2013年度湖北省工程监理从业人员继续教育考试试题A卷（大全）

第一篇：2013年度湖北省工程监理从业人员继续教育考试试题A卷（大全）

2013年度湖北省工程监理从业人员继续教育考试试题（A卷）

从业单位： 姓名： 成绩 ：

一、判断题（对的打√，错的打 ×，并改正，每题2分，共计20分）

1、建设工程监理是工程监理企业接受建设单位的委托而开展的项目管理活动，这体现了建设工程监理的服务性。（）

2、工程监理企业资质分为特级，总包一级，二级，三级。（）

3、项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，并由施工单位提供相关监理资料。（）

4、分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。（）

5、重伤8人，直接经济损失达4000万，属于重大事故。（）

6、一般事故上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有管部门。（）

7、地下室三层以上属于深基坑工程。（）

8、城市房屋拆除爆破工程不需要编制安全专项施工方案。（）

9、承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。（）

10、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）规定：政府批准的工程建设性文件是监理工作的依据。（）

二、单项选择题（每小题2分，共计40分）

1、《建筑法》规定，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设主管部门申请领取施工许可证。

A.施工单位 B.监理单位 C.建设单位 D.设计单位

2、按照《建筑工程质量管理条例》，工程监理单位与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量的，责令改正，处（）罚款。

A.50万元以上100万元以下 B.25万元以上50万元以下 C.50万元以下 D.100万元以上

3、工程质量事故发生后，（）应签发《工程停工令》。

A.监理工程师 B.现场责任人 C.总工程师 D.总监理工程师

4、（）进行现场计量，按施工合同约定审核工程量和工程款支付申请表。A.总监理工程师 B.技术负责人 C.监理员 D.专业监理工程师

5、在组织流水施工时，某专业工作队在一个施工段上的施工时间。这是指（）。A.流水节拍 B.流水步距 C..施工段流水时间 D.间隔时间

6、（）主要针对流水方法表达。

A.S形曲线比较法 B.前锋线法 C.横道图比较法 D.时标网络图法

7、检查项目监理机构安全监理工作制度落实情况，这是（）的职责。A.监理工程师 B.总监理工程师 C.总监代表 D.监理员

8、特别重大事故，（）做出批复。

A.15日内 B.20日内 C.7日内 D.30日内

9、事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，发生重大事故的，处上一年年收入（）的罚款。A.30% B.40% C.60% D.80%

10、承包应在确认引起索赔的事件发生（）内向发包人发出索赔通知。A.28天 B.42天 C.56天 D.14天

11、《工程监理企业资质管理规定》规定：具有独立法人资格且注册资本不少于（），属于甲级专业资质标准。

A.1000万元 B.600万元 C.300万元 D.100万元

12、工程竣工结算报告金额为1000万元，从接到竣工报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内完成竣工结算审查。A.20 B.30 C.45 D.60

13、（）所采用的是一种全过程的项目管理模式。

A.PM模式 B.PMC模式 C.PC模式 D.EPC交钥匙模式

14、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定：监理单位应编制（），明确高大模板支撑系统的重点审核内容、检查方法和频率要求。A.安全监理细则 B.监理大纲 C.监理日志 D.安全防护措施

15、（）是指由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

A.工程监理的日常工作 B.工程监理的额外工作 C.工程监理的附加工作 D.工程监理的正常工作

16、《建筑施工模板工程安全技术规范》中规定，当建筑层高超过20m时，在满足规定的基础上，应将所有之字斜撑全部改为（）。

A.连续式剪刀撑 B.钢管支撑 C.脚手架支撑 D.抛撑

17、工程项目竣工后，（）应编写安全监理工作总结。

A.工程监理单位 B.项目监理机构 C.总监理工程师 D.专业监理工程师

18、《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）中规定了对新建、扩建与改建的住宅建筑或公共建筑的评价，在其投入使用（）进行。A.1年前 B.2年前 C.2年后 D.1年后

19、《民用建筑节能条例》（国务院令第530号）规定，（）组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位

20、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）规定，工程项目部应建立以（）为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。

A.技术负责人 B.公司总经理 C.项目经理 D.项目总工程师

三、多项选择题（每题2分，共计20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1、监理员的岗位职责有（）。A.负责本专业监理工程师的具体实施

B.检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录 C.做好监理日记和有关监理记录 D.负责编写本专业的监理实施细则 E.检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况

2、工程质量事故处理报告的主要内容有：（）

A.质量事故技术处理方案 B.实施技术处理施工中有关问题和资料

C.质量事故处理依据 D.质量事故处理结论 E.质量事故地点的地质勘查报告

3、扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括：（）

A.施工方案 B.扫地杆支撑 C.杆件间距与剪刀撑 D.小横杆支撑 E.脚手板与防护栏杆

4、《建设工程安全生产管理条例》规定：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（）报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.地质勘察报告 B.施工单位资质等级证明

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 D.拆除施工组织方案 E.堆放、清除废弃物的措施

5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，（）属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.开挖深度4米 B.混凝土模板工程搭设高度10m C.排水降水工程 D.搭设高度56m落地式钢管脚手架工程 E.悬挑式脚手架工程

6、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位（），责令限期改正。A.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的 C.施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的 D.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的 E.未按规定擅自开工的

7、安全监理实施细则主要内容有（）

A.监理单位的资质 B.安全监理控制要点、检查方法、频率和措施

C.监理人员工作安排及分工 D.奖励制度 E.检查记录表

8、在工程网络计划的过程中，工作M的总时差为4天，如果在该网络计划执行的过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时（）

A.不会使总工期延长 B.既不影响其紧后工作，也不会影响其他后续工作 C.工作M的总时差不变，自由时差减少2天 D.工作M的总时差和自由时差各减少2天 E.工作M的自由时差不变，总时差减少2天

9、建筑施工粉尘包括（）

A.水泥 B.石灰 C.砂石 D.回填土 E.塑料袋

10、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。（）应当参加专家论证会。

A.专家组成员 B.建设单位项目负责人或技术负责人 C.监理单位项目总监理工程师及相关人员 D.施工单位技术负责人 E.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员

四、简答题（每题5分，共计20分）

1、事故调查报告包括哪些内容？

2、工程施工质量不符合要求时应如何处理？

3、施工单位应当对哪些工程组织专家组进行论证审查？

4、在实施监理过程中，如何核查大型起重机械和自升式架设设施的验收手续？

第二篇：注册监理工程继续教育试题

注册监理工程师继续教育试题1 答案QQ2819785537 第1题(2分)单选题

根据《合同法》，自债务人的行为发生之日起（）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A.1 B.2 C.3 D.5 第2题(2分)单选题

