金。（非承包方原因造成延误的除外）

4、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任；

1）承包人必须对达不到约定质量标准的工程无条件进行返工，直至达到验收合格标准。

2）工程质量一次验收合格，确保区优质结构工程，争创市优质结构，如达不到罚合同造价的5元/m2。达到区优质结构工程，奖励5元/m2。

3）由于承包方直接原因造成的整改或返工造成的工期延误仍按每延误一天罚合同造价的3‰执行。

4）若返工后工程仍达不到合格标准，承包人除支付上述规定的工期延误违约金外，还应向发包人支付工程质量违约罚金，即合同总价的2%。并且发包人有权选择第三方完成剩余工程，所需费用由承包人承担。

5）确保文明工地，如达不到罚5元/㎡（建筑面积）。达到奖5元/㎡（建筑面积）。

6）、出于对小区品牌的追求，如今后要求创白玉兰工程；则要增加的费用日后待议。

五、工程分包

1、本工程发包人同意由具备相应资质和相应技术能力的分包人来承担非主体工程，分包人的确定必须经过本工程发包人书面确认。

2、本工程发包人同意承包人分包的工程：三方协议

对于发包人指定分包单位的付款，如承包人无正当理由不按时付给分包单位工程款的，经发包人确认后，发包人有权直接支付分包单位工程款，并在支付给承包人的工程款中扣除，并对承包人酌情采取经济惩罚。

六、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：

承包人采购的各种材料设备、规格、性能必须符合设计要求，在进场前向甲方及监理方工程师提供质保书、出厂检验合格证、进沪许可证、上海市建设工程材料准用证，得到甲方及监理方工程师同意后进货，进货后立即向甲方及监理方工程师提交报验单，经甲方及监理方工程师验收签字后进场使用。不按上述顺序办理，甲方及监理方工程师认为所进材料不能使用，需要退场，由此引起的一切损失由承包方负责。根据见证取样的有关规定，部分材料必须在见证员监督下取样送试，检验合格后才能用于工程上，费用由发包人承担。

七、工程结算

1、本工程的项目安全文明施工措施费按直接费的3.2%（3~3.4，含临时设施费）取定；

2、本工程结算参照沪建交〔2009〕995号、沪建市管〔2010〕29号规定按上海市2000定额，土建综合费率取定为 6 %（3-8），安装综合费率为 36 %(31-41)；人工工资按实际施工期间的《上海建设工程造价与交易信息》（中准价）的平均价计算；主要材料按实际施工期间的算术平均价计算（成型钢筋不下浮；水泥、商品混凝土、砌块、木材、砂石料、商品砂浆等按中准价下浮3%结算），其他材料和饰面材料由甲方核定的价格为结算依据。

3、混凝土的模板和脚手架及垂直运输计入直接费。

4、工程总承包配合服务费按专业分包工程总造价的 4%（3-5%）计取，并不得再向分包单位收取任何费用。

5、工程施工期间的水电费由甲方代缴代扣；其中生活用水用电按实际发生费用纳入工程造价内，作为税前补差项目进行结算。

八、工程结算审价

本工程竣工验收后，乙方应在双方配合下在一个月内将完整的竣工结算资料完成并交送甲方委托的结算审核单位。结算审核单位应在双方配合下，叁个月完成结算审核的初稿。在双方配合下，一个月内完成终稿。依据审价收费规定，送审价超出审价定价的5%部分审价费由乙方支付。

九、总包配合服务范围

l、甲方指定专业分包项目由乙方与专业分包签订合同，并全面负责其施工质量、进度及提供技术支持（如水准，标高等基准）、大临设施（包括生活和生产设施）、供水供电及排水、登高（含脚手架）和垂直运输，即招标文件中说明的由总承包承担的管理（包括工程款支付、质量、安全、工期）等诸方面的内容。(含施工临水临电费等)

