法规课后习题[精选五篇]

第一篇：法规课后习题

第一章，绪论

1、什么是法？

罗马的法学家赛尔苏斯认为是善良公正之本，英法认为是主权者的命令，马克思主义认为法师由一定的国家机关指定货认可，并由国家强制力保障实施的行为规则的总和。

1、什么是法律规范？

法律规范是统治阶级按照自己的意6）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销

7）法律法规规定的其他原因

6、我国建筑业实行资质管理的企业主要有哪些？

主要有建筑企业、工程勘察设计单位、工程监理单位以及法律法规规定的其他单位（招标代理机构，工程造价咨询机构）

利益的公用事业价格、公益性服务价

格、自然垄断经营的商品价格等政府指导价、政府定价，应当建立听证会制度，由政府价格主管部门主持，征求消费者、经营者和有关方面的意见，论证其必要性、可行性。

实行听证会制度有利于沟通消费者与经营者之间的联系；有利于促使经营者加强经营管理；有利于提高消费民事责任的归责原则可以分为过错责任原则，过错推定原则和严格责任原则。我国《产品质量法》规定，因产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害的，生产者应承担赔偿责任。依据该规定可以看出，我国的法律规定的产品归责原则为严格责任原则，即凡缺陷产品导致损害的，无论生产者在主观上是否有错，条件：1）内容具体确定

2）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，具体的讲要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的的，要约必须是相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特定的多数人。要约邀请：是希望他人向自己发出要志，由国家机关制定或认可，并由国家强力保障实施的具体行为规范。

2、什么是项目管理法律法规？ 项目管理法律法规是指在调整项目管理过程中形成的社会关系的法律规范的总称。

3、什么是法人？

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人是与自然人相对应的概念，是法律赋予社会和组织具有人格的一项制度。

4、代理的法律特征有哪些？ 代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的名义实施的，其民事责任由被代理人承担的法律行为。1）代理人必须在代理权限范围

内实施代理行为

2）代理人以被代理人的名义实

施代理行为

3）代理人在被代理人的授权范

围内独立的表现自己的意志 4）被代理人对代理人的行为承

担民事责任

第二章，项目组织管理法律制度 1有限责任公司的特征有哪些？ 1）人合资和兼备 2）筹集资金的封闭性 3）公司资本的不等额性 4）股东人数限制性 5）股权转让严格性 6）组织机构简化性

2、有限责任公司董事会的职权包括哪些？

董事会的职权时：负责召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制定公司年度财务预算方案和决算方案；制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或减少注册资本以发行公司债券的方案，制定公司合并，分立，变更公司形式，解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或解聘公司经理及其报酬；制定公司的基本管理制度。

3、公司破产清算的法定程序 1）进入破产清算程序 2）成立清算组

3）破产企业的全面接管 4）破产企业的财务审计 5）破产财产的清理清算 6）制定破产财产的分配方案 7）制定破产清算报告

4、合伙企业事务的执行有哪几种方式？

1）全体合伙人共同执行 2）由部分合伙人执行 3）由一名合伙人执行 4）各合伙人分别执行

5、合伙企业解散的原因有哪些？ 1）合伙期届满，合伙人决定不再经营

2）合伙协议约定的解散事由出现 3）全体合伙人决定解散

4）合伙人已不具备法定人数满三十天

5）合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现

7、施工企业资质分几类？各自的从业范围有什么不同？ 建筑企业资质分为：施工总承包，专业承包，劳务分包。

总承包单位可以承接施工总承包工程，可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工。也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。专业承包企业：可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。劳务分包资质的企业：可以承接施工总承包企业或者专业承包企业的劳务作业。

第三章，项目成本管理法律制度

1、《会计法》规定的对会计人员的特别保护措施有哪些？

1）单位负责人为本单位会计行为的主体，切实对会计工作和会计资料的真实性、完整性负责；

2）单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指示、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项；

3）任何单位或者个人不得对依法履行职责、抵制违反会计法规定行为的会计人员实行打击报复；

4）对做出显著成绩的会计人员进行表彰奖励。

2、简述会计核算的要求和内容 要求：

1）对会计核算的依据的基本要求；

2）对会计资料的基本要

求

3）对会计电算化的基本

要求

内容：

1）款项和有价证券的收付 2）财物的收发增减和使用 3）债券债务的发生和结算 4）资本，基金的增减

5）收入支出费用成本的计算 6）财务成果的计算和处理

7）需要办理会计手续进行会计

核算的其他事项

3、对会计工作的监督有哪些？ 1）单位内部会计监督制度 2）对违法会计行为的检举

3）会计工作的社会监督和国家监督

4、我国《价格法》规定的定价方式有哪几种？ 1）市场调节价 2）政府指导价 3）政府定价

5、我国《价格法》规定哪些商品或服务可以采用政府定价？

政府定价的商品和服务是：1）与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品

2）资源稀缺的少数商品 3）自然垄断经营的商品 4)重要的公用事业价格 5）重要的公益性服务价格

6、简述我国的价格听证会制度 《价格法》规定：制定关系群众切身者的心理承受能力；有利于使价格决策形成多方制约的格局，提高政府制定价格的科学性、全面性，减少盲目性片面性。

第四章，项目质量管理法律制度

1、我国质量法律从内容上可以分几类？

从内容上可以分四类：

一、作为质量管理技术基础的标准化法和计量法；

二、有关产品质量管理的法律规定；

三、有关建筑工程质量管理的法律规定；

四、有关服务质量管理的法律规定。

2、为什么建筑产品不是我国《产品质量法》的调整对象？ 《产品质量法》规定：建筑工程不适用本法规定。建筑工程是经过加工制作的产品，其中也有一些是用于销售，但是由于建筑工程具有与一般工业产品不同的特点，《产品质量法》的许多规定难以使用，所以需要另行立法予以调整。

3、根据我国相关法律规定，哪些方面的技术要求需要制定标准？

1）工业产品的品种、规格、质量、等级或者安全、卫生的要求；

2）工业产品的设计、生产、实验、检验、包装、储存、运输、使用的方法或者生产、储存、运输过程中的安全、卫生要求；

3）有关环境保护的各项技术要求和检验方法

4）建设工程的勘察设计施工验收的技术要求和方法

5）有关工业生产，工程建设和环境保护的技术术语符号代号制图方法，互换配合要求

6）农业产品的品种规格质量等级检验包装储存运输及生产技术管理技术的要求

7）信息能源资源交通运输的技术要求

4、我国标准化法把标准分为几类？他们的效力层次是怎样的？

分为四类，即国家标准，行业标准，地方标准和企业标准 效力层次：国家标准在全国范围内统一实施，为最高效力；行业标准的效力仅次于国家标准，并不得与国家标准相抵触；地方标准在省自治区直辖市范围内统一使用在公布了国家标准或行业标准后该地方标准即行废止；企业标准时最低一级的标准，不得与国家标准，行业标准中的强制性标准和地方标准相冲突。

5、我国法律赋予消费者的权利

有哪些？ 1)安全保障权 2)真情知悉权 3)自主选择权 4)公平交易权 5)依法求偿权 6)依法结社权 7)获得相关知识权 8)受尊重权 9)监督权

6、试述产品的责任的归责原则

和构成要件 1

都应该相受害者赔偿损失。

构成要件：1）产品有缺陷2）有损害结果3）产品缺陷和损害结果之间有因果关系

7、简述我国建设工程的保修范

围及其最低保修期限 保修范围包括：地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和其他土建工程，以及电气管线，上下水管线的安装工程，供热供冷系统等项目。保修期限：

1）基础设施工程、房屋建筑的地

基工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

2）屋面防水工程有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年

3）供热供冷系统为2个采暖期供

冷期

4）电气管线给排水管道设备安

装和装修工程为2年

5）其他项目的保修期限由发包

人与承包方约定

6）建设工程的保修期自竣工验

收合格之日起计算

8、我国《产品质量法》对产品质

量认证制度是如何规定的 1）企业按照自愿原则申

请产品质量认证

2）认证机构为国务院产

品质量监督管理部门或国务院产品质量监督管理部门授权的部门所认可的认证机构 3）认证的标准为具有国

际水平的国家标准或行业标准

4）我国的产品质量认证

分为合格认证和安全认证两种。实行安全认证的标准是产品的安全性能，而实行合格认证的标准时产品的使用性能。

第五章项目合同管理法律制度

1、简述合同的分类 1）基本分类 买卖合同，供用电水汽热力合同，赠与合同，借款合同，租赁合同，融资租赁合同，承揽合同，建设工程合同，运输合同，技术合同，保管合同，仓储合同，委托合同，行纪合同，居间合同。

2）其他分类

计划于非计划合同，双无合同与单务合同，诺诚合同与实践合同，主合同与从合同，有偿合同与无偿合同，2、为什么我国合同法对合同形式采用不要式原则？

1）合同本质对合同形式不作要求 2）市场经济要求不应对合同形式进行限制

3）国际公约要求不应对合同形式进行限制

4）电子技术对合同形式的革命

3、要约应符合哪些条件？要约与要约邀请有哪些区别？ 月底意思表示，要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无需承担责任。这种意思的表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人同意后受其约束的表示。

4、哪些合同时可变更或可撤销的合同？

1）因重大误解而订立的合同

2）在订立合同时显失公平的合同 3）以欺诈，胁迫等手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

5、合同法对格式条款的提供人有哪些限制？

提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系，并采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方免除其责任，加重对方的责任，排除对方主要权利的，该条款无效。

5、承担低约过失责任的情形有哪些？

1）假借订立合同，恶意进行磋商 2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

3）有其他违背诚实信用原则的行为 4）违反缔约中的保密义务

6、合同当事人在哪些情况下可以行使不安抗辩权？

应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

1）经营状况严重恶化 2）转移财产，抽逃资金，以逃避债务的 3）丧失商业信誉

4）有丧失或者可能丧失

履行债务能力的其他情形

7、承担违约责任的方式有哪些？ 1）继续履行 2）采取补救措施 3）支付违约金 4）赔偿损失 5）定金罚则

8、简述索赔的程序 1）索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知 2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和延长工期的索赔报告及有关资料。

3）工程师在收到承包人交送的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。4）工程师在28天内未予答复或未对承包人做进一步要求，视为该索赔已经认可。

5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

第六章 项目采购法律制度

1、招标投标的原则 1）公开透明原则 2）公平竞争原则 3）公正原则

2、项目采购方式有哪些？ 1）公开招标 2）邀请招标 从事的劳动。

2、我国的社会保险结构分为哪几个层次？

基本社会保险，单位补充保险，个人储蓄保险三个层次

3、什么情况下用人单位可以随时与劳动者解除合同？

保险利益又称可保利益，是保险事故发生后投保人在经济上遭受的损失。保险利益根据其性质不同可分为财产保险利益和人身保险利益。

《保险法》第12条规定，保险利益是指投保人或者被保险人对保险标的具有的法律上承认的利益，因此，3）因原子核裂变造成的损失

4）由于合同罚款及其他非实质性损失

5）因施工机具本身原因即无外界原因情况下造成的损失

6）因设计错误而造成的损失

7）因纠正或修复工程差错而增加的3）竞争性谈判

4）单一来源采购方式 5）询价采购方式 6）自营工程

3、公开招标的优缺点有哪些？ 优点：1）在涉及使用公共基金时，政府代理机构必然对所有与公共基金有直辖或间接捐款关系的潜在投标人提供均等的机会。

2）竞争的结果有利于最经济的利用公共基金。

3）公开竞争性招标的方法可以起到防止浪费、贪污和偏袒的保证作用。缺点：1)单纯依靠书面文件确定中标人本身的缺陷2）招标成本高3）招标周期长。

4、简述联合体共同投标的概念和法律特征

联合体共同投标是指由两个以上的法人或者其他组织共同组成非法人的联合体，以该联合体的名义即一个投标人的身份参加投标的组织方式。法律特征：第一，必须签订联合协议 第二，不具备独立的法律人格

