2017年上半年广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

第一篇：2017年上半年广西监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

2017年上半年广西监理工程师：建设工程合同管理法律基

础考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、现有甲乙两家银行可向借款人提供一年期贷款，均采用到期一次性偿还本息的还款方式。甲银行贷款年利率11％，每季度计息一次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息一次。借款人按利率高低作出正确选择后，其借款的年实际利率为。A：11．00％ B：11．46％ C：12．00％ D：12．36％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。A．未中标的投标人不退还

B．中标的投标人在中标的同时退还

C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

3、是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。A：工作的时序性 B：职责分工的严密性 C：工作目标的确定性 D：权责一致性 E：工程保险金

4、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。A：承包人自检合格日

B：承包人递交竣工验收报告日 C：竣工验收开始日

D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 E：专业监理

5、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

6、《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，还应经审核签字。A：总监理工程师

B：总监理工程师授权的专业监理工程师 C：监理单位技术负责人 D：建设单位负责人 E：工程保险金

7、【例2·单选题】建设工程质量保修书应由出具。A：建设单位向建设行政主管部门 B：建设单位向用户 C：承包单位向建设单位 D：承包单位向监理单位 E：工程变更单

8、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。A．组织协调 B．合同管理 C．信息管理 D．目标控制

9、工程的监理文件资料暂由建设单位保管。A：改建工程 B：扩建工程

C：停建、缓建工程 D：维修工程 E：工程保险金

10、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行。A：旁站监理 B：现场巡视 C：监督指导 D：平行检测 E：工程变更单

11、【例2·单选题】工作的尚有总时差等于。A：尚需作业时间

B：原有时差减消耗时差

C：到计划最迟完成尚余时间减检查时尚需作业时间 D：自由时差加消耗时差 E：自我评定

12、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。A：工程承包合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：施工分包合同

D：建设工程施工合同 E：专业监理

13、承包商计算索赔费用常用的方法是。A：总费用法 B：修正的总费用法 C：单价法

D：实际费用法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。A：同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 E：专业监理

15、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义 A．宏操作对象 B．宏条件表达式

C．窗体或报表控件属性 D．宏操作目标

16、下列内容中，属于FIDIC工程师职业道德准则的是。A：能力 B：科学 C：守法 D：诚信

E：工程保险金

17、FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是__。A．工程施工已经全部完成 B．承包商的工作使工程师满意 C．工程进度符合工程师的要求 D．变更项目已经工程师审核

18、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的__。A．各种检查和记录 B．时间安排和调度 C．系统划分 D．技术交底

19、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A：从签订合同日起，至缺陷通知期结束 B：从签订合同日起，至完成施工义务 C：从工程开工日起，至完成保修义务

D：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 E：专业监理 20、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为。A：固定价格 B：可调价格 C：综合单价 D：成本加酬金 E：专业监理

21、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。A：10 B：20 C：30 D：40 E：专业监理

22、为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有。A：对工期提前给予奖励

B：建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

C：审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工 D：加强索赔管理 E：自我评定

23、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。A：设计阶段 B：施工阶段

C：项目论证阶段 D：详细设计阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某建设工程设备购置费为500万元，基本预备费80万元，建筑安装工程投资1O00万元，建设期利息50万元，工程建设其他费750万元，涨价预备费90万元，则上述投资中属于动态投资的为万元。A：140 B：158 C：236 D：80 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某新建办公大楼投入使用后，在保修期内由于__造成的处理，就从工程承包商的保留金中扣除。A．用户对空调使用功能不满意，要求提高标准，增加送风量 B．承包采购的空调主水管阀爆裂 C．某些空调水管接口严重渗漏

D．业主采购的某些空调设备不制冷 E．屋面局部漏水

2、建设工程投资中的动态投资部分包括。A：工程建设其他费

B：设备及工、器具购置费 C：涨价预备费 D：铺底流动资金 E：建设期利息

3、成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现的情况，才有可能采用此类合同形式。

A：施工图纸齐备，工程量能准确计算 B：施工图纸不全，工程量不能准确计算 C：施工技术简单 D：工程急于开工

E：工程采用新技术、新结构

4、某工程单代号网络计划图如下所示，下列选项中正确的是（）。A．工作A的EF为2d B．工作D的FF为2d C．工作C的EF为2d D．工作B的EF为1d E．计算工期为8d

5、【例4·多选题】工程项目质量的内涵，从功能和使用价值来看，包括等方面。A：适用性 B：可靠性 C：节能性 D：外观质量 E：环境协调

6、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，规费包括。A：社会保险费 B：环境保护费 C：工程排污费

D：住房公积金E危险作业意外伤害保险 E：协助业主与承包商签订承包合同

7、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

8、与其他的风险对策相比，非保险转移对策的优点主要体现在__。A．可以转移某些不可投保的潜在损失 B．双方当事人对合同条款的理解不会发生分歧 C．被转移者有能力更好地进行损失控制

D．可以中断风险源，使其不发生或不再发展

E．可以降低损失的发生概率或降低损失的严重程度

9、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有__。A．设计变更

B．非承包人原因停电 C．分包人的施工干扰

D．发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行 E．交通部门修理公路影响材料运输进度

10、根据施工质量验收的基本规定，施工单位提交给总监理工程师的《现场质量管理检查记录》中应包括的检查内容有。A：现场质量责任制 B：分包单位管理制度 C：地质勘察资料 D：施工图设计文件 E：计量设备配备

11、对建设工程三大目标之间的统一关系进行分析时，应注意的主要问题有。A：对投资、进度、质量目标进行定性分析 B：将投资、进度、质量目标分别进行分析论证 C：掌握客观规律，充分考虑制约因素 D：对未来的、可能的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来

12、建设工程质量特性表现为适用性、经济性、可靠性及等。A：耐久性 B：安全性 C：节能性 D：系统性 E：持续性

13、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。A．恶意串通损害第三人利益

B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C．订立合同时显失公平

D．以合法形式掩盖非法目的 E．损害公共利益订立

14、关于建设工程监理作用的说法．正确的有。A：有利于提高建设工程投资决策科学化水平B：有利于监理单位维护建设单位的合法权益 C：有利于规范工程建设参与各方的建设行为 D：有利于实现建设工程投资效益的最大化 E：有利于促使施工单位保证建设工程质量

15、设计阶段质量控制的主要任务有__。A．审核设计基础资料的正确性和完整性 B．组织施工图会审 C．评定、验收设计文件

D．审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案 E．督促建设单位完善质量体系

16、【例6·多选题】在网络计划的工期优化过程中，为了有效地缩短工期，应选择的关键工作作为压缩对象。A：持续时间最长

B：缩短时间对质量影响不大 C：直接费用最小 D：直接费用率最小 E：有充足备用资源

17、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则为。A：合同条件

B：承包单位施工技术条件 C：关键路线 D：实际情况

E：业主的资金来源条件

18、下列费用中，__不属于项目静态投资。A．办公和生活家具购置费 B．固定资产投资方向调节税 C．建设期利息

D．利率、汇率调整预备费

E．竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用

19、以下（）需要进行国民经济评价。A．基础设施项目 B．公益性项目

C．大型房地产开发项目

D．市场价格不能真实反映价值的项目 E．资源开发项目 20、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的根据进度总目标及资源优化配置的原则编制计划并付诸实施。A：工作内容 B：工作程序 C：持续时间 D：衔接关系 E：逻辑关系

21、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

23、审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告。评估报告应包括下列等主要内容。

A：设计工作概况

B：设计深度、与设计标准的符合情况 C：设计任务书的编制情况

D：有关部门审查意见的落实情况 E：存在的问题及建议

24、国际咨询工程师联合会(FIDIC)所规定的首选行为准则除了“对社会和咨询业的责任”之外，还包括以下几方面要求。A：独立性 B：能力

C：廉洁和正直 D：反腐败

E：对他人的公正

25、组织流水施工时，划分施工段的主要目的是。A：可增加更多的专业队

B：缩短施工工艺与组织间歇时间

C：有利于各专业队在各施工段组织流水施工

D：有利于不同专业队同一时间内在各施工段平行施工 E：充分利用工作面、避免窝工、有利于缩短工期

第二篇：内蒙古2015年下半年监理工程师：建设工程合同管理法律基础考试试题

内蒙古2015年下半年监理工程师：建设工程合同管理法律

基础考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。A：26 B：24 C：22 D：20 E：自我评定

2、某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为万元。A：15 B：5 C：-5 D：10 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是。A：合同工期 B：竣工日期 C：施工期