根据《合同法》，对格式条款的理解发生争议的，应当按照（）予以解释。

A.格式条款提供方的理解 B.格式条款提供者相对方的理解 C.通常理解 D.仲裁机构的理解

第3题(2分)单选题

根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期提取标的物的，计价原则是（）。

A.遇价格上涨时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时，按照原价格执行 C.无论价格升降，均按原价格执行 D.无论价格升降，均按新价格执行

第4题(2分)单选题

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中，必须实行监理的是（）。

A.建筑面积为3万平方米的住宅小区工程 B.项目总投资额为2000万元的地铁工程 C.项目总投资额为5000万元的公路工程 D.项目总投资额为2500万元的市政工程

第5题(2分)单选题

根据《合同法》，以信件作出要约且未载明日期的，承诺期限自（）开始计算。

A.该信件的投寄日期 B.收到该信件的邮戳日期 C.该信件的收到日期 D.投寄该信件的邮戳日期

第6题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场监督。

A.专职安全管理人员 B.专业技术人员 C.施工项目经理 D.监理工程师

第7题(2分)单选题

根据《合同法》，下列合同中可变更的合同是（）的合同。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益 B.以合法活动掩盖非法目的 C.因重大误解而订立 D.损害社会公共利益

第8题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合（）。

A.工程建设强制性标准 B.工程施工组织设计规范 C.建设工程项目管理规范 D.建设工程监理规范

第9题(2分)单选题

根据《工程监理企业资质管理规定》，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程监理企业资质的，资质许可机关不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（年内不得再次申请工程监理企业资质。

A.1 B.2 C.3 D.5 第10题(2分)单选题

根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列说法中正确的是（）。

A.监理人的办公用房、通讯设施应由委托人免费提供 B.监理人的办公用房、?通讯设施应由承包人免费提供

C.监理人的办公用房和通讯设施应分别由承包人和委托人免费提供 D.监理人的办公用房和通讯设施应分别由委托人和承包人免费提供

第11题(2分)单选题

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程师对已经隐蔽的工程重新检验不合格的，应由（）。

A.监理单位承担发生的全部费用，工期准予顺延 B.监理单位承担发生的全部费用，工期不予顺延 C.承包人承担发生的全部费用，工期准予顺延 D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

第12题(2分)单选题

根据《建筑法》，政府建设主管部门应当自收到办理建筑工程施工许可申请之日起（）日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.10 B.15 C.20 D.30

第13题(2分)单选题

根据《合同法》，发包人与监理人的权利和义务以及法律责任应当依照（）以及其他有关法律、行政法规的规定。

A.建设工程合同 B.委托合同 C.居间合同 D.承揽合同

第14题(2分)单选题

根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为（）年。

A.2 B.3 C.4 D.5 第15题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，处（）以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。

A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下

第16题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处（）的罚款。

A.200万元以上500万元以下 B.50万元以上200万元以下

C.20万元以上50万元以下 D.10万元以上20万元以下

第17题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大安全事故发生后，应逐级上报至（）和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.国务院建设管理部门 B.国务院安全生产监督管理部门 C.省级建设管理部门

D.省级安全生产监督管理部门

第18题(2分)单选题

根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。

A.1 B.2 C.3 D.5 第19题(2分)单选题

根据《合同法》，下列可以构成一个有效承诺的是（）。

A.承诺是由非受要约人做出

B.承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D.向不特定的多数人同时做出承诺

第20题(2分)单选题

根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。

A.工程监理单位 B.建筑施工企业

C.建设单位 D.安全监督机构

第21题(2分)单选题

根据《合同法》，被撤销的合同（）没有法律约束力。

A.自始

B.自当事人提出撤消申请时 C.自人民法院撤消时 D.自当事人知道撤消事由时

第22题(2分)单选题

根据《安全生产许可证条例》，企业未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并处（）的罚款。

A.10万元以上30万元以下 B.10万元以上50万元以下 C.30万元以上50万元以下 D.50万元以上100万元以下

第23题(2分)单选题

评标价是指（）。

A.标底价格 B.中标的合同价格 C.投标书中标明的报价

D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

第24题(2分)单选题

根据《合同法》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。

A.1 B.3

C.5 D.10 第25题(2分)单选题

根据《合同法》，属于要约邀请的是（）。

A.招标公告 B.提交投标文件 C.发出中标通知书 D.提交履约保函

第26题(2分)单选题

根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。

A.10 B.15 C.20 D.30 第27题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致重大安全事故发生的，处上一年年收入（）的罚款。

A.80 B.60 C.40 D.30 第28题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A.8

B.12 C.24 D.48 第29题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系承担该项建设工程的监理业务的，责令改正，处（）的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。

A.5万元以上10万元以下 B.10万元以上20万元以下 C.20万元以上30万元以下 D.30万元以上50万元以下

第30题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处合同约定的监理酬金（）的罚款。

A.1倍以上2倍以下 B.50%陨1倍以下 C.2倍以上3倍以下 D.2倍以上4倍以下

第31题(2分)多选题

根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有（）。

A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B.当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

第32题(2分)多选题

根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程最低保修期限的说法中正确的有（）。

A.房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为70年 B.有防水要求的卫生间的最低保修期限为5年

C.基础设施工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限

D.房屋建筑主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的合理使用年限 E.供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期

第33题(2分)多选题

根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师对建设工程实施监理应采取的形式包括（）。

A.指令 B.定期报告 C.旁站 D.平行检验 E.巡视

第34题(2分)多选题

根据《招标投标法》，招标代理机构应具备的条件包括（）。

A.必须是法人组织 B.有编制投标文件的能力 C.有从事招标代理业务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库

第35题(2分)多选题

根据《招标投标法》，建设行政主管部门发现（）时，可视为招标人违反招标投标法的规定。

A.没有编制标底

B.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定

C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定 D.强制投标人必须组成联合体投标 E.没有委托代理机构招标

第36题(2分)多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位直接负责的主管人员（）的，处上一年年收入60%100%姆？睢

A.不立即组织事故抢救 B.谎报或者瞒报事故 C.迟报或者漏报事故 D.销毁有关证据、资料 E.指使他人作伪证

第37题(2分)多选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生单位主要负责人（）的，处上一年年收入40%80%姆？睢

A.不立即组织事故抢救 B.伪造或者故意破坏事故现场 C.迟报或者漏报事故 D.拒绝提供有关情况和资料 E.在事故调查处理期间擅离职守

第38题(2分)多选题

根据《合同法》，债务人可以将标的物提存的情形有（）。

A.债权人无正当理由拒绝受领

B.债权人丧失民事行为能力未确定监护人 C.债权人死亡未确定继承人

D.债务人不能直接移交标的物 E.债权人下落不明

第39题(2分)多选题

根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。

A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.烟花爆竹生产企业 D.民用爆破器材生产企业 E.垂直运输设备安装企业

