钢结构安装劳务协议

第一篇：钢结构安装劳务协议

钢结构安装劳务协议

发包方：

承包方：身份证号码：

发包方、承包方双方按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本劳务协议。第一、工程概况

（一）名称：综合仓库连廊屋面更换工程

（二）工程地点：广州市番禺区新造镇

（三）工程形式及内容：

1、综合仓库连廊建筑面积约为（建筑面积按屋面板水平投影面积计算）：约2640㎡； 2、2#仓库屋面采光板更换面积约为253㎡；

3、2#仓库屋面维修（除锈、补漆、补玻璃胶）面积约为4000㎡； 4、2#仓库屋面不锈钢水槽安装长度约为120m。

第二、工程合同施工内容及造价计算方式

（一）工程合同施工内容及造价计算方式：

1、综合仓库连廊拆除原有屋面830型彩色钢板及采光板和水槽、调整水槽边檩条的距离达到规定要求、安装不锈钢水槽、安装470型暗扣式彩板及采光瓦、安装收边、配合470型机台生产彩板、拆下彩板及水槽按要求叠放整齐在指定位置。上述施工内容单方造价按2、2#仓库屋面拆除原有采光板、安装新采光板、收边及防水补胶。上述施工内容单方造价

3、零星工程（2#仓库屋面维修、2#仓库屋面不锈钢水槽安装）按点工计算，每工按 ￥元/天计算。

4、以上造价已包含施工意外保险费用、安全事故处理费用。

（二）本合同不包括内容：

1、本工程所有材料及五金配件由甲方提供；

2、不锈钢水槽由乙方安装好后，甲方派人焊接；470型彩色钢板由乙方安装好后，甲方派人锁边。

第三、施工准备

（一）发包方：

1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责；

（二）承包方：

1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地；

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；

3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底；

4、协助发包方做好施工场地周围下管线和邻近建筑物、古树名木的保护，费用由发包方负责。

5、自行负责相关人员的住宿、吃饭场所及费用。

6、盖板相应的电源线、自攻枪、手磨机等工具有承包方自行配备。第四、工程期限：

（一）本工程合同工期为15天。

3/3

（二）如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。

2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工。

4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。

5、如遇外力不可抗拒的因素（如自然灾害等）而延误工期。

（三）如发包方发现承包方无能力在规定的时间内完成该工程、发包方有权要求承包方加人；或发包方自行加人，所发生的一切费用由承包方承担。如发包方发现承包方无能力承揽此工程，发包方有权单方面终止此合同，按承包方完成工作量的65%结算。

第五、工程质量及验收

（一）承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。

（二）工程竣工后承包方向发包方提出验收，如有问题承包方应及时返工至验收合格。第六、工程造价

（一）、本工程包工包料，钢构部分

第七、乙方的风险与安全责任

（一）本工程承包方承担搬运过程中的风险责任，如因承包方人为失误造成材料损坏，承包方应按价赔偿。

（二）在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。施工前承包方必须告知所有相关施工人员，并签字承诺如发生安全事故一切后果与发包人无关。

第八、付款及结算方式：

（一）钢构件施工完毕，发包方向承包方支付合同总额的80%。

（二）经甲方验收合格后发包方向承包方支付工程余款。

第九、施工安全约定

1.高空作业不扎安全带、施工现场不戴安全帽、用电不规范等现象，每发现一人次罚款100元；

2.施工现场如有随地大小便，经发现每次上交100元违约金.3.施工现场如有打架斗殴现象经发现每次上交1000元违约金，工地负责人写出书面检讨；

4.施工的用电、用水，内外脚手架搭设必须按规范规定执行，否则责令停工返工，不执行者上交300元违约金并整改；

第十：因一方不履行合同而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的损失。第十一条：本合同未尽事宜，双方友好协商签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。第十二条：在合同执行中双方发生争执，经协商不能调解时，由当地法院裁决。

第十三条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程竣工验收日

起一年保修期满自行失效。

第十四条：本合同任何一项条款禁止单方改动，如需改动，双方代表人同时签字，并盖双方合同章（或公章）方可生效，否则视为无效条款。

甲方：乙方：：

电话：电话：

地址：地址：

身份证号码：身份证号码

签订日期：年月日

相关施工人员签名：（我已经了解该工程存在的风险性，如果施工过程中发生任何安全事故与发包方无关，本人会与承包方自行协商解决。）

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

姓名：身份证号码：

第二篇：安装钢结构协议合同书

才府二期钢结构工程施工安装承包协议书

甲方；浙江才府玻璃股份有限公司（以下简称甲方）乙方：长兴华星钢结构有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方经协商一致，在共同遵守工程管理建设制作及安装承包责任制条件的前提下，甲方同意乙方承揽才府二期钢结构工程安装承包给乙方。为明确双方各自的责任、权利、义务关系，特制定以下协议条款，共同遵守。