D：合同有效期 E：专业监理

4、根据《建设工程文件归档整理规范》，建设单位应短期保存的文件是。A：监理工作总结

B：月付款报审与支付凭证 C：合同变更材料

D：工程开工／复工暂停令 E：工程保险金

5、从性质上分析影响工程质量的因素，可分为偶然性因素和系统性因素。下列引起质量波动的因素中，属于偶然性因素的是。A：设计计算失误 B：操作未按规程进行 C：施工方法不当

D：机械设备正常磨损 E：工程变更单

6、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

7、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。A：支付控制手段 B：监理通知 C：指令文件 D：见证取样 E：工程保险金

8、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是。A：编制技术设计文件 B：建筑设计

C：专业设计的协调 D：结构设计 E：专业监理

9、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人。A：可以采用直接委托方式发包 B：可以自行招标，但应当备案 C：可以自行招标，无须备案 D：必须委托中介机构代理招标 E：专业监理

10、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。A：设计阶段 B：施工招标阶段 C：施工阶段 D：竣工阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、下列关于竣工结算的说法中，错误的是。

A：发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28d内进行核实，给予确认或提出修改意见

B：承包人收到竣工结算价款后7d内将竣工工程交付发包人 C：发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款

D：发包人收到竣工结算报告及结算资料56d后不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、关于投标保证有效期的说法，正确的是。A：投标保证有效期应从开标日起算 B：投标保证有效期应从投标截止日起算 C：投标保证有效期不得延长

D：投标保证有效期应长于投标有效期 E：专业监理

13、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系

D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

14、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。A：发包人提供的材料、设备不符合要求 B：发包人原因指示的暂停施工 C：发包人要求提前交货

D：隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E：专业监理

15、【例1·单选题】工程设计质量管理的主要工作内容不包括下列。A：设计单位选择 B：起草设计任务书 C：起草设计合同 D：起草投资方案 E：工程变更单

16、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前__。A．14天通知承包商，并征得承包商同意 B．14天通知承包商，无须征得承包商同意 C．42天通知承包商，并征得承包商同意 D．42天通知承包商，无须征得承包商同意

17、某工程项目，承包人与2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期应确定为。A：5月1日 B：5月15日 C：5月25日 D：5月28日 E：专业监理

18、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。A：动产和智力成果 B：动产和权利

C：智力成果和权利 D：人身利益和权利 E：专业监理

19、如果在质量数据检测过程中存在某种人为因素很可能绘出的直方图呈型。A：缓坡 B：双峰 C：孤岛 D：绝壁

E：工程变更单 20、下列费用中，属于生产准备费的是。A：试运转所需的原料费 B：生产职工培训费 C：办公家具购置费 D：生产家具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用进行跟踪分析。A：排列图法 B：因果分析图法 C：控制图法 D：直方图法 E：工程变更单

22、项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是人选，将是建设单位重点考察的对象。A：监理员 B：技术负责人

C：专业监理工程师 D：总监理工程师 E：工程保险金

23、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。A：设计单位 B：建设单位 C：施工单位

D：工程监理单位 E：工程保险金

24、下列业主造成的情况下，承包方不可以提出利润索赔。A：工程变更

B：业主未能提供现场 C：暂停施工

D：文件有缺陷或技术性错误

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。

A：是终局的，对发包人具有强制约束力 B：不是终局的，对发包人具有强制约束力 C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如下图所示，图中表明（）。

A．第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作 B．第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期l周

C．第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20% D．第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周 E．第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周

2、地基基础、主体结构分部工程的验收，应由总监理工程师组织进行。A：勘察、设计单位工程项目负责人 B：相关金融机构负责人

C：施工单位技术、质量负责人 D：质量监督部门负责人 E：材料供应单位负责人

3、根据《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在工程开工前应负责办理__。A．施工图设计文件的报审 B．设计交底

C．工程监理手续 D．施工许可证 E．质量监督手续

4、招标代理机构所具备的条件有__。

A．有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B．有审查招标单位资质的能力 C．具备相应的专家库

D．符合法律规定的其他条件 E．能够编制招标文件和组织评标

5、工程师对分包合同的管理包括。A：检查确认分包工程质量 B：对分包商索赔的批准 C：对分包商发布变更指令 D：对分包商资质进行审查

E：计量、确认分包商完成的工程量

6、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有__。A．本工作已按计划完成

B．在第2月前半月内没有进行本工作 C．在第3月内本工作实际进度超前

D．到第4月末，本工作拖欠5％的任务量 E．到第5月末，本工作拖欠10%的任务量[*]

7、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

8、进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有的依据。A：权威性 B：约束性 C：通用性 D：普遍性 E：特例性

9、我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有。A：审核竣工结算款 B：进行工程计量

C：协调处理费用索赔

D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

10、建设工程监理规划编写的依据有__。A．批准的可行性研究报告 B．工程建设标准和规范 C．监理实施细则

D．行业的规定和政策 E．合同和信息管理方案

11、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有。A：工程所有人对全部工程签发完工验收证书 B：承包人撤出施工现场

C：工程所有人实际占用全部工程 D：工程保修期满 E：工程合理使用期满

12、大中型建设项目竣工财务决算报表包括__等。A．建设项目概况表

B．建设项目竣工财务决算审批表 C．建设项目全部投资现金流量表 D．建设项目自有资金流量表 E．建设项目竣工财务决算表

13、工程价款的动态结算方法有。A：固定综合单价法 B：按主材计算价格法 C：调值公式法 D：工料单价法 E：竣工调价系数法

14、下列建设项目财务评价指标中，属于动态分析的指标有。A：财务内部收益率 B：财务净现值 C：总投资收益率

D：项目资本金净利润率 E：财务净现值指数

15、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括。A：经修补处理后，完全能够满足使用要求 B：对建筑物外观影响的结论 C：基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件 D：事故未排除，但可继续施工

E：对短期内难以作出结论的，可提出进一步观测检验意见

16、建设工程实施的全过程包括__等。A．决策阶段 B．设计阶段 C．施工阶段 D．保修阶段 E．招标阶段

17、总进度目标可进一步分解为__。A．进度目标 B．季度进度目标 C．月进度目标

D．各阶段的进度目标 E．各子项目的进度目标

18、某工程双代号时标网络图如下图所示，正确的答案有（）。A．工作F最早结束时间为第7天  B．工作D总时差为1天  C．工作E的自由时差为2天  D．工作G最迟开始时间为第5天  E．工作A总时差为2天

19、事故调查报告应当包括的内容有。A：事故发生的原因和事故性质 B：事故发生单位概况

C：事故发生经过和事故救援情况

D：事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失

E：事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 20、国家实行建设工程质量监督管理制度，工程质量监督机构的主要任务包括__。A．受理委托方建设工程项目的质量监督

B．会同监理单位检查施工承包单位的质量行为 C．对涉及安全的关键部位进行现场实地抽查 D．向委托部门报送工程质量监督报告 E．会同工程建设各方进行工程质量验收

21、在下列影响质量变异的因素中，（）属于偶然性因素。A．材料规格、型号均符合要求，但材质有微小差异 B．机具正常磨损 C．违反操作规程 D．操作微小变化 E．气候微小变化

22、【例2·多选题】工程监理实施依据包括。A：法律法规 B：工程建设标准 C：初步设计文件 D：施工合同

E：勘察设计文件及合同

23、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。A．恶意串通损害第三人利益

B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C．订立合同时显失公平

D．以合法形式掩盖非法目的 E．损害公共利益订立

24、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物。A：供货方应赔偿因此造成的额外损失 B：采购方可通知供货方办理解除合同手续

C：如采购方仍需要，供货方可继续发货照数补齐，不承担逾期交货责任 D：供货方有义务发出发货协商通知

E：采购方接到发货协商通知后的15天内不予答复视为同意供货方继续发货

25、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有。A：工程监理费 B：联合试运转费 C：建设期利息 D：土地出让金 E：工程保险金

第三篇：江苏省2015年监理工程师：建设工程合同管理法律基础模拟试题

江苏省2015年监理工程师：建设工程合同管理法律基础模

拟试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、质量管理体系的认证中，下列说法正确的是。A：认证由授权机构进行 B：认可由第三方进行 C：认可是书面保证

D：认可是证明认可对象具备从事特定任务的能力 E：工程变更单

2、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由。

A：承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延 B：工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延

C：发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延 D：承包人承担返工费用，工期相应顺延 E：专业监理

3、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

4、建筑工程一切险往往还加保。A：安装工程一切险 B：人身意外伤害险 C：机动车辆险 D：第三者责任险 E：专业监理

5、与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达。A：单位时间内的资源需求量 B：各项工作之间的逻辑关系 C：各项工作的持续时间

