第一篇:工程招投标复习题
城建院工程招投标复习题
一、填空
1.建设工程交易中心的三项基本功能是:信息服务功能、场所服务功能和集中办公功能。
2.影响投标决策的客观因素为:业主和监理工程师的情况、竞争对手和竞争形势的分析、法律、法规的情况、风险问题。
3.建筑工程招投标的主题包括:招标人、投标人、招标代理机构。
4.按照规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日之内订立书面合同。
5.邀请招标是一种由招标人选择3位符合招标条件的供应商或承包商,向其发出投标邀请,由被邀请的供应商、供应商投标竞争,从中选定中标者的招标方式。
6.建设工程标底是指招标人根据国家有关规定计算出来的造价,是建设工程的 预期价格。
7.申请领取施工许可证,应具备的条件之一为:建设工期超过一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。
8.施工招标文件的内容一般不包括 资格预审条件。
9.投标报价人员在总价基本不变的情况下可以采用不平衡报价法使中标后企业利益最大化。在清单工程量不准确的情况下,对可能增加的工程量,可以报高单价。
10.招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同后,中标人
应当按照合同约定履行义务,完成中标项目。
11.建设工程委托监理合同的履行中,监理人因过失造成工程重大事故后,向委托人赔偿的原 赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额。
12.承包商提出的索赔主要包括两个方面,即 单项索赔和工期索赔。
二、判断题
1.详细评审的内容包括对投标文件的符合性评审、技术性评审、商务性评审、投标文件的澄清和说明、应当作为废标处理的情况。(×)
2.建设工程交易中心的基本功能:信息服务功能、场所服务功能、监督管理职能。(×)
3.建设工程的招标投标主体包括:招标人、投标人、招标代理机构。(√)
4.公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。(×)
5.招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。主要包括:发布招标公告或投标邀请书,组织资格预审,召开标前会议,开标、评标和定标。√)
6.通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业,淘汰总分低的投标者。(×)
7.投标人收到招标单位的授标通知书,即获得工程承建权,称为中标或得标,表示投标人在投标竞争中获胜。(√)
8.投标文件必须严格按照招标文件的规定编写,可以对招标文件要求进行修改或提出保留意见。(×)
9.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,应当依法承担法律责任。(√)
三、案例解析题(共计10分)
1. 书第20页2.书第76~78页
3.书第136页4.书第163页
四、简答题
1.《中华人民共和国招标投标法》是如何规定招标的条件的?(答案见书第196页)
2.建设工程施工合同订立应具备的条件是什么?(答案见书第110页)
3.《中华人民共和国招标投标法》是自什么时间起实施的?(答案见书第203页)
4.建设工程评标程序分为哪几个阶段?(答案见书第68~70页)
5.国际工程招标的主要程序分哪几个阶段?(答案见书第90页)
第二篇:招投标复习题
1.根据“担保法‘的规定,医院、学校不能作为保证合同的担保人。
()
2.无效合同自订立时就没有法律效力。()3.在合同文件中中标通知书具有最高的解释权。
()4.施工合同履行充满了风险,而投标行为则无风险可言。
()5. 在法律上,把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段。
()6施工招标的招标公告属于要约()
7.经确认无效的合同自订立之日起就无法律效力()9.《招投标法》的规定,招标人修改招标文件,必须在规定的投标文件提交的截止时间前15天进 行。()10.作为招标方式的一种,邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一种无限制的竞争方式,在世界上被广泛地采。
()11自中标之日起()日内,发包单位与中标单位签定合同。12.诉讼时效届满,根据法律的规定权利人的()消灭。13.我国《民法通则》规定的普通诉讼时效通常为()。
14.除非法律另有规定,合同当事人有权决定合同的形式,这是()的体现。15.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。
16.()是引起债权债务关系发生的最主要最普遍的根据。
17.建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的 损失承担赔偿责任。对于保修费用,则由()承担。18.考虑到合同订立的实际情况,《合同法》规定,法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面 形式订立合同,当事人未采用书面形式但是()该合同成立。19.建设工程中的招标,在合同订立程序上称为()。20.业主为防止投标者随意撤标或拒签正式合同而设置的保证金为()。
21.已经具备投标资格并愿意投标的投标人,只要填写资格预审调查表,申报资格预审后()进入下一轮工作和竞争。
22.招标过程中投标者的现场考察费用应由()承担 23.开标是指()。
24.《合同法》规定,当事人在合同中既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方()。25.建设工程中甲施工企业的乙项经理在行使职权时产生的法律后果应当由()承担。26.某设备采购合同中约定,甲方向乙方订购5台设备,合同履行时,甲乙约定,将其中的2台交付给丙,但乙一直未向丙交付该标的,则()。A.甲向丙承担违约责任 B.乙向丙承担违约责任 C.乙向甲承担违约责任 D.甲、乙约定无效 27.在下列工程中,()工程必须实行招标选择承包人。
28.某工程隐蔽施工部位,承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量不满足合同规定的要求,则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。
29.建设工程过程中需要与当地政府有关部门协调的工作,应由()办理。30.在施工合同中,()属于承包方应当完成的工作。
31.某一合同约定的定金为2000元。由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止,则他应返还 8.对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责()给对方的金额为()元。
32.以下关于要约的表述,不正确的是()。
A.要约是意思表示
B.要约与要约邀请是同一含义
C.要约的内容须具体确定
D.要约应表明相对人承诺即受其拘束 33.北京甲公司与上海乙公司签订了一份书面合同,甲公司签字、盖章后邮寄给乙公司签字、盖章。则该合同成立的时间应为()。
34.当出现招标文件中的某项规定与答疑会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时,应以()为准。
