2017年上半年广西监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题

第一篇：2017年上半年广西监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题

2017年上半年广西监理工程师考试《合同管理》：要约与

承诺考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示，承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在约定的时间内未作出任何答复，承包人应。A：向工程师再次发出请求复工通知 B：向发包人发出请求复工通知 C：继续等待工程师的复工指示 D：自行复工继续后续工程的施工 E：专业监理

2、某企业从金融机构借款1000万元，月利率1％，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息万元。A：120．0 B：121．2 C：125．5 D：126．8 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、根据GB／T 19000—2000族标准的术语定义：“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”称为。A：质量目标 B：质量战略 C：质量方针 D：质量经营 E：工程变更单

4、编制工程竣工决算的单位及其部门是。A：承包商单位的预算部门 B：业主单位的预算部门 C：承包商单位的财务部门 D：业主单位的财务部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是__。A．监理大纲 B．监理规划

C．监理实施细则 D．监理合同

6、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

7、单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由商定。A：监理和建设单位 B：施工和设计单位 C：设计和建设单位

D：各单位验收人员共同 E：工程变更单

8、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。A：施工 B：设备采购 C：设计

D：材料采购 E：专业监理

9、协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的措施。A：合同 B：技术 C：经济 D：组织

E：工程保险金

10、【例1·单选题】在设备购置费中，国产标准设备原价一般按计算。A：带有备件出厂价 B：定额估价法

C：系列设备插入估价 D：不带备件出厂价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应。

A：全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还 B：返还总额的40％ C：返还总额的50％ D：全部返还 E：专业监理

12、【例3·单选题】某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。A：50．00 B：90．00 C：137．25 D：184．50 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是。A：设计计算允许误差 B：材料规格品种使用错误 C：施工方法不当

D：机械设备出现故障 E：工程变更单

14、运输货物时的运输合同的客体是。A：被运货物 B：运输行为 C：运输费用 D：运输工具 E：专业监理

15、按照GB/T 19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。作业层次上的质量目标应是__。A．定性的 B．定量的

C．定性为主定量为辅 D．定量为主定性为辅

16、当实际工程量与报价工程量没有实质性差异时，由承包方承担工程量变动风险的合同是。

A：估算工程量单价合同 B：固定总价合同 C：纯单价合同

D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、观察工序产品质量分布状态，一是看分布中心位置，二是看。A：分布的离散程度 B：极差 C：变异系数 D：标准偏差 E：工程变更单

18、调换专业监理工程师时，应书面通知建设单位。A：监理单位技术负责人 B：建设单位代表 C：总监理工程师

D：总监理工程师代表 E：工程保险金

19、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是__。

A．发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用 B．发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用 C．承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用 D．承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用

20、下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是。A：信息沟通上要建立制度 B：工作分工上要权责分明 C：矛盾调解上要恰到好处 D：成绩评价上要实事求是 E：工程保险金

21、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为天。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

22、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元．第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8％，则该项目的净现值为万元。A：-45．84 B：-1．57 C：27．76 D：42．55 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身

E：工程保险金

24、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。A：实际工作 B：虚拟工作 C：计划工期 D：实际工期 E：自我评定

25、施工单位相对承担较大风险的承发包模式是。A：平行承发包模式 B：施工总承包模式 C：工程总承包模式

D：项目总承包管理模式 E：工程保险金

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、现金流量的(影响)要素，包括现金流量的。A：数量 B：作用点 C：利率的大小

D：现金流量的表达方式 E：方向

2、初步设计阶段要重视方案选择，初步设计应该是多方案比较选择的结果，其具体主要审核内容包括__。

A．有关部门的审批意见和设计要求

B．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度 C．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 D．技术参数先进合理性与环境协调程度 E．设计深度是否满足施工图设计阶段的要求

3、设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足__的需要。A．设备材料采购 B．施工图会审 C．施工

D．非标准设备制作 E．设计交底

4、在工程网络计划的执行过程中，如果需要判断某项工作的进度偏差对总工期及后续工作的影响程度，应重点分析该工作的进度偏差与其相应的关系。A：总时差 B：直接费

C：直接费用率 D：自由时差 E：质量和安全

5、关于设计阶段特点的说法，正确的是。

A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段 C：设计阶段是资金投入量最大的阶段 D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多 E：设计阶段持续时间长，风险因素最多

6、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程施工单位应当在危险性较大的分部分项工程的施工组织设计中编制__。A．施工总平面布置图 B．安全技术措施 C．专项施工方案 D．临时用电方案 E．施工总进度计划

7、下列说法正确的是__。

A．订立合同时，应注意通用条款及专用条款需明确说明的内容

B．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是招标文件要求的天数 C．如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应是承包人承诺的天数 D．在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期

