第一篇:工程建设监理授权书
2014年五河县农村公路建设监理
授权书
各农村公路施工项目部、总监办、监督组:
为了完成五河县2013年续建项目及2014年农村公路建设任务,根据国家有关规定,经公开招标,云鹏建设监理有限责任公司监理取得了我县农村公路项目的监理资格,并已签定了监理合同,现授予监理如下权利:
1、审察施工单位人员、机械设备、材料是否按合同要求进场,审批工程施工组织设计、施工技术方案。
2、征得委托人同意,发布开工令、停工令、复工令。
3、施工质量的检验,对不符合设计、验收规范和质量标准的工序、分部分项工程,有权责令施工单位停工整改返工。施工单位必须得到项目监理部复工令后才能复工。
4、对施工单位工程进度、质量、安全管理检查监督,组织对已完工程进行初步验收。
5、在工程承包合同约定的工程价款和图纸会审批准的设计变更价款范围内,有对工程结算款支付的审核和签认权。
6、对施工单位违反规范等行为按相关规定进行处罚。
请各单位将本授权书的内容及时传达给有关人员,并遵照执行;按本授权书及承包合同自觉接受现场监理工程师的指令与监督。总监理工程师全面负责监理部的监理工作的开展,并对该监理工程项目全权负责。
授权人:
日期:
第二篇:监理授权书
山东中岭国际酒店工程
监理授权书
二0一0年六月
山东中岭国际酒店工程
监理授权书
山东鲁咨工程咨询有限公司:
山东中岭国际酒店工程,通过公开招标的方式确定你单位为工程监理人。现根据国家有关法律、法规及有关规定对监理人在本工程中的权力及工作职责进行授权。
望你方认真履行监理人的职责,正确行使监理人的权利,确保本工程顺利竣工。
委托方: 建设单位
监理单位:山东贝特建筑管理咨询有限公司
二0一0年
月
附件一《监理授权书》
附件二《总监理工程师及各专业监理工程师主要工作职责》
附件一
监理授权书
监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:
1、选择工程总承包项目经理的建议权。
2、有变更分包人的建议权。
3、对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
4、对工程设计中的技术问题,按照满足安全使用和经济的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。
5、审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
6、主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
7、征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。
8、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、半成品,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
9、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
10、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。
11、监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更在24小时内通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构有权要求承包人调换有关人员。
12、在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时,应当提供作证的事实材料。
13、履行委托人制定的《济南第二工人文化宫二期改扩建工程管理条例》的权利和义务。
14、执行委托人临时交办的任务,并享有相应权利,承担相应义务。附件二
监理人主要工作职责
一、工程质量监理的主要职责
1、根据业主书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料,进行现场交验并验收承包人施工放样;参与设计交底和图纸会审。
2、在开工前和施工过程中,检查用于工程的材料、半成品、设备,对于不符合合同要求的,有权拒绝使用;
3、签发各项工程的开工通知单,必要时通知施工单位暂时停止整个工程或任何部分工程的施工;
4、对承包人的检验,测试工作进行全面监理。有权免费利用施工单位或使用自备的测试仪器设备,对工程质量进行检验,凭数据对工程质量进行监理;
5、按《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》进行旁站,对关键部位关键工序实施旁站监理,对重要工程及隐蔽工程实行全过程旁站监督,对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认;对不符合质量要求的工程,有权要求承包人返工或采取其它补救措施,以达到合同规定的技术要求;
6、检查施工方法,审查施工方案和工艺,经与业主和总监理工程师协商后批准特殊技术处理措施和特殊操作工艺;
7、审核承包人的交工验收报告,向业主和总监理工程师转报并提交相关的监理情况报告,参加业主或其上级主管部门主持的交、竣工验收工作;
