第一篇:华南理工大学招投标与工程合同管理第2章 建设工程招标 随堂练习
招投标与工程合同管理
第2章 建设工程招标· 2.1 建设工程招标方式
1.公开招标亦称无限竞争性招标,是指招标人以()的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A、投标邀请书B、合同谈判
C、行政命令D、招标公告
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:D
问题解析:
2.《招标投标法》对必须招标的建设项目范围没有作出规定的是()。
A、小型基础设施、公用事业项目
B、部分使用国有资金投资的项目
C、使用国际组织贷款资金的项目
D、使用外国政府资金的项目
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:A
问题解析:
3.使用财政预算资金的建设项目,需要设备采购的单项合同估算价最低在()万元人民币以上的,必须进行招标。
A、50B、100C、200D、3000
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
4.属于必须招标范围的建设项目,其施工单项合同估算价在()以上的,必须招标。
A、3000万元B、1000万元
C、500万元D、200万元
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:D
问题解析:
5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。
A、50B、100C、200D、400
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
6.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币,在施工中需要采用专有技术,该施工项目()方式发包。
A、应该采用公开招标B、应该采用邀请招标
C、应该采用议标D、可以采用直接委托
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:D
问题解析:
7.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》及有关规定,下面说法合理的是()。
A、公民个人投资的项目不需要招标
B、施工单项合同估算价为100万欧元的项目不需要招标
C、使用国际组织资金的项目如果规模标准没达到要求也可以不招标
D、所有总投资额在3000万元人民币以上的项目都需要招标
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
8.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的各类工程建设项目,符合下列条件(),必须进行招标。
A、施工单项合同估算价在100万元人民币以上的B、重要设备、材料等货物的采购,项目估算价在100万元人民币以上的C、勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的D、监理等服务的采购,项目估算价在50万元人民币以上的答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
9.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》,下面说法正确的是()。
A、如果单项合同估算价低于标准,可以对这个单项合同项目不进行招标
B、属于必须招标的项目范围,设备、材料等货物的采购,只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标
C、所有监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标
D、是否对勘察项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
10..根据《招标投标法》的规定,下列工程建设项目中,必须进行招标的有()。
A、基础设施项目
B、公用事业项目
C、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目
D、部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E、使用国际组织或者外国政府贷款援助资金的项目
答题:
A.B.C.D.E.F.(已提交)参考答案:CDE
11.《工程建设项目施工招标办法》规定()项目施工可不进行招标。
A、商品住宅
B、经济适用住房
C、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的D、施工企业自建自用的工程
E、在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的答题:
A.B.C.D.E.F.(已提交)参考答案:CE
第2章 建设工程招标·2.3 招标实务
1.某建设项目发售招标文件时收取工本费500元,则在招投标结束后()。
A、.招标文件及收费都不退回B.退回招标文件,收费不退回
C.不退回招标文件,收费退回D.招标文件及收费分别退回
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:A
问题解析:
2.招标投标法》规定,依法必须招标的项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()。
A、20dB、30dC、10dD、15d
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:A
问题解析:
3.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于()日。
A、7B、14C、20D、30
答题: A.B.C.D.(已提交)
问题解析:
4.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,对于潜在投标人提出的疑问,招标人()。
A、只回答潜在投标人在阅读招标文件中提出的疑问
B、只回答潜在投标人在现场踏勘中提出的疑问
C、招标人可以书面形式或召开投标预备会的方式解答
D、需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人
E、该解答的内容不能作为招标文件的组成部分。
答题:
A.B.C.D.>>(已提交)参考答案:CE
第2章 建设工程招标·2.4 建设工程施工招标文件
1.《标准施工招标文件》中,不属于招标公告(未进行资格预审)内容的是()。
A、招标条件
B、投标人须知
C、.项目概况与招标范围
D、投标人资格要求
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
2.下列关于《标准施工招标文件》“技术标准和要求”的叙述,不合理的是()。
A、各项技术标准应符合所有国家标准
B、不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者
C、不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
D、如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时,则应当在参照后面加上“或相当于”字样。
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:A
问题解析:
3.《工程建设项目施工招标投标办法》规定,招标人根据施工招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件一般包括()。
A、投标文件格式B、设计图纸C、合同条款及格式
D、投标报价E、商务和技术偏差表
答题:
A.B.C.D.E.F.(已提交)
第2章 建设工程招标·2.5 建设工程招标代理
1.根据《招标投标法》,下列关于招标组织的论述不合理的是()。
A、招标人有编制招标文件和组织评标能力的,可以选择自行招标否则选择委托招标
B、招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜
C、招标主管部门可以为招标人指定招标代理机构
D、招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
2.下列关于建设工程招标的叙述,合理的有()。
A、招标人有权自行选择招标代理机构
B、任何个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构
C、建设主管部门在征得招标人同意的前提下才可以为招标人指定招标代理机构
D、招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,才可以自行办理招标事宜 E、依法必须进行招标的项目,招标人自行办理招标事宜的,应当向有关行政监督部门备案
答题:
A.B.C.D.E.F.(已提交)参考答案:ABDE
第二篇:华南理工大学招投标与工程合同管理第3章 建设工程(施工)投标文件 随堂练习
第3章 建设工程投标与评标·3.2 建设工程(施工)投标文件
1.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,投标保证金一般不得超过投标总价的()。
