第一篇：资料题库（最终版）
单选题
（一）一、单选题：（100题）
1．检验批的质量应按主控项目和（）验收。
A特殊项目； B指定项目； C专门项目； D一般项目
2．涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）。
A见证取样检测 B检验 C试验 D取样
3．隐蔽工程在验收前，应由（）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。
A建设单位 B监理单位 C施工单位 D业主
4．基础工程验收应由（）组织验收。
A、项目经理 B、设计负责人 C、施工单位质量负责人 D、总监理工程师
5.（）应组织竣工图的绘制、组卷工作
A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位
6.施工合同，建设单位的保管期限是（）
A、10年 B、永久 C、长期 D、短期
7.工程资料的长期保管是指工程档案的保存期限等于（）
A、50年 B、60年 C、该工程使用寿命 D、40年
8.分部工程划分应按（）确定
A 使用功能 B 楼层 C施工段 D 专业性质、建筑部位
9.单层建筑物的分项工程可以按（）等划分检验批
A 不同部位 B 变形缝 C不同专业 D 不同施工段
10.施工阶段的监理资料应包括监理实施（）。
A、原则 B、细则 C、规则 D、计划
11.施工阶段监理资料应包括（C）单位资格报审表。
A、施工 B、总承包 C、分包 D、设计
12.施工阶段监理资料应包括隐蔽工程（）资料。
A、验收 B、施工 C、工艺 D、记录
13.施工阶段监理资料应包括（）通知单。
A、材料进场 B、施工机械进场 C、监理工程师
D、施工单位项目经理部人事调整。
单选题（二.案例分析）
案例背景
（一）天际大厦工程已完成全部的分项工程，并组织了自检。公司质量管理部门对该工程施工质量控制资料核查。阅读下列背景材料（14-17）： 14.钢筋保证资料存档的要求（）。
A、盖红章的传真件 B、抄件 C、出厂证明原件 D、出厂质量证明文件的复印件
15.部分钢筋的出厂质量证明文件是复印件，上面必须加盖（）公章，注明原件存放处，并由经办人签字和注明签字日期。
A、施工单位 B、原件存放单位 C、钢筋出厂厂家 D、供应商 16.桩基检测，应由（）单位出具《桩基检测报告》。
A、施工单位 B、检测单位 C、桩基单位 D、监理单位
17.凡是按照施工图施工的工程，由竣工图编制单位在施工图的图签附近的空白处加盖（）章，并由相关人员亲自签署好姓名。A、施工单位 B、竣工图 C、项目部技术 D、监理章
案例
（二）：诚信建设工程公司施工的蓝天小学已进入施工质量竣工预验收报验阶段（18-21）。18.施工单位已进行自检为合格并达到竣工预验收条件后填写《单位工程施工质量竣工预验收报验表》并附相应的（）。
A、施工组织设计 B、工程进度结算款报审表 C、主要材料、构配件进场报验表 D、竣工资料 19.将资料报项目监理部，申请工程（）。
A、竣工验收 B、竣工预验收 C、开/复工 D、工程造价决算
20.由大地监理公司的（）组织项目监理部人员与施工单位人员，根据有关规定共同对工程进行预验收。A、大地监理公司法人 B、总监理工程师 C、专业监理工程师 D、监理员
21.对于工程中存在的问题，施工单位及时整改，整改合格后由（）签署《单位工程施工质量竣工预验收报验表》。
A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、监理员 D、大地监理公司法人代表
案例
（三）：某办公楼工程共5层，其中二～四层部分轴线上为有粘结预应力梁，施工顺序有检查锚具（张拉端、固定端）千斤顶，张拉设备，检查砼强度，预应力筋质量，确定张拉顺序，进行张拉，封锚，灌浆等，应有施工记录资料如下（22-25）：
22.预应力梁张拉前应检查固定端，张拉端质量情况及顺序编号等，并填写（）。A、有粘结预应力孔道灌浆记录 B、预应力筋封锚记录 C、预应力筋张拉记录 D、预应力筋固定张拉端施工记录
23.预应力筋张拉时应记录张拉顺序（示意图）、张拉力、伸长值等，并按规定见证张拉，填写（）。A、预应力钢筋力学性能试验报告 B、预应力钢筋性能检测报告 C、预应力筋张拉记录 D、预应力筋固定、张拉端施工记录 24.预应力筋张拉完毕后应及时进行封锚处理与检查，填写（）。A、预应力锚具、夹具和连续器性能试验报告 B、预应力筋封锚记录 C、有粘结预应力筋孔道灌浆记录 D、预应力筋张拉记录 25.预应力筋张拉后应及时灌浆，留置水泥浆试块，填写（）。A、有粘结预应力筋孔道灌浆记录 B、砂浆抗压强度检测报告 C、预应力筋封锚记录 D、水泥出厂质量证明文件
案例(四)：某市的西溪山庄工程八幢七层楼房，房产开发公司委托XX建设监理公司负责工程施工监理，监理组由四人组成，总监一人，监理工程师二人，材料见证员一人，主要任务是工程质量监控，材料见证取样送检，组织各分部、分项检验批质量验收，签认各分部、分项工程，检验批施工质量验收记录表填写如下（26-29）：
26.分项工程质量由（）组织项目技术负责人等进行验收，并填表记录。A、总监理工程师 B、监理工程师 C、材料见证员 D、项目经理
27.检验批部位，将检验批逐项填写，并注明（）以便检查是否有未检查到的部位。A、部位 B、区段 C、轴线编号 D、部位、区段 28.施工单位检验结果栏，填写“合格”或“不合格”由（）签字。A、质量员 B、材料员 C、项目技术负责人 D、项目经理
29.监理单位验收结论栏，填写“合格”或“不合格”由（）签认并加盖岗位资格章。A、总监理工程师 B、专业监理工程师 C、监理员 D、见证员
案例
（五）：某医院病房大楼由XX建筑工程有限公司承建施工，业主委托XX建设监理公司负责工程施工质量监理，该工程已全面完工（30-33）。
30．工程完工后首先应由（）组织有关人员进行检查评定； A、建设单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位
31．施工单位自行检查评定合格后，应填写（）并附相应竣工资料； A、单位工程竣工预验收报验表 B、单位工程竣工验收报验表 C、单位工程验收报验表 D、单位工程质量报告
32．施工单位自验合格，将《单位工程竣工预验收报验表》及竣工资料报（）申请工程竣工预验收； A、上级主管部门 B、建设单位 C、项目监理部 D、质量监督部门
33．监理单位接到工程竣工预验收申请后，总监理工程师组织项目监理部人员与（）进行检查验收，合格后总监理签署意见。
A、有关人员 B、建设单位 C、质量监督部门 D、施工单位
案例
（六）：某综合办公大楼工程的总承包公司由国家一级项目经理组织项目部，实行项目经理负责制，该项目经理应履行下列职责（34-37）： 34．项目管理（）规定的职责。
A、建设单位 B、目标责任书 C、施工组织设计 D、有关 35．主持编制项目管理实施（）并对项目目标进行系统管理。A、规划 B、细则 C、要求 D、计划 36．对资源进行（）管理。
A、全面 B、全过程 C、动态 D、细则 37．收集工程资料，准备（）参与工程竣工验收。
A、竣工验收备案资料 B、各方合同文件 C、竣工决策资料 D、结算资料
案例
（七）：某办公大楼是办公楼、礼堂二者合一的综合性建筑，是政府投资的重点工程项目，通过招投标确定XX监理公司对工程实行质量、进度、投资三控制及安全管理，项目监理部根据《建设工程监理规范》对每个月的工程计量及工程款支付均在监理月报中列出以下内容（38-41）： 38．工程量（）情况。
A、测量 B、计算 C、申报 D、审核 39．工程款（）情况及月报支付情况。
A、计算 B、申报 C、审批 D、使用 40.工程款（）情况分析。
A、计算 B、支付 C、收入 D、使用 41.（）采取的措施及效果。
A、本月 B、上月 C、下月 D、前阶段
案例
（八）：XX建设工程公司承接了广电大楼工程，项目经理部为了加强建筑工程质量管理，保证工程施工质量，对广电大楼施工质量提出下列要求（42-45）： 42.参加广电大楼施工质量验收的各管理人员应（）。
A、有一定文化 B、定期接受教育 C、具备规定的资格 D、办理一定手续 43.工程质量的验收应在（）检查评定的基础上进行。
A、建设单位 B、施工单位自行 C、建立单位 D、各方共同 44.隐蔽工程在隐蔽前应由（）通知有关单位进行验收，并形成验收文件。A、施工单位 B、设计单位 C、建设单位 D、上级主管部门 45.对涉及结构安全和使用功能的（）工程应进行抽样检测。A、主要单位 B、全部分项 C、任何检验批 D、重要分部
案例
（九）：根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）单位工程质量验收合格应符合下列规定（46-49）：
46.单位工程所含分部工程的质量均应验收（）。A、合格 B、通过 C、符合规定 D、符合要求 47.质量控制资料应（）。
A、齐全 B、完整 C、基本正确 D、真实 48.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应（）。A、基本齐全 B、基本正确 C、完整 D、基本真实 49.观感质量验收应（）。
A、一致通过 B、基本美观 C、无大的缺陷 D、符合要求
案例
（十）：阅读下列背景材料完成4题（50-53）：
东山建筑工程公司在东风化工厂车间施工时发现一根梁的根部有一个大孔洞，监理单位发出整改通知单，对事故处理提出以下意见和要求。50.经（）应重新进行验收。
A、返工重做 B、局部返修 C、建设单位同意 D、设计单位同意 51.经有资质的检测单位检测鉴定能够达到（）的，应予以验收。A、使用要求 B、简历要求 C、设计要求 D、竣工目的
52．经有资质的检测单位检测鉴定能够达不到设计要求，但经（）核算认可能够满足结构安全和使用功能的，可予以验收。
A、新设计单位 B、原设计单位 C、建筑设计师 D、总监理工程师 53.用高一级强度的细石砼返修，（）可按技术处理方案和协商文件进行验收。A、没有改变梁的尺寸，但梁强度仍受严重影响
B、增加一根支柱但仍能满足安全使用要求 C、经监理员同意
D、虽不能满足安全使用要求，但生产工人同意。
单选题
（三）54.工程项目进行竣工验收包括两方面的内容，一是指“硬件”，二是指“软件”。“软件”指的是（）。A、建筑物本身（包括所安装的建筑设备）B、计算机
C、反映建筑物自身及形成过程的施工技术资料（包括竣工图及有关录像资料）
D、建龙软件之工程质量验收系统
55.一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按（）组卷。A、单位工程； B、单项工程 C、分项工程 D、专业工种
56.资料员必须处理好各方面的关系，才能做好资料工作。上级主管部门与资料员的关系是（）。A、责任承包关系 B、协同保证关系 C、局部与整体的关系 D、监督与管理关系
57．（）经各方签字认可，应视为设计文件的一部分或补充，与正式设计文件具有同等效力。A、施工合同 B、技术交底 C、图纸会审记录 D、地基验糟记录
58．下列（）是由于各种原因需要对设计文件部分内容进行修改而办理的变更设计文件。A、技术核定单 B、地基验槽记录 C、图纸会审记录 D、竣工图 59．一般情况，施工单位提出的技术修改或工程变更，应采用（）。A、监理工程师通知单 B、技术核定单 C、竣工图 D、工程变更单
60．建设单位或承包单位提出的工程变更应提交（）审查，审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。
A、建设单位 B、项目经理部 C、项目监理机构 D、审图机构 61．地基验槽应当由（）现场监督。
A、工程质量监督机构 B、公证机关 C、司法部门 D、地勘单位
62．（）是对隐蔽工程项目，特别是关系到结构安全性能和使用功能的重要部位或项目，在隐蔽前进行检查，确认是否达到隐蔽条件而作出的记录资料。A、分包单位资格报审表 B、观感质量验收
C、工程施工检验批质量验收记录 D、建筑工程隐蔽验收记录
63．检验批的质量验收应由（）组织项目专业质量检查员进行验收。A、项目经理 B、施工员
C、总监理工程师 D、专业监理工程师
64．分项工程质量验收由（）组织项目专业技术负责人在检验批验收合格的基础上进行。A、项目经理 B、施工员
C、总监理工程师 D、专业监理工程师
65．观感质量验收时，对于“差”的检查点一般应通过（）等措施补救。A、加固处理 B、返工处理
C、返修处理 D、不做处理 66．立卷时，施工文件可按（）组卷。
A、单位工程、分部工程、专业、阶段等 B、单位工程 C、分部分项工程 D、施工阶段 67．立卷时，监理文件可按（）组卷。
A、单位工程、分部工程、专业、阶段等 B、单位工程 C、分部分项工程 D、施工阶段
68．备案机关收到建设单位报送的竣工验收备案文件以及（）提交的工程质量监督报告后，验证文件是否齐全，审查后决定是否同意备案。
A、监理单位 B、建设单位 C、工程质量监督机构 D、施工单位 69．以下由监理单位准备的建设工程资料是（）。
A、工程准备阶段文件 B、监理文件 C、施工文件 D、竣工图文件 70．工程技术资料立卷时，案卷不宜过厚，一般不超过（）。
A、20mm B、30mm C、40mm D、50mm 71．在使用建龙软件中，如果想复制文字内容时，选中文字后可直接按（）复制。A、Ctrl+A B、Ctrl+C C、Ctrl+V D、Ctrl+P 72．案卷装订应采用（）装订法，要整齐、牢固，便于保管和利用。A、订书钉 B、不锈钢钉子 C、塑料钉子 D、线绳三孔左侧 73．竣工验收文件按（）等组卷。
A、建设程序、专业、形成单位 B、单位工程、分部工程、专业、阶段
C、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 D、单位工程、专业 74.案卷装具一般采用卷盒、卷夹两种形式，厚度一般不超过（）mm。A、10 B、20 C、30 D、50 75．工程准备阶段文件的编制单位一般为（）。
A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、设计单位
76.勘察文件的编制单位一般为（）。
A、建设单位 B、勘察单位 C、施工单位 D、设计单位
77.设计文件的编制单位一般为（）。
A、建设单位 B、勘察单位 C、施工单位 D、设计单位
78.监理文件的编制单位一般为（）。
A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、设计单位
79.施工文件的编制单位一般为（）。
A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、设计单位
80.备案机关收齐、验证备案文件和《工程质量监督报告》在（）个工作日内在《竣工验收备案表》上签署备案意见。
A、5 B、10 C、15 D、20 81.办理建设工程施工许可证从收案受理之日起须（）个工作日。A、7 B、15 C、20 D、30 82.你在检查现场搅拌的混凝土资料时，应见到()混凝土的《混凝土开盘鉴定》记录。
A、C20级和C20级以上 B、C20级
C、C30级和C30级以上 D、C50级和C50级以上 83.以下哪一项不属于钢结构工程施工记录（）A、施工定位记录 B、焊接记录
C、螺栓连接记录 D、焊接和螺栓连接
84.屋面工程完工后，应对细部构造（屋面天沟、檐沟、檐口、泛水、水落口、变形缝、伸出屋面管道等）、接缝处和保护层进行雨期观察或琳水、蓄水检查。淋水试验持续时间不得少于()小时。A、2 B、3 C、4 D、5 85.《建设工程监理规程》中规定，第一次工地会议的会议纪要由以下哪方整理编印（）。A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、设计单位
86.主要分部工程施工方案的审查（）。
A、由监理工程师审核后，由总监理工程师签发审核结论
B、由监理工程师审核后，由总监理工程师代表签发审核结论 C、由监理员审核后，由总监理工程师签发审核结论 D、由监理工程师审核后，由项目监理签发审核结论
87.涉及结构安全的试块、试件和材料进行有见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。
A、30% B、40% C、45% D、50% 88.承包单位应根据监理单位制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位，关键工序进行施工前多少时间内以书面形式通知项目监理部()。
A、24小时内 B、12小时内 C、36小时内 D、48小时内 89.对列入城建档案馆接收范围的工程，工程竣工验收后（）月内，向当地城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。
A、4 B、3 C、5 D、2 90．建设工程项目实行总承包的，（）负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位移交。
A、建设单位 B、总包单位 C、施工单位 D、设计单位
91.()应对工程文件的立卷归档工作进行监督、检查、指导。
A、建设单位 B、总包单位 C、施工单位 D、城建档案管理机构
92.在工程竣工验收前，（）应对工程档案进行预验收，验收合格后，需出具工程档案认可文件。A、城建档案管理机构 B、总包单位 C、施工单位 D、设计单位
93．勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向（）移交。A、建设单位 B、总包单位 C、施工单位 D、城建档案管理机构
94.归档的工程文件应为（）。
A、原件 B、复印件 C、原件或复印件 D、加盖红章的复印件 95.工程文件的内容必须（），与工程实际相符合。A、真实 B、准确 C、基本准确 D、真实、准确 96.工程文件的书写材料可采用（）。
A、碳素墨水 B、红色墨水 C、圆珠笔 D、复写纸 97.竣工图章的尺寸为（）。
A、50mm×50mm B、50mm×80mm C、80mm×80mm D、60mm×80mm 98.利用施工图改绘竣工图的，比粗标明变更修改依据，有重大改变或变更部分超过图面的（）的，应当重新绘制竣工图。
A、1/3 B、1/5 C、1/2 D、1/4 99.档案的保管期限分为永久、长期、短期三种期限。短期是指工程档案保存（）年以下的。A、25 B、20 C、10 D、50 100.档案的密级分为绝密、机密、秘密三种，同一案卷内有不同密级的文件，应以（）为本卷的密级。A、绝密 B、机密 C、高密级 D、低密级
