高炉风口平台出铁场钢结构安装分包合同

第一篇：高炉风口平台出铁场钢结构安装分包合同

风口平台出铁场及水力冲渣系统钢结构安装工程分包合同

总包单位：某某项目经理部（以下简称甲方）

分包单位：某某建设工程集团公司某某分公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，甲方将本工程项目分包给乙方施工。结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。

定相应的管理制度。

二、乙方应建立完善的安全管理制度，严格遵守安全操作规程，随时接受甲方和业主的监督检查。施工中如违反有关规定而发生的安全事故，乙方应在2小时内通知甲方。由甲方按照国家有关规定进行处罚、上报，其损失由乙方承担。

三、乙方的施工机具、材料、周转材料、临时设施均应放置在甲方划定的区域内，并自行承担消防保卫工作；如发生公、私财物被盗及火灾均由乙方负责。

四、乙方施工现场应达到文明工地合格标准，若被有关部门评为不合格工地，乙方应在两天内按要求整改完毕，并承担经济处罚。

五、甲、乙双方签订的安全、治安协议是本合同的组成部分，具有同等效力。

六、工程完工后，乙方应在甲方限定期限内将设施、材料、周转材料全部清退出场，超过期限不作清理，甲方将按废弃物清理出场，所发生的清理费用由乙方承担。

6、将水源、电源提供到红线边缘，并保证乙方施工期间施工和生活用水、用电供应。

二、乙方责任：

1、乙方指派吕国华为施工现场负责人，共同履行本合同的各项规定。按照合同规定的分包范围，及时组织施工管理人员、材料、施工机械进场，服从甲方对现场平面、进度、质量、安全的管理和协调。

2、在整个施工阶段按总包单位的要求和有关规定，保证配置能满足所承担的工程项目所需的管理人员、施工机械、周转料具、工种齐全的施工作业人员。并做好材料采购供应和保管工作。

3、负责施工区域内（含生活大临）的用水、用电和临时设施的施工、管理和维修。

4、负责编制施工方案、技术措施施工方案、进度计划、进场计划、用电（用水）计划、验收资料及相关质保资料等，及时报送甲方。

5、严格执行甲方的质量管理制度，负责竣工验收资料的收集、整理和编制工作，并配合甲方作好整个施工过程的各项管理工作，6、在每月22日前向甲方报送本月已完成工程量的统计报表和下月施工计划、季度施工计划。

7、做好乙方施工人员的安全教育工作，负责施工过程中的自身安全。由于安全措施不利造成安全事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

8、加强乙方人员治安保卫和防火教育，施工点应落实安全防范、防火措施。在施工过程中发生的治安案件和火灾事故由乙方负责，并自行承担造成的损失。

9、根据本工程所在地政府部门以及甲方和业主的各项管理规定，做到文明施工，工完场净、活完料清，保持现场整洁。

10、严格按照施工图、技术资料和现行规范标准要求以及施工网络进度组织施工，加强对每个施工节点的考核，在确保工程质量的前提下，按合同工期按时交工，并配合甲方作好交工验收、竣工结算工作。

11、已完工的建筑物、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保护，并清理好现场，待分包工程竣工验收后全部撤离现场。

12、乙方承担其在分包工程中所产生的全部债务，未经甲方同意不得转包或以甲方名义对外联系业务，给甲方造成损失。

13、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。

乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失等，由乙方自行负责。

3、发生重大质量事故或在质量检查中被质监部门评为不合格。

4、工期达不到已确定的节点考核要求。

5、甲方依据上述情况的发生终止合同后，乙方有义务保护好已完工程移交甲方，并在三天内将人员、机具、周转材料撤出现场，逾期则按

第二篇：钢结构安装分包合同(最终)