A、0.1%B、0.2%,C、1%,D、2%,答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:D
问题解析:
2.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,投标保证金最高不得超过()万元人民币。
A、30B、50C、80D、100
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
3.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,投标保证金有效期应当超出投标有效期()。
A、3天B、15天C、30天D、3个月
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
4.投标文件的内容一般包括()
A、投标函
B、投标报价
C、施工组织设计
D、商务和技术偏差表
E、合同的主要条款
答题:
A.B.C.D.>>(已提交)
参考答案:ABCD
问题解析:
5.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,()。
A、投标人应当按照招标文件要求的方式提交投标保证金
B、投标人应当按照招标文件要求的金额提交投标保证金
C、投标保证金应先于投标文件提交给招标人
D、投标保证金应后于投标文件提交给招标人
E、投标保证金随投标文件提交给招标人
答题:
A.B.C.D.>>(已提交)
第3章 建设工程投标与评标·3.3 建设工程(施工)投标实务
1.下列关于建设工程招投标的说法,正确的是()。
A、在投标有效期内,投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回投标文件
C、投标人可以挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
D、投标人之间可以先进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
2.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,投标人应当在(),将投标文件密封送达投标地点。
A、招标公告要求提交投标文件的截止日期
B、招标文件要求提交投标文件的截止日期
C、招标公告要求提交投标文件的截止时间前
D、招标文件要求提交投标文件的截止时间前
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:D
问题解析:
3.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二、三级企业资质,甲.乙两个单位的项目经理数量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标则该联合体资质等级应为()。
A、一级B、二级C、三级D、四级
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
4.下列关于联合体共同投标的说法,正确的是()。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、由同一专业的单位组成的联合体,投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级
D、联合体中标后,应选择其中一方代表与招标人签订合同
答题: A.B.C.D.(已提交)
问题解析:
5.两个以上法人或者其他组织组成联合体进行投标时,以下论述错误的是()。
A、联合体内部应签订共同投标协议
B、联合体只能以一个投标人的身份参与投标
C、联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力
D、共同投标协议作为内部协议不必提交给招标人
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:D
问题解析:
6.某建设工程有A、、B两个单项工程,甲、乙两承包单位组成联合体中标,分别承担A、、B单项工程的施工任务。甲承包单位因施工原因产生质量事故但无力赔偿,乙单位应该()。
A、不赔偿B、全部赔偿
C、按比例赔偿D、根据双方约定决定是否赔偿
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
7.《工程建设项目施工招标投标办法》规定,联合体投标的,()的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力。
A、必须以联合体各方
B、必须以联合体中牵头人
C、应当以联合体各方或者联合体中牵头人
D、应当以联合体各方和联合体中牵头人
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
8.根据《招标投标法》的规定,投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以()已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A、补充B、修改C、撤回
D、取消E、废除
答题:
A.B.C.D.>>(已提交)
参考答案:ABC
问题解析:
9.组成联合体投标的,()。
A、联合体参加资格预审并获通过的,其组成不可以有任何变化
B、联合体参加资格预审并获通过的,其组成变化必须征得招标人同意
C、联合体参加资格预审并获通过的,其组成变化必须在提交投标文件截止之日
前
D、联合体各方必须指定牵头人
E、联合体各方必须以牵头人的名义提交投标保证金
答题:
A.B.C.D.>>(已提交)
参考答案:BCD
问题解析:
10.下列招投标行为,违反法律、法规有关规定的有()。
A、投标人互相约定抬高投标价
B、招标人对所有投标人公开标底
C、投标人的投标报价低于标底
D、投标人投标时递交假业绩证明
E、投标人在投标截止日前撤回投标文件
答题:
A.B.C.D.>>(已提交)
参考答案:ABD
第3章 建设工程投标与评标·3.4 开标、评标与定标
1..在下列关于开标的有关规定中,正确的是()。
A、开标过程应当记录
B、开标应由公正机构主持
C、开标应在投标有效期至少30天前进行
D、开标应投在投标文件截止时间之后尽快进行
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:A
问题解析:
2.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的(A、前一天公开B、前一天不公开
C、同一时间公开D、同一时间不公开
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
3.根据《招标投标法》的规定,开标由()。
A、招标人主持、邀请所有中标人参加
B、交易中心主持、邀请所有投标人参加)进行。
C、招标人主持、邀请所有投标人参加
D、主管部门主持、邀请所有投标人参加
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
4.根据《招标投标法》规定,评标由()依法组建的评标委员会负责。
A、主管部门B、招投标交易中心
C、招标人D、投标人
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
5.依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为()人以上单数。
A、3B、5C、7D、9
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:B
问题解析:
6.依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的()。
A、1/2B、1/3C、2/3D、3/
5答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
7.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的,视为()。
A、同意评标结论B、反对评标结论
C、对评标结论持保留意见D、弃权
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:A
问题解析:
8.《招标投标法》规定,中标通知书对()都具有法律效力。
A、招标人和投标人B、评标委员会和中标人
C、招标人和中标人D、未中标人和中标人
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
9.某招标项目在中标通知书发出后,招标人提出降价要求。对该降阶要求,按照《招标投标法》的规定,中标人()招标人的要求。
A、应当接受B、可以接受
C、应当拒绝D、可以拒绝
答题: A.B.C.D.(已提交)
参考答案:C
问题解析:
10.中标人不按照招标文件的规定提交履约担保的,()。
A、将失去订立合同资格,其提交的投标担保不予退还
B、将失去订立合同资格,其提交的投标担保可以退还
C、不会失去订立合同资格,但其提交的投标担保不予退还
D、不会失去订立合同资格,其提交的投标担保可以退还
答题:A.B.C.D.(已提交)参考答案:A
第三篇:建设工程招投标与合同管理
建设工程招投标与合同管理 作业
问答题:
1.建设工程项目总承包哪几种方式?各有何特点?