E．如果有发包人分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需约定中间交工工程的范围和竣工时间

8、《建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合的，有权要求建筑施工企业改正。

A：工程设计规范 B：工程设计要求 C：施工技术标准 D：施工成本计划 E：承包合同约定

9、工程材料检验制度中，材料进场必须有。A：出厂合格证 B：生产许可证 C：质量保证书 D：使用说明书 E：研究化验单

10、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量

D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比

11、某工作计划进度与实际进度如图4-13所示，可以得到的正确信息有。A：本工作已按计划完成

B：在第2月前半月内没有进行本工作

C：在第3月内本工作实际完成的任务量大于计划任务量 D：到第4月末，本工作拖欠5％的任务量 E：在第5月内，本工作拖欠10％的任务量

12、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEPQ)的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

13、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程。A：计算工期满足要求工期 B：资源需用量降至最低 C：总成本降至最低 D：资源强度降至最低

E：资源需用量满足资源限量要求

14、缔约过失责任的构成必须具备的条件包括__。A．缔约一方受有损失 B．缔约一方有违约行为 C．缔约当事人有过错 D．合同尚未成立 E．合同已经成立

15、作为从事工程咨询职业的咨询工程师应当具备__素质。A．较高学历 B．知识面宽 C．责任心强 D．精通业务

E．协调、管理能力强

16、关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，下列说法正确的有（）。

A．不解除承包单位施工进度、计划的任何责任和义务 B．承包单位不承担任何责任和义务 C．监理工程师可以提出建设性意见

D．监理工程师可以干预承包单位的进度安排

E．监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料

17、工程总承包模式下工程监理委托方式优点主要有。A：有利于业主选择承包方 B：有利于控制工程进度 C：建设单位的合同关系简单 D：组织协调工作量小 E：有利于质量控制

18、建造装配式工业厂房组织流水施工时，纳入施工进度计划的施工过程可以是__。

A．混凝土的拌制

B．钢筋混凝土构件的现场预制 C．钢筋混凝土构件的采购运输 D．钢筋混凝土构件的结构吊装 E．厂房内的装饰工程

19、可行性研究报告既为建设工程投资决策提供依据，也可为提供依据。A：项目设计 B：银行贷款 C：设备制造 D：工程竣工 E：项目评估

20、在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有。

A：采用多种货币组合的方式付款 B：全面审查可使用的资金情况 C：准备保险索赔依据

D：控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害 E：确定保险索赔的额度

21、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为__。A．在核定的业务范围内开展经营活动

B．不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》 C．按照合同的约定认真履行其义务 D．离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督 E．建立健全内部管理规章制度

22、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的初步设计文件的深度应满足的需要。

A：编制招标文件 B：控制工程核算 C：编制施工图设计 D：订购主设备 E：制作非标准部件

23、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

24、勘察阶段监理工程师对勘察现场作业的质量控制，应重点检查的内容包括__。A．勘察工作方案执行的情况 B．现场作业人员的情况

C．原始资料取得的方法、手段 D．项目技术管理制度是否健全

E．原始记录表格应按要求填写清楚，并经有关作业人员检查、签字

25、自由时差的特点是。

A：独立的，利用了不影响其他工作的开工时间 B：本工作时差，及时使用过期作废 C：非关键线路上自由时差一定为零 D：它为全线路所共有

E：自由时差一定小于等于总时差

第二篇：福建省监理工程师考试《合同管理》要约与承诺考试试题

2016年福建省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、【例2·单选题】关于代理．下列叙述不正确的一项是。A：无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B：无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销 C：代理人只能在代理权限内实施代理行为 D：无权代理的法律后果由被代理人承担 E：专业监理

2、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要。A：确定后续工作和总工期的限制条件 B：采取措施调整进度计划 C：分析进度偏差对后续工作和总工期的影响 D：实施调整后的进度计划 E：自我评定

3、下列属于工程监理企业资质综合资质标准的是。A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元 B：具有3个以上工程类别的专业甲级工程监理资质 C：申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故 D：企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称 E：工程保险金

4、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率 B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率 C：甲乙两银行实际利率相同 D：甲乙两银行的实际利率不可比 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、【例2·单选题】国际工程项目建筑安装工程费用构成中，分包费的数额等于。A：分包商的报价 B：承包商对分包商的管理费 C：业主对分包商的管理费 D：分包商的报价加总包管理费 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府投资工程实行。A：审批制 B：核准制

C：登记制 D：备案制 E：工程保险金

7、下列监理工程师对质量控制的措施中，属于技术措施的是。A：落实质量控制责任 B：制定质量控制协调程序 C：严格质量控制工作流程 D：协助完善质量保证体系 E：工程保险金

8、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的 B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的 C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的 D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 E：工程保险金

9、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。A：清单中的工程量 B：预算工程量 C：实际完成量 D：计划完成量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、在质量管理中，将正常型直方图与质量标准进行比较时，可以判断生产过程的。A：质量问题成因 B：质量薄弱环节 C：计划质量能力 D：实际质量能力 E：工程变更单

