建设工程三方补充协议

第一篇：建设工程三方补充协议

二、三期工程分包补充协议

项目建设方：（甲方）项目总包方：（乙方）

项目分包方：各分包方（丙方）

为明确施工过程中建设方、总包方、分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

一、工程名称： 二、二、工程地点：

三、工程质量：

1、工程质量等级：竣工验收合格为本协议的合约条件。

2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工呼的要求组织施工，质量必须达到合格。

3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求，施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

四、工程款支付

由建设方工程部人员及监理签字并经建设方审核后，甲方以乙方名称开出相关进度款支票，由丙方签收并背书到丙方所在单位。

五、建设方责任

1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

六、总包方责任

1、负责对分包方进场后的现场安全文明施工管理、服务、配合、协调，对已完验收合格的工程负责保管。

2、分包方的用水、用电费用自理，费用由总包方在工程款中扣减。

3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

4、总包方负责该分包资料的整理和交档案馆的归档工作。

七、分包方责任

1、负责组织与建设方进行施工设计图纸的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。

3、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对进度报表的正确性、完整性负主要责任。

4、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

5、按照规范及档案馆要求及时填报各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需的资料）及时、完整的提供给总包方，并资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

6、完工验收合格后，与总包方签署交接手续。

八、其它事项：

分包方在施工及保养期内必须做好安全防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无关。

未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决，协商不成可向广州仲裁委员会中山分会申请仲裁。

本协议书正文一式十二份份，附件一式六份，建设、总、分包方各执二份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

附件：各分包方签章。

建设方（签章）： 总包方（签章）：

法人代表： 法人代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

附件一：

配套设备工程（二期）工程地点：

分包内容：

分包人：

分包方（签章）：

法人代表：

签订日期：

第二篇：三方补充协议-

合同编号：

****工程 ****合同

三方补充协议

甲方：***公司

乙方：****公司

丙方：****限公司

合同签订时间：2018年 月 日 合同签订地点：四川省成都市双流区

****工程 ****合同

三方补充协议

甲方：****限公司 乙方：****公司

丙方：****投资有限公司

2018年*月*日，乙丙双方签订了《****工程****合同》(以下简称“原合同”)。按照**区发改局相关文件（**投资【2018】***号）的批复精神，****工程的业主变更为甲方。

根据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律、法规，并结合本工程的具体情况，经友好协商，甲、乙、丙三方就原合同，达成如下协议：

1.本协议各当事人同意 ****工程业主变更为甲方。甲方继承原合同中关于丙方的全部权利、义务，甲方对乙方、丙方在本协议签订之前履行原合同的行为予以认可。丙方将乙方移交的书面资料向甲方适时移交。

2.乙方、丙方共同确认，在双方履行原合同的过程中不存在任何争议、赔偿等事项。对于发生在本协议签订前的纠纷，与甲方无关，甲方亦无义务承担任何经济责任或其他法律责任。

3.本协议签订前，由丙方向乙方支付本工程费用；本协议签订后，甲方按原合同支付条款向乙方支付本工程费用。甲方在首次向乙方付款前须与丙方确认本工程已付款金额，若甲方未与丙方确认本工程支

付情况所发生的经济纠纷及法律责任与丙方无关。甲方付款前，乙方须按甲方要求提交付款申请（含相关资料）及与付款金额相等且符合甲方财务要求的增值税普通发票，否则甲方有权暂不付款，且一切后果由乙方承担。

4.甲、乙、丙三方如在履行本协议过程中发生争议，应协商解决；协商不成时，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.若存在与原合同相抵触的条款时，以本协议为准，本协议经甲、乙、丙三方加盖公章后生效。协议一式玖份，甲、乙、丙三方各执叁份。