答:建设工程项目总承包方式有全过程承包,设计、施工总承包和施工总承包三种。
1)全过程承包,即从项目可行性研究开始,到勘察、设计、施工、验收、交付使用为止的建设项目全过程承包。这样的工程俗称“交钥匙工程”。2)设计、施工总承包,即从勘察、设计,到竣工验收为止的总承包。3)施工总承包,即对工程施工全过程进行总承包。
2.建设工程交易中心的功能有哪些? 答:1)、信息服务功能,包括收集、存储和发布各类工程信息、法律法规、造价信息、建材价格、承包商信息、咨询单位和专业人士信息等。
2)、场所服务功能 3)、集中办公功能
3.建设工程招标方式包括哪几种?各有什么优缺点? 答:招标方式包括:公开招标与邀请招标两种。
1)公开招标的优点是能有效地防止腐败,为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争,达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在工作量大,周期长,花费人力、物力、财力等方面的不足。2)邀请招标的特点:由于被邀请参加的投标竞争者有限,不仅可以节约招标费用,缩短招标时间,而且提高了每个投标人的中标机会。但与公开招标相比,由于招标的范围有限,竞争性较低,从而可能提高中标价或者遗漏某些在技术上和报价上更有优势的潜在投标人。我国规定,依法必须进行招标的项目,全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的,应当公开招标。对于有些不适宜公开招标的重点项目,经批准可采用邀请招标的方式。
4.根据《招标投标法》,哪些工程建设项目必须进行招标?需要审批的工程建设项目在哪些情形下可以不进行招标?
答:工程建设项目必须招标的:1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。需要审批工程建设项目在一下情形不进行招标:
(一)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的;
(二)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;
(三)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;
(四)施工企业自建自用的工程,且方施工企业资质等级合工程要求;
(五)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,原中标人仍具备承包能力的;
(六)法律、行政法规规定的其他情形
5.简述资格审查的内容、目的、分类
答:通过资格审查要达到以下目的:1)了解投标者的财务状况、技术能力及类似工程的施工经验;2)选择咋财务、技术、施工经验等方面优秀的投标者参加投标;3)淘汰不合格的投标者;4)缩短评标阶段的工作时间、减少评审费用;5)为不合格的投标者节约购买招标文件、现场考察及投标等费用。
6.简述招标人自行办理招标事宜所应当具备的具体条件。答:(1)具有项目法人资格或法人资格;
(2)有与招标工程相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量;
(3)有从事同类工程建设项目招标的经验;
(4)设有专门的招标机构或拥有3名以上专职招标业务人员;
(5)熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规规章。
7.什么是投标保证金?在发生下列情形时,招标人有权没收投标保证金? 答:投标保证金,是为了避免投标人投标后随意撤销投标或中标后不愿意承包等不诚信行为给招标人造成损失,要求投标人提供担保。
8.中标候选人需满足的条件是什么? 答:
9.简述联合体投标的概念、特点及资质要求
答:概念:联合体投标,是指两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标的行为。
特点:1.由两个或者两个以上的投标人组成;
2.招标人与中标后的联合体只签订一个承包合同,而不是与各成员单位签订合同。
资质要求:(1)联合体各方均应具有承担招标项目必备的条件如相应的人力、物力、资金等等。
(2)国家或招标文件对招标人资格条件有特殊要求的,联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
(3)同一专业的单位组成的联合体,应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如在三个投标人组成的联合体中,有两个是甲级资质等级只能定为乙级。本条之所以这样规定,是促使资质优等的投标人组成联合体,防止货商或承包商来完成,保证招标质量。
10.简述建设工程施工招标的程序.答:
11.常用的工程投标报价技巧有哪几种? 答:(1)承包商根据招标项目的不同特点采用不同报价。投标报价时,既要考虑自身的优势和劣势,也要分析招标项目的特点。按照工程项目的不同特点、类别、施工条件等来选择报价策略。
①遇到如下情况报价可高一些:施工条件差的工程;专业要求高的技术密集型工程,而本公司在这方面又有专长,声望也较高:总价低的小工程,以及自己不愿做、不方便不投标的工程;特殊的工程,如港口码头、地下开挖工程等;工期要求急的工程;投标对手少的工程;支付条件不理想的工程。
②遇到如下情况报价可低一些:施工条件好的工程,工作简单、工程量大而一般公司都可以做的工程;本公司急于打入某一市场、某一地区,或在该地区面临工程结束,机械设备等无工地转移时,本公司在附近有工程,而本项目又可利用该工程的设备、劳务,或有条件短期内突击完成的工程;投标对手多,竞争激烈的工程;非急需工程;支付条件好的工程。
12.简述诉讼时效的概念及各种情况下的诉讼时效期间。
答:诉讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。
13.简述合同成立与合同生效的区别,并列出合同成立和合同生效的一般要件。
14.什么是不可抗力?不可抗力一般包括什么情形? 简述施工过程中不可抗力事件发生所造成的费用损失和工期延误的承担原则。
15.组成建设工程施工合同的文件包括哪些?它们的解释顺序如何?
