第一篇：二级建造师历年试题及答案[最终版]
试题部分
法规及相关知识
2008年试题
一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）
场景
（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。
建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。
根据场景
（一）。回答下列问题。
1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。
A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标
B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标
C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标
D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标
2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。
A．资格条件 B．最低标准要求 C．审查方法 D．审查目的
3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。
A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格 B．丁施工企业可以参加投标
C．丙的行贿行为不影响中标 D．戊应当成为中标人
4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。
A．建设单位有权要求丙降低报价。B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标
C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标
D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任
场景
（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。
根据场景
（二），回答下列问题。
5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。
A．法律 B．行政法规 C．地方性法规 D．行政规定
6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。
A．吴某与张某 B．吴某与设计院 C．甲公司与张某 D．甲 公司与乙设计院
7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。
A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人
B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育
C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年
D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼
8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。
A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效
B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效
C．吴某的行为后果，其他股东不负责任
D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资
9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。
A．主体变更 B．客体变更 C．内容变更 D．未变更
10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。
A．委托代 B．法定代 C．指定代理 D．表见代理
11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。
A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权
B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效
C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断
D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止
12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。
A．为其他关系单位代开增值税发票
B．为单位职工代扣代缴个人所得税
C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查
D．将税务登记证借给关系单位
场景
（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。
根据场景
（三），回答下列问题。
13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。
A．企业法人代表 B．主要负责人 C．项目负责人 D．安全生产员
14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（）。
A．知情权 B．拒绝权 C．紧急避难权 D．请求赔偿权
15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。
A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司
16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。
A．甲建设单位 B．乙施工单位 C．丙施工单位 D．丁监理公司
17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。
A．由甲建设单位 B．由乙施工单位 C．由丙施工单位 D．按合同约定
18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。
A．按工程建设强制性标准实施监理
B．依据法律、法规实施监理
C．审查专项施工方案
D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告
19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。
A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识
B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所
C．焊接作业人员必须持证上岗
D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施
20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。
A．建立、健全安全生产责任制
B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用
C．设置安全生产管理机构
D．依法参加工伤保险
21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。
A．可以直接抢修
B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修
C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修
D．不可以夜内抢修
22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。
A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品
B．不可以安排到仓库中
C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准
D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中
场景
（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。
根据场景
（四），回答下列问题。
23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。
A．组织工程竣工验收
B．确保外墙保温材料符合要求
C．不得擅自改变主体结构进行装修
D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标
24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。
A．结算总额5% B．预算总额5% C．预算总额10%、D．结算总额10%
25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。
A．建设单位 B．监理公司 C．施工单位 D．设计单位
26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。
A．有完整的技术档案 B．有完整的施工管理资料
C．设计单位签署的质量合格文件 D．监理单位签署的工程质量保修书
27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。
A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查
B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查
