工程合同管理试题三[5篇范例]

第一篇：工程合同管理试题三

工程合同管理考试试卷

（三）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）

在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．下列是承包商的主要合同关系有（B）。

A.勘察合同B.分包合同C.监理合同D.设计合同

2．项目实施前对整个项目合同管理管理方案预先做出科学合理的安排和设计，是下列（A）阶段。

A.合同策划阶段B.合同签订阶段C.合同实施阶段D.索赔管理

3.工程施工投标的主体是(C)。

A.业主B.监理工程师C.承包商D.设备供应单位

4.工程标底是工程项目的(B)。

A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格

5.在建设项目全寿命周期中，全过程全方位的总负责人是（C）。

A.业主B.政府C.承包商D.监理

6.在工程施工中，业主应当承担损害赔偿责任的情况有(C)。

A.不可抗力 B.承包方的设备损坏C.工程师发出错误的指令D.工程质量缺陷

7.合同生效应当具备的条件包括(A)。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示违背当事人意愿

C.违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

8.FIDIC土木施工合同是(C)。

A.可调总价合同B.不可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同

9.担保必须以第三方财产提供担保的方式是(A)。

A.保证B.抵押C.质押D.定金

10.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(B)。

A.现场同期记录B.索赔意向通知C.索赔报告D.索赔证据

11.合同当事人双方权利义务共同指向的对象是(A)。

A.标的B.数量C.质量D.价款

12．工程项目所依据的法律的变化是（A）。

A.外界环境的风险

B.项目组织成员资信的风险

C.工程技术的风险

D.管理过程的风险

13．总承包商按照总承包合同的约定对（B）。

A.监理单位负责B.发包商负责 C.总承包商负责D.分包商负责

14．当事人各方在履行合同中，应当互谅、互助，尽可能为对方履行合同提供便利条件，体现了（C）。

A．实际履行原则

B．全面履行原则

C．协作履行原则

D.情势变更原则

15.正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期后一段时期，称为（C）。

A.竣工日期B.质量验收合格日期C.保修期D.工期

16.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，解释顺序为(C)。

A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书

B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议

C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单

D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书

17.在工程中，承包商采用或修改设计方案都要经过（D）。

A.承包商的批准或同意B.设计单位的批准或同意

C.业主的批准或同意D.工程师的批准或同意

18.建设工程项目一般应采用（A）。

A．公开招标方式B．邀请招标

C．有限招标D．其他组织招标

19.业主与金融机构签订的合同是（A）。

A.贷款合同B.销售合同C.施工合同D.监理合同

20.直接影响投标人能否中标及中标后能否盈利的重要指标是（D）。

A．工程量清单B.工程工期C.标底D.投标报价

21.合同支付、合同结算信息属于(A)。

A.合同结束信息B.合同原始信息

C.合同跟踪信息D.合同变更信息

22.组织最得力的投标班子属于工程合同风险对策的（D）。

A． 经济措施

B． 合同措施

C． 技术措施

D． 组织措施

23．投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和（A）。

A． 报价分析

B． 商务评审

C． 标底评审

D． 合同评审

24．工程合同管理的目标包括质量控制、成本控制和（C）。

A.环境控制

B.现场控制

C.工期控制

D.技术控制

25．施工合同履行过程中，经工程师确认后工期不可以相应顺延的有（B）。

A.工程量增加

B.合同内约定应由承包人承担的风险

C.发包人不能按专用条款约定提供开工条件

D.设计变更

26．补充合同漏洞的三种方式有约定补充、法定补充和（C）。

A． 谈判补充

B． 限定补充

C． 解释补充

D． 条件补充

27．合同控制包括工程实施监督与（C）。

A． 合同识别

B． 工程评价

C． 跟踪和诊断

D． 主动控制

28．施工合同成为合同体系的主干，由业主和（A）。

A.施工承包商签订

B.监理单位签订

C.设计单位签订

D.分包单位签订

29．不是联营合同的特点有（D）

A．在性质上区别于承包合同

B．各方互相忠诚

C．各方互相信任

D．不受总承包合同关系的制约

30．一般合同价格调整的方法有文件证据法调价和（D）。

A.单价法调价

B.综合法调价

C.市场法调价

D.公式法调价

二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

31．合同签订阶段一般包括（ABCD）。

A.合同订立阶段

B.招投标阶段

C.合同审查阶段

D.合同谈判阶段