第40题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，达到一定规模的危险性较大的（）需要编制专项施工方案。

A.土方开挖工程 B.排水工程 C.起重吊装工程 D.脚手架工程 E.混凝土浇筑工程

第41题(2分)多选题

根据《建设工程质量管理条例》，违法分包是指（）。

A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 B.承包单位未经建设单位认可将其承包的部分工程交由其他单位完成 C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 D.建设单位将建筑装修工程分包给装饰装修单位 E.分包单位将其承包的建设工程再分包

第42题(2分)多选题

建设工程采取公开招标方式时，所发布的招标公告的内容包括（）。

A.招标人名称 B.项目实施地点 C.项目数量 D.评标办法 E.投标须知

第43题(2分)多选题

根据《合同法》，建设工程合同包括（）。

A.建设工程勘察合同 B.建设工程监理合同 C.建设工程设计合同 D.建设工程咨询合同 E.建设工程施工合同

第44题(2分)多选题

根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担（）等违约责任。

A.继续履行 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.支付违约金 E.返还财产

第45题(2分)多选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位（），责令改正，处工程合同价款2％以上4％以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.对不合格的建设工程按照合格工程验收的

C.验收不合格而擅自交付使用的 D.未组织竣工验收而擅自交付使用的 E.任意压缩合理工期的

第46题(2分)多选题

根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.总监理工程师 B.工程监理单位 C.专业监理工程师 D.监理的内容 E.监理权限

第47题(2分)多选题

受要约人对要约内容的实质性变更包括（）。

A.违约责任的变更 B.数量的变更 C.增加建议性条款 D.增加说明性条款 E.履行期限的变更

第48题(2分)多选题

根据《建筑法》，工程监理单位（），给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

A.不按照委托监理合同的约定履行监理义务 B.不按照监理规划实施监理 C.对应当监督检查的项目不检查

D.对应当监督检查的项目不按照规定检查 E.不按照监理实施细则进行监理

第49题(2分)多选题

根据《合同法》，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。

A.清理条款 B.结算条款 C.质量条款 D.风险条款 E.保险条款

第50题(2分)多选题

根据《合同法》，解除合同的条件有（）。

A.不可抗力发生

B.在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务 C.当事人迟延履行主要债务 D.当事人违约使合同目的无法实现

E.在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务

第三篇：监理工程师继续教育考试试题

第1题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（）承担主要责任。

A.总包单位 B.监理单位 C.分包单位 D.建设单位

第2题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，（）年以内不予注册。

A.3 B.5 C.10 D.15 第3题(2分)单选题

根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为（）年。

A.1 B.2 C.4 D.5 第4题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指（）的事故。

A.造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B.造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C.造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D.造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失

第5题(2分)单选题

根据《合同法》，下列关于建设工程合同的说法中，正确的是（）。

A.勘察人不得将自己承包的任何工作交由第三人完成 B.分包单位在总包人同意的前提下可将其承包的工程再分包

C.承包人在总包人同意的前提下将其承包的全部建设工程转包给第三人 D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

第6题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师因过错造成质量事故的，责令停止执业（）年。

A.1 B.2 C.3 D.5 第7题(2分)单选题

根据《建筑法》，建筑工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。

A.1 B.2 C.3 D.6 第8题(2分)单选题

根据《合同法》，要约生效的原则是（）时。

A.发出要约 B.要约到达对方 C.对方了解要约内容 D.对方作出承诺

第9题(2分)单选题

根据《合同法》，下列合同中可撤销的合同是（）的合同。

A.造成对方人身伤害而免责 B.在订立时显失公平

C.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益 D.违反法律强制规定

第10题(2分)单选题

根据《合同法》，当事人就合同价款约定不明确的，应按照（）履行。

A.订立合同时履行地的市场价格 B.订立合同时履行地的政府指导价 C.付款时履行地的市场价格 D.付款时履行地的政府指导价

第11题(2分)单选题

根据《建筑法》，建筑工程设计的修改应由（）负责。

A.建设单位 B.原设计单位 C.建筑施工企业 D.施工图审查机构

第12题(2分)单选题

根据《安全生产许可证条例》，（）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.国务院安全生产管理部门 C.国务院工商管理部门 D.省级人民政府建设主管部门

第13题(2分)单选题

可撤消的建设工程勘察合同，受损害方有权请求（）撤销。

A.政府建设主管部门 B.质量监督机构 C.监理单位 D.仲裁机构

第14题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金（）的罚款。

A.25%陨50%韵 B.50%陨75%韵 C.50%陨1倍以下 D.1倍以上2倍以下

第15题(2分)单选题

根据《建筑法》，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年

第16题(2分)单选题

评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论（）。

A.变更投标工期 B.变更投标报价 C.投标书中含有的技术细节 D.中标通知书的主要内容

第17题(2分)单选题

根据《合同法》，执行政府定价或者政府指导价的合同，逾期交付标的物的，计价原则是（）。

A.遇价格上涨时，按照新价格执行 B.遇价格上涨时，按照原价格执行 C.无论价格升降，均按原价格执行 D.无论价格升降，均按新价格执行

第18题(2分)单选题

当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，（）承担赔偿责任。

A.未违约方只能依据定金条款要求对方 B.违约方有权选择适用的违约金或定金条款

C.未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方 D.未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方

第19题(2分)单选题

招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。

A.初步设计编制的概算价 B.施工图设计编制的预算价 C.投标书中标明的报价 D.评标委员会算出的评标价

第20题(2分)单选题

一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克（）元向卖方付款。

A.90 B.100 C.110 D.120 第21题(2分)单选题

根据《合同法》，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。

A.罚金 B.赔偿金 C.利息 D.违约金

第22题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。

A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下

第23题(2分)单选题

根据《合同法》，承诺撤回的条件是撤回承诺的通知在（）到达要约人。

A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后

第24题(2分)单选题

根据《建筑法》，中止施工满（）的建筑工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年

第25题(2分)单选题

根据《建筑法》，下列工程监理单位的说法中不正确的是（）。

A.工程监理单位应在资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B.工程监理单位应根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务 C.工程监理单位不得转让工程监理业务

D.工程监理单位应根据工程特点编制专项施工方案

第26题(2分)单选题

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（）小时。

A.1 B.2 C.4 D.8 第27题(2分)单选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程（）。