第三，联合体各方承担相连带责任 第四，联合体投标应当是潜在投标人的资源行为，也只有这种资源的基础，才能发挥联合体的优势。

5、投标文件的重大偏差和细微偏差各有哪些？ 重大偏差

1）没有按照招标文件的要求提

供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵

2）投标文件没有投标人授权代

表签字和加盖公章

3）投标文件载明的项目完成期

限超过招标文件规定的期限 4）明显不符合技术规格，技术标

准的要求

5）投标文件载明的货物包装方

式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求

6）投标文件附有招标人不能接

受的条件

7）不符合招标文件中规定的其

他实质性要求 细微偏差

细微偏差时指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。

6、中标人的投标应当符合什么条件？

1）能够最大限度的满足招标文件中规定的各项总和评标标准 2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标件价格最低，但是投标价格低于成本的除外

第七章 项目人力资源管理法律制度 1对女职工和未成年职工的特殊劳动保护有哪些？

女职工：1）妇女就业方面的保护2）禁忌劳动范围3）女职工的“四期”保护

未成年人：不得安排未成年人从事矿山井下，有毒有害，国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌 1）在试用期间被证明不符合录用条件

2）严重违反用人单位的规章制度 3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出拒不改正的5）以欺诈胁迫的手段或者乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效。

6）被依法追究刑事责任的4、根据《劳动法》的规定，用人单位延长工作时间应当如何对劳动者进行补偿？

安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的200%的工资报酬；法定假日安排劳动者工作的，支付不低于工资300%的工资报酬。

5、哪些情况下劳动者可以随时与用人单位解除合同？

1）未按照劳动合同的约定提供劳动保护或者劳动条件的；

2）未及时足额支付劳动报酬的 3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的4）用人单位的规章制度违反法律法规的规定，损害劳动者权益的 5）以欺诈胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的6）法律行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

6、哪些情况下用人单位不得与劳动者解除劳动合同？

1）从事接触职业病危害作业的劳动者，未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。

2）在本单位患职业病或者因公负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的。

3）患病或者非因公负伤，在规定的医疗期内的4）女职工在孕期，产期，哺乳期的 5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的 6）法律法规规定的其他情形

7、简述我国《工会法》的适用范围 1）公会法的时间效力是指工会法从何时开始实施，至何时停止生效，以及有无溯及既往的效力。

2）工会法的空间效力是指工会法试用的地域范围，国内一切领域。3）工会法对人的效力即工会法适用于哪些人包括自然人，法人，其他组织

第八章 项目风险管理法律制度

1、保险合同的特点有哪些？ 1）保险合同时双务有偿合同 2）保险合同是要式合同 3）保险合同时格式合同 4）保险合同是射幸合同

2、什么是保险利益？《保险法》对保险利益是如何规定的？ 保险利益必须是得到法律的承认和收到法律保护的利益，不法利益不能成为保险利益。

3、简述投保人的如实告知义务 在订立保险合同时，投保人应当将与保险标的有关的重要事实如实的告知保险人，如果投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务，或者因过失未履行如实告知义务，注意影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但应当退还保险费。

4、我国《保险法》规定的保险人可以解除合同的情形有哪些？

1）投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务，或者因过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率，保险人有权解除保险合同。

2）被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下，谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求，保险人有权解除合同，并不退还保险费。

3）投保人，被保险人或者受益人故意制造保险事故，保险人有权解除合同，不承担赔偿或者给付保险金的责任。

4）投保人被保险人未按约定履行其对保险标的的安全义务，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。5）在合同有效期内，保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定应当及时通知保险人，保险人有权要求增加保险费或者解除合同。

6)投保人申报的被保险人年龄不真实，并且真实年龄不符合合同约定年龄限制，保险人可以解除合同扣除手续费，返还保险费。

5、我国现有法律中，有哪些对工程项目保险做了相关规定？ 《保险法》《担保法》《建筑法》《合同法》《招投标法》《建设工程质量管理条例》

6、简述我国建筑工程一切险承保的内容

建筑工程一切险承保的内容包括： 1）工程本身

2）施工用设施和设备 3）施工机具 4）场地清理费 5）第三者责任

6）工地内现有的建筑物

7）由被保险人看管或监护的停

放于工地的财产

7、国际上，建筑工程一切险的除外责任一般都有哪些？

1）由于军事行动、战争或其他类似事件，以及罢工骚动民众运动或当局命令停工等情况造成的损失

2）因被保险人的严重失职或蓄意破坏造成的损失

支出

8、安装工程一切险的保险期间如何确定？

安装工程一切险的保险责任，自投保工程的动工日或第一批被保险项目卸至施工地点时，即行开始，其保险责任的终止日可以是安装完毕验收通过之日或保险物所列明的终止日，这两个日期同样以先发生者为准。安装工程一切险的保险责任也可以延展至为期一年的维修满日。

第九章项目管理纠纷处理法律制度

1、项目管理纠纷的处理形式有哪些？

项目管理纠纷处理的基本形式有和解，调解，仲裁，诉讼四种。

2、劳动争议仲裁委员会由哪些代表组成？

劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表，公会代表，和企业方面代表组成。人数应当是单数，主任由劳动行政主管部门的负责人担任。

3、仲裁协议的内容有哪些？ 1）请求仲裁的意思表示 2）仲裁事项

3）选定的仲裁委员会

4、简述仲裁庭的组成 仲裁庭的组成由两种方式

1）当事人约定由三名仲裁员组

成仲裁庭

当事人各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定，第三名仲裁员是首席仲裁员。

2）当事人约定由一名仲裁员组

成仲裁庭

应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。

5、简述民事诉讼的管辖

是指人民法院系统内和同级人民法院之间受理第一审民事案件的分工与权限。管辖分为级别管辖，地域管辖，移送管辖和指定管辖四种。级别管辖是上下级人民法院受理第一审民事案件的分工权限。

地域管辖是指按照当事人的住所地与法院管辖区域的关系来确定管辖。移送管辖是指人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当受理。

指定管辖是指上级法院将某一案件指定其辖区内的下级法院管辖。

6、民事诉讼证据的种类有哪些？ 1）书证2）物证3）视听资料4）证人证言5）当事人的陈述6）鉴定结论7）勘验笔录

第二篇：电商法规课后习题答案

第一章

一、单选

1、下列哪个不完全属于电子商务法的调整范围（C）

A、数据电文 B、网站建设 C、消费者权益保护 D、网上无形财务保护

2、以下不属于电子商务法律关系的客体的是（A）

A、药品商标 B、联众游戏服务 C、公安机关安全监控行为 D、软件

3、当前，从事电子商务交易的当事人感到最担心的是电子交易中的（B）问题。A、支付 B、安全 C、财产保护 D、身份认证

二、多选题

1、电子商务中法律关系的要素主要包括（ABD）A、主体 B、内容 C、物 D、客体 E、行为

2、电子商务法的基本法则中中立原则主要包括（BCDE）方面的中立。

A、主体中位 B、技术中位 C、同等保护 D、媒介中位 E、实施中位

3、电子商务法律关系的内容主要包括（CE）A、物 B、行为 C、权利 D、智力成果 E、义务

三、判断题

1、电子商务法的开放性特征主要是针对因特网的国际开放性而言（错）

2、电子商务法的调整对象是电子商务立法的指导方针，是一切电子商务主体应准循的行为准则。（错）

3、在我国，平等主体间的财产关系和人身关系的调整主要由电子商务法律来进行（错）

四、简述题

1、电子商务法的特征主要体现在哪些方面？

答：国际性，技术性，开放性，安全性，复杂性。

2、当前电子商务法的调整范围主要表现在哪些方面？ a.电子商务网站建设及其相关的法律问题 b.在线交易主体及市场准入问题 c.数据电文引起的法律问题

d.电子商务中产品交付的特殊问题 e.特殊形态的电子商务规范问题 f.网上电子支付问题

g.在线不正当竞争与网上无形财产的保护问题 h.在线消费者保护问题

i.网上个人隐私保护问题 j.网上税收问题

k.在线交易法律适用和管辖冲突问题

第二章

一、单选

1、全球第一个官方正式发表的关于电子商务立法的文件是（B）

A、电子商务示范法 B、全球电子商务纲要 C、电子交易法 D、电子商务基本法

2、电子商务立法高速发展时期的起始标志是（A）的出台。

A、电子商务示范法 B、全球电子商务纲要 C、电子交易法 D、电子商务基本法

3、电子商务基本法是由（D）制定并颁布实施的.A、美国 B、日本 C、新加坡 D、韩国 E、欧盟

二、多选题

1、国际电子商务立法的主要内容包括（ABCE）

A、税收 B、市场准入 C、电子合同 D、电子签名 E、电子支付

2、全球电子商务立法中争议较大的问题有（BD）

A、对电子通信记录的法律效力的确认问题 B、电子签名技术方案的选择问题 C、电子合同的法律效力问题 D、电子认证机构的管理与选任问题

3、我国电子商务立法存在的主要问题包括(ABCDE)A、立法层次偏低 B、电子商务法与网络立法界限不清 C、法律重复建设现象严重 D、现行法律的修订相对滞后 E、大多针对表层问题

三、判断题

1、我国第一个电子商务方面的专门法律是2005年7月1日开始实施的《电子签名法》。（错）

2、OECD是联合国贸易法律委员会的英文书写（错）

3、目前，电子商务涉及的技术标准实质上是由发达国家的工商垄断企业制定的（对）

四、简述题

1、了解国际电子商务立法概况有哪些作用？ a.有助于推动我国电子商务法进程 b.有利于各国间的电子商务交往

c.对我国在电子商务纠纷的处理上有很好的借鉴作用

2、全球电子商务立法的主要内容包括哪些方面？

答：市场准入；税收；电子合同；安全与保密；知识产权；隐私权保护；电子付。

第三章

一、名词解释

网络信息服务合同：是网络服务提供商与特定用户之间通过明示合同或注册登记的形式达成的以信息服务为主要内容的权利义务关系。

二、单选

1、与公民对称的另一主体是（B），其与企业的关系非常密切。A、公司 B、法人 C、自然人 D、合伙

2、电子商务法人类主体的特征主要有（A）

A、产权数字化B、管理开放化C、活动虚拟化D、经营场所电子化（经营场所虚拟化，管理数字化，产权数字化，活动开放化）

3、根据《公司法》规定：一人有限责任公司的注册资本最低限额为人民币（D）万元。A、50 B、40 C、30 D、10 E、3

4、ICP的责任主要是（D）责任。A、服务 B、质量 C、违约 D、侵权

三、多选

1、在我国非法人企业除外商投资企业设立的办事机构外，主要是（BC）A、企业的分支机构 B、合伙企业 C、个人独资企业 D、公司

2、根据我国有关法律、法规规定，（ABCD）等人员，不得作为投资人申请设立个人独资企业 A、国家公务员 B、商业银行工作员 C、党政机关领导干部 D、检察官

3、一般认为，判断网上交易的合同主体应当遵循的基本原则是（ADE）

A、主体真实 B、主体合法 C、主体客观存在 D、主体资格法定 E、主体公示

4、我国的（CDE）出台了自己的地区性法规，以规范当地的网上企业交易主体的认定。A、广州 B、深圳 C、北京 D、上海 E、江西

5、ICP的义务包括（AB）

A、服务行为合法 B、保证信息内容合法 C、监控 D、主动审查 E、应请求止

6、ISP的义务包括（CD）

A、服务行为合法 B、保证信息内容合法 C、监控 D、协助调查

四、判断题

1、任何社会组织只要具备了法人的必要条件，尽管未以法律程序设立，也得法人资格（错）2、2006年1月1日起实施的新修订的《公司法》规定，允许设立一人有限责任公司。（对）