是非题
1.（）民用建筑工程室内饰面采用的天然花岗石材、人造木板和饰面人造板应实行见证取样和送检。
2.（）在检查装修、装饰工程资料时，应注意抺灰用水泥的见证取样送检试验报告是否齐全。3.（）质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。
4.（）除尘器壳体、组合式空气调节机组应做漏风量的检测，并做记录。
5.（）所有排水管都应进行通球试验，并做记录。
6.（）锅炉安全阀在投入运行前应由有资质的试验单位按设计要求进行调试，并出具调试记录。7.（）电气工程使用的镀锌制品必须为热浸镀锌工艺所制成。进场加工后，再出场委托进行热浸镀锌的，需镀锌质量证明书。
8.（）桥架、母线只估预检，不做隐检。
9.（）电气工程安装完成后，按层、按部位（户）进行电气器具的通电检查，并进行记录。电气器具应全数进行通电安全检查。
10.（）《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）自2003年2月1日起执行，2003年2月1日后开工的工程必须按照本规程执行。
11.（）承包单位只有收到项目监理部签署的《工程变更单》后，方可实施工程变更。
12.（）当承包单位采用新技术、新工艺时监理工程师应审查其提供的材质证明和材料备案手册。13.（）工程停工原因是由施工单位引起的，施工单位才应填写《工程复工报审表》申请复工。
14.（）有见证取样检测是在建设单位监督下，由监理或施工单位人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。
15.（）结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式，以保证检验结果的公正性。
16.（）现行的《建设工程文件归档整理规范》的的代号是GB/T50328-2001。
17.（）为加强建设工程文件的归档整理工作，统一建设工程档案的验收标准，应按《建设工程文件归档整理规范》执行。
18.（）建设工程项目是指经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的工程基本建设单位。它有一个或若干个具有内在联系的工程组成。
19．（）分部工程是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程，并构成建设项目的组成部分。
20.（）分部工程是指单位工程中可以独立组织施工的工程。
21.（）建设工程文件是指在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录的文件。
22.（）建设工程文件包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。23.（）建设工程文件可以简称为工程文件。24.（）工程准备阶段文件由施工单位整理、归档。
25.（）工程准备阶段文件指工程开工以前，在立项、审批、征地、勘察、设计、招投标等工程准备阶段形成的文件。
26.（）监理文件指监理单位在工程设计、施工等监理过程中形成的文件。27.（）施工文件指施工单位在工程施工过程形成的文件。
28.（）施工文件是指施工单位在工程施工、监理过程中形成的文件。29.（）竣工图是工程竣工验收后，真实反映建设工程项目施工结果的图样。30.（）竣工验收文件是建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。31.（）竣工图是建设工程项目竣工验收活动中形成的文件。
32.（）建设工程档案是在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。
33.（）建设工程档案简称工程档案。
34.（）建设工程档案是在工程建设活动中直接或间接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录。
35.（）案卷是指由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。
36.（）立卷是指按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类整理成案卷，亦称组卷。37.（）归档是指文件形成单位完成其工作任务后，将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构。
38.（）归档的工程文件应为原件。39.（）竣工图章尺寸为：50mm×80mm。40.（）竣工图章应盖在图标栏上方空白处。41.（）工程文件中文字材料幅面尺寸规格宜为A4.42.（）利用图可以竣工图。
43．（）施工图变更超过2/5的应当重新绘制竣工图。44.（）工程文件的书写材料没有严格规定。45.（）所有竣工图都应加盖竣工图章。46.（）红墨水可以作为工程文件的书写材料。
47.（）卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。
48.（）填写文件的直接形成单位和个人，有多个责任者时，可以选择两个主要责任者，其余用“等”代替。
49.（）立卷时，案卷不宜过厚，一般不超过50mm.50.（）工程文件可按建设工程程序划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图4部分组成。
多选题
（一）1．资料员在竣工验收阶段的工作内容有（）。A、报开工报告、填报工程开工报审表、填写开工通知单 B、工程竣工资料的组卷
C、资料归档（提交城建档案馆（室））D、写施工日记 E、编制施工组织设计
2．归档的工程资料，检验批质量验收记录，分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程验收记录，其表格内容应采用（）。
A、碳素墨水书写 B、圆珠笔书写 C、蓝黑墨水书写 D、复印文字 E、微机打印 3．（）必须由质量监督机构完成监督检查工作，审查并签署质量监督意见。A、屋面分部工程质量验收记录 B、建筑装饰装修分部工程质量验收记录 C、地基与基础分部工程质量验收报告 D、单位工程质量竣工验收记录 E、主体结构分部工程质量验收报告
4．施工单位在项目开工前应做好的准备工作有（）。A、施工组织准备 B、施工技术准备 C、施工物资准备 D、施工现场准备 E、工程报建。5．建设工程资料包括（）。
A、工程技术资料 B、工程管理资料 C、工程财务资料 D、工程组织资料 E、工程安全资料
6．资料员在资料收集过程中应遵守的三项原则是（）。
A、守法的原则 B、快速的原则 C、参与的原则 D、同步的原则 E、否定的原则 7．材料、半成品、构配件等以及工程实体的检验应符合（）规定。A、材料必须先试后用 B、所有材料必须全部做复验
C、工程实体必须先检后交 D、工程实体必须先检后用
E、工程实体必须试用合格后才能竣工验收
8．地方城建档案管理部门接收和保管所辖范围应当是（）保存的工程档案和资料。A、永久 B、长期 C、短期 D、暂时 E、长久
9．《混凝土强度检验评定标准》（GBJ10－87）规定，混凝土的强度评定根据混凝土生产条件的稳定程度，按（）分别进行。
A、标准差法 B、极差法 C、统计方法 D、非统计方法 E、平均法 10．建设工程项目施工质量控制的监控主体包括（）A．施工各参与方
B．设计方
C．业主方
D．监理方
E．供货方 11．工程文件中文字材料幅面尺寸规格不宜为（）幅面。A、Ao B、Al C、A2 D、A3 E、A4 12．以下（）属于规范规定的工程技术资料档案保管期限。A、永久 B、长期 C、中期 D、短期 E、不定期 13．以下属于建设工程档案的特征的有（）。
A、分散性和复杂性 B、继承性和时效性 C、安全性
D、多专业性和综合性 E、全面性和真实性 14．以下属于观感质量评价结论是（）。
A、优 B、好 C、一般 D、良 E、差
多选题（二.案例分析）
案例
（一）、恒平建设工程公司承建平杭学校教学楼主体工程所用钢筋、水泥、砼及其他新材料、新设备、根据《城市建设档案管理办法》对施工物资资料提出要求(15-18)：
15.出厂质量证明文件由供应单位提供，（）有关人员应在质量证明文件背面“标注章”内签字确认。A、供货单位 B、施工单位 C、监理单位 D、设计单位 E、检测单位 16.质量证明文件为复印件时应与原件内容一致且必须（）。A、加盖原件存放单位的公章 B、加盖复印件复印单位的公章
C、注明原件存放处 D、经办人签字
E、注明经办人签字日期
17.凡使用新材料应具有（）并提供安装维修，使用工艺标准等相关技术文件，并且在使用前进行试验和检验。
A、产品工艺标准； B、产品质量标准位；
C、鉴定证书； D、试验要求； E、产品生产人资质
18.材料进场时，施工、供应单位、监理、建设单位共同对其品种（）进行检验，填写《材料、构配件进场检验记录》。
A、规格 B、数量 C、外观质量 D、出厂质量证明文件 E、操作者签章
案例
（二）：朝阳建筑工程公司承接科技大楼，该公司为了保证工程施工质量根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）对大楼施工提出了下列要求进行验收(19-22)： 19．本工程质量应符合（）的规定。
A、建筑工程施工质量验收统一标准 B、园林绿化工程施工质量规定 C、与本工程相关专业验收规范 D、建筑工程定额
E、上级主管部门要求
20．建筑工程施工应符合工程（）文件的要求。A、测量 B、勘察
C、绘图 D、规划
E、设计
21．涉及结构安全的（）应按规定进行见证取样检测。A、试块 B、试样 C、试件 D、辅助材料 E、有关材料 22．承担（）的单位应具有相应资质。
A、取样 B、见证取样检测 C、安全检查 D、结构安全检测 E、检测
案例
（三）：在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中，建设单位应履行下列职责(23-26)： 23．在工程招标及勘察、设计、施工、监理等单位签订协议合同时，应对工程文件的（）等提出明确要求。
A、编制人 B、套数 C、费用 D、质量 E、移交时间 24．收集和整理工程（）形成的文件，并应进行立卷归档。A、立项阶段 B、审批阶段
C、勘察阶段 D、准备阶段
E、竣工验收阶段
25．负责（）勘察、设计、施工、监理等单位的工程文件的形成、积累和立卷归案工作。A、组织 B、培训 C、监督 D、帮助 E、检查 26．（）勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档。A、编写 B、收集 C、分析 D、汇总 E、总结
案例
（四）：监理单位文件资料的管理中，建理管理资料的监理工作日志主要记录有以下内容(27-30)： 27．每日人员、（）的变化情况。
A、材料 B、构配件 C、设备 D、施工方法 E、施工工艺
28．每日施工的具体部位（）抽检、复检情况，施工程序执行情况，人员、设备的安排情况等。A、工序的质量 B、每道工序的持续时间
C、进度情况 D、进度原因分析
E、材料使用情况
29．记录发生争议时的（）。
A、各方的相同意见 B、发生争议的原因 C、各方的不同意见
D、发生争议的时间、地点 E、协调情况 30．每日天气和温度情况（）。
A、天气对工序进度的影响 B、温度对工序费用的影响
C、天气对工序质量的影响 D、温度对工序质量的影响
E、采取的措施情况
第二篇：2016法制考试 题库资料
2016年领导干部和公务员法律知识考试题库
（题库仅供学习参考、考试题目与答案可能有调整，不要简单复制粘贴）
一、单向选择题
1.（B）是社会主义民主政治的本质和核心。A．法律面前人人平等
B．人民当家作主 C．实现工农联盟
D．无产阶级掌握政权
2.《中华人民共和国宪法》规定，中华人民共和国的一切权力属于（A）。A.人民
B.党
C.政府
D.国家
3.法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的（C）通过。A.三分之一以上
B.三分之二以上
C.过半数
D.五分之一以上
4.根据我国民事诉讼法的规定，下列不可以作为证人的是（C）。A．被剥夺政治权利的人 B．与案件有利害关系的人
C．不能正确表达意志和不能辨别是非的人 D．未成年人
5.根据我国《刑事诉讼法》的有关规定，以下哪种情况下人民法院应当为被告人指定辩护人?（B）
A．被告人李某是聋哑人，涉嫌故意杀人，审理时其只委托了一名辩护律师 B．未满十八周岁的刑某因涉嫌抢劫，其法定代理人无经济能力为刑某委托 1
辩护律师
C．外国人渡边涉嫌盗窃，检察机关提起公诉时没有委托辩护人
D．被告人方某、周某共谋诈骗，审理时周某委托了2 名辩护律师，而方某因经济困难没有委托辩护律师
6.宪法规定，城市和农村按居民居住地区设立的居民委员会或者村民委员会是（C）。
A.基层自治性群众组织
B.基层政权机关 C.基层群众性自治组织
D.基层政权机关派出机构
7.宪法规定，中华人民共和国年满（C）周岁的公民，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。A.16
B.17
C.18
D.20 8.下列权利中属于公民基本权利中的政治权利和自由的是(A)。
A.出版自由
B.宗教信仰自由
C.平等权
D.人身自由权
9.依照宪法，(B)必须向全国人民代表大会报告工作。
A.中华人民共和国主席
B.全国人大常委会
C.中央军委主席
D.国务院
10.在单位犯罪中，能够对单位适用的刑罚方法是（C）。A． 吊销营业执照
B．没收财产 C． 罚金
D．剥夺荣誉称号
11.宪法规定，连续任职可以超过两届的是（A）。
A.审计长
B.总理
C.副总理
D.国务委员
12.下列行政诉讼基本原则中，是行政诉讼所特有的、最能反映行政诉讼的精神和价值取向的一项是(D)。
A．人民法院依法独立行使审判权原则 B．以事实为依据，以法律为准绳原则
C．当事人的诉讼地位平等原则
D．对具体行政行为进行合法性审查原则
13.公民、法人或者其他组织依照行政诉讼法第四十七条第一款的规定，对行政机关不履行法定职责提起诉讼的，应当在行政机关履行法定职责期限届满之日起（C）内提出。
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.一年 14.下列哪一案件属于中级人民法院管辖的案件？(D)A．某公司要求确认其外观设计专利权的案件
B．集团诉讼案件
C．镇政府为被告的案件
D．公安部为被告的案件
15.下列不属于中级人民法院管辖第一审行政案件的是（D）。A.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的案件
B.对县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件 C.海关处理的案件
D.对县级环保局所作的行政行为提起诉讼的案件
16.下列有关行政诉讼管辖的说法哪项是正确的?(A)
A．王某对限制其人身自由的行政强制措施不服，向其所在地的法院起诉
B．乙公司对县人民政府要求其交纳社会救助集资款20万元不服，向该县法院起诉
C．因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地的中级人民法院管辖 D．专门法院必要时可以审理行政案件
17.某市A区个体运输户陈某某拖欠养路费3万元，市交通局(设在B区)作出决定令陈某某补交所拖欠的养路费3万元，并处以罚款4万元。陈某某逾期既不履行义务，也未向人民法院起诉。市交通局拟向法院申请强制执行，应向哪一法院申请强制执行?(B)
A．A区人民法院
B．B区人民法院
C．A区或B区人民法院 D．市交通局根据便利选择最恰当的法院 18.对当事人依法提起的诉讼，人民法院应当根据行政诉讼法第五十一条的规定，一律接收起诉状。能够判断符合起诉条件的，应当当场登记立案；当场不能判断是否符合起诉条件的，应当在接收起诉状后（C）内决定是否立案。
A.三日
B.五日
C.七日
D.十五日
19.（C）对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。
A.原告
B.法院
C.被告
D.利益相关者
20.行政处罚的设定机关是指可以创设或规定行政处罚的行政机关。根据《行 4
政处罚法》的规定，下列机关中，无权设定行政处罚的机关是（B）。A．国务院 B．甲市公安局
C．乙省人民政府所在地的市人民政府 D．国务院批准的较大的市人民政府
21.公民、法人或者其他组织不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起（C）内向人民法院提起诉讼。
A.一个月
B.十日
C.十五日
D.二十日
22.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起（B）内提出。
A.一个月
B.六个月
C.两个月
D.三个月
23.因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过（D），其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的，人民法院不予受理。A.十年
B.十五年
C.三十年
D.二十年 24.在行政诉讼中，有权对行政诉讼实行监督的是（B）。
A.上一级人民法院
B.人民检察院
C.审判委员会
D.最高人民法院
25.（B）对指定居所监视居住的决定和执行是否合法实行监督。A.公安机关 B.检察机关 C.人民法院 D.司法行政机关
26.《行政诉讼法》规定，被告无正当理由拒不到庭，或者未经法庭许可中 5
途退庭的，可以（A）。
A.缺席判决
B.撤销诉讼
C.要求被告出庭应诉
D.要求其上级机关应诉
27.行政诉讼法第三条第三款规定的“行政机关负责人”，是指（A）。A.行政机关的正职和副职负责人
B.行政机关正职
C.行政机关副职
D.行政机关班子成员
28.当事人在提出行政诉讼的同时，认为行政机关的具体行政行为对其造成了损害，因而一并提出行政赔偿请求，对此人民法院应当(D)。
A．合并立案，合并审理
B．合并立案，单独审理
C．分别立案，单独审理
D．分别立案，单独或合并审理
29.行政行为实施主体不具有行政主体资格，原告申请确认行政行为无效的，人民法院判决（C）。
