第一篇:《建筑工程项目管理》作业2
《建筑工程项目管理》作业2
一、选择题(每题2分,共20分)1.依法进行招标的项目,从开始发放招标文件之日起,至投标截止时间的期限,10.由于工程暂停的索赔,在该情况下一般工程师很难同意的索赔费用是()。D
A.现场管理费B.利息C.总部管理费D.利润
二、多项选择题(每题2分,共20分)最短不得少于()。C
A.10天B.15天C.20天D.30天2.投标单位编制投标文件最重要的依据是()。BA.资格预审文件B.招标文件C.标底D.合同条件 3.投标保证金的数额最高不得超过()。C
A.投标报价的3%B.投标报价的2%C.80万元D.100万元 4.合同诊断不包括()。D
A.分析合同执行差异的原因B.分析合同差异责任
C.问题的处理D.分析合同的解释是否合理 5.根据我国《招标投标法》规定,下列情形中应作废标处理的是()。DA.投标文件中个别地方存在漏项B.投标文件中提供了不完整的技术信息C.投标人所提供的投标担保有瑕疵
D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人6.下列有关施工合同文件解释顺序错误的是()。A
A.工程量清单、图纸B.合同专用条款、合同通用条款C.合同协议书、中标通知书D.投标书及其附件、预算书一
7.在我国工程合同索赔中,既有承包人向发包人索赔,也有发包人向承包人索赔,这说明我国工程合同索赔是()。D
A.不确定B.单向的C.无法确定D.双向的8.施工成本管理的六项主要任务中,首先是成本预测,成本预测的紧后工作应为()。B
A.成本分析B.成本计划C.成本核算D.成本考核
9.合同中综合单价因工程量变更需调整时,合同另有约定外,工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量增减,其相应综合单价由()提出。AA.承包商B.工程师C.发包人D.分包商
1.成本分析的方法包括()。ABCD
A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法E.层次分析法 2.下列关于工程结算方式的有关表述中,正确的是()。ADE
A.可以先预付部分工程款,在施工过程按月结算工程进度款,竣工后进行竣工结算
B.实行竣工后一次结算方式的,承包商不能预支工程款
C.实行按月结算的,当月结算的工程款应与工程形象进度一致,竣工后不再结算
D.实行分阶段结算的,可以按月预支工程款E.实行竣工后一次结算的工程,当年结算的工程款应与分年度的工程量一致,年终不另清算
3.施工成本分析的依据包括()。ACE
A.会计核算B.成本预测C.业务核算D.成本控制E.统计核算
4.按照成本构成,施工成本可以分解为()。ABCE
A.人工费B.材料费C.措施费D.索赔费用E.间接费 5.大中型工程项目按照子项目组成编制施工成本计划,将施工项目总成本分为
()。ABCD
A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.建设工程 6.某高速公路由于业主原因高架桥修改设计,工程师下令承包商停工1个月。就此,承
包商提出索赔。按照国际惯例,索赔能够成立的包括()。ABDA.对于不可辞退的工人,人工窝工费按人工工日成本计算B.材料费可索赔超期储存费或材料价格上涨费C.租赁机械窝工费一般机械台班费计算
D.由于全面停工,可索赔现场管理费和总部管理费E.停工1个月的利润索赔
7.建设工程招标的必备条件包括()。ACDE
A.招标人已经依法成立B.施工图设计已经批准
C.资金来源已经落实D.有招标所需的设计图纸及技术资料E.招标范围已经核准
8.建设部和国家工商行政管理总局于1999年发布的《建设工程施工合同(示范文本)》 由()组成。BCD
A.国家技术规范和收费标准B.合同协议书C.通用条款D.专用条款E.中标通知书
9.依据不同的标准,工程索赔可以按()进行分类。ACD
A.索赔要求B.索赔所依据的理由C.索赔事件的性质D.索赔的当事人E.索赔的处理方式
10.设备采购合同订立方式包括()。BCD
A.第一个联系的供货商B.招标投标C.委托承包商配套供应D.按设备包干E.直接采购
三、简答题(每小题5分,共30分)1.简述建筑工程招标的程序。
答:招标前的准备工作、建设工程施工招标文件的编制、工程标底的编制、资格预审、发放招标文件、勘察现场与召开投标预备会、投标文件的编制与 提交、开标与评标、中标、合同签订。2.简述建筑工程合同订立的原则和程序? 答:①合同自由原则(意思自治原则);②诚实信用原则:当事人在从事民事活动时,应诚实守信(降低交易风险
和交 易费用),以善意的方式履行其义务,不得滥用权利及规避法律或合同规定的义务;
③合法原则; ④平等、公平原则; ⑤不得损害社会公共利益、扰乱社会经济秩序、违背社会公德; 3.建设工程索赔的概念、特征和程序?(参考书本P84—P90)
4.建筑安装工程费由哪些费用组成?