11、新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人的筹建工作。A：监理方 B：投资方 C：设计方 D：施工方 E：工程保险金

12、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部(子分部)工程的是。A：收集系统 B：室外给水系统 C：室外照明系统 D：室外供热系统 E：工程变更单

13、设备检验是一项专业性、技术性较强的工作，重要的关键性大型设备，应由组织鉴定小组进行检验。

A：监理单位 B：建设单位 C：安装单位 D：制造单位 E：工程变更单

14、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

15、工程施工过程中若发生变化，监理实施细则中工作流程与方法措施调整应由批准。A：专业监理工程师 B：总监理工程师 C：总监理工程师代表 D：监理单位技术负责人 E：工程保险金

16、监理工程师在设备试运行过程中的质量控制，主要是监督安装单位按规定的步骤和内容进行试运行，并督促其做好试运行的__。A．各种检查和记录 B．时间安排和调度 C．系统划分 D．技术交底

17、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交__。A．索赔事件发生的原因和证据资料 B．索赔的依据 C．索赔意向通知 D．索赔报告

18、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案，并附具安全验算结果，该方案经后实施。A：专业监理工程师审核、总监理工程师签字 B：施工单位技术负责人、总监理工程师签字 C：建设单位、施工单位、监理单位签字 D：专家论证、施工单位技术负责人签字 E：工程保险金

19、【例1·单选题】对于下面的现金流量图而言，计算F的正确表达式是。A：F=A(P／A，i，6)(F／P，i，8)B：F=A(P／A，i，5)(F／P，i，7)C：F=A(F／A，i，5)(F／P，i，2)D：F=A(F／A，i，6)(F／P．i，1)E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关

部门__方可任职。A．评审后 B．考核合格后 C．推荐 D．资质检验后

21、关于总监理工程师负责制原则所体现的权责主体的说法，正确的是。A：总监理工程师既是工程监理的责任主体，又是工程监理的权力主体 B：总监理工程师只是工程监理的责任主体，不是工程监理的权力主体 C：总监理工程师既不是工程监理的权利主体。又不是工程监理的责任主体 D：总监理工程师只是工程监理的权利主体，不是工程监理的责任主体 E：工程保险金

22、开标应当在的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 A：招标人 B：一投标人 C：建设行政主管部门 D：评标委员会 E：工程保险金

23、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

24、【例1·单选题】方案经济评价指标体系中。动态的价值性指标是。A：投资回收期 B：净年值 C：总投资收益率 D：内部收益率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。A：1920万元，2000万元 B：1920万元，1920万元 C：2080万元，2000万元 D：2080万元，1920万元 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理实施细则中，监理工程师的监理工作方法有。A：旁站 B：巡视

C：见证取样 D：试验 E：平行检测

2、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周 B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周 D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

3、下列可以作为抵押物的财产有__。A．房屋 B．机器 C．耕地 D．医院 E．学校

4、【例4·多选题】工程建设单位在取得现有国有土地使用权时，应支付的费用包括。A：新菜地开发建设基金 B：土地管理费 C：城市建设配套费 D：土地使用权出让金 E：耕地占用税

5、下列文件中，属于施工合同组成部分的有。A：合同协议书 B：中标意向书 C：投标文件中的施工组织设计 D：工程量清单 E：规范及有关技术文件

6、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括。A：不可抗力事件的影响 B：承包人采购的施工材料未按时交货 C：施工许可证没有及时颁发 D：不具备合同约定的开工条件 E：工程师未按合同约定提供所需指令

7、建设工程组织管理模式的平行承发包模式的优点主要包括__。A．有利于缩短工期 B．有利于合同管理 C．有利于投资控制 D．有利于业主选择承建单位 E．有利于质量控制

8、建设工程组织依次施工时，其特点包括。A：没有充分地利用工作面进行施工，工期长 B：如果按专业成立工作队，则各专业队不能连续作业

C：施工现场的组织管理工作比较复杂 D：单位时间内投入的资源量较少，有利于资源供应的组织 E：相邻两个专业工作队能够最大限度地搭接作业

9、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划 D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

10、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天 B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零 E：工作B的最迟完成时间为第1天

11、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

13、工程变更单一定包括的内容有__。A．工程变更要求 B．工程变更说明 C．工程变更费用和工期 D．必要的附件 E．设计变更文件

14、在对建设工程投资、进度，质量三大目标之间的统一关系进行分析时，应该做到。A：掌握客观规律，充分考虑制约因素 B：充分考虑组织协调对目标控制的作用 C：慎重选择被删减或降低设计标准的具体工程内容 D：对未来、预期的收益不宜过于乐观 E：将目标规划和计划结合起来考虑