D：各项工作之间的搭接时间 E：自我评定

6、工程建设程序中设计紧后的程序是。A：策划 B：施工 C：技术设计 D：交付使用 E：工程保险金

7、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从中支付。A：建筑安装工程费

B：设备及工、器具购置费 C：建设单位管理费 D：生产准备费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、在建筑工程施工质量验收统一标准中，是指对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。A：主控项目 B：一般项目 C：保证项目 D：基本项目 E：工程变更单

9、关于风险评价作用的说法，正确的是。A：通过风险评价可以更准确地认识风险

B：通过风险评价可以找出建设工程面临的风险因素

C：风险评价可以确定风险的绝对严重程度而不能确定相对严重程度 D：风险评价可以最终形成建设工程风险清单 E：工程保险金

10、《施工组织设计或(专项)施工方案报审表》需要由签字，并加盖执业印章。A：专业监理工程师 B：总监理工程师代表 C：总监理工程师 D：建设单位代表 E：工程保险金

11、因故中止施工的建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前。建设单位应当。A：重新申请领取施工许可证

B：向发证机关申请延期施工许可证 C：报发证机关核验施工许可证 D：重新办理开工报告的批准手续 E：工程保险金

12、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。A：2200 B：2300 C：2450 D：2510 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、对履约保证金等项目。监理工程师一般采用进行计量支付。A：均摊法 B：凭据法 C：图纸法

D：分解计量法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、根据《建筑法》，建筑施工企业。

A：必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 B：应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险．支付保险费 C：必须为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 D：应当为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 E：工程保险金

15、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。A．供货方 B．运输部门 C．采购方

D．供货方和运输部门共同

16、下列关于劳务分包的说法错误的是。

A：施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源

B：劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任

C：劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划 D：劳务分包人不需要单独办理保险 E：专业监理

17、【例5·单选题】工程网络计划费用优化的目标是。A：在工期延长最少的条件下使资源需用量尽可能均衡 B：在满足资源限制的条件下使工期保持不变 C：在工期最短的条件下使工程总成本最低 D：寻求工程总成本最低时的工期安排 E：自我评定

18、【例2·单选题】某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由。

A：保险公司承担全部损失

B：保险公司承担除外责任以外的全部损失 C：业主自行承担全部损失

D：业主和保险公司协商分担损失 E：专业监理

19、联合试运转费包括下列。A：单台设备调试费

B：试运转产品的销售收入 C：试运转所需的机械使用费 D：无负荷联动试运转费用

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、因不可抗力导致监理人现场的物质损失和人员伤害，由负责。A：监理人 B：设计方 C：施工方 D：建设单位 E：工程保险金

21、【例2·单选题】在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是。

A：加工处理收集到的实际进度数据 B：调查分析进度偏差产生的原因 C：实际进度与计划进度的对比分析 D：跟踪检查进度计划的执行情况 E：自我评定

22、管理层次中协调层的职能是__。A．确定大政方针 B．参谋与咨询 C．组织与调配

D．操作与完成任务

23、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。A．一般质量事故 B．严重质量事故 C．重大质量事故 D．特别重大事故

24、物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和。A：物资供应计划

B：物资采购计划、物资加工计划 C：物资需求计划、物资储备计划 D：物资申请计划、物资采购计划 E：自我评定

25、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指的需要和期望。

A：供方和需方 B：组织和个人 C：明示和隐含 D：一般和特殊 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有。A：施工单位 B：设计单位 C：监理单位 D：劳务单位 E：供货单位

2、在可行性研究报告中，项目评价内容主要包括（）。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

3、【例5·多选题】工程项目计划的内容包括。A：投资计划分配表 B：建设资金平衡表 C：计划形象进度表 D：年、季、月进度计划表 E：设备平衡表

4、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故。按照《建设工程设计合同示范文本》，设计单位承担的违约责任包括。A：负责修改该部分工程的设计 B：免收该部分工程的设计费

C：赔偿发包人该部分工程的全部损失

D：赔偿发包人该部分工程一定百分比的损失 E：赔偿施工承包人的实际损失

5、通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及其影响程度的方法有。

A：匀速进展横道图比较法 B：S曲线比较法

C：非匀速进展横道图比较法 D：前锋线比较法 E：香蕉曲线

6、按照《中华人民共和国招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中__。A．与投标人就投标价格进行谈判 B．将中标结果通知未中标的投标人 C．强制中标人接受新的承包条件

D．在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人 E．授权评标委员会确定中标人

7、下列费用中，属于建安工程造价措施费的有。A：二次搬运费 B：夜间施工费 C：总承包服务费 D：已完工程保护费 E：施工排水费

8、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价 D：工程量偏差 E：计日工

9、国民经济评价与财务评价在__方面存在差异。A．评价目的

B．费用和效益的划分 C．计算期

D．采用的价格 E．评价角度

10、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，现建设单位对甲单位的债权到期，却不积极行使。施工单位。A：可以行使代位权 B：可以行使撤销权

C：可以建设单位名义行使权利 D：可以自己的名义行使权利 E：只能对建设单位行使权利

11、在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A．双代号网络计划中无虚箭线

B．双代号网络计划中由关键节点组成

C．单代号网络计划中相邻工作间时间间隔为零 D．单代号网络计划中由关键工作组成的线路 E．时标网络计划中无波形线

12、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划

13、代理具有的特征包括__。

A．代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B．代理人以被代理人的名义实施代理行为

C．代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志 D．被代理人对代理行为承担民事责任

E．代理人与被代理人协商一致后，方可进行代理

14、政府监督管理工程质量的职能主要体现在。A：建立和完善工程质量法规体系 B：建立和落实工程质量责任制度 C：建设活动主体资格及承发包管理 D：建筑企业质量体系认证 E：控制工程建设程序

15、监理工作目标通常以建设工程目标的控制值来表示。A：工期 B：质量 C：造价 D：进度 E：安全

16、【例2·多选题】工程监理实施依据包括。A：法律法规 B：工程建设标准 C：初步设计文件 D：施工合同

E：勘察设计文件及合同

17、应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括。A：确定建设工程数据库基本结构 B：明确拟建工程的基本技术要求

C：找出拟建工程与已建类似工程的差异 D：调整修正拟采用的已建类似工程数据 E：分解建设工程项目目标

18、下列关于招标文件与资格审查说法正确的是。A：招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复

B：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出 C：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标

D：潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出

E：依法必须进行招标的项目的资格预审公告和招标公告，应当在省级发展改革部门依法指定的媒介发布

19、下列说法正确的是__。

A．概算指标是编制初步设计概算的依据

B．基础定额主要是统一预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据 C．基础定额是编制概算定额及投资估算指标的依据 D．预算定额可作为编制标底的基础 E．概算定额是编制预算定额的基础

20、按照施工合同示范文本的规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人有权__。A．将工程直接收归已有

B．与发包人协议将该工程折价 C．自行将该工程卖给他人

D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程拍卖的价款优先受偿

21、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。A．管理对象 B．管理主体 C．服务对象 D．服务内容 E．服务阶段

22、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应__。

A．通知采购方货物的错发地点或接货人 B．负责运交合同规定的到货地点或接货人 C．承担对方因此多支付的一切费用 D．承担逾期交货的违约金

E．由采购方承担由始发地到合同规定到货地的运杂费

23、工程质量事故处理后，应对处理结果进行检查、鉴定和验收，并作出处理结论。事故处理的结论一般是__等几种。A．事故已排除，可以继续施工 B．隐患已消除，结构安全有保证 C．经修补处理，一般能满足使用要求 D．不做处理

E．对耐久性的结论

24、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，其抵岸价格的构成含有。A：进口设备检验费 B：银行财务费 C：运输保险费 D：关税 E：增值税

25、监理工程师应当遵守的职业道德有__。

A．未经注册不得以监理工程师名义开展监理工作 B．坚持独立，自主地开展监理工作 C．不收受被监理单位的任何礼金 D．维护国家荣誉和利益

E．认真履行监理合同规定的义务和职责

第四篇：监理工程师试题《建设工程合同管理》

监理工程师绝密押题《建设工程合同管理》

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.建设工程勘察合同法律关系的客体是指（）。

A.物 B.智力成果 C.行为 D.财

2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。

A.人民法院的判决

B.仲裁机构的裁决

C.经过公证的还款协议

D.经过鉴证的还款协议

3.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。

A.施工企业

B.施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理

D.具体的施工人员

4.保证合同的当事人是指（）。

A.合同当事人

B.债权人和债务人

C.保证人和债权人

D.保证人和债务人

5.下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人依法承包的荒山土地使用权

C.抵押人依法被监管的财产

D.学校、医院等教育、医疗设施

6.施工合同示范文本中要求，由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.项目经理

7.某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此时应当认定（）。

A.尚无合同关系

B.合同没有成立

C.合同已经成立

D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任

8.根据我国《合同法》的有关规定，下列（）情形的要约可以撤销。

A.主要约已经到达受要约人

B.要约人确定了承诺期限

C.要约人明示要约不可撤销

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作

9.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。

A.要约生效

B.承诺生效

C.双方当事人签字或者盖章

D.附生效期限的合同期限界至

10.一个买卖合同按照市场行情约定价格，2004年2月1日订立合同时约定价格为每千克200元，合同规定2004年4月1日交货，但卖方延迟1个月，2004年5月1日才交货，2004年4月1 日时的市场价格为每千克210元，2004年5月1日时的市场价格为每千克220元，逾期交货1个月的违约金为每千克10元，买方应按照每千克（）元向卖方付款。