答:直接费(直接工程费、措施费)、间接费、利润和税金。
5.如何确定工程变更价款? 答:《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法如
下:
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更 价格,经工程师确认后执行。6.索赔费用如何组成?(参考书本P115)
四、综合分析题(共30分)
某重点工程全部由政府投资兴建。项目计划于2004年12月28日开工。该项目已列入地方年度投资计划,概算已经主管部门批准,征地工作尚未完成,施工图及有关技术资料齐全,现业主自行决定采取邀请招标方式。于2004年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请,并于规定时间9月20-22日购买了招标文件。招标文件中规定,10月18日下午4时是招标文件规定的投标截止时间,11月10日发出中标通知书。在投标截止时间之前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于10月18日下午5时才送达,原因是中途堵车;10月21日下午由当地招投标监督管理办公室主持进行了公开开标。
评标委员会成员共有7人组成,其中当地招投标监督管理办公室1人,公证处1人,招标人1人,技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标报告。B、A企业分别综合得分第一、第二名。由于B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书,并于12月12日签订了书面合同。问题:
(1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。(3)请指出开标工作的不妥之处,说明理由。
(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。(6)合同签订的日期是否违规?说明理由。答案要点:
(1)企业自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当?说明理由。答:根据《招标投标法》(第十一条)规定,省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目中不适宜公开招标的项目,要经过省、自治区、直辖市人民政府批准,方可进行邀请招标。因此,本案业主自行对省重点工程项目决定采取邀请招标的做法是不妥的。
(2)C企业和E企业投标文件是否有效?分别说明理由。答:根据《招标投标法》(第二十八条)规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件,招标人应当拒收。本案C企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间,因此该投标文件应被拒收。根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章,则属于重大偏差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字,项目经理也未获得委托人授权书,无权代表本企业投标签字,尽管有单位公章,仍属存在重大偏差,应作废标处理。(3)请指出开标工作的不妥之处,说明理由。答:1)根据《招标投标法》(第三十四条)规定,开标应当在投标文件确定的提交投标文件的截止时间公开进行,本案招标文件规定的投标截止时间是10月18日下午4时,但迟至10月21日下午才开标,是不妥之处一;2)根据《招标投标法》(第三十五条)规定,开标应由招标人主持,本案由属于行政监督部门的当地招投标监督管理办公室主持,是不妥出资二。(4)请指出评标委员会成员组成的不妥之处,说明理由。
答:根据《招标投标法》和国家计委、建设部等《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家,并规定项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟悉工程项目相关业务,当地招投标监督管理办公室属于行政监督部门,显然招投标监督管理办公室人员和公证处人员担任评标委员会成员是不妥的。《招投标法》还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案技术、经济等方面的专家比例为4/7,低于规定的比例要求。
(5)招标人确定A企业为中标人是否违规?说明理由。答:根据《招标投标法》(第四十一条)规定,能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的中标人的投标应当中标。因此中标人应当是综合评分最高或投标价最低的投标人。本案中B企业综合评分是第一名应当中标,以B企业投标报价高于A企业为由,让A企业中标是违规的。(6)合同签订的日期是否违规?说明理由。答:《招标投标法》(第四十六条)规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,本案11月10日发出中标通知书,迟至12月12日才签订书面合同,两者的时间间隔已超过30天,违反了《招标投标法》的相关规定。