A.施工合同签订之日起至竣工验收合格止 B.开工之日起至竣工验收合格止 C.施工合同签订之日至交工之日止 D.开工之日起至至交工之日止

第28题(2分)单选题

招标文件中的投标须知是为了（）。

A.指导投标人正确报价 B.避免投标人中标后拒签合同 C.避免泄漏标底 D.进行资格预审

第29题(2分)单选题

根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。

A.建设单位不拨付工程款 B.建筑材料不得在工程上使用 C.设备不得在工程上安装 D.建筑构配件不得在工程上使用

第30题(2分)单选题

根据《建筑法》，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A.直接指令设计单位改正 B.报告建设单位要求设计单位改正 C.直接修改工程设计图纸

D.报告政府主管部门要求设计单位改正

第31题(2分)多选题

根据《建筑法》，工程监理单位与被监理工程的（）不得有隶属关系或者其他利害关系。

A.承包单位 B.建筑材料供应单位 C.设备供应单位 D.建设单位 E.设计单位

第32题(2分)多选题

根据《合同法》，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（）。

A.要约人依法撤回要约 B.要约人依法撤销要约 C.拒绝要约的通知到达要约人 D.受要约人对要约内容作出变更 E.承诺期限届满，受要约人未作出承诺

第33题(2分)多选题

根据《合同法》，下列合同中属于无效合同的有（）。

A.恶意串通损害第三人利益的合同 B.损害社会公共利益的合同 C.因重大误解订立的合同

D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同 E.订立合同时显失公平的合同

第34题(2分)多选题

根据《合同法》，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为（）。

A.合同当事人没有改变

B.第三人可以向债权人行使抗辩权 C.第三人可以与债权人重新协商合同条款

D.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E.第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续

第35题(2分)多选题

根据《招标投标法》，招标文件的组成内容包括（）。

A.招标公告 B.合同条件 C.技术规范 D.图纸和技术资料 E.对投标人质疑的书面解答

第36题(2分)多选题

根据《合同法》，在合同履行中，应当先履行合同的一方有确切证据证明对方（）时，可以行使抗辩权。

A.未按合同约定办理保险 B.经营状况严重恶

C.为逃避债务转移财产、抽逃资金 D.合同履行准备不充分 E.丧失商业信誉

第37题(2分)多选题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是（）。

A.要约的撤回与撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力 B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人 C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人 D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 E.撤销要约的通知可以在受要约人发出承诺通知的同时到达受要约人

第38题(2分)多选题

根据《合同法》，所有合同的订立都必须经过（）。

A.要约引诱 B.要约 C.承诺 D.批准 E.公证 第39题(2分)多选题

下列情形中，属于废标的有（）。

A.投标书逾期到达 B.投标书未密封 C.报价不合理

D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E.招标文件要求保函而无保函

第40题(2分)多选题

根据《建筑法》，下列关于建筑工程承包的说法中正确的有（）。

A.禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程 B.结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包 C.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

D.施工总承包单位经建设单位同意后可以将建筑工程主体结构转包给他人 E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

第41题(2分)多选题

根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括（）。

A.由第三人向债权人履行债务 B.由债务人向第三人履行债务

C.债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

第42题(2分)多选题

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位（），责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的 B.对不合格的建设工程按照合格工程验收的 C.必须实行工程监理而未实行工程监理的 D.未组织竣工验收而擅自交付使用的 E.任意压缩合理工期的

第43题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的是（）。

A.垂直运输机械作业人员 B.安装拆卸工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.混凝土浇筑作业人员

第44题(2分)多选题

根据《建筑法》，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位应当具备的条件包括（）。

A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备 D.有已完成的建筑工程业绩

E.企业负责人或技术负责人应具有高级职称

第45题(2分)多选题

根据《建筑法》，下列关于建筑业从业资格的说法中正确的有（）。

A.建设单位应划分为不同的资质等级 B.工程监理单位应划分为不同的资质等级 C.专业技术人员应依法取得相应的执业资格证书 D.建筑施工企业应在其资质等级许可的范围内从事建筑活动 E.从事建筑活动的专业技术人员应具有相应的学历证书

第46题(2分)多选题

根据《建筑法》，办理建筑工程施工许可证需要具备的条件包括（）。

A.建设资金已经落实 B.已经取得规划许可证 C.有满足施工需要的施工图纸 D.已经确定建筑施工企业 E.已经编制建筑工程监理规划

第47题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收合格后方可使用。

A.施工总承包单位 B.分包单位 C.监理单位 D.出租单位 E.安装单位

第48题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位编制的涉及（）的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。

A.深基坑 B.地下暗挖工程 C.高大模板工程 D.起重吊装工 E.脚手架工程 第49题(2分)多选题

根据《安全生产许可证条例》，企业（）的，处10万元以上50万元以下的罚款。

A.未取得安全生产许可证擅自进行生产

B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续生产 C.转让安全生产许可证 D.使用伪造的安全生产许可证 E.冒用安全生产许可证

第50题(2分)多选题

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位（）的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。

A.未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查

B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 C.施工单位拒不整改或者不停止施工时未及时向有关主管部门报告 D.未对施工单位编制的专项施工方案进行审查 E.未按照监理实施细则进行监理

1、C

2、b 3.b 4.a5.d 6.a 7.c 8.c 9.b 10.a 11.b 12.a 13.d 14.d 15.b16.c 17.b 18.c 19.c 20.a 21.a 22.a 23.c 24.d 25.d 26.b27.a 28.a 29.a 30.b 31.abc 32.bde 33.abd 34.ace 35.bcd 36.bce 37.be 38.bce 39.bde 40.abc 41.ab 42.cde 43.acd 44.abc 45.bcd 46.abc 47.ac 48.abc 49.abc 50.abcd

第四篇：注册监理工程继续教育考试(房屋建筑)

1.单选题【本题型共60道题】

1.发包人应在收到承包人向发包人提出的支付工程竣工结算款的申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任