A.被告承担赔偿责任
B.被告变更行政行为
C.确认无效
D.被告部分撤销行政行为
30.《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，属于主动公开范围的政府信息，应当自该政府信息形成或者变更之日起（B）个工作日内予以公开。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的，从其规定。A．10
B.20
C.30
D.40 31.在行政诉讼中，人民法院认为行政案件的审理需以民事诉讼的裁判为依据的，可以（A）。
A.裁定中止行政诉讼
B.判决中止行政诉讼
C.裁定延长审理期限
D.判决原告败诉
32.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（B）。A.招标
B.投标
C.开标
D.决标
33.《行政诉讼法》规定，当庭宣判的，应当（C）发送判决书；定期宣判的，宣判后立即发给判决书。
A.立即
B.在三日内
C.在十日内
D.在五日内 34.下列不适用行政诉讼法规定的简易程序的是（D）。A.被诉行政行为是依法当场作出的 B.案件涉及款额伍佰元的 C.属于政府信息公开案件的
D.发回重审、按照审判监督程序再审的案件
35.《行政诉讼法》规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（B）内向上一级人民法院提起上诉。A.十日
B.十五日
C.二十日
D.一个月
36.《反不正当竞争法》中规定的滥用行政权力的不正当竞争行为的主体是（D）。
A．具有独占地位的经营者
B．公用企业 C．专卖企业
D．政府及其所属部门
37.某公司董事长由上一级单位总经理甲兼任，甲长期在外地,不负责该公司日常工作。该公司总经理乙在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理丙负责，分管安全生产工作的副总经理丁协助其工作。根据《安全生产法》 7
有关规定，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是(C)。A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
38.按《安全生产法》，有关协会组织在安全生产领域发挥作用的表述不正确的是（A）。
A.加强对生产经营单位的安全生产管理 B.为生产经营单位提供安全生产方面的信息
C.发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理 D.为生产经营单位提供安全生产方面的培训
39.下列不属于生产经营单位的安全生产责任制内容的是（C）。A.应当明确各岗位的责任人员 B.应当明确各岗位的责任范围 C.应当明确各岗位的安全生产保障经费 D.应当明确各岗位的考核标准
40.《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（A）予以保证。
A.生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人 B.生产经营单位的财务部门 C.县级人民政府
D.主管的负有安全生产监管职责的部门
41.矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由（A）负责组织对安全设施进行验收。
42.下列不属于环境保护应坚持的原则的是（C）。A.保护优先
B.预防为主
C.循环利用
D.损害担责
43.《环境保护法》规定，（B）应当采取措施，组织对生活废弃物的分类处置、回收利用。A.国务院
B.地方各级人民政府 C.县级人民政府 D.省级人民政府
44.以下哪个情形不属于监护制度所保护的对象？（A）A．双目失明的成年残疾人
B．不能完全辨认自己行为的精神病人 C．10 周岁以下的未成年人 D．正值17 周岁的高三学生
45.下列属于公务员应当履行义务的是（A）。A.维护国家的安全、荣誉和利益
B.良好的品行
C.获得履行职责应当具有的工作条件
D.对机关工作和领导人员提出批评和建议
46.公务员的（B）是确定公务员工资及其他待遇的依据。A.实绩与资历
B.职务与级别
C.职务与资历
D.工作年限
47.我国《公司法》规定的公司设立的原则是（D）。A．自由主义
B．特许主义
C．行政许可主义
D．准则主义和核准主义相结合 48.我国商标法规定，本国的商标注册申请人不包括（D）。A．法人
B．个体工商户 C．个人合伙
D．所有自然人 49.有下列情形（A）公务员，不得辞退。A.患病或者负伤，在规定的医疗期内的B.女性公务员在孕期、产假、哺乳期满后一年内的 C.致残，被确认丧失或者部分丧失工作能力的D.不胜任现职工作，又不接受其他安排的
50.在不动产所有人出卖其不动产时，下列不享有优先购买权的为（B）。A．承租人
B．抵押权人
C．典权人
D．共有人
二、多项选择题
1.人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以裁定先予执行（ACD）。A．追索赡养费、扶养费、抚育费、医疗费用的 B．追索慰问金、抚恤金的 C．追索劳动报酬的
D．因情况紧急需要先予执行的
2.人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列哪些事项提起的诉讼？（ABC）
A.国防、外交等国家行为
B.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令 C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定 D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的
3.人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列哪些诉讼？（BCD）A.法律规定由行政机关最终裁决的行政行为
B.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的
C.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复的 D.对行政机关作出的有关行政许可的其他决定不服的
4.公民、法人或者其他组织提起的诉讼，人民法院应予以受理的是（ABCD）。A.对征收、征用决定及其补偿决定不服的 B.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的 C.认为行政机关没有依法支付抚恤金的
D.认为行政机关没有依法支付最低生活保障待遇的 5.下列行政案件中哪些可以构成选择管辖?（CD）A.全国范围内重大、复杂的第一审行政案件 B.因不动产提起的行政诉讼
C.公民对限制人身自由的行政强制措施不服而起诉的行政案件
D.经过复议，但复议机关撤销了原具体行政行为的案件
6.某企业对甲区工商局的处罚决定不服，以案件重大复杂为由，向乙市中级人民法院起诉。下列说法正确的有(BC)。
A．乙市中级人民法院应当在15日内作出处理
B．乙市中级人民法院可以指定乙市丙区人民法院审理此案
C．乙市中级人民法院可以决定自己审理此案
D．要求甲区人民法院依法处理
7.甲县人民法院受理一起诉甲县公安局的案件后，认为处理起来较为棘手，报请乙市中级人民法院处理。乙市中级人民法院的下列做法正确的有(ABC)。
A．指定乙市丙县人民法院审理此案
B．决定由甲县人民法院审理此案 C．决定自己审理此案
D．移送乙市邻近的丁市人民法院审理此案
8.A区公安分局以黄某教唆他人殴打王某为由，对其作出了7天的拘留处罚。黄某不服，向市公安局申请复议。市公安局认为黄某构成扰乱公共秩序，依《治安管理处罚法》维持了分局的处罚决定。黄某不服向法院起诉。下列说法哪些是正确的?(CD)
A．被告为区公安分局，区公安分局所在地的法院有管辖权
B．被告为区公安分局，黄某所在地的法院有管辖权
C．被告为市公安局，区公安分局所在地法院有管辖权
D．被告为市公安局，黄某所在地的法院有管辖权 9.（ABCD）有权提起行政诉讼。A.行政行为的相对人
B.与行政行为有利害关系的公民 C.与行政行为有利害关系的法人 D与行政行为有利害关系的其他组织 10.登记机构的下列哪些行为违法？（AC）A．要求对不动产进行评估 B．要求查询申请人提供身份证明 C．以年检名义对不动产进行重复登记 D．要求查询人缴纳必要的复印费用
11.依据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（ABC）。A.同时设计
B.同时施工
C.同时投入生产和使用
D.同时概算
12.依据《环境保护法》，下列哪些行为公安机关可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留？（ABCD）
A.违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的
B.通过暗管、渗井、渗坑、灌注，违法排放污染物的 C.通过篡改、伪造监测数据，违法排放污染物的
D.建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设，拒不执行的 13.《行政复议法》规定，对申请人提出查阅材料的申请，除涉及下列（ABC）情形外，复议机关不得拒绝。A．国家秘密
B．商业秘密 C．个人隐私
D．被申请人不同意
14.根据《国家赔偿法》的规定，属于下列之一的，国家不承担行政赔偿责任（BD）。
A.行政机关及其工作人员以殴打等暴力行为或者唆使他人以殴打等暴力行为，造成公民身体伤害或者死亡的
B．行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为
C．行政机关及其工作人员违法使用武器、警械造成公民身体伤害或死亡的 D．因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的 15.我国《刑法》所称“违反国家规定”包括（ABC）。A．违反全国人民代表大会制定的法律和决定
B．违反全国人民代表大会常务委员会制定的法律和决定 C．国务院制定的行政法规、规定的行政措施发布的决定和命令 D．省、直辖市、自治区人民代表大会制定的法规
16.公务员的管理，坚持（ABCD）的原则，依照法定的权限、条件、标准和程序进行。
A.平等
B.公开
C.竞争
D.择优
17.录用担任主任科员以下及其他相当职务层次的非领导职务公务员，采取 14
（ABCD）的办法。
A公开考试.B.严格考察
C.平等竞争
D.择优录取 18.下列（ACD）人员不得录用为公务员。A.曾因犯罪受过刑事处罚的 B.录用前在原单位工作不认真的 C.曾被开除公职的
D.有法律规定不得录用为公务员的其他情形的
19.公务员可以在公务员队伍内部交流，也可以与国有企业事业单位、人民团体和群众团体中从事公务的人员交流，交流的方式包括（BCD）。A.下派指导
B.调任
C.转任
D.挂职锻炼 20.基层民主的主要内容包括（ABCD）。
A.民主选举
B.民主决策 C.民主管理
D.民主监督
三、判断题
1.中华人民共和国的国家机构实行民主集中制的原则。（√）
2.宪法规定，各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由，都有保持或者改革自己的风俗习惯的自由。（√）
3.占有权、使用权、收益权和处分权可以根据法律的规定和所有人的意志和所有权相分离。(√)4.宪法规定，全国人民代表大会任期届满的一个月以前，全国人民代表大 15
会常务委员会必须完成下届全国人民代表大会代表的选举。（×）5.人民法院审理行政案件，以事实为根据，以法律为准绳。（√）6.人民检察院无权对行政诉讼实行法律监督。（×）
7.行政机关委托的组织所作的行政行为，受托的组织是被告。（×）8.没有诉讼行为能力的公民，由其法定代理人代为诉讼。（√）9.当事人、法定代理人，只能委托一人作为诉讼代理人。（×）10.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。（√）
11.《行政诉讼法》规定，被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。（√）12.人民法院审理行政案件，应当收取诉讼费用，诉讼费用由双方分担。（×）
13.生产经营规模较小的危险物品生产经营单位应当建立应急救援组织。（×）
14.侵害单位权益，造成单位严重损害的，被侵权人可以要求精神损害赔偿。（×）
34.建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。（√）15.国家鼓励投保环境污染责任保险。（√）
16.同一物的所有权人可以是两人或两人以上，因此，在同一物上可以并存两个或者两个以上的所有权。(×)16
17.公务员因工作需要在机关外兼职，应当经有关机关批准，可以领取兼职报酬。（×）
18.厅局级正职以下领导职务或者副调研员以上及其他相当职务层次的非领导职务出现空缺，可以面向社会公开选拔，产生任职人选。（√）
19.新修订的《中华人民共和国渔业法》指出，海洋大型拖网、围网作业的捕捞许可证，由由县级以上地方人民政府渔业行政主管部门批准发放。（×）
20.按照《部门决算管理制度》，行政事业单位应当在全面清理核实收入、支出、资产、负债，并办理年终结账的基础上编制决算。(√)17
第三篇：石油师题库资料
一、单项选择
1、（D）作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。
A 合同
B 招标文件
C 协议书
D 项目范围及其说明书
2、项目沟通计划应与项目管理的其他（C）相协调。A 进度计划
B 成本计划
C 各类计划
D 质量计划
3、PMC合同通常采用（C）计价方式。
A 总价合同
B 单价合同
C 成本+酬金+激励金
D 可调单价合同
4、项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由（C）签认后报建设单位。
A 监理工程师
B 监理企业
C 总监理工程师
D监理员
5、项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应（B），要求施工单位整改。
A 下暂停令
B 签发监理通知单
C 下立即整改令
D 报建设单位
6、企业项目管理成熟度一般分为五级，从简单粗放到战略级。其中中间过程阶段从低到高是（C）。
Ａ 精益级，规范级，标准级
Ｂ 精益级，标准级，规范级
Ｃ 标准级，规范级，精益级
Ｄ 规范级，标准级，精益级
７、大量的矛盾、争执、损失都发生在（C）上。所以人们将它与项目单元一样，作为项目管理的一个重要对象。
A 合同
B 里程碑节点
C、界面
D 竣工验收 8、2013版监理规范明确，在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动应通过（B）进行。
A 建设单位
B 工程监理单位
C第三方
D建设方指定方式
9、项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的职责，并应将（B）纳入监理规划及实施细则。
A 安全管理方案
B 安全生产管理的监理工作内容、方法和措施
C 安全组织机构
D安全管理目标
10、PMC是业主机构的延伸，就（A）对业主负责。
A 从第一阶段到投产全过程的总体规划和计划的执行
B从施工进场到竣工验收
C在项目的策划
D在施工现场管理
11、对审查施工组织设计的基本要求是（D）
A施工组织设计应由承包单位技术负责人签字
B施工组织设计应符合建设单位要求 C施工组织设计应由总监理工程师审核后签认
D发现施工组织设计中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审
12、在实施石油天然气管道建设工程监理前，监理单位应与建设单位签订书面委托监理合同，合同中应明确监理单位的责任和义务，监理范围和质量、投资、进度控制及（A)活动应按照委托监理合同的规定通过监理机构进行。
A
HSE管理
B安全管理
C财务管理
D环境管理
13、监理规划应由总监理工程师组织编写，（B）审批。
A总监理工程师
B监理单位技术负责人
C监理单位负责人
D建设单位代表
14、在实际监理工程中，必须坚持监理工作（D）的基本原则。
A公平
B公正
C科学
D先审核后实施、先验收后施工（下道工序）
15、监理工作程序中应明确工作内容、（A）考核标准和工作时限。A行为主体
B相关方
C处置方法
D监理机构
16、监理人员应经常地、有目的地对承包单位的施工过程进行巡视检查、检测，主要检查内容有（A）。
A是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工
B是否使用不合格的材料、构配件和设备
C已施工部位是否经过检验
D施工人员是否持证上岗
17、HSE监理工程师应对承包单位报送的拟进场的（C）、起重机、施工机械、电器设备等的安全性进行审核，符合要求的予以签认。
A人员
B操作手
C安全防护材料
D材料
18、平行检验：对于石油天然气管道工程，抽样检验比例建议为（B）若承包合同中有相应规定，应按照承包合同相应规定执行 A1%~5%
B1%~5%
C10%
D15%
19、施工进度计划审核的主要内容(B)A进度计划是否符合开工报告中开竣工日期规定
B总承包、分承包单位分别编制的各单项工程进度计划之间是否相协调
C施工方案是否符合施工工艺的要求
D投入资源是否足够
20、勘察设计准备阶段，监理机构应进行以下准备工作（B）
A熟悉工程项目的可行性研究报告文件、评审意见，对异议问题向设计单位询问 B编写勘察设计监理规划和监理细则，监理规划应报送建设单位 C查看设计单位资质
D审查设计人员资质
21、根据监理项目的需要，监理规划中还应包括（B）巡视监理方案 A监理工作目标
B旁站监理方案
C监理程序
D设备投入
22、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员应拒绝签认，并应签发（C），书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件和设备撤出现场 A停工通知
B不符合通知单
C监理工程师通知单
D监理联系单