第二篇:建筑工程项目管理
工程项目的资源计划
摘 要:项目成本管理是建筑企业改善经营管理,提高企业竞争力的重要手段,本文从工程建设过程中涉及到的若干问题着手,提出了控制成本的方法、对策。
关键词:建设工程 项目 成本管理 项目成本管理中存在的问题
企业缺乏一套完善的责权利相结合的成本管理体制。在项目成本管理中,公司级管什么,项目部管什么,责任不明确,虽然企业要求项目部要做到先算后做,但实际经常是干了后算或边干边算。虽然项目部都配有预结算人员,但责任不落实,工作不到位,财务、材料、合同、计划统计等部门工作脱节,有预算无核算,大部分无项目经济分析比较,没有具体的节超建议和措施,即使能从结算上反映项目盈亏,但弄不清盈亏原因。成本管理体系中项目经理享有至高无上的权力,在成本管理及项目效益方面对施工企业总经理负责,各业务部门主管及管理人员都需有相应的责任、权利及利益分配等相配套的管理体制加以约束和激励。而现行的施工项目成本管理体制,很多不能很好地将责权利三者结合起来。有些项目部简单地将项目成本管理的责任归于成本管理主管,没有形成完善的成本管理体系,在一定程度上挫伤工作人员的积极性,不利于进一步的技术开发,也不利于工程项目的成本管理与控制。缺少对质量成本和工期成本的管理与控制。长期以来,我国施工企业未能充分认识质量和成本之间的辩证统一关系。或者过于强调工程质量,而对工程成本关心不够,或者片面追求经济效益而忽视质量。前者工程质量虽然有较大提高,但增加了提高工程质量所付出的质量成本,使经济效益不理想,企业资本积累不足;后者利润指数可能很高,但因质量上不去,会增加因未达到质量标准而付出的额外质量成本,既增加了成本支出,又对企业信誉造成不良影响。工期目标是工程项目管理三大主要目标之一,施工企业能否实现合同工期是取得信誉的重要条件。工程项目都有其特定的工期要求,保证工期往往会引起成本的变化。有些施工企业对工期成本的重视不够,特别是对工期与成本的关系很少进行深入研究,盲目地赶工期要进度,势必造成工程成本的额外增加。成本核算留于形式,指导意义不大。一般来说,每个项目虽配有预结算员,但其所从事的工作也只是按图按现场指令算量,作为结算依据之一,在施工过程中没将成本预算和成本核算结合起来,由于项目没有阶段成本分析;没有分部分项成本分析;没有实际成本与预算成本、计划成本的比较;没有幢号、班组成本分解,因此对项目施工指导意义不大。加上奖励机制不健全,奖罚办法不落实,成本超支与大多数人的个人收入无直接挂钩,因此管理人员对情况并不十分关心,不少人根本不知道自己所负责工程部分的计划成本、预算成本和实际成本情况,只要进度跟得上,总体感觉就很良好。由于没有分阶段分项目成本控制,没有分部分项成本控制,所以最后项目完工后成本也就没有有效控制,有时甚至到结算时才知道项目亏损。加强成本控制管理的措施
建立和完善责权利相结合的项目成本管理体制。建立项目经理责任制和项目成本核算制是实行项目管理的关键,而“两制”建设中,项目成本核算制是基础,它未建立起来,项目经理责任制就留于形式。项目成本核算又是项目成本管理的依据和基础,没有成本核算,其它成本分析考核、成本控制、成本计划等工作就无从谈起。企业经营核算部门作为一个施工成本管理与核算的职能部门,应当充分发挥其应有的职能,挖掘其内在的潜力,调动工作人员的积极性,使项目管理人员真正认识到施工成本管理在项目施工管理中占据着不可替代的重要地位。在抓进度、质量的同时,严抓施工成本核算管理,创造良好的社会、经济效益。对项目的施工成本管理员进行集中管理和统一调配,成本核算员进行施工项目成本核算时,必须具有独立性。现行的成本核算管理制度下,各项目成本核算员的切身利益依附于项目部,这样成本核算员在行使职能时,得不到充分的发挥,成本管理弱化,工作积极性和能动性受到限制,难以与公司成本核算员进行有效配合工作。因此,改革现行的成本核算员管理体制,由公司对各项目成本核算员实行统一委派,集中管理,不定期轮岗,定期或不定期学习、交流、考核、激励竞争上岗,使工程项目成本核算员切身利益与工程项目分离,才能建立健康有序的施工成本管理与核算工作网络程序。对成本管理体系中的每个部门、每个人的工作职责和范围要进行明确的界定,赋予相应的权利,确保充分有效地履行职责。同时项目经理要对各部门、各班组人员在成本控制中的绩效进行定期检查和考核,实行有奖有罚,彻底打破“干好干坏一个样,干多干少一个样”的格局。加强质量成本、工期成本的管理与控制。质量成本是指项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和。由质量预防费、质量检验费和质量损失费构成。质量成本管理的目标是使质量成本综合达到最低值。一般来说,质量预防费用起初较低,随着质量要求的提高会逐渐增加。质量检验费用较为稳定,不过随着质量的提高也会有一定程度的增长。