C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查
D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查
28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。
A．通常标准 B．符合合同目的特定标准 C．国冢标准 D．地方标准
29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。
A．建设单位 B．施工单位 C．监理单位 D．设计单位
30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。
A．可行性研究报告 B．招标文件 C．投标文件 D．竣工验收报告
31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。
A．保温材料 B．供水管主控阀 C．钢筋原材料 D．钢筋垫块
32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。
A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限
B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年
C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守
D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定
场景
（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：
33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。
A．作业区① B．作业区② C．仓库③ D．办公区④
34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。
A．作业区① B．作业区② C．办公区④ D．在建生活区⑤
35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。
A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置
B．可以和施工原材料统一存放到仓库中
C．可以直接回填在基坑内
D．应该单独存放并做好标识
36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。
A．环境保护行政主管部门
B．所在地居民委员会或街道办
C．建设行政主管部门
D．安全生产行政主管部门
37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。
A．生活区人口 B．生活用水源 C．在建工程出入通道 D．办公区人口
38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。
A．办公、生活区与作业区应分开设置
B．应当对施工现场设置封闭围挡
C．施工现场应设置消防安全设施
D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性
场景
（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。
根据场景
（六），回答下列问题。
39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。
A．施工单位 B．水泥厂 C．材料供应商 D．水泥厂与材料供应商共同
40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。
A．发生变更 B．效力待定 C．无效 D．未发生变更
41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。
A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位 B．水泥厂通知施工单位
C．材料供应商通知施工单位 D．征得施工单位同意
42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。
A．转让人与受让人达成合同转让协议 B．原合同有效
C．原合同为单务合同 D．符合法定的程序
43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。
A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失
B．无权要求水泥厂继续履行合同
C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失
D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失
场景
（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。
根据场景
（七）。回答下列问题。
44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。
A．无效 B．有效 C．可变更、可撤销 D．效力待定
45.该定金合同的生效日期为（）。
A．9月20日 B．9月28日 C．9月29日 D．9月30日
46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失 由（）。
A．施工单位承担 B．建材商承担
C．施工单位和建材商各承担一半 D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4
47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。
A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为
B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为
C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元
D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元
48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。
A．可以同时适用定金与违约金的约定 B．只可选择适用其中一项约定
C．只能适用违约金约定 D．只能适用定金约定
场景
（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款 协议，并通知了保证人。
根据场景
（八），回答下列问题。
49.甲与乙签订的有效合同属于（）。
A．单务合同 B．实践合同 C．双务有偿合同 D．无名合同
50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）
A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
51.该保证合同主体是（）。
A．甲与乙 B．甲与丙 C．乙与丁 D．乙与丙
52.下列不属于保证合同的内容是（）。
A．保证方式 B．保证期间 C．保证担保范围 D．被保证人的其他债权
53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。
A．甲 B．乙 C．丙 D．丁
54.按照担保法的规定，不属于保证担保方式的是（）。
A．定金保证 B．一般保证 C．抵押保证 D．留置保证
场景
（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。
根据场景
（九），回答下列问题。
55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A．甲 B．乙 C．甲乙双方 D．仲裁庭
56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。
A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请
B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院
C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院
D．仲裁机构采取必要的证据保全措施
57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。
A．仲裁委员会 B．仲裁委员会主任 C．张某 D．王某、李某
58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。
A．自作出之日 B．经上级仲裁机构审查批准后
C．经人民法院审查批准后 D．在双方当事人不申请复议时
59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。
A．仲裁庭 B．建设行政主管部门 C．上级仲裁委员会 D．人民法院
60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。
A．向法院申请强制执行 B．向仲裁委员会申请强制执行
C．向公安部门申请强制执行 D．再申请仲裁
二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。）
场景
（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分 包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利
根据场景
（十），回答下列问题。
61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）
A．施工许可证应由乙施工单位申请领取
B．申请用地已办理建设工程规划许可证
C．改建设计图已按规定进行了审查
D．到位资金不得少于工程价款的50%
E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核