8、检查工程质量、验收签证隐蔽工程和分部分项工程,参与处理工程质量事故,监督质量事故处理方案的执行;
9、组织整理合同文件和技术档案资料。
二、进度监理的主要职责
1、按时审核承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划、报总监理工程师审批;
2、按时审核承包人根据总体施工进度计划编制的计划,报总监理工程师审核;
3、在施工过程中检查和监督计划的实施;当工程未能按计划进行时,应及时分析原因,找出存在的问题,并通知承包人采取必要的措施加快施工进度,以使实际工程进度符合施工合同及计划要求;
4、每月(必要时每旬)向业主和总监理工程师报工程进度情况,当施工进度可能导致合同工期严重延误时,及时提出应采取的措施和办法,供业主决策。
三、工程费用监理的主要职责
1、按施工合同的规定,计量与核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量和价值,对需要办理签证的工程提出意见并核实工程量。
2、按合同规定审查、签发中期支付证书及最终支付证书。对不符合合同文件要求的工程项目和施工活动,有权暂停支付,直到上述项目和施工达到合同文件的要求;
3、按施工合同文件规定,对合同执行期间由于国家或省(自法区、直辖市)颁布的法律、法令、法规等致使工程费用发生的增减和人工、材料或影响工程费用的其它事项价格的涨落而引起的工程费用的变化,监理工程师在与业主和承包人协商后,计算确定新的合同价格或调整幅度,予以签认;并参与工程进度结算;
4、对由监理工程师确定工作界面的计量项目应严格控制工程量,并将现场计量的原始记录原件存档备查。
四、工程安全监理的主要职责
1、依据有关规定对施工现场的安全有监督责任,及时对安全隐患提出防范、整改措施,必要时可下达停工令;
2、工地现场应设专职安全员,具体负责安全监理;
3、总监代表和专职安全员应参加委托人组织的安全管理例会。
4、负责并监督委托人与承包人签订的《安全施工合同》的执行。
五、合同管理的主要职责
1、主持工程开工前的第一工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要;有权参加承包人为实施合同组织的有关会议;
2、按施工合同规定的变更范围,对工程或其任何部分的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的决定,确定变更工程的单价和价格,经业主和总监理工程师同意下达变更令。
3、对承包人提出的竣工工期的延长或费用索赔,应就其中申述的理由,查清全部情况。并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项,经业主和总监理工程师批准后发出通知;
4、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要技术、管理人员,要及时督促承包人更换,以满足合同要求;
5、对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的,及时督促补充、更换或停止支付工程款;
6、督促业主及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。
六、总监理工程师的主要职责
1、主持编写本工程的监理规划及实施方案,在经业主批准后,组织监理工程师按方案实施工程监理;
2、制定监理工作考核办法,对驻地监理项目部的工作进行管理、监督、检查和考核;
3、根据监理工作的需要,召开会议和培训学习班;
4、组织全线性的定期质量检查、砼配合比平行试验和各种仲裁试验;
5、组织审批关键工序工程的施工方案、特殊技术处理措施和组织处理重大质量事故。
6、审核承包人的交工验收报告,编写全线的监理工作报告,参与业主或上级主管部门主持的交、竣工验收工作。
7、审批承包人的总体施工方案、计划。采取措施,检查监督计划的实施,根据工程进度的实际情况,会同监理工程师督促承包人加大措施、加大投入、加快工程进度,确保工程按时完工;
8、审核监理工程师提交的中期及最终支付证书,有权拒付或缓付工程师已签发但不合理的支付,统一组织监理工程和承包人核定最终工程量和工程造价;
9、审查批准或处理工程变更,经业主批准后,组织实施;
10、对承包人提出的工程延期或费用索赔,组织监理工程师查清情况,根据合同规定进行核定,报业主同意后发出通知;
11、工程施工期间,向业主提交工程监理月报、中期支付证书(每月)、进度计划报表,各种原始记录和现场抽验资料;
12、工程施工期间,有权对监理工程师给承包人发出的错误指令、文件进行纠正或调整。有责任协调有关单位间的工作关系。
第三篇:监理授权书
监理授权书
根据本公司和xx工程管理有限公司签订的委托监理合同,特授予监理人以下权力:
1、选择工程分包人的认可权。
2、对工程建设有关事项包括设计标准、生产工艺和使用功能要求,向委托人的建议权。
3、对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则问题,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能提高造价或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家现行的建设工程质量标准时,监理人应当书面报告委托人要求设计人更正。