3、合伙与法人的最大不同是其成员对合伙债务承担无限连带责任。（对）

4、作为网络交易平台的提供者，其所承担责任的前提条件是对违法商品及其提供者的“明知”。（对）

5、ISP充当主动传输内容的角色，而ICP充当被动传输信息的角色。（错）

五、简述题

1、我国对互联网信息服务的管制大致分为哪几种情形？

答：分为：经常性网络信息服务许可制度；非经常性网络信息服务备案制度；特殊行业服务审批制度；特殊信息服务专项备案制度。

2、什么是网络服务提供者？它是如何分类的？ 答：（1）是指专门为他人设立、经营网站或为其他网络通信提供服务的网络服务提供者。

（2）分类：按网络服务提供商在信息传输中的作用或者网络服务提供商对信息内容 控制的角度分为：网络内容服务提供商和网络中介服务提供商

第四章

一、名词解释

电子签名：是指数据电文中以电子的形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

电子认证：是指特定的机构对电子签名及其签署者的真实性进行验证的具有法律意义的服务。

二、单选

1、提供第三方电子认证服务，需取得（C)发放的许可证。A、信息产业主管部门 B、国家密码办 C、商务部 D、科技部

2、在买卖双方进行电子交易过程中扮演确认双方身份角色的是（A）A、认证中心 B、网络交易中心 C、网上银行 D、国家工商行政机关

3、关于提供第三方电子认证，下列说法正确的是（A）

A、电子签名需要第三方认证的，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务 B、所以电子商务都需要第三方认证 C、所以电子政务都需要第三方认证 D、不需要第三方认证

4、《电子签名法》于（C）开始施行。

A、2004年 B、2004年8月28日 C、2005年4月1日 D、2005年1月1日

5、（C）是一个包含证书持有人、个人信息、公开密钥、证书序号有效期、发证单位的电子签名等内容的数字文件。

A、身份证 B、企业认证 C、数字证书 D、认证中心

6、《电子认证服务许可证》的有效期为（A）A、五年 B、三年 C、八年 D、十年

三、多选

1、电子认证中心的功能主要有（ABCD）

A、接收注册要求B、处理、批准或拒绝请求 C、颁发证书 D、提供信用担保

2、《电子签名法》中规定，不适用电子签名法的情况有（ABC）A、涉及婚姻、收养、继承等人身关系的 B、涉及停止供水、供热公用事业服务的 C、涉及土地、房屋等不动产权益转让的

D、法律、法规规定的不适用电子文书的其他情形

3、电子认证的作用是（BC）

A、对内防止欺诈 B、对外防止欺诈 C、对内防止否认 D、对外防止否认

四、判断

1、认证机构与证书持有人之间的服务关系主要表现在认证证书上。（错）

2、认证机构有权向认证证书签署者收取费用。（对）

五、简述题

1、《电子签名法》规定可靠的电子签名应满足的条件有哪些？

答：电子签名制作数据用于电子签名时，属于电子签名人专有；签署时电子签名制作数据仅有电子签名人控制；

签署后对电子签名的任何改动能够被发现；签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

2、论述电子认证机构在认证业务中的义务和责任。

答：审查的义务;提供数字证书应该是准确的，完整的正确及时发放证书；安全保密义务；业务规则的说明告知义务。

第五章

一、名词解释

数据电文：是指经由电子手段、光学手段或类似手段生成、储存或传递的信息，这些手段包括但不限于电子数据交换、电子邮件、电报 电传或传真。

电子合同：是平等民事主体之间通过电子信息网络，以数据电文形式达成的设立、变更、终止民事权利义务关系的电子协议。

二、单选

1、电子合同签订过程中，希望和他人订立合同的意思表示是（A）A、电子要约 B、电子承诺 C、邀约邀请 D、广告

2、在接收人收到发送的信息时，由其本人或指定的代理人或通过自动交易系统向发送人发出表明其已收到的通知的是（D）

A、要约 B、承诺 C、要约邀请 D、确认收讫

3、承诺只能由（B）作出。

A、要约人 B、受要约人 C、要约邀请人 D、承诺人

三、多选

1、确定数据电文法律地位的文件有（ABC）A、《电子商务示范法》B、《合同法》C、《电子签名法》D、《民法通则》

2、下列哪些情形属于要约失效（ABCD）A、拒绝要约的通知到达要约人 B、要约人依法撤销要约

C、承诺期限届满，受要约人未做出承诺 D、受要约人对对要约的内容做出实质性变更

3、根据《合同法》第五十四条的规定，（ACD）的合同，当事人一方可以请求变更或者撤销。A、重大误解 B、合适合同 C、显失公平D、欺诈

4、电子合同的免责事由主要有（BCD）

A、网络中断 B、文件感染病毒C 非因自己原因的网络中断 D、非自己原因引起的电子错误

四、判断题

1、目前，在电子合同签订过程中，电子要约和电子承诺的撤回是可以实现的（错）

2、根据我国法律规定，数据电文属于书面形式。（对）

3、我国电子合同违约的归责原则主要采用过错责任原则（错）

1、电子合同对传统合同法提出的挑战有哪些？

答：合同的书面形式和签名问题；电子合同的成立问题；电子合同的效力问题。

2、限制民事行为能力人所签订的电子合同的法律效力如何？ 答：待定性

第六章

一、单选

1、下列属于金融机构在电子支付中的权利的是（A）

A、拒绝交付指令 B、信息公开 C、建立并遵守电子支付的安全程序 D、保留电子支付过程中相关的交易记录

2、下列不属于网上银行承担相应民事责任的方式的是（D）

A、返回本金，支付利息 B、偿还余额，补足差额 C、赔偿相关损失 D、赔礼道歉

二、多选

1、电子支付法律关系的当事人分为（ABCD）

A、付款人 B、收款人 C、网上银行或金融机构 D、电子认证机构

2、下列属于电子认证服务机构的业务是（ABCD）

A、信息披露的义务 B、保密义务 C、使用可信赖系统的义务 D、妥善保管自身私钥的义务

三、判断

1、电子货币是可以完全独立地作为通货的一种货币（错）

2、发放电子证书即是电子认证服务机构的权利，又是电子认证服务机构的义（错）

四、简述题

1、简述网络银行所涉及的法律问题。

答：电子资金划拨风险的承担问题；市场交易规则的变化；网上银行监管的法律制度。

2、电子支付法律责任主要有哪几种？

答：认证机构承担法律责任的方式；客户方应承担相应法律责任的方式。

第九章

一、单选题

1.消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的（C）权利 A.质量 B.生产者 C.真实情况 D.安全性

2.所谓隐性广告，就是以（B）形式出现，采用公认的广告方式以外的手段，使广告观众产生误解的广告

A.广告 B.非广告 C.链接 D.BBS 3.《北京市网络广告管理暂行办法》第5条规定，一些大型的经营性网站实行（B）制度。A.备案登记 B.经营许可 C.限制性规定 D.登陆监管

二、多选题

1.消费者在购买、使用商品和接受服务时享有（AD）不受损害的权利 A.人身安全 B.隐私安全 C.网络安全 D.财产安全 2.网上消费者的选择权包括（BC）的选择权

A.商品 B.浏览信息 C.支付方式 D.交易条款 3.隐私权的内容包括(ABCD)A.隐私隐瞒权 B.隐私利用权 C.隐私支配权 D.隐私维护权

三、判断题

1.数字化商品与普通商品一样，消费者可以要求经营者退货（错）

2.非法进入个人计算机系统就如同非法侵入住宅进行偷窥、盗窃或搞破坏一样，是对个人隐私权的粗暴干涉和严重侵害（对）

四、简述题

1.网络消费者应有的权利有哪些？

消费者的安全权；消费者的知情权；消费者的公平交易权；消费者的选择权；消费者的退货权；消费者的损害赔偿权

2.简述电子商务消费者公平交易权实现中存在的问题。

订购商品质量、数量、价格的公平性；事先获悉及审阅格式合同条款的权利；格式条款内容的公平性

3.网络系统在收集和利用私人信息与隐私权的保护时应遵循哪些原则？ 找不着答案

4.谈谈垃圾邮件的现状及给消费者带来了哪些问题？我国现在对垃圾邮件采取了哪些对策？

在网络环境中，电子邮件广告的骚扰给网络用户带来了很多麻烦，大量未经请求的邮件广告不仅占用了互联网的宽带和资源，增加网络的操作成本，而且严重的可能会破坏电子邮件服务器，造成网络堵塞，人为的导致了其他一些重要邮件的延误，从而给消费者造成重大损失。

因特网使用者利用电子邮件发送商业信息应本着诚实、信用的原则，不得违反有关法律法规，不得侵害消费者和其他经营者的合法权益；电子邮件发送商业信息应遵守以下规定：未经收件人同意不得擅自发送；不得利用电子邮件进行虚假宣传，不得利用电子邮件诋毁他人商业信誉；利用电子邮件发送商业广告的，广告内容不得违反《广告法》的有关规定；违反上述规定的，工商行政管理部门将作出相应处罚。

5.网上广告有哪些值得关注的法律问题？

网络中广告主、广告经营者、广告发布者的法律界定问题；网络广告的审查问题；隐性广告的法律问题；网上虚假广告问题；网络广告发布载体的规范问题；网络广告合同的订立问题；网络广告的责任问题；垃圾邮件广告的问题。

第十章

一、单选题

1.通过（D）搭名牌企业或名牌产品的“便车”，是电子商务中常见的一种不正当竞争。A.挂牌经营 B.贴牌生产 C,仿冒商标 D.主体混同

2.不正当竞争行为是指违反法律规定和（C）的、损害其他经营者的行为。A.市场竞争 B.竞争原则 C.竞争法则 D.行政法规

二、多选题

1.链接是网上不正当竞争中常见的一种技术手段，主要表现为（BCD）三种形态 A.利用搜索技术 B.利用超级链接 C.利用视框链接 D.利用关键字技术 2.对于各种模仿他人网页设计的行为，司法实践中主要适用（AB）