E.合同管理方案设计阶段

2．建设工程合同实施分为（ABCD）。

A.合同分析

B.合同控制

C.合同变更管理

D.合同信息管理

E.合同审查管理

33.合同审查的内容包括（BCDE）。

A．投标文件总体审查

B．合同的合法性审查

C．合同完备性审查

D．合同条款的审查

E．合同合法性审查

34．分专业、分阶段分散平行承包的特点有（ABCDE）。

A．业主有大量的管理工作

B．业主必须负责各承包商之间的协调

C．接管理的承包商数量多

D．业主可以分阶段招标

E．项目的计划和设计必须周全、准确、细致

35.当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括(ABE)。

A.工程师书面指令

B.施工会议记要

C.招标文件中的投标须知

D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

E.检查和试验记录

36.合同风险的特性有（BCDE）。

A．目的性

B．合同风险事件可能发生，也可能不发生

C．一经发生就给承包商和业主带来损失

D．合同风险是相对的E．通过合同条文定义风险及其承担者

37.关于分包的叙述正确的有（BDE）。

A． 承包商可以将主体结构分包给有相应资质的分包商

B． 施工总承包商承包的建设项目主体结构必须有总承包商自行完成C． 总承包商和分承包商就分包商的工程质量对发包人不承担责任

D． 总承包商和分承包商就分包商的工程质量对发包人承担连带责任

E． 总承包商按照总承包合同的约定对发包商负责

38.调节的种类（ABDE）。

A． 民间调解

B． 行政调解

C． 法律调解

D． 法院调解

E． 仲裁机构调解

39.设计变更发生后，变更合同价款可按下列办法进行（ABE）

A．合同中已有适用于变更工程的价格，按相应的价格计算。

B．合同中只有类似于变更工程的价格，可参照此价格计算。

C．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按承包人提出的价格计算。

D.合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按发包人提出的价格计算。E．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

40.按索赔所依据的理由分类分为（ABC）。

A．合同内索赔B．合同外索赔C．通融性索赔D．单项索赔 E．总索赔

三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)

41.可调单价合同：合同单价可调，一般是在工程实施过程中物价指数的变化进行调整。合同规定合同单价调整条件、调整依据、调整方法。物价上涨在合同规定的调整范围内作为业主风险。

42.投标：投标人获得信息并作出投标决策后，按照招标要求提出报价，争取获得承包任务的工作。

43.合同分析:从执行的角度分析、补充、解释合同，将合同目标和合同规定落实到合同实施的具体问题上和具体事件上，用以指导具体工作，使合同能符合工程日常管理的需要。

44.联营合同，通常是指两个以上的经济组织为了达到共同的经济目的，约定共同出资，联合从事一定生产经济活动的协议。

45.工期延长索赔：由于发包人未能按照合同约定的要求为承包人提供设计施工图纸、相关技术材料、应有的施工条件等，造成工期拖延，承包人可以凭其合理的证据提出索赔。

四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)

46.工程合同的作用有哪些? 工程合同具有以下功能：

（1）确立了工程实施和管理的主要目标

（2）明确了双方的权利义务关系

（3）制定了双方行为的法律准则

（4）协调工程建设各方主体的关系

（5）提供了双方解决争端的依据

47.一揽子承包的特点有哪些? 减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便

使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费； 对于业主项目的责任体系是完备的业主可以分阶段招标

业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。

48.工程项目中的合同风险表现在哪些方

（1）有合同种类所定义的风险

（2）合同中明确规定的应由一方承担的风险

（3）合同缺陷导致的风险

面？

49.开标时投标文件无效的情形？

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金或投标保函，或者虽提交但不符合要求；

（2）没有按照招标文件要求由投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（3）投标文件逾期送达招标人；

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件没有按规定包装密封；

（6）招标内容不完整；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

50．为什么要进行工程合同分析？

分析合同漏洞，解释争议内容；分析合同风险，制定风险对策；分解合同工作，落实合同责任；进行合同交底，简化合同管理工作

51．编制投标文件应注意的问题是什么？

全面分析和正确理解招标文件

全面进行建设工程项目环境条件调查

重视工程合同风险管理

投标文件的补充、修改或撤回

有效避免废标

第二篇：建设工程合同管理 试题下载

建设工程合同管理 试题下载

1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（）承担。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会