35.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。36.总包单位必须自行完成建设项目的主要部分,其()可以分包。37.施工合同示范文本规定,()应由承包人承担。
A.承包人在地下管道附近施工的防护措施费用 B.承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用
C.在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D.第三方责任造成伤亡事故发生的费用 38.建设工程合同,是()。39.()是要约邀请。
40.公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为()。
41.招标行为是()。
42.项目总投资额在()万元人民币以上的,必须进行招标。
43.招投标活动中的资格预审侧重于对投标人应当具备承担招标项目的()的审查。44.由同一专业的单位组成的联合体,按照()的资质等级确定为联合体的资质等级。45.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前,以书面形式通知所有招标文件的收受人。46.投标人少于()个的,招标人应当重新招标。
37.施工合同按付款方式可分为①总价合同②单价合同③成本加酬金合同,如从承包商角度选择合同类型,风险由大至小的合同是()
A ①-②-③ B ②-③-① C ③-①-② D ①-③-②
48.当工程师要求重新检验时,如检验发现工程质量不合格,因重新检验发生的费用由()承担。
49.承包人应当在价款可以调整的情况发生后()天内,将调整原因.金额以书面形式通知工程师,工程师确认后作为追加合同价款,与工程款同期支付。50. FIDIC是国际()工程师联合会的法文名称字头组成的缩写词。
51、合同的履行
52、诉讼时效
53、索赔
4、投标
55、合同的变更
56、合同的终止:
57、招标:
58、投标文件:
59、承担违约责任的方式主要有哪些?
60、风险按其来源可分为哪几类?
61、建设工程施工招标应当具备什么条件?62、建设工程施工合同的组成文件有哪些? 63、邀请招标的限制条件有哪些?
64、公开招标的程序是怎样的? 65、我国担保法规定的担保方式有哪些?
第三篇:工程招投标与合同管理复习题
工程招投标与合同管理复习题
一、单项选择题
1、承包工程中,索赔从不同的角度,按不同的方法和标准,可以有许多种分类的方法,请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔:
A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误
2、以下那种特征不属于有效索赔的特征:
A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性
3、FIDIC合同条件第一版制定于年
A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是:
A、1、投标书
2、中标函
3、合同协议书
4、通用条件
5、专用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
B、1、中标函
2、合同协议书
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
C、1、合同协议书
2、中标函
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、图纸
7、规范
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
D、1、合同协议书
2、中标函
3、投标书
4、专用条件
5、通用条件
6、规范
7、图纸
8、资料表和构成合同组成部分的其他文件
5、承包工程的风险分析中,以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险:
A、业主将工期限制得太紧,承包商无法按时完成;
B、业主在工程中苛刻刁难承包商;
C、承包商资金供应不足,周转困难;
D、现场条件存在特殊的自然环境;
6、合同分析的主要对象是:
A、合同协议书和合同条款;B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书
D、合同协议书和专用条款
7、以下那种不属于建设工程合同的特征:
A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性
D、合同形式的特殊要求
8、工程师易人时,发包方必须至少于易人前天通知承包人;
A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是:
A、国际工程招标投标是经济的产物;
B、国际工程招标不进行招标公告;
C、国内的工程招标没有暂定金额项目;
D、国内的工程招标不会进行资格预审;
10、国际工程总报价中,以下那项不属于间接费:
A、投标费B、分包费C、保险费D、税金
11、建设工程投标报价中,施工措施费单列的是:
A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法
12、以下那个文件不属于建设工程投标文件:
A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函
13、以下那项不属于投标工作:
A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底
14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定,以下那个项目属于必须进行招标的:
A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房
15、评标委员会成员中,成员人数应为人以上单数,其中经济、技术专家不得少于成员总数的;
A、3,3/4B、3,2/3C、5,3/4D、5,2/316、以下那种说法是正确的:
A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。
C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人,其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。
17、建设工程招标投标监管机关是指:
A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县(市)建设工程招标投标办公室
18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容:
A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工
19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为:
A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包