而质量损失则不然,开始时因质量较差,损失很大,随着产品质量不断改进,该项损失逐步减少。三者交叉的作用,必然能找到一个质量成本最低的理想点。项目部应正确处理质量成本中几个方面的相互关系,采用科学合理、先进实用的技术措施,在确保施工质量达到设计要求水平的前提下,尽可能降低工程成本。工期成本往往由赶工措施费和工期损失构成。一般来说,工期越短,工期措施成本越小;但当工期短至一定限度时,工期措施成本则会急剧上升。而工期损失则不然,因自然条件引起的工期损失,其损失额度相应较小,通常情况下不予赔偿或赔偿额度较小,该部分工期损失可不予考虑。因施工项目内部因素造成的工期损失,如停工、窝工、返工等,随着时间的推移,经验的积累会逐渐减少。综合工期成本的各种因素,就会找到一个工期成本为最低的理想点———合理工期,项目成本支出最低。工期比合理工期提前或拖后都意味着工程成本的提高。因此,在安排工期时,要注意处理工期与成本的辩证统一关系,均衡有节奏地。不能让成本管理流于形式,抓好成本预测、预控,认真履行经济合同。项目成本的管理,首先必须抓好项目成本的预测预控。工程签约后,公司和项目部同时开展编制施工预算、成本计划,另外编制工程施工任务单和所需机械台班,然后根据上述数据进行对比、校正,再结合现行、当地人工、材料、机械的市场价,测算出工程总实际成本。在项目的各项成本测算出来后,公司与项目部签订承包合同,在承包合同中,对项目成本、成本降低率、质量、工期、安全、文明施工等详实约定。通过合同的签订,确保项目部和公司总部责、权、利分明,双方按合同中的责任,自觉地履行各自的职责,以保证项目施工顺利完成。优化施工组织设计,选择技术先进、经济合理的施工方案。施工方案是否先进、合理不仅直接关系到施工质量,也常常会影响工程造价。在工程实施过程中,除了应组织专家对投标文件的施工组织设计进行审查外,还应对施工过程中的专题施工方案进行审查,运用价值工程法等方法通过不断地对项目做多方案的技术经济比较分析,引用新技术、新工艺,努力挖掘节约工程成本的潜力,从而达到节约投资,创造更高效益的目的。如在建德市金城大厦冲抓成孔桩桩基施工时,原施工组织设计是从自然地面直接打入,当经过认真审核施工组织设计,发现开挖基础的时间正值枯水期,土质情况又较好为黄粘土,经过计算调整了方案,先挖土接近基坑底,然后在坑底打桩,按此调整后节约成本16万元。加强合同管理,提高索赔技巧。合同管理是施工企业管理的重要内容,也是降低工程成本,提高经济效益的有效途径。项目施工合同管理的时间范围应从合同谈判开始,至保修日结束止,而加强施工过程中的合同管理显得更为重要。在合同实施过程中往往发生变化,出现无法预料的情况,作为承包商可以利用索赔获得补偿。作为一名有经验的承包商在合同签订前,就应充分考虑各种不利因素,为以后的合同索赔创造机会。在合同签订后,全面详细的分析合同条件,充分抓住合同中的漏洞。捕捉一切机会及时进行索赔。尤其是在目前市场竞争激烈,承包商均以低价中标的情况下,索赔是承包商实现盈利的一个重要手段。索赔作为合同管理的一部分显得十分重要。在国际工程中,索赔更是承包商的一件利器。
参考文献:
1、建设工程安全监理/建设工程安全技术与管理丛书 李世蓉 中国大陆%兰定筠 中国大陆 中国建筑工业出版社
2、建筑工程监理资料/建筑工程资料管理系列丛书 北京土木建筑学会 经济科学出版社
3、工程监理·安全监理·项目管理规范化操作手册 黄金枝 %刘永新 中国建筑工业
4、施工项目管理(高等职业教育建筑工程技术专业技能型系列教材)韩国平东南大学出版社
5、土木工程施工常用表格 毛志兵 中国建筑工业出版社
第三篇:建筑工程项目管理
1、(B)是项目决策的标志。A可行性研究B项目立项C项目报审D项目调研
2、决策阶段管理工作的主要任务是(B)
A调查研究B确定项目的定义C经济分析D项目立项
3、建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的(C)
A全寿命期B决策阶段C实施阶段D使用阶段
4、“项目策划”指的是目标控制前的一系列(A)工作。
A筹划和准备B组织和管理C组织和协调D准备和管理
5、对于一个建设工程项目而言,(D)的项目管理是核心。
A设计方B施工方C供货方D业主方
6、在项目全寿命期中,将项目决策阶段的管理称为(A).A开发管理B设施管理C实施管理D决策管理
7、项目的实施阶段包括(ACDE)。
A 设计阶段B招投标阶段C施工阶段D动工前准备阶段E维修期
8、建设工程项目的全寿命期包括(ACD)。
A决策阶段B设计阶段C实施阶段D使用阶段E施工阶段
9、建设工程项目管理的内涵式自项目开始至项目完成。通过(AC)以使项目的费
用目标,速度目标和质量目标得以实现。
A项目策划B项目组织C项目控制D项目准备E项目实施
第二章
单选
1、建设工程项目的实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的(B)A可行性B施工C开发式建设D全过程管理
2、项目实施阶段合同策划时,主要应进行(A)等方面的策划。
A合同文本B工程总承包委托C实施期合同结构总体方案D项目实施合同管理内容
