重庆市人民检察院第二分院中心办案工作区工程

第一篇：重庆市人民检察院第二分院中心办案工作区工程

重庆市人民检察院第二分院中心办案工作区工程

招标补遗

各投标人：

一、现根据本项目的情况，对招标文件原10.3结算原则中增加以下条款：

1、暂定总价部分结算办法：

土建部分按2008年《重庆市装饰工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》、2008年《重庆市建筑工程计价定额》、2008年《重庆市安装工程计价定额》及配套的2008年《重庆市建设工程费用定额》和《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》以定额计价模式编制工程预算，（人工按施工期间《渝东建设工程造价信息》公布的市场指导价的平均值；材料价格按投标价格，投标书中没有的材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准），经招标人审核同意后办理结算。

2、暂定材料价格结算办法：

暂定材料价格进入投标报价，其安装费等其它费用投标人计入相应的综合单价中，实际实施时须经招标人认质确价后按实仅调整材料价差部分，其安装费等其它费用按投标报价包干，不作任何调整，其价差仅计算税金。

二、随本补遗发出重庆市人民检察院第二分院中心办案工作区工程的最终定稿清单，原清单作废，专业暂估和材料暂定随清单一并发出，投标单位必须按暂定价填报，不得浮动。

三、投标人对该补遗有质疑，于2012年02月22号17时之前提出质疑，招标人于2012年02月23日17时之前回复投标人提出的质疑。过期不予回复。

四、本工程最高限价发布日期于开标前三天发布。

五、投标文件递交时间由2012年02 月28日09：00时至10:00时（北京时间）顺延至2012年03月09日09：00时至10:00时（北京时间），投标截止时间由2012年02 月28日10:00时（北京时间）顺延至2012 年03月09日10 时00分（北京时间）。

六、因投标文件中开标日期顺延，投标保证金递交截止日期变更为2012年03月09日上午7时之前。

招标人：重庆市人民检察院第二分院

招标代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司

2012年02月 20 日

第二篇：24-重庆市人民检察院第二分院中心办案工作区工程

重庆市人民检察院第二分院中心办案工作区工程

招标答疑

各投标人：

质疑1：请问：在那儿下载招标文件？网址是？

答：见招标文件第四页4.1条规定。

质疑2：请提供工程量清单.PTB文件和重庆工程量清单填报软件(投标人09版)，如果不提供采用鹏业软件组价是不现实的答：工程量清单PTB文件随本答疑后附，供投标人自行下载。

质疑3：

1、资格审查内容中“

（五）其它资料”是指提供哪些内容。

2、资格审查时交验材料原件是按招标文件第25页3.5.1条内容提供，还是按招标文件第7页1.4.1条内容提供。

3、技术标部分装订有什么要求，是采用胶装，还是打孔装订。

答：（1）资格审查内容中“

（五）其它资料”是指投标人想要提供的其他资料，有则提供，无则不提供。（2）资格审查时交验材料原件须同时满足招标文件第25页3.5.1条内容和招标文件第7页1.4.1条内容。（3）技术标部分装订要求见招标文件第14页3.7.5条。

质疑4：

一、“税务登记证”、“组织机构代码证”资格审查时是否提供原件。

二、投标人需知前附表10.2条“投标文件电子文档”是否指的是商务部分工程量清单报价表。

答：（1）税务登记证、组织机构代码证资格审查见招标文件第98页投标人基本情况表下面注。（2）投标人需知前附表10.2条“投标文件电子文档”是指的是商务部分工程量清单填报后的PTB格式的电子文档光盘。

质疑5：

一、招标文件第13页3.7.4条内容中（以上资料投标时均需提供电子版）是否只是商务部分的内容？若不是，其电子版的内容是否为投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查部分的全部内容？还是以上四个部分各用一下电子版，其电子版密封在哪些袋里。答：招标文件第13页3.7.4条内容中以上资料投标时均需提供电子版是指投标函部分、商务部分、技术部分、资格审查部分的全部内容均需提供电子版，分别密封在相应的的投标文件袋中。

招标人：重庆市人民检察院第二分院

招标代理机构：重庆大正建设工程经济技术有限公司

2012年02月 13 日

第三篇：人民检察院第一、第二分院工作职责

1.受理审査属本院管辖提请逮捕的案件。

2.受理审查属本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉。

3.受理辖区内贪污贿赂犯罪和渎职犯罪、侵权犯罪案件的侦查。

4.负责公安机关不服区、县人民检察院逮捕决定而提请复核的案件。

5.负责对辖区内刑事上诉、抗诉案件和基层人民法院已经发生法律效力判决的监督。

6.接受管辖范围内公民和法人的检举、控告、申诉的案件。

7.负责对管辖范围内的民事和行政诉讼判决的监督。

8.答复辖区内区、县人民检察院的个案请示。

9.负责对管辖范围内公安、国家安全机关侦查工作的法律监督。

10.负责对监狱、看守所等执法活动的法律监督。

11.负责应由本院管辖的刑事赔偿案件的审查及不服区、县人民检察院处理的赔偿案件的复议。

12.负责本院的队伍建设和干部人事管理工作；负责本院纪律检查和行政监察工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作。