C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包
20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的:
A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。
B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级,施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级;劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级,工程造价咨询企业划分为甲、乙级。
二、填空题
1.承发包是一种方式,是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物,并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。
2、直接承包。
3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。
4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。
5、建设工程项目招标投标中,国内实行(岗位职务)
6、招标项目按照规定应具备两个基本条件:17、我国规定国内工程应采用两种方式。
8、建设工程评标主要有和
9、建设工程投标前期工作包括和
10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。
11、国内和国际工程招标投标都受到
12、国际工程投标常用的投标策略主要有
13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。
14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》主要由协议书、、三部分组成。
15、是衡量承包商管理水平的主要标志。
16、工程施工的过程就是的实施过程。
17、FIDIC是指,它是法文名称的缩写。
18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。
19、施工索赔是双方面的,既包括,也包括
20、索赔工作分为两个阶段,即阶段。
三、多项选择题
1、建筑市场的主体包括:
A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务
2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为:
A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金
3、建设工程招标投标活动的基本原则有:
A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则
4、建设工程投标人的权利有:
A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标
5、建设工程招标投标监管机关的职权有:
A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件,并对招标文件审查认定E、审查合同草案
6、以下属于公开招标工作程序的有:
A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同
7、建设工程招标标底编制的方法主要有:
A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法
8、以下属于建设工程投标报价的组成有:
A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金
9、以下属于投标技巧的方法有:
A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法
10、国际工程采用的招标方式有四种类型,其中包括:
A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标
11、国际工程招标文件的内容包括有:
A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书
12、由于合同价款确定方式划分,可以将建设工程合同分为:
A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同
13、建设工程合同关于经济条款,以下叙述正确的是:
A、实行工程预付款的,双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回
B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量,如实计量,在与业主协商后酌情支付。
C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法,如合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款。
14、监理单位的权利有:
A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调,重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内,工程款的支付的审核和签认权
15、施工合同管理的特点有:
A、施工管理合同周期长
B、施工合同管理与效益、风险密切相关
C、施工合同的管理变量少
D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作
16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作:
A、合法性分析
B、风险分析
C、完备性分析
D、双方责权利分析
E、后果性分析
17、应用FIDIC合同条件的前提是:
A、确定工程项目,筹措资金
B、通过竞争性招标确定承包商
C、按照固定价格方式编制招标文件
D、委托工程师对工程施工进行管理
18、FIDIC条款中,以下属于工程师的权利有:
A、有权批准或否决承包商将合同转让
B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利
C、有权批准向承包商付款
D、有权发出开工令、停工令和复工令
19、工期索赔的计算方法有:
A、网络分析法
B、分项法
C、总费用法
D、比例分析法
20、索赔的解决方法有:
A、和解
B、调解
C、谈判
D、仲裁
E、诉讼
四、问答题
1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则?
2.简述建设工程招标代理行为的特征。
3.建设工程招标文件由哪些内容组成?
4.常用的投标技巧有哪几种?
5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。
6.作为承包商,对合同风险应采取什么对策?
7.简述FIDIC施工合同文件的组成。
8.索赔证据有哪些基本要求?