3、项目环境调查与分析是项目决策阶段和项目实施阶段均包括的内容,下列选项中,仅属于项目决策阶段环境调查与分析的是(B)
A建筑市场环境B宏观经济环境C自然环境D建设环境
4、建设工程项目决策阶段策划的主要任务(D)
A定义如何组织项目开发B定义如何组织项目建设C定义项目开发的程序和内容D定义开发或建设的 任务和意义
多选
1、建设工程实施阶段策划的基本内容包括(ABDE)
A项目实施的环境和条件的调查与分析B项目实施的管理策划C项目建设成本分析D项目实施的合同策划E项目实施的风险
2、建设工程项目决策阶段策划的基本内容包括(ABCD)
A项目环境和条件的分析与调查B项目定义和项目目标定论C组织策划D经济策划E风险策划
3、无论是在决策阶段还是在实施阶段,建设工程项目技术策划均应在(BD)等方向进行分析和论证。
A管理技术B技术方案C风险技术D关键技术E技术体系
4、项目决策阶段项目定义和项目目标论证的工作内容主要包括(ABCD)
A确定项目建设目的、宗旨、指导思想B项目的规模、组成功能和标准的定义C项目总投资规划和论证D项目周期规划和论证E投资目标的分解和论证
第四篇:《建筑工程项目与合同管理》第一次作业
《建筑工程项目与合同管理》2013-2014第一次作业
第一题:选择:
1、二级注册建造师注册证书有效期为(单选)年。
A.1
B.2
C.3
D.4 【答案】
2、某建设工程预计建设工期13个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的(单选)%。
A.20
B.30
C.40
D.50
【答案】
3、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人(单选)。
A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件,并书面通知招标人
B.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C.须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收
【答案】
4、根据《招标投标法》规定,在工程建设招标投标过程中,开标的时间应在招标文件规定的(单选)公开进行。
A.任意时间
B.投标有效期内
C.提交投标文件截止时间的同一时间
D.提交投标文件截止时间之后三日内
【答案】
5、下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是(单选)。
A.审查投标人资格
B.编制标底
C.组织开标
D.进行评标
【答案】
6、书面评标报告作出后,中标人应由(单选)确定。
A.评标委员会
B.招标人
C.招标代理机构
D.招标投标管理机构
【答案】
7、从性质上讲,施工企业的投标行为属于(单选)。
A.要约
B.要约邀请
C.承诺
D.询价
【答案】
8、甲施工单位由于施工需要大量钢材,逐向乙供应商发出要约,要求其在一个月内供货,但数量待定,乙回函表示一个月内可供货2000吨,甲未作表示,下列表述正确的是(单选)。
A.该供货合同成立
B.该供货合同已生效
C.该供货合同效力特定
D.该供货合同未成立 【答案】
9、在依法必须进行招标的工程范围内,对于委托监理合同,其单项合同估算价最低金额在(单选)万元人民币以上的,必须进行招标。
A.50
B.100
C.150
D.200 【答案】 源
10、下列属于投标人之间串通投标的行为是(多选)
A. 招标人在开标前开启投标文件,并将投票情况告知其他投标情况告知其他投标人
B.投标人之间相互约定,在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C.投标人在投标时递交虚假业绩证明
D.投标人与招标人商定,在投票时压低标价,中标后再给投标人额外补偿
E.投标人无进行内部竞价,内定中标人后再参加投标
【答案】
11、诉讼,是指建设工程当事人请求()行使审判权,审理双方当事人之间发生的纠纷,作出由国家强制保证实现其合法权益,从而解决纠纷的活动。
A.仲裁委员会
B.调解委员会
C.人民法院
D.人民检察院
12、在司法实践中,如果发生工程纠纷的当事人未达成仲裁协议,则解决纠纷的最终方式只能为()。
A.诉讼
B.和解
C.调解
D.仲裁
13、受理一般是指人民法院对()的起诉决定立案审理的诉讼行为。
A.符合时间要求
B.符合法律条件
C.双方当事人
D.合法当事人
14、人民法院开庭前应在()日前将通知送达当事人及有关人员。
A.2 B.3 C.4 D.5
15、开庭审理的法定程序为()。
A.宣布开庭、法庭调查、法庭辩论、评议审判
B.宣布开庭、法庭辩论、法庭调查、评议审判
C.宣布开庭、法庭辩论、评议审判、法庭调查
D.法庭调查、宣布开庭、法庭辩论、评议审判
16、在常见的工程纠纷中,因施工合同调价引起的纠纷属于()。
A.施工合同主体纠纷
B.工程质量纠纷 C.工程款纠纷
D.施工合同分包纠纷