一、工程概况：才府玻璃二期钢结构工程（成品仓库）

二、承包性质：轻功形式，所有钢结构材料由甲方提供，无损耗。（油漆为一底及焊条含氧气、乙炔、汽吊及短驳运费由乙方承担）

三、安装价格

总建筑面积按每平方米35元计算（本单位价内含乙方人员保险费不含税），总价按实际结算。

四、质量要求：合格工程

五、付款方式

1、按实际面积钢构件全部制作完成后预付20% 2钢构件安装完毕，甲方支付合同价格的40%通过竣工验收并提供资质证书，支付合同价格的35%

3、剩余5%作为工程质量保证金，保修期满壹年后七天内支付。

六、工程质量

1、乙方必须确保合同规定的合格质量要求。

2、在规定的保修期内，乙方应承担保修义务，乙方接到通知后壹天内无条件修复，否则甲方有权另派人修复，甲方有权处理乙方的质保金。

七、工程管理

1、技术交底，病应具备交底记录。乙方负责控制工程安装质量及安全生产，甲方对乙方的安装质量及安全进行监督管理，定期或不定期进行检查，对不符合质量、安全生产条例的违规现象，将进行经济处罚，如安装队不服从公司管理，造成质量、工期违反、甲方有权终止合同，另择承包人，其损失概由乙方自负。

八、安全生产

1、进入施工现场必须带好安全帽，高空作业必须系好安全带并扣上保险，如被公司管理人员查获并取证，处50-200元处罚。

2、乙方负责工程安装中的一切安全措施，对岗位员工应进行岗前安全交底，并进行现场督促指导施工，强化安全防范。并负责工人的安全保险，保险款由乙方承担。如在施工期间仍有意外发生，造成工伤残（亡）等事故由乙方自行承担与甲方无关。