钢结构安装施工合同

合同编号：

委托方：（以下简称甲方）

承揽方：

（以下简称乙方）

甲方将中国重汽成都王牌商用汽车有限公司012工程一期 总装车间、车架车间钢结构及屋面墙面工程

钢结构工程的安装业务委托给乙方，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况、承包范围、执行标准

工程名称：中国重汽成都王牌商用汽车有限公司012工程一期 总装车间、车架车间钢结构及屋面墙面工程

工程地点：青白江区弥牟镇 汽车产业园区 承包范围：

乙方负责本工程所有锚栓，钢结构，屋面彩瓦及收边件安装工作。

本工程总面积为52528.3㎡，每平方米单价为 29 元人民币。总价 1523321 元人民币。大写：（壹佰伍拾贰万叁仟叁佰贰拾壹元整）。

二、工期：

1、总工期 天。从进场开始计工期。在 日前完成主次钢结构 完成全部工程。

2、如遇不可抗力、停电、下雨则工期顺延。

三、甲方权利和责任

1、提供相关施工图纸、技术资料及其变更通知、图纸会审纪要并组织技术交底，及时解决加工中的技术协调问题。

2、甲方应向乙方提供合格的安装施工作业面，但乙方应进行复测；

3、甲方负责向乙方提供材料堆放场地，确保现场三通一平；

4、甲方负责向乙方提供水、电源；

5、由甲方的原因造成的二次进场或返工，费用由甲方负责。

6、按合同约定进度向乙方支付安装费用。

7、乙方在施工作业中，出现违章作业、违章指挥不听劝阻的，甲方有权将违章人员清 1

退出场。

四、乙方权利和责任

1、乙方进场后自行解决施工人员进入施工现场后的办公、住宿等问题。

2、乙方自本合同签订之日起，立即派项目负责人及技术人员到施工现场做好安装前的准备工作；对基础的土建工程进行检查和核实，确保安装工作的顺利进行。

3、乙方进场人员的社保、安全保险均由乙方购买。乙方施工范围内设备、人身安全事故，均由乙方负责。施工中若发生安全事故或质量事故，由乙方承担《劳动法》所规定经济和法律责任（包括但不限于损失赔偿、相关罚款）。乙方自行负责施工现场饮用水的供应和防暑降温物品的发放。

4、组织足够的劳动力，满足发包方工程总体进度的要求。按合同约定自行解决专业施工所必须的机具设备进行施工、交付成品，保证按工期履行本合同。

5、乙方应主动配合甲方进行各阶段工程质量检查、验收、并做好相关竣工原始资料。

6、乙方应保证工程质量，严格按照有关标准、规范及图纸上的技术要求、和国家现行验收规范及质量标准组织施工；按期完成工程内容。7.乙方定期向甲方提供工程进度计划及相应的统计报表。8.乙方要文明施工，做到工完、料清、场地清。

9、乙方技术人员进场后，由于基础平面标高尺寸不清，造成的误差，乙方应积极配合甲方进行整改。

10.乙方要做好与其他施工队伍和专业工种施工人员的配合与协作，服从业主与监理的监督和控制。

11、乙方负责乙方承包范围内的材料保管工作，如有丢失和损坏，由乙方照价赔偿；负责已完工程的成品保护工作。

12、乙方负责办理承包范围内竣工验收资料、材料计划及竣工图。原件两份，复印件两份，并配合甲方交工验收。

因承包人原因（包括但不限于其工人）所导致的安监、质监、甲方、监理、总包等部门所有罚款或损失，甲方有权从劳务款、工程款或应付乙方其他款项中扣除。

13、乙方保证并承诺严格遵守现场管理制度,并自愿接受现场管理制度规定的相关处罚。

14、进场前向甲方提交安全文明施工责任书；特殊工种人员须有上岗证；入场民工应有工伤保险（乙方承担费用）；应向甲方提供入场人员的花名册和身份证复印件；应向甲方提供操作规程和安全责任制度；乙方应指派一名专职安全员及专职电工进行安全施工的管理；乙方机械、设备在进场之前需按甲方的安全文明生产条例进行整改，未达要求

者不得进场。

五、工程质量验收

1、验收标准：

①、甲方签章并提供给乙方的施工图纸（蓝图）一套、电子版本图纸壹套及相关设计文件。

②、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001。③、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91。