17、工程建设纠纷中,因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于()。
A.主体纠纷
B.工程款纠纷
C.合同变更纠纷
D.施工质量纠纷
18、在下列合同纠纷防范措施中,()是施工合同主体纠纷防范措施。
A.加强对建筑市场的监督
B.加强合同管理
C.监理工程师控制索赔的数量
D.避免“挂靠”
19、下列选项中,不属于施工合同工程款纠纷成因的是()。
A.没有签订监理合同
B.工程款拖欠
C.合同缺陷
D.施工合同调价与索赔条款的重合
20、下列合同纠纷防范措施中,()不属于质量纠纷的防范措施。
A.严格按照建设程序进行工程建设
B.按照法律、行政法规和建筑工程质量安全标准的要求进行设计和施工
C.避免合同总价与分项工程单价之和不符
D.完善质量保修制度
21、因施工合同调价与索赔条款重合产生的纠纷,属于()。
A.施工合同主体纠纷
B.施工合同工程款纠纷
C.施工合同质量纠纷
D.施工合同分包与转包纠纷
22、在下列合同纠纷防范措施中,()是防范审计纠纷的措施。A.避免和控制工程变更
B.避免违约和罚款
C.确保审计机关的独立性
D.避免工程未经验收而提前使用
23、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向()起诉。
A.人民法院
B.人民检察院
C.公安部门
D.仲裁委员会
24、民间调解无论是书面协议还是口头协议,()法律约束力。
A.具有
B.不具有
C.有条件具有
D。以上答案均错
25、我国仲裁的一般程序为()。
A.组成仲裁庭、仲裁申请和受理、开庭和裁决
B.组成仲裁庭、仲裁申请和受理、裁决和开庭
C.仲裁申请和受理、组成仲裁庭、开庭和裁决
D.仲裁受理和申请、组成仲裁庭、开庭和裁决
26、起诉是指合同纠纷当事人请求人民法院通过审判保护其()的行为。A.民事行为
B.履行义务
C.申请诉讼
D.合法权益
27、合同权利义务的终止即合同的终止,又称()。A.合同的抵消 B.合同的消灭 C.合同的解除 D.合同的转让
28、下列表述中,允许解除合同的情形是()。A.法定代表人变更
B.当事人一方发生合并、分立 C.由于不可抗力致使合同目的不能实现 D.当事人一方迟延履行主要义务
29、根据《合同法》的规定,合同解除后,当事人请求赔偿损失的权利(A.丧失 B.不受影响
C.受到一定程度的限制 D.由人民法院决定
30、根据《合同法》的规定,合同解除引起的法律效力是()。A.合同条款全部失效 B.合同效力继续存在 C.尚未履行的应继续履行
D.当事人之间的债权债务关系消灭)。
多选题:
1、《中华人民共和国合同法》中的合同是指()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
A.法人 B.人民法院 C.人民检察院 D.自然人 E.其他组织
2、按合同的表现形式,合同可分为()。
A.口头合同 B.书面合同 C.主合同 D.从合同 E.默示合同
3、转移财产合同是指以转移财产权利,包括()为内容的合同。
A.债权 B.债务权 C.所有权 D.使用权 E.收益权
4、根据《担保法》,下列财产可以抵押()。
A.抵押人所拥有的房屋和其他地上定着物 B.土地所有权
C.抵押人所拥有的机器、交通运输工具 D.抵押人有争议的财产 E.依法可以抵押的其他财产
5、定金担保的作用体现在()。
A.交付定金一方违约,需再支付与定金相同数额的款项给对方 B.交付定金一方违约,定金不可收回 C.接受定金一方违约,应双倍返还定金 D.接受定金一方违约,应将定金全部退回
E.不论谁违约,定金均可收回,并依法承担违约责任
6、质押包括()。
A.动产质押 B.不动产质押 C.权利质押 D.固定资产质押 E.无形资产质押
7、我国担保法禁止抵押的财产有()。
A.土地所有权 B.医院的医疗设施 C.抵押人有争议的财产 D.建筑企业的施工设备
E.抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权
8、产生施工合同纠纷的原因主要有()。A.建筑市场不规范 B.建设法律法规不完善 C.建筑市场主体行为不规范 D.诉讼程序不规范 E.施工合同本身的复杂性
9、在我国解决争议的方式主要有()。A.和解 B.斡旋 C.调解 D.仲裁 E.诉讼
10、施工合同纠纷所采用的调解方式有()。A.法院调解 B.民间调解 C.诉讼调解 D.仲裁调解 E.行政调解
11、仲裁的基本原则主要有()原则。A.自愿 B.独立 C.或裁或审 D.先行调解 E.有偿仲裁
12、起诉必须符合以下条件()。
A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求、事实和理由
D.属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖 E.有协议书
13、第二审人民法院对上诉案件,经过审理,可给出下列结果()A.维持原判
。B.进行调解 C. 驳回起诉 D.依法改判
E.撤销原判,发回重审