D、质量监督机构

3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（）变更。

A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位

D、人民法院

4、施工的竣工验收应当由（）负责组织。)申请撤销裁决。

A、发包人

B、工程师 C、承包人

D、监理单位

5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（）承担。

A、发包人

B、承包人 C、双方共同

D、合同约定的责任者

6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定

B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。

A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D、请求法院增加超过违约金部分损失

8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A、签订

B、登记 C、履行 D、主合同生效

9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（）。

A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地

10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（）。

A、事态调查

B、实际损失分析 C、证据资料收集

D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析

11、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降 B、到货检验时采购方提出的质量异议 C、因交货后保管不善导致的质量下降 D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议

12、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。

A、地基基础工程

B、层面防水工程 C、设备安装工程

D、排水管道工程

13、关于工程量计量，正确的处理方法是（）。

A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

14、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A、3 B、4 C、5 D、6

15、工程建设合同是（）合同。

A、主合同 B、从合同 C、诺成性合同

D、实践性合同 E、无偿合同

16、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A、设计人收到定金

B、合同签订

C、设计人员勘察现场

D、场址选择

17、施工招标文件的内容一般不包括（）。

A、工程量清单

B、资格预审条件 C、合同条件

D、投标须知

18、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的19、施工合同示范文本中规定的固定价格合同（）。

A、是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B、是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C、是约定范围内的风险由承包人承担

D、包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E、无需约定风险范围

20、技术合同的类型有（）等。

A、技术开发合同

B、修理合同 C、技术咨询合同 D、复制合同 E、技术服务合同

21、FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是（）。

A、图纸

B、资料表 C、指定分包商

D、暂列金额 E、承包商的设计

22、下列关于保证的说法不正确的是（）。

A、保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B、保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

23、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经()签署意见。

A、总监理工程师 B、监理工程师 C、发包人代表

D、质量监督机构负责人

24、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（）。

A、设计方案

B、规划许可文件 C、工程勘察资料

D、限额设计要求

E、高于设计规范要求的标准

25、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。

A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C、公证与签证的效力等同

D、公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

26、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A、索赔要求的提出不需经对方同意 B、索赔依据应在合同中有明确根据

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定

27、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A、法人

B、法人和其他组织 C、自然人

D、自然人、法人和其他组织

28、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C、该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

29、承包人负责采购的材料和设备，应（）。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担 B、发包人负责检验试验，费用承包人承担 C、承包人负责检验试验，费用承包人承担 D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

30、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A、现场同期记录 B、索赔意向通知 C、索赔报告 D、索赔证据

31、下列关于竣工验收提法错误的有（）。

A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书 C、工程严禁任何部分甩项竣工

D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E、竣工验收合格的工程移交发包人使用

32、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

33、工程师在施工过程中应采用（）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

A、巡视 B、旁站

C、询问

D、质疑 E、平行检验

34、某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同()。

A、无效

B、有效

C、可附条件无效

D、责任由推销员承担

35、代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人

B、被代理人 C、第三人

D、自己

36、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A、定金 B、留置 C、抵押

D、质押

37、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A、委托人增加监理工作内容较多

B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

38、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A、解除合同

B、变更合同 C、转让合同

D、中止履行合同义务

39、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。

A、材料采购合同

B、设备采购合同 C、委托合同 D、承揽合同

40、设计阶段监理的内容包括（）。

A、选择勘察设计单位 B、组织设计方案竞赛 C、确定设计使用的技术参数 D、审查勘察设计方案和结果 E、编制项目概预算

41、建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。

A、更改工程有关部分的标高、基线线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程的施工时间和顺序 D、变更合同中约定的价款

42、法定解除合同的条件包括（）等。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C、当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 E、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

43、下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见 C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