4、审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。
5、主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。
6、征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人做出书面报告。
7、工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范质量标准的工序、分项分部工程,有权通知承包人停工整改、返工。
8、工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前
或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
9、在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审批权和签认权。
10、监理单位或监理人有对施工单位违反工程管理相关规定的行为提出处罚的权力。
11、在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见或要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再想双方协商确定。当委托人和承包人发生争执时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行协调。
12、履行委托人制定的《xx房地产开发有限公司xx项目管理规定》、《xx房地产开发有限公司xx项目施工管理流程图》、《xx房地产开发有限公司xx项目施工现场管理规定》。
第四篇:建设工程监理
1.掌握建设工程监理的定义及职责
2.熟悉我国监理制度的发展历程
3.掌握监理的工作内容及任务
4.掌握不同建设阶段监理的主要任务
5.了解监理工程师考试的相关内容。
第五篇:建设工程监理
第一章
一、建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业接受建设单位的委托和授权,承担其工程项目管理,并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监督管理的专业化服务。
二、实施建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规范、监理合同以及有关的建设工程合同。
三、建设工程监理的性质
(一)服务性
由概念可知,建设工程监理是工程监理企业接受项目建设单位的委托而开展的技术服务性活动。是在工程项目建设过程中,工程监理企业利用监理人员的知识、技能和经验、信息以及必要的试验、检测手段,为建设单位提供专业化管理服务,以满足建设单位对工程项目管理的需要。因此,其直接服务对象是客户,是委托方,也就是项目建设单位。
这种监理服务是在建设工程委托监理合同授权范围内进行的,因而工程监理企业不能取代建设单位对工程建设重大问题的决策权。同时,工程监理企业不能取代政府有关管理部门的审批许可权和监督管理权。
(二)科学性
为适应当今工程规模日趋庞大、工程技术发展日新月异,为了在日益激烈的市场竞争中生存、发展,工程监理企业只有依据科学的方案,运用科学的手段,采取科学的方法,进行科学的总结开展监理工作,不断地采用更加科学的思想、理论、方法、手段,才能驾驭工程项目建设。
按照科学性的要求,工程监理企业应当有足够数量的、业务素质合格、经验丰富的监理工程师;要有一套科学的管理制度;要配备计算机辅助监理的软件和硬件;要掌握先进的监理理论、方法,积累足够的技术、经济资料和数据;要拥有现代化的监理手段。
(三)独立性
独立性是建设工程监理的一项国际惯例。国际咨询工程师联合会明确认为,工程监理企业是“一个独立的专业公司受聘于业主去履行服务的一方”,监理工程师应“作为一名独立的专业人员进行工作”。
我国《建筑法》第三十四条亦规定“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系”。2001年5月施行的《建设工程监理规范》中规定“监理单位应公正、独立、自主的开展监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益”。
(四)公正性
《建筑法》第三十四条规定“工程监理单位应当根据建设单位的委托,客观、公正地执行监理任务”。公正,是指工程监理企业在监理活动中既要维护建设单位的利益,又不能损害承包单位的合法利益,并依据合同公平、合理地处理双方之间的争议、索赔。
公正性是监理工程师应严格遵守的职业道德之一,是工程监理企业得以长期生存、发展的必然要求。工程监理单位和监理工程师应当排除各种干扰,以公正的态度对待委托方和被监理方,特别是当业主和被监理方发生利益冲突或矛盾时,应以事实为依据,以有关法律、法规和双方所签订的工程建设合同为准绳,站在第三方立场上公正地加以解决和处理,做到“公正地证明、决定或行使自己的处理权”。
四、工程监理企业的组织形式有哪些?