A.220 B.210 C.200 D.190

11.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（）撤销。

A.建设行政主管部门

B.设计单位

C.监理单位

D.人民法院

12.某A地的房地产公司计划在B地建设一幢建筑物，请来C地的施工队伍进行施工。双方在A地签订施工合同，但是在订立施工合同时，当事人在合同中对施工报酬没有做出明确约定。合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照（）的市场价格履行。

A.订立合同时A地 B.订立合同时B地

C.订立合同时C地 D.履行合同时B地

13.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营情况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.代位权

C.撤销权

D.不安抗辩权

14.如果合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条款要求发生争议，应由（）确认该部分条款是否可以变更。

A.建设行政管理部门

B.监理单位

C.人民法院

D.设计院

15.在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（）。

A.视为撤回仲裁申请

B.视为无仲裁协议

C.缺席裁决

D.移交人民法院判决

16.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月

17.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，施工合同发生纠纷后。施工企业应当向（）人民法院提出诉讼申请。

A.施工企业所在地

B.工程所在地

C.合同签订地

D.建设单位所在地

18.按照国家有关规定，施工单项合同的估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

A.10 B.50 C.100 D.200

19.下列关于招标代理机构的说法不正确的是（）。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

20.按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。

A.投标人更改投标书的内容和报价

B.投标人再增加优惠条件

C.评标委员会对投标书中的错误加以修正

D.招标人更改招标文件中说明的评标、定标方法

21.工程设计招标的评标原则是主要考虑（）。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务完成的进度

22.下列不属于大型工业项目施工招标资格预审的主要内容的是（）。

A.企业的财务报表

B.企业的人员报表

C.施工组织设计是否全面

D.近5年完成的同类工程项目调查

23.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

A.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

B.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

C.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

D.由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停6个月

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆。开展监理工作时，监理单位使用自备车辆，则在执行监理工作期间的车辆使用费属于（）承担。

A.附加工作费用，由委托人 B.额外工作费用，由委托人

C.正常工作，由监理单位 D.工程成本，由承包方

25.委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。

A.负责施工合同的协调管理

B.负责外部关系的协调

C.认真勤奋地工作

D.不得泄露申明的秘密

26.因承包人的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。

A.不承担责任

B.监理单位承担全部责任

C.监理单位承担监督不力的责任

D.监理单位承担连带责任

27.在设计合同中，判定设计人是否按时完成任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A.设计人收到定金

B.合同签订

C.设计人员勘查现场

D.场址选择

28.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（）。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

29.施工期间施工承包人从节约工程投资的角度，向监理工程师提出变更部分工程设汁的建议。发包人接受建议后，由于设计人当时因人力资源的限制不能在要求的时问内完成变更任务，与设计人协商并经设计人同意将此部分工作委托其他设计单位完成。变更图纸经过监理工程师审核后用于施工，但施工中发现修改的设计存在重大缺陷。就设计合同而言，应由（）承担责任。

A.修改单位 B.设计人 C.施工承包人 D.监理工程师

30.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为（）。

A.评标委员会算出的评标价

B.招标人编制的标底价

C.中标人的投标价

D.施工图预算价

31.建设单位在（）合同中承担了项目的全部风险。

A.单价 B.总价可调

C.总价不可调 D.成本加酬金合同；

32.图纸会审和设计交底应由（）组织。

A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.设计人

33.如果承包人要求延期开工，应当由（）批准。

A.发包人 B.工程师 C.承包人代表 D.建设行政主管部门

34.如果在建设工程施工合同履行过程中承包人提出了分包要求，则（）。

A.只需经过发包人的同意即可

B.只需经过工程师的同意即可

C.需经过发包人的同意，同时也应提请工程师同意

D.任选发包人和工程师同意都行

35.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由（）。

A.发包人承担损失责任 B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失 D.发包人和承包人各承担损失的50%

36.施工过程中，对于发包人负责供应的材料设备使用前需进行检验或试验的，由（）。

A.发包人负责检验，费用由发包人负责

B.发包人负责检验，费用由承包人负责

C.承包人负责检验，费用由发包人负责

D.承包人负责检验，费用由承包人负责

37.在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是（）。

A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用

B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用

C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用

D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

38.下列有关暂停施工说法不正确的是（）。

A.承包人应按工程师要求停止施工

B.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

C.工程师未能在规定时问内作出答复，由发包人承担违约责任

D.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

39.设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。

A.发包人 B.设计单位 C.承包人 D.设备供应单位

40.某工程的施工任务于2004年7月1日全部结束，承包人于2004年7月15日向发包人申请竣工验收，发包人于2004年7月20日组织验收，验收过程中提出修改意见，要求承包人修改，承包人修改后，于2004年8月15日再次提请发包人验收，发包人于8月20日再次组织验收并顺利通过，各方在竣工验收报告上签字，并送交发包人手中。则该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2004年7月1日 B.2004年7月1 5日

C.2004年8月1 5日 D.2004年8月20日

41.下列关于竣工结算程序说法正确的是（）。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后14天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料

B.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后14天内进行核实，给予确认或提出修改意见

C.承包人收到竣工结算价款后14天内将竣-I-_32程交付发包人。施工合同即告终止

D.承包人收到竣工结算价款后28天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止

42.按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（）。

A.按订购数量及时支付货款

B.按实际交货数量及时支付货款

C.待供货方补齐缺少的数量后再支付

D.按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量

43.订购80m3木材的合同，在合同约定的时间交付了60m.木材。供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未给予任何答复，则对这20m木材而言，（）。

A.供货方不应再继续发运

B.供货方发运后，采购方有权拒收

C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款

D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款

44.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指（）。

A.完成合同内注明的全部工程的时间

B.完成合同内外全部工程的时间

C.招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D.中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经过批准顺延的工期

45.FIDIC施工合同条件规定，（）表示承包商在合同内享有的索赔权利自行终止。

A.提交竣工报告

B.工程接收证书签发

C.“结清单”生效

D.颁发履约证书

46.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，刘‘此事件（）。

A.承包商承担部分责任

B.业主可璎求承包商承担全部责任

C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任

D.府由指定分包商承担全部责任

47.FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。

A.仲裁委员会指定

B.政府管理机构指定

C.业主与承包商协商选定

D.行业协会指定

48.按照FIDIC施工合同条件规定，若承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用（）。

A.由业主支付

B.由业主与承包商共同支付

C.从承包商预交的定金中扣除

D.从承包商的保留金内扣除

49.施工合同约定，风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风，按照安全施工管理规定的要求，停工 5天，为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风，此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于（）。

A.工程变更索赔

B.工程加速索赔

C.合同被迫终止索赔

D.合同中默示的索赔

50.承包人在索赔意向通知提交后的（）天内递交正式的索赔报告。

A.14 B.28 C.7 D.56

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得O.5分）

51.合同法律关系由（）等要素构成。

A.主体 B.客体

C.行为 D.事件

E.内容

52.法人应当具备（）等条件。

A.依法成立

B.经过国家管理机构核准

C.有必要的财产和经费

D.有自己的名称、组织机构和场所

E.能够独立承担民事责任

53.招标人可以没收投标保证金的情况有（）。

A.投标人在投标截止日前撤回投标书

B.投标人在投标有效期内撤销投标书

C.投标人在中标后拒签合同

D.投标人在中标后拒交履约保函

E.投标人有可能在合同履行中违约

54.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括（）。

A.错误设计引起的费用

B.火灾

C.地震

D.不可预料的意外事故

E.施工机械失灵造成的本身损失

55.当事人在合同的订立过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担缔约过失责任。

A.假借订立合同，恶意进行磋商的 B.准备订立合同后违约的 C.提供虚假情况的

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

E.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的 56.无效建设工程合同的确认权归（）。

A.建设行政主管部门

B.人民法院

C.仲裁机构

D.工商行政管理部门

E.监理单位

57.下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（）。

A.保全措施包括代位权和撤销权两种

B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权

C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权

D.债权人请求人民法院撤销债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形

E.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使

58.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中（）的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