2、验收方式：乙方应在工程达到实物交付的条件并向甲方申请组织竣工验收。甲方按照乙方提供的相关资料在三日内组织有关人员进行验收。

六、付款方式（按照实际吨位和面积结算）

1、本工程按照分阶段付款方式进行付款，工程量结算按设计图纸、技术变更通知单和甲方的补充要求；办理结算；双方只针对本合同签定的项目内容进行。

2、总装车间：钢柱及墙面支撑系统安装完成付总装车间合同总价的25%，钢梁屋面支撑系统及吊车梁吊车梁支撑系统安装完成付总装车间合同总价的25%，檩条安装完成付总装车间合同总价的5%，屋面彩瓦安装完毕办理结算并支付总装车间合同总价的42%，预留3%作为本工程质量保修金。

3.车架车间：钢柱及墙面支撑系统安装完成付车架车间合同总价的25%，钢梁屋面支撑系统及吊车梁吊车梁支撑系统安装完成付车架车间合同总价的25%，檩条安装完成付车架车间合同总价的5%，屋面彩瓦安装完毕办理结算并支付车架车间合同总价的42%，预留3%作为本工程质量保修金。

4.质保期计算：质保期以钢结构主体工程验收合格之日起开始计算。

5、质量保修金的返还：工程质保期为3年，第1年满返还1.5%，质保期满支付全部尾款（1.5%）。

七、安全责任

本工程实行乙方安全责任包干制，各类安全事故（乙方承包范围内的安装以及第三人安全）及相关责任，全部由乙方承担责任。

八、违约责任

1、工期：乙方不能按期完成工程，按照每天300元处以违约金。

2、质量：如工程质量达不到合格标准，乙方应无偿返工重做，延误的工期不作顺延。

九、争议解决

本合同发生争议时，双方协商解决。协商不成，提请成都市仲裁委员会仲裁。

十一、未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲、乙双方本着相互协作、友好协商的原则解决。如有补充合同，与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

本合同由甲、已双方法定代表人或其授权代理人签字，且加盖公章，预付款到账之日起生效（费用结清即失效）。

十三、本合同正式文本壹式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

年 月 日 年 月 日

第三篇：钢结构安装工程劳务分包合同

钢结构安装工程劳务分包合同

发包人：

承包人：

分包工程名称：

施 工 地 址：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.工程名称：

2.分包工作内容：

范围包括：

1)钢结构主体工程安装，包括主结构和次结构

2)围护系统安装（包括附件）

3)楼承板（不含栓钉）安装

4)天沟及其附件安装

第二条 合同工期

进场日期： 2011年 11 月29 日

竣工日期： 2011年 12 月8 日

工期：10（日历天）。

第三条 合同价款

1.合同单价：结构吊装元/吨，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

维护结构元/M²，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机

械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部

包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

压型板：元/ M²，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机

械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部

包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

天沟:元/延米,包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机

械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部

包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

第四条 合同价款的结算和支付

1.发包人于钢结构施工正式开始后15日内，向承包人支付人民币（大写:伍仟元整）的预付款；

2.钢结构安装完毕，经监理单位、总承包单位验收合格后，承包人向发包人递交完整的结

算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。支付分包

单位工程款至95%；

3.剩余5%的工程款作为工程的维修质保金，保修期为验收合格日起一年内，保修期满并办

理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所有余款。

第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关

安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2.承包人必须严格按照双方签订的《安全协议书》和发包人项目管理人员发布的安全技术