A.《著作权法》 B.《反不正当竞争法》 C.《消费者权益法》 D.《计算机软件保护条例》

三、判断题

1.以低于成本价出售商品属于不正当竞争行为（对）2.《反不正当竞争法》只适用于经营者的行为（对）

四、简述题

1.什么是网上不正当竞争？怎样理解网上不正当竞争？ 2.简述网上不正当竞争的表现形式 3.网上不正当竞争的认定要素有哪些？

4.电子商务中不正当竞争法律适用的特殊性有哪些？

第三篇：2012法规习题

一、建设工程造价员考试法规单选题：

1、《建筑法》规定，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设项目主管部门

２、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工，因故不能开工应向发证机关申请延期，以（）为限，每次不超过（）

A.三个月、二次、三个月

B.六个月、三次、六个月 C.三个月、三次、三个月

D.六个月、二次、六个月

3、建设工程实行施工总承包的，建设工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.全部工程

B.主体工程

C.基础工程

D.装饰工程

4、建设工程诉讼时效为（）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.A.一年

B.二年

C.２０年

D.以上都不对

5、建筑施工企业必须为从事（）的职工办理意外伤害保险，支付保险费。A.建筑施工 B.安装施工 C.危险作业 D.建筑安装施工

6、根据《合同法》规定：下列哪一项属于无效合同：（）A.合同订立时显失公平。

B.一方以欺诈、胁迫的手段使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害。

C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同。D.基于重大误解所实施的合同。

7、下列哪一说法错误：（）

A.要约是民事法律行为，也是一种意思表示。

B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容。C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律责任。D.在发出要约邀请后，要约邀请人可以撤回其要约。

8、建设工程合同应采用（）形式。

A.口头

B.书面

C.口头协议

D.口头协议或书面

9、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（）合同。

A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同 C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同

10、当组成建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（）A.中标通知书—合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 B.中标通知书—合同协议书—合同通用条款—合同专用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 C.合同专用条款—合同通用条款—合同协议书—中标通知书—标准、规范及有关技术资料—图纸 D.合同协议书—中标通知书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 30.31.32.33.11、建设工程合同属于（）。

A.承揽合同 B.委托合同 C.技术合同 D.诺成合同

12、《建筑法》规定建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）

34.A.资信证明 B.施工许可证 C.委托招标 D.报建手续 35.36.13、项目监理单位与项目法人之间的关系下面哪一种说法正确：（）37.A.委托与被委托 B.监理与被监理 C.监督与被监督 D.委托与被监理 38.39.14、根据我国《合同法》，承诺自（）时生效。40.A.承诺人发出 B.要约人同意 C.到达要约人 D.合同成立 41.42.15、建设工程合同的主体必须是（）

43.A.经批准造价咨询公司的法人 B.有设计资格的法人 C.公民 D.设备供货方的法人 44.45.16、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（）46.A.一方已履行部分义务，另一方予以接受 B.一方还未履行义务，另一方予以接受 47.C.一方已履行主要义务，另一方予以接受 D.一方已履行全部义务，另一方不予接受48.49.17、下列哪一种说法错误（）：

50.A.要约是民事法律行为，也是一种意思的表示。

51.B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容。52.C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律责任。53.D.在发出要约邀请以后，要约邀请人可以撤回其邀请。54.55.18、在建设工程合同中，发包人的主要义务是（）。56.A.监督管理 B.控制投资 C.支付价款 D.提供结算 57.58.19、以下哪一项不属于施工单位的质量责任：（）59.A.施工单位必须在资质等级许可的范围内承接相应的建设项目 60.B.对设备供应单位生产和供应的产品质量负责。

61.C.在施工中发现设计文件和图纸的差错，应及时提出意见和建议。62.D.施工单位要认真接受工程质量监督机构的监督检查。63.64.20、在正常使用条件下，有防水要求的的卫生间、房间和外墙的防渗漏最低保修年限为（65.A.3年 B.6年 C.2年 D.5年 66.67.21、乙级工程造价咨询单位的注册资金不少于（）。68.A.50万元 B.100万元 C.20万元 D.30万元 69.70.22、《工程造价咨询单位管理办法》规定：工程造价咨询单位资质等级分为（）

。）71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.A.甲级、乙级、丙级 B.甲级、乙级 C.乙级、丙级、丁级 D.一级、二级

23、云南省第九届人大常委会第三十次会议审议通过的《云南省建设工程造价管理条例》自（）起实施。

A.2001年10月1日 B.2001年11月1日 C.2002年10月1日 D.2002年11月1日

24、《云南省建设工程造价管理条例》规定：（）应当根据建设工程标准定额和招标文件，并结合企业的技术条件、管理水平自主确定。

A.施工图预算 B.投标报价 C.工程合同价 D.竣工结算

25、造价员资格证书的验证工作，每（）年进行一次。A.1 B.2 C.3 D.4

26、在法律上，工程施工合同的成立必须经过要约和（）两个阶段。A.履约 B.承诺 C.要约邀请 D.违约

27、无效合同的确认权属于（）。

A.合同当事人双方 B.合同当事人一方 C.当事人上级机关 D.人民法院

28、下列法律事实中，（）会导致合同生效。

A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.法律规定采用书面形式的合同，承诺达到要约人 D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的

29、仲裁庭的首席仲裁员由（）选定。

A.仲裁申请人 B.未申请仲裁纠纷的当事人 C.公诉人共同 D.人民法院

30、工程项目采用招投标方式，其中中标通知书是一种（）。A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.合同

31、下列不属于造价工程师享有的权利是（）。

A.工程造价管理的执法 B.参与工程项目经济管理 C.依法申请开办工程造价咨询单位 D.独立依法执行造价工程师岗位义务

32、从事工程造价咨询业务，应当遵循（）的原则。

A.公平、合理、诚实信用 B.公平、公正、诚实守信 C.公平、公正、平等竞争 D.公平、规范、诚实信用

33、工程造价管理体制的改革目标是（）。

A.取消统一定额 B.由指令性价格变为指导性价格 C.建立以市场形成价格为主的价格机制 D.量、价完全放开

34、申请甲级工程造价咨询单位资质的，由（）进行资质初审。111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.A.国务院建设行政主管部门 B.各行业主管部门 C.国务院建设行政主管部门认可的特殊行业的主管部门 D.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

35、《工程造价咨询单位管理办法》规定，申请乙级造价咨询单位资质，必须有取得造价工程师A.8人 B.6人 C.4人 D.3人

36、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程安全生产管理必须坚持（）方针。A.安全第一、确保质量 B.确保质量、预防为主 C.珍惜生命、预防为主 D.安全第一、预防为主

37、《建筑法》规定：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）A.工程造价咨询单位计算确定 B.发包单位招标时在招标文件中确定 C.承包单位投标时在投标文件中确定 D.发包单位和承包单位在合同中约定

38、《合同法》规定：当事人应当遵循（）确立各方的权利和义务 A.自愿原则 B.诚实信用原则 C.公平原则 D.公正原则

39、每个合同订立必须经过（）两个阶段。

A.谈判和签订 B.招标和投标 C.要约和承诺 D.承诺和公正

40、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构

C.有管辖权的工商行政管理机关 D.有管辖权的人民法院或仲裁机构 执业资格证书的专业人员（）。



41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当在合同价款可调整情况发生（）天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师。 A.7 B.10 C.21 D.28 



42、根据《招标投标法》，以下工程中可以不进行招标的是（） A.大型基础设施项目 B.抢险救灾的项目

 C.亚洲银行贷款建设的项目 D.使用国家开发银行贷款建设的项目 



43、在正常使用条件下房屋外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.设计规定的合理使用年限 B.50年 C.5年 D.2年 



44、根据建设部令135号规定，在工程造价咨询单位专职从事工程造价专业工作的人员不包括（）

 A.造价工程师 B.财会人员 C.注册造价工程师 D.概预算员  

45、《云南省建筑市场管理条例》规定：从事建筑经营活动，应当遵循（）的原则。 A.平等自愿、公平公正、诚实信用 B.自由竞争、合法交易、诚实信用

 C.公平竞争、合法交易、诚实信用 D.公平竞争、公平公正、平等自愿 



46、《云南省建设工程造价管理条例》规定：（）对建设项目的造价负责。

 A.建设行政主管部门 B.项目法人  C.工程造价咨询单位 D.工程施工单位 



47、《云南省建设工程造价管理条例》规定：省外从事工程造价咨询的个人在我省从事工程造价咨询活动的，应当（），方可按规定从事建设工程造价活动。

 A.经省建设行政主管部门培训合格 B.到地、州建设行政主管部门培训合格

 C.到省建设行政主管部门备案 D.到地、州建设行政主管部门备案 



48、财政部、建设部【2004】369号文规定：工程竣工结算报告金额在500万元至2000万元的工程竣工结算审查期限为收到竣工结算报告和竣工资料之日起（）

 A.20天 B.28天 C.30天 D.56天 



49、根据确认的竣工结算报告，发包人未按时约定付款，经承包人催告，未达成延期支付协议，承包人可（）

 A.通知发包人，将工程折价冲抵拖欠工程款

 B.申请发包人，将工程拍卖所得先冲抵拖欠工程款  C.通知人民法院，将工程折价冲抵拖欠工程款

 D.申请人民法院，将工程拍卖所得优先冲抵拖欠工程款 

 50、根据最高人民法院司法解释第14号规定，发包人具有（）情形，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。 A.不履行合同约定的协助义务  B.未按约定支付工程款  C.擅自要求缩短合同工期

 D.提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 



51、工程造价咨询单位取得乙级资质证书（）年后，达到甲级资质标准的可以申请晋级。

 A.5 B.3 C.2 D.1 



52、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A.三个月 B.四个月 C.五个月 D.六个月 



53、建筑工程的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督

 A.建设单位 B.施工单位 C.招标代理单位 D.监理单位 



54、根据当事人双方权利、义务的分担方式，可将合同分为（）。 A.有偿合同和无偿合同 B.单务合同和双务合同

 C.为自己利益订立的合同和为第三人利益订立的合同 D.主合同和从合同 



55、下列说法不正确的是（）

 A.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人

 B.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成

 C.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人  D.建设工程主体工程可以由分包单位完成 



56、《招标投标法》第二十八条规定：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于（）的，招标人应当依照本法重新招标。 A.二个 B.三个 C.四个 D.五个 



57、大中型公用事业工程，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序。 A.业主 B.监理工程师 C.项目经理 D.质监部门 



58、甲级工程造价咨询企业资质标准要求技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上，专职从事工程造价专业工作的技术经济人员不少于（）人，企业近三年工程造价咨询收入累计不低于人民币（）。

 A.10年、12 人、50万元 B.15年、20人、500万元 C.10年、12人、100万元

 D.15年、20 人、500万元 



59、工程造价咨询企业设立分支机构的，分支机构从事工程造价咨询业务，应当由（）负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。

 A.分支机构 B.设立该分支机构的工程造价咨询企业 C.A.B都可以 D.其他工程造价咨询企业   60、诉讼时效是指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失（）的法律制度。

 A.起诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.申诉权 

 61乙级工程造价咨询企业资质标准要求技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上，专职从事工程造价专业工作的技术经济人员不少于（）人，企业近三年工程造价咨询收入累计不低于人民币（）。