E.进度条款

59.合同当事人承担违约责任的形式有（）。

A.支付违约金

B.支付赔偿金

C.返回财产

D.追缴财产

E.继续履行

60.建设行政主管部门发现（）情况时，可视为招标人违反招标投标法的规定。

A.没有编制标底

B.在资格审查条件中设置不允许外地区承包商参与投标的规定

C.在评标方法中设置对外系统投标人压低分数的规定

D.强制投标人必须结成联营体投标

E.没有委托代理机构招标

61.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件组成内容包括（）。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.图纸

62.设计招标的特点主要表现在（）方面。

A.开标时由招标单位的主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价次序

B.在投标书内写明实施计划

C.按照工程量清单中的规定工程量填报单价后算出总价

D.评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性

E.在投标书内仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标等内容，无具体的工作量

63.监理委托合同中，属于委托人权利有（）。

A.规划设计决定权

B.工程设计变更审批权

C.实施项目的质量监督控制权

D.工程建设有关协作单位协调主持权

E.生产工艺设计认定权

64.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是（）。

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算

C.按实际损害计算一定比例的赔偿金

D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

65.设计合同规定设计人的义务包括（）。

A.按约定时间提交设计文件

B.组织设计审查会

C.负责设计交底

D.完成必要的设计变更

E.组织工程验收

66.订立设计合同后，由于发生（）原因可以延长设计合同期限。

A.增加委托设计的范围

B.设计的技术参数取值偏低修改设计

C.设计文件未能通过审批修改设计

D.勘察资料不准确导致设计返工

E.发包人延误提交设计依据资料影响设计工作的进行

67.《建设工程施工合同范本》由（）组成。

A.协议书

B.中标通知书

C.通用条款

D.工程量清单

E.专用条款

68.施工合同按照计价方式的不同可以分为（）等。

A.总承包合同

B.分别承包合同

C.固定价格合同

D.可调价格合同

E.成本加酬金合同

69.下在施工中由于（）造成的工期延误工期不能顺延。

A.承包人施工机械未能及时运到现场

B.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

C.承包人现场临时设施布置有误导致停水24小时

D.工程师未按合同约定提供所需指令、批准

E.发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行

70.《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由承包人承担。

A.工程本身的损害

B.发包人人员伤亡

C.造成承包人设备、机械的损坏及停工

D.所需清理修复工作

E.承包人人员伤亡

71.下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收

报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可

72.在竣工验收和竣工结算中，承包人应当（）。

A.申请验收

B.组织验收

C.提出修改意见

D.递交竣工结算报告

E.移交工程

73.大批量采购水泥的供货合同，在交货检验的条款内应当约定（）等内容。

A.质量应达到的标准

B.抽样检查的抽样方法

C.结算方式及期限

D.提出质量异议的时间

E.水泥用于施工前的任何时间内均必须满足国家规定的标准

74.订购50t钢材的合同，现场交货时发现供货方由于货源短缺，所交付的钢材中有10t与合同约定的型号、规格不符。为了不耽误施工，采购方只能以高于本合同订购的价格紧急从另一供货商处采购了10t钢材。对此事件采购方应（）。

A.及时将违约行为和处理意见通知供货方

B.要求对方将不合格钢材运出工地

C.按50t钢材不能按时交货对待

D.按10t钢材不能按时交货对待

E.要求供货方承担10t钢材采购差价的损失

75.FIDIC施工合同条件规定的合同文件组成部分包括（）。

A.规范

B.图纸

C.资料表

D.投标保函

E.中标函

76.指定分包商的特点主要表现为（）。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

77.分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

78.承包商向业主索赔成立的条件包括有（）。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

79.索赔具有以下基本特征（）。

A.索赔是单向的 B.索赔是双向的

C.实际发生了经济损失，一方可以向对方索赔

D.实际发生了权利损害，一方也可以向对方索赔

E.索赔是一种未经对方确认的单方行为

80.FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括（）。

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.异常不利气候导致的停72

D.业主提前占用工程

07建设工程合同管理考试模拟试卷

（二）（参考答案及详解）

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.C

解题要点：P5合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。

2.D

解题要点：P19

三、合同公证与鉴证的相同点与区别。

（二）合同公证与鉴证的区别。1.合同公证与鉴证的性质不同。合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。而合同公证是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。2.合同公证与鉴证的效力不同。经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同。对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。而经过鉴证的合同则没有这样的效力。因此，选项C有强制执行力，选项D则没有强制执行力。

P46

一、解决合同争议的方法。选项A、B均属于解决合同争议的方法。合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁、诉讼4种。在这4种解决争议的方式中，和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，而如果在仲裁庭和法院的主持下的和解和调解则属于法定程序，有强制执行的法律效力。仲裁和诉讼均有强制执行的法律效力。选项A是诉讼的结果，选项B是仲裁的结果，其二者均有强制执行效力。

3.A

解题要点：P6

三、代理关系。

（一）代理的概念和特征。4.被代理人对代理行为承担民事责任。被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

P7 1.委托代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为监理单位的代理人等。故因施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，应由被代理人，即施工企业负责。答案为A.4.C

解题要点：P8保证是指保证人与债权人的一种约定。.5.A

解题要点：P10关于抵押物的规定中：A属于抵押人依法有权处分的国有土地使用权。可

以抵押；B虽属于抵押人依法承包，但未提及是否经发包人同意，故不能视作抵押物；C属于依法被查封、扣押、监管的财产，不得抵押；D属于以公益为目的的设施，不得抵押。

6.A

解题要点：P14我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。

7.C

解题要点：P2

4（二）合同形式的原则。《合同法》规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。我国合同法在一般情况下对合同形式并无要求，只要在法律、行政法规有规定和当事人有约定的情况下要求采用书面形式。可以认为，合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则的。本题没有特殊要求，可以认为双方的口头协议代表合同已经成立。

P2

5（三）合同形式欠缺的法律后果。《合同法》规定合同形式的不要式原则的一个重要体

现还在于：即使法律、行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，但一方已经履行了主要义务，对方接受的，该合同成立。

8.A

解题要点：P27

（一）要约。3.要约的撤回和撤销。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作。故B、C、D情形均不可撤销要约。A可以，只要撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人即可。

9.B

解题要点：P29如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。

10.D

解题要点：P32依法成立的合同，自成立时生效。且该合同没有附条件或者附期限，对价款也做出了明确约定，故合同价格即为2004年2月1日的市场价格每千克200元。

P37

（二）合同履行的原则。1.全面履行的原则。合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或者政府指导价。如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格。同时，因逾期交货一个月，扣除违约金每千克10元，买方应以每千克190元向卖方付款。

11.D

解题要点：P3

5（一）可变更或可撤销合同的概念和种类。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。

12.B

解题要点：P37

（二）合同履行的原则。1.全面履行的原则。合同履行遵循全面履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行；合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等；内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，若属于价款或报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，就是工程所在地。因此约定不明确时，应执行订立合同时工程所在地的市场价格，即订立合同时B地的市场价格。

13.D

解题要点：P38不安抗辩权又称为先履行抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。发包人支付预付款应当先履行，但由于承包人经营情况严重恶化，发包人有权拒绝支付预付款，即行使不安抗辩权。；

14.C

解题要点：P46～PSO合同争议的解决方式有和解、调解、种菜、诉讼4种。当和解与调解无效时，应由仲裁委员会进行仲裁，但前提是双方必须有仲裁协议。本题中没有提到仲裁协议，且选项中没有仲裁委员会一项，故应选择人民法院来确认争议的解决。

15.A

解题要点：P48

（五）开庭和裁决。申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。

16.C

解题要点：P49

（六）申请撤销裁决。当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

17.B

解题要点：P50地域管辖。对于建设工程合同的纠纷，一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

18.D

解题要点：P52～P53依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。对于单项施工合同估算价在200万元人民币以上的各类工程项目的建设活动必须进行招标。

19.B

解题要点：P54招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系。但必须取得建设行政主管部门的资质认定。招标代理机构应具备的基本条件包括3方面：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。

20.C

解题要点：P58开标后，任何投标人都不允许更改投标书的内容和报价，也不允许再增加优惠条件。投标书经启封后不得再更改招标文件中说明的评标、定标方法。故A、B、D均为错误选项。

P59（2）评标工作程序。1）初评。商务标中出现细微偏差时，可由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认。

21.C

解题要点：P66

（二）设计招标方式。设计招标评标原则。评标时不过分追求投标价的高低，评标委员会更多关注于所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效益的影响。