交底及其他安全文件的要求施工，对于未按照发包方要求进行施工所产生的安全事故，由承

包人承担所有的经济损失和相关损失；

第六条 工程质量、验收与保修

1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当

地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质

量要求较高者为施工依据。

2.承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中

发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原

因造成窝工的，工期予以顺延，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包

人承担。

3.对本工程的质量标准，双方约定如下：符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》

（GB50205-2001）要求，确保四方验收通过。

4.工程质量达不到合格标准，由承包人进行返工、补强，超过两次的，罚处履约保证金的50%，工期不予顺延，工期延误按本合同的相关约定计算违约金。

第七条 工期约定

1．承包人应严格按照合同工期和施工进度保证书（合同附件三）施工，如不能按照施工进

度保证书施工，造成工期延误的，承包人应增加施工人员和施工机具，采取相关措施，确保

施工工期；如不能增加施工力量或补救工期延误的，发包方可采取相应措施，包括增加施工

力量、增加施工人员、对承包人承包的部分采取拆解分包、直至解除合同，引入新的施工队

伍确保工程按工期完成，承包人承担由于工程延期造成的所有损失；每拖延一天罚款2000

元，超过5天的，每天递增1000元违约金；

2.对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

2.1 因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

2.2非承包人原因造成的停电造成停工，经现场管理人员确定后予以顺延；

2.3由于下雨或5级以上大风，造成现场无法进行施工，造成停工，经现场管理人员确定

后予以顺延；

2.4发包人同意工期顺延的其他情况。

3.本合同包含范围内的零星用工及停窝工，结算时不再另行增加。

第八条 材料供应

1.承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如

实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。

2.发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖

发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚款，并将当事人送公安

机关处理，发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。

第九条 发包人的权利及义务

1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协

调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2.负责提供施工图纸1套，提供必要技术资料。

3.负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情

况，材料领用情况及行政管理事务。

4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。

5.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编

制的详细施工作业计划。

6.负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面

发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

7.负责组织工程的验收工作。

8.本工程发包人施工代表为__，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也

可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7

日通知承包人。

第十条 承包人的权利和义务

1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质

和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2.承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作

证号码及身份证号码），作为本合同附件。

3.承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001），按施工图纸

及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更

手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备

及其工具。

4.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向

发包人提供有关情况和资料。

5.承包人确认（身份证号：）为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。

6.若出现打架、斗殴等违反现场管理规定的行为，甲方可视实际情况给予乙方相应的处罚并

在结算中予以扣除；

第十一条 违约责任

1.发包人违约责任

1.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人

承担。

2.承包人违约责任

2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出

部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承

包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共

同对划分出的工程量进行签认。

2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承

包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包

人，直至终止合同。

2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。

2.4承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生

安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。

第十二条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当

事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议

1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

2.向施工地点所在区人民法院起诉。

第十三条 合同的生效与终止

本合同正本一式二份，合同所属附件与合同具有同等法律效力，双方各执一份,本合同

经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容、结清工程决

算尾款后，即自然终止。

第十四条 合同附件:

附件一: 《安全施工协议书》

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

法定代表人（或代理人）：法定代表人（或代理人）：

电话：电话：

身份证号：身份证号：

地址：地址：

第四篇：钢结构分包合同

分包协议

发包单位简称甲方：

承包单位简称乙方：

本工程遵照国家建委的《建筑安装工程承包合同》和有关规定，并在施工条款具备的基础上，为了使工程顺利进展，保证工程质量，进度，结合本工程的具体情况，经双方协议下列条款共同遵守：

第一条：工程名称：八卦洲小集镇农贸市场钢结构大棚加固工程

地址：八卦洲

一、工期要求：乙方在甲方规定的时间内，准时进场安装，并服从甲方进度要求，不得拖延时间。

安全及操作要求：乙方在安装过程中其操作程序，应严格按相关规范规定进行。不得野蛮施工、违规操作。乙方负责自身班组的安全施工，因乙方原因发生的安全责任，由乙方完全负责。

二、质量要求：乙方应按图纸设计要求安装施工。并符合设计及规范验收要求。如因业主及监理

提出质量不合格而造成的返工、返修等损失由乙方自负。

四、坚持工程质量标准，按照《钢结构施工及验收规范制安装》严格按施工图纸和施工说明以及其它有关技术规定进行施工，保证质量，不留隐患。乙方原因造成预期不能验收的责任由乙方承担。

五、乙方应按工程要求，积极采取组织措施与技术措施，确保工程达到合格，争创优良。由于乙方原因造成的质量事故、安全事故，所造成的一切责任及经济损失均由乙方承担。因甲方或其它人为造成的损坏、遇非人力抵抗的自然灾害乙方不承担保修。