组织形式:分为公司制工程监理企业、合伙工程监理企业、个人独资工程监理企业、中外合资经营工程监理企业和中外合作经营工程监理企业
五、工程监理企业的资质等级标准如何?
(一)工程监理企业的资质等级
根据建设部2006年发布的《工程监理企业资质管理规定》,工程监理企业的资质等级分为工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。其中专业资质分为甲级、乙级和丙级。同时,按照工程性质和技术特点划分为房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程等十四个专业工程类别。
六、工程监理企业经营活动的基本准则是什么?
(一)工程监理企业经营活动基本准则
工程监理企业从事建设工程监理活动,应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。
1、守法
守法就是要求工程监理企业依据国家的法律法规开展经营活动。
2、诚信
诚信就是忠诚守信用。诚信是做人的基本品德,每一个人都应以善意的心态、诚信的态度行使民事权利、承担民事义务和责任。监理企业也必须这样。
3、公正
《建设工程监理规范》明确规定“监理单位应公正、独立、自主地开展监理工作,维护建设单位和承包单位的合法权益”,也即工程监理企业在监理活动中,既要维护建设单位的利益,又不能损害承包单位的合法利益。这就要求工程监理企业依据国家法律、法规以及有关建设工程合同,公平、合理地处理建设单位与承包单位之间的争议乃至索赔。
4、科学
工程监理企业只有不断提高自身的科学化水平,才能为建设单位提供高智能的、科学的服务,才能在激烈的市场竞争中发展壮大,也才符合建设工程监理事业发展的需要。利用科学的方案、科学的手段、科学的方法进行工作。
七、监理机构中按岗位职责不同包括哪几类监理人员?其职责是什么?
一、监理工程师的概念
概念:指在全国监理工程师执业资格考试中成绩合格,取得《监理工程师执业资格证书》,并经注册取得《监理工程师注册证书》从事建设工程监理的专业人员。
分类:按其岗位职责不同分为四类,即总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师和监理员。
(一)总监理工程师
总监理工程师是由工程监理企业法定代表人书面授权,全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。总监理工程师由具有3年以上同类工程监理经验的监理工程师担任。
我国建设工程监理实行总监理工程师负责制。在项目监理机构中,总监理工程师对外代表工程监理企业,对内负责项目监理机构的日常工作。
(二)总监理工程师代表
总监理工程师代表是经工程监理企业法定代表人同意,由总监理工程师授权,代表总监理工程师行使其部分职责和权利的项目监理机构中的监理工程师。总监理工程师代表由具有2年以上同类工程监理经验的监理工程师担任。
(三)专业监理工程师
专业监理工程师是根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令,负责实施某一专业或某一方面的监理工作,具有相应监理文件签发权的监理工程师。专业监理工程师应由具有1年以上同类工程监理经验的监理工程师担任。
(四)监理员
监理员是经过监理业务培训,具有某类工程相关专业知识,从事具体监理工作的监理人员。监理员属于工程技术人员,不同于项目监理机构中的其他行政辅助人员。
八、监理工程师注册有哪几种?