3、乙方制作主、次构件，高强螺栓、普通螺栓、彩钢板，向甲方领用，数量包干，如丢失由乙方全部承担。

九、本协议未尽事宜，双方协商解决。并可在协商一致的基础上，订立补充协议。

十、双方发生争议，协商不成，可以向当地人民法院提起诉讼。

十一、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）

乙方（盖章）甲方代表（签字）

乙方代表（签字）

2016年03月10日

第三篇：钢结构安装工程劳务分包合同

钢结构安装工程劳务分包合同

发包人：

承包人：

分包工程名称：

施 工 地 址：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.工程名称：

2.分包工作内容：

范围包括：

1)钢结构主体工程安装，包括主结构和次结构

2)围护系统安装（包括附件）

3)楼承板（不含栓钉）安装

4)天沟及其附件安装

第二条 合同工期

进场日期： 2011年 11 月29 日

竣工日期： 2011年 12 月8 日

工期：10（日历天）。

第三条 合同价款

1.合同单价：结构吊装元/吨，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

维护结构元/M²，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机

械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部

包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

压型板：元/ M²，包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机

械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部

包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

天沟:元/延米,包括范围：现场的装卸车费用、二次倒运、人工费、机

械机具、辅材、管理费，风险费、利润、税金、成品保护等一切本合同范围内相关费用全部

包含在总价中，工作量按净吨位据实结算。

第四条 合同价款的结算和支付

1.发包人于钢结构施工正式开始后15日内，向承包人支付人民币（大写:伍仟元整）的预付款；

2.钢结构安装完毕，经监理单位、总承包单位验收合格后，承包人向发包人递交完整的结

算资料，发包人在收到结算资料后进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。支付分包

单位工程款至95%；

3.剩余5%的工程款作为工程的维修质保金，保修期为验收合格日起一年内，保修期满并办

理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所有余款。

第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关

安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

2.承包人必须严格按照双方签订的《安全协议书》和发包人项目管理人员发布的安全技术

交底及其他安全文件的要求施工，对于未按照发包方要求进行施工所产生的安全事故，由承

包人承担所有的经济损失和相关损失；

第六条 工程质量、验收与保修

1.工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当

地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质

量要求较高者为施工依据。

2.承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中

发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原

因造成窝工的，工期予以顺延，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包

人承担。

3.对本工程的质量标准，双方约定如下：符合设计图纸及《钢结构工程施工质量验收规范》

（GB50205-2001）要求，确保四方验收通过。

4.工程质量达不到合格标准，由承包人进行返工、补强，超过两次的，罚处履约保证金的50%，工期不予顺延，工期延误按本合同的相关约定计算违约金。

第七条 工期约定

1．承包人应严格按照合同工期和施工进度保证书（合同附件三）施工，如不能按照施工进

度保证书施工，造成工期延误的，承包人应增加施工人员和施工机具，采取相关措施，确保

施工工期；如不能增加施工力量或补救工期延误的，发包方可采取相应措施，包括增加施工

力量、增加施工人员、对承包人承包的部分采取拆解分包、直至解除合同，引入新的施工队

伍确保工程按工期完成，承包人承担由于工程延期造成的所有损失；每拖延一天罚款2000

元，超过5天的，每天递增1000元违约金；

2.对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

2.1 因战争、**、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

2.2非承包人原因造成的停电造成停工，经现场管理人员确定后予以顺延；

2.3由于下雨或5级以上大风，造成现场无法进行施工，造成停工，经现场管理人员确定

后予以顺延；

2.4发包人同意工期顺延的其他情况。

3.本合同包含范围内的零星用工及停窝工，结算时不再另行增加。

第八条 材料供应

1.承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如

实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。

2.发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖

发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚款，并将当事人送公安

机关处理，发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。

第九条 发包人的权利及义务

1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协

调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

2.负责提供施工图纸1套，提供必要技术资料。

3.负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情

况，材料领用情况及行政管理事务。

4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。

5.负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编

制的详细施工作业计划。

6.负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面

发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

7.负责组织工程的验收工作。

8.本工程发包人施工代表为__，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也

可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7

日通知承包人。

第十条 承包人的权利和义务

1.承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质

和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

2.承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作

证号码及身份证号码），作为本合同附件。

3.承包人必须严格遵守《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001），按施工图纸

及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更

手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备

及其工具。

4.承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向

发包人提供有关情况和资料。

5.承包人确认（身份证号：）为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。

6.若出现打架、斗殴等违反现场管理规定的行为，甲方可视实际情况给予乙方相应的处罚并

在结算中予以扣除；

第十一条 违约责任

1.发包人违约责任

1.1.由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人

承担。

2.承包人违约责任

2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出

部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承

包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共

同对划分出的工程量进行签认。

2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承

包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包

人，直至终止合同。

2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。

2.4承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生

安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。

第十二条 合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当

事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议

1.向北京仲裁委员会申请仲裁。

2.向施工地点所在区人民法院起诉。

第十三条 合同的生效与终止

本合同正本一式二份，合同所属附件与合同具有同等法律效力，双方各执一份,本合同

经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容、结清工程决

算尾款后，即自然终止。

第十四条 合同附件:

附件一: 《安全施工协议书》

发包人：（盖章）承包人：（盖章）

法定代表人（或代理人）：法定代表人（或代理人）：

电话：电话：

身份证号：身份证号：

地址：地址：

第四篇：钢结构制作安装技术协议

钢结构制作安装技术协议

1，基础预埋螺丝由钢结构制作单位负责安装及固定，土建施工单位配合，钢结构制作单位认为螺丝尺寸无误后土建施工单位方可浇筑厂房基础。（注：安装定位钢板由钢结构制作单位来提供，每种规格至少1块。）

2，制作单位严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）的要求进行。

3，所有钢结构部分的制作要严格按照蓝图和技术协议的内容进行，所用钢材要采用国内知名品牌钢厂的产品，要有质保证书，要符合国家标准。

4，在制作过程中（制作焊接工程量达到50%左右时）应通知甲方单位派工程技术人员到制作现场进行材料质量和施工质量的检查。制作方应提供所用材料的质量保证书及相关资料。

5，钢结构油漆改为环氧富锌防腐漆，按防腐三底+防腐面漆二面进行油漆（油漆品牌及选用的油漆型号要与甲方沟通并得到认可），漆膜厚度要符合国家的有关标准，钢结构厂房颜色为烟灰色。

6，屋面改用海蓝色3.5毫米厚抗腐、阻燃电木浪板，波高大于30mm。（要求采用上海瀚燕新型材料有限公司或唐山润峰复合材料有限公司生产的产品）。7，墙面采用2.5毫米厚飞机灰色抗腐、阻燃电木浪板。（要求采用上海瀚燕新型材料有限公司或唐山润峰复合材料有限公司生产的产品）。

8，塑钢窗型材的壁厚应大于2.5毫米，内腔为3腔结构，具有封闭的排水腔和隔离腔，并选择大截面的衬钢和性能良好的五金配件。（要求采用国内知名品牌产品，如海螺、实德）

9，本《技术协议》为《施工承包合同》的附件，与合同正文具有同等法律效力。

业主方：（公章）承包人：（公章）

上饶市岩瑞铜业有限公司温州鑫丰钢结构有限公司 法定代表人：法定代表人

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

第五篇：安装架子劳务合作协议

安装架子劳务合作协议

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

依照《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，就甲乙双方双方承建的架子安装工程提供劳务协议合作一事，经双方协商达成以下协议：

一、工程名称：体育中心旁会议室架子安装

二、工作内容：甲方提供架子材料及辅材。包含电费、油漆、焊条、切割片等。

三、承包单价：每平方按人民币45元计算。

四、质量要求：乙方按甲方设计制作后，如果发现大量变动及改造，制作经济损失甲方负责，小量改造不超10平方，乙方负责。

五、施工进度：乙方按甲方工期完工。

六、安全管理：甲乙双方共同管理，把好质量安全关。不能有违章作业，如有违章后果自负。

七、甲方要及时提供给乙方材料及辅材。如因甲方原因耽误乙方施工，甲方承担乙方停工期间的人工工资。

八、付款方式：

1、甲方按工程进度付80%，工程完工后，验收合格交给业主就主，无质量问题，一次性付清总款。

九、本协议未尽事宜，双方协商条款，与本协议具有同等法律效力。

十、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，至双方签字之日起生效，具有同等效力。

甲方：

乙方：

年月日