44、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

A、招标人承担，费用由投标人承担 B、投标人承担，费用由招标人承担 C、招标人承担，费用由招标人承担 D、投标人承担，费用由投标人承担

45、在FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示（）。

A、承包的施工义务终止 B、合同终止 C、结清单失效

D、合同约定的权利义务已完全结束

46、下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺

47、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、承包人和工程师

48、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。

A、3 B、5 C、7 D、5－7

49、质押包括（）。

A、动产质押 B、权利质押 C、地产质押 D、不动产质押

50、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是（）。

A、审核施工进度计划

B、控制施工工作按进度计划执行 C、争取提前完成工程 D、发布工程暂停令

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、A

6、D

7、D

8、B

9、C

10、A B D E

11、B

12、B

13、B

14、B

15、A C

16、A

17、B

18、D

19、A C D 20、A C E

21、C D E

22、B

23、A

24、B C D E

25、B

26、A D

27、D

28、A D

29、C 30、B

31、B C D

32、B

33、A B E

34、B

35、B

36、C

37、C

38、D

39、D 40、B D

41、D

42、A B D E

43、C

44、A

45、A

46、B

47、B

48、D

49、B C 50、B

第三篇：建设工程合同管理试题

建设工程合同管理试题

一．单项选择题（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内）

1．建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（）。

A．物B．智力成果

C．行为D．财

2．下列财产中，（）作为抵押物进行抵押。

A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权

C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票

3．留置权是通过（）产生的。

A．法律规定B．合同约定

C．中间人约定D．口头约定

4．工程建设的过程中，（）保证的金额是可以随时间变化的。

A．施工投标保证B．施工合同的履约保证

C．施工预付款保证D．工程保险

5．如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（）日合同成立。

A．要约生效B．承诺生效

C．双方当事人签字或者盖章D．附生效期限的合同期限界至

6．在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A．损害公共利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7．依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。

A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款

C．应该采用违约金条款D．必须采用定金条款

8．按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

A．10B．50

C．100D．200

9．下列关于中标的说法中正确的是（）。

A．中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力

B．中标通知书只对招标人具有法律效力

C．中标通知书只对中标人具有法律效力

D．招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

10．监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

A．能力B．人员

C．设备D．报价

11．监理合同中，委托人的权利不正确的是（）。

A．授予监理人权限的权利B．对其它合同承包人无选定权

C．委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小

D．对监理人履行合同的监督控制权

12．监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。

A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间

B．委托人要求增加的监理工作范围

C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

13．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。

A．公正地维护有关方面的合法权益B．派驻足够的人员从事监理工作

C．完成委托人提出的附加工作与额外工作

D．负责合同的协调管理

14．因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。

A．不承担责任B．承担全部责任

C．承担监督不力的责任D．承担连带责任

15．在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失

C承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延

二．多项选择题（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内）

1．合同法律关系客体包括（）。

A．物B．行为C．智力成果D．权利E．义务

2．对无权代理行为，被代理人有（）。

A．撤回权B．追认权C．拒绝权D．催告权E．撤销权

3．债权人可以留置的合同限于（）合同。

A．建设工程B．保管C．运输D．加工承揽E．买卖

4．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（）。

A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．支付违约金E．返还财产

5．开标时，所列（）情况之一视为废标。

A．投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认

B．投标书未密封C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

6．监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（）的标书。

A．总监理工程师的素质高B．拟派驻监理人员的数量多

C．专业方面满足监理工作范围的需要D．人员的取费标准最低

E．人员派驻计划合理

7．监理单位的义务包括（）。

A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益D．不得泄露与本工程有关的保密资料 E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

8．按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（）。

A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点

B．清点后承包人承担材料质量和保管责任

C．材料保管费应由发包人承担

D．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用

E．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任

9．工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（）。

A．质量合格B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。

A．不免除迟延履行方的相应责任B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

11．索赔按目的划分包括（）。

A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔 D．合同内索赔E．费用索赔

12．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。

A．批评教育B．公平合理C．自愿D．协商一致E．及时

13．承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（）。

A．所引用的合同条款内容B．政府公告资料C．施工进度计划

D．施工现场记录E．承包商受到损害的照片

14．法人应当具备（）等条件。

A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所

D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准

15．按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A．发包人未按约定提供施工场地B．分包人对承包人的施工干扰

C．设计变更D．承包人的主要施工机械出现故障

E．发生不可抗力

第四篇：工程招投标及合同管理试题

|《工程招投标及合同管理》习题参考答案

二、多选题（每题3分）。下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内。

1、必须进行招标的项目包括（CDE）。

A私人投资的高级别墅B、外国老板投资的基础设施的项目

C、大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D、全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