62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。
A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任
B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包
C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约
D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包
E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款
63.乙施工单位的企业资质可能是（）。
A．特级 B．一般 C．二级 D．三级
64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。
A．注册土木（岩土）工程师 B．注册房地产估价师 C．注册土地估价师 D．注册资产评估师
65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。
A．进度控制 D．质量控制 C．成本控制 D．合同管理
场景
（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。
根据场景
（十一）。回答下列问题。
66.对该设备损失承担责任的有（）。
A．甲施工单位 B．乙公司 C．消防器材供货商 D．电信公 司 E．消防验收机构
67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。
A．对该办公楼的施工质量负责
B．建立、健全施工质量管理制度
C．做好隐蔽工程的质量检查和记录
D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检
E．审查乙公司的质量管理体系
68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。
A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样
B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样
C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品
D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品
E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件
69.电信公司的安全责任包括（）。
A．提供安全施工措施所需费用 B．审查安全技术措施
C．提供舡现场及地下工程的有关资料 D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期
E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案
70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。
A．配备专职安全员 B．编制工程施工安全技术措施
C．审查乙公司编制的安全措施 D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品
E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训
71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。
A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准
B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准
C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准
D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求
E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求
72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。
A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交
B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移 交
C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档
D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交
E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）
场景
（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。
设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。
根据场景
（十二），回答下列问题。
73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。
A．建设单位与设计单位书面的定金担保 B．设计院将定金支付给建设单位
C．建设单位将定金支付给设计院 D．建设单位将设计依据材料移交给设计院
E．设计院乙开始设计工作
74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。
A．工程应达到的质量标准 B．工程款的支付与结算 C．合同工期 D．工程保险的投保责任
E．解决合同纠纷的方式
75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。
A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付
B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷
C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付
D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付
E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力
76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。
A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担
B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担
C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担
D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担
E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担
77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。
A．合同自订时起就不具有法律效力 B．当事人不能通过同意或追认使其生效
C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效 D．合同全部条款无效
E．合同中独立存在的解决争议条款有效
场景
（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。
根据场景
（十三），回答下列问题。
78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。
A．民间调解 B．行政调解 C．仲裁 D．诉讼 E．协商
79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。
A．原告的姓名、住所 B．被告的姓名、住所 C．诉讼请求 D．代理律师的基本情况
E．诉讼事实及理由
80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（）。
A．鉴定程序严重违法 B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格
C．鉴定结论明显依据不足 D．经过质证不能作为证据使用
E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决
2009年试题
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．在我国法律体系中，《建筑法》属于（）部门。
A．民法 B．商法 C．经济法 D．诉讼法
2．关于民事法律行为分类，以下说法错误的是（）。
A．民事法律行为可分为要式法律行为和不要式法律行为
B．订立建设工程合同应当采取要式法律行为
C．建设单位向商业银行的借贷行为属于不要式法律行为
D．自然人之间的借贷行为属于不要式法律行为
3．引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是（）。
A．合同 B．扶养 C．不当得利 D．无因管理
4．根据《物权法》规定，下例关于抵押权的表述中错误的是（）。
A．在建工程可以作为抵押物
B．即使抵押物财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押物
C．建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产
D．抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权
5．根据《物权法》规定，一般情况下动产物权的转让，自（）起发生效力。
A．买卖合同生效 B．转移登记 C．交付 D．买方占有