 A.10年、12 人、50万元 B.15年、20人、50万元 C.10年、12 人、100万元

 D.15年、20人、100万元 

 62、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府批准可以（） A.直接发包 B.邀请招标 C.协商议标 

 63、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验（）。

 A.投资估算 B.中标通知书 C.报建手续 D.施工合同 

 64、建设工程实行（）责任制，对建设项目的决策、造价、质量、工期全面负责。

 A.项目经理 B.项目法人 C.法定代表人 D.项目负责人 

 65、工程造价咨询企业资质有效期为（）。资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。

 A.2年 B.3年 C.4年 D.5年 

 66、法律规定从权利被侵害之日起超过（）的，不再受法律保护。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年 

 67、在转委托中，代理人转委托不明致第三人损失的（）。 A.被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任  B.代理人对第三人负责，被代理人承担连带责任  C.被代理人独自对第三人承担责任  D.代理人独自对第三人承担责任 

 68、工程建设监理是监理单位代表（）实施监督的一种行为。 A.建设单位 B.施工单位 C.政府部门 D.设计单位 

 69、生产企业在掌握市场价格信息的基础上我，为实现管理目标而进行的成本控制、计价、定价和竞价活动是指（） A.建设工程投资费用管理宏观层次的内容  B.建设工程投资费用管理微观层次的内容  C.建设工程价格管理宏观层次的内容  D.建设工程价格管理微观层次的内容 

 70、加强工程造价的全过程动态管理，强化工程造价的约束机制，维护有关各方的经济利益，规范价格行为，促进微观效益和宏观效益的统一。这个表述是指（）

 A.工程造价管理的目标 B.工程造价管理的任务

 C.工程造价管理的内容 D.工程量计价清单的特点 

 71、工程造价管理改革的最终目标是建立以（）为主的价格机制

 A.招投标价格 B.承发包合同价格  C.政府制定的价格 D.市场形成价格 

 72、控制工程造价最有效的手段是（）

 A.实行造价咨询制度 B.技术与经济相结合

 C.进行竣工结算审查 D.实行招投标制度 

 73、（）包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。 A.建设工程全过程造价 B.建设工程全要素造价

 C.建设工程全寿命造价 D.建设工程全方位造价 

 74、乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）的各类建设项目的工程造价咨询业务。

 A.4000万元以下 B.5000万元以下 C.8000万元以下 D.不限 

 75、（）是项目决策的重要依据之一。

 A.概算指标 B.工程概算 C.投资估算 D.工程预算 

 76、项目可行性研究报告中一般包括（）。

 A.投资估算 B.投资概算 C.设计概算 D.工程预算 

 77、控制工程造价的关键阶段是（）

 A.施工阶段 B.设计阶段 C.可行性研究阶段 D.结算阶段 

 78、（）是建设项目全过程造价控制的重点。

 A.竣工验收阶段 B.工程设计阶段 C.招标投标阶段 D.工程施工阶段 

 79、建设项目工程造价的计算顺序是（）

 ①建设项目总造价 ②单项工程造价 ③单位工程造价 ④分部分项工程造价

 A.①—②—③—④ B.①—③—②—④ C.④—②—③—①

D.④—③—②—① 

 80、造价工程师作为现代管理人员必须具备技术技能、观念技能和（）等三种技能。



A.文化技能 B.沟通技能 C.信息分析 D.人文技能

 81、以下哪一项不属于工程造价咨询业的社会服务功能（）。 A.技术咨询 B.信息咨询 C.管理咨询 D.培训咨询 

 82、（）可从事各类建设项目主体结构、装饰装修、园林绿化、市政道路、房屋修缮、土石方、构筑物等单位工程各阶段工程造价的编制与审定工作。 A.安装专业造价员 B.建筑专业造价员 C.土木工程造价员 D.土建专业造价员 

 83、造价员资格证的续期验证结论一般有（）等情况。

 A.合格、基本合格和不合格 B.合格、限期改正和注销

 C.合格、限期改正和不合格 D.合格、限期改正、不合格和注销 

 84、以下关于云南省现行的造价员管理制度表述不正确的是（） A.造价员只能受聘于一个工作单位，并从事与资格证书专业相符合的工程造价业务。

 B.凡参加造价员资格考试合格者，可以申请办理相应专业的资格证书。 C.造价员资格实行考试认定的制度，造价员资格考试实行全省统考。 D.造价员在每个续期验证期内应接受不少于20学时的继续教育；造价员继续教育培训使用省造价协会编制的统一教材。

 85、工程造价咨询企业信用档案应当包括工程造价咨询企业的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。（）3查阅信用档案。

 A.只有管理部门 B.企业自身和管理部门 C.省级建设行政主管部门 D.任何单位和个人   86、建设法律关系的（），是指建设法律关系的参加者或当事人  A.主体 B.客体 C.内容 D.对象 

 87、建设单位与建筑施工企业之间的工程施工承包合同关系是建设法律法规调整的范畴，具体属于建设活动中的（）。

 A.行政管理关系 B.经济协作关系 C.民事关系 D.招投标关系 

 88、以下不属于建设法律关系三要素的是（）。 A.主体 B.行为 C.内容 D.客体 

 89、工程造价咨询是建设法律关系客体的（）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 

 90、《云南省建设工程造价管理条例》属于（）。

 A.建设法律 B.建设行政法 C.地方规章 D.地方性法规 

 91、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）属于（）。 A.建设行政法 B.建设民事法律、法规 C.部门规章 D.建设技术法规 

 92、《云南省建设工程造价管理条例》规定：“本条例自2002年11月1日起施行。”这条规定指（）。

 A.法的空间效力 B.法的空间效率 C.法的时间效力 D.法的时间效率 

 93、施工合同的签订在（）之间产生了相应的权利义务。 A.主体 B.主客体 C.客体 D.委托方与被委托方 

 94、建设法律关系的产生、变更和终止是基于（）这个客观原因。 A.法律现象 B.法律事实 C.法律规定 D.法律事件 

 95、下列表述不正确的是（）。

 A.建设行政主管部门是建设法律法规的适用机关  B.建设法律法规的遵守既是一种限制约束，也是一种自我保护的强有力手段

 C.建设法律关系的变更是指主体的变更  D.建设法律关系是涉及面广的权利义务关系 

 96、建设法律法规只能由（）制定。

 A.国家权力机关 B.行政机关 C.建设行政主管部门 D.A 或B 

 97、国家权力机关依法对建设行业行使管理权而发生法律后果的行为，称为（）。

 A.国家行为 B.行政行为 C.执法行为 D.司法行为 

 98、施工企业与项目经理之间的代理关系是一种（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 

 99、未成年人与其父母之间的代理关系是一种（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 

 100、诉讼时效 期间从权利人（）之日起算。

 A.权利受到侵害 B.提起诉讼

 C.知道或者应当知道其权利受到侵害 D.被告知其权利受到侵害   101、若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其（）。 A.胜诉权 B.起诉权 C.实体权利 D.执行权 

 102、建设工程合同纠纷的诉讼时效为（）。

 A.6个月 B.1年 C.2年 D.4年 

 103、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（）。 A.继续计算 B.维持不变 C.重新计算 D.适当减少 

 104、表现代理的法律后果由（）承担。

 A.无权代理人 B.被代理人 C.善意第三人 D.保险公司 

 105、（）是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其右代理权的情况，且相对人主观上为善意，因而可以向被代理人主张代理的效力。 A.无权代理 B.表现代理 C.指定代理 D.委托代理   106、诉讼时效是指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失（）的法律制度。

 A.起诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.申诉权 

 107、法律规定，从权利被侵害之日起超过（）的，不再受法律保护。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年 

 108、在转委托中，代理人转委托不明导致第三人损失的（）。 A.被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任  B.代理人对第三人负责，被代理人承担责任  C.被代理人独自对第三人承担责任  D.代理人独自对第三人承担责任 

 109、我国《合同法》规定，在合同签订过程中，要约自（）时生效。 A.到达受要约人 B.要约人发出 C.受要约人真正了解 D.合同订立 



110、在下列法律事实中，（）会导致合同生效。

 A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的

 D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已履行全部义务 

 111、招标通知书是一种（）。

 A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.反要约 

 112、违反合同承担违约责任的形式有（）。

 A.返还财产 B.追缴财产 C.支付赔偿金 D.抵押财产 

 113、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，首先应当（）。 A.按照行业标准 B.按照有关合同条款确定 C.按照国家标准 D.协议补充 

 114、无效合同从（）时就没有法律效力。

 A.被确认无效 B.履行 C.订立 D.谈判 

 115、如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求（）该强制性标准。

 A.必须采用 B.不得低于 C.必须高于 D.应当参照 

 116、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。

 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的

 C.显失公平的 D.违反法律强制性规定的 

 117、仲裁委员会的仲裁裁决作出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依据民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

 A.当事人民政府 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调解委员会 

 118、在建设工程合同中，承包人最主要的义务是（）。 A.进行工程建设 B.准备施工条件 C.支付工程款 D.照管施工现场 

 119、在建设工程合同中，发包人最主要的义务是（）。 A.办理相关证件 B.平整施工场地 C.支付工程款 D.组织竣工验收 

 120、建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）。

 A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同。分包合同

 B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同。建设工程施工合同  C.施工合同文本、FIDCC土木工程施工合同条件  D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

 121、我国的《合同法》分则将合同分为15类，建设工程合同是其中的一类，建设工程合同没有规定的，应当适用合同法中的（）的有关规定。 A.承揽合同 B.委托合同 C.诺成合同 D.技术合同 

 122、在建设工程总承包合同中一般规定：发包方单方要求终止合同后，如果没有承包人的同意，发包方（）重新开始实施该工程。

 A.一定时期内不得 B.在一定时期内可以 C.在任何时候不得 D.在任何时候可以 

 123、在下列合同文件中，（）具有最高的解释效力。 A.工程洽商 B.施工合同通用条款 C.图纸 D.施工合同专用条款 

 124、如果下列合同文件出现不一致，（）具有最高的解释效力。 A.工程量清单 B.中标通知书 C.图纸 D.施工合同专用条款 

 125、根据我国《施工合同文本》的规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

 A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书 

 126、在施工合同中，（）是承包人的义务。

 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内照管工程

 D.在工程施工期内对施工现场的照管负责 

 127、在施工合同中，（）属于承包人应当完成的工作。

 A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用 C.进行设计交底  D.协调处理施工现场周围地下管线的保护 

 128、在施工合同的订立和履行中，（）是发包人的义务。 A.对现场负责清理 B.对施工现场的照管负责 C.提供投标担保 D.提供履约担保 

 129、工程师更换，发包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知承包人。

 A.5 B.7 C.14 D.21 

 130、《建设工程施工合同文本》中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确认的，承包人应当于工程师发出口头指令（）内提出书面确认要求。 A.24小时 B.48小时 C.14天 D.7天 

 131、在施工合同中，经工程师检验合格已经覆盖的工程，工程师重新检验，结果合格，由此发生的费用应当全部由（）承担。

 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 

 132、在施工过程中，发包人供应材料设备进入施工现场后需重新检验的，（）。

 A.检验由发包人负责，费用由承包人负责 B.检验由发包人负责，费用由发包人负责

 C.检验由承包人负责，费用由承包人负责 D.检验由承包人负责，费用由发包人负责 

 133、在施工合同中，发包人不能按约定预付工程款，承包人发出预付通知后（）仍得不到预付款的，可以停工。

 A.24小时 B.48小时 C.7天 D.14天   134、在工程施工的可调价格合同中，（）时价格不可以调整。 A.工程造价部门公布的价格调整 B.国家政策变化影响合同价格