A．7

B．12

C．14

D．15

2.地下防水工程施工期间，明挖法的基坑以及暗挖法的的竖井、洞口必须保持地下水位稳定在基底（）以下，必须时应采取降水措施

A．0.8m

B．1m

C．0.5m

D．1.2m

3.罩面石膏灰不得抹在（）层上

A．石灰砂浆

B．水泥石灰砂浆

C．防水砂浆

D．水泥砂浆

4.装配式结构中的接头和拼缝，当承受内力时应采用混凝土浇筑，其强度等级应（）

A．比构件强度等级高一级

B．不低于C15 C．与构件强度等级相同

D．C20

5.监理人员对涉及结构安全的重点施工部位和隐蔽工程及影响工程质量的特殊过程和关键工序进行。

A．审查

B．复核

C．见证

D．旁站

6.对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程、专业工程应进行（）。

A．全部检验

B．免去检验

C．功能性抽样检测

D．抽样检验

7.项目勘察中，()对项目勘察文件负主要质量责任。

A．工程勘察企业的法定代表人

B．项目负责人

C．项目审核人、审定人

D．建设单位

8.粗骨料的不发火性检验，应从不少于50个试件中选出做不发生火花试验的试件（）个

A．9

B．8 C．10

D．6

9.下列关于对现场监督检查的主要方式的说法错误的有（）

A．查阅相关文件资料和现场防护、文明施工情况

B．监督检查后，建设行政主管部门作出书面安全监督检查记录

C．工程竣工后，将历次检查记录和日常监管情况纳入建筑工程安全生产责任主体和从业人员安全信用档案，并作为对安全生产许可证动态监管的重要依据

D．对施工现场实施监督检查时，应当有三名以上监督执法人员参加，并出示有效的执法证件

10.当()时，有关单位应按规定向工程勘察质量监督部门报告。

A．工程勘察发生重大质量、安全事故

B．勘察企业提供虚假成果资料

C．勘察企业未按工程建设强制性标准进行勘察

D．勘察企业不参加施工验槽

11.三元乙丙橡胶防水卷材的缺点主要()。

A．使用寿命短

B．耐老化性能差

C．难粘

D．耐穿刺性能差

12.配筋砌体冬期施工时不得采用（）法施工

A．掺外加剂法

B．掺盐砂浆法 C．暖棚法

D．冻结法

13.施工现场质量管理检查记录应有施工单位按表填写，（）进行检查，并作出检查结论

A．A施工单位技术负责人

B．项目质量员

C．总监理工程师

D．项目施工员

14.高边坡深层加固防护的主要措施是()。

A．土钉防护

B．锚杆及锚索

C．坡面防护

D．抗滑桩

15.在工程项目的安全监理工作上实行的是()负责制。

A．监理单位法定代表人

B．总监理工程师

C．安全监理工程师

D．专业监理工程师

16.配电与照明节能工程中，在通电试运行中，应测试并记录照明系统的。

A．电阻性能

B．持续时间

C．总功率值 D．照度

17.订立分包合同后()个工作日内，分包工程发包人应将合同送当地建设主管部门备案。

A．3

B．14

C．10

D．7

18.承包人按合同约定方式和时间提交已完工程量报告，发包人应在接到报告()内核实已完工程量。

A．10天

B．14天

C．7天

D．15天

19.《建设工程安全生产管理条例》中规定监理单位应对建设工程安全生产承担()。

A．连带责任

B．监理责任

C．安全控制责任

D．安全监督责任

20.风管外径或外边长的允许偏差：当小于或等于（）时，为2mm

A．200mm

B．300mm

C．400mm D．500mm

21.通过对施工质量的验收签证、设计变更控制及纠正施工中所发现的设计问题，采纳合理化的变更设计，以保证竣工项目的施工结果与设计文件所规定的标准相一致，属于（）的质量控制目标。

A．建设单位

B．设计单位

C．施工单位

D．监理单位

22.现浇混凝土结构中的电梯井，拆模后的尺寸偏差检查数量为（）

A．沿高度每5m左右划分为一个检查面

B．按楼层抽检10%

C．按楼层抽检20%

D．全数检查

23.关于蒸压加气混凝土砌块的描述下列错误的是()

A．可以作为承重结构材料

B．可以作为非承重结构材料

C．各项指标应优于B06级

D．热阻小、重量轻，具有良好的防火、隔热、保温、隔声性能

24.砖块梁底部的模板拆除时，灰缝砂浆强度应（）

A．不低于设计强度的25%

B．不低于设计强度的50%

C．不低于设计强度的75% D．不低于设计强度的100%

25.高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件超过8m，或搭设跨度超过18m的模板支撑系统。

A．模板支撑高度

B．模板高度

C．模板宽度

D．叠加模板总厚度

26.当施工合同中未对安全防护措施费用的支付进行明确约定时合同工期在一年以上的建设单位预付安全防护措施费用不得低于该费用总额的()。

A．10%

B．20%

C．30%

D．50%

27.基层坡度允许偏差不大于房间相应尺寸的（）且不大于30mm

A．3‰

B．2‰

C．1‰

D．4‰

28.监理规范对监理资料的管理要求是()。

A．及时整理，真实完整，分类有序，总监负责，专人具体实施，及时归档等

B．来源可靠，真实及时，分专业组织，专人管理，及时归档等

C．总监负责，及时整理，准确无误，分专业组织等 D．专人负责，及时收集，及时整理，真实完整，及时归档等

29.在无冰冻地区，给水管道埋地敷设时，管顶的覆土埋深不得小于（）

A．400

B．300

C．350

D．500

30.下列不属于地源热泵系统的是()

A．地埋管换热系统

B．埋地管换热系统

C．地下水换热系统

D．地表水换热系统

31.记录项目监理日志是由()完成。

A．专业监理工程师或监理员

B．专业监理工程师和监理员

C．项目总监理工程师指定的监理工程师

D．专业监理工程师

32.锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行（）h的带负荷连续试运行

A．24

B．36

C．48 D．72

33.当事人对工程造价发生合同纠纷时，可通过以下除()办法解决。

A．双方协商确定

B．按合同约定的办法提请调解。

C．由造价咨询单位调解

D．申请仲裁或向人民法院起诉

34.架空屋面中架空隔热制品距山墙或女儿墙不得小于（）

A．200mm

B．250mm

C．300mm

D．400mm

35.超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度超越()的现代混凝土泵送技术。

A．100m

B．200m

C．300m

D．400m

36.重要钢结构采用的焊接材料应进行（），复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求

A．抽样复验

B．不许复验

C．可复验也可不复验 D．全数复验

37.《民用建筑工程节能质量监督管理办法》要求，建设单位应当履行以下除()外的质量责任和义务。

A．不得以明示或暗示施工单位降低建筑节能标准

B．不得以明示或暗示施工单位使用不符合建筑节能要求的材料

C．发现设计单位和注册人员违反建筑节能强制性标准的情况，应及时报告建设主管部门

D．在工程竣工验收报告中，应注明建筑节能的实施内容

38.现浇混凝土结构中的电梯井，拆模后的尺寸偏差检查数量为（）

A．沿高度每5m左右划分为一个检查面

B．按楼层抽检10%

C．按楼层抽检20%

D．全数检查

39.热水管道不应采用（）

A．塑料管

B．复合管

C．焊接钢管

D．铜管

40.2008年在新颁布的的基础上，国务院又颁布了《民用建筑节能条例》和《公共机构节能条例》，并于当年10月1日开始实施。

A．《民用建筑节能法》

B．《建筑节能条例》 C．《节约能源法》

D．《节约能源条例》

41.屋面细石混凝土防水层表面平整度用2m靠尺和楔形塞尺检查，其允许偏差为（）

A．2mm

B．3mm

C．4mm

D．5mm

42.对勘察设计单位的安全生产监督管理的内容不包括（）

A．勘察单位按照工程建设强制性标准进行勘察情况；提供真实、准确的勘察文件情况

B．勘察单位在勘察文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况

C．设计单位对采用新结构、新材料、新工艺或特殊结构的建筑工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故措施建议的情况