监理工程师的注册分为三种形式,即初始注册(有效期为2年)、续期注册(有效期为2年)和变更注册。
第二章
一、1.2.3.4.组织设计的原则有哪些?P30-31
分工与协作 集权与分权
管理跨度与管理层次 才职相称与权责一致
5.效率与弹性
二、简述项目监理机构的组织形式及其优缺点。
1.直线制监理组织形式:其特点是项目监理机构组织中各种职位是按垂直系统直线排列的,任何一个下级只接受唯一上级的命令。主要优点是组织机构简单,权力集中,命令统一,职责分明,决策迅速,隶属关系清晰。缺点是要求总监理工程师是全能任务,实际上是总监理工程师的个人管理。有三种具体形式: 1)按子项目分解的直线制组织形式 2)按建设阶段分解的直线制组织形式 3)按专业内容分解的直线制组织形式 2.职能制监理组织形式:是在项目监理机构中设定若干职能机构,总监理工程师授权这些职能部门在本职能范围内直接指挥下级,此种组织形式一般适用于大、中型建设工程。优点是加强了项目的职能化分工,能够发挥职能机构中的专家管理作用。提高管理效率,减轻总监理工程师的负担。缺点是多头领导,易造成职责不清。3.直线职能制监理组织形式:这种组织形式把管理部门和人员分为两类:一类是直线指挥部门,其人员有权指挥下级,并对该部门的工作全面负责。另一类是职能部门,其人员是直线指挥部门的参谋,只能对下级进行指导,无指挥权。其主要优点是在直线领导、统一指挥的基础上,引进了监理目标控制的职能化分工。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾,信息传递路线长,不利于互通情报。4.矩阵制监理组织形式:是纵横两套管理系统组成的矩阵式组织机构,一套是纵向的职能系统,另一套是横向的子项目系统。有点事加强了各职能部门的横向联系,具有较大的弹性,把上下左右集权与分权实行最优的结合,有利于解决复杂难题,有利于监理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大,易产生矛盾。
三、1.2.3.4.5.6.7.四、建设工程监理实施程序如何?
任命总监理工程师,组件项目监理机构 编制建设工程监理规划 编制各专业监理实施细则 规范化地开展工作
参与验收,签署建设工程监理意见 向建设单位移交建设工程监理档案资料 监理工作总结
案例分析:各类监理人员职责分别是什么?P41
第三章
四控:投资、质量、进度、安全 两管:合同管理、信息管理 一协调:组织协调 或者三控 三管 一协调
第四章
论述:如何进行进度控制?
1.总监理工程师对施工单位报送的施工进度计划的审批 2.总监对监理进度控制方案的审定 3.监理对工程进度滞后的处置
4.总结对工期延期及工期延误的处置
第五章
一、何谓限额设计?设计部门在这方面应承担什么职责?哪些原因导致的设计超限额设计可不承担责任?P77 1.所谓限额设计是控制项目投资的有力措施,监理应在设计监理中充分运用这一措施控制投资。
2.要求设计单位完善各专业限额设计考核制度。设计开始前,按照设计过程的估算、概算、预算的不同阶段,将工程投资按专业进行分配,并分段考核。下段指标不得突破上段指标。问题发生在哪一阶段,就消灭在哪一阶段。哪一个专业突破控制投资限额指标时,应首先分析突破的原因,用修改设计的方法解决。对设计单位出现下列情况之一导致的投资失控,监理可建议业主按有关规定或合同约定,扣取一定的设计费:1)设计单位味精建设项目审批单位同意而擅自提高建设标准、设备标准、增设初设范围以外工程项目造成投资增加;2)由于设计深度不够或设计标准选用不当,导致设计或下一步设计仍有较大变动导致投资增加。3.以下情况导致的投资增加不承担责任:
1)国家政策变动导致设计调整 2)工资、物价调整后导致的差价
3)土地征用费标准、水库淹没损失补偿标准的改变
4)由原审批部门同意、重大设计变动和项目增加引起投资增加 5)其他单位强行干预改变设计或不合理摊派等造成投资增加等
二、如何做投资控制(论述)
三、施工阶段监理工程师控制投资的主要工作有哪些?
根据监理项目情况,监理机构人员组成,明确投资控制负责人及部门组织,明确投资控制目标
编制施工阶段各、季度、月度资金使用计划,并控制执行 按照投资分解,建立投资计划值与实际值的动态跟踪控制 工程变更的审核及由此导致的投资增减量的复核
已完成实物工程量的量测、审核确认,签认相应工程价款支付凭证 合同外实际发生的工程费用的审核、确认 施工索赔处理及可能的反索赔
协调处理业主与承包方合同执行过程中的纠纷等
挖掘设计、施工、材料设备等方面可能节约投资的潜力 审核工程结算
定期向业主报告投资的使用、完成、偏差及处理情况。督促业主及时提供工程资金等。
四、我国现行建安工程价款的主要结算方式有哪几种?