 C.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时 D.施工运输中承包人的运输车辆相撞 

 135、下列导致工期延误的情况中，（）不能顺延工期。

 A.不可抗力 B.设计变更 C.承包人设备损坏 D.发包人不能按约定提供开工条件 

 136、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生以后（）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

 A.14天 B.10天 C.28天 D.56天 

 137、在土木工程施工中应用FIDCK合同条件，只能按照（）方式编制招标文件。

 A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同 

 138、FIDCK是（）的法文名称字头组成的缩写词。

 A.国际咨询从工程师联合会 B.国际造价工程师联合会

 C.国际估价工程师联合会 D.国际注册建筑师联合会 

 139、《合同法》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以（）。

 A.中止合同 B.顺延工期 C.要求赔偿停工、窝工等损失  D.顺延工程工期、并有权要求 赔偿停工窝工等损失 

 140、根据《合同法》规定：下列哪一项属于无效合同:（） A.合同订立时显失公平

 B.一方以欺诈胁迫的手段使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害

 C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同  D.基于重大误解所实施的合同   141、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（）合同。 A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同 C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同 

 142、建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（） A.中标通知书--合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料

 B.中标通知书—合同协议书—合同通用条款—合同专用条款—标准、规范及有关技术资料

 C.合同专用条款—合同通用条款—合同协议书—中标通知书—标准、规范及有关技术资料

 D.合同协议书—中标通知书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料 

 143、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（）

 A.一方已履行部分义务，另一方予以接受 B.一方还未履行义务，另一方予以接受

 C.一方已履行主要义务，另一方予以接受 D.一方已履行全部义务，另一方不予接受 

 144、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定。 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的工商行政管理机关

 D.有管辖权的人民法院或仲裁机构 

 145、《建设工程施工合同（示范文本）》CP—1999—0201,由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件，下列不在这三个附件中的是（）。

 A.《承包方承揽工程材料一览表》 B.《承包方承揽工程项目一览表》

 C.发包方供应材料一览表》 D.《房屋建设工程质量保修书》



二、建设工程造价员法规考试多选题： 

1、合同纠纷解决方式有（）。

 A.调解 B.行政仲裁 C.协议仲裁 D.诉讼 



2、建设工程施工发包必须具备的条件（） A.有满足施工需要的图纸和有关技术资料；  B.初步设计和概算已经批准；

 C.资金和资金来源已落实，资金到位率在35%以上，其中当年竣工的工程资金到位率应达到100%；

 D.具备与其发包工程性质、规模相适应的技术管理人员。



3、建设工程概预算人员履行的义务是（）。

 A.遵守法律、法规、恪守职业道德 B.接受继续教育，提高业务技术水平 C.按照有关规定提供工程造价资料 D.不得允许他人以本人名义从业 



4、申请领取施工许可证，应当具备下列条件（）

 A.已经办理建设工程用地批准手续

B.有满足施工需要的施工图纸及接受资料

 C.已经确定施工企业

D.有保证工程质量和安全的具体措施

 E.招投标工作已完成 



5、我国现行的《建设工程施工合同示范文本》由（）三部分组成。 A.协议书

B.工期质量

C.通用条款

D.合同价款

E.专用条款 



6、以下属于甲级工程造价咨询单位资质标准的是：（） A.注册资金不少于１００万元。

 B.高级专业技术职称人员不少于３人

 C.近三年已完成５个大型或者８个中型以上建设项目工程造价的咨询工作  D.有良好的社会效益 



7、经全省建设工程造价员资格认证统一考试合格的人员，申请初始注册时应提交的材料是（）

 A.云南省建设工程造价员资格认证审批表  B.参加资格认证可是的准考证及合格证书  C.所在单位的证明  D.本人的工作业绩 



8、建设工程合同包括：（）

 A.工程勘察合同 B.工程设计合同 C.材料、设备采购合同 D.工程施工合同

 E.工程造价咨询合同 



9、根据《云南省建设工程造价管理条例》以下说法正确的是：（） A.建设项目可行性研究报告的投资估算由建设行政主管部门自主审批。 B.房屋建筑工程和市政工程的初步设计概算由建设行政主管部门审批。 C.涉及国家投资和财政预算资金安排的项目由建设行政主管部门会同经济贸易主管部门审批

 D.建设工程估算、概算、结算的审批不得超过六十日。

 E.大型建设项目的承包合同价经行政主管部门负责人批准，可适当延长审批时间。

 10.下列那些工程应当设置拦标价（）。

 A.使用国有资金或国有资金融资五十万元以上的工程；  B.大、中型项目；

 C.基础设施、公用事业等关系社会公共安全的项目；  D.城市建设项目；

 E.使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的建设工程； 



11、按照《建设工程施工合同示范文本》规定，在施工中发生（）等情况造成工期延误的，经确认， 竣工工期可以顺延。

 A.乙方未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数多 D.工程量变化和设计变更

 E.一周内非乙方原因停电、停水、停气等 造成停工累计超过8小时 



12、《建设工程施工合同示范文本》的附件包括（）。

 A.发包人供应材料设备一览表 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款

 E.承包人承揽工程项目一览表 



13、在施工合同文本中，（）是发包人的义务。

 A.办理土地征用 B.提供施工现场 C.在缺陷责任期内临时设施的修建

 D.施工界区内临时设施的修建

Ｅ．在维修期内负责照管工程现场 



14、以下属于建设工程概预算人员履行的义务是（）

 Ａ．遵守法律、法规、恪守职业道德 Ｂ．接受继续教育，提高义务技术水平

 Ｃ．使用建设工程概预算人员名称 Ｄ．签署工程造价文件，加盖执业专用章

 Ｅ．不得允许他人以本人名义从业 



15、《建筑法》中规定的“建筑许可”制度包括：（）方面。

 A.建设项目规划许可 B.建筑工程施工许可 C.建筑工程监理制度

 D.质量体系认证制度 E.从业资格 



16、对于（）合同，当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者撤销。

 A.以合法形式掩盖非法目的 B.因重大误解订立的 C.恶意窜通，损害第三人利益的

 D.含有因故意造成对方财产损失的免责条款的 E.在订立时显失公平的 



17、关于民事代理下列表述正确的是（）

 A.被代理人有权随时撤销其授权委托 B.因被代理人指定而确定的代理为指定代理

 C.因法院指定而产生的代理为法定代理 D.表见代理为无效代理  E.合法代理行为产生的后果由被代理人承担 



18、项目法人对建设项目的（）全面负责。

 A.工程造价 B.设计质量 C.施工质量 D.建设工期 E.项目运营 



19、下列表述中符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的是（）

 A.施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院不予支持

 B.当事人对建设工程垫资没有约定的，按照借款处理

 C.当事人对付款时间约定不明，建设工程已实际交付的，交付日为应付时间  D.建设工程施工合同纠纷以合同签订地为合同履行地

 E.当事人对建设工程的计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 

 20、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）进行确认  A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的公司行政管理机关

 D.有管辖权的人民法院 E.合同约定的仲裁机构 



21、按照《合同法》，对“订立建筑工程合同”的规定正确的表述是（） A.建设工程合同订立时，可采用书面形式、口头形式和其他形式。

 B.建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

 C.发包人只能与总承包人订立建设工程合同。公正进行。

 D.施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 E.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。



22、工程造价咨询单位必须具备的条件有（）

 A.专职技术负责人具有造价工程师资格 B.有完善的技术经济档案管理制度

 C.有严密的人事管理制度 D.有健全的项目管理制度 E.有严格的质量保证体系 



23、依据《云南省建设工程造价管理条例》有关管理规定，叙述正确的有（）

 A.云南省建设行政主管部门负责全省建筑工程造价管理工作

 B.建设工程合同应当自签订之日起三十日内，连同招投标文件一并送建设行政主管部门登记备案。

 C.使用国有资金或者国家融资100万元以下的建设工程，可以不受国家有关职能部门的审查、监督。

 D.采用本省标准定额开发、销售的工程造价计算机软件，须经国家建设行政主管部门鉴定。 E.建设单位应当按照批准的初步设计及其概算进行建设，但可适当扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准。



24、根据最高人民法院司法解释第十四号规定，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间（） A.建设工程没有交付的，为工程实际完工之日

 B.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人向行政主管部门提起行政调解之日

 C.建设工程已交付的，为交付之日

 D.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 



25、按照其标的的不同，合同可分为以下几类：（）

 A.转移财产的合同 B.完成工作的合同 C.提供劳务的合同 D.一次性给付的合同

 E.连续给付的合同 



26、承包人具有下列（）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的  B.合同约定期限内没有完工的

 C.已经完成的建设工程质量不合格的

 D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 



27、根据违法行为和法律责任的性质，以及实施法律制裁的主体和手段，法律制裁一般可分为以下几种（）：

 A.民事制裁 B.刑事制裁 C.行政制裁 D.行政处罚 



28、根据代理权产生的不同方式，代理可分为（）三种，这也是我国法律规定的代理权种类。

 A.委托代理 B.指定代理 C.自己代理 D.双方代理 E.法定代理 



29、建设工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的（）等内容的招标文件。

 A.主要技术要求 B.主要的合同条款 C.评标的标准和方法 D.开标、评标、定标的程序  E.拦标价计价表 

 30、合同价可以采用以下（）方式：

 A.固定价 B.可调价 C.估算价 D.成本加酬金 



31、建设主管部门在建设工程造价管理工作中履行下列主要职责（）：  A.负责审批本级政府管理的建设项目可行性研究报告的投资估算  B.负责组织建设工程投资主体和有关部门审查本级政府管理的建设工程竣工结算

 C.统一管理建设工程标准定额，编制并公布通用建设工程标准定额  D.负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解

 E.负责建设工程造价咨询单位资质认定和工程造价专业技术人员的管理工作 



32、建设工程施工合同具有下列（）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：

 A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的  B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的  C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的  D.承包人非法转包、违法分包建设工程的

 E.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 



33、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的（）等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 A.注册资本 B.专业技术人员 C.固定的办公场所 D.技术装备  E.脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计 



34、工程造价管理体制改革的主要任务是：（）

 A.推行工程量清单计价模式 B.实行工程造价管理市场化

 C.对工程造价进行“动态”管理 D.引入招标竞争机制  E.建立健全造价工程师执业资格制度 



35、工程造价咨询单位必须具备的条件有（）

 A.专职技术负责人具有造价工程师执业资格 B.有完善的技术经济档案管理制度

 C.有严密的人事管理制度 D.有健全的项目管理制度

 E.有严格的质量保证体系



36、建设工程全面造价管理包括（）

 A.全寿命造价管理 B.全过程造价管理 C.全要素造价管理 D.全风险造价管理 E.全方位造价管理 



37、全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。

 A.资源 B.造价 C.盈利 D.风险 E.进度 



38、全要素造价管理就是实现工程造价、（）的集成管理。 A.工期 B.质量 C.安全 D.人员 E.环境 



39、工程造价管理的基本内容是（）。

 A.合理地确定工程造价 B.全面地确定工程造价

 C.分阶段控制工程造价 D.合理地控制工程造价

 E.有效地控制工程造价 

 40、以下属于甲级工程造价咨询单位资质标准的是：（）

 A.注册资金不少于100万元 B.高级专业技术职称的人员不少于3人

 C.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元 D.已取得乙级工程造价咨询企业证书满3年  E.有良好的社会效益 