15、影响项目监理机构人员数量的主要因素有__。A．监理单位的已有监理工程师人数

B．工程建设强度 C．建设工程复杂程度 D．监理单位的业务水平E．项目监理机构的组织结构和任务职能分工

16、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的__条款。A．公证机关 B．质量要求 C．履约担保 D．违约责任 E．法律依据

17、有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是__。A．合同当事人均受仲裁协议的约束 B．仲裁机构对纠纷进行的补充条件 C．不排除法院对纠纷的管辖权 D．仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁 E．仲裁裁决具有强制性

18、关于成本加酬金合同，下列描述正确的是__。A．合同双方分担风险 B．一般用于工期较长的工程合同中 C．发包人负担工程成本 D．发包人支付承包人酬金 E．可用于灾后修复工程

19、《建设工程质量管理条例》中，关于工程监理单位的质量责任和义务包括。A：工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务 B：禁止工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务 C：工程监理单位应当依照建设单位的要求和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理 D：未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装 E：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收 20、质量管理体系认证中，有关认证和认可的理解正确的是。A：认证是由第三方进行 B：认可是由授权的机构进行 C：认证是书面保证 D：认可是正式承认 E：认可是证明认证对象与认证所依据的标准符合性

21、建设工程监理的服务性表现为。A：监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力 B：工程监理单位既不直接进行工程设计，也不直接进行工程施工 C：不向建设单位承包工程造价，不参与施工单位的利润分成 D：与承建单位没有利害关系为原则 E：协助建设单位在计划的目标内完成工程建设任务

22、项目监理机构人员数量的确定方法步骤包括。

A：项目监理机构人员需要量定额 B：确定工程建设强度 C：确定工程复杂程度 D：根据工程投资和工程工期套用监理人员需要量定额 E：根据实际情况确定监理人员数量

23、【例3·多选题】在传统计价模式下，编制施工图预算的主要依据是。A：施工图设计文件 B：施工组织设计文件 C：有关的合同或协议 D：预算定额 E：工程量清单计价规范

24、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款 C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行 E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

25、《中华人民共和国建筑法》调整的行为包括__。A．各类房屋建筑的建造 B．各类房屋建筑附属设施的建造 C．线路、管道的安装活动 D．与房屋建筑配套的线路、管道的安装活动 E．与房屋建筑配套的设备安装活动

第三篇：2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：要约与承诺试题

2015年上半年吉林省监理工程师考试《合同管理》：要约与

承诺试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。A：甲 B：乙 C：丁

D：甲和乙均可 E：专业监理

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，已完工程及设备保护费是指在，对已完工程及设备进行保护所需的费用。A：施工过程中 B：施工结束后 C：竣工验收前 D：竣工验收后

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为。A：A银行1000万元，B银行2000万元 B：A银行1800万元，B银行1200万元 C：A、B银行各1500万元

D：A银行2000万元，B银行1000万元 E：专业监理

4、工程质量是指工程满足需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。A：建设单位 B：设计单位 C：施工单位

D：质量监督机构 E：工程变更单

5、【例2·单选题】在监理实施细则中，下列不属于项目监理人员配备方面的审核。

A：人员配备的专业满足程度

B：专业人员不足时采取的措施是否恰当 C：组织方式、管理模式是否合理 D：是否有操作性较强的现场人员计划安排表 E：工程保险金

6、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析评价建设场地的，编制建设工程勘察文件的协议。A：地质地理环境特征 B：地质岩土工程条件

C：地质地理环境特征和地下水分布情况 D：地质地理环境特征和岩土工程条件 E：专业监理

7、下列关于工程项目目标之间关系的表述中，反映对立统一关系的是。

A：建设工程的功能和质量要求提高，需要投入较多资金，也会需要较长的建设时间

B：加快进度以缩短工期，会使工程投资增加且会对工程质量产生不利影响 C：降低投资，会迫使工程功能和使用要求降低，影响工程进度的加快

D：缩短工期虽会增加一定的投资，但可以使工程提前投入使用，从而提早发挥投资效益

E：工程保险金

8、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A：7 B：15 C：20 D：30 E：工程保险金

9、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则。

A：原设计人对变更的设计不承担责任 B：该部分设计成果需经原设计人审查批准 C：原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D：原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 E：专业监理

10、有效控制项目投资应实行以为重点的建设全过程投资控制。A：设计阶段 B：施工阶段

C：项目论证阶段 D：详细设计阶段

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、按设备价值的百分比的概算指标(安装费率)编制设备安装工程概算时，应以为基数。A：设备原价 B：设备购置费 C：设备费 D：进口设备抵岸价

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、对需要进行功能试验的项目，应督促施工单位及时进行试验，对重要项目进行现场监督、检查，并认真审查试验报告单。A：总监理工程师 B：监理工程师