D．设计单位在设计文件中注明施工安全重点部位、环节以及提出指导意见的情况

43.设计交底由()负责组织。

A．监理单位

B．设计单位

C．建设单位

D．施工单位

44.根据施工阶段工程实体质量形成过程的时间阶段划分，施工阶段的质量控制按事前控制、事中控制、事后控制三个阶段实施，下面的属于事前控制的是。

A．组织设计交底和图纸会审。B．建筑节能工程的施工作业环境条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。

C．对节能工程检查、测试、外观检查，节能验收资料列入建筑工程验收资料中，建筑节能工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，会同参与工程建设各方共同进行。

D．建筑节能工程施工前，对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间构件，经有关方确认，方可进行施工。

45.聚合物水泥砂浆宜采用()养护方法。

A．湿法

B．干法

C．干湿交替法

D．不需养护

46.以门窗洞口边为基准，在墙面分别向门窗口两边按分档弹出控制线；在地面上按防水踢脚板厚度弹出边线，并在墙面弹出踢脚板上口线。

A．保温板宽

B．保温板长度

C．保温板厚度

D．保温板面积

47.灌注桩后注浆施工过程中，当注浆压力长时间低于正常值时，在不调低浆液水灰比的情况下，应改为间歇注浆，间歇时间宜为()

A．10~30min

B．30~60min

C．≥60min

D．≥90min

48.实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总包单位负责，总包单位与分包单位对分包工程的质量承担()。

A．连带责任

B．违约责任

C．违法责任

D．赔偿责任

49.发包人要求承包人完成合同外零星项目，承包人应在接受发包人要求的()日内就用工数量和单价、机械台班数量和单价，使用材料和金额等向发包人提出施工签证

A．5

B．7

C．12

D．14

50.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批

A．4

B．3

C．2

D．5

51.吊扇扇叶距地高度不小于（）

A．2.2m

B．2.5m

C．2.8m

D．3m

52.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》中，专业工程分包，是指()

A．施工总承包企业，将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑业企业完成的活动。

B．施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。

C．施工总承包企业将其所承包工程中的所有工程发包给其他建筑企业完成的活动

D．施工总承包承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的专业工程发包给劳务分包企业完成的活动

53.以下()不属于见证取样检测的业务内容。

A．砂、石常规检验

B．混凝土掺加剂检验

C．沥青混合料检验

D．桩的承载力检测

54.高层建筑的标准层可按每（）层作为一检验批

A．4

B．3

C．2

D．5

55.对灰土地基、强夯地基等，竣工后的结果，必须达到设计要求的标准，检验数量，每单位工程不应少于3点，1000平方米以上的工程，每100平方米至少应有（）点

A．不需要

B．2

C．3 D．1

56.钢筋混凝土灌注桩钢筋笼长度允许偏差为（）

A．10%

B．15%

C．20%

D．25%

57.为防止高处坠落事故发生，在电梯井内不超过()应该一道安全网。

A．10m

B．5m

C．8m

D．15m

58.复合式衬砌的防水层和缓冲排水层铺设与内衬混凝土的施工距离均不应小于（）

A．0.8m

B．5m

C．10m

D．3m

59.厕浴间和有防滑幽囚的建筑地面的板块材料应符合（）

A．国家规范规定

B．设计要求

C．地方标准 D．无要求

60.发包人应在收到承包人向发包人提出的支付工程竣工结算款的申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任

A．7

B．12

C．14

D．15

2.多选题【本题型共20道题】

1.总监理工程师不得将()委托给总监理工程师代表。

A．审核签认竣工结算

B．调解建设单位与承建单位合同争议，处理索赔

C．签发开工复工报审表

D．参加工程质量事故调查

E．调换不称职监理人员

2.依据《房屋建筑工程抗震设防管理规定》，下列说法正确的是（）

A．经鉴定需加固的房屋建筑工程，应当在县级以上地方人民政府建设主管部门确定的限期内采取必要的抗震加固措施

B．经鉴定需加固的房屋建筑工程,未加固前应限制使用

C．经鉴定需抗震加固的房屋建筑工程在进行装修改造时，应当同时进行抗震加固

D．有重大文物价值和纪念意义的房屋建筑工程为了保持原有风貌，不得进行抗震加固

E．对已按工程建设标准进行抗震设计或抗震加固的房屋建筑工程在合理使用年限内，因各种人为因素使房屋建筑工程抗震能力受损的，产权人应当委托有相应资质的单位进行抗震验算、修复或加固

3.饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求，其检验方法为（）

A．观察检查

B．检查产品合格证书

C．性能检测报告和复验报告

D．进场验收记录

E．规格尺寸检查

4.钢筋焊接网应用技术主要包括()