23、专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和（A）进行现场检查，符合要求予以签认，对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并严禁承包单位进行下道工序施工。
A自检结果
B质量验收报告
C施工记录
D无损检查报告
24、石油天然气管道工程等级划分：长度大于等于100KM或总投资额大于等于1亿元为一等工程，长度大于30KM小于100KM或总投资额大于（B）小于1亿元为二等工程，长度小于30KM或总投资额小于（3000万元）为三等工程
A2000万元
B3000万元
C4000万元
D5000万元
25、项目监理机构应按约定时间及时向（D）报送有关工程质量、进度、投资及健康、安全与环境（HSE）管理的监理周、月报告
A公司
B地方安全监督部门
C 质量监督站
D建设单位
26、监理见证取样的程序和方式顺序正确的是：(C)A
1→3→2→4→5
B 3→1→2→4→5
C 3→1→4→2→5
D 1→3→4→2→5
27、以下不属于组织协调方法的是（D）
A 会议协调法
B 约谈协调法
C信函协调法
D法律协调法
28、依据GB50319建设工程监理规范，不属于监理实施细则编制依据的是：（A）A 施工招标文件
B工程建设标准、工程设计文件
C监理规划
D施工组织设计、专项施工方案
29、关于焊接与明火作业，为了保证安全，下列说法错误的是（D）
A在焊接垂直下方，尽量清理易燃物
B当进行焊接或切割操作时，现场应配备二氧化碳或干粉灭火器
C动火连头作业时，需先经过运行单位及建设单位批准，具备动火连头条件，并取得作业票后，在现场监护情况下进行作业
D在使用油漆时，为了使油漆加速干燥，可使用加热装置烘烤
30、对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动叫做：（D）
A 旁站
B 巡视检查
C平行检验
D见证取样
31、下列关于工程材料、构配件、设备进场检查错误的是（D）
A 对未经专业监理工程师验收的工程材料、构配件、设备，严禁在工程中使用
B 对验收不合格的工程材料、构配件、设备，专业监理工程师不予签认，并应书面通知施工单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场 C 焊丝在使用前检查，应清除其表面的油污，锈蚀等
D 在使用焊接材料的过程中，应撕去焊接材料的识别标志，以方便使用
32、质量控制点中，通常用大写字母“R”表示（B）的控制点，用大写字母“P”表示需旁站监理的控制点。
A 需旁站监理需平行检验
B 需形成检查验收记录
C需形成检查验收记录需平行检验
D需巡视检验需形成检查验收记录
33、以下不属于特种作业人员的是：（D）
A 焊工
B 电工
C 起重机操作工
D防腐工
34、监理规划可在签订监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在（A）报送建设单位。
A 召开第一次工地会议之前
B 签订监理合同及收到设计文件1个月之内
C 开工之前
D签订监理合同及收到设计文件2个月之内
35、项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验批项目进行的检测试验活动是指：（C）
A 旁站
B 巡视检查
C平行检验
D 见证取样
36、监理规划的编审程序是（C）
A专业监理工程师组织编制，总监理工程师签字后上报建设单位批准。
B总监理工程师签字后直接上报建设单位批准。
C总监理工程师组织编制，总监理工程师签字后由监理单位技术负责人审批，上报建设单位批准。
D专业监理工程师编制完成后上报建设单位批准
37、总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应（C）
A 专业监理工程师审查后，总监理批准执行
B 总监理工程师签字后，建设单位批准后执行
C由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件
D 建设单位、监理单位、设计单位、施工单位协商一致后执行
38、项目监理机构自行保存的监理档案保存期可分为（D）
A 短期和长期
B 长期和定期
C 短期和永久
D 永久和定期
39、项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应（A）
A 签发监理工程师通知单，要求承包单位整改
B 下达过程暂停令，并报告建设单位
C 下达工程暂停令，并报告相关主管部门
D 签发监理工程师通知单，并报告建设单位 40、“三查四定”由（A）组织。
A 建设单位
B 监理单位
C 总承包单位
D 质量监督机构
41、当总监理工程师需要同时兼任其他工程师项目的总监时，应经建设单位同意，且最多不超过（C）项。A 1
B 2
C 3
D 不允许兼任
42、工程质量评估报告的编制时间是（D）
A 中间交接后
B 联动试车后
C 工程交接前
D 工程交接后
43、项目监理文件资料应在工程中间交接后（C）个月内（合同及其它约定除外）向建设单位移交。
A 1
B 3
C 5
D 6
44、需要总监理工程师签字加盖职业资格印章的是（D）。
A 工程临时/最终延期审批表
B 分部/单位工程报审表
C 费用索赔审批表 D 开工令
45、属于各方通用表的是（A）
A 工程变更单
B 监理通知单
C 工程联络单
D 会议邀请函
46、工程变更款项最终结算时，应以（A）为依据。
A 建设单位与承包单位达成的协议
B 建设单位与监理单位达成的协议 C 监理单位与承包单位达成的协议
D 监理单位收集、整理相关资料后独立核算的结果
47、不属于监理交底内容是（D）。
A 项目监理组织机构及人员、监理工作程序、监理工作制度、链接职业道德准则 B 与监理工作相关的旁站方案、平行检验计划、见证取样等配合要求
C 明确各专业关键工序质量控制点
D 确定各方参加工地例会的人员，召开工地例会周期、地点及议题。
48、工程监理单位要调换一般专业监理工程师，总监理工程师应（B）
A 征得建设单位批准
B 书面通知建设单位
C 口头通知建设单位 D 事后通知建设单位
49、关于对分包单位资格审核的说法中，错误的是（C）
A 审查分包单位的企业资质等级证书
B 审查分包单位的类似工程业绩 C 审查分包单位的施工方案
D 审查拟分包单位的内容和范围
50、下列关于项目监理机构进行施工图预算及竣工结算的说法中审核正确的是（D）。A 承包单位统计、填报已完工程量清单
B 专业监理工程师填报施工图预算及竣工结算报表。
C 总监理工程师及造价人员审核承包单位报送的施工图预算及竣工结算报表 D 施工图预算、竣工结算文件、最终工程款支付证书均由总监理工程师签署并报建设单位。
51、监理规划示范文本认为，巡视工作基本上应该从（C）方面着眼。
A 工程实体质量
B 施工安全质量体系运行情况
C 施工单位的人机料法环
D 施工单位的资源配置情况
52、质量管理5要素是指（D）。
A 启动、规划、执行、监控、收尾
B 原因（何因Why）、对象（何事What）、地点（何地Where）、时间（何时When）、人员（何人Who）
C 巡视、旁站、平行检验、见证、验收
D 人、机、料、法、环
53、监理实施细则示范文本认为，分部工程的进度目标来自（A）。A 已完成全部审签程序的进度计划
B 施工组织设计
C 施工合同
D 建设单位项目经理的要求
54、建设工程监理规范GB50319-2013规定，在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并应经（D）批准后报建设单位。
A 工程监理单位法定代表人
B 工程监理单位总经理
C 工程监理单位生产负责人
D 工程监理单位技术负责人
55、监理规划示范文本规定，资料编号不包括以下（D）内容。A 资料内别编号
B 工程编号
C 流水号
D 项目编号
56、监理规划示范文本认为，巡视工作基本上应该从（C）方面着眼。A 工程实体质量
B 施工安全质量体系运行情况 C 施工单位的人机料法环
D 施工单位的资源配置情况
57、建设工程监理规范GB50319-2013规定，总监理工程师代表经（D）同意，由总监理工程师书面授权后，代表总监理工程师行驶其部分职责和权力。、A 工程建设单位项目经理
B 工程监理单位总经理
C 工程监理单位技术负责人
D 工程监理单位法定代表人
58、项目监理机构应签发监理通知单的除外情况是（D）。
A 项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，B 项目监理机构发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时 C 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时 D 建设单位提出要求时
59、监理规划示范文本规定，以下不属于“现场安全生产规章制度”的范畴的是（D）。A 安全生产责任制度
B 安全生产教育培训制度 C 安全生产管理机构
D 项目经理资格
60、监理规划示范文本规定，以下不属于施工单位索赔的主要原因的是（C）。A 对建设单位不利的合同条款
B 图纸设计深度不能满足施工需要 C 施工管理人员资质、数量、水平不达标
D 甲供料进场不及时，质量不合格
61、建设工程监理规范GB50319-2013规定，项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程风险进行分析，并提出工程质量、造价、进度目标控制及安全生产管理的（B）。
A 技术措施
B 防范性对策
C 工作目标
D 工作流程
62、E5015中“50”代表（A）。
A 抗拉强度
B 屈服强度
C 焊接电流
D 焊条长度
63、长输管道施工中，焊条电弧焊根焊+自保护药芯焊丝自动焊填充盖面焊接工艺时，连头常采用的焊接方向是（A）。
A 根焊上向、填充盖面下向
B 根焊上向、填充盖面上向 C 根焊下向、填充盖面下向
D 根焊下向、填充盖面上向 64、焊条使用前进行烘干的目的主要是（B）。
A保证焊缝的抗拉强度
B 去掉药皮中的水份 C 降低药皮中的含氧量
D 改善脱渣性能
65、对有延迟裂纹倾向的材料，至少应在焊接完成（B）h后进行射线检测。A 12
B 24
C 36
D 48 66、E6010属于（C）焊条。
A 碱性
B 酸性
C 纤维素性
D 不锈钢 67、X射线管发射的X射线最高频率与（A）。
A 管电压由关
阳极靶材料无关
B 管电流有关
阳极靶材料无关 C 灯丝电流有关
阳极靶材料无关
D 管电压有关
管电流无关 68、在对接焊缝的超声波横波检测中，若探头的K值过于偏小，可能出现的问题是（C）A 探伤灵敏度达不到要求
B 焊缝中心部位出现扫查盲区 C 焊缝上下表面附近出现扫查盲区
D 容易产生透过波
69、根据JB3223《焊条质量管理规程》规定，烘干后的低氢焊条一般在常温下放置超过（B）时，应重新烘干。
A 3h(小时)
B 4h
C 5h
D 6h 70、管线钢L415中“415”含义是（A）。
A 钢的屈服强度最低为415MPa
B 钢的抗拉强度最低为415MPa C 钢的屈服强度最高为415MPa
D 钢的抗拉强度最高为415MPa 71、一般来说，在频率一定的情况下，在给定的材料中，横波探测缺陷要比纵波灵敏度高，这是因为（A）。
A 横波比纵波的波长短
B 横波质点振动的方向比缺陷更为灵敏 C 在材料中横波不易扩散
D 横波比纵波的波长长
72、下列关于项目监理机构进行施工图预算及竣工结算的说法中审核正确的是（D）。A 承包单位统计、填报已完工程量清单
B专业监理工程师填报施工图预算及竣工结算报表 C 总监理工程师及造价人员审核承包单位报送的施工图预算及竣工结算报表。D 施工图预算、竣工结算文件、最终工程款支付证书均由总监理工程师签署并报建设单位。73、项目监理文件资料应在工程中间交接后（C）个月内（合同及其它约定除外）向建设单位移交。
A 1
B 3
C 5
D 6 74、关于对分包单位资格审核的说法中，错误的是（C）
A 审查分包单位的企业资质等级证书
B 审查分包单位的类似工程业绩 C 审查分包单位的施工方案
D 审查拟分包工程的内容和范围 75、工程监理单位要调换一般专业监理工程师，总监理工程师应（B）A 征得建设单位批准
B 书面通知建设单位 C 口头通知建设单位
D 事后通知建设单位
76、项目监理机构在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应（A）。
A 签发监理工程师通知单，要求承包单位整改
B 下达工程暂停令，并报告建设单位 C 下达工程暂停令，并报告相关主管部门
D 签发监理工程师通知单，并报告建设单位 77、项目监理机构自行保存的监理档案保存期可分为（D）。A 短期和长期
B 长期和定期 C 短期和永久
D 永久和定期
78、当总监理工程师需要同时兼任其他工程项目的总监时，应经建设单位同意，且最多不超过（C）项。
A 1
B 2
C 3
D 不允许兼任
79、总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应（C）。
A 专业监理工程师审查后，总监理批准执行
B 总监理工程师签字后，建设单位批准执行 C 由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件
D 建设单位、监理单位、设计单位、施工单位协商一致后执行
80、“三查四定”由（A）组织。
A 建设单位
B 监理单位
C 总承包单位
D 质量监督机构 81、需要总监理工程师签字加盖职业资格印章的是（D）。
A 工程临时/最终延期审批表
B 分部/单位工程报审表 C 费用索赔审批表
D 开工令 82、除铸铁垫铁外，设备调整完毕后，各垫铁（C）。
A 进一步锲紧，但不得电焊
B 相互之间不得电焊，但顶部垫铁与设备底座应点焊牢固 C 相互之间点焊牢固，但不得与设备底座点焊
D 除相互之间点焊牢固外，与设备底座也应点焊牢固
83、地基与基础规范规定褥垫层夯实度为（A）。
A 不大于0.9
B 不小于0.9
C 不大于0.95
D不小于0.95 84、经施工单位技术部门审查合格的安全专项施工方案，当由（B）签字。
A 项目经理
B 施工企业技术负责人
C 技术部负责人
D 施工企业安全总监 85、长输管道焊接，管口铁锈清理范围应不小于（D）。A 25mm
B 20mm
C 15mm
D 10mm 86、管沟开挖作业时，对于干燥硬土土体，堆土距沟边不应小于（A）。A 1m
B 1.5m
C 0.8m
D 2m 87、关于氧气瓶、乙炔气瓶或易燃气瓶使用或存放不正确的是（C）。A 氧气瓶、乙炔气瓶或易燃气瓶不得混放
B 乙炔气瓶不得卧放使用 C 作业场所的氧气瓶与易燃气瓶间距不应小于10m D 乙炔气瓶与氧气瓶应放在通风良好的专用棚内 88、机泵安装时，一次灌浆应在（B）进行。
A 设备粗找正后，对部分地脚螺栓孔的灌浆
B 设备粗找正后，对全部地脚螺栓孔的灌浆 C 设备粗找正后，对设备底座和基础之间的灌浆
D设备精找正后，对设备底座和基础之间的灌浆 89、1.5m混凝土挑梁底模拆模时强度不小于（D）。A 50%
B 75%
C 80%
D 100% 90、站内工艺管道要求不需要热处理的管道对接焊缝距离支吊架不得小于（B）。A 100mm
B 50mm
C 150mm
D 200mm 91、金属储罐罐底的弓形边缘板接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一的是（C）A 先焊长焊缝
B 初层焊道采用分段退焊或跳焊法
C 焊工均匀分布、对称施焊
D 沿同一方向进行分段焊接
92、对施工过程中的危险性较大工程施工作业情况监理工程师应进行（B）监理。A 巡视
B 旁站
C平行检验
D 见证
93、下列属于是监理质量控制的技术措施的是（A）。
A 资质资格体系审查
B 建立健全项目监理机构的质量管理体系 C 对工程款拨付实行质量否决制度
D 对不符合验收标准的施工内容，给予出发 94、工程项目开工前，项目监理机构组织监理人员针对建设过程监理控制的程序、制度、要求、执行标准等事宜进行统一、明确，并由总监理工程师向（D）单位进行交底。A 建设
B 设计
C 质量监督
D 承包
95、在球形储罐安装工程中，二次灌浆为下列（D）级工序质量控制点。A、CR
B、AR
C、A
D、BPR 96、工程竣工阶段安全监理工作的主要内容是（A）。
A检查承包商竣工资料，检查工程项目的安全功能是否符合设计要求、法律法规和标准规范 B 检查承包商是否建立安全管理机构、制定安全生产规章制度、设置专职安全管理人员。C 审查承包商的试运行安全应急预案是否符合规定。
D 依据工程建设强制性标准和专项安全施工方案，重点检查以下危险性较大的施工作业。97、设计交底应由（B）单位组织。
A 设计
B 设计
C 设计
D 监理 98、质量控制点应以书面形式通知（C），同时送建设单位。A 设计单位
B 采购单位
C 承包单位
D 质量监督部门 99、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制（B）。A 监理规划
B 监理实施细则
C 旁站方案
D 旁站方案 100、炼油化工工程建设的特点是（B）。
A 项目大，装置小，难于管理。
B 工程涉及专业多，施工现场管理难度大。C 适宜职能制监理组织形式。
D 生产条件固定
101、施工中发现的设计问题，要按程序及时向（B）报告，并向设计单位提出，以免造成较大的损失。
A 设计单位
B 建设单位
C 承包单位
D 质量监督部门
102、建设工程项目的全寿命周期中集成化管理的指导思想是把建设工程项目的决策期、实施期和使用期视作为一个系统，从（D）出发进行管理。A 企业利益
B 国家利益
C 施工利益
D 整体利益 103、化工石油工程项目发展现状表现为（D）大型化。
A 规模和人员
B 人员和设备
C 规模和资产
D 规模和设备 104、不属于工作质量成本的是（A）。
A 认证成本
B 鉴定成本
C 损失成本
D 预防成本
105、建设工程管理信息化是指建设工程管理（A）的开发和利用。A 信息资源和信息技术
B 信息网络和信息资源 C 信息网络和信息技术
D 信息网络和信息产业 106、成为我国“三大差别”之后的第四大差别的是。（D）A 城乡差别
B 工农差别
C 脑体差别
D 数字鸿沟