C：建设单位技术负责人

D：质量监督机构项目负责人 E：工程变更单

13、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

14、工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循的准则是。A：服务、科学、公正、独立 B：诚恳、诚信、公正、科学 C：守法、诚信、公平、科学 D：守法、诚信、公平、独立 E：工程保险金

15、发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A：7 B：14 C：28 D：56 E：专业监理

16、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由提出。A：发包人 B：设计单位 C：承包人 D：监理单位 E：专业监理

17、下列不能处于项目监理机构的决策层。A：监理员

B：专业监理工程师 C：总监理工程师代表 D：总监理工程师 E：工程保险金

18、对于无权代理行为，被代理人行使__后，代理行为有效。A．后履行抗辩权 B．追认权 C．拒绝权

D．不安抗辩权

19、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。A：分项、分部、单位、单项工程 B：土建、安装设备工程流动资金 C：分部、分项、单项、单位工程 D：设备、土建、安装工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、【例1·单选题】对于灾后恢复工程，适合采用。A：可调总价合同 B：纯单价合同 C：可调单价合同 D：成本加酬金合同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、某工程项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工标准。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人的竣工日应确认为。A：承包人自检合格日

B：承包人递交竣工验收报告日 C：竣工验收开始日

D：竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日 E：专业监理

22、依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的。A：三分之一 B：三分之二 C：四分之一 D：一半

E：工程保险金

23、按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是。A：工程设计单位 B：工程投标单位 C：工程招标单位

D：工程造价管理部门

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。A：发包人承担全部费用，工期相应顺延 B：发包人承担全部费用，工期不予顺延 C：承包人承担全部费用，工期不予顺延 D：承包人承担全部费用，工期相应顺延 E：专业监理

25、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如表所列。则该项目的财务内部收益率为。A：12．80％ B：12．91％ C：13．O0％ D：14．2％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是（）。

A．时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及丁程总工期 B．时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系 C．横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系 D．横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间 E．横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象

2、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，在投标报价时不得竞争的费用有。

A：危险作业意外伤害保险费 B：安全文明施工费 C：工程排污费 D：总承包服务费 E：营业税

3、下列可以作为抵押物的财产有__。A．房屋 B．机器 C．耕地 D．医院 E．学校

4、按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括__。

A．产品说明书

B．双方签定的采购合同 C．合同内约定的质量标准 D．图样、样品

E．双方当事人共同封存的样品

5、招标人根据__确定工程项目发包的范围。A．施工图设计

B．工程建设总进度计划 C．工程特点

D．招标人的管理能力 E．招标广告

6、监理规划中的投资、进度、质量目标控制方法和措施应包括__等内容。A．风险分析 B．目标规划 C．动态比较 D．协调分析 E．工作流程

7、在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，下列情况中只有__可以进行验收。

A．返工重做的检验批

B．有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C．经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批 D．经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑部位 E．无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

8、【例2·多选题】下列各项，不允许投标人自主报价的有。A：单价措施项目费 B：总价措施项目费 C：暂列金额 D：暂估价 E：计日工

9、流水施工有利于。A：提高劳动生产率 B：提高技术水平C：提高工程质量

D：提高工作自由时差的利用效率 E：提高投入产出比

10、建设工程实际的进度控制可表现为对__的控制。A．关键线路 B．工程内容进度 C．非关键线路 D．工作内容进度 E．工程总进度

11、某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工。3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请。工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工。关于承包人竣工责任的说法，正确的有。

A：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担 B：承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担 C：承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励 D：工程在11月20日竣工，承包人不承担拖期违约责任 E：工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任

12、现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括。A：定量计算法 B：衡量法

C：经验鉴别法 D：理论换算法 E：查点法

13、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏

C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用

14、根据《建设工程质量管理条例》及相关法规，对于属于工程建设强制性标准的节能标准，以下__均应当严格遵守，未遵守相关规定的，应当按照《中华人民共和国节约能源法》、《建设工程质量管理条例》等法律、法规承担相关法律责任。A．建设单位 B．勘察设计单位

C．施工图设计文件审查单位 D．施工单位与监理单位 E．造价咨询单位

15、在单位工程质量竣工验收时，要检查建筑与结构工程安全和功能检测资料，核查的重点包括主要功能检查记录中的。A：屋面淋水试验检查记录 B：隐蔽工程验收记录

C：地下室防水效果检查记录 D：新材料新工艺施工记录 E：建筑物沉降观测测量记录

16、工程监理企业有下列情形之一的，资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销工程监理企业资质。A：资质证书有效期届满，未依法申请延续的

B：超越法定职权做出准予工程监理企业资质许可的 C：违反资质审批程序做出准予工程监理企业资质许可的

D：对不符合许可条件的申请人做出准予工程监理企业资质许可的

E：资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予工程监理企业资质许可的

17、项目监理机构发现下列情况时，总监理工程师应及时签发工程暂停令。A：建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的

B：施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的 C：施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的 D：施工单位施工质量不合格