A．冷轧扭钢筋焊接网

B．冷轧带肋钢筋焊接网

C．HRB335钢筋焊接网

D．HRB400钢筋焊接网

E．焊接箍筋笼技术

5.工程监理单位应依照()对节能工程建设实施监理。

A．已批准的施工组织设计

B．节能设计文件

C．建筑工程承包合同

D．委托监理合同

E．建筑节能标准

6.灌注桩后注浆施工注浆过程要着重控制好的指标有()。

A．注浆压力 B．浆液水灰比

C．间歇时间

D．注浆流量

E．注浆水泥量

7.进行地下防水工程验收时，检查施工方案这一项，其内容有（）

A．施工方法

B．技术措施

C．材料进厂检验措施

D．安全保证措施

E．质量保证措施

8.钢—混凝土结构的体系主要有()。

A．钢桁架—混凝土内筒体系

B．钢框架—混凝土内筒（或剪力墙）体系

C．带伸臂桁架的钢框架—混凝土内简体系

D．巨柱框架—混凝土内筒体系

E．钢框筒—混凝土内筒体系

9.螺栓球直径圆度、相邻螺栓孔中心线夹角尺寸及允许偏差用（）进行检查

A．卡尺

B．直尺

C．分度头仪

D．标准螺纹规 E．螺旋测微器

10.项目监理机构对专项安全施工方案的审查包括()。

A．程序性审查

B．可行性审查

C．符合性审查

D．针对性审查

E．确定性审查

11.地基基础工程检测的内容包括（）

A．地基及复合地基承载力静载检测

B．桩的承载力检测

C．桩身完整性检测

D．锚杆锁定力检测

E．混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；

12.设计文件审查机构对施工图审查的内容为()。

A．房屋建筑的使用功能

B．地基基础和主体结构的安全性

C．设计单位和设计人员是否在施工图上加盖公章和签字

D．是否符合工程建设强制性标准

E．是否对结构设计文件进行了优化

13.防水涂料主要包括()。

A．聚合物水泥防水涂料 B．丙烯酸类防水涂料

C．聚氨酯系列防水涂料

D．聚酯毡系列防水涂料

E．水泥基渗透结晶型防水涂料

14.关于安全监理说法错误的有()。

A．只要承接了监理业务，安全的监理责任就随之产生，不管委托监理合同中有没有约定

B．安全监理受生产经营单位的委托，承担安全评价、认证、监测、检验等工作

C．建设单位对施工现场的安全生产负总责

D．施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理单位应及时下达监理通知单

E．安全生产的监理责任由监理单位和项目监理机构共同承担

15.通常质量控制的监理工作方法包括：()、平行检测、巡视、工程验收、指令文件、支付控制、监理通知、会议、影像记录等方式。

A．审查

B．复核

C．旁站

D．见证

16.发包人与中标的承包人不按招标文件和中标的承包人的招标文件订立合同的或背离合同实质性内容另行订立协议，造成工程造价款结算纠纷的，应当（）

A．依照另行订立的协议结算工程价款

B．另行订立的协议无效

C．由发包人与承包人协调商议解决 D．由建设行政主管部门责令改正

E．按《中华人民共和国招投标法》第五十九条进行处罚

17.在监理工作的主要方法中，下面哪些是质量控制工作的方法。

A．旁站监督

B．见证

C．巡视

D．监察

E．监理通知

18.建筑屋面分部工程应包括（）

A．卷材防水屋面

B．涂膜防水屋面

C．钢性防水屋面

D．瓦屋面

E．隔热屋面

19.水落口的防水构造应符合下列要求（）

A．杯上口标高应设置在沟底最低处

B．杯上口标高应设置在沟底最高处

C．防水层贴入水落口杯内不应小于50mm

D．水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%

E．水落口周围直径300mm范围内的坡度不应小于5% 20.建设单位申报抗震设防专项审查时，应提供的材料包括（）

A．超限高层建筑工程抗震设防专项审查表；

B．设计的主要内容、技术依据、可行性论证及主要抗震措施；

C．工程勘察报告；

D．结构设计计算的主要结果；

E．初步设计文件

第五篇：湖北省高等教育自学考试大纲(工程监理)

湖北省高等教育自学考试大纲 课程名称：工程监理 课程代码：6086 第一部分 课程性质与目标

一、课程性质与特点

本课程为建筑经济管理专业本科学习的主干专业技术课程。建设工程监理制度是我国现行的、重要的工程建设管理制度之一，作为建筑经济管理专业的本科生，必须熟悉建设监理的基本原理、主要方法和工作内容。通过本课程的学习，学生不仅掌握有关建设监理的基础知识，还能基本了解建设领域决策的复杂性和动态性，初步掌握对建设领域各种影响因素进行分析的科学方法。

本课程综合性强，涉及工程项目管理知识、管理学知识、法律法规知识、建筑施工知识等；本课程强调理论与实践相结合，注重对相关理论知识的实践运用。

二、课程目标与基本要求

通过本课程的学习，学生应明确建设监理属于业主方的工程项目管理的范畴，掌握建设监理的基本概念；掌握建设监理最基本的方法论--动态控制；牢固掌握施工阶段监理的有关知识，适当了解设计阶段的监理；熟悉建设监理的组织、协调工作，监理文件与档案管理。

要求学生的学习紧密围绕建设监理的工作内容，即质量控制、投资控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调。

三、与本专业其他课程的关系

先修课程：管理学原理、建筑施工、工程项目管理、建设工程法规、合同管理、工程造价管理

第二部分 考核内容与考核目标 第一章 绪论

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应对建设工程监理制度、监理工作有一个最基本的系统了解。

要求考生掌握工程建设监理基本概念；工程建设监理的任务、方法与内容；熟悉工程建设管理的基本制度；监理工程师和监理单位；工程建设有关方的质量责任。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：工程建设监理的原则；工程建设监理的基本任务和方法。

理解：工程建设监理的概念；工程建设监理的性质。

应用：监理人员岗位职责；工程建设施工阶段监理。

（二）次重点

识记：工程建设管理制度。

理解：监理单位；工程建设设计阶段监理。

应用：【例1.2】。

（三）一般

识记：监理资格。

理解：监理人员职业道德。

应用：工程建设监理与政府工程质量监督的区别。第二章 监理的目标及其控制原理

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应明确：目标管理是工程项目管理的核心，监理工作

必须围绕着工程项目的三大控制目标进行。

要求考生了解工程项目项目目标体系及其关系；熟悉工程施工合同、委托监理合同的主要内容；了解控制论原理，掌握监理目标控制。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：监理的控制程序和基本环节工作。

理解：主动控制与被动控制；目标控制的四大措施。

应用：工程委托监理合同双方的权利和义务；【例2.1】。

（二）次重点

识记：工程委托监理合同的特征；现场控制、反馈和前馈控制。

理解：工程项目的投资、进度、质量三大目标之间的对立统一关系。

应用：工程施工合同。

（三）一般

识记：工程项目目标管理的程序；合同的内容；工程勘察、设计合同；间接控制和直接控制。

理解：合同的效力。

第三章 工程项目建设监理组织

一、学习目的与要求

考生学习本章后应对项目监理工作的组织活动有较全面的认识。

要求考生熟悉工程项目承发包模式，与之相适应的监理模式；掌握项目监理机构的组织形式，各类监理人员的岗位职责；了解监理工作制度。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：建立监理组织的步骤。

理解：项目监理组织各类人员的基本职责。

应用：工程项目承发包模式与监理模式；工程项目建设建立的组织形式。

（二）次重点

识记：组织设计。

理解：工程项目建设程序。

应用：工程项目实施建设监理程序。

（三）一般

识记：组织结构；工程建设监理组织的人员配备。

理解：项目监理工作制度。

应用：

第四章 工程项目设计阶段的监理

一、学习目的与要求

通过本章的学习，考生应清楚设计阶段开展监理工作的必要性，对设计准备阶段和设计阶段监理工作的内容有一定了解。

了解设计监理的意义、依据、目标控制的任务；设计准备阶段的监理；设计阶段的监理。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：设计阶段监理的合同管理；设计阶段监理的组织协调。