答:组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
16.简述指定分包和一般分包的区别。
17.简述索赔的定义、特征及分类
答:定义:建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。特征:(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为
分类:工期索赔和费用索赔
18.简述索赔的程序
答:当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失,包括不可抗力延误的工期。①承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知。②发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。③工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。④当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。⑤工程师与承包人谈判达不成共识时,工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。⑥发包人审批工程师的索赔处理证明。⑦承包人是否接受最终的索赔决定。承包人未能按合同约定履行自己的各项义务和发生错误给发包人造成损失的,发包人也可按上述时限向承包人提出索赔。
19.简述FIDIC合同条件下变更估价的原则。
答:工程变更价款确定的一般原则:承包人按照工程师的变更指令实施变更工作后,往往会涉及对变更工程价款的确定问题。变更工程的价格或费率,往往是双方协商时的焦点。计算变更工程应采用的费率或价格,可分为三种情况: 1.变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价,应以该费率计算变更工程费用。2.工程量表中虽然列有同类工作的单价或价格,但对具体变更工作而言已不适用,则应在原单价和价格的基础上制定合理的新单价或价格。3.变更工作的内容在工程量表中没有同类工作的费率和价格,应按照与合同单价水平相一致的原则,确定新的费率或价格。20.投标文件一般包括什么内容?
答:施工投标文件组成:资格审查、投标书、技术标(施工组织设计)、商务标。均要看投标项目的招标文件的详细规定来具体组成
资格审查:适用于资格后审,一般要求投标人提供营业执照、资质证书、组织机构代码、财务报表、业绩、项目经理资格等。
投标书:一般包括投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书等 技术标(施工组织设计):投标人对该项目的施工措施的一个叙述。商务标:投标人对该项目的报价
第四篇:工程招投标与合同管理(范文)
1.某建设阶段中的某一专门项目的专业性较强,因而多由有关的专业承包单位承包,称为()
A、总承包
B、分承包
C、阶段承包
D、专项承包
参考答案: D您的答案:D
2.国外的可行性研究,依研究的任务和深度通常分为三个阶段,下列选项不正确的是()
A、机会研究 B、概算
C、可行性研究 D、可行性初步研究
参考答案: B您的答案:B
3.以鉴别投资机会(即寻求作为投资主要对象的优先发展的部门,并形成项目设想)为任务是()
A、机会研究 B、概算
C、可行性研究 D、可行性初步研究
参考答案: A您的答案:A
4.为了解决在初步设计阶段无法解决的某些重大或特殊项目的某些技术问题而进行的是()
A、技术设计 B、施工图设计 C、初步设计 D、方案设计
参考答案: A您的答案:A
5.在世界范围内进行招标,国内外合格的投标商均可以投标,称为()
A、国内竞争性招标 B、国际竞争性招标 C、邀请招标 D、议标
参考答案: B您的答案:B
6.通知所有的投标者参加揭标仪式,其他愿意参加者也不限制,当众开标,称为()
A、公开开标 B、有限开标
C、秘密开标 D、其他开标
参考答案: A您的答案:A
7.投标竞争激烈,为迷惑对方,可有意泄露一点假情报,如不打算参加投标,或准备投高报价标,却在投标截止之前几个小时突然前往投标,并压低报价,从而使对手措施不及而败北,称为()
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法 D、低投标价夺标法
参考答案: C您的答案:C
8.由评标小组或评标委员会拟订评标的内容,例如工程报价、工期、主要材料消耗、施工组织设计、工程质量保证和安全措施,分项进行分析比较或调查,进行综合评议,选择其中各项条件都较优良者为中标单位,此种评标方法称为()
A、计分法B、低标价法
C、协商议标法D、专家评议法
参考答案: D您的答案:D
9.中标人接到中标通知书后,即成为该招标工程的施工承包商,应在中标通知书发出之日起()日内与业主签订施工合同,合同自双方签字盖章之日起成立。
A、20 B、10 C、15 D、30
参考答案: D您的答案:D