13.承办应由市人民检察院第一、第二分院负责的其他事项。

第四篇：人民检察院办案工作区设置和使用管理规定

人民检察院办案工作区设置和使用管理规定

为规范人民检察院办案工作区的设置和使用管理，保障办案工作依法、文明、规范、安全进行，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《人民检察院刑事诉讼规则》和《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》等有关规定，结合办案工作实际，制定本规定。

第一条 人民检察院办案工作区是指人民检察院侦查等部门在办理案件过程中，用于讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问证人、被害人或者其他涉案人员，接待有关知情人员，获取视听资料等的专门工作区域。

第二条 办案工作区应当设置在地上一层或者地下室，与办公区域保持适当隔离，形成符合安全、保密要求的区域。办案工作区应当有明显标识，标明“办案工作区”。

第三条 办案工作区应当设置讯问室、询问室、接待室、执勤室、待诊室和卫生间等用房。用房面积按照或者参照《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》执行。

第四条 讯问室用于讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问室用于询问证人、被害人或者其他涉案人员，接待室用于接待有关知情人员等，执勤室用于司法警察监控办案工作区内及办案工作区周围安全情况，待诊室用于犯罪嫌疑人、被告人等人员在讯问、询问过程中突发疾病、身体不适时休息、待诊。

第五条 办案工作区设置应当符合国家有关建筑设计、环境保护及消防安全等方面的规定和标准，同时应当配备以下设施：

（一）安装安全防护门，窗户加装安全防护网，出入口、走廊及门窗安装视频监控和报警装置，配备灭火器。

（二）办案工作区内电路设施应当具有触电防护装置，并配备应急照明设施，电线和能触摸到的电源插头等电路设施不得裸露。

（三）办案工作区内应当安装无线电信号干扰装置。

（四）办案工作区内应当装配通风换气和房间隔音设施。

第六条 办案工作区内用房及设施应当符合下列标准：

（一）讯问室。讯问室的内墙应当采用软性饰面，安装显示时间、温度和湿度的仪表，室内不得摆放与讯问无关的物品，桌椅应当无坚硬锐角并适当固定，门窗应当符合安全防范要求。犯罪嫌疑人、被告人的座位与室内电气设施、设备之间应当保持安全距离。讯问室应当安装与侦查指挥室连接的全程同步录音录像设备。

（二）询问室。询问室的内墙应当采用软性饰面，安装显示时间、温度和湿度的仪表，室内不得摆放与询问无关的物品，桌椅应当无坚硬锐角并适当固定。询问室应当安装与侦查指挥室连接的全程同步录音录像设备。

（三）接待室。接待室的内墙可以采用软性饰面，桌椅应当无坚硬锐角并适当固定。接待室可以安装与侦查指挥室连接的视频监控设备。

（四）执勤室。执勤室应当设置在办案工作区出入口处，配备视频监控和报警装置，并与讯问室、询问室、接待室以及出入口、走廊的视频监控和报警装置连接。配备常用警械具。

（五）待诊室。待诊室应当配备应急药品和简易救护设施，室内显著位置应当标明急救医院的电话号码。

（六）卫生间。卫生间的门及内墙应当采用软性饰面，门内外双向开合，不得加装门锁、插销，不得有外露的管道，不得摆放无关物品。

第七条 办案工作区由司法警察部门负责日常管理，检察技术部门负责对办案工作区相关设备定期检修和维护，计财装备部门负责提供保障。使用办案工作区期间，讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问证人、被害人或者其他涉案人员，接待有关知情人员等由办案人员负责；全程同步录音录像一般由检察技术人员负责；看管犯罪嫌疑人、被告人、维护办案工作区秩序和办案工作区的安全警戒由司法警察负责。

第八条 办案部门需要使用办案工作区的，应当填写登记表，报经分管检察长或者部门负责人批准后，通知司法警察部门安排，同时通知检察技术部门安排录制人员调试录音录像设备。

第九条 犯罪嫌疑人、被告人或者其他涉案人员进入办案工作区后，值班司法警察应当关闭办案工作区的对外通道，并进行安全检查，发现可能危害人身安全的物品，应当予以暂时扣押。