E、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

2、工程实际进度与进度计划不符时，承包人应当按照工程师的要求提出改进措施（AB）。

A、需经工程师确认后才能执行

B、因承包人自身的原因造成工程实际进度与经确认的进度计划不符的，所有后果都由承包商自行承担

C、因承包人自身原因造成的，工程师只对改进措施的效果负责

D、采用改进措施后，必须顺延工期

E、改进措施后，进度仍然不符的，工程师可以要求承包人修改进度计划，并经工程师确认，这种确认是工程师对工程延期的批准

3、施工合同文件中的说法中，正确的有（BDE）。

A、当合同文件中出现不一致时，必须重新制定合同条款

B、在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更施工合同的内容

C、变更的协议或文件，效力与其他合同文件等同

D、签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件

E、当合同文件出现含糊不清或者当事人有不同理解时，应按照合同争议的解决方式处理

4、FIDIC合同中指定分包商与一般分包商的差异主要表现为（ABCDE）。

A、选择分包单位的权利不同B、分包合同的工作内容不同

C、工程款的支付开支项目不同D、业主对分包商利益的保护不同

E、承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同

5、索赔按目的划分包括（CE）。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔

D、合同内索赔E、费用索赔

6、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

7、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于(BDE)造成工期延误，经发包人代表确

认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调配施工机械B.发生不可抗力

C.雨季天数增多D.工程量变化和设计变更

E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

8、索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔C.工期索赔D.合同内索赔 E.费用索赔

9、在施工合同中，(A B C D E)等工作应由发包人完成。

A.土地征用和拆迁B.临时用地、占道申报批准手续

C.提供工程地质报告D.保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表

10、对于发包人供应的材料设备，(ABDE)等工作应当由发包人承担。

A.到货后，通知清点B.参加清点C.清点后负责保管

D.支付保管费用E.如果质量与约定不符，运出施工场地并重新采购

11、招标人具备自行招标的能力表现为(BCE)。

A.必须是法人组织B.有编制招标文件的能力

C.有审查投标人资质的能力D.招标人的资格经主管部门批准

E.有组织评标定标的能力

12、建设工程施工合同的当事人包括(BD)。

A.建设行政主管部门B.建设单位C.监理单位D.施工单位

E.材料供应商

13、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，(CE)发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害B.发包人人员伤亡

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

14、施工合同按照计价方式的不同可以分为(CDE)等。

A.总承包合同B.分别承包合同C.固定价格合同

D.可调价格合同 E.成本加酬金合同

15、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当(ADE)。

A.申请验收B.组织验收C.提出修改意见

D.递交竣工结算报告E.移交工程

16、被宣布为废标的投标书包括（ABDE）

A投标书未按招标文件中规定封标B 逾期送达的标书

C加盖法人或委托授权人印鉴的标书D 未按招标文件的内容好要求编写、内容不全或字

迹无法辨认的标书

E 投标人不参加开标会议的标书

17、必须进行招标的项目包括（CDE）

A私人投资的高级别墅B外国老板投资的基础设施的项目

C大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目

D全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目

E使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目

18、不符合建设工程委托监理合同特征的有（CE）

A 监理合同可以是个人

B监理合同的订立必须符合工程建设程序

C 监理合同的订立不需符合工程建设程序

D 委托监理合同标的是服务

E 委托监理合同的标的物是产生新的物质

19、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（DE）

A 单项索赔B总索赔C 明示索赔D工期索赔E 费用索赔

20、合同法律关系的构成要素有(ABC)

A、主体B、内容C、客体D、权利E、义务

三、判断改错题（每题2分）。判断下列各题正误,正者在括号内打“√”,误者在括号内打“×”,并将错误处改正。

1、建设工程物资采购合同是双务、有偿、诺成、要式的合同。（×）要式改为不要式

2、甲需购进乙公司相关设备，价值100万元，甲应预付定金30万元。（×）30万改为20万。

3、招标过程分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（×）评标定标阶段改为决标成交阶段。

4、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文件、投标书等签订工程承包合同。（√）

5、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（×）以大写金额为准。

6、建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（√）

7、供货方到现场的交货日期，以采购方接收货物时在货单上签收的日期为准。（√）

8、FIDIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（×）合同有效期改为施工期。

9、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内给予答复，否则视为对方索赔要求已经认可。（√）

10、FIDIC合同条件中规定，业主的索赔主要限于施工质量缺陷和拖延工期等违约行为导致的业主损失。（√）

11、承包商没按照规定时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件请求的索赔权利（√）

12、在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金3额额均不应包括利润。（×）因此其索赔金额也可暴扣利润

13、FIDIC合同条件，监理工程师有权批准工程分包（√）。

14、FIDIC合同条件规定，诉讼是解决合同争议的最终方式（×）。仲裁是

15、《工程建设监理委托合同》是由“标准条件”和“专用条件”两部分组成的通用文本。（×）不是

16、工程招标必须采用公开招标方式（×）。或邀请招标

17、《监理委托合同》经过当事人双方协商一致而终止后，双方的权利和责任也即终止（×）。不立即终止

18、某建筑工程公司下属第四分公司领有营业执照，依法可以承包工程。因此，分公司是一个独立的企业法人。（×）分公司不是一个独立的企业法人

19、经济合同当事人之间发生纠纷时，双方可以约定：请求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（√）