10.在施工安装阶段承包中,还可依承包内容的不同细化分为不同方式,其中承包人提高工程施工所需的全部工人、材料和机械的方式称为()
A、包工包料B、包工部分包料
C、包工不包料D、包清工
参考答案: A您的答案:A
11.在施工图设计阶段编制()
A、设计概算B、施工图预算
C、投资估算D、工程竣工决算
参考答案: B您的答案:B
12.如为减少企业大量窝工造成的亏损,或为打入某一市场,或为挤走竞争对手保住自己的地盘,可以制订亏损标,力争投标,此投标方法称为()
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然袭击法 D、低投标价夺标法
参考答案: D您的答案:D
13.施工招标阶段,投资方核实建设规模的依据是()
A、标底B、投标报价 C、材料价格 D、设备价格
参考答案: A您的答案:A
14.施工投标文件技术部分的主要内容是()
A、施工组织设计B、投标标价
C、人工费D、措施费
参考答案: A您的答案:A
15.按我国现行规定,一般建设项目按()和施工图设计两个阶段进行设计。
A、初步设计B、结构设计C、规划设计D、施工组织设计参考答案: A您的答案:A
16.勘察工作的主要内容包括:()
A、“三通一平”
B、地基处理
C、工程测量
D、水文地质勘测
E、工程地质勘察
参考答案: C, D, E您的答案:C, D, E
________________________________________
17.建筑工程施工招标必须编制标底,标底的作用表现在:()
A、标底是投资方核实建设规模的依据
B、标底是衡量投标单位报价的准绳
C、标底是评标的重要尺度
D、招标工程必须以严格认真的态度和科学的方法编制标底
E、标底价格应由成本、利润、税金组成参考答案: A, B, C您的答案:A, B, C
18.承包方式按承包者所处的地位划分有()
A、总承包B、分承包C、联合体承包
D、专业承包E、BOT方式
参考答案: A, B, C您的答案:A, B, C
19.招标人自行办理招标事宜,应当具有编制招标文件和组织评标的能力,具体包括:()
A、具有项目法人资格(或者法人资格)
B、具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;
C、有从事同类工程建设项目招标的经验
D、设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员
E、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章
参考答案: A, B, C, D, E您的答案:A, B
20.目前我国建设项目可行性研究的主要内容包括()
A、总论 B、市场需求情况和拟建规模
C、资源、原材料、燃料及公用设施情况
D、厂址方案和建厂条件
E、设计方案
参考答案: A, B, C, D, E
工程招投标与合同管理(x53)
第2套
您已经通过该套作业,请参看正确答案
1.确定中标企业的主要依据是标价合理,能保证质量和工期、社会信誉良好及()
A、具有较强的带资能力 B、与投标单位有良好的合作关系
C、经济效益好 D、技术准备好
参考答案: C您的答案:D
2.中标通知书是一种()
A、要约B、承诺
C、要约邀请D、合同
参考答案: B您的答案:C
3.仲裁机构受理必须是()
A、法院裁决必须仲裁 B、纠纷经调解
C、当事人一方愿意仲裁 D、当事人达成仲裁
参考答案: D您的答案:D
4.评标委员的人数要求,按规定正确的是()
A、成员人数为5人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
B、成员人数为5人以上双数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
C、成员人数为7人以上单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D、成员人数为7人以上双数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二
参考答案: A您的答案:A
5.勘察设计招标应具备的条件有()
A、具有经审批机关批准的设计任务书或项目建议书
B、“三通一平”已完成C、施工合同已签定
D、监理合同已签定
参考答案: A您的答案:A
6.在总价基本确定的前提下,调整项目和各个子项的报价,以期既不影响总报价,又可以在中标后获取较好经济效益的投标报价技巧称为()
A、不平衡报价法 B、多方案报价法
C、突然降价法 D、低投标价夺标法
参考答案: A您的答案:A
7.投标人投标时,交纳的是()
A、履约保函 B、投标保证金
C、定金 D、回扣
参考答案: B您的答案:B
8.当事人一方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示,称为()
A、要约引诱B、承诺
C、要约邀请D、要约
参考答案: D您的答案:D
9.采购的活动涉及国家安全和秘密,可以()
A、公开招标 B、邀请招标 C、不进行招标 D、公开招标和邀请招标均可 参考答案: C您的答案:C