107、受业主委托，按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、试运行（竣工验收）等实行全过程的总承包为（C）
A、PMC管理承包
B、D-B总承包
C、EPC总承包
D、P-C总承包 108、建设工程项目全寿命信息管理可以避免（D）。
A 信息虚假
B 信息过剩
C 信息总控
D 信息孤岛 109、关于“三项管理”之间的关系论述正确的是（C）A 项目实施阶段（PM）的目标直接影响项目决策阶段（DM）、设施阶段（FM）的管理 B 项目设施阶段（FM）的目标直接影响项目决策阶段（DM）、项目实施阶段（PM）C 项目决策阶段（DM）的目标直接影响项目实施阶段（PM）、设施阶段（FM）的管理 D 项目决策阶段（DM）的目标对项目实施阶段（PM）、设施阶段（FM）的管理无影响
110、获得新中国成立60周年“百项经典精品工程”殊荣的是（A）石化。A 独山子
B 大连
C 镇海
D 广西
111、为工程建设增值和工程使用（运行）增值的首要任务都是确保（B）A 质量
B 安全
C 效益
D 工期
112、我国长距离输送管道朝高压、大流量、大口径方向发展，目前管道母材使用的最高等级为（C）
A、X65
B、X70
C、X80
D、X90 113、BIM的4D技术是指（B）
A、3D+费用
B、3D+时间
C、3D+安全
D、3D+质量
二、多项选择
1、美国PMI制定了《项目管理专业人员行为规则》内容包含（ABC）。
A 对职业的责任
B对客户责任
C对公众的责任
D 对行为的约束
E反腐败
2、监理企业核定的业务范围包括：（CD）
A投资规模
B专业类别
C监理业务的工程类别
D承接监理工程的等级
E特许经营
3、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动。工程监理企业的业务范围，是指填写在资质证书中、经工程监理资质管理部门审查确认的（AB）
A 主项资质
B增项资质
C一般资质
D行业资质
E分项资质
4、属于RISCS职业道德信念和行为规范的九个核心原则的的（ABDE）
A 正直不阿
B诚恳可靠
C承担责任
D从事超出自身能力范围的工作
E向委托人提出客观、公正、中性的建议
5、我国职业道德内容的基本特征有（ABCD）
A职业性
B继承性
C多样性
D纪律性
E地域性
6、道德是以善恶为标准，通过社会舆论、内心信念和传统习惯来评价人的行为，调整（AB）的行为规范的总和。
A人与人之间
B个人与社会之间的关系
C企业与企业
D个人与企业
E国家与企业
7、项目范围管理的对象包括完成项目所必需的（AB）
A专业工作
B管理工作
C各个参与方
D各项任务
E可交付目的物
8、《建设工程项目管理规范》规范了（BCDE）项目管理行为。A企业
B业主
C承包商
D监理企业
E分包商
9、FIDIC所编制的道德准则要求咨询工程师具有（ABCD）等的工作态度和敬业精神，充分展现了FIDIC对咨询工程师要求的精髓。A正直
B公正
C诚信
D服务
E责任
10、工程项目管理是指工程项目管理企业（以下简称PM公司）受业主委托，按合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。其承担的职责服务包括（AB）的。
A 项目决策阶段分析与评价
B项目实施到项目竣工验收或试运行各阶段
C施工过程 D不包含策划阶段的E定义阶段
11、项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制(BCD)A编制进度控制计划并明确控制措施
B总监理工程师审批承包单位编制的总体施工进度计划及年、月度施工进度计划
C专业监理工程师对施工进度计划实施情况进行检查、分析，并记录实际进度及其相关情况
D当实际进度滞后于计划进度时应书面通知施工单位采取纠偏措施并监督实施。当实际进度严重滞后涉及工程总目标、阶段目标、资金使用等较大的变化时，总监理工程师应与建设单位协商确定进度调整措施
E对施工进度出现的偏差进行调整
12、当承包单位采用（ABCD）时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，经审定后予以签认
A新材料
B新工艺
C新技术
D新设备
E新管理模式
13、油气管道工程监理实施细则应包括下列主要内容(ABC）
A管道工程专业工程特点
B旁站监理点及质量控制点
C监理工作的流程
D监理工作的控制措施及目标值
E监理工作的依据
14、根据监理招标文件的要求和建设工程项目的特点所拟定的监理方案，包括（ABCD）信息管理等
A监理方法
B各目标控制
C合同管理
D组织协调
E施工资料
15、勘察设计监理的工作内容有（ABC)A依据委托监理合同约定，协助建设单位编制勘察、设计招标文件
B参加建设单位组织的招标活动
C对勘察设计合同的履行进行管理
D签批设计变更
E批准设计费用
16、施工阶段的监理资料内容应包括（ABD）A承包合同文件及委托监理合同
B监理规划、监理实施细则
C分包单位材料报审资料
D设计交底与图纸会审会议记要
E工程设计变更图纸
17、对（ABDE）等高风险的施工作业，施工单位应编制由单位技术负责人审查批准的专项安全施工方案
A穿跨越、隧道工程
B有限空间作业
C吊装作业
D脚手架搭设、撤出
E爆破
18、监理例会应包括（ABD）主要内容
A检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因
B检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施
C检查分析工程项目质量状况，对质量问题单位进行通报
D检查工程量核定及工程款支付情况
E检查
19、项目监理机构应协助建设单位进行（ABCE）等专项验收工作。A消防
B安全
C水土保持
D职业病
E卫生
20、工程项目开工前，总监理工程师应组织审查承包单位项目管理机构的质量和HSE管理体系，确能满足工程项目质量和HSE管理要求时予以确认、对质量和HSE管理体系应重点审核的内容有（ABD）
A质量和HSE的组织机构
B质量HSE管理和技术管理制度
C资源配合情况
D专职管理人员和特种作业人员的配备和资格（包括资格证、上岗证）
E施工方案的先进性
21、第一次监理会议的主要内容包括：(ABCD)A建设单位、勘察设计单位、物资供应单位、承包单位和监理单位等分别介绍各自的项目组织机构、人员和分工
B介绍各单位相关工作程序
C承包单位介绍开工准备情况
D建设单位代表和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求
E设计交底与图纸会审
22、监理工作程序一般包括：(ABCD)A监理工作程序
B勘察设计方案、施工组织设计（方案）的审查程序
C主要工程材料、设备质量控制程序
D分项/分部/单位工程质量验收程序
E施工工序的先后顺序
23、总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的（ABDE）等施工质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。
A检验批
B分项
C施工记录
D单位（子单位）工程
E单项工程
24、勘察设计总监理工程师应履行以下职责：（ACD）
A确定项目监理机构人员分工和岗位职责，协调监理部内部工作关系，配置项目监理工作所需资源，并负责管理项目监理机构的日常工作
B组织编制监理规划，审批监理实施细则
C负责专业工程师工作的检查、监督及考核工作，可根据设计工作的进展情况进行人员的调配
D组织勘察设计分包单位的审查，并签署审查意见
E复核设计单位提出的设计核算
25、专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下（ABCD）条件时，由总监理工程师签发并报建设单位：
A施工许可证已获政府主管部门批准
B征地拆迁工作能满足工程进度要求
C施工组织设计已获得批准
D承包单位派驻现场的管理人员、技术人员资格与投标文件一致，且已进场，进场的机具、设备满足施工的需要，主要工程材料已落实
E场外水电道路已接通
26、分包单位资质审核包括下列主要内容：（(ABCE)A 营业执照、企业资质等级证书
B 安全生产许可证
C 类似工程业绩
D近三年财务报表
E专职管理人员和特种作业人员的资格
27、专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下（BCD）条件时，由总监理工程师签发并报建设单位；
A 施工单位在施工中遇到困难
B 施工单位在施工合同约定的期限内提出工程延期
C 因非施工单位原因造成施工进度滞后
D 施工进度滞后影响到施工合同约定的工期
E施工单位因管理不善影响工期
28、现场焊接作业焊工入场考试主要内容有：（BCDE）
A 编写焊工考试大纲
B 核查焊工证件的真实性，确认焊工原证、复印件与上报资料的一致性
C 检查考试项目是否符合焊工原始证件中的合格项目
D 现场监督、检查焊工考试过程
E 检查考试试件外观，外观合格后进行无损检测
29、过程项目开工前，总监理工程师应组织审查承包单位项目管理机构的质量和HSE管理体系，确能满足工程项目质量和HSE管理要求是予以确认。（ABCD）
A 项目监理机构与承包单位共同对关键点设定质量控制点，控制等级可分为A、B、C三级 B A级是指对结构安全和使用功能有重要影响的关键部位或重要的隐蔽工程 C B级是指结构安全和使用功能有较大影响的重要工序和部位
D C级是指比较重要的工序和部位
E 各级控制点均不能由施工单位自行设置 30、监理例会应包括（ABCE）主要内容。
A 重大质量缺陷的修补，须召开有关专家会议，进行论证
B 修补措施及方法应不降低质量控制指标和验收标准
C 对因设计原因而产生的质量缺陷，由设计单位向建设单位提出处理方案及方法，由施工单位修补
D 对因施工原因而产生的质量缺陷的修补与加固，可由施工单位直接修补，无需向监理工程师报审
E 如果已完工程的缺陷，并不构成对工程安全的危害，并能满足设计和使用要求时，经征得建设单位的同意，可不进行加固或变更处理
31、监理实施细则主要内容：（ABCE）
A 专业工程特点
B 监理工作流程
C 监理工作要点
D 监理工作制度
E 监理工作方法及措施
32、当承包单位采用（ABCD）时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，经审定后予以签认。
A 施工单位自检合格
B 相关报验资料、质量保证资料和施工记录齐全、完整，具备核查条件
C 监理人员对施工单位的报验资料和自查结果进行了核查确认，且相关监理资料和记录齐全、完整，具备核查条件
D 施工现场有供核查的项目并具备监督人员进场的条件
E 经建设单位检查合格后
33、对用于本工程质量检验的实验室审查的主要内容：（ABDE）
A试验室的资质等级及试验范围
B 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明文件 C 试验检验计划
D 试验室管理制度
E 试验人员资格证书
34、质量控制的主要内容包括：（ABCE）
A 审批施工单位的施工组织设计
B 监督检查施工单位互检、自检和专检制度的落实情况
C 对隐蔽工程实施现场检查，防止出现质量隐患
D 组织施工单位完成竣工资料汇编及验收
E 对施工使用的原材料、半成品和构配件进行见证取样和抽查
35、项目监理机构批准工程延期应同时满足的条件有（ACD）
A 承包单位在工程承包合同约定的期限内提出工程延期
B 关键工作的拖后才能批准工程延期
C 施工进度滞后影响到工程承包合同约定的工期
D 因非承包单位原因造成施工进度滞后
E 因不可抗力因素造成施工进度滞后
36、监理员应履行的职责有（BCE）。
A 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检验报告等质量证明文件及其质量情况 B 检查承包单位投入工程项目的人力、材料、设备及其使用、运行状况，并做好记录 C 复核或从施工现场直接获取工程计量的相关数据并签署原始凭证 D 对工程变更的执行情况进行监督、管理
E 进行见证取样
37、下列关于质量验收的说法中正确的是（CDE）
A 专业监理工程师签署检验批、分项工程、分部工程质量验收资料 B 总监理工程师签署检验批、分项工程、分部工程质量验收资料
C 对未经项目监理机构验收的检验批、分项工程、分部工程、单位工程，项目监理机构应不予签认，不得进行下步工程施工。
D 总监理工程师签署分部工程、单位工程质量验收资料 E 专业监理工程师签署检验批和分项工程验收资料
38、总监理工程师不应将下列工作委托总监理工程师代表（ACE）。
A 根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员
B 组织审核分包商的资格 C 组织审查施工组织设计、专项施工方案、应急救援预案
D 组织召开监理例会 E 调解建设单位与承包单位的合同争议，处理费用与工期索赔。
39、总监理工程师签发开工令的条件有（ABDE）。
A 设计交底和图纸会审已完成。
B 施工组织设计（方案）已获总监理工程师签认 C 施工现场平面布置合理
D 安全保证措施已经落实 E 进场道路及水、电通信等满足开工要求
40、监理人员巡视的主要内容包括（ABCD）。
A 承包单位是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计（专项）施工方案施工。
B 使用的工程材料、设备和构配件是否合格
C 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位
D 特种作业人员是否持证上岗
E工序验收是否合格
41、专业监理工程师对用于本工程质量检验的实验室进行审查的主要内容包括（ABCD）A 审核实验室的资质等级及其试验范围
B 审核法定计量部门对试验、检验设备出具的计量检定证明
C 检查实验室的管理制度
D 试验人员的资格证书
E 实验室的安全管理措施
42、项目监理机构的组织形式和规模应根据（ACE）确定。
A 技术复杂程度
B 监理费
C 工程环境
D 建设单位要求
E 工程类别、规模
43、专业监理工程师应对承包单位报送的施工控制测量成果及保护措施进行审查、复核。具体内容包括（ABD）。
A 专职测量人员的岗位证书
B 测量设备检定证书
C 试验室资质 D 高程控制网
E 测量仪器的准确性
44、工程质量评估报告的主要内容有（BCD）
A 安全、质量、进度、投资控制措施及效果
B 工程质量验收情况
C 工程质量事故及其处理情况
D 竣工资料审查情况
E 对工程建设水平的评价
45、在下列情况下项目监理机构可设置总监理工程师代表（ACE）
A 工程规模较大、专业较复杂，可按专业设置
B 工程规模大，项目监理机构人数多，可按人数设置
C 工程规模较大、地域比较分散，可按工程地域设置
D 工程规模大，工作协调量大，可按建设单位要求设置
E 一个工程建设监理合同中包含多个相对独立的工程承包合同，可按工程承包合同段设置
46、监理实施细则的主要内容有（ADE）
A 专业工程特点
B监理工作依据
C 监理工作制度
D 监理工作流程
E监理工作方法
47、进度计划审核的内容主要包括（ACDE）。
A 施工程序是否符合施工工艺的要求
B 进度计划是否符合监理规划要求 C 劳动力、材料、施工机具等生产要素供应计划是否保证施工进度计划的需要 D 进度计划是否满足部分装置先期投用或联动试车的要求
E 进度计划是否与单机试车、仪表联校、烘炉、催化剂及填料装填等专项专业计划相匹配 48项目监理机构应监督承包单位安全生产保障体系的有效运行情况，主要内容包括：（ABCD）
A 检查专职安全生产管理人员到岗、履职情况
B 安全检查制度、施工许可制度、事故报告等安全制度的执行情况
C 核查管理人员资格和特种作业人员的操作资格 D 检查施工安全防护措施的落实情况
E 检查风险管理和应急管理情况
49、项目监理机构批准承包单位费用索赔应同时满足的条件有（AB）
A 索赔事件内容应符合工程承包商约定的内容
B 承包单位在工程承包合同约定的期限内提出费用索赔
C 索赔事件造成承包单位经济损失
D 索赔事件经建设单位认可
E 索赔文件造成施工单位直接经济损失 50、根据SY4200的规定，单位工程应按（ABC），并由各工程种类共同构成一个单位工程。
A 工业厂房
B 车间或设计区段
C 工艺系统划分
D 场站
E 作业面
51、监理规划示范文本认为，以下应列为监理工作依据（ABCD）。
A 国家、地方有关工程建设的法律、法规
B 工程建设相关招投标文件、合同文件及协议 C 经批准的勘察设计文件
D 建设单位项目管理文件 E 施工单位的规章制度
52、监理规划示范文本规定，以下是对监理工作制度的正确描述（ABCD）。
A 监理工作制度应围绕项目监理机构日常工作编制
B 制度一般由公司层面编制，项目监理部可直接应用
C 如果某项工作比较常见且特别重要，而公司又没有相关的制度时，由项目监理部编制
D 管理办法属于广义的“工作制度”
E 不列入监理规划中的是具体监理工作制度
53、监理实施细则示范文本规定，施工工艺流程可来自（ABC）
A 施工组织设计
B 施工方案
C 施工技术措施
D 监理规划
E 监理工作经验
54、依据《注册建造师执业工程规模标准》，工程规模分为以下几类（ABC）。A 大型
B 中型
C 小型
D 微型
E 超大型
55、监理实施细则示范文本认为，监理工作流程一般应包括：（ABCD）A 审核施工方案
B 检查人、机、料质量（审核、见证、平行检验等）C 检查落实上道工序是否已通过验收
D 检查施工作业环境条件是否满足要求 E 审核招标方案
56、建设工程监理规范GB50319-2013规定，以下属于监理规划的内容（ABCD）。A 工程概况
B 监理工作的范围、内容、目标
C 监理工作依据 D 监理工作制度
E 工程安全控制
57、监理规划示范文本中，工程概况包括（ABC）。
A 基本情况
B 工程划分情况
C 其它情况
D 建设地水文地质条件 E 工程所在地气象
58、监理规划示范文本规定，以下哪些内容属于需要监理编制的管理文件（AC）。A 监理规划
B 图纸核查记录
C 监理实施细则
D 检测工具台账 E 施工现场质量管理检查记录
59、监理规划示范文本规定以下哪些内容属于来自建设单位的管理问题的是（ABCD）。A 甲供料进场不及时，质量不合格
B 违章指挥
C 图纸设计深度不能满足施工需要 D 征地不及时
E 未按安全操作规程操作 60、管道下向焊常用的焊接工艺有（ABC）。
A 全纤维素下向焊
B 低氢下向焊