第四篇:工程招投标和合同管理多项选择题复习题
一、多项选择题
1.下列工程项目中,必须进行招标的有(BCD)。A.使用外商资金的项目 B.污水排放项目 C.大型体育场馆
D.采用寺用技术作为施工主要技术的工程项目 E.国家融资项目
2.下列关于公开招标,说法正确的是(ABCE)。
A.公开招标的资格审查和评标的工作量较大,有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生
B.公开招标也称无限竞争性招标,招标人在媒体上发布招标公告 C.采用公开招标方式,招标人就不得以不合理的条件限制潜在的投标人 D.按规定应当招标的建设工程项目,都应采用公开招标方式
E.公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理,资信良好的中标人 3.工程建设项目招标的组织形式有(BD)。
A.公开招标 B.自行招标 C.邀请招标 D.委托招标 E.上级主管部门组织招标 4.邀请招标与公开招标的不同点是(ABE)。
A.公开的程度不同 B.潜在投标人的范围不同 C.评标标准不同 D.报价合理程度不同 E.发布招标信息的方式不同 5.下列关于招标信息的发布,说法正确的是(BDE)。
A.招标人或其委托的招标代理机构应至少在两家指定的媒体发布招标公告 B.招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整 C.拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名 D.招标文件可以收费,但不得以盈利为目的
E.招标人对于所附的设计文件,可向投标人酌收押金 6.下列关于资格预审,错误的有(DE)。
A.资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣,并据此可修改招标条款,以吸引更多的投标人参加竞争
B.资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的
C.招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日 D.对于任何一个投标意向者提出疑问的答复,仅须通知该投标意向者即可
E.当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时,投标意向者应按实际情况,可以修改资格预审文件中的实质内容 7.评标的过程包括(ACDE)。
A.评标的准备 B.开标 C.初步评审 D.详细评审 E.编写评标报告
8.“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件,研究“投标者须知”应注意的事项有(ABDE)。
A.投标人需要注意招标工程的详细内容和范围,避免遗漏或多报 B.注意投标文件的组成,避免因提供的资料不全而被作为废标处理 C.注意合同条款中投标人在中标后享有的权利和义务条款约定是否公平 D.注意招标答疑时间、投标截止时间的安排 E.注意其中报价原则的规定
9.投标人在研究招标文件的同时,还可对工程其他情况进行调查研究,以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括(BCDE)。
A.工程业主方与当地政府关系调查 B.工程现场地质情况考察 C.工程所在地区自然环境考察 D.工程业主方资信状况调查
E.工程竞争对手履约能力调查
10.根据《建设工程施工合同<示范文本)》,关于合同文件的优先解释顺序,正确的有(ABCE)
A.投标书优先于合同专用条款 B.合同专用条款优先于标准、规范 C.标准、规范优先于图纸 D.工程清单优先于图纸 E.工程量优先于工程报价单
11.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人的主要义务是(BCDE)。A.根据发包人委托,完成全部施工图设计与工程配套的设计,经工程师确认后使用 B.按合同专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施
C.负责工地安全、看管进场材料、设备和未交工程
D.按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
E.接受发包人、工程师或其代表的指令。
12.在建筑材料采购合同中,标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要求,约定质量标准的一般原则是(BCDE)。
A.按企业标准执行
B.没有国家标准而有部颁标准的则按部颁标准执行 C.没有国家标准和部颁标准为依据时,可按企业标准执行
D.没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求时,按双方在合同中约定的 技术条件、样品或补充的技术要求执行
E.合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称,明确各类材料的技术 要求、试验项目、试验方法、试验频率等
13.在建筑材料采购合同中,关于采购的数量,以下说法正确的是(ABDE)。
A.凡国家、行业或地方规定有计量标准的产品,合同中应按照统一标准注明计量单位 B.凡国家、行业或地方规定没有计量标准昀产品,可由当事人协商,不可以用含混不清的计量单位
C.若建筑材料或建筑产品有计量换算问题,可由当事人协商计量单位,确定订购数量 D.供贷方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致,并在发货明细表或质量证明书中注明,以便采购方检验