10.合同当事人一方以欺诈、胁迫手段订立的合同,称为()
A、无效合同B、双务合同
C、有效合同D、单务合同
参考答案: A您的答案:A
11.投标须知是()文件的组成部分
A、投标B、招标
C、投标和招标D、招标公告
参考答案: B您的答案:B
12.标底文件应由是由()编制
A、投标人B、发包人
C、分包单位D、总承包人
参考答案: B您的答案:B
13.建筑工程合同应采用()
A、书面形式B、口头形式C、其他形式 D、电子文件
参考答案: A您的答案:A
14.根据施工公开招标的一般程序,在资格预审后,应进行的工作是()
A、公开招标
B、刊登资格预审通告
C、投标文件的编制
D、发放招标文件
参考答案: D您的答案:D
15.建筑工程施工投标标价的计算依据有()
A、招标文件 B、施工图纸 C、施工组织设计 D、施工现场条件 E、监理合同 参考答案: A, B, C, D您的答案:A, B, C, D
16.建设工程施工投标文件可判为无效标书的情况有()
A、投标文件未按规定的时间、地点送达
B、投标人未按时参加开标会
C、重要数据和文字无法辨认
D、充分响应招标文件
E、投标文件未密封
参考答案: A, B, C, E您的答案:
17.建筑工程承包的方式按承包范围划分有()
A、建设全过程承包
B、阶段承包
C、专项承包
D、分包
E、建造—经营—转让承包
参考答案: A, B, C, E您的答案:A, B, C, E
18.《合同法》规定,有下列情形的合同属于可撤消或可变更合同:()
A、因重大误解订立的合同
B、在订立合同时显失公平
C、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意义的情况下订立的合同
D、违反法律、行政法规的强制性规定
E、损害社会公共利益
参考答案: A, B, C您的答案:A, B, C
19.合同可以是()、其他形式。
A、书面形式B、口头形式 C、其他形式D、明示 E、暗示
参考答案: A, B您的答案:A, B
20.按照《中华人民共和国招标投标法》规定,招标分为:()
A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、采购
E、法律规定的其他招标方式
参考答案: A, B您的答案:A, B, C
第五篇:招投标与工程合同管理(范文)
招投标与工程合同管理
四、问答题(10分)
问答题10(索赔)
常用工期索赔的方法有哪些,简述各索赔方法的内容与特点。
五、案例分析题(20分)
某省一级公路X路段全长224km。本工程采取公开招标的方式,共分20个标段,招标工作从2008年7月2日开始,到8月30日结束,历时60d。招标工作的具体步骤如下:
1.成立招标组织机构。
2.发布招标公告和资格预审通告。
3.进行资格预审。7月16日~20日出售资格预审文件,47家省内外施工企业购买了资格预审文件,其中的46家于7月22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后,45家单位通过了资格预审,每家被允许投3个以下的标段。
4.编制招标文件。
5.编制标底。
6.组织投标。7月28日,招标单位向上述45家单位发出资格预审合格通知书。7月30日,向各投标人发出招标文件。8月5日,召开标前会。8月8日组织投标人踏勘现场,解答投标人提出的问题。8月20日,各投标人递交投标书,每标段均有5家以上投标人参加竞标。8月21日,在公证员出席的情况下,当众开标。
7.组织评标。评标小组按事先确定的评标办法进行评标,对合格的投标人进行评分,推荐中标单位和后备单位,写出评标报告。8月22日,招标工作委员会听取评标小组汇报,决定了中标单位,发出中标通知书。
8.8月30日招标人与中标单位签订合同。
问题:
(1)上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥,请确定合理的顺序。
(2)工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容?
(3)简述编制投标文件的步骤。
三、简答题(20分)
1.简述议标方式的优缺点。
【答】
议标的优点是:可以节省时间,容易达成协议,迅速开展工作,保密性好。
议标的缺点是:竞争性差,无法获得有竞争力的报价。这种招标方式主要适用于不宜公开示或邀请招标的特殊工作。
2.可变更可撤销合同的主要类型有哪些?
【答】
依据《合同法》第54条,下列合同属于可变更、可撤销合同。
(1)因重大误解订立的合同
(2)在订立合同时显失公平的合同
(3)因欺诈胁迫而订立的合同
(4)乘人之危而订立的合同
3.解决合同争议的方法有哪些? 其中哪些没有强制执行的法律效力?
【答】
合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼四种。
在这四种解决争议的方式中,和解和调解的结果没有强制执行的法律效力。
4.简述《施工合同(示范文本)》中的工程师和项目经理的定义。
【答】
工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
5.索赔有何特征?