C 纤维素+半自动下向焊 D 低氢+纤维素下向焊
E 低氢+半自动下向焊
61、对电焊钳的要求的（ABCD）及装换焊条方便。
A 导电性能好
B 不宜发热
C 重量轻
D 夹住焊条实在 E 电流大小没要求 62、钨极氩弧焊不采取接触短路引弧法的原因是（BD）。A 有放射性物质
B 钨极烧损严重
C 引弧速度太慢 D 在焊缝中易引起夹钨缺陷
E 在焊缝中易引起气孔缺陷 63、下面关于钢板探伤的叙述，哪些是错误的：（BCD）
A 若出现缺陷波的多次反射，缺陷尺寸一定很大
B 无底波时，说明钢板无缺陷 C 钢板中不允许存在的缺陷尺寸应采用当量法测定
D 钢板探伤应尽量采用低频率 E 钢板越厚，所需透照时间越长
64、以下关于射线照相特点的叙述，正确的有（ABDE）
A 判定缺陷性质、数量、尺寸比较准确
B 检测灵敏度受材料晶粒度的影响较大 C 成本较高
D 射线对人体有伤害
E 检测速度不快 65、射线检测容易检出的缺陷是（ABC）
A 未焊透和裂纹
B 气孔和未融合 C 夹渣和咬边
D 分层
E 折叠 66、X80管线钢可以用以下（ABCDE）焊接。
A 焊条电弧焊
B 自保护药芯焊丝半自动焊
C 钨极氩弧焊
D 自动焊 E 熔化极气体保护焊
67、射线照相法对哪一种焊接方法不适用。（ABC）
A 气焊、电渣焊
B 气体保护焊、埋弧自动焊
C 手工电弧焊、系离子弧焊 D 摩擦焊
E钎焊
68、焊穿的主要原因是（ABCD）等。
A 电流过大
B 焊接速度过小
C 坡口间隙过大
D 焊接速度过大 E 坡口钝边过大
69、焊缝按其空间位置不同可分为（A）、（D）、横焊缝（E）。A平焊缝
B 下向焊缝
C 上向焊缝
D 仰焊缝
E 立焊缝 70、进度计划审核的内容主要包括（ACDE）。
A 施工程序是否符合施工工艺的要求。
B 进度计划是否符合监理规划要求 C 劳动力、材料、施工机具等生产要素供应计划是否保证施工进度计划的需求 D 进度计划是否满足部分装置先期投用或联动试车的要求
E 进度计划是否与单机试车、仪表联校、烘炉、催化剂及填料等专项作业计划相匹配 71、专业监理工程师应对承包单位报送的施工控制测量成果及保护措施进行审查、复核。具体内容包括（ABD）。
A 专职测量人员的岗位证书
B 测量设备检定证书
C 试验室资质 D 高程控制网
E 测量仪器的准确性
72、监理人员巡视的主要内容包括（ABCD）
A 承包单位是否按照工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计（专项）施工方案施工。
B 使用的工程材料、设备和构配件是否合格
C 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位 D 特种作业人员是否持证上岗
E 工序验收是否合格
73、项目监理机构批准工程延期应同时满足的条件有（ACD）A 承包单位在工程承包合同约定的期限内提出工程延期
B 关键工作的拖后才能批准工程延期
C 施工进度滞后影响到工程承包合同约定的工期 D 因非承包单位原因造成施工进度滞后
E 因不可抗力因素造成施工进度滞后 74、总监理工程师不应将下列工作委托总监理工程师代表（ACE）。A 根据工程进展情况安排监理人员进场，调换不称职监理人员
B组织审核分包商的资格 C 组织审查施工组织设计、专项施工方案、应急救援预案
D 组织召开监理例会 E 调解建设单位与承包单位的合同争议，处理费用与工期索赔 75、风险控制的基本方法有（ABCD）。
A 损失控制
B 风险保留
C 风险转移
D 风险回避
E 风险管理
76、（AB）依据施工验收规范中项目划分规定，合理划分的单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批。
A 业主
B 监理
C 施工总包商
D 施工分包商
E 质量监督站
77、石油化工静设备安装工程施工技术规程规定：设备采用垫铁组找正、找平时，垫铁设置正确的是（ABE）。
A 鞍式支座相邻两垫铁组的中心距不应大于500mm
B 垫铁组高度宜为30mm~80mm C 放置平垫铁时，最薄的放在下面
D 支柱式设备每组垫铁的块数不应超过5块 E 垫铁应露出设备支座底板外缘10mm~30mm 78、关于脚手架搭设论述正确的有（ADE）
A 每根立杆底部设置底座或垫板
B 纵向扫地杆距底座上皮不大于300mm C 作业层端部脚手板探出长度不大于200mm
D 脚手板可以对接也可以搭接铺设 E 作业层应铺满脚手板
79、按照石油企业现场安全检查规范，运输机械在坡道上停放时，应采取的措施有（ACD）A 下坡停放挂倒挡
B 挂空挡
C 使用掩木等塞紧轮胎 D 上坡停放挂一档
E 挂空挡并刹车
80、项目划分的目的是使业主（监理）便于对施工进行（AE）。
A 检查验收
B 控制投资
C 安全检查
D 进度控制
E 质量控制 81、需要单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程有（BCDE）。A 深度为2.5m的基坑
B 爆破工程
C 顶管工程 D 钢结构安装工程
E 深度为3.5m的管沟
82、《工业金属管道工程施工规范》规定当钢制管道安装遇到下列（ABCD）情况时，螺栓、螺母应涂刷二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉等。
A 合金钢螺栓
B 输送腐蚀介质
C 露天装置
D 设计温度-5℃
E 碳钢螺栓 83、关于钢结构高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数描述正确的是（ABE）。A 钢结构制作单位应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验 B 钢结构安装单位应进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数复验 C 现场处理的构件摩擦面应可不进行摩擦面抗滑移系数试验
D 钢结构高强度螺栓连接摩擦面由制作单位进行的抗滑移系数试验合格报告，无须复验 E 现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验
84、立式圆形储罐浮船焊接完成后，对焊缝质量的严密性试验可以选用的方法有（BC）。A 强度试验
B 气密性试验
C 煤油试漏
D 充水试验
E 氦气试验 85、质量控制的措施包括（ACDE）几个方便。
A 经济措施
B 处罚措施
C 技术措施
D 合同措施
E 组织措施 86、按项目信息来源划分，可将项目信息资料分为（BE）等。
A 质量控制
B 设计单位
C 技术类
D 施工阶段
E 承包单位 87、炼油化工工程建设管理模式一般有（ABD）。
A 业主+PMC+监理+EPC/EP+C/E+PC/E+P+C
B IPMT+监理+EPC/EP+C/E+PC/E+P+C C 监理+EPC/EP+C/E+PC/E+P+C
D 业主+监理+EPC/EP+C/E+PC/E+P+C E 业主+EPC/EP+C/E+PC/E+P+C+质量监督
88、炼油化工工程监理实施细则编制的依据是（ABDE）。A 监理规划
B 施工组织设计
C 施工单位的技术交底
D Q/SY 1476-2012炼油化工建设项目交工技术文件管理规范
E 专项施工方案 89、炼油化工工程监理规划的编制依据包括（ABCE）。
A 国家、地方、行业有关工程建设的标准、规范、技术规程
B 集团公司规章制度 C 经批准的勘察设计文件
D 施工组织设计
E 工程建设相关招投标文件、合同文件及协议、业主项目前期准备的相关文件 90、旁站监理方案主要内容包括（ACDE）。
A 旁站监理的范围、内容
B 旁站的比例
C 人员职责 D 旁站监理程序
E 旁站工作要求
91、下列（AE）必须经过工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A 监理规划
B 监理实施细则
C 施工组织设计 D 超过一定规模的专项施工方案
E 质量评估报告 92、考核承包单位自有或委托的试验室，包括（ABCD）。
A试验室的资质等级及其试验范围
B法定计量部门对试验、检验设备出具的计量检定证明 C 试验室的管理制度
D 试验人员的资格证书
E 试验室出具试验报告是否及时 93、审查承包商编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求，审查的主要内容有（ABDE）A 承包商安全生产组织机构
B 安全生产管理人员及特种作业人员配备情况 C 承包商质量保证体系
D 施工总平面布置是否符合安全生产及消防要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施以及排水、排污（废水、废气、废渣）、电气、防火措施是否符合强制性标准要求。
E 施工现场临时用电、用水方案是否符合强制性标准要求 94、炼油化工工程监理规划的主要内容包括（ABDE）。
A 安全生产管理的监理工作
B 监理工作的范围、内容、目标
C 监理工作的目的、意义 D 工程进度控制
E 工程质量控制
95、中国企业在国际工程市场中的市场份额所占比重较高的是（B D）
A 欧洲市场
B 亚太市场
C 中东市场
D 非洲市场
E 拉丁美洲市场 96、建筑信息模型（BIM）新技术的应用体现了（A E）的理念。
A 可持续发展
B经济效益优先
C成本减低
D先进科学合理
E生态绿色低碳 97、化工石油工程项目管理发展趋势包括（A B E）趋势。A 信息化
B 国际化
C 现代化
D 联合华
E 集成化 98、基于5D模型软件产品所包含的信息有（C D E）。
A 安全信息
B 环保信息
C 空间信息
D 时间信息
E 费用信息 99、国际化工程项目的特点包括（B C E）
A 是各企业管理特色的体现
B 是国际先进技术和先进产品的集合体 C 按照国际招标、咨询方式运作
D 资源利用国际化 E 资源利用本土化
100、国家中长期科学和技术发展规划纲要》列入重点领域及其优先主题的项目有（C E）A 油气田地面建设工程安全环保技术
B 油气田地面建设工程节能技术 C 开发大型裂解炉技术
D 煤层气田开发 E 大型蒸汽裂解炉乙烯生产成套技术及装备
101、知识经济是建立在知识和信息的生产、分配与使用之上的一种新型经济。其主要标志为（A B）成为经济发展的关键要素。
A 知识
B 智力
C 信息
D 产值
E 效益 102、业主+PMC+EPC管理模式优势变现为（A C E）
A 发挥优势、互利共赢
B 组织构架简单，工作衔接关系明晰 C 有利于促进技术与管理进步
D 对业主和PMC要求低 E 适用于总价合同
103、我国能源建设战略格局四大油气进口西北通道的代表性工程是（A C）
A中亚油气管道
B中缅油气管道
C中哈油气管道
D中俄原油管道
E马六甲海上运输 104、BIM技术的特征包括（B D E）。
A 完善的组织结构体系
B 基于BIM的动态数据库
C 建立强大的internet网络体系 D 项目参与方协同工作的平台
E 具有三维模型的建筑工程信息库
三、判断题
1、维护国家的荣誉和利益按照“守法、诚信、公正、科学”的准则职业
（√）
2、坚持实事求是，诚信的基础永远是尊重客观事实
（√）
3、爱岗与敬业精神是相通的，是相互联系在一起的。爱岗是敬业的基础，敬业是爱岗的具体表现，爱岗敬业是为人民服务和集体主义精神的具体体现，是社会主义职业道德一切基本规范的基础。爱为前提敬为条件。
（√）
4、在涉及眼前利益与长远利益冲突时不能因为长远利益而损害眼前的利益。（×）
5、不收受被监理单位的任何礼金，可以接受承包商各种现场补贴。
（×）
6、我国现阶段各行各业普遍使用的职业道德的基本内容包括“爱国敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会”。
（√）
7、不以个人名义承担监理业务。
（√）
8、参照执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度，履行建设工程监理合同规定是义务和职责。
（×）
9、不同时在两个或两个以上工程监理企业注册和从事监理活动，不在政府部门和施工、材料设备的生产供应等单位兼职。
（√）
10、项目监理机构在实施监理工程中，发现工程存在在安全事故隐患时，紧急情况下项目监理机构通过电话、传真和电子邮件向有关主管部门报告的，事后可以不必形成监理报告。（×）
11、在涉及利益冲突时应以集体利益为先，不因自己利益而损害集体利益。
（√）
12、在涉及情与法的冲突时应站在法律一边，在情与法的冲突中，诚信所维护的是法与情的统一。
（×）
13、监理工程师对已完成且质量合格的工程量进行确认，对质量不合格的工程量只签认承包商人工费（×）
14、勘察设计准备阶段监理应审查勘察设计单位项目机构的质量管理体系（√）
15、输送原油、成品油、天然气和煤层气管道工程及其附属工程的统称为石油天然气管道工程
(√）
16、对涉及工程质量、安全的关键部位、关键工序或隐蔽工程的作业，实行平行检验
（×）
17、在监理工作实施工程中，监理实施细则应根据实际情况进行补充，修改和完善（√）
18、巡视是监理人员对承包单位的管理工作和现场作业行为进行的定期或不定期监督检查的行为
（×）
19、监理工程师应监督施工承包单位严格遵守有关法律、法规、合同条件，现行施工技术标准、规范，按批准的设计图纸、施工组织设计（方案）进行实施
（√）20、在项目实施过程中，项目监理机构应定期（按周、月）召开监理例会，监理例会由总监代表主持
（×）
21、监理单位应在委托监理合同的授权范围内，根据相关法律法规等方面的要求，公正、独立、科学的开展监理工作，维护各参建单位的合法权益
（×）
22、对项目规模较小、技术部复杂且管理有成熟经验和措施的石油天然气管道工程项目，如详细的监理规划能满足监理工作需要，可不编写监理实施细则
（√）
23、总监理工程师可以将组织审查施工组织设计委托给总监理工程师代表
（×）
24、分包单位资格报审表附件应包括施工单位对分包单位的管理制度
（√）
25、项目监理规划由项目总监理工程师负责审批
（×）
26、图纸会审和设计交底会议由建设单位主持
（√）
27、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。（√）
28、在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，无需再经过总监理工程师审批。
（×）
29、依据GB/T50319-2013，平行检验是指项目监理机构在施工单位自检完成后，监理按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
（×）30、对于工程规模较小、技术较简单且有成熟管理经验和措施的，可不必编制监理实施细则。
（√）
31、监理实施细则应符合监理规划的要求，并应具有可操作性。
（√）
32、工程开工前，应由总监理工程师组织召开第一次工地会议，项目监理机构整理会议纪要，与会各方会签。
（×）
33、监理人员发现施工存在重大质量事故隐患，可能造成质量事故时，应及时下达监理通知单，要求承包单位停工整改。
（×）
34、当监理单位承担设计阶段服务时，根据工程规模和复杂程度，在取得建设单位同意后，对设计工作成果的评估可不区分方案设计，初步设计和施工图设计，只出具一份报告即可
（√）
35、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期批准之前，均应与建设单位和承包单位协商。
（√）
36、如工程项目中含有多个单位工程且开工时间不一致时，则每个单位工程都应填报一次开工申请报告
（√）
37、若监理文件资料中涉及的报表附件已在其他项目文件中归档，则监理文件资料中不在重复归档，仅归档报审表。
（√）
38、工程交接后6个月，项目监理机构应协助建设单位按照工程质量保修书的规定结算工程质量保修金。
（×）
39、项目监理机构收集归档的监理文件资料应为原件，若为复印件应加盖单位印章，并由经手人签字，注明日期和原件存放处。
（√）40、只要是索赔事件是因非承包单位原因造成的，承包单位均可获得索赔。
（×）
41、项目监理机构在现场的办公场所、基本办公设施一般自行解决。
（×）
42、由建设单位采购的主要设备由建设单位、承包单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。
（√）
43、总监理工程师代表的岗位职责，应根据总监理工程师的书面授权范围确定。
（√）
44、监理实施细则示范文本认为，监理实施细则中的监理工作流程应根据施工工艺流程及相关的管理流程确定。
（√）
45、项目监理机构应确定文件编号规则。
（√）
46、监理规划示范文本认为：工作范围的通俗解释就是“做且仅作与实现工作目标有关的事。”
（√）
47、监理规划示范文本中的“工作难点”主要指的是往年类似工程经常出现的管理问题。（√）
48、建设工程监理规范GB50319-2013规定，对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则。
（√）
49、监理规范示范文本的正文分为12各部分。
（√）50、监理实施细则示范文本认为，质量、进度、造价安全生产管理的监理工作，应一并写入监理实施细则。
（√）
51、监理规划和监理实施细则的审批表上，必须加盖建设单位公章。
（×）
52、在编制监理规划时，示范文本中的内容可全部保留。
（×）
53、长输管道站场、阀室的焊接中，全部用钨极氩弧焊进行根焊，这样可以保证根部的焊缝成型和避免管道内部出现难以清除的焊渣。
（√）
54、X80管线钢可以用纤维素焊条进行焊接。
（×）
55、弧长增加，电弧电压减小，弧长减小，电弧电压增大。
（×）
56、马氏体不锈钢可以进行磁粉探伤。
（√）
57、纵波垂直法探伤中，由于侧壁干涉的结果，侧面壁附近的缺陷，靠近侧壁探测时回波低，远离侧壁探测时回波高。
（√）
58、焊接残余应力会增加工件工作时的内应力，降低承载能力。
（√）
59、焊接线能量增加时，焊接冷却速度减慢。
（√）60、搭接接头的强度没有对接接头高。
（√）61、随着透照深度的增加射线强度线衰减系数μ逐渐减小，也就是表层物质对频率低的射线（软射线）的形成过滤作用，到达深层的射线是频率高的部分（硬射线）。
（√）62、项目监理机构收集归档的监理文件资料应为原件，若为复印件，应加盖报送单位印章，并由经手人签字，注明日期和原件存放处。
（√）63、如工程项目中含有多个单位工程且开工时间不一致时，则每个单位工程都应填报一次开工申请报告。