41、经全省建设工程造价员资格认证统一考试合格的人员，申请资格认证时应提交的材料是：（）

 A.全国造价专业人员资格认证审批表 B.准考证（复印件） C.所在单位的证明 D.身份证（复印件） E.工作单位证明（证明在职在岗）



42、工程造价管理的含义是：（）

 A.建设工程投资费用管理 B.建设工程前期费用的管理

 C.建设工程合同的管理 D.建设工程价格的管理

 E.建安工程费用的管理 



43、工程造价管理系统有（）

 A.工程造价咨询中介服务管理系统 B.政府行政管理系统  B.企、事业机构管理系统 D.行业协会管理系统  E.司法鉴定管理系统 



44、工程造价管理组织中政府行政管理系统的主要职责包括（）。 A.研究工程造价管理体制改革理论与实践问题 B.对外代表我国造价工程师组织

 C.指导定额的实施 D.编辑。出版有关工程造价方面的期刊和参考资料

 E.制定工程造价管理有关法规、制度 



45、有效控制工程造价应体现以下（）等多个原则。 A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B.审核施工图预算、结算建安工程价款

 C.实施主动控制，以取得令人满意的结果 D.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

 E.控制“三超”，合理使用人、财、物，以取得最好的投资效益 



46、所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算、概算造价、承包合同价、结算价和竣工决算价，以下对应表述正确的有：（）。

 A.项目可行性研究阶段—投资估算 B.竣工验收阶段—施工图预算

 C.初步设计阶段—初步设计概算 D.招投标阶段—承发包合同价

 E.项目建议书阶段—估算指标 



47、以下属于工程造价管理工作要素的有（）。

 A.严格按概算对造价实行控制 B.认真控制施工图设计，推行“限额设计”  C.严格合同管理，做好工程索赔价款结算工作 D.强化项目法人责任制

 E.合理选定工程建设标准、设计标准，贯彻国家的建设方针 



48、国外工程造价管理的特点主要有（）。

 A.政府的直接调控 B.有章可循的计价依据

 C.政府部门统一发布工程造价信息 D.重视实施过程中的造价动态控制

 E.通用的合同文本 



49、建设法律关系客体包括（）。

 A.物 B.行为 C.智力成果 D.建设权利 E.建设义务 

 50、根据违法行为和法律责任的性质，以及实施法律制裁的主体和手段，法律制裁一般可分为以下几种（）。

 A.民事制裁 B.刑事制裁 C.行政制裁 D.行政处分 E.行政处罚 



51、以下内容，哪些是属于建设法律法规的自有特征（）。 A.普遍适用性 B.行政性 C.政策性 D.经济性 E.技术性



52、建设法律法规实施包括（）等内容。

 A.学法 B.立法 C.执法 D.司法 E.守法 



53、由于违法行为的性质和危害程度不同，违法者所应承担的法律责任也不同，一般有（）。

 A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.司法责任 E.过失责任 



54、建设法律事实一般分为事件和行为两大类。其中，行为通常表现为（）。

 A.行政行为 B.民事行为 C.司法行为 D.违法行为 E.自然行为 



55、以下表述正确的是（）

 A.建设法律法规只能由国家权力机关制定 B.建设法律法规遵守要具备主、客观两个方面的条件

 C.建设行政法律关系在建设行业中起着决定作用 D.公民个人也可是建设法律关系的主体

 E.建筑施工是建设法律关系的客体行为的表现 



56、建设法律法规遵守的原则是（）。

 A.守法的原则 B.不得损害社会公共利益和他人的合法权益 C.合法权益受保护的原则

 D.依法行政 E.违法必究 



57、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。 A.委托代理 B.间接代理 C.法定代理 D.直接代理 E.指定代理 



58、在下列各类事项中，（）能够导致诉讼时效的中断。

 A.提起诉讼 B.当事人一方提起权利主张 C.当事人一方同意履行义务 D.不可抗力

 E.当事人重病不能行使请求权 



59、在下列权利被侵犯的情况中，诉讼时效为两年的有（）

 A.名誉权受到侵犯 B.身体受到伤害要求赔偿的

 C.建设工程合同纠纷 D.寄存财物被丢失或者损毁的

 E.延付或者拒付租金的 

 60、代理的适用范围包括（）。

 A.代理进行民事法律行为 B.代理房产登记  C.代理商标注册 D.代理进行诉讼  E.以他人名义接受捐赠   61、以下行为中哪些是代理权行使的限制行为（）。

 A.自己代理 B.双方代理  C.表现代理 D.无权代理  E.代理人和第三人恶意串通 

 62、合同当事人承担违约责任的形式有（）。

 A.支付违约金 B.支付赔偿金 C.返还财产 D.追缴财产 E.继续履行 

 63、可撤销的建设工程施工合同应当由（）确认。

 A.建设行政主管部门 B.人民法院 C.仲裁机构 C.工商行政主管部门 E.监理公司 

 64、在下列行为中，（）属于要约邀请。

 A.价目表的寄送 B.招标公告 C.投标 D.招标说明书 E.不含价格的商业广告 

 65、施工合同的当事人为（）。

 A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方 

 66、施工分包合同的当事人为（）。

 A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方 

 67、《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括（）等。 A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表 

 68、组成施工合同的文件包括（）等。

 A.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸 E.工程量清单 

 69、施工合同文本规定，()是承包人的责任。

 A.对工程质量负责 B.按时提供施工场地 C.执行工程师发布的各项指令 D.按时支付工程款

 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表 

 70、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

 A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更

 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时   71、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由发包人承担。

 A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备。机械的损坏及停工

 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡 

 72、在施工合同履行中，发生()等情况时，承包人可向发包人索赔。 A.业主要求赶工 B.监理工程师发出的通知有误 C.社会** D.分包方违约 E.设计单位修改设计 

 73、建设工程合同具有下列法律特征：（）。

 A.建设工程合同属于完成一定的建设工程项目的合同 B.建设工程是双务合同

 C.建设工程合同是有偿合同 D.建设工程合同是实践合同  E.法律对建设工程合同的签订要求比较严格 

 74、建设工程合同具有下列（）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效。

 A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的  B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的  C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的  D.承包人非法转包、违法分包建设工程的

 E.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。

 75、合同纠纷的解决方式有（）。

 A.调解 B.行政仲裁 C.协议仲裁 D.诉讼 E.和解 

 76、我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成。

 A.协议书 B.工期质量 C.专用条款 D.合同价款 E.通用条款 

 77、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）进行确认。 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的工商行政管理机关

 D.有管辖权的人民法院 E.合同约定的仲裁机构 

 78、按照《合同法》对建设工程合同的规定正确的表述是（）。 A.建设工程合同时，可采用书面形式。口头形式和其他形式

 B.建设工程的招投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行

 C.发包人只能与总承包人订立建设工程合同

 D.施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成  E.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查 

 79、对于（）合同，当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者解除  A.以合法形式掩盖非法目的 B.因重大误解订立的 C.恶意串通，损害第三人利益的

 D.含有因故意造成对方财产损失的免责条款的 E.在订立时显失公平的

 参考答案：  单选题： 

1.A 2.A 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.B 10.A 11.A 12.B 13.A 14.C 15.B 16.C 

17.C 18.C 19.B 20.D 21.A 22.B 23.D 24.B 25.C 26.B 27.D 28.D  29.D 30.A 31.B 32.B 33.C 34.D 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C 41.B 42.B  43.C 44.B 45.A 46.B 47.C 48.C 49.D 50.D 51.B 52.D 53.A 54.A 55.D 56.B  57.B 58.D 59.B 60.B 61.A 62.B 63.C 64.B 65.B 66.D 67.D 68.A 69.D 70.B  71.D 72.B 73.C 74.B 75.C 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D 81.D 82.D 83.C 84.D  85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.D 91.D 92.C 93.A 94.B 95.C 96.D 97.B 98.A  99.B 100.C 101.A 102.C 103.C 104.B 105.B 106.C 107.D 108.A 109.A 110.D 111.B 

112.C 113.D 114.C 115.B 116.C 117.B 118.A 119.C 120.B 121.A 122.A 123.D 124.B 

125.B 126.D 127.A 128.A 129.B 130.D 131.A 132.D 133.C 134.D 135.C 136.C 137.C  138.A 139.D 140.B 141.B 142.D 143.C 144.D 145.A  多选题：

 1.AＣD 2.AＢC 3.AＢD 4.A B C D 5.A C E 6.A B C 7.B C D 8.A B D 9.B D E  10.A B C E 11.B C E 12.A C E 13.C D 14.A B D E 15.B E 16.A C E 17.A C E 18.A C D  19.B C D E 20.D E 21.A D E 22.A B E 23.A B 24.C D E 25.A B C 26.A D 27.B C  28.A B E 29.A B 30.A B D 31.B C D E 32.A C D 33.A B C D 34.A C D E 35.A B E  36.A C D E 37.A B C D 38.A B C E 39.A E 40.A C D 41.A B C D E 42.A D 43.B C D  44.C E 45.A C D 46.A C D 47.A B C D E 48.B C D 49.A B C 50.A B C 51.B CD E  52.C D E 53.A B C 54.A B C D 55.B C D E 56.AB C 57.ACE 58.ABC 59.AC 

60.ABCD 61.ABE 62.ABC 63.BC 64.ABDE 65.ABD 66.BE 67.CE 

68.BCDE 69.ACE 70.BDE 71.ABD 72.ABE 73.ABCE 74.ABC 75.ACDE  76.ACE 77.DE 78.BDE 79.BE

第四篇：课后习题

课后习题

第一课

背诵第1、2自然段

1、体会句子的含义：

A：那些小丘的线条是那么柔美，就像只用绿色渲染，不用墨线勾勒的中国画那样，到处翠色欲流，轻轻流入云际。

答：老舍将草原拟为一幅挥毫泼墨的写意画，突出了草原的辽阔碧绿，小丘线条的柔美，整个草原犹如巨幅中国画那样让人赏心悦目。

B：马上的男女老少穿着各色的衣裳，群马疾驰，襟飘带舞，像一条彩虹向我们飞过来。

答：蒙古族老乡身着节日盛装，策马疾驰，远迎来客。鲜艳的服饰，飞驰的骏马，飘舞的衣襟衣带，作者将这些景物比作彩虹，不仅形似而且神似，写出了蒙古族人民的热情好客。

C：“蒙汗情深何忍别，天涯碧草话斜阳”。

答：蒙古族和汉族人民之间的情谊很深，怎么忍心马上分别，大家站在蒙古包外，望着一望无际的草原，在夕阳下，相互倾诉着惜别之情。表达了蒙、汉两族人民的深情厚谊和依依惜别的感情。