六、本合同有效期限：双方签字后生效，至工程全部完工工程款全部付清，甲乙双方帐务结算办毕后失效。

七、纠纷处理：如有纠纷，双方应友好协商，协商不成，由乙方所在地法院处理。

八，甲方按照决算审计后20%收取乙方管理费及税金

甲方：乙方：

单位名称：单位名称：

单位地址：地址：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

委托代理人：委托代理人：

电话：

签订日期：电话：

第五篇：施工专业分包合同(钢结构安装20120726)

一汽铸造有限公司成都铝铸造厂建设项目

高压铸造车间标段钢结构工程

专业分包合同

发包方（甲方）： 四川万达建设集团有限公司

承包方（乙方）： 吉林华阳建设工程有限公司

工 程 名 称：一汽铸造有限公司成都铝铸造厂建设项目

高压铸造车间标段钢结构工程

签 约 日 期： 二00一二年 月 日

施工专业分包合同

发包方（甲方）：四川万达建设集团有限公司 承包方（乙方）：吉林华阳建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程分包事宜经协商并达成一致，订立本合同。

一、分包工程概况

1.1、分包工程名称：一汽铸造有限公司成都铝铸造厂建设项目高压铸造车间标段钢结构工程 ；

1.2、分包工程地点：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区 ； 1.3、分包工程承包范围：钢结构厂房的钢构件制作安装 ； 1.4、资金来源： 业主自筹。

二、分包方式及内容

2.1、本工程分包采取乙方包工包料、固定单价、按实际结算的方式。2.2、工作内容：

１）工作内容：包括钢结构主材和辅材、材料制作、材料运输、材料上下车、材料吊装、材料检验检测、材料防腐处理。

2）甲方不负责安装协议单价以外产生的其他任何用于工程施工的所有一切费用。

3）采用协议固定单价和构件加工量乘积的方式的方式结算。构件工程量以完工后的净工程量为准。

4）对于钢结构预埋的锚栓、铁件由乙方完成施工。5）具体单价和数量见后面的工程量清单。

2.3乙方对分包工程承包范围内的各项内容实行工程质量、工期、职业

健康安全、消防、现场文明施工等责任负责。

2.4、乙方须接受甲方依据该工程执行的有关法律、法规、标准、规范规程进行的监督管理。

三、分包合同工期

3.1、开工日期：本分包工程开工日期以甲方通知为准。竣工时间：2012年10月10日。

3.2、分包工程网络进度计划以满足业主工程建设总进度为原则，并应满足业主方面在工程施工过程中的变化要求。

3.3、乙方不能按约定的工期完工，应承担工期违约责任，违约金计算方法或额度为： 工期每延误一天，罚款5000元，处罚额上限是工程总价的5％，违约金从乙方的工程款中直接扣除。

四、分包合同价款及支付

4.2分包合同价款金额（人民币）：

暂定价: 7582475.00(元)大写：柒佰伍拾捌万贰仟肆佰柒拾伍(元)

4.1、分包合同价款的确定与调整

本合同价款采用固定单价方式确定。甲乙双方结算工程总价按乙方实际施工完成工程量乘以业主招标控制价中分部分项工程量清单单价，并按相关规定计取3.41%税金后优惠3%、甲方收取管理费3%及6.99%的各项税收后的总价，作为甲乙双方竣工结算总价,7781元/吨，乙方无需提供各种税票。

4.3、合同价款的支付

（1）甲方应按照与建设单位（一汽铸造有限公司）签订的总承包合同向乙方付款，厂房钢结构工程款专款专用。

（2）甲方从业主处收回相应工程款的前提下，向乙方支付工程款的时间

和方式：甲方收到业主相应工程款后5日内支付乙方工程款（支付比例同甲方与业主的支付比例，扣除甲方3%的管理费和相应的税费），预留工程总价款的5%（无息）作为质量保证金，保修期满15日内一次结清,保修期与总包合同《工程质量保修书》一致。