2、乙方与专业分包合同中有关质量标准及规格、安全生产、文明施工、结算与付款方式、材料供应方式、双方责任、中间验收和竣工验收等相关条款，同等于甲方约束乙方的条款。

十、工程款支付

1、本工程预付款合同造价30%。

2、承包人向甲方及监理方工程师提交己完工程量报告的时间： 承包方每月月报本月完成工程量。

3、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

支付的方式：主体结构验收后30 天内支付核定的实际完成工作量的70%拨付；工程竣工验收合格后30 天内支付至全部核定的实际完成工作量的80%拨付；工程竣工审核结算后实际支付结算造价的97%；审价通过的工程竣工结算价的3%作为保修金，发包人在质量保修期满后30天内无息将保修金分期支付承包人。

十一、质量保修

1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

2、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

（3）装修工程为2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

十二、竣工后工地的清理

工程竣工验收合格后15天内，将工程范围内的所有临时设施全部清场，若乙方在规定的时间内不及时清场，甲方有权委托第三方清楚，所发生的费用在最后支付的安全文明施工费内扣除。

十三、保修金的支付

保修期达二年后：30天内无息支付预留保修金的50%；保修期结束后30天内无息支付预留保修金的余额。

十四、争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：

由施工所在地人民法院诉讼解决。

十五、其他未尽事宜双另行协商。

本合同正本两份，双方各执一份；副本六份，双方各执三份。

十六、合同生效

合同订立时间：年月日

合同订立地点：本合同双方约定双方签字或加盖公章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

第二篇：工程补充协议

补充协议

甲方： 乙方：

甲、乙双方经友好协商，就后孙拆迁安置房二期地块附属工程（道路工程、排水工程、景观工程、绿化工程、围墙工程、汽车坡道雨棚、信报箱、指示牌、交通设施、人防标志、河道信保箱、景观照明、户外照明工程等所有招标范围内工程），依据《合同法》等相关法律法规签订以下协议：

一、工作内容

1、工地内所有的建筑、垃圾、余土挖运、碍物破除、清运等；

2、招标内的所有工作内容。

3、工程造价预计1500万元。

二、结算方法

本协议第一条款中的第1点，不另计费用；

乙方按业主与甲方审计结算价下浮9%，税金、管理费等所有费用由乙方承担。

三、工期：2015年12月15日竣工验收完成。工期延误

1、不可抗力原因。

2、政府部门发文要求停工5天以上工期顺延。

3、除以上<2>点外无论由业主、甲方、其他单位、设计变更等原因引起工期一律不得顺延。

四、奖罚 乙方提前半个月完成甲方奖结算总价的1%，延期半个月罚总价2%，延期一个月罚结算总价5%，以后每延期半个月累进3%。

五、其他

1、工程材料款及工人工资发生纠纷，一切经济责任由乙方承担。

2、无预付款，甲方按每月完成工程量70%在次月10日前支付进度款。竣工验收合格后15天内支付至总价的85%，审计完成后三个月内支付至总价的95%，剩余5%作为工程保修金，保修期满时无息返还。

甲方：

乙方：

年月日

第三篇：工程合同补充协议样板

工程合同补充协 议

甲方：扬宣电子(清远)有限公司

乙方：广东骏好建筑工程有限公司

鉴于：

1.甲方与乙方签订的合同（以下称工程合同）；

2.甲方与_______________________（有限公司）（下称供应商）签订的关于购买合同(以下称采购合同)；

3.乙方对上述采购合同条款清晰并承担风险。

为保证甲乙双方工程合同的履行，保障甲乙双方权益和经济利益，甲乙双方就工程合同补充协议如下：

1.甲乙双方同意，根据采购合同所涉的货物及金额修改总工程合同的内容，并在总工程金额中扣除采购合同所涉的金额，合共____________；

2.乙方根据采购合同约定方式，出具“请款联络函”给甲方并提示甲方履行付款义务；

3.乙方向甲方出具“请款联络函”时，需提供以下资料：

1）

2）

3）

4）

5）有乙方相关人员签字确认的收货单/送货单（抬头为甲方）； 有乙方相关人员签字确认的验收单（抬头为甲方）； 采购合同影印件； 设备材料的增值税专用发票； 其它甲方要求提供的付款凭证资料；

4.甲方对供应商提供的货物有最终决定权；

5.本协议一式两份,甲乙方各执一份,双方签字盖章后生效；

6.本协议履行中产生的争议由双方协商解决,协商不成的双方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：扬宣电子(清远)有限公司乙方：广东骏好建筑工程有限公司 委托代理人：委托代理人：