22.C

解题要点：P72～P73例3—2施工招标的资格预审内容体现在资格预审表中，大型工业项目的资格预审表主要包括9方面内容：①法人资格和组织机构；②财务报表；（选项A）⑧人员报表；（选项B）④施工机械设备情况；⑤分包计划；⑥近5年完成同类工程项目调查；（选项D）⑦在建工程项目调查；⑧近2年涉及的诉讼案件调查；⑨其他资格证明。其中不包括选项C.23.D

解题要点：P83委托监理合同中赋予监理人的权利有终止合同的权利。如果由于委托人违约严重拖欠应付监理人的酬金，或由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过半年以上，监理人可按照终止合同规定程序，单方面体出终止合同，以保护自己的合法权益。本题中D选项是由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停6个月，故监理人可单方面提出终止合同。

24.C

解题要点：P8

4一、监理人应完成的监理工监理工作。1.附加工作。附加工作是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。2.额外工作。额外工作是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。附加工作和额外工作的酬金计算办法应在专用条款内予以约定。由于本题中监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供车辆，故属于正常工作酬金范围，由监理单位承担。

25.B

解题要点：P86委托监理合同中监理人的义务共有8条，其中（8）负责合同的协调管理工作（选项A）；（1）运用合理的技能认真勤奋地工作（选项C）；（7）不得泄露委托人申明的秘密（选项D）均为监理人的义务，但是监理人不负责外部关系的协调（选项B），这项工作属于委托人的义务（P85）。

26.A

解题要点：P87

（二）监理人的责任限度。监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限承担责任。

27.A

解题要点：P95设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。

28.D

解题要点：P99

（六）违约责任。1.发包人的违约责任。设计合同中因发包人原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设汁费的全部支付。

29.A

解题要点：P99 3.委托其他设计单位完成的变更。在某些特殊情况下，发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，如变更增加的设计内容专业性特点较强；超过了设计人资质条件允许承接的工作范围；或施工期间发生的设计变更，设计人由于资源能力所限，不能在要求的时间内完成等原因。在此情况下，发包人经原建设工程设计人书面同意后，也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任，设计人不再对修改的部分负责。

30.C

解题要点：P106

（二）合同价款。在合同协议书内要注明合同价款，与中标通知书中的合同价款相同，来自于投标书中的中标合同价款，即中标人的投标价。选项C正确。

31.D

解题要点：P106 3.合同的计价方式。（1）固定价格合同。由承包人承担全部风险。总价合I同和单价合同均属于此类合同。（2）可调价格合同。风险可以合理分担。（3）成本加酬金合同。发包人负担全部工程成本。因此也负担了全部风险。

32A

解题要点：P108

四、发包人和承包人的工作。

（一）发包人的义务。其中“（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。”属于发包人的义务。

33.B

解题要点：Plll

（一）承包人要求的延期开工。如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。

34.C

解题要点：P11

2五、工程的分包。施工合同范本的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包；经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。

35.A

解题要点：P11

3（一）材料设备的到货检验。1.发包人供应的材料设备。发包人应按照专用条款的材料设备供应一览表，按时、按质、按量将采购的材料和设备运抵施工现场，与承包人共同进行到货清点。（2）材料设备接收后移交承包人保管。发包人供应的材料设备经双方共同清点接收后，由承包人妥善保管，发包人支付相应的保管费用。因承包人的原因发生损坏丢失，由承包人负责赔偿。发包人不按规定通知承包人验收，发生的损坏丢失由发包人负责。

36.C

解题要点：P114发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。

37.A

解题要点：Pll

5（三）使用专利技术及特殊工艺施工。若发包人要求承包人使用专利技术

或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

38.B

解题要点：P116

（三）暂停施工。选项A、C、D均为教材原文。选项B中，承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工通知要求后4小时内未予答复，承包人方可自行开工。故B不正确。

39.A

解题要点：P122 1.试车的组织。（2）联动无负荷试车。进行联动无负荷试车时，由于需要外部的配合条件，因此具备联动无负荷试车条件时，由发包人组织试车。

40.C

解题要点：P12

4（三）竣工时间的确定。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。但如果是工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。故本题的正确选项为C，承包人修改后再次提请发包人验收的日期。

41.C

解题要点：P125～126

四、竣工结算。1.承包人递交竣工结算报告。工程竣工验收报告经发包人认可后28天，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料。选项A为28天。2.发包人的核实和支付。发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见。选项B应为28天。3.移交工程。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣21232程交付发包人，施工合同即告终止。故正确答案为c.42.A

解题要点：P129～P130（2）交货数量的允许增减范围。有关行政主管部门对通用的物资和材料规定了货物交接过程中允许的合理磅差和尾差界限，交付货物的数量在尾差和磅差内，不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项A为正确选项。

43.D

解题要点：P1

32（二）供货方的违约责任。本题属于供货方逾期交货。发生逾期交货事件

后，供货方还应在发货前与采购方就发货的有关事宜进行协商。采购方仍需要时，可继续发货照数补齐，并承担逾期交货责任；如果采购方认为已不再需要，有权在接到发货协商通知后的15天内，通知供货方办理解除合同手续。但逾期不予答复视为同意供货方继续发货。本题属于此情况，采购方在合同约定期限内对发货通知未给予任何答复，供货方应继续发货，采购方应及时接收，但要扣除相应的违约金后支付货款。

44.D

解题要点：P143

（三）合同履行中涉及的几个期限的概念。合同工期在合同条件中使用“竣工时间，的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。合同内约定的工期指承包商在投标书附录中承诺的竣工时间，也即中标通知书内注明的时间。故正确选项应为D.45.C

解题要点：P144 4.合同有效期。自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止，施工承包合同对业主和承包商均具有法律约束力。颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止，而合同约定的权利义务并未完全结束，还剩有管理和结算等手续。结清单生效指业主已按工程师签发的最终支付证书中的金额付款，并退还承包商的履约保函。结清单一经生效承包商在合同内享有的索赔权利也自行终止。

46.C

解题要点：P147（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。而如果一般分包商有违约行为，业主将其视为承包商的违约行为，按照主合同的规定追究承包商的责任。选项A、D前提不明，选项B适用于一般分包商，选项c适用于指定分包商。

47.C

解题要点：P148（1）争端裁决委员会的组成。签订合同时，业主与承包商通过协商组成裁决委员会。

48.D

解题要点：P157保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在业主手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。若承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位，业主雇用其他人完成后，这笔费用可从保留金内扣除。

49.D

解题要点：P174～P175合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益，有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速

索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求（概念参见P175），故答案应为D.50.B

解题要点：P176

一、承包人的索赔。

（一）承包人提出索赔要求。2.递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或工程师可能同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

51.A、B、E

解题要点：P

3（一）合同法律关系的概念。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容3个要素。

52.A、C、D、E

解题要点：P4 2.法人。法人应当具备以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。答案为A、C、D、E.53.B、C、D

解题要点：p1

2（一）施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或要求承保的担保公司或银行支付投标保证金：（1）投标人在投标有效期内撤销投标书；（2）投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或递交履约保函。

54.B、C、D

解题要点：P1

4（一）建筑工程一切险。3.责任范围。（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风等，包括选项C.（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。所以选项B、D也属于其中。

4.除外责任。保险人对一些原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用（选项A）；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失（选项E）。

55.A、C、D

解题要点：P30～P31承担缔约过失责任的情形。（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为；（4）违反缔约中的保密义务。答案为A、C、D.56.B、C

解题要点：P3

4（三）无效合同的确认。无效合同的确认权归人民法院或者仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权认定合同无效。

57.A、B、D

解题要点：P39

（四）合同不当履行的处理。3.合同不当履行中的保全措施。保全措施包括代位权和撤销权两种。（1）代位权。代位权是指因债务人怠于行使其到期债券，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。（2）撤销权。债务人以明显不合理低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。故正确答案为A、B、D.58.A、B

解题要点：P

42（四）合同解除的法律后果。合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

59.A、B、E

解题要点：P4

4三、承担违约责任的方式。

（一）继续履行（选项E）；

（二）采取补救措施；

（三）赔偿损失（选项B）；

（四）支付违约金（选项A）；

（五）定金罚则。选项C的返还财产与选项D的追缴财产是无效合同的法律后果（P34）。

6（）。B、C、D

解题要点：P

54（三）对招标有关文件的核查备案。1.对投标人资格审查文件的核查。（1）不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；（2）不得对潜在投标人实行歧视待遇；（3）不得强制投标人组成联合体投标。本题B、C、D分属以上3种情况，可视为招标人违反招标投标法的规定。A、E均不属强制性规定。