E.订购数量必须在合同中注明
14.依据《建设工程施工劳务分包台同(示范文本)》,承包人的主要义务是指(ABDE)。A.向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地 B.向劳务分包人提供生产、生活临时设施
C.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 D.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
E.负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表
15.在建设工程施工劳务分包合同中,劳务报酬可以采用的方式是(ADE)。A.固定劳务报酬(含管理费)B.浮动劳务报酬(含管理费)C.约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按预计的丁时计算 D.约定不同工作成果的计件单件(含管理费),按确认的丁程量计算 E.约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),接确认的工时计算
16.根据《工程总承包合同示范文本》(征求意见稿),关于发包人的义务和权利,以下说法正确的是(BCDE)。
A.协助承包人办理项目的审批、核准或备案手续,取得项目用地的使用权,完成拆迁补偿工作,使项目具备法律规定的开工条件
B.履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务
C.有权根据合同约定及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定,对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更
D.有权根据合同约定,对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害,提出赔偿 E.发包人认为必要时,有权发出书面形式的暂停通知。17.在工程监理合同中,下列属于监理人的义务的有(ABCD)。
A. 按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机构人员,完成监理范围内的监理业务,按合同约定定期向委托人报告监理工作
B.在履行监理合同义务期间,应认真勤奋地工作,为委托人提供咨询意见,并公正维护各方面的合法权益
C.由委托人所提供的设施和物品,属于委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托入
D.在合同期内和合同终止后,未征得有关方面同意,不得泄露与监理工程及其监理业务有关的保密资料
E.对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人提出建议
18.根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程师可以是(AC)。A.工程监理单位委派的总监理工程师 B.业主方的项目经理 C.发包人指定的履行合同的代表 D.业主方技术负责人 E.施工方技术负责人
19.固定总价合同适用的情况是(ACDE)。
A.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确 B.有工程造价管理部门公布的价格调整 C.工程结构和技术简单,风险小
D.工程量小、工期短,估计在施工过程中环境因素变化小,工程条件稳定并合理 E.投标期相对宽裕,承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量,分析招标文件,拟定施工计划
20.采用固定总价合同,承包商承担的主要风险是(ABCD)A.报价计算错误造成的风险 B.漏报项目造成的风险 C.工程范围不确定造成的风险 D.工程量计算错误造成的风险 E.由于设计失误造成的风险
21.建设工程中经常采用的担保种类有(ABCD)。
A.投标担保 B.履约担保 C.支付担保 D.预付款担保 E.备案担保 22.建设工程施工合同分析的必要性体现在(BCDE)。A.许多合同条文存在错误,需要修改
B.同一个工程中的不同合同形成一个复杂的体系 C.在合同中依然存在问题和风险 D.合同中的任务需要分解和落实
E.许多工程小组、项目管理职能人员所涉及的话动和问题不是合同文件的全部 23.下列情况属于合同交底的工作包括(ACD)。A.学习合同,对合同的主要内容做出解释和说明 B.确保施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件 C.将合同事件责任分解落实到各工程小组或分包人 D.了合同双方的合同责任和工作范围 E.召开生产调度会议
24.下列各项属于合同跟踪对象的是(ABCD)。
A.分包人的工作 B.业主的工作 C.监理工程师的工作 D.承包的任务 E.政府质量监督机构的工作
25.根据合同实施偏差分析的结果,承包商应该采取相应的调整措施,该调整措施可分为(ABCE)。
A.组织措施 B.技术措施 C.经济措施 D.管理措施 E.合同措施 26.引起索赔的原因非常多且复杂,下列(ABCE)情况可能引起索赔。A.合同对方未能正确履行合同义务与责任
B.设计图纸错误 C.合同变更 D.下雨停工三小时 E.破坏性地震 27.下列事件中,承包商可以向业主提出费用索赔的有(ABD)。A.业主指定的分包商违约,造成承包商费用的增加 B.货币出现贬值,导致承包商实际费用的增加 C.业主延期支付工程敖,造成利润损失 D.由于不可抗力,造成停工损失