日期：日期：

开 户银 行：开 户银 行：

账号：账号：

日期：

第四篇：增量工程补充协议

补 充 协 议 书

发包人（甲方）：凯里市洗马河街道办事处

承包人（乙方）：凯里市旭东建筑工程有限公司

签约双方于2016年8月27日签订了凯里市洗马河街道九寨排污沟建设项目工程（以下简称“原协议”），协议工程量清单的排污沟是以600米计算。由于在现场600米排污沟无法全部实施及无法满足村民需求，因此需要生活污水排污沟变更为生活污水排污管道及增加排污管道，原合同价需作相应调整。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新增工程的相关事项协商一致，特订立本补充协议，作为主合同的组成部分，甲、乙双方共同遵守。

一、工程承包内容

承包范围：生活污水排污沟由原来的600米变更为269.3米的生活污水排污管道及330.7米生活污水排污沟；增加工程量为生活污水排污管道331.1米、项目简介碑1块、水源点周边硬化1口。

二、合同工期

开工日期：2016年 月 日

竣工日期：2016年 月 日

合同工期总日历天数 天。

三、质量标准及等级

增加工程严格按照国家有关施工及验收规范施工，工程质量标准：合格。

四、合同计价及结算

1、原合同排污沟198元/米不变。

2、新增工程的合同单价：增加排污管道综合单价包干，按260元/米算。

3、生活污水排污管道为：（269.3+331.1）m×260元/m=156104.00元）。

4、生活污水排污沟为：330.7m×198元/m=65478.60元。

4、项目简介碑1500元/块。

5、水井周边硬化1500元/口，共一口。

6、总工程量造价为224582.60元（大写：贰拾贰万肆仟伍佰捌拾贰元陸角整）。

7、最终工程造价以凯里市洗马河街道的结算价为准。

五、付款方式

本合同价款为排污管道工程增加工程款，追加工程款支付与进度款同期支付。

六、其他事宜

1、本补充合同正本两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。副本叁份，甲方执壹份，乙方执壹份，监理人执壹份。本补充合同自甲、乙双方签字盖章后生效，补充合同与主合同相应条款有矛盾时，按本补充合同执行，其他未涉及的条款按主合同相应条款执行。本补充合同与主合同一并执行。

七、合同生效：与原合同一起执行。

合同订立时间： 2016年 月 日

合同订立地点：凯里市洗马河街道办事处

发包人（甲方）：（公章）承包人（乙方）：（公章）

地 址： 地 址：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）

第五篇：施工工程补充协议

施工工程补充协议

发包方（全称）邓必祥（以下简称“甲方”）承包方（全称）安志金（以下简称“乙方”）

双方基于2017年5月28日签订《施工合同----邓必祥住宅楼工程》（以下简称“甲方”）第十二条的约定，甲乙双方本着自愿、公平、信用的原则签订该补充协议，达成如下补充协议：

一、甲方已按照施工合同的约定，按照工程进度按期支付了乙方工程款三十七万元人民币，截止2018年4月24日，乙方未按照合同约定建造完工，由于乙方资金短缺，不能按期支付工人工资及购买剩余工程的材料款，经甲乙双方约定由甲方代乙方垫付剩余材料款，该垫付金额甲方在施工合同结算的总价款中扣除。

二、未完工程的材料由甲方采购付款。并由施工工人黄小波和乙方签字确认签收，甲方代垫付给乙方需支付黄小波的工资，在甲方实际垫付给黄小波的工资由乙方签字确认。

三、甲方代乙方垫付的材料款，乙方需要承诺于2018年5月30日前按照施工合同第一条、第二条及第四条的约定完成工程建造，到期未完成工程建造的乙方应当赔偿甲方因工程延误造成的损失按总造价百分之四计算。

四、乙方逾期未完成工程建造的，甲乙双方签订的施工合同自动解除，且由于乙方违约，甲方除已经支付给乙方的三十七万工程款外，不再需要支付剩余工程款给乙方，但是乙方仍需对其建造的工程承担为期一年的工程质量保修责任。

五、本协议自甲乙双方签字后执行。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

2018年4月24日