61.B、D、E

解题要点：P57 3.招标文件。招标文件通常分为投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单几大部分内容。

P57 5.解答投标人的质疑。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。因此对投标人质疑的书面解答也是招标文件的组成部分。

62.B、D、E

解题要点：P66

（二）设计招标方式。设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为如下几个方面：1.招标文件的内容不同。在投标书内仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标等内容，无具体的工作量（选项E正确）；2.对投标书的编制要求不同。不是按照工程量清单中的规定工程量填报单价后算出总价（选项c错误），而是论述该方案的优点和实施计划（选项B正确）；3.开标形式不同。开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按照报价高低排定标价次序（选项A错误）；4.评标原则不同。评标时不过分追求投标价的高低，主要侧重于设计方案的科学性和合理性（选项D正确）。

63.A、B、E

解题要点：P82～P8

3三、双方的权利。

（一）委托人权利。3.委托监理工程重大事项的决定权。委托人有对工程规模、规划设计、生产工艺设计、设计标准和使用功能等要求的认定权：工程设计变更审批权。故A、B、E正确。

（二）监理人权利。2.监理人执行监理业务可以行使的权利。（2）实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。（3）工程建设有关协作单位组织协调的主持权。故C、D属于监理人的权利。

64.C、E

解题要点：P86

四、违约责任。

（一）违约赔偿。合同履行过程中，由于当事人～方的过错。造成合同不能履行或者不能完全履行，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。（2）因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）。故本题答案为C、E.65.A、C、D

解题要点：P9

2二、设计合同的订立。

（三）设计人交付设计资料的时间。因此设计人必须按约定时问提交设计文件。故A正确。

P97～P98

（三）设计人的责任。4.配合施工的义务。（1）设计交底。（2）解决施工中出现的设计问题，如完成设计变更或解决与设计有关的技术问题等。故C、D正确。

P97设计人交付设计资料及文件后，需按规定参加有关的设计审查。而不是组织设计审

查，故B不正确。

P98为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。而不是组织工程验收，故E不正确。

66.A、D、E

解题要点：P9

5二、设计合同履行管理。

（一）合同的生效与设计期限。2.设计期限。设计期限是判定设计人是否按期履行合同义务的标准，除了合同约定的交付设计文件的时间外，还可能包括由于非设计人应承担责任和风险的原因，经过双方补充协议确定应顺延的时间之和，如设计过程中发生影响设计进展的不可抗力事件；非设计人原因的设计变更；发报人应承担责任的事件对设计进度的干扰等。本题A、D、E属于上述情况，故可以延长设计合同期限。B、C属于设计人原因，不能延长设计合同期限。

67.A、C、E

解题要点：P10

2（二）建设工程施工合同范本。1.施工合同范本的组成。作为推荐使用的《建设工程施工合同范本》由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》3部分组成，并附有3个附件。

68.C、D、E

解题要点：P106～P107 3.合同的计价方式。《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。

69.A、C

解题要点：P117

（四）工期延误。1.可以顺延工期的条件。（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。因此B、D、E均可顺延工期。以上情况可以顺延的根本原因在于，这些情况属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险。反之，如果造成工期延误的原因是承包人的违约或者应当由承包人承担的风险，则工期不能顺延。因此，A、C造成的工期延误不能顺延。

70.C、E

解题要点：P1

21（三）不可抗力事件的合同责任。（具体参见教材P121）。其中（1）工程本身的损害由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责；（3）承包人设备、机械的损坏及停工损失，由承包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。故本题答案为C、E.71.A、B、E

解题要点：P123～P12

4二、竣工验收。工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。竣工验收分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类。（选项C错误）

（二）竣工验收程序。2.发包人组织验收组。对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后28天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（选项D错误）4.验收后的管理。（1）发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。（2）发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

72.A、D、E

解题要点：P12

4（二）竣工验收程序。1.承包人申请验收。A正确。

3.验收步骤。由发包人组织工程竣工验收。B不正确。

（4）验收组通过查验后，形成工程竣工验收意见（包括整改意见）。C不正确。

P12

5（一）竣工结算程序。1.承包人递交竣工结算报告。D正确。

P126 3.移交工程。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付给发包人，施工合同即告终止。E正确。故本题正确答案为A、D、E.73.A、B、C、D

解题要点：P128

一、材料采购合同的主要内容。大批量采购水泥的供货合同属于材料采购合同，合同条款应包括13方面的内容，其中（2）质量要求的技术标准（选项A）；（7）验收标准、方法及提出异议的期限（选项B、D）；（9）结算方式及期限（选项c）为本题的答案。

74.A、B、D、E

解题要点：P130

（三）交货质量检验。4.对产品提出异议的时间和办法。采购方应在合同约定的时间内，向供货方提出数量或质量异议，并可对不符合合同约定部分拒付货款。

P1

32六、违约责任。

（二）供货方的违约责任。1.未能按合同约定交付货物。如果因供货方的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分获款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。如施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购不能供应部分的货物而受到的差价损失等。2.产品的质量缺陷。交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，当采购方不同意使用时，由供货方负责包换或包修。由此发生的费用由供货方负责。

75.A、B、C、E

解题要点：P1

42二、施工合同中的部分重要概念。

（一）合同文件。通用条件的条款规定，构成对业主和承包商有约束力的合同文件包括以下几方面的内容：（1）合同协议书；（2）中标函（3）投标函；（4）合同专用条件；（5）合同通用条件；（6）规范；（7）图纸；（8）资料表以及其他构成合同一部分的文件。D“投标保函”不是投标函，故不正确。

76.A、C、D

解题要点：P146

（五）指定分包商。2.指定分包商的特点。（1）承担指定分包工作任务的单；位由业主或工程师选定。故A正确。（3）为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从；暂列金额内开支。同时由于业主选定的指定分包商要与承包商签订分包合同，因此对指定分包商施工的监督、协调、管理义务由承包商来完成。故B不正确，C、D正确。（5）除非由于承包商向指定分包商发布了错误的指示要承担责任外，对指定分包商的任何违约行为给业主或第三者造成损害而导致索赔或诉讼，承包商不承担责任。故E不正确。

总结指定分包商的特点如下：（1）实施指定分包工程单位的选择——业主；（2）与指定分包商签约——承包商；（3）对指定分包商施工的监督、协调、管理义务——承包商；（4）指定分包商的工作内容——不属于承包商必须完成的承包工作范围；（5）给指定分包商的付款——从暂列金额内支付；（6）指定分包商按时获得工程进度款的权利——工程师和业主在支付承包商工程款时予以保护；（7）指定分包商的违约行为——承包商不承担责任。

77.D、E

解题要点：P17

1（三）分包工程变更管理。承包商代表接到工程师依据主合同发布的涉及

分包工程变更指令后，以书面确认方式通知分包商，也有权根据工程的实际进展情况自主发布有关变更指令。分包商完成分包合同的过程中仅对承包商承担责任。故答案为D、E.78.A、B、D、E

解题要点：P177 2.判定索赔成立的原则。工程师判定承包人索赔成立的条件为：（1）与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；（2）造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。上述3个条件没有先后主次之分，应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后，才处理应给予承包人的补偿额。故本题答案为A、B、D、E.79.B、C、D、E

解题要点：P17

3（二）索赔的特征。（1）索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。因此选项A错误，选项B正确。

（2）只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。选项C、D正确。

（3）索赔是一种未经对方确认的单方行为。选项E正确。

80.A、B、E

解题要点：P184 FIDIC（（施工合同条件》中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。其中选项A的“延误移交施工现场”可同时索赔工期、费用和利润；选项B的“不可预见的外界条件”可同时索赔工期与费用；选项C的“异常不利气候导致的停工”只能索赔工期；选项D的“业主提前占用工程”可索赔费用与利润，但不能索赔工期；选项E的“不可抗力事件造成的损失”可同时索赔工期与费用。故答案为A、B、E.（详细各条款参见教材P184表）

第五篇：建设工程合同管理法律基础

建设工程合同管理法律基础

1、合同法律关系主题：自然人、法人、其他组织。

2、合同法律关系客体：物、行为、智力成果。

3、合同法律关系内容：权力、义务。

4、法人应当具备的条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能独立承担民事责任。

5、代理的特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立的表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承担民事责任。

6、代理的种类：委托代理、法定代理、指定代理。

7、无权代理：没有代理权而为代理行为、超越代理权限代理行为、代理权终止代理行为。

8、担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。

9、担保方式：保证、抵押、质押、留置、定金。

10、保证的方式：一般保证、连带责任保证。如果当事人没有约定或者约定不明的，则

按照连带责任保证承担保证责任。

11、不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门；（2）国家机关；（3）

学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

12、不得抵押的财产：（1）土地所有权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所

有的土地使用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施。（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（5）依法被查封、扣押、监管的财产。