4.4、施工发生的工程量变更、单价变更、设计变更未经甲方的经营管理人员和项目经理签认的，不能作为变更合同价款的依据。

4.5、分包合同价款按照本合同约定确定，与总包合同相应部分价款无任何连带关系。

4.6、甲方在与业主办理完竣工结算手续后，才能与乙方办理竣工结算手续。乙方应当在接到甲方办理竣工结算的通知后30日内与甲方办理竣工结算。

五、分包总则

5.1、本分包工程不得再分包，严禁转包。

5.2、严禁乙方以甲方的名义对外签订合同、聘请或雇佣劳动者，严禁甲方及其代表在乙方对外签订的各类合同上签字、盖章。

5.3、甲方驻现场代表为 职务 ；

乙方驻现场代表为 职务，在履行本专业分包合同施工过程中，乙方驻现场代表的行为视为乙方的行为。

5.4、乙方在施工过程中必须接受甲方现场代表的指挥和监督，严格按甲方提出的工程进度及质量要求，完成承包范围内所有项目及设计变更的实施。

5.5、合同生效7天内，乙方应向甲方做出详细的施工组织设计，经甲方审定批准后方可实施。在施工过程中，应根据不同阶段调整进度计划报甲方批准。

5.6、乙方必须保证分包工程的施工组织结构、人员、机具配备的合理性及稳定性。

5.7、乙方负责采购的主要材料、设备的供货厂家必须征得甲方同意。乙方负责采购的材料、设备必须有完整的材质单、合格证及相关证明材料，并应当将原件报甲方，经甲方确认后方可使用。

5.8、总包合同规定甲方的义务，乙方在其分包的工程内容内需无条件的承担，其权利受业主方与甲方签定的总包合同约束。

5.9、乙方需承认和执行甲方及其所在公司制定的各项规章、制度。5.10、在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，具体保修责任按照乙方与甲方在工程竣工验收之前签订的质量保修书或按总包合同的规定执行。

六、双方责任

6.1 除本合同条款另有约定，乙方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务与责任，同时应避免因乙方自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中约定的甲方义务的情况发生。

6.2 乙方须服从甲方转发的业主或监理工程师与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与业主方或监理工程师发生直接工作联系，乙方不得直接致函业主方或监理工程师，也不得直接接受业主方或监理工程师的指令。如乙方与业主方或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。乙方拒不执行指令，甲方可委托其它施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。

6.3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；乙方应做的其它工作，双方在本合同其它约定条款内约定

6.4甲方的责任：

（1）向乙方提供根据总包合同由甲方办理的与分包工程相关各种证件、批件、各种相关数据，向乙方提供具备施工条件的施工场地。

（2）组织乙方参加甲方组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。

（3）负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它乙方之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。

（4）甲方应做的其它工作，双方在本合同其它约定条款内约定。6.5、乙方的责任：

（1）、负责编制施工作业设计、实施专业测量，按施工组织设计、作业设计、试车方案组织施工。

（2）、进行图纸自审，负责质量、环境、安全、技术等方面的作业交底，参与图纸会审、技术交底、设计交底。

（3）、及时编制工程用材料计划，报甲方审批，负责自用材料的检验工作，负责编制并提交工程项目物资需求总计划、月度计划或阶段计划。

（4）、负责收集配备所承担工程范围内的规范、标准、法律、法规文本。（5）、在甲方的统一规划下，负责施工现场自用临时设施的修建和拆除工作。

（6）、参加甲方组织的各类例会，接受甲方监督与检查。

（7）、负责所承担工程项目的施工质量、安全和环保工作，指派专职质检员、安监员参与甲方质检站、安监站开展的有关质量、安全、环境方面的各项管理工作。

（8）、接受甲方各项管理体系运行的监督、检查，履行各项义务。（9）、负责定期组织施工作业层的质量、安全、工期等各类例会。（10）、及时进行工序交接，做好材料、设备、工程成品（半成品）的保护工作。