理解：设计阶段投资控制的方法；设计阶段进度控制的方法；设计阶段质量

控制的方法。

应用：

（二）次重点

识记：设计监理的依据。

理解：设计阶段监理目标控制的任务。

应用：设计阶段监理的流程和工作内容。

（三）一般

识记：工程建设项目设计阶段的特点；工程建设设计阶段监理单位经营内容；设计准备阶段监理的工作流程；设计准备阶段监理的工作内容和方法。

理解：设计监理的意义。

应用：

第五章 施工阶段的监理

一、学习目的与要求

施工阶段监理是目前我国开展监理工作的主要阶段，是工程监理全过程中经历时间最长的阶段，也是工作量极大的阶段。通过本章的学习，考生应牢固掌握施工阶段监理的相关知识。

要求考生熟悉施工准备阶段监理的工作内容；掌握工程施工中的监理，施工合同管理，竣工验收的监理；了解质量保修期的监理。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：施工安全督察的重要性；费用索赔监理工作要求；工程延期及延误的处理监理工作要求；建筑工程质量验收合格规定。

理解：施工质量监理的质量要求；工程造价监理工作的要求；工程进度控制监理工作要求；费用索赔监理工作要点；工程延期及延误的处理监理工作要点。

应用：施工质量控制要点；工程造价监理工作要点；工程进度控制要点。

（二）次重点

识记：第一次工地会议；工地会议；施工质量监理的依据与质量监理组织体系；施工安全督察要点；工程变更监理工作要求；建筑工程质量验收的划分；建筑工程质量验收不符合要求的处理。

理解：施工质量监理的程序；工程变更监理工作要点；建筑工程质量验收程序和组织。

应用：【例5.6】；【例5.7】；【例5.8】。

（三）一般

识记：施工准备阶段项目监理机构；开工准备的监督检查；工程延期开工、暂停施工及复工监理工作要求；合同争议的调解；合同的解除；竣工验收监理工作要求；建筑工程质量管理的基本规定；

理解：设计图纸的交底；工程延期开工、暂停施工及复工监理工作要点；竣工验收监理工作要点；

应用：施工组织设计审查的程序、基本要求和审查重点；合同争议调解中的有关监理知识；【例5.9】。第六章 监理文件与档案管理

一、学习目的与要求

学习本章后考生应对监理的三大工作文件--监理大纲、监理规划和监理实施细则有较全面的认识。

要求考生掌握监理大纲、监理规划和监理实施细则的作用、编制时间、编制依据、编写人、审核人、主要内容；熟悉工程建设文档管理，监理资料的内容，监理月报，监理工作总结。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：工程建设监理规划的内容；监理实施细则的内容。

理解：监理月报；监理工作总结。

应用：监理规划与监理大纲、监理实施细则的区别。

（二）次重点

识记：工程建设监理规划的作用；监理实施细则的编写要求；建设监理常用报表。

理解：工程建设监理规划的编写依据；工程项目施工阶段的监理资料。

应用：

（三）一般

识记：计算机辅助监理的具体内容。

理解：工程建设监理规划的编写要求；工程建设监理档案分类；工程项目建设前期的监理资料。

应用：

第七章 监理协调的工作

一、学习目的与要求

建设监理中对各有关方的工作协调是一项极其重要的工作。通过本章的学习，考生应初步了解有关监理协调工作的基本知识。

要求考生熟悉监理工程师的职业准则；了解监理协调工作的特点与原则，监理的程序化、标准化与规范化工作。

二、考核知识点与考核目标

（一）重点

识记：监理协调的原则；监理工程师的工作原则。

理解：监理工程师的职业准则。

应用：监理工程师的责任。

（二）次重点

识记：

理解：施工阶段协调监理的有关工作程序；

应用：

（三）一般

识记：监理协调工作的特点；

理解：施工准备阶段协调监理的有关工作程序；

应用：

第三部分 有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1． 指定教材：邓铁军，《土木工程建设监理》，武汉理工大学出版社，2003 2． 参考教材：李惠强，《建设工程监理》，中国建筑工程出版社，2003

三、自学方法指导

1．在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2．阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3．在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4．完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1．应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2．应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。3．辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4．辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5．辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6．注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。7．要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8．助学学时：本课程共5学分，建议总课时90学时，其中助学课时分配如下：

章次 内容 学时

第一章 绪论8第二章监理的目标及其控制原理12第三章工程项目建设监理组织14第四章工程项目设计阶段的监理10第五章施工阶段的监理30第六章监理文件与档案管理10 第七章监理协调的工作6合计90

五、关于命题考试的若干规定

1．本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适

当突出重点。

2．试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为20％，“理解”为30％，“应用”为50％。

3．试题难易程度应合理：易、较易、较难、难的比例为2：3：3：2。

4．每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5．试题类型一般分为：单选题、多选题、简答题、案例题等题型。

6．考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例 1． 单项选择题

工程施工中，因遭遇不可抗力，其善后及恢复工作导致监理业务的工作时间增加了5天，这属于工程监理的（）

A．额外工作 B．附加工作 C．正常工作 D．其他工作

2． 多项选择题

以下关于主动控制的说法中，正确的有（）

A．主动控制是一种事前控制，起到防患于未然的作用

B．主动控制通常是一种开环控制

C．主动控制是一种前馈控制，将同类工程建设的经验和教训指导拟建工程的实施

D．主动控制是一种面向未来的控制，尽最大可能避免偏差 E．主动控制是一种事中和事后控制，以降低目标偏离的严重程度 3． 简答题

根据《建设工程质量管理条例》的规定，哪些工程必须实行监理？ 4． 案例题示例

某建设工程项目，建设单位委托某监理公司负责施工阶段的监理工作。该公司副经理出任项目总监理工程师。

总监理工程师责成公司技术负责人组织经营、技术部门人员编制该项目监理规划。参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划，该监理规划经公司经理审核签字后，报送给建设单位。

该监理规划包括以下8项内容：

1）工程项目概况；2）监理工作依据；3）监理工作内容；4）项目监理机构的组织形式；5）项目监理机构人员配备计划；6）监理工作方法及措施；7）项目监理机构的人员岗位职责；8）监理设施。

在第一次工地会议上，建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划，宣布了项目总监理工程师的任命及授权范围。项目总监理工程师根据监理规划介绍了项目监理机构的人员岗位职责等内容，其中：

项目监理机构总监理工程师代表，其职责包括：

①负责日常监理工作；

②审批“监理实施细则”；

③调换不称职的监理人员；

④处理索赔事宜，协调各方的关系。

问题：

1．请指出该监理公司编制“监理规划”的作法不妥之处，并写出正确的作法。

2．请指出该“监理规划”内容的缺项名称。

3．请指出“第一次工地会议”上建设单位不正确的作法，并写出正确的作法。4．在总监理工程师介绍的总监理工程师代表岗位职责的内容中，找出不正确的内容并改正。