E：施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的

18、专业监理工程师进行现场计量的依据是__。A．工期定额 B．质量合格证书 C．技术规范 D．设计图纸

E．工程量计算规则

19、标底与标价的编制可以采用（）。A．工料单价法 B．综合单价法 C．工程量清单法 D．市场价格法 E．成本加酬金法

20、FIDIC规定，合同法律关系不包括__的关系。A．业主和指定分包商 B．业主和工程师 C．业主和分包商

D．承包商和指定分包商 E．业主和承包商

21、下列机电产品可以不进行国际招标的是。A：外商投资企业投资总额内进口的机电产品 B：一次性采购产品合同估算价格150万元人民币 C：供生产企业研究开发用的样品样机

D：产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品 E：供产品维修用的零件及部件

22、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

23、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

24、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是__日。A．工程动工

B．全部工程验收合格

C．工程所有人实际占有全部工程 D．施工合同约定的竣工 E．保修期满

25、【例3·多选题】下列属于影响建设工程进度的社会环境因素。A：汇率浮动和通货膨胀 B：临时工程施工干扰

C：节假日交通、市容整顿的限制 D：临时停水、停电、断路

E：相关法律及其制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等

第四篇：2017年吉林省监理工程师：要约与承诺考试试卷

2017年吉林省监理工程师：要约与承诺考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列关于分部分项工程量清单的说法中，正确的是。A：清单为可调整的开口清单

B：投标人不必对清单项目逐一计价

C：投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更或增减 D：投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差天。A：均为5 B：分别为6和5 C：均为6 D：分别为11和6 E：自我评定

3、【例6·单选题】某机械设备预计使用10年、每年使用220个台班，大修理5次、每次的大修理费用为10000元，则该设备的台班大修理费为元。A：2200 B：50000 C：227．27 D：22．72 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60%。若合同终止，发包人应向设计人支付__。A．合同约定设计费的60% B．双倍定金作为赔偿 C．合同约定设计费的一半 D．合同约定的全部设计费

5、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、分项工程质量应由__组织项目专业技术负责人等进行验收。A．项目经理 B．总监理工程师 C．专业监理工程师 D．监理员

7、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。A：实际工作 B：虚拟工作 C：计划工期 D：实际工期 E：自我评定

8、承包人完成质量保修任务后，由__组织验收。A．工程师

B．建设行政主管部门 C．发包人 D．承包人

9、下列属于监理工程师控制建设工程进度的组织措施的是__。A．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制 B．建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 C．推行CM承发包模式，对建设工程实行分段发包 D．采用网络计划技术对建设工程进度实施动态控制

10、在保修期内，由于勘察设计方面的原因造成的质量缺陷，应由承担经济责任。A：建设单位 B：施工单位

C：勘察设计单位 D：监理单位

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

11、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，可采用编制建筑工程概算。A：扩大单价法 B：概算指标法 C：价值百分率法 D：预算单价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建设材料采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的。A：措施费 B：直接工程费 C：企业管理费 D：现场管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。A：600 B：1200 C：1800 D：2200 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是。A：设计方案最优

B：有利于发包人对承包人的监督和检查 C：可以减少设计变更 D：增加承包人的索赔 E：专业监理

15、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。A：设计变更 B：工程范围变更 C：通货膨胀 D：不可抗力

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

16、【例1·单选题】下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。A：合同责任单一，责任明确 B：建设周期长

C：可以减少设计变更

D：可以减少承包人的索赔 E：专业监理

17、【例1·单选题】在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的。A：时间间隔 B：间歇时间 C：时差 D：时距 E：自我评定

18、【例2·单选题】供货方代运货物的到货检验，交运前出现了问题，由供货方负责，运输过程中出现了问题，由负责。A：采购方 B：供货方 C：运输部门 D：保险公司 E：专业监理

19、第一次工地例会属于。A：开工前的协调 B：书面协调法 C：情况介绍法 D：访问协调法 E：工程保险金

20、实物法和预算单价法相比，工作内容的不同主要体现在。A：熟悉图纸和预算定额

B：划分工程项目和计算工程量

C：套用定额消耗量，计算人工、材料、机械台班消耗量 D：了解施工组织设计和施工现场情况 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。A：协议书 B：专用条款 C：标准条款 D：质量保修书 E：专业监理

22、下列选项不属于建设工程投资特点的有。A：建设工程投资数额巨大 B：建设工程投资需单独计算 C：建设工程投资核算复杂

D：建设工程投资确定层次繁多

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、【例2·单选题】下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。

A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单

24、非代理型CM合同谈判中的焦点和难点在于。A：确定CM费

B：确定GMP的具体数额 C：确定计价原则 D：确定计价方式 E：工程保险金

25、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由承担。A：发包人 B：承包人 C：工程师

D：发包人和承包人共同 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于流水施工的说法中，反映建设工程非节奏流水施工特点的有。A：专业工作队数大于施工过程数 B：各个施工段上的流水节拍相等 C：有的施工段之间可能有空闲时间