按月结算 分段结算
结算双方约定并经开户银行同意的其他结算方式
五、工程预付备料款如何扣回?(计算)作业P81
六、工程变更对工程项目监理目标会带来什么影响?
由于多方面的原因,工程施工中发生工程变更是难免的。发生工程变更,无论是由设计单位、建设单位或承包单位提出的,均应经过建设单位、设计单位、承包单位和监理单位的代表签认,并通过项目总监下达变更指令后,承包单位方可进行施工。
任何工程变更都必然会对工程的造价、质量、工期及项目的功能要求带来或多或少的变化,总监应注意综合审核,并加强工程变更程序管理,并应协助建设单位与承包单位签订工程变更的补充协议
案例分析
第六章
一、何谓建设工程项目的质量?从业主的角度、工程质量验收的角度、企业管理的角度对质量的含义有什么侧重?
二、如何做好质量控制?
1.设计质量对工程项目的影响表现在哪些方面? 2.施工准备阶段监理对质量控制的主要工作有哪些?
1)审批工程项目单位工程、分部、分项工程和检验批的划分,并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工程流程和监理措施 2)组织制定和审批质量控制的监理实施细则、规定及相关管理制度 3)对工程材料、构配件和设备的进场验收 4)组织定期或不定期的质量检查分析会 5)对施工质量进行全过程的监督管理 6)必要时签发工程暂停令 7)审核和签发工程变更单
8)对分项、分部、单位工程验收签认
3.施工阶段总监理工程师在哪些情况下可以签发工程暂停令?
1)建设单位要求暂停施工,并且工程需要暂停施工 2)为了保证工程质量而需要进行停工处理
3)施工出现了安全隐患,总监理工程师认为有必要停工消除隐患 4)发生了必需暂时停止施工的紧急事件
5)承包单位未经许可擅自施工,或拒绝项目的监理机构管理 4.竣工阶段总监理工程师对质量控制的主要工作有哪些?
竣工阶段对质量的控制是最后一道关口,验收通过后,工程将移交建设单位,因此监理更要重视验收过程中的质量控制工作。1)总监理工程师应组织对工程质量的竣工验收
工程竣工后,承包单位在自验达到要求后,将向监理报送竣工申请和相关资料。总监理工程师应组织专业监理工程师,依据相关法律、法规、工程建设强制性标准,设计文件及施工合同,对报送的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工验收。对存在的问题,应及时要求承包单位整改。整改完毕后有总监理工程师签署工程竣工报验单,并应在此基础上提出工程质量评估报告,总监理工程师签字后再报监理单位技术负责人审核签字。2)总监理工程师应参加竣工验收
监理规范明确了项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,并提供相关的监理资料。对验收中提出的整改问题,监理应要求承包单位进行整改。工程质量符合要求,有总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
三、怎样验收?
第七章
如何做好安全监理?P142
第九章
施工合同文件的解释顺序如何规定?为什么要这样规定?
由于合同文件的内容相当广泛,包括合同协议、图纸、合同条件、工程量清单以及许许多多来往的函件和修改变更通知,难以避免以致自相矛盾,或者可作不同解释,导致合同纠纷。解释合同的优先顺序如下:
1.合同协议书 2.中标通知书
3.投标函及投标函附录 4.专用合同条款
通用合同条款 技术标准和要求 图纸
已标价工程量清单 其他合同文件
第十章
一、监理大纲、监理规划、监理细则有何联系和区别?
监理规划与监理大纲的区别:从内容范围上讲,监理大纲与监理规划都是围绕着整个项目监理机构将开展的监理工作来编写的,但监理规划的内容要比监理大纲详实、全面。监理细则是项目监理机构根据监理规划,针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的操作性文件。
二、编制工程建设监理规划有何作用?