20、我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼事项时效为2年。（√）

21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（×）要约改为邀约邀请。

22、违约责任的表现形式包括不履行和不适当履行。（√）

27、工程师可以以口头方式通知承包人推迟开工日期。（×）口头改为书面。

28、FIDIC施工合同规定以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。（√）

29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。（√）

30、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。（√）

四、填空：（每空1分）

1、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。

2、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上 和 经济上对拟建工程进行全面规划的工作。

3、国际工程招标中，公开招标的主要特点是公开招标、询价报价、直接采购。

4、工程承发包方式，是指发包人 与 承包人双方之间的经济关系形式。

5、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。

6、我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能 三大功能进行构建的。

7、工程监理企业，其资质等级划分为甲级、乙级和 丙级三个级别。

8、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和 乙级。

9、建设工程招标方式有公开招标和 邀请招标。

10、建设工程招标方法有一次性招标、多次性招标和 一次两段式招标、两次报价招标。

11、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。

12、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。

13、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。

14、建设工程合同按计价方式划分为固定价合同、可调价合同、成本加酬金合同三大类型。

15、工程进度款结算方式有按月结算、竣工后一次结算、分段结算和其他结算

方式。

16、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。

17、国际工程招投标的特点有 择优性、平等性、限制性。

18、按施工索赔的目的分为工期索赔 和 经济索赔。

19、承发包双方解决施工索赔争端的主要方法是谈判解决、DAB方式和仲裁。

20、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置 和 定金。

21、市场的特征平等性、自主性、完整性、开放性、竞争性。

22、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。

23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。

24、作标技巧有逐步升级法、突然降价法、赔价竞争法。

25、按索赔目标分为工期索赔、费用索赔两类。

26、合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。

27、市场的功能交换功能、调节功能、信息导向功能、资源配置功能、经济联动功能。

28、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。

29、国际工程招标方式公开招标、邀请招标、议标、其他招标方式。

30、风险因素包括实质风险因素、道德风险因素、心里风险因素。

31、索赔的最终解决谈判、调节、仲裁。

9、施工合同文件的组成及解释顺序是什么？

1）施工合同协议书

2）中标通知书

3）投标书及其附件

4）施工合同专用条款

5）施工合同通用条款

6）标准、规范及有关技术文件

7）图纸

8）工程量清单

9）工程报价单或预算书。

第五篇：建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）

一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。

A.100B.110

C.120D.130

2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为B.违法行为

C.自然事件D.社会事件

3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体

C.内容D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A.14B.28

第 1 页（共 7 页）

C.7D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应(C)。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。

A.抵押B.留置

C.保证D.定金

12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。

A.正常工作B.附加工作

C.额外工作D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

16.FIDIC施工合同条件规定，用从(B)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向(D)撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏

C.设计变更D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿B.合同解除

C.免除债务D.债务抵消

23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人B.承包人

C.监理人D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用

25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(C)的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失

C.继续履行D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是(B)。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是(C)。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(ABCD)。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE)。

A.设计方案B.规划许可文件

C.工程勘察资料D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中，(ABE)属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔

C.工期索赔D.合同内索赔

E.费用索赔

7.在下列行为中，(ABD)属于要约邀请。

A.价目表的寄送B.招标公告

C.投标D.招股说明书

E.不含价格的商业广告

8.在下列几种情形中，(DE)合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是(CE)。

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算了

C.按实际损害计算一定比例的赔偿金

D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

10.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（CE）。

A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

11.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就(ABD)情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高

B.增加工程量清单中列明某项工作的数量

C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

12.合同法律关系由(ABE)等要素构成。

A.主体B.客体

C.行为D.事件

E.内容

13.工程建设合同是(AC)合同。

A.主合同B.从合同

C.诺成性合同D.实践性合同

E.无偿合同

14.《建设工程施工合同文本》的附件包括(ABD)等。

A.协议书B.通用条款

C.工程质量保修书D.专用条款

E.发包人供应材料设备一览表

15.债权人可以留置的合同限于(BCD)合同。

A.建设工程B.保管

C.运输D.加工承揽

E.买卖

三、问简答（共2题，每题5分，共10分）

1.法人应当具备哪些条件?

答：（1）依法成立（2）有必要的财产或者经费（3）有自己的名称·组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任

2.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类?

答三类1正常工作。专用条款内注明的委托监理工作范围和内容属于正常的监理工作。2)附加工作。与完成正常工作相关在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。3)额外工作。指服务内容和附加工作以外的工作不超过42天的准缶工作时间。应另行支付附加监理工作酬金和额外监理工作酬金计算办法应在专用条款内予以约定