D：各个专业工作队能够在施工段上连续作业 E：相邻施工过程的流水步距不尽相等

2、投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对__设立。A．专业工程施工资质 B．外地区投标人

C．环境保护方针和保证体系 D．项目经理资质要求 E．安全文明施工要求

3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，工程量清单由组成。

A：分部分项工程量清单 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：间接费项目清单 E：税金项目清单

4、设备采购方案明确设备采购的。A：范围及内容 B：原则 C：程序 D：市场

E：方式和方法

5、【例1·多选题】在动态控制过程中，应着重做好工作。A：对计划目标值的收集和分析

B：及时对工程进展作出评估，收集实际数据 C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现

D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差 E：流动资金的控制

6、政治法律风险因素的典型风险事件有。A：骚乱 B：战争 C：通货膨胀 D：经济制裁

E：法律法规的变化

7、建设工程合同管理的目标包括。A：提高工程建设的管理水平B：发展和完善建筑市场 C：培训合同管理人才

D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪 E：推进建筑领域的改革

8、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。

A：按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足 B：单价计算结果和总价不一致 C：投标人业绩超出招标文件的要求 D：无法定代表人的签字和盖章

E：技术规格中的一般参数超出允许的最大范围

9、损失控制计划系统中的灾难计划，应至少包含等内容。A：安全撤离现场人员方案 B：援救及处理伤亡人员方案

C：控制事故发展和减少资产损害措施 D：调整施工进度计划方案

E：调整材料和设备采购计划方案

10、某房屋建筑工程，建设单位与施工单位在工程质量保修书中对保修期限作如下规定，其中符合《建设工程质量管理条例》规定的有__。A．装修工程1年 B．安装工程2年

C．屋面防水工程10年 D．主体结构工程30年

E．其他有防水要求的工程5年

11、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。A．营业执照 B．固定资产 C．资质等级 D．履约情况 E．分包计划

12、【例1·多选题】我国项目监理机构施工阶段投资控制的主要工作有。A：处理费用索赔 B：进行工程计量 C：审核竣工结算

D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

13、下列关于监理规划的说法中，正确的有。A：监理规划的表述方式不应该格式化、标准化 B：内容应具有针对性、指导性和可操作性 C：应由总监理工程师组织编制

D：监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分 E：应把握工程项目运行脉搏

14、关于工程监理企业资质的说法，符合《工程监理企业资质管理规定》的有。A：综合资质由企业所在地省级建设主管部门初审 B：专业乙级资质由企业所在地省级建设主管部门审批 C：事务所资质由企业所在地市级建设主管部门审批 D：工程监理企业资质证书的有效期为5年 E：工程监理企业资质证书的有效期为3年

15、施工图审查机构审查施工图时，审查的主要内容包括。A：设计单位的资质等级

B：是否符合工程建设强制性标准 C：地基基础的安全性 D：主体结构的安全性

E：施工图设计范围是否超过初步设计批复内容

16、按我国现行工程变更价款的确定方法，施工中发生工程变更时，合理确定变更价款的原则是__。A．按监理工程师提出的变更价格执行

B．合同中有适用于变更工程价格的，按合同已有的价格变更价款 C．按承包人提出的变更价格执行

D．由承包人提出变更价格，经监理工程师确认后执行

E．合同中只有类似于变更情况的价格，参照该价格确定变更价格

17、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，在下列各项中，属于企业管理费的是。

A：管理人员工资 B：劳动保护费 C：财产保险费 D：工程排污费 E：检验试验费

18、招标人根据__确定工程项目发包的范围。A．施工图设计

B．工程建设总进度计划 C．工程特点

D．招标人的管理能力 E．招标广告

19、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，该计划表明（）。A.关键线路有2条

B.工作1—3与工作3—6的总时差相等 C.工作4—7与工作5—7的自由时差相等 D.工作2—6的总时差与自由时差相等 E.工作3—6的总时差与自由时差不等

20、某一特殊构筑物因涨大水冲毁而急需修复，则其承包合同宜采用（）合同。A．成本加酬金 B．纯单价

C．估计工程量单位 D．可调总价 E．可调单价

21、下列监理工程师权利和义务中。既是监理工程师权利又是监理工程师义务的有。

A：使用注册监理工程师的称谓 B：在规定范围内从事执业活动

C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任 D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字 E：接受继续教育

22、建筑工程一切险中的除外责任包括。A：地震 B：洪水

C：设计错误引起的损失 D：自然磨损 E：维修保养费用

23、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有__。A．办理土地征用

B．向工程师提供工程进度计划

C．提供保证施工安全需要的围栏设施

D．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 E．提供施工现场的地下管线资料

24、下列关于建设项目投资风险分析的表述，正确的是__。A．投资回收期越长，项目抗风险能力越强 B．投资回收期越长，项目抗风险能力越弱 C．敏感性因素越不敏感，项目的风险越大