14、人民法院对当事人不履行已生效的判决,可采取的强制措施有()。A. 扣留被执行人应当履行义务部分的收入 B.提取扣留被执行人应当履行义务部分的收入 C. 冻结被执行人应履行义务范围内的存款 D.划拨被执行人的存款
E. 对被执行人隐匿财产进行搜查
15、为避免施工合同发生纠纷,所采取的总体防范措施有()。A.遵守施工合同及建设工程相关的法律、法规 B.避免违约和罚款
C.提高强化合同意识和诚信履约原则 D.加强对分包的管理
E。提高施工合同风险管理能力和水平
16、工程建设纠纷中,施工合同变更和解除纠纷的成因主要有()A.大量的口头变更导致事后责任无法分清 B.设计与施工之间的脱节 C.“三边工程”导致大量变更产生 D.各方对分包管理不严 E.工程本身具有不可预见性
17、避免施工合同主体发生纠纷的措施有()。A.加强风险预防
B.加强对发包方主体资质的审查 C.加强对承包方主体资质的审查 D.避免“挂靠”
E.利用法律手段保护自身合法权益
18、施工合同工程款纠纷的主要原因有()。A.合同存在缺陷
B.没有明确分包范围和履约范围 C.工程经常发生变更 D.工程量增减 E.物资材料价格调整
19、防止施工合同分包与转包纠纷的措施有()。A.严格禁止转包
B.明确分包范围和履约范围 C.加强外部关系的协调和处理
。D.加强对分包商资质的审查和管理 E.加强工程变更管理
20、产生施工合同竣工验收纠纷的主要原因有()。A.验收标准不明确 B.验收程序不规范 C.对分包管理不严 D.不合理压价
E.未经竣工验收而提前使用
第21题 单选题 根据《合同法》,既具有对合同未违约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的是()。A.罚金 B.赔偿金 C.利息 D.违约金
第22题 单选题 根据《建设工程安全生产管理条例》,在建设工程施工过程中,工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的,处()的罚款。
A.10万元以上30万元以下 B.20万元以上50万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.100万元以上200万元以下
第23题 单选题 根据《合同法》,承诺撤回的条件是撤回承诺的通知在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前 B.受要约人发出承诺通知之前 C.承诺通知到达要约人之前 D.受要约人发出承诺通知之后
第24题 单选题 根据《建筑法》,中止施工满()的建筑工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年
第25题 单选题 根据《建筑法》,下列工程监理单位的说法中不正确的是()。A.工程监理单位应在资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B.工程监理单位应根据建设单位的委托客观、公正地执行监理任务 C.工程监理单位不得转让工程监理业务
D.工程监理单位应根据工程特点编制专项施工方案
第26题 单选题 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,安全事故发生后,安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过()小时。A.1 B.2 C.4 D.8 第27题 单选题 根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程()。A.施工合同签订之日起至竣工验收合格止 B.开工之日起至竣工验收合格止 C.施工合同签订之日至交工之日止 D.开工之日起至至交工之日止
第28题 单选题 招标文件中的投标须知是为了()。A.指导投标人正确报价 B.避免投标人中标后拒签合同 C.避免泄漏标底 D.进行资格预审
第29题 单选题 根据《建设工程质量管理条例》,在实施监理的建设工程中,未经总监理工程师签字()。A.建设单位不拨付工程款 B.建筑材料不得在工程上使用 C.设备不得在工程上安装 D.建筑构配件不得在工程上使用
第30题 单选题 根据《建筑法》,工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当()。A.直接指令设计单位改正
B.报告建设单位要求设计单位改正 C.直接修改工程设计图纸
D.报告政府主管部门要求设计单位改正
第二题:问答:
1、建筑工程招标与投标中,废标有几种?
2、在评标的方法中,“综合评分法”是怎样进行的?
3、工程项目招投标管理的意义?
4、工程项目合同管理的意义?
5、哪些项目可以实行邀请招标,需要履行什么手续?
6、对联合体投标的资格审查应当满足哪些要求?
7、什么是招标控制价,他的编制有什么规定?
8、投标书的修改、补充和撤回的操作程序?
9、按概、预算方法编制的投标报价由哪几大部分费用组成?
10、简述不平衡报价的意义和具体做法?