【答】
(1)索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。
(2)只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出,如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支;权利损害是指虽然没有经济上的损失,但造成了一方权利上的损害,如由于恶劣气候条件对工程进度 的不利影响,承包人有权要求工期延长等。
(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为。
四、问答题(10分)
问答题10(索赔)
常用工期索赔的方法有哪些,简述各索赔方法的内容与特点。
【答题要点】
(1)网络分析法
通过分析干扰事件发生前后的网络计划,对比两种工期的计算结果,计算出工期索赔值,这是一种科学、合理的分析方法,适合于各种干扰事件的索赔。
关键线路上工程活动持续时间的拖延,必然造成总工期的拖延,可提出工期索赔,而非关键线路上的工程活动在时差范围的拖延如果不影响总工期,则不能提出工期索赔。
(2)比例分析法
网络分析法虽然最科学,也是最合理的,但在实际工程中,干扰事件常常仅影响某些单项工程、单位工程或分部分项工程的工期,分析它们对总工期的影响,可以采用更为简单的比例分析法,即以某个技术经济指标作为比较基础,计算出工期索赔值。
比例分析法可按合同价所占比例计算,也可按单项工程工期拖延的平均值计算。
(3)赢值法
赢值法的内容是在横道图或时标网络计划的基础上求出下述三种费用(拟完工程计划费用、已完工程实际费用和已完工程计划费用),以确定施工中进度偏差和成本偏差的方法。
赢值法反映出进度计划和费用之间的联系,可用以准确地确定工期和费用所配置。
五、案例分析题(20分)
案例分析2
某省一级公路X路段全长224km。本工程采取公开招标的方式,共分20个标段,招标工作从2008年7月2日开始,到8月30日结束,历时60d。招标工作的具体步骤如下:
1.成立招标组织机构。
2.发布招标公告和资格预审通告。
3.进行资格预审。7月16日~20日出售资格预审文件,47家省内外施工企业购买了资格预审文件,其中的46家于7月22日递交了资格预审文件。经招标工作委员会审定后,45家单位通过了资格预审,每家被允许投3个以下的标段。
4.编制招标文件。
5.编制标底。
6.组织投标。7月28日,招标单位向上述45家单位发出资格预审合格通知书。7月30日,向各投标人发出招标文件。8月5日,召开标前会。8月8日组织投标人踏勘现场,解答投标人提出的问题。8月20日,各投标人递交投标书,每标段均有5家以上投标人参加竞标。8月21日,在公证员出席的情况下,当众开标。
7.组织评标。评标小组按事先确定的评标办法进行评标,对合格的投标人进行评分,推荐中标单位和后备单位,写出评标报告。8月22日,招标工作委员会听取评标小组汇报,决定了中标单位,发出中标通知书。
8.8月30日招标人与中标单位签订合同。
问题:
(1)上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当?如果不妥,请确定合理的顺序。
(2)工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容?
(3)简述编制投标文件的步骤。
【答】
(1)不妥当。
合理的顺序应该是:
成立招标组织机构;编制招标文件;编制标底;发售招标公告和资格预审通告;进行资格预审;发售招标文件;组织现场踏勘;召开标前会;接收投标文件;开标;评标;确定中标单位;发出中标通知书;签订承发包合同。
(2)工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容:
投标邀请书;投标人须知;合同主要条款;投标文件格式;采用工程量清单招标的,应当提供工程量清单;技术条款;设计图纸;评标标准和方法;投标辅助材料等。
(3)编制投标文件的步骤
①组织投标班子,确定投标文件编制的人员;
②仔细阅读投标须知、投标书附件等各个招标文件;
③结合现场踏勘和投标预备会的结果,进一步分析招标文件;
④校核招标文件中的工程量清单;
⑤根据工程类型编制施工规划或施工组织设计;
⑥根据工程价格构成进行工程估价,确定利润方针,计算和确定报价;
⑦形成投标文件,进行投标担保。
四、问答题(10分)
为了中标和取得期望的效益,投标人必须在保证满足招标文件各项要求的条件下,研究和运用投标技巧。通常在哪些情况下可采用不平衡报价这一投标技巧。
五、案例分析题(20分)
案例分析7a(招投标10分)
空军某部,根据国防需要,须在南方某地区建设雷达生产厂,军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家,可是由于合作单位多达20家,军方为达到保密要求,再次决定在这20家施工单位内选择3家军队施工单位投标。
问题:
(1)上述招标人的做法是否符合《中华人民共和国招标投标法》规定?
(2)在何种情形下,经批准可以进行邀请招标?
案例分析7b(合同10分)
某工程项目分为A、B两个单项工程,分别以公开招标的形式确定了中标单位并签定了施工合同。这两个单项工程在签订合同及施工过程中发生如下情况:
1.A工程在签订合同时,施工图纸设计未完成,业主即通过招标选择了一家总承包单位。由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。
合同条款中规定:。
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实际实施过程中,出现了下列情况;
(1)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工。该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目,因此,业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。
(2)复工后在工程后期,工地遭到当地百年罕见的台风的袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
问题:
(1)A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处,说明理由。
2)施工合同按承包工程计价方式不同分为哪几类?
(3)B单项工程合同执行过程中出现的问题,施工单位可否提出工期或费用索赔,说明理由?
三、简答题(20分)
1.简述公开招标方式的优缺点。
【答】
公开招标方式的优点:投标的承包商多,范围广,竞争激烈,建设单位有较大的选择余地,有利于降低工程造价、提高工程质量、缩短工期。公开招标方式的缺点:由于投标的承包商多,招标工作量大,组织工作复杂,需投入较多的人力、物力,招标过程所需时间较长。
2.评标委员会对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,应当如何进行修正?
【答】
评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时,除招标文件另有约定外,应当按下述原则进行修正:
(1)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准;
(2)单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价。
3.债权人提起代位权诉讼,应当符合哪些条件?