工程建设监理规划是项目监理机构科学、有序地开展监理工作的基础,指导项目监理机构全面开展监理工作;2是建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的依据;3是建设单位确认工程监理企业是否全面履行委托监理合同的依据;4是工程监理企业内部考核的依据和重要的存档资料。
三、监理规划的内容? 根据《建设工程监理规范》,工程项目建设施工阶段监理规划的内容有:
(一)工程项目概况
工程项目的概况部分主要编写内容有:工程项目名称、工程项目地点、工程项目组成及建筑规模、主要建筑结构类型、预计工程投资总额、工程项目计划工期、工程质量要求、工程项目设计单位及施工承包单位名称、工程项目结构图与编码系统。
(二)监理工作范围是指监理单位所承担任务的工程项目建设监理的范围。
(三)监理工作内容
根据委托监理合同的约定,可能编写的监理工作内容有:
1、材料设备供应监理工作内容
2、施工准备阶段监理工作内容
3、施工阶段监理工作内容
4、施工验收阶段监理工作内容
5、质量保修阶段监理工作内容
6、合同管理工作内容
7、建设单位委托的其他服务的工作内容
(四)监理工作目标
通常以工程项目的建设投资、进度、质量三大控制目标来表示。
(五)监理工作依据
1、工程建设方面的法律、法规;
2、政府批准的工程建设文件;
3、建设工程委托监理合同;
4、其他建设工程合同。
(六)项目监理机构的组织形式(见第二章)常用组织结构图表示。(直线制、职能制、直线职能制组织形式)
(七)项目监理机构的人员配备计划(见第二章)
5.6.7.8.9.(八)项目监理机构的人员岗位职责(见第二章)
(九)监理工作程序(见第二章)
针对不同的监理工作内容分别制定监理工作程序,如分包单位资质审查程序、工程延期管理程序、工程暂停及复工管理程序等。
(十)监理工作方法及措施
重点围绕投资控制、进度控制、质量控制这三大控制任务展开。
1、投资控制目标方法及措施
2、进度控制目标方法及措施
3、质量控制目标方法及措施
4、合同管理的方法及措施
5、信息管理的方法及措施
6、组织协调的方法及措施
(十一)监理工作制度
主要包括施工招标阶段监理工作制度、施工阶段工程建设各阶段以及项目监理机构内部工作制度。
(十二)监理设施
监理设施是指监理人员进行各项检验、测试所必需的设备和仪器,以及监理人员开展工作所需要的工作条件等。
监理设施主要包括:监理工程师办公用房及其办公设施;试验室及试验设备;通汛设备;测量设备;交通运输车辆;监理人员的宿舍。监理设施通常由承包商或业主提供。
可能有案例
第十一章
一、建设工程项目信息有哪些(填空选择)
1.建设工程监理过程中涉及大量的信息,可按照不同的标准分类。
2.按照建设工程的目标和实务内容划分:投资控制信息、质量控制信息、进度控制信息、安全监督管理信息、环境保护监督管理信息和合同管理信息等; 3.按照信息的层次划分:战略性信息、管理型信息和业务型信息;
4.按照项目管理功能划分:组织类信息、管理类信息、经济类信息和技术类信息; 5.按照收集信息的时间阶段划分:决策阶段的信息、设计阶段的信息、施工招标阶段的信息、施工阶段的信息。
二、建设工程文件有哪些?如何归档、移交?
建设工程文件是指在工程建设中形成的各种形式的信息记录,包括:工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、施工图、竣工验收文件。归档、移交详见P234。
三、建设工程监理文件有哪些?
分10大类27个:监理规划、监理月报中的有关质量问题、监理会议纪要中的有关质量问题、进度控制、质量控制、造价控制、分包资质、监理通知、合同与其他事项管理、监理工作总结。详见P236