第五篇:建筑工程项目审计作业
1、项目经济后评审是指对项目实际()的再评价。
2、()是工程项目国民经济效益评审的基本原理。
3、()不是签订施工合同必须具备的条件。
4、建设项目()是综合反映建设单位在一定会计期间内投资来源、投资使用等财务状况的会计资料。
5、(),是指建设单位在下年初建立新账时,将上年完成的交付使用资产冲转其相应的资金来源或待冲基建支出的会计账务处理工作。
6、()不是材料盘点盈亏的审计主要内容。
7、()不是设计概算审计的方法。
8、()不是工程项目设计审计的内容。
9、工程项目可行性研究,是指对工程项目的技术先进性、经济合理性和()的研究,它是根据调查研究提出建设方案和论证报告。对工程项目可行性研究要进行必不可少的审计,通过审计可以为投资决策提供依据,提高投资效益,防止由于决策失误造成损失和浪费。
10、工程项目经济后评审包括项目财务效益后评审、国民经济效益后评审和()后评审三项内容。
11、()是在项目的国民经济评价中用以将外汇折算为人民币的参数。
12、()不是工程项目后评审的依据。
13、()是指采购人事先提出货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
14、()不是工程项目建设收入审计的主要内容。
15、()的审计是对建设单位发生的,构成基本建设投资完成额的、按照规定应当分摊计入交付使用财产成本的各项费用的实际支出是否合理、合法、节约,费用的分配是否合理等方面进行的审计。
16、()是指建筑物的水平平面面积,它由建筑物占地面积、各楼层、隔层面积(地上、地下)的总和构成,包括建筑物的使用面积、交通面积和结构面积。
17、建筑安装工程费由()、间接费、利润和税金组成。
18、()不是项目征地、拆迁和施工场地“四通一平”工作。
19、()不是工程项目前期审计的内容。
20、()不是设计概算审计的步骤。
21、建筑安装工程投资完成额的核算,在出包方式下,支付给承包单位的各种款项中,只有按照合同规定支付的(),才能计入建筑安装工程投资额。
22、()不是设计概算编制依据的审计内容。
23、()不是施工图预算编制的主要过程。
24、建筑安装工程采取自营方式的建设单位,仓库发出的材料,主要是用于工程建设。自营工程领料的审计,()不是其主要内容。
25、根据现行的《国有建设单位会计制度》规定,建设项目会计报表主要包括:()、基建投资表、待摊投资表、基建借款情况表和投资包干情况表。
26、()审计是以维持人类可持续发展为目标,由专门的审计机构或人员接受政府、社会团体或者个人的委托,采用科学合理的方法和手段对企业所履行的各种社会责任进行有效的审计,审查和监督企业对社会责任的履行情况。
27、()不是工程项目的实际基础数据。
28、()不是工程项目环境审计的依据。
29、()是指当事人按照合同约定的标的、数量、质量、价款或者报酬等,在适当的履行期限、履行地点,以适当的履行方式,完成合同义务的履行。
30、()不是工程项目招投标审计的程序。
31、交付使用资产,是指建设单位已经完成购置、建造过程,并已交付或结转给生产、使用单位的各项资产,包括()、为生产准备的不满足固定资产标准的工具、器具、家具等流动资产、无形资产和递延资产的实际成本等。
32、对工程项目结余资金进行审计,主要是为了()。
33、基建投资借款是指建设单位按规定条件向有关方面借入的有偿使用的基本建设资金,()不是基建投资借款的种类主要内容。
34、()不是单位建筑工程施工图预算编制依据的审计内容。
35、()不是土方工程量计算内容。
36、()是指在项目实施中可能发生难以预料的支出,需要预先预留的费用,又称不可预见费。
37、总投资超出原批概算()以上的,应审查其是否重新核定项目总概算。
38、工程勘察是为查明工程项目()的地形地貌、土层土质、岩性、地质构造、水文条件和各种自然地质现象等而进行的测量、测绘、测试、观察、地质调查、勘探、试验、鉴定、研究和综合评价工作。
39、()可行性研究审计的特点。
40、()不是工程项目前期工作的阶段。
41、预算内基建拨款的审计内容有哪些?
42、设计概算审计的主要依据有哪些?
43、工程项目施工图预算审计的重点有哪些?
44、设计概算审计的方法是什么?
45、工程建设项目建议书审计的内容是什么?
46、工程项目竣工决算审计的作用是什么?
47、工程项目前期工作后评审的内容有哪些?
48、工程项目环境审计的内容是什么?
49、工程项目决算审计与结算审计不同是什么?
50、工程项目资金管理审计的内容有哪些?
51、工程项目结余资金审计的内容有哪些?
52、工程项目后评审的基本内容是什么?
53、竣工决算的编制依据有哪些?
54、设计概算审计的内容是什么?
55、社会效益审计的主要内容有哪些?
56、项目后评审实际经济效益与前评价效益指标的对比分析的指标有哪些?
57、工程项目后续审计的程序是什么?、已知某工程有如图所示的独立基础60个,挖二类干土,求挖土工程量(支挡土板,不放坡,室内外高差0.30m)。
59、如图所示,单层玻璃窗的上部为半圆形,求其制作安装工程量。
60.某新建项目,建设期为3年,第一年贷款300万元,第二年贷款600万元,第三年贷款400万元,年利率为12%,建设期内利息只计息不支付,贷款年中支用,计算建设期贷款利息。
某新建项目,建设期为3年,年均衡进行贷款,第一年贷款300万元,第二年贷款600万元,第三年贷款400万元,年利率为12%,建设期内只计息不支付,试计算建设期货款利息。求解答,详细步骤,谢谢。
建设期货款本息:
300*(1+0.12)*(1+0.12)*(1+0.12)+600*(1+0.12)*(1+0.12)+400*(1+0.12)=1622.1184万元 建设期货款利息:
1622.1184-300-600-400=322.1184万元