E.施工中出现了承包商难以预计的地下暗河,导致费用增加 28.在索赔资料准备阶段,主要工作包括()A.跟踪和调查干扰事件,掌握事件产生的详细经过 B.分析干扰事件产生原因,划清各方责任,确定索赔根据 C.损失结果的调查分析与计算,确定工期索赔和费用索赔值 D.搜集证据
E.认真研究合同约定,防止对方向自己提出索赔 29.建设工程索赔文件的内容包括()
A.证据部分 B.论证部分 C.总述部分 D.次要部分 E.索赔款项(或工期)计算部分 30.根据《建设施工合同(示范文本)》,确定可以顺延工期的条件包括(ABCD)A.发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行 C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行 D.设计变更和工程量增加
E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成累计超过6小时 31.工期索赔的计算方法有(A C)。
A.网络分析法 B.修正的总费用法 C.比例计算法 D.实际费用法 E.分项计算法
32.按照延误事件之间的关联性划分,工程延误包括(CDE)。
A.直接延误 B.间接延误 C.单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 33.根据《招标投标法》的规定,下列(ABCE)属于必须进行工程建设招标项目 A.水利基础设施工程 B.联合国粮农组织援助的农村灌溉工程 C.国家投资占60%的化工工程 D.中外合资有限公司厂房建筑工程 E.信息网络通信工程
34.根据《招标投标法》的规定,下列(ABCE)项目可以不进行招标 A.抢险救灾工程 B.利用扶贫资金以工代赈工程 C.国家秘密工程D.世界银行贷款工程
E.国外政府援助项目并对招标投标具体文件和程序有专门规定的工程
35.根据《招标投标法》的规定,在招标文件要求的投标文件提交截止时间前,投标人对已提交的投标文件有(ACD)的权利。
A.修改 B.转让 C.撤回 D.补充 E.撤销
36.围绕工程项目的招标投标活动,下列说法正确的是(ACE)A.招标公告是要约邀请 B.招标公告是要约 C.投标书是要约 D.投标书是承诺 E.中标书是承诺
36.《招标投标法》规定招标方式包括自行招标和委托招标,招标人具备(AB)条件的,可以自行办理招标事宜。A.编制招标文件能力 B.组织评标能力 C.评标能力 D.类似项目评标经验 E.有一定数量工程造价、技术人员
37.评标委员会在对投标人的投标文件评审时,发现投标文件存在以下问题:分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致;大写数额与小写数额不一致;投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是(BCE)
A.总价与单价不一致的,以总价为准
B.总价与单价不一致的,以单价为准,单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的,以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的,以小写为准 E.投标工期延长的视为废标
38.下列情况,(ABCE)属于投标文件重大偏差,未对招标文件实质上响应作废标处理的情形。
A.投标文件要求投标人改变招标文件要求的付款进度和比例 B.投标文件没有加盖公章
C.投标人没有按照招标文件要求提供银行担保函件,但提供担保机构担保函件 D.投标文件施工组织设计中遗漏了冬、雨期施工方案 E.投标文件中工程质量检验标准和方法已被明令淘汰
39.中标通知书发出后,中标人以其投标报价过低为由,放弃中标项目,不与招标人签订合同,则该中标人需承担的民事责任是(BCD)。
A.一定数额的罚款 B.取消中标资格 C.没收其投标保证金
D.对超出投标保证金之外的招标人损失予以赔偿 E.以投标保证金为限进行赔偿损失
40.《建设工程施工合同(示范文本)》主要由(ACE)三部分组成
A.通用条款 B.合同标准条件 C.协议书 D.补充和修正文件 E.专用条款 41.下列(BCDE)属于《建设工程施工合同(示范文本)》的组成合同文件 A.招标文件 B.施工合同通用条款 C.标准、规范及有关技术文件 D.工程变更洽商 E.中标通知书
42.《建设工程施工合同(示范文本》规定的可调价合同中合同价款调整因素包括(ABCD)A.国家政策变化 B.法律、行政法规的变化 C.工程造价管理部门作出的价格调整 D.一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8小时 E.一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
43.《建设工程施工合同(示范文本)》中关于承包人索赔程序包括(ACDE)A.索赔事件发生后28d天内,承包人向工程师发出索赔意向通知
B.工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复,否则视为认可该项索赔 C.发出索赔意见通知后28d内,承包人向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料
D.索赔事件持续进行时,承包人阶段性发生索赔意见,在索赔事件终了后28d内,向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告。