第三课

背诵第12自然段

2、你从爸爸介绍白杨的话里可以看出白杨有哪些特点？

答：白杨树有三个特点：高大挺拔；适应能力强，哪里需要就能在哪里生长；坚贞不屈，任何艰难的环境都不能动摇。

3、《白杨》一课在表达上有什么特点？

答：课文在表达上的特点是：托物言志，借物喻人。

4、体会句子含义：“在一棵高大的白杨树身边，几棵小树正迎着风沙成长起来”。

5、用“哪儿„„哪儿„„”造句

用“不管„„不管„„总是„„”造句

第五课

背诵三首古诗及意思、注解、思想感情。

第六课

了解P30“资料袋”

第八课

6、“我”发现了什么？

答：“我”发现了胚胎发育规律的过程。

7、费奥多罗夫是个怎样的孩子，请概括地说一说。

答：费奥多罗夫是个天真无邪、求知若渴、善于探究和想象的孩子。

8、体会句子含义：“我明白了——世界上重大的发明与发现，有时还面临着受到驱逐和迫害的风险”。

答：这句话讲出了科学事业发展过程中的某些真实情况，又用幽默与自嘲的方式，表达了对此事的看法，意思是说，谁让我有这样重大的发现呢？被轰出教室也就不足为奇了。

例子：意大利科学家布鲁诺，他是哥白尼的推崇者，而且发展了哥白尼的学说，他指出太阳是太阳系的中心，结果被监禁七年后活活烧死。

第十课

默写课文及意思、注解

第十一课

写出楚王侮辱晏子的几件事的名称

答：让晏子钻狗洞；说齐国没有人；嘲笑齐人没出息。

第十四课

体会句子含义：

“是您带着全村妇女，顶着打糕，冒着炮火，穿过硝烟，送到阵地上来给我们吃。这真是雪中送炭啊！”

答：这段话表达了朝鲜人民对志愿军战士的热爱和志愿军战士对朝鲜人民的感激之情。

“您为我们:付出了这样高的代价，难道还不足以表达您对中国人民的友谊？” 答：这段话用反问的语气强调肯定了以大嫂为代表的朝鲜人民对志愿军战士比山高比海深的情谊。

第十八课

写出三个小故事的标题

答：完璧归赵；渑池之会；负荆请罪。

记住“资料袋”

第十九课

记住“资料袋”

回答问题：

周瑜很高兴，叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他。（什么是“军令状”？诸葛亮立下军令状，周瑜为什么很高兴？）

答：“军令状”是指接受军令后写的保证书，如果完不成任务，愿意接受军法处置。周瑜经过步步紧逼，使诸葛亮答应三天内造十万支箭的任务，认为终于可以加害诸葛亮了，所以周瑜很高兴。

诸葛亮神机妙算，我真比不上他！（“神机妙算”是什么意思？诸葛亮神机妙算表现在哪些地方？）

答：“神机妙算”指惊人的机智，巧妙的策划。形容有预见性，善于估计客观形势，决定策略。

诸葛亮的神机妙算表现在1、算到天气；

2、算好了受箭方法；

3、算好了人。第二十课

记住“资料袋”

第二十五课

背诵第3自然段

回答问题：

人人为我，我为人人。我觉得这一种境界是颇耐人寻味的。（为什么说这种境界“耐人寻味”？生活中你有没有感受过类似的境界？）

答：“这一种境界”在这里指“人人为我，我为人人”。“我为人人”是说每个人心中要有他人，要有社会责任感，要用实际行动为大众着想，为社会尽到自己的义务。如果大家都这么想，这么做，就必然会换来“人人为我”的结果。虽然“人人为我”放在前面，但实际上“我为人人”是前提，只有“我为人人”尽到责任和义务，才会实现“人人为我”的美好愿望。“人人为我，我为人人”的实例很多，课文中德国人养花，自己的花是让别人看的，二各自又看别人的花；学生轮流值日打扫教室卫生，每人带课外书到班上建立图书角等，都是人人为我我为人

人。

变化是有的，但是美丽并没有改变。（你是怎样理解“美丽并没有改变”的？）答：作者是说德国沿街的奇丽风景没有改变，依然是“家家户户的窗子前都是花团锦簇、姹紫嫣红。许多窗子连接在一起，汇成了一个花的海洋”。

第二十六课

背诵课文4—6自然段

回答问题：

威尼斯的小艇有二三十英尺长，又窄又深，有点儿像独木舟。船头和船艄向上翘起，像挂在天边的新月，行动轻快灵活，仿佛田沟里的水蛇。（说说威尼斯小艇的特点，并体会加点词语的好处）

答：小艇的特点体现在三个比喻句上：“像独木舟”，写出了小艇长、窄、深的特点；“像挂在天边的新月”，写出了小艇两头翘起的特点；“仿佛田沟里的水蛇”，写出了小艇轻快灵活的特点。

第五篇：课后习题

课后习题

第一章

•如何理解中国蒙古人种在形成发展过程中存在的多态性？ •请列举中国早期农业阶段具代表性的考古学文化遗存。•考古学家是怎样归纳中国新石器文化时期的考古学文化区系的？ •中国早期原始聚落的演进反映出原始先民社会组织形式怎样的发展过程？ •在上古人群集团划分问题上，对史前传说的研究已取得哪些成果？

•新石器时代晚期至传说中的尧舜禹时期，考古发现从哪些方面集中反映了各地区社会组织形式的进一步演化？

•试分析中国早期文明多样性和多中心格局是怎样一步步形成的？ 第二章

•请说明二里头文化的发现对论证夏王朝存在的意义。•请列举商代考古已取得哪些重要成果？

•现阶段的研究成果表明，商代国家形态有怎样的特点？ •请列举商代文化的几项重要表现。

•张光直先生说：“夏商周„„彼此之间的横的关系，才是了解三代关系与三代发展的关键。”根据本段的学习，谈谈你对夏商周三代关系的理解。

•如何理解西周“分封”的性质、作用以及对西周政治体制的影响？ •西周时期的宗法关系对社会秩序的建立起到怎样的作用？ •怎样理解西周时期的井田制？ •试分析西周衰亡的原因。

•请举例说明西周礼乐文明的基本内容和主要特征。第三章

•农业经济的发展对春秋战国兼并形势产生了怎样的影响？

•进入春秋战国之后，各地域政治、经济发展呈现出怎样的发展态势？

•试说明“礼乐征伐自诸侯出”、“礼乐征伐自大夫出”所反映的春秋战国时期社会上中层急剧变动的具体情况。

•春秋战国期间，各国是如何向集权体制转化的？ •请列举战国前期各国改革的主要主持者。

•简要评述战国时期各国变法的内容主要集中在哪些方面？又有怎样的结果和意义？ •请说明商鞅变法的具体内容及其历史意义。•战国时期为什么会出现“百家争鸣”的盛况？ •请评述战国儒法道墨诸家的基本思想及其历史意义。第四章

•战国七雄中为何是秦国统一了中国？

•简析秦始皇的专制主义中央集权制度的历史影响。

•“竹帛烟销帝业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，刘项原来不读书。”这是唐代章碣的感史诗句。请结合相关史实，谈谈对这首诗的理解。•秦朝何以短促而亡？ •试析楚汉胜负的原因。

•比较汉初的分封与西周封建的异同。

•汉初的布衣将相之局对汉代历史乃至汉以后历史有何影响？ •简述汉初的无为而治及其意义。•简析西汉的重农抑商政策。

•两汉经学对于中国学术文化的发展有何影响？ 第五章

•简述王莽改制的因由、内容，王莽改制为何难以成功？ •大族势力为何能在东汉得以迅速发展？其历史影响又是怎样？ •简论东汉“党人”和太学生反宦官专权的性质和意义。•说明两汉经营西北的异同点。

•简述三国分立对于区域经济发展的意义。•西晋为何会出现“八王之乱”？ •简析“九品官人法”。

•比较屯田制、占田制和均田制的异同。•魏晋的刺史与两汉刺史有何不同？ •简述东晋南朝的政治特征。•评析北魏孝文帝改革。

•简述北朝北方民族融合的历史条件及其表现。•东晋南朝时期南方经济发展的主要表现。

•简要说明魏晋玄学在中国学术文化发展史上的地位。第六章

•隋朝能在长期分裂后重新统一全国，有哪些主客观因素？ •隋朝在政治制度上有哪些创制？对后世影响如何？ •隋朝为保证赋税征收采取了哪些措施？效果如何？ •隋朝为何短期而亡？

•唐朝的政府机构在前代基础上作了哪些改进与完善？ •唐朝的均田制和租庸调制有哪些具体规定？实施情况如何？ •唐朝军队建置的演变情况如何？ •“贞观之治”的出现可给后人哪些启示？ •武则天统治时期有哪些重要举措？历史影响如何？ •唐朝与周边少数民族的关系如何？ •唐朝中外文化交流的情况如何？

•中国文化至唐代呈现出宽宏而开放的新气象，具体表现在哪些方面？

第七章

•五代的迅速兴替，基于哪些原因？

•宋初皇帝为巩固中央集权，采取了哪些措施？

•科举制度经隋、唐、宋三朝有何发展与变化？历史影响如何？ •两宋经济的发展水平如何？经济格局有何变化？ •如何看待宋朝的“重文”政策？

•“庆历新政”与“王安石变法”有何异同？失败的原因何在？ •如何评析宋与辽、西夏、金的和战？

•两宋时期有何重大科技发明？其对人类历史有何影响？

•宋代理学的基本特点是什么？发展经过如何？有哪些重要人物和学派？

•辽政权控制中国北方地区后，为适应境内不同的民族及其生产方式，对行政机构作了哪些调整？

•金朝取代辽朝统治中国北方地区后，其行政制度和社会经济发生了哪些变化？ 第八章

•简述蒙古的三次西征。

•蒙古帝国与元朝的疆域变化和行省制度。•简论元朝的双重民族政策。•元朝的政治制度与对外开放政策。•请列举元朝的主要科技成就。•简述元代的赋役制度。

•简论元代的社会阶层与种族主义。•简析元末的民变与朱元璋的兴起。•大运河与元朝的经济政策有何关系？

第九章

•胡蓝之狱与明初政治。•明朝的边患与政府应对。•明朝的对外贸易与海禁政策。•明朝中后期的社会经济发展状况。•明初的开国祖制及其影响。•明代的科举制度。•明代的粮长制度。•明代小说的主要成就。•明代中叶的宦官专权。•晚明的党争与时局。•晚明民变与社会变迁。•晚明三大案。

•倭寇之乱与中国沿海社会。•一条鞭法的推行与影响。•张居正改革及其评价。•郑和七下西洋的过程和意义。•南明王朝变革大势。

第十章

•明清时期的商品经济与社会变迁。•明清时期江南的经济与社会发展。•清初巩固中央集权的主要措施。•金奔巴瓶掣签制度。•清代的八旗制度。•清代的文字狱及其影响。•清代的学术与文化。

•清代的中外交流和反抗西方殖民者的斗争。•清代实行的“改土归流”措施及其意义。•清代中后期的人民反叛与社会矛盾。•雍正朝惩贪措施。•清代中枢权力机关的演变。

•台湾的统一与多民族国家的边疆政策。•摊丁入地政策述评。

•鸦片战争前中国与西方的贸易状况。

•元明清三代中央政府对于西藏地区管理和控制的异同。