（以下无正文）

甲方：****限公司 法定代表人或其委托代理人： 住所：成** 乙方：****公司

法定代表人或其委托代理人： 住所：层 丙方：****资有限公司 法定代表人或其委托代理人： 住所：****段57号

合同签订日期： 4

2018年 月

日

第三篇：防水补漏工程三方补充协议

华南农业大学防水补漏专项维修工程补充协议

甲方（全称）：华南农业大学

乙方（全称）：广东省韶关市第二建筑工程公司

丙方（全称）：广东省华南农业大学教育发展基金会

为支持华南农业大学校园基础设施建设维护，社会各界踊跃捐助，广东省华南农业大学教育发展基金会根据捐赠人意愿将捐款用于支付华南农业大学校园基础设施建设维护。甲方与乙方于2013年4月11日签订了《华南农业大学防水补漏专项维修工程施工合同》（以下简称“原合同”），经协商同意，签订本补充协议（三方），共同遵守。

原合同约定的工程款支付由丙方代甲方向乙方支付，按原合同约定，乙方向甲方提出申请后，由甲方办理在该专款的基金卡0001-A12013中支出，并由乙方向丙方出具工程发票。本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作补充的条款之外，原合同的其余部分完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。本协议一式玖份，甲乙丙三方各执叁份，具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：

委托代理人：委托代理人：委托代理人：

签约日期：年 月日签约日期：年月日签约日期：年月日

第四篇：三方补充协议

三 方 协 议

甲方：天津市雍金房地产开发有限公司（以下简称甲方）

乙方：河南省合立建筑工程有限公司（以下简称乙方）

丙方：天津市新贞佳合防盗门销售有限公司（以下简称丙方）

现甲、乙、丙三方经友好协商，达成如下协议：

一、甲、乙双方于年月日签订 天津市武清区城关镇北热源厂、城关镇政府办公楼、金泰园居民小区、博雅轩居民小区供热工程 施工合同为后

补合同，本合同仅限于代替丙方开具工程款发票时使用。同时乙方将工程施工合同中的权利和义务全部转移为丙方。三方完全了解上述合同的内容，并同意上述权利义务的转移。

二、本补充协议一式三份，自三方签字盖章后生效

甲方：乙方：

授权代表签字：授权代表签字：

签署日期：签署日期：

丙方：

授权代表签字：

签署日期：

第五篇：建设工程合同补充协议

建设工程合同补充协议

甲方： 乙方： 签约日期：

年 月

日建设工程合同补充协议

甲方：(发包人)乙方：(承包人)依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本省有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于《 》(合同编号，以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商，达成一致，形成本补充协议。

一、工程概况 l、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、工程承包方式：

4．1、承包范围内工程实行全费用综合单价包干。在合同执行期间，全费用综合单价固定不变，不因工程规模的扩大、减少或工期的延长、施工期间一切人工及物价浮动而调整。

4．2、主要工作内容：根据施工图、甲方确认的图纸设计变更及图纸答疑等文件所涉及的全部工程内容，包括完成以下工作内容所需的成品、半成品、原材料的采购、制作和安装，并充分考虑到现场条件后所要求的全部内容。

5、工程范围：

二、工期

计划开工日期： 年 月 日。(以甲方下发的书面通知的时间为准)；计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。乙方对承包范围工程质量负有完全责任，并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。

四、合价款暂估合同价款为 万元(人民币写：)。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)

五、付款方式：按原合同相关条款执行。

六、补充协议的最终结算补充协议所列工程量为暂估工程量，工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准，按原合同计量条款执行。

七、争议解决

l、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

2、本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处，以本协议为准。

3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地的人民法院提起诉讼。

八、其他

l、本协议一式陆份，包括正本叁份，副本叁份，正副本不一致时以正本为准。其中甲方保存叁份，乙方保存贰份，提交政府部门备案壹份，均具有同等效力。自甲方与乙方双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖法人印章及盖合同印章后生效。

2、甲乙双方履行原合同全部义务，工程结算价款支付完毕，本合同即告终止。

3、本合同附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等效力。

4、本协议作为原合同的补充，本协议未尽事宜按原合同执行，本协议及原合同未尽事宜，由双方友好协商解决，双方可以签订补充

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人或授权代表人： 法定代表人或授权代表人：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

年 月 日 年 月 日