（11）、执行甲方对不合格品、质量事故、环境事故、安全事故提出的处臵方案，解决处臵方案在实施过程中出现的各类问题。

（12）、负责给进入现场的作业人员配备必要的职业健康安全防护用品和其它施工防护用品。

（13）、对甲方提出的有关质量、职业健康安全、工期的问题和隐患及

时进行整改，并采取有效措施加以防范。

（14）、负责对承揽任务范围内的各类隐蔽工程及时进行报验，其它需要进行的检验、试验，必须严格按规范、标准实施。

（15）、负责检查作业人员持证上岗情况，并做好相应的登记台帐。（16）、负责向甲方提交经过整理完善后的相关工程竣工资料。（17）、做好物资的现场存放、防护和标识等具体工作。

（18）、负责按规定内容和时间编制、报送本单位施工工程的年、季、月施工计划。负责按规定内容和时间编制、报送本单位施工工程的统计报表并建立工程实物量与施工产值完成情况台账。

（19）、配合甲方提出施工索赔，并及时收集、整理、上报施工索赔所需的相关资料。配合甲方编制本单位施工工程的施工图预算及预结算审查、审计工作，配合处理预结算工作过程中的有关问题。

（20）、配合甲方做好税务工作，及时核对代扣代缴税金情况，按地方规定缴纳个人所得税。及时支付项目人员的工资及自购材料款、劳务款。协助甲方办理财务结算，向项目经理部提供相应的结算资料。

（21）、按甲方的规定，搞好廉正建设。

（22）、乙方在分包过程中发生的对外债务和应当承担的赔偿责任，乙方应当及时偿还和赔偿，如因乙方没有及时偿还和赔偿导致甲方承担了偿还和赔偿责任的，乙方应向甲方双倍赔偿。

（23）、乙方应当按月足额支付民工工资，因其拖欠工资引起的劳动纠纷由其自己承担责任，并赔偿甲方因此而受到的损失。（24）、乙方应当在分包工程范围内承担甲方在总包合同中对甲方承担的责任和义务。

（25）、按照法律规定和合同约定，应当由乙方承担的其它责任。

七、质量与安全、文明施工

7.1、本分包工程质量标准双方约定为： 按总包合同 质量评定标准按

照总包合同相应条款履行。因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，应承担质量违约责任，违约金计算方法或额度为：工程造价的10％，从乙方的履约保证金或工程款中直接扣除。

7.2、双方对工程质量的争议，按照总包合同相应的条款履行。7.3、分包工程的检查、验收及工程试车等，按照总包合同相应的条款履行。乙方应就分包工程向甲方承担总包合同约定的甲方应承担的义务，但并不免除甲方根据总包合同应承担的总包质量管理的责任。

7.4、乙方应允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地监督、检查工程质量。

7.5、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，及时与甲方签定《安全协议书》，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

7.6、在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，甲方可向乙方提出安全防护措施要求，发生的相应费用包含在分包合同价款中。

7.7、分包工程施工过程中发生的安全事故，按照总包合同相应条款和甲方的相关规定的程序处理，因安全事故引起的对外赔偿责任和给甲方造成的经济损失由乙方承担

7.8、乙方在进行分包工程施工管理过程中应当按照甲方对工程项目推行质量、环境、职业健康安全一体化管理的要求进行环境、职业健康安全管理。

7.9未达文明施工要求时处罚500元/次，处罚上限是工程造价的5％。

八、竣工验收

8.1 分包工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告两份。因分包单位拒交或晚交竣工资料而影响双方结算工作，由此造成的经济损失由分包单位自行承担。

8.2甲方收到乙方提供的竣工验收报告之日起 7 日内通知甲方进行验

收，乙方应配合甲方进行验收。甲方未能按照总包合同及时组织验收的，甲方应按照总包合同规定的甲方验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。

8.3 分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的，乙方负责修复相应缺陷并承担相应的质量责任。

8.4 分包工程竣工日期为乙方提供竣工验收报告通过之日。需要修复的，为提供修复后竣工报告之日。

8.5分包工程竣工验收报告经甲方认可后 7 天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料。

8.6甲方就分包工程与甲方结算后，再与乙方按照本合同约定的合同价款及调整内容，进行工程竣工结算。

九、保障、保险及担保

9.1、保障

除应由甲方承担的风险外，乙方应保障甲方免于承受在分包工程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