13、质押：以转移占有为特征。分为：动产质押和权力质押。

14、权力质押一般是将权力凭证交付质押人的担保。可质押的权力包括：（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票。（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；

15、留置：以债权人合法占有对方财产为前提，能够留置的财产仅限于动产，只有保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置。

16、定金不得超过主合同标的额的20%。

17、合同公证与签证的相同点：自愿申请原则；内容、范围、目的相同；

不同点：（10性质不同;(2)效力不同：对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力。（3）法律效力的适用范围不同。

合同法律制度

1、合同法的基本原则：平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、遵守法律法规和公序良俗原则。

2、合同的分类：共15类。其他分类：（1）计划与非计划合同；（2）双务合同与单务合同；

（3）诺成合同与实践合同；（4）主合同与从合同；（5）有偿合同与无偿合同；（6）要式合同与不要是合同。

3、合同形式的原则：我国有关法律对合同形式的要求是以 要式 为原则的。

4、邀约的撤回：是指邀约在发生法律效力之前。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约人。

5、邀约的撤销：是邀约在发生法律效力之后。撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

6、对要约内容做出实质性变更的视为新要约；超过期限的承诺，为新要约，除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。

7、格式条款：对格式条款发生争议的，应当按照通常的理解予以解释；对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释；在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款。

8、缔约过失责任的构成：（1）缔约一方受有损失；（2）缔约当事人有过错；（3）合同尚未成立；（4）缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系。

9、承担缔约过失责任的情形：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；（3）有其他违背诚实信用原则的行为；（4）违反缔约中的保密义务。

10、合同生效应当具备的条件：（1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律或者社会公共利益。

11、合同成立后，合同的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。

12、效力待定合同：（1）限制民事行为能力人订立的合同；（2）无权代理人订立的合同；（3）表见代理人订立的合同；（4）法定代表人、负责人越权订立的合同；（5）无处分权人处分他人财产订立的合同。

13、表见代理一般应具备的条件：（1）表见代理人并未获得被代理人的书面明确授权，是无权代理；（2）客观上存在让相对人相信行为人具备代理权的理由；（3）相对人善意且无过失。

14、无效合同的情形：（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；（3）以合法形式掩盖非法目的的合同；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定的合同。

15、无效合同的确认：无效合同的确认权归人民法院或仲裁机构，合同当事人或其他任何机构均无权确认。

16、无效合同的法律后果：返还财产、赔偿损失、追缴财产，收归国有。

17、可变更或可撤销合同：（1）因重大误解而订立的合同；（2）在订立合同时显失公平的合同；（3）以欺诈、胁迫等手段或者承认之危，是对方在违背真实意思情况下订立的合同。

18、合同履行的原则：全面履行的原则；诚实信用原则。

19、价款和报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格执行；履行地点不明的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方履行；旅行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担。

20、应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；（3）丧失商业信誉；（4）有丧事或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

21、合同不当履行中的保全措施：代位权、撤销权。

22、合同权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

23、承担违约责任的条件：采用严格责任原则。

承担违约责任的原则：以补偿性为原则，有时也有惩罚性。

24、承担违约责任的方式：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则。违约金与赔偿损失不能同时采用；违约金和定金不能合并使用。

25、当事人迟延履行后发生的不可抗力，不能免除责任。

26、仲裁的原则：自愿原则、公平合理原则、仲裁依法独立进行原则、一裁终局原则。

27、仲裁协议的内容：请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。

28、仲裁协议的作用：（1）合同当事人均受仲裁协议的约束；（2）是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；（3）排除了法院对纠纷的管辖权；（4）仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

29、申请撤销裁决时，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。

建设工程招标管理

1、各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：（1）施工合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估价在100万人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估价在50万人民币以上的；（4）项目总投资在3000万元人民币以上的。

2、属于下列情形之一的，可以不进行招标，采用直接委托的方式法宝建设任务：（1）涉及国家安全、国家秘密的工程；（2）抢险救灾工程；（3）利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况；（4）建筑造型有特殊要求的设计；（5）采用特定的专利技术、专有技术进行勘查设计或施工；（6）停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的；

（7）施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的；（8）在建工程追加的附属小型工程或者主体加成工程，且承包人为发生变更的。

3、在开标时，有下列情形之一的，应当作为无效投标文件：（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封；（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业级企业法定代表人印章，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章；（3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认；（4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函。（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同头投标协议。

4、在评标时，有下列重大偏差的标书无效：（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；（2）没有按照招标文件的要求有投标人授权代表签字并加盖公章；

（3）投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；（4）明显不符合技术规格、即使标准的要求；（5）投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；（6）投标附有招标人不能接受的条件。

5、修正错误的原则：（1）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6、设计招标应采用设计方案竞选的方式招标。

7、监理招标对能力的选择放在第一位。

8、评标价法以评标价最低的标书为最优，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。建设工程委托监理合同

1、监理合同是委托合同的一种，以实施控制和管理为主要内容，标的是服务。

2、附加监理工作：（1）由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；（2）增加监理工作的范围和内容等；

3、因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）

勘察设计合同管理

1、因勘查质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

2、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘查工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人向勘察人支付预算额50%的勘察费；完成工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

3、设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同生效后3日内支付该笔款项，设计人收到定金未涉及开工的标志。

4、施工图设计包括：建筑设计、结构设计、设备设计、专业设计的协调、编制施工图设计文件。

5、设计人配合施工的任务是：设计交底、解决施工中出现的设计问题、工程验收。建设工程施工合同管理

1、施工合同范本的组成：（1）协议书；（2）通用条款；（3）专用条款；（4）附件：承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、房屋建筑工程质量保修书。

2、工期：如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件的要求的天数。

3、合同文件的优先解释次序：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。

4、合同履行过程中形成的文件：合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件也构成对双方有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分，排序放在第一位。

5、经发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意，工程师主要审查分包人是否具备实施分包工程的资质和能力，未经工程师同意的分包人不得进入现场参与施工。

6、为了保证分包合同的顺利履行，发包人未经承包人同意，不得以任何形式向分包人支付各种工程款项，分包人完成施工任务的报酬只能依据分包合同由承包人支付。

7、以下原因造成的工期延误，经工程师确认后工期相应顺延;(1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；（2）发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力。

8、施工中承包人不得因施工方便而要求对原工程设计进行变更。

9、可以调整合同价款的原因：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款；

（2）工程造价部门公布的价格调整；（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

10、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员丧亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；（2）承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自承担；（3）承包人机械设备的及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，有发包人承担；（6）延误的工期相应顺延。

11、按照合同法规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除迟延履行方的相应责任。

12、环保安全防护措施由承包人实施，发包人承担费用。

13、竣工前的试车：单机无负荷试车（承包人组织）、联动无负荷试车（发包人组织）。费用由发包人承担。

14、工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

15、承包人应当在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。

质量保修期：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供冷系统，为两个采暖季、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

FIDIC合同条件下的施工管理

1、施工期：从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至高潮接受证书注明的竣工日止的日历天数。

2、缺陷通知期：自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。

3、合同有效期：自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

4、包含在合同价格之内的暂列金额，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制，他用于招标文件规定承包商必须完成的承包工作之外的费用。施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经业主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也可以作为供意外用途的开支。有权全部使用、部分使用或完全不用。

5、指定分包商与一般分包商的主要差异：（1）选择分包单位的权力不同；（2）分包合同的工作内容不同；（3）工程款的支付开支项目不同：（4）业主对分包商利益的保护不同；（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同。

6、解决争议的程序：（1）提交工程师决定；（2）提交争端委员会决定；（3）双方协商；（4）仲裁。

建设工程施工索赔

1、索赔的特征：（1）索赔是双向的；（2）只有实际发生了经济损失或权利损失时，一方才

能向对方索赔；（3）索赔是一种未经对方确认的单方行动。

2、判定索赔成立的条件：（1）与合同对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或

总工期延误；（2）造成费用增加和工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任和风险责任；（3）承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。

3、对索赔报告的审查：（1）事态调查；（2）损害事件原因分析；（3）分析索赔理由；（4）

实际损失分析；（5）证据资料分析。

4、工程师索赔管理任务：(1)预测和分析导致索赔的原因和可能性；（2）通过有效的合同管

理减少索赔事件发生；（3）公平合理地处理和解决索赔。

5、工程师索赔管理的原则：（1）公平合理地处理索赔；（2）及时作出决定和处理索赔；（3）

尽可能通过协商达成一致；（4）诚实信用。