【答】
债权人提起代位权诉讼,应当符合下列条件:
(1)债权人对债务人的债权合法
(2)债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害
(3)债务人的债权已到期
(4)债务人的债权不是专属于债务人自身的债权
4.不受《仲裁法》调整的纠纷有哪些?
【答】
下列纠纷不受《仲裁法》的调整:
劳动争议;
农业承包合同纠纷。
婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;
依法应当由行政机关处理的行政争议。
5.简述《FIDIC施工合同条件》中的缺陷通知期和合同有效期。
【答】
3.缺陷通知期
缺陷通知期即国内施工文本所指的工程保修期,自工程接收证书中写明的竣工日开始.至工程师颁发履约证书为止的日历天数。
4.合同有效期
自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止,施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。
四、问答题(10分)
问答题2(投标)
为了中标和取得期望的效益,投标人必须在保证满足招标文件各项要求的条件下,研究和运用投标技巧。通常在哪些情况下可采用不平衡报价这一投标技巧。
【答题要点】
通常采用的不平衡报价有下列几种情况:
1)对能早期结账收回工程款的项目(如土方、基础等)的单价可报以较高价,以利于资金周转;对后期项目(如装饰、电气设备安装等)的单价可适当降低。
2)估计今后工程量可能增加的项目,其单价可提高;而工程量可能减少的项目,其单价可降低。
但上述两点要统筹考虑。对于工程量数量有错误的早期工程,如不可能完成工程量表中的数量,则不能盲目抬高单价,需要具体分析后再确定。
3)图纸内容不明确或有错误,估计修改后工程量要增加的,其单价可提高;而工程内容不明确的,其单价可降低。
4)没有工程量只填报单价的项目(如疏浚工程中的开挖淤泥工作等),其单价宜高。这样,既不影响总的投标报价,又可多获利。
5)对于暂定项目,其实施的可能性大的项目,价格可定高价;估计该工程不一定实施的可定低价。
6)国际工程中零星用工(计日工)一般可稍高于工程单价表中的工资单价。所以这样做是因为零星用工不属于承包有效合同总价的范围,发生时实报实销,也可多获利。这一点与我国按《计价规范》的规定有所不同,将在第六章中说明。
五、案例分析题(20分)
案例分析7a(招投标10分)
空军某部,根据国防需要,须在南方某地区建设雷达生产厂,军方原拟订在与其合作过的施工单位中通过招标选择一家,可是由于合作单位多达20家,军方为达到保密要求,再次决定在这20家施工单位内选择3家军队施工单位投标。
问题:
(1)上述招标人的做法是否符合《中华人民共和国招标投标法》规定?
(2)在何种情形下,经批准可以进行邀请招标?
【答】
(1)上述招标人的做法符合《招标投标法》的规定。由于本工程涉及国家机密,不宜进行公开招标,可以采用邀请招标的方式选择施工单位。
(2)有下列情形之一,经批准可以进行邀请招标:
1)项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;
2)受自然地域环境限制的;
3)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的;
4)拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的;
5)法律、法规规定不宜公开招标的。
案例分析7b(合同10分)
某工程项目分为A、B两个单项工程,分别以公开招标的形式确定了中标单位并签定了施工合同。这两个单项工程在签订合同及施工过程中发生如下情况:
1.A工程在签订合同时,施工图纸设计未完成,业主即通过招标选择了一家总承包单位。由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。
合同条款中规定:。
(1)乙方按业主代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,乙方不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
(2)甲方向乙方提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供乙方参考使用。
(3)乙方不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
2.B工程合同额为9000万元,总工期为30个月,工程分两期进行验收,第一期为18个月,第二期为12个月。在工程实际实施过程中,出现了下列情况;
(1)工程进行到第10个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工。该综合娱乐城项目属于指令停工下马项目,因此,业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。为此,承包商要求业主承担单方面中止合同给承包商造成的经济损失赔偿责任。
(2)复工后在工程后期,工地遭到当地百年罕见的台风的袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。为此,业主要求承包商承担工期拖延所造成的经济损失责任和赶工的责任。
问题:
(1)A单项工程合同中业主与施工单位选择总价合同形式是否妥当?合同条款中有哪些不妥之处,说明理由。
(2)施工合同按承包工程计价方式不同分为哪几类?
(3)B单项工程合同执行过程中出现的问题,施工单位可否提出工期或费用索赔,说明理由?
【答】
(1)A单项工程采用总价合同形式不恰当,因为项目工程量难以确定,双方风险较大。
第2条中供“乙方参考使用”提法不当,应改正为保证资料(数据)真实、准确,作为乙方现场施工的依据。第3条中“允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位”不妥,不允许分包单位再次分包。
(2)工程施工合同按计价方式不同分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同三种形式。
(3)由于国家指令性计划有重大修改或政策上原因强制工程停工,造成合同的执行暂时中止,属于法律上、事实上不能履行合同的除外责任,这不属于业主违约和单方面中止合同,故业主不承担违约责任和经济损失赔偿责任。
承包商因遭遇不可抗力被迫停工,根据合同法规定可以不向业主承担工期拖延的经济责任,业主应给予工期顺延。