（√）64、若监理文件资料中涉及的报表附件已在其它项目文件中归档，则监理文件资料中不再重复归档，仅归档报审表。
（√）65、只要是索赔事件是因非承包单位原因造成的，承包单位均可获得索赔。
（×）66、项目监理机构在现场的办公场所、基本办公设施一般自行解决。
（×）67、监理人员发现施工存在重大质量事故隐患，可能造成质量事故时，应及时下达监理通知单，要求承包单位停工整改。
（×）68、项目监理机构在作出工程临时延期批准和工程最终延期之前，均应与建设单位和承包单位协商。
（√）69、当监理单位承担设计阶段服务时，根据工程规模和复杂程度，在取得建设单位同意后，对设计工作成果的评估可不区分方案设计、初步设计和施工图设计，只出具一份报告即可。
（√）
70、工程交接后6个月，项目监理机构应协助建设单位按照工程质量保修书的规定结算工程质量保修金。
（×）71、由建设单位采购的主要设备由建设单位、承包单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。
（√）
72、当受限空间氧气不足时，应向受限空间充富氧空气。
（×）73、秦岭山体隧道内作业电压应小于等于12V。
（√）74、法兰连接当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过二个。
（×）75、电缆可以沿地面敷设，但应进行穿套管保护措施。
（×）76、长输管道堆管时，管子距地面的距离与站内工艺管线要求一样。
（×）77、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，养护时间不得少于14d。
（×）78、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。
（√）79、与管道连接的设备找正合格并固定完毕后方可进行管道安装。
（√）80、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，业主应当组织专家对专项方案进行论证。
（×）81、框架填充墙与框架柱的连接钢筋，当采用化学植筋的连接方式时，应进行实体拉拔试验检测。
（√）82、炼化工艺管道安装工程图纸会审时，施工图可以未经设计单位正式签署，待会审后签署。
（×）
83、承包单位自检合格的检验批、分项工程由专业监理工程师对质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认；分部工程、单位工程由总监理工程师组织专业监理工程师对质量验收资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。
（√）84、专业工程开始前，监理人员应编制旁站监理方案，在总监理工程师审批后送建设单位和承包单位。
（√）85、监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故时，专业监理工程师应及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，整改完毕并经监理人员复查，符合要求后，应及时签署复工令。
（×）86、在中石油系统内的项目上，监理规划需要报业主审批，监理实施细则不需要报业主审批。。
（×）87、监理工程师在进度控制中应审查施工单位的施工程序是否符合施工工艺的要求。（√）88、在施工阶段，安全工程师对施工现场安全生产情况进行定期巡视检查，及时发现各种安全隐患。对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，并督促其立即整改；情况严重的，及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。
（×）89、炼油化工工程建设的特点之一是，工程从立项到竣工周期长，但施工阶段的工期要求一般很短，对工程进度管理要求严格。
（√）90、专业监理工程师应组织“三查四定”工作，对“三查四定”中查出的工程质量隐患和未完项目的整改过程进行跟踪检查和验收。
（×）91、BIM技术可以用虚拟的世界去验证真实世界的合理性、科学性
（√）92、PMC在项目施工过程的主要工作是项目管理机构的设置
（×）
93、传统项目管理的弊病是缺乏相互信息沟通，忽视整体利益、信息交流障碍和信息遗失
（√）
94、中石油第一个第一个自主设计、自主采办、自主施工、自主管理的LNG项目是江苏如东LNG项目。
（√）95、EPC总承包模式特点是业主把管理风险转移给PMC管理承包商，通常采用固定单价合同方式。
（×）96、受业主委托，对工程项目进行全过程、全方位的项目管理承包服务模式是PMC（×）97、BIM的核心技术是通过建立虚拟的建筑工程三维模型，利用数字技术，为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。
（√）98、实现建设项目全寿命集成化管理必须建立共同的统一目标系统、统一领导下的组织系统、统一的管理思想、共同统一的管理语言、共同遵守的管理规则、共同的信息处理系统（√）99、建设项目全寿命管理系统界面管理比较简捷明了。
（×）100、工程管理的核心任务是保证工程建设目标的实现。
（×）
第四篇：题库(供电服务)资料
国网怀化供电公司《电力营销工作规程》
考试试题库
（供电服务部分）
一、填空题：
1、营销人员应接受相应的营销业务和岗位技能培训，经（考试合格）上岗。
2、营销人员对本规程应每年考试一次。因故中断营销工作连续（6个月）以上者，应重新学习本规程，经考试合格后，方能恢复工作。
3、供电服务奖惩坚持管专业必须管服务、（奖惩并举）和专业管理与分级负责相结合的原则。
4、限停电通知书应采取直接、第三方或公证方式，提前
（七）天送达客户。
5、重要客户限停电通知书应同时报送（电力管理部门）。
6、欠费限停电正式停电前应核实交费情况。对专变客户正式限停电前（30分钟）应再 次通知客户。对重要客户应通过录音电话进行通知。
7、对客户执行负荷控制前，运行人员应提前通知客户和（95598）并录音。
8、到客户现场服务前，有必要且有条件的，应与客户预约时间，讲明（工作内容和工作地点），请客户予以配合。
9、窗口服务人员在有特殊情况必须暂时停办业务时，应列示（暂停服务）标牌。
10、接听电话时，应做到（语言亲切、言简意赅）。
11、因供电设施计划检修需要停电的，提前（7天）日公告停电区域、线路、时间。
12、供电服务调度工作遵循统一调度、（分级管理）原则。
13、服务调度对象应根据事务处理的（关键节点）及时向调度人员汇报处理进程。
14、供电服务是指遵循行业标准或按照合同约定，提供合格的电能产品和规范的服务，实现（客户）用电需求的过程。
15、发生供电服务质量事件，对各级单位责任人予以（纪律处分）、经济处罚和组织处理，三种惩处方式可以单独运用，也可以同时运用。
16、客户是指可能或已经与供电企业建立供用电关系的（组织或个人）。
17、与客户交接物品时，应双手递送，不抛不丢，交接现金时要（唱收唱付）。
18、对于重、特大营销差错和严重失职行为，二级供电单位营销稽查部门应在事件定性后（3天）内填写《电力营销违规行为报告单》，报公司营销部门。
19.发生特别重大供电服务质量事件，对责任单位主要负责人、有关分管负责人予以（警告至降级（降职））处分。
20、公司和各级单位成立（供电服务奖惩工作小组），在本单位员工奖惩领导小组的领导下开展工作。
21、遇有客户提出不合理要求时，应向客户委婉说明，不得与客户（发生争吵）。
22、办理居民客户收费业务的时间一般每件不超过(5)分钟，办理客户用电业务的时间一般每件不超过(20)分钟。
23、供客户操作使用的服务设施，如发生故障不能使用，应摆设（设备维修中）标志牌。
24、客户打错电话时，应（礼貌地说明情况）。、因供电设施临时检修需要停电的，提前（）小时公告停电区域、线路、时间。
26、服务调度人员下达指令后，应全程（跟踪、督办）调度事务进展情况。
27、同一供电服务过程中涉及多项供电服务过错的，按所适用的（最高）供电服务过错等级标准惩处。
28、供电服务过错根据（问题性质）和影响程度分为三类：一类过错、二类过错和三类过错。
29、对没有建立片区客户经理联系制或没有将该项工作纳入客户经理绩效考核的单位，比照（《国家电网公司供电服务奖惩规定》）一般供电服务质量事件考核责任单位5000元。30、供电服务质量事件根据危害程度和影响范围分为四级：（特别重大）、重大、较大和一般供电服务质量事件。
31、业扩收费要严格按照（价格主管）部门批准的收费项目和标准。
32、片区客户经理联系制由各营业单位（优质服务专责）负责，片区客户经理配合。
33、投诉承办单位需在（3）天内完成联系客户、核查、出具调查处理报告。
34、供电营业厅应整洁明亮、布局合理、舒适安全，做到（“四净四无”）。
35、单条线路及以下的计划停电，不得提前停电；延期停电时间误差不得超过（30）分钟，否则按2000元/次考核责任单位。
36、计划性停电凡造成延迟复电的，均考核责任单位（1000）元/次。
37、故障停电在停电发生后（30）分钟内将停电信息在95598系统提交、发布。
38、重要及以上诉求不建档、不报送定性为（行为性）严重违章。
39、因客户经理工作未到位，导致客户诉求直接上诉到单位或市局及上级单位的，按(严重违章)处理。
40、怀化供电公司供电服务调度管理机构分为两级，即市公司供电服务调度和（县级供电服务调度）。
二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内)
1、营销人员应做到：（）
A、严格执行国家法律法规、政策，遵守各类相关规程和规章制度。B、遵守国家电网公司供电服务《十项承诺》和员工服务《十个不准》。C、遵守国家财经纪律，不徇私舞弊、贪污挪用公款。D、遵守国家、企业和客户相关保密制度。答案：ABCD
2、真诚服务，尽量满足客户的合理要求。对客户的咨询、投诉等（），及时、耐心、准确地给予解答。
A、不推诿 B、不拒绝 C、不延时 D、不搪塞 答案：ABD
3、为客户提供服务时，应（）。
A、礼貌 B、谦和 C、热情 D、奔放 答案：ABC
4、在公共场所施工，应做到（）。在道路两旁施工时，应在恰当位置摆放醒目的告示牌。
A、有安全措施 B、悬挂施工单位标志 C、悬挂安全标志 D、配有礼貌用语 答案：ABCD
5、发生供电服务质量事件，对各级单位责任人予以（独运用，也可以同时运用。
A、纪律处分 B、经济处罚、C行政处理 D、组织处理 答案：ABD 6.供电服务质量事件根据危害程度和影响范围分为（A、特别重大 B、重大 C、较大 D、一般 答案：ABCD
7、供电服务过错根据问题性质和影响程度分为（）过错。A、一类 B、二类 C、三类 D、四类 答案：ABC
8、营业窗口可以收取（）费用。
A 高可靠性供电费 B、临时接电费 C 增容费 D、低压户表费 答案：ABD
9、电力服务热线“95598”受理()业务。）三种惩处方式可以单）供电服务质量事件。A 业务咨询 B 信息查询 C 服务投诉 D 电力故障报修 答案：ABCD 10、C级供电营业厅的功能分区包括：（）
A、业务办理区 B、收费区 C、业务待办区 D、展示区 答案：ABCD
11、国网公司十项承诺中供电营业场所要公开（）。A 电价 B 收费标准 C 服务程序 D 工作流程 答案：ABC
12、供电服务行为举止应做到（）。A 端庄 B 随意 C 大方 D 文雅 答案：ACD
13、“供电服务人员”，指（）等。
A 营业厅人员、95598人员 B 抄收、装接人员
C 故障抢修人员 D 现场查勘、用电检查人员。答案：ABCD
14、受理用电业务时，应主动向客户说明()。A 该项业务需客户提供的相关资料 B 办理的基本流程 C 相关的收费项目 D 收费标准 答案：ABCD 15．公司系统员工严禁以任何方式()客户受电工程。A 私自承揽 B 代理 C 变相承揽 D 承包 答案：ABC 16． 供电营业厅的服务功能包括：（）。A 业务办理 B 收费 C 告示 D 引导和洽谈 答案：ABCD
17、《电力法》规定，电力运行事故由于（）原因造成的，电力企业不负责赔偿责任。A 不可抗力 B 客户自身过错 C 电力员工操做不当 D 电力设备故障 答案： AB
18、业扩报装按照()的原则，简化用电手续，加强内部协调，加快业扩报装，提高服务质量和效率。
A 一口对外 B 便捷高效 C 三不指定 D 办事公开 答案：ABCD
19、对客户送达停限电通知单，客户拒签或是无人在家签收的，可采用（）转交送达等其他方式。
A 电话或短信通知
B
留置 C 邮寄
D
公告 答案：ABCD 20、“不执行供电服务调度指令”是指供电服务调度对象在接受和执行调度命令时有以下行为：
A 不接受供电服务调度指令。B 调度指令执行不力造成调度指令任务未按规定时限完成。C供电服务调度对象拒接供电服务调度电话。D 不执行或故意拖延执行供电服务调度指令。答案：ABCD
三、判断题（20题，对的打√，错的打×）
1、给客户或企业造成 20 万元及以上 50 万元以下直接经济损失应定性为重大供电服务质量事件。（√）
2、未执行供电服务例会制度定性为营销服务管理性严重违章。（√）
3、供电服务要求使用规范化文明用语，提倡使用普通话。（√）
4、办理业务对口，接待人员要认真倾听，热心引导，快速衔接。办理业务不对口，则要求客户找对口部门。（×）
5、进入客户现场时，应主动出示工作证件，方可入内。（×）
6、供电服务人员上岗必须统一着装，并佩戴工号牌。（√）
7、在客户现场工作，应遵守客户有关规章制度，尊重客户的风俗习惯。（√）
8、在客户现场工作，应文明施工，如在工作中损坏了客户原有设施，能恢复的应尽量恢复原状，不能恢复的向客户解释。（×）
9、结束现场工作，请客户清扫现场并交待有关注意事项。（×）
10、原则上不在客户处住宿、就餐，如因特殊情况确需在客户处住宿、就餐的，应按价付费。（√）
11、客户填写业务登记表时，给予指导和帮助，并认真审核。（√）
12、通话结束，须等客户先挂断电话后再挂电话，遇到客户不满的可强行挂断。（×）
13、因输配电设备事故、检修引起停电，客户询问时，告知客户停电原因即可。（×）
14、供电服务调度指令应精准、内容清晰、要求明确。（√）
15、服务调度对象处理完调度事务后，及时回复处理结果，书面回复传真即可。（×）
16．对属实认定错误的投诉事件，发生一起，考核责任单位1500元/起。（×）
17、各级单位可根据本单位实际情况收取业扩费用。（×）
18、供电方案应符合国家有关政策、地方经济和社会发展规划及电网发展规划，满足供用电安全、经济、合理及便于管理的要求。（√）
19、供电服务三类过错：情节较轻，偶尔发生，未造成不良影响的供电服务过错。（√）20、受理客户咨询时，对不能当即答复的，应说明原因，并在 3 个工作日内回复。（√）21、临下班时，对于正在处理中的业务应照常办理完毕后方可下班。下班时如仍有等候客户，可不办理。（×）
22、接到客户报修时，应详细询问故障情况。属供电企业抢修范围内的故障，应立即通知抢修部门处理。无法判断故障原因的，请客户查明责任范围再报修。（×）
23、对已建立了片区客户经理联系制的客户对同一个问题进行过咨询后因处理不到位引发投诉事件或对同一问题发生重复投诉，片区客户经理、优质服务专责比照被投诉责任人同等责任进行考核。（√）
24、服务调度对象应严格执行调度指令。“服务调度对象”，指与供电服务有关的单位、部门和人员。（√）
25、发生一类供电服务过错，对责任人予以500-3000元经济处罚。（√）
26、除客户服务营业窗口外，其他部门也可受理客户业扩报装有关事宜。（×）
27、业扩报装执行营业窗口“一口收费”。（√）
28、对不按规定流程处理客户诉求的，按《国家电网公司供电服务奖惩规定》的III类过错考核责任单位500元。（√）
29、发生投诉，经调查属实，按《国家电网公司供电服务奖惩规定》III类过错对责任人考核1000元。（×）
30、一旦发生投诉，按《国家电网公司供电服务奖惩规定》III类过错对责任人考核750元。（×）
31、为大力推行客户经理制，可以在供电营业厅公示客户经理的电话号码。（×）
32、投诉处理不及时或不彻底，引起客户重复投诉，按严重违章考核责任单位。（√）
33、投诉承办单位投诉调查不遵循实事求是原则，弄虚作假的，按严重违章考核责任单位。（√）
34、发生服务类投诉，无论是否属实，发生一起考核责任人700元（×）
35、供电服务调度联系人未保持24小时通讯畅通构成营销服务一般违章。（√）
36、未按规定及时向供电服务调度汇报相关信息构成营销服务一般违章。（√）
37、各级服务调度对象应严格按照服务调度指令要求，按时回复处理结果。如遇特殊情况无法在规定时限内回复处理结果的，应提前一个工作日向服务调度员提出申请延时。（√）
38、关于进一步加强供电服务专项会议的纪要规定计划停电延期停电时间误差不得超过30分钟，否则按2000元/次考核责任单位。（√）
39、关于进一步加强供电服务专项会议的纪要规定计划停电凡造成延迟复电的，均考核责任单位2000元/次。（×）
40、城区及县城20：00前接到投诉通知，投诉承办单位分管领导须2小时内主动与联系客户，其他情况须12小时内主动与联系客户，亲自就投诉事项进行协调处理。（√）
四、问答题：（4题，每题5分，共20分）
1、市公司对客户诉求是如何定义的？
答：客户诉求：客户在主观上认为供电企业所提供的服务没有能够满足其期望，以及企业所提供的服务存在缺陷而形成的不满和抱怨，通过来电、来访等直接或间接的方式提出的意见和建议。
2、“营业窗口服务人员、服务设施工作时间不在工作状态”行为性严重违章如何界定？ 答：“工作时间”是指营业窗口对外公布的营业时间。“服务人员工作时间不在工作状态”是指窗口人员未落实供电服务规范的相关要求，工作时间仪容仪表与着装不符合要求，擅自离岗、做与工作无关的事、未按对外公布的营业时间营业，未落实“首问负责制”要求，推诿、搪塞、怠慢客户，未落实“一次告知制”，造成客户多次往返等。
“服务设施工作时间不在工作状态”是指未落实“服务设施主人制”要求，客户服务设施未及时补充、自助查询机、自助缴费机等服务设备未开启、服务设备故障不及时修理等。
3、发生一类供电服务过错，对责任人按什么规定处理？ 答：1.对责任单位上级有关部门负责人予以通报批评。
2.对责任单位主要负责人、有关分管负责人予以通报批评。
3.对部门、班组级负责人予以通报批评、调整岗位或待岗。
4.对主要责任人予以通报批评、调整岗位或待岗。
5.对次要责任人予以通报批评或调整岗位。