D．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱 E．盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强

25、在确定型网络计划时间参数计算中，一般有__。A．最早时间是“顺箭线”计算 B．最迟时间是“逆箭线”计算

C．工作的最早开始时间可以通过最早完成时间与持续时间的差来计算 D．工作的最迟开始时间可以通过最迟完成时间与持续时间的差来计算 E．工作的自由时差永远小于或等于工作的总时差

第五篇：合同要约与承诺

当事人订立合同，采用要约、承诺方式。合同的成立需要经过要约和承诺两个阶段。

（一）要约

1.要约的概念和条件

要约是希望和他人订立合同的意思表示。提出要约的一方为要约人，接受要约的一方为被要约人。要约应当具有以下条件：（1）内容具体确定；（2）表明经受要约人承诺。要约人即受该意思表示约束。具体地讲，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。要约必须是对相对人发出的行为，必须由相对人承诺，虽然相对人的人数可能为不特

定的多数人。另外，要约必须具备合同的一般条款。

2.要约邀请

要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，在法律上无须承担责任。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容。也不含相对人同意后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等。即是要约邀请。商业广告的内容符合要

约规定的。视为要约。

3.要约的撤回和撤销

要约撤回，是指要约在发生法律效力之前，欲使其不发生法律效力而取消要约的意思表示。要约人可以撤回要约，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或同时到达受要约

人。

要约撤销，是要约在发生法律效力之后，要约人欲使其丧失法律效力而取消该项要约的意思表示。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。但有下列情形之一的，要约不得撤销：第一，要约人确定承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销；第二，受要约人有理由认为要约是不可撤销，并已经为履行合同做了准备工作。

（二）承诺

1承诺的概念和条件

承诺是受要约人作出的同意要约的意思表示。

承诺具有以下条件：

（1）承诺必须由受要约人作出。非受要约人向要约人作出的接受要约的意思表示是一

种要约而非承诺。

（2）承诺只能向要约人作出。

（3）承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，视为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款和报酬、履行期限和履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。承诺对要约的内容作出非实质

性变更的，除要约人及时反对或者要约表明不得对要约内容作任何变更以外，该承诺有效，合同以承诺的内容为准。

（4）承诺必须在承诺期限内发出。超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效

外。为新要约。

在建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。

2.承诺的期限

承诺必须以明示的方式，在要约规定的期限内作出。要约没有规定承诺期限的，视要约的方式而定。

（1）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外。

（2）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。

3.迟到的承诺

超过承诺期限到达要约人的承诺。按照迟到的原因不同，《合同法》对承诺的有效性作

出了不同的区分。

（1）受要约人超过承诺期限发出的承诺。除非要约人及时通知受要约人该承诺有效。

否则该超期的承诺视为新要约，对要约人不具备法律效力。

（2）非受要约人责任原因延误到达的承诺。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过了承诺期限。对于这种情

况，除非要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺，否则承诺有效。

4.承诺的撤回

承诺的撤回是承诺人阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。承诺可以撤回。撤回

承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。

（三）要约和承诺的生效

要约各承诺的生效在世界各国有三种规定，1、投邮主义

2、到达主义。

3、了解主义。到达主义是要求要约、承诺到达受要约人、要约人时生效。我国《合同法》规定。要约到达

受要约人时生效。

采用数据电文形式订立合同。收件人指定特定系统接收数据电文的。该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进人收件人任何系统的首次时间，视为到达时间。承诺应当以通知的方式作出，根据交易习惯或者要约表明可以通过

行为作出承诺的除外。承诺的通知送达给要约人时生效。

（四）合同的成立

1.不要式合同的成立

合同成立是指合同当事人对合同的标的、数量等内容协商一致。如果法律法规、当事人

对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立。

2.要式合同的成立

当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。需要注意的是，合同书的表现形式是多样的。在很多情况下双方签字、盖章只要具备其中的一项即可。

双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。

签订确认书时合同成立。

缔约过失责任的效力

缔约过失责任发生在订立过程中，合同没有依法成立或者依法成立后，被依法确认为无效或被撤消，但当事人之间显然已经有某种订约上的联系，即当事人为缔约接触之际，已由一段普通关系进入特殊的关系，相互之间建立一种特殊的信赖关系，即为缔结合同，一方实施了有法律意义的行为，如生效的要约，应受该行为的拘束，而相对方对此有法律意义的行为将产生合同能够成立的合理信赖产生的关系。信赖关系是应当成立法律所保护的关系，否则，契约交易将暴露在外，不受保护，缔结一方当事人不免成为他方疏忽或不注意的牺牲品！这违背了民法诚实信用的原则。