E.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
44.建设工程合同合法生效须满足(ACDE)条件 A.合同当事人具备相应的民事行为能力 B.必须以书面形式
C.合同当事人意思表示真实
D.不违反法律、行政法规强制性规定 E.不违反社会公共利益
45.《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下,合同的履行原则包括()A.当事人协议补充原则
B.按照合同有关条款确定的原则 C.按照公平合理原则 D.按照交易习惯确定原则 E.法定补充原则 46.对于建设工程施工合同,具有下列(ABCD)情形之一的,建设工程施工合同无效。A.承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工 B.工程施工需要资质为一级,而承包人为二级 C.承包人通过与发包人事先串通谋取中标 D.某包工头借用承包人名义承揽工程施工
E.工程承包人原资质等级不足,后于工程开工前取得工程相应资质 47.承包人提出建设工程施工合同的索赔必须满足的条件是()A.并非自己过错而应由发包人承担责任 B.造成客观实际损失 C.有事件发生的客观证据
D.在规定的时间内按照约定程序提出 E.有工程师的有效签认
48.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,在工程师发出下列(BCDE)变更通知及要求情况下,承包人可以提出变更价款的要求。
A.对已完工程进行成品保护 B.变更工程有关部位的基准线 C.增加附属配套工程 D.改变部分施工顺序 E.改变有关工程施工时间
49.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因以下(ACDE)原因,承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔
A.百年不遇的大雨 B.分包工程因为质量问题返工
C.发包人未按合同约定足额支付工程进度款,影响施工正常进行 D.发包人未按合同约定提供工程施工许可证 E.发包人由于拆迁未按期提供施工场地
50.建设工程合同纠纷的处理方式主要有(ABCD)A.诉讼 B.调解 C.仲裁 D.和解 E.行政处理
第五篇:工程招投标
专升本《工程招投标》考试大纲
一、教学基本要求
本课程是工程管理专业的一门主要专业课程,通过教学使学生全面掌握工程项目招标投标全过程管理,掌握建筑工程合同管理的专门知识和技能。在工程建设实施的过程中,以招标投标的方式选择实施单位,属于要约和承诺特殊表现形式的招标与投标是合同的形成过程,招标投标是实现面目法人责任制的重要保障措施之一。学会按照 “以法律为准绳, 以合同为核心” 的原则, 处理当事人之间的经济纠纷, 从而保障其合法权益,学习目标是为学习与工作相互衔接和自然过渡创造条件。
二、考试内容
1、工程合同管理概述
了解工程合同管理的目的及任务;掌握工程合同管理的方法和手段。
2、工程法律基础知识
掌握合同法律关系的概念及构成,并能够分析工程中常见合同的法律关系构成;掌握代理、工程保险、合同公证与鉴证的基本概念及其在工程建设中的应用。
3、合同法律制度
了解合同法的基本内容;掌握合同分类的基本方法;掌握合同的订立的过程,包括要约与承诺的基本概念的掌握与理解;掌握缔约过失责任的基本概念与适用条件;掌握合同的生效条件、合同生效时间与地点的判断;掌握无效合同、可变更与可撤销合同、效力待定合同的情形;掌握合同履行的原则、合同履行过程中的抗辩权;理解合同履行过程中债权转让和债务转移的特点;掌握合同不当履行的处理方法;掌握合同终止的情形;掌握承担违约责任的原则、条件及方式;掌握合同争议的解决方法。
4、招标投标管理
了解工程招标投标法的基本内容;了解政府建设行政主管部门对招标投标活动的监督管理;理解招标投标的基本原则;掌握工程承发包的基本方式;掌握招标投标的基本程序;掌握监理、勘察设计、施工招标投标的特点与运作方式。
5、建设工程施工合同管理
了解建设工程施工合同管理的概念、示范文本的构成、合同的主要内容;掌握施工合同文件的组成与解释次序;掌握施工合同双方的主要权利和义务;理解并掌握建设工程施工合同管理的过程及要点;掌握建设行政主管部门对施工合同监督管理的内容;理解建设工程施工合同中进度条款、质量条款、资金条款的应用;掌握工程竣工验收的条件、程序与组织方式;掌握工程保修的范围、期限、责任。
6、建设工程委托监理合同
了解建设工程委托监理合同的概念;理解建设工程委托监理合同的中相关人之间的合同与组织关系;掌握监理合同中双方当事人的主要权利与义务。
7、建设工程勘察、设计合同管理
了解建设工程勘察、设计合同管理的基本概念与合同主要内容;掌握勘察设计合同中双方当事人的主要权利与义务。
8、建设工程物资采购合同及其他合同管理
了解建设工程物资采购合同的基本概念、合同内容;掌握建设工程物资采购的方式及风险责任划分;掌握建设工程物资采购合同违约责任的相关规定;了解承揽合同、技术合同等工程建设中常见合同类型的主要内容及应用。
9、FIDIC 合同条件简介
了解FIDIC合同条件的背景、合同条件类型;掌握其适用范围;掌握合同条件中有关进度、价款、担保、风险、文件资料的基本概念;掌握合同条件中争议解决方式;掌握合同条件下分包的特点。
10、合同索赔
掌握索赔的基本概念与特点;了解索赔的分类原则及方式;了解索赔的成因;掌握索赔的程序;掌握工程索赔管理的要点;了解反索赔的基本概念与应用;掌握索赔管理的应用。
三、参考教材
《建设工程合同管理》,知识产权出版社,2006,中国建设监理协会编写组。