第十条 犯罪嫌疑人、被告人进入讯问室，证人、被害人或者其他涉案人员进入询问室后，办案人员应当及时了解其身体状况、观察其心理变化，并如实记录。对患有疾病、情绪不稳定的，要做好应急准备，防止意外事件发生。

第十一条 办案人员在讯问中，需要看管犯罪嫌疑人、被告人时，应当通知司法警察部门安排警力。警力不足的，办案部门应当安排专门人员看管。看管人员应当恪尽职守，不得离岗、脱岗，严防被看管人脱逃、自杀、自残、行凶、串供、毁灭证据等。讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问证人、被害人或者其他涉案人员时，安全防范工作由办案人员负责。司法警察应当在执勤室待命。

第十二条 办案人员传唤、拘传犯罪嫌疑人、被告人，应当严格遵守办案时限。不得超过法律规定的时限，不得以连续传唤、拘传的方式变相拘禁犯罪嫌疑人、被告人。不得在办案工作区对犯罪嫌疑人、被告人实施监视居住。对犯罪嫌疑人决定拘留、逮捕后，必须及时移送看守所羁押，严禁将办案工作区作为羁押、留置犯罪嫌疑人、被告人或者其他涉案人员的场所。司法警察应当对办案人员讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问证人、被害人或者其他涉案人员实施监督，对办案人员违法违规行为应当及时提醒或者制止，必要时可以向分管检察长报告。办案人员对司法警察的违法违规行为要及时制止。纪检监察部门应当对办案工作区进行监督检查。对于违法违规而造成严重后果的，应当依法依纪追究相关领导和其他责任人员的责任。

第十三条 办案部门使用办案工作区，司法警察应当认真记录值班事项，交接班时应当详细介绍处理事项及注意的问题。

第十四条 异地办案的人民检察院需要使用当地人民检察院办案工作区的，应当提供相关法律文书，遵守办案工作区的有关规定并负责使用期间的安全工作。当地人民检察院应当配合，并予以监督。

第十五条 地方各级人民检察院可以结合本院实际情况制定办案工作区使用管理的具体制度。

第十六条 本规定自下发之日起施行。《人民检察院讯问室的设置和使用管理办法》同时废止。

第五篇：北京市人民检察院第二分院（共）

北京市人民检察院第二分院

行贿犯罪档案查询须知

一、我院向申请查询的单位和个人出具全市统一的“行贿犯罪档案查询结果告知函”，印章为“北京市人民检察院第二分院查询行贿犯罪档案查询专用章”

二、申请行贿犯罪档案查询需提供以下材料

1、查询申请书：请登陆“中国普法学习网”首页职务犯罪预防栏目自行下载填写。

2、查询事由的证明文件，如招标文件等；【需要提供包含以下项目页：①封皮②项目名称、编码 ③开标时间、投标截止日期 ④要求到检察机关开具连接准入证明】

3、被查询单位营业执照（副本）原件及复印件；

4、被查询单位组织机构代码原件及复印件；

5、被查询人身份证原件及复印件（如若招标文件中规定查询法人、项目经理等相关人员则准备此项材料）；

6、经办人单位介绍信；

7、经办人身份证原件及复印件；

※以上材料除原件外需加盖印章。

三、申请行贿犯罪档案查询程序

1、通过电话、传真、网络预约后查询，我院承诺“当天查询、当天告知”。行贿犯罪档案查询预约电话：59717919；互联网邮箱445967262@QQ.com；传真电话：59906353（周一至周日均可传真或网络预约）

电话、网络预约需传真或电邮申请书，说明被查询的单位准确全称和个人姓名，我院查询后通知申请单位或个人到我院提交正式申请材料，经我院现场审查合格后，即交付查询结果告知函。

2、未经预约直接到本院申请查询的，需提交全部正式申请材料，经我院审查合格后在3个工作日内，交付查询结果告知函；

3、申请单位在开标后应及时填写反馈函，告知我院开标结果。

四、现场接待收、取材料时间：

周一、周四上午10:00-11:30

五、注意事项

1、申请查询单位未按时取走结果告知函的，检察机关自受理查询申请之日起，将结果告知函保存15个工作日，逾期予以销毁。

申请查询人和单位如两次未按时取走结果告知函的，检察机关将不再为其提供电话查询服务。

2、北京市各检察机关提供行贿犯罪档案查询服务均为免费服务。

3、北京市人民检察院第二分院通讯地址：北京市丰台区紫芳路18号北京市人民检察院第二分院反贪局办公室，邮编100078。