①人员的伤亡；②分包工程以外的任何财产的损失或损害。③因乙方的原因，国家有关部门对甲方和甲方的罚款。上列损失应当由乙方承担，并可以直接从工程款中扣除。

9.2、保险：根据国家的有关规定，乙方必须对本合同工程中必须且必要的项目、乙方从事危险作业的职工意外伤害、施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备等进行投保，费用已包含在工程分包单价和总价中；保险事故发生时，甲方乙方均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。工程开工后，乙方不按规定投保的，总包方有权代为乙方投保，由乙方承担全部投保费用，并可以直接从工程款中扣除。

9.3、工程担保：

乙方提供履约保证金额为： 288000（大写：贰拾捌万捌仟元整），履约

保证方式为：银行转账入甲方账户。

十、总包合同解除

10.1本合同在没有履行完毕之前，如甲方与业主之间的承包合同解除、终止，则本合同相应的解除、终止。乙方应当在合同解除或终止七日内撤离现场。

10.2 如本合同第10.1款约定的总包合同解除、终止分包合同非因乙方的原因造成的，则乙方在本合同解除、终止后应当得到其已完工程量的价款。如本合同第10.1款约定的总包合同终止是因乙方的原因造成的，则乙方应当向甲方赔偿因承包合同解除、终止造成的损失。该损失甲方可以直接从乙方履约保证金或工程款中扣除。

10.3 在本合同第10.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按本合同约定的价格支付给乙方。

十一、分包合同解除、中止

11．1甲方和乙方协商一致，并就已完工程价款进行确认后，可以解除分包合同。

11.2、有下列情形之一的，甲方有权单方面解除本分包合同，乙方应当在接到甲方解除本分包合同的7日内撤离施工现场。

（1）乙方严重拖欠民工工资，导致甲方和业主受到国家相关部门处罚的；

（2）乙方将本分包工程再分包的；

（3）乙方在施工过程中造成重大安全事故的；

（4）因乙方的原因导致甲方或业主被申请仲裁或提起诉讼的；（5）乙方严重延误工期，导致甲方对业主违约的；（6）乙方的其他违约行为，给甲方的声誉造成恶劣影响的；（7）因总包合同解除的。

11.3、因不可抗力导致分包合同无法履行的，本分包合同解除。11.4、分包合同解除及善后处理在双方未约定时可以按总包合同相应条款履行。

11.5、分包合同解除后，不影响双方在合同中约定结算条款的效力。11.6、如因乙方原因,乙方无正当理由中途退出施工时,将视为乙方违约,分包合同解除，甲方将向乙方追究违约和赔偿责任。

11.7、乙方无正当理由采取不按工程要求配臵施工资源（包括作业人员、机械设备、材料、资金等）故意拖延工期，造成严重影响的，也将视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，甲方将向乙方追究违约和赔偿责任。

十二、合同生效与终止

12.1本分包合同按合同约定的方式生效。

12.2甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。

12.3分包合同的权利义务终止后，甲方乙方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

十三、其他约定

13.1、双方应对本合同的所有细节进行保密，未得到甲方事先批准，不得以任何方式转让或披露给第三方。

13.2、本合同未涉及部分参见总包合同相关部分。

十四、争议的解决方式

14.1、甲方乙方在履行合同时发生争议，应及时协商解决，协商后仍不能取得一致意见，则应向工程所在地人民法院起诉。

14.2、在诉讼期间，除提交诉讼的事项外，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程。

十五、合同的生效

合同订立时间： 2012年 月 日

合同订立地点： 四川省成都市

甲方和乙方约定自双方签字盖章后本合同生效，双方约定本合同一式 肆 份,甲方 贰 份，乙方 贰 份；均具有同等效力，由甲方与乙方分别保管。

甲方（公章）： 乙方（公章）： 公司地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行 ： 账 号： 邮政编码： 公司地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行 ： 账 号： 邮政编码：