6.对上述责任人予以500-3000元经济处罚。4、2015年市公司对发生的投诉制定了哪些考核措施？ 答：1.每周对各单位投诉情况进行排名，并发送短信通报。
2.按月将投诉举报情况纳入到对各单位供电服务排名指标体系，并纳入到各单位绩效考核。
3.对单笔投诉举报的考核：
（1）一旦发生投诉（除申诉成功的以外），按《国家电网公司供电服务奖惩规定》III类过错对责任人考核750元。（2）发生投诉，经调查属实，按《国家电网公司供电服务奖惩规定》III类过错对责任人考核1500元。（3）发生重复投诉，按《国家电网公司供电服务奖惩规定》一般供电服务质量事件考核责任人3000元。（4）违反投诉举报工单处理时限和流程规定的，按照《国家电网公司供电服务奖惩规定》III类过错考核责任人500元。
5、市公司对客户经理处理客户诉求有什么具体要求？
答： 客户经理在权限范围内能处理的客户诉求，应及时予以答复和处理，作好记录并要求客户签字认可；客户经理不能处理的客户诉求，应填写《怀化电业局客户诉求登记表》，按日向单位客户经理主管班组、95598 供电服务调度、市局优质服务专责上报诉求。
6、供电服务调度指令中95598客户服务调度指令有哪些？
答：95598客户服务调度指令：包括通过95598系统（含电话、留言、传真、网站）和各营业窗口受理转传的各类故障报修、用电咨询、电费查询、表扬建议等一般供电服务问题。
7、省公司对客户投诉处理时限最新要求是多久？要求完成处理的环节有哪些？
答：县级公司需在3天内完成联系客户、核查、出具调查处理报告、地市相关专业管理部门需在4天内完成审核、通过和回复。
8、哪些行为构成不执行时供电服务调度指令营销服务行为性严重违章？
答：1.不接受供电服务调度指令的；2.不执行或故意拖延执行供电服务调度指令的；3.供电服务调度对象拒接供电服务调度电话的；4.调度指令执行不力造成调度指令任务未按规定时限完成的。
9、投诉、举报处理不当导致客户同一投诉、举报越级、出口的管理性严重违章是如何界定的？。
答：“处理不当”包含三方面内容：一是调查处理不及时，受理客户投诉后，投诉处理人员未在1个工作日内联系客户（保密、匿名投诉工单不执行）或未在6个工作日内完成调查处理、答复客户以及工单反馈；二是未按客户反映的问题全面处理客户诉求，回避客户提出问题、隐瞒事实真相不被客户接受；三是属实投诉未按管理规定处理责任人，引发客户再次投诉。“越级投诉、举报”指由于处理单位处理不当导致客户向上级供电管理单位再次投诉、举报。如由于处理不当导致客户向新闻媒体或政府监管机构投诉、举报，比照供电服务事故有关界定处理。
10、营业厅应向外“公示”的主要内容有哪些？
答：供电营业时间、95598电力服务热线、12398电力监管热线、电价政策、服务项目、收费标准及依据、办理用电业务的程序和时限、具备资质的施工单位、营业人员照片(岗位、编号)、客户受电工程“三不指定”温馨提示、“供电服务十项承诺”、“员工服务十个不准”、岗位纪律及公司统一印制的宣传资料等。
引用文件
1、《电力营销规程》
2、《国家电网公司供电服务奖惩规定》
3、《怀化供电公司2015年关于进一步加强供电服务指标管控的通知》
4、《国网湖南省电力公司供电营业厅建设与运营管理办法》
5、《国网湖南省电力公司怀化供电分公司营销服务违章处罚实施细则（2013年修订）》
6、《湖南省电力公司怀化电业局供电服务调度实施细则》
7、《湖南省电力公司怀化电业局供电服务现场把关管理办法》
8、《湖南省电力公司怀化电业局营销服务客户经理制管理办法》
9、《湖南省电力公司怀化电业局客户诉求管理办法（试行）》
10、《国网怀化供电公司关于进一步加强供电服务专项会议的纪要》
11、《国网怀化供电公司关于建议片区客户经理联系制的通知》
12、《电力法》
第五篇：工艺员题库课件资料
一、填空题
1.公司的质量方针是： 是公司永恒的宗旨，向顾客提供 的产品和周到的服务是公司每个员工 的奋斗目标。
2.冷冲压加工是在常温下，利用 和，使各种不同规格的板料或坯料在压力作用下发生 或，制成所需各种形状零件的一种加工方法。3.通用压力机按机身结构型式分来 和 两大类
4.工艺文件包括
、、统计汇编类工艺文件、、标准类工艺文件等。
5.冲压车间应佩戴的劳保用品有：、、、、、等。
6.拉延油一般应刷在 和 之间，其 可不必涂拉延油。7.冷冲压基本上分为两大类型：即 和。
8.压力机对工件精度的影响：在弯曲时，由于压力机、等不同，都会使弯曲尺寸发生变化。此外，压力机本身 或 与 不一致时，也会造成形状和尺寸的偏差。
9.普通冲裁制件的可分为:、、、。10.曲柄压力机一般都由以下几个基本部分组成：
、、支承部件、、系统辅助系统与附属装置。
11.车身常用材料按拉延级别分为分三级：ZF： ；HF： ；F：。对其他深拉延薄钢板按冲压性能分：Z： ；S： ；P：。12.减小冲裁力的方法有、、。
13.模具联合安装需满足的有：、、。
14.设备事故按起因不同分成三类：、、。设备事故按损失大小分为三类：
、、。设备事故处理要做到“三不放过”，即：。15.冷冲压按加工性质分有 工序和 工序。
16.模具上常用的安全零件有：、、、等。17.牌号为DC0605和DC06的材料有何区别。18.拉延是利用模具将冲裁或剪裁的平板料制成 的一种冲压工艺。
19.压力机主电机起动的联锁条件为：、、。20.冲压车间使用的工装有
、、等。
二、判断题
1、气动顶杆机构的作用是：可以方便地拿取零件；可以使零件快速地顶出，并使零件均匀受力不变形，以至于安全快速地操作，保证了制件的质量。（）
2、在调整装模高度时，应根据冲模的闭合高度调整压力机的装模高度，使滑块在下死点时底面与工作台面的距离大于冲模的闭合高度。（）
3、一般压力机在不工作时，离合器总是处于脱开状态，而制动器总是处于制动状态之中。（）
4、工艺纪律检查的主要内容中只检查技术文件是否正确、完整、统一。（）
5、在弯曲工序中，完成零件弯曲时所需的冲压力，叫弯曲力（）
6、生产中剪板机工作行程允许用一台脚踏开关进行操作。（）
7、经剪切或冲裁的冲压件一般都有毛刺。（）
8、凸模与凹模之间的间隙过小或间隙不均匀，会造成拉延件表面产生拉痕，但不影响工件的表面质量。（）
9、压料器与制件压料面太小或无压料器将导致冲压件产生翘曲。（）
10、确定主要原因是为制定对策提供依据的，所以在很短的时间内就很容易解决的问题就不是主要原因。（）
11、经可供资源组试装合格后，可供资源组下发批量生产开始通知，同时直接由可供资源组秘书处将其纳入可供资源表里。（）
12、非批量质量问题或预知为非批量质量问题的，允许停线。（）
13、工艺纪律是指在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序，是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。（）
14、建立完善有效的工艺管理体系，目前实行公司、厂、车间、班组四级管理体制。（）
15、各专业制造公司工艺文件更改必须由各单位工艺员或工装员、设备员编制《工艺文件更改通知单》。（）
16、小批量试装所急需采购的零部件,可协调生产管理部安排试装,但若有合适车型生产计划安排,采购部门应在15个工作日内完成小批量试装样件（包括生产性原材料）订单的下发、安排供应商送货并确定试装件到货时间。（）
17、返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。（）
18、可疑产品是指任何检验和试验状态不明确的产品或材料。（）
19、一个企业的质量管理体系应按本企业的目标和其产品或服务项目以及企业的实践经验来决定。因此，各企业的质量管理体系是不同的。（）
20、所有返工/返修后的产品必须按规定的程序/文件再作检验，但不一定要全部符合原来规定的要求。（）
21、当一个企业的某个过程由其分承包方承担委外加工时，公司应将其在质量管理体系中予以明确识别和鉴定,但企业无需对此过程进行控制。（）
22、观察项是指：审核员所发现的问题未构成不符合，但有变成不符合的趋势，或凭审核员的判断和经验未使用最佳方法。为了保证顾客的利益，应在最终的审核报告中将需改进的内容记录下来。（）
23、过程方法的目的是：组织在于获取持续改进的动态循环，使组织在产品、组织绩效和业绩、有效性和效率方面取得更大的收益。（）
24、过程方法的优点是：对诸多过程的系统中单个之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。（）
25、过程FMEA不依靠改变设计来克服过程中的薄弱环节，因此可以不考虑与制造有关的产品设计特性。（）
26、当严重度是9或10时，无论其RPN值是多大，都应采取建议措施。（）
27、冲模与压力机的连接方法有模柄连接、压板螺栓联接和螺栓直接固定等。（）
28、在选择压机进行调试时，压机的最小装模高度必须大于模具的存放高度。（）
29、最大装模高度是指压力机滑块在上死点时，滑块底面至工作台面间的最大尺寸。（）
30、工艺验证的目的是保证工艺方案、工序卡、工艺装备等选择的正确性、合理性和适用性，以满足产品质量、提高生产率、降低能耗。（）
31、复合工序、连续工序、复合-连续工序都属于组合工序。（）
32、冲压弯曲件时，弯曲半径越小，则外层纤维的拉伸越大。()
33、工件之间和工件与条（板）料边缘之间存在的搭边，定位需要切除的料边与定位孔，不可避免的料头和料尾等废料，均称为结构废料。（）
34、冲模的制造一般是单件小批量生产，因此冲压制件也是单件小批量生产。（）
35、工艺方案是确定产品生产工艺路线的依据。（）
36、冲裁间隙过大时，断面将出现二次剪切光亮面。（）
37、对形状复杂的冲裁件，适于用凸、凹模分开加工的方法加工。（）
38、一般说来有导向机构的弯曲模比无导向机构的在弯曲工件时形状与尺寸要精确的多。（）
39、全面生产维护的两大基础管理系统是5S管理和目标管理。（）
40、QC小组活动是组织的自主行为，推进QC小组活动健康持久地发展，是领导和有关部门的职责。（）
41、运用因果图分析是质量部门的职责，必须由少数专家把原因逐级展开。（）
42、平顶型直方图表示质量数据变化，因此生产过程是稳定。（）
43、产品的可靠性是指产品满足使用目的的所具备的技术特性。（）
44、冲压加工自动化系统的构成，可分为加工系统、准备作业系统和信息系统三大部分。（）
45、流水线生产线是在生产线加工过程中，有节奏的不间断的生产，直到变成为产品的生产组织形式。（）
46、一般压力机在不工作时，离合器总是处于脱开状态，而制动器总是处于制动状态之中。（）
47、测量设备内部计量校准不合格，经调试仍无法满足预期使用要求的应该进行维修处理。（）
48、质量检验阶段是一种事后把关型的质量管理，因此不是一种积极的质量管理方式。（）
49、自动化冲压线在中途中断或停止生产休息时一定要保证端拾器上没有工件。（）50、质量波动是完全可以避免的，只要控制住以往影响过程（工序）质量的六个因素。（）
三、选择题
1、冲压中心的三要素： ；
A 模具 B 压机 C 模具、板料 D 模具、压机、板料；
2、冲压件毛刺可给下序生产带来哪些危害。
A：引起开裂，分层送料困难，降低模具寿命，易焊穿、不安全；B：影响外观，易分层，不安全； C：不可避免，可以修整掉，易造成零件表面划伤。
3、钢板材料晶粒度不均匀可引起弯曲件 A 开裂 B 起皱 C 回弹大 D 变形
4、不合格品的处置方法有。
A报废 B返工 C让步 D降级 E返修
5、冲压常见缺陷：
A 缩颈、开裂 B 起皱、变形 C 波浪、鼓包 D 凹坑、麻点、拉毛
6、模具的缓冲零件包括
A 卸料弹簧 B 聚氨脂橡胶 C 橡皮 D 氮气缸
7、模具的安全零件及其它辅助零件包括：
A安全侧销、安全螺钉 B工作限制器、存放限制器 C上下料架、废料滑槽 D 起重棒、吊耳
8、斜楔分为：
A自润滑悬吊式斜楔 B下置式斜楔 C自润滑悬吊式斜楔、下置式斜楔
9、设备压力机主要由 等部分组成
A 机身、滑块 B移动工作台、气垫 C微调系统、传动系统 D润滑系统、空气管路系统、电气控制系统
10、板材是指各种形状的半成品，包括 A 薄板 B 中板 C 厚板 D 窄带材、带材
11、按轧制状态分：
A 热轧钢板 B 冷轧钢板 C镀锌钢板 D热轧钢板、冷轧钢板
12、常见的排样方法有哪几种搭边形式？（）
搭边排样 B、少搭边排样 C、无搭边排样 D、无序排样
13、测量钢板不平度时应将钢板自由地放在（）A、地面上 B、料架上 C、平台上
14、开卷剪切工在生产过程中发现钢板存在质量缺陷时应（）
A、自己报废掉 B、改剪成其他规格料 C、立即上报车间，将料按正常手续退回物流
15、分离工序分（）等
A落料、B冲孔、C切角、D修边 E拉延
16、降低冲裁力的方法主要有（）
A、板料加热 B、采用阶梯冲孔 C、采用斜刃口冲模
17、车间对（）冲压件采用卷料。A、10% B、30% C、60% D、90%
18、翻孔的工序代号（）。A、RST B、BUR C、FL D、PRC
19、模具的导向零件为（）
A、导套 B、导柱 C、卸料弹簧 D、工作限制器 20、冲压件毛刺可给下序生产带来哪些危害。
A：引起开裂，分层送料困难，降低模具寿命，易焊穿、不安全；B：影响外观，易分层，不安全； C：不可避免，可以修整掉，易造成零件表面划伤。
21、钢板材料晶粒度不均匀可引起弯曲件 A 开裂 B 起皱 C 回弹大 D 变形
22、拉伸时，由于模具压料圈中托杆长度不一，可引起 A 模具倾斜 B 制件起皱 C 降低压力机的寿命
23、冲压模具中修边工序的代号为 A DR B PRC C TR D FL
24、工装保养完成后，保养人员根据保养情况填写（）经当班班长确认并签字后归位。A、《工装保养表》 B、《工装定期检查表》 C、《工装检查表》 D、《工装点检表》
25、各相关部门原则上对所负责的应急计划进行（）的定期评审。A、每年一次 B、每半年一次 C、每年两次 D、每季度一次
26、专业制造公司在工艺变更时，可以先将临时工艺文件挂至现场，临时工艺文件必须在 个工作日内换成正式工艺文件,如果有特殊情况(如：修模等)有效期不超过 临时工艺文件需要专业技术领导签字后方可生效。（）
A、15、1个月 B、15、三个月 C、1个月、三个月 D、12、三个月
27、工艺文件变更必须提供（A）否则生产管理部不予下发权限更改，或者不予审批通过。A、过程评估报告 B、过程验收报告 C、过程变更报告 D、过程实施报告
28、工艺员需要上传工艺文件之前，需填写（）提交给生产管理部资料管理员，生产管理部资料管理员按工艺员申请表填写需求下放编制权限。
A、《MPL 操作申请表》 B、《LPM 操作申请表》 C、《PLM 操作申请表》 D、《PML 操作申请表》
29、工艺文件采用换页和换版方式更改工艺文件，不允许采用划改、刮改和涂改，换版版本号依次为，修改状态依次为。（）
A、A、B、C……，0、1、2…… B、0、1、2……，A、B、C…… C、一、二、三……，0、1、2…… D、I、II、III……，0、1、2…… 30、小批量试装原则上以（）辆份为基础。A、25 B、45 C、50 D、55
31、同一零件的小批量试装不合格次数原则上不超过（）次。A、3 B、4 C、5 D、6
32、按照零件的关键特性分为（）和批次追溯。A、精确追溯 B、准确追溯 C、准件追溯 D、及时追溯
33、所有的不合格品应及时进行评审，最迟应不超过（）工作日。A、两个 B、三个 C、四个 D、五个
34、需报废及连带报废品在报废处置时原则上应拆解成（）的供货状态。A、最大 B、最小 C、无需拆解 D、无所谓
35、适用于大尺寸零件，成批、大量生产中采用，大批量生产的汽车覆盖件冲压中常用的供坯方式为（A、板料-条料-落料
B、板料-块料-落料（或切角、切口等）C、带料（卷料）-冲压 D、板料-块料-手工加工毛坯
36、下列冷冲压工序名称术语中属冲裁类的为()。
A、落料、整修 B、冲孔、缩口 C、切断、压印 D、整修、缩口
37、拉伸时，由于模具压料圈中托杆长度不一，可引起（）。A、模具倾斜 B、制件起皱 C、降低压力机的寿命
38、下列不属于正常冷冲压连续冲压方法的是（）。A、切口-冲孔-落料 B、切口-冲孔-弯曲-切断 C、切口-拉深-冲孔-落料 D、切口-落料-拉深
39、下列不属于送料定位定距导向零件的是（）。A、导料板 B、导正销 C、侧刃 D、弹顶销 40、凸模边缘增加顶料销不包括以下哪种原因（）。
A、防止吸附 B、防止跳屑 C、防止制件跳动 D、防止叠加堵料
41、下列不属于模具工作零件的是（）。
A、冲头 B、冲套 C、凸模固定座 D、刃口镶块
42、模具的合理间隙值是靠（C）刃口尺寸及公差来实现。A、凸模 B、凹模 C、凸模和凹模 D、凸凹模
。）
43、冷冲压设备型号的编制中，类代号为弯曲校正机的是()。A、J B、Q C、W D、Y
44、冷冲压设备型号的编制中，类代号为液压机的是()。A、J B、Q C、W D、Y
45、冲压设备的布排方式有()。A、按流水作业方式顺序安排冲压设备
B、按机群布排，即按设备型号、吨位大小分别安放 C、以上两种方式都是
46、钢板材料晶粒度不均匀可引起弯曲件（）。A、开裂 B、起皱 C、回弹大
47、压弯模表面拉毛，可能会引起（）。
A、制件断裂 B、制件尺寸超差 C、制件出现塌角
48、因果图的作用为（）。A、寻找产品质量的主要关系 B、寻找影响问题的主要原因 C、分析两个变量间的相符相关关系 D、显示质量波动分析的状态
49、推动PDCA循环，关键在于()。
A、计划阶段 B、执行阶段 C、检查阶段 D、总结阶段 50、控制计划的种类三阶段是（）。A、样件控制计划 B、试生产控制计划 C、现(批量)生产控制计划 D、以上三种阶段都是
四、简答题
1、什么是工艺文件？ 答：
2、什么叫冲裁？ 答：
3、怎样预防凸模凹模刃口啃刃? 答：
4、冲压所用的材料应具备哪些基本条件？ 答：
5、冲压用的压力机有哪几种类型？ 答：
6、冲压件产生毛刺的原因是什么? 答：
7、冲压模具在使用后应做哪些工作? 答：
8、在编制冲压工艺规程中主要解决哪些问题? 答：
9、根据给出的数据，计算CP、CPK和PP、PPK。
已知零件的规格值为10±0.45，X=9.975, 组内的标准差σ=0.0825, 样本标准差S=0.0845。解：
10、料厚为0.8的钢板（抗剪强度为450MPa）冲裁出一个直径为120mm的孔，需要的冲裁力是多少？ 解：
五、论述题
1、冲压工艺流程 答：
2、降低冲裁力的方法主要有哪三种？ 答：
3、影响冲压件质量的因素有哪些？（5分）答：
4、模具转线生产需要考虑哪些方面的因素？ 答：
5、结合自己的岗位，谈一谈作为工艺人员在工作应该具备那些技能？
点击咨询 