6．某工程项目建设工期为三年，为保证施工顺利进行，开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。
A．20％ B．30％ C．50％ D．80％
7．建筑施工企业确定后，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定项工程所在地县级以上人民政府激射行政主管部门申请领取（）。
A．建设用地规划许可证 B．建设工程规划许可证
C．施工许可证 D．安全生产许可证
8．按照建筑法规定，以下正确的说法是（）。
A．建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程
B．建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程
C．联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D．施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人
9．关于建筑工程的发包、承包发式，以下说法错误的是（）。
A．建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B．未经发包发式方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C．联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D．发包方有权将单位工程的地基与基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位
10．甲乙两建筑公司组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是（）。
A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B．因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任
11．按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。
A．施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程
B．属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程
C．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程
D．经济适用房工程
12．根据《招标投标法》规定，投标联合体（）。
A．可以牵头人的名义提交投标保证金 B．必须由相同专业的不同单位组成
C．各方应在中标后签订共同投标协议 D．是各方合并后组建的投标实体
13．按照建筑法及其相关规定，投标人之间（）不属于串通投标的行为。
A．相互约定抬高或者降低投标报价 B．约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价
C．相互探听对方投标标价 D．先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
14．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。
A．公开招标 B．邀请招标 C．议标 D．定向招标
15．招标人采取招标公告的方式对某工程进行施工招标，于2007年3月3日开始发售招标文件，3月6日停售；招标文件规定投标保证金为100万元；3月22日招标人对已发出的招标文件作了必要的澄清和修改，投标截止日期为同年3月25日。上述事实中错误有（）处。
A．1 B．2 C．3 D．4 16．根据法律、行政法规的规定，不需要经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格就可以任职的岗位是（）。
A．施工企业的总经理 B．施工项目的负责人 C．施工企业的技术负责人 D．施工企业的董事
17．施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于（）事故。
A．特别重大 B．重大 C．较大 D．一般
18．某建设工程施工过程中发生较大事故，根据《生产安全事故调查处理条例》规定，该级事故应由（）负责调查。
A．国务院 B．省级人民政府 C．设区的市级人民政府 D．县级人民政府
19．监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。
A．要求施工单位整改 B．要求施工单位停止施工
C．向安全生产监督行政主管部门报告 D．向建设工程质量监督机构报告
20．甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。
A．甲公司负主要责任 B．乙公司负主要责任
C．乙公司负全部责任 D．监理公司负主要责任
21．安全生产许可证的有效期为（）年。
A．2 B．3 C．4 D．5 22．下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（）。
A．建设单位不得将建设工程肢解发包
B．建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C．建设单位不得任意压缩合同工期
D．涉及承重结构变动的装修工程施工期前，只能委托原设计单位提交设计方案
23．根据相关司法解释的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用后的（）工程质量不符合约定为由主张 权利的，法院应予以支持。
A．主体结构 B．电气 C．装饰 D．暖通
24．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列关于监理单位的表述错误的是（）。
A．应当依法取得相应等级的资质证书 B．不得转让工程监理业务
C．可以是建设单位的子公司 D．应与监理分包单位共同向建设承担责任
25．施工单位于6月1日提交竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工期。则施工单位承担的保修期应于（）起计算。
A．6月1日 B．8月30日 C．10月8日 D．10月20日
26．《建设工程质量管理条例》中确定的建设工程质量监督管理制度，其主要手段不包括（）。
A．工程质量保修制度 B．施工许可制度
C．竣工验收备案制度 D．工程质量事故报告制度
27．建设单位应当自建设竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A．10 B．15 C．30 D．60 28．按照我国《产品质量法》规定，建设工程不适用该法关于产品的规定，以下不属于产品质量法所指的产品是（）。
A．购买的电气材料 B．购买的塔吊设备 C．现场制作的预制板 D．商品混凝土
29．根据《产品标识与标注规定》，对所有产品或者包装上的标识均要求（）。
A．必须有产品质量检验合格证明
B．必须有中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址
C．应当在显著位置标明生产日期和安全使用期或失效日期
D．应当有警示标志或者中英文警示说明
30．某建筑公司实施了以下行为，其中符合我国环境污染防治法律规范的是（）。
A．将建筑垃圾倾倒在季节性干枯的河道里
B．对已受污染的潜水和承压水混合开采来源：考试大
C．冬季工地上工人燃烧沥青、油毡取暖
D．直接从事收集、处置危险废物的人员必须接受专业培训
31．下列关于民用建筑节能的表述正确的是（）。
A．对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不的颁发建设工程规划许可证
B．对既有建筑实施节能改造，优先采用向阳、改善通风等低成本改造措施
C．国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D．企业可以制定高于国家、行业能耗标准的企业节能标准
32．某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是（）。
A．责令安置在仓库里居住的员工尽量不使用明火
B．将施工用剩余炸药存放在会议室橱柜里
C．禁止仓库保管员晚上在仓库里居住
D．为防丢失，将消防器材锁在铁柜里
33．根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A．2个月 B．6个月 C．1年 D．2年
34．李某今年51岁，自1995年起就一直在某企业做临时工，担任厂区门卫。现企业首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据《劳动合同法》规定，企业（）。
A．应当与其签订固定期限劳动合同
B．应当与其签订无固定期限的劳动合同
C．应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同
D．可以不与之签订劳动合同，因其是临时工
35．某施工单位与王先生签订了为期二年的劳动合同，按照
劳动合同法的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。
A．1 B．2 C．3 D．6
36．职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。
A．随时解除 B．预告解除 C．经济性裁员 D．刑事性裁员
37．按照劳动合同的规定，企业的集体合同由（）与企业订立。'
A．企业工会代表企业职工 B．企业每一名职工
C．企业10名以上职工 D．企业绝大部分职工
38．重大建设项目档案验收应在竣工验收（）个月前完成。
A．1 B．2 C．3 D．4
39．根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从之纳税款之日起，按日加收滞纳税款的（）的滞纳金。
A．0.1‰ B．0.5‰ C．1‰ D．5‰
40．下列属于行政处罚的是（）。
A．没收财产 B．罚金 C．撤职 D．责令停产停业
41．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑
倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（）。
A．重大责任事故罪 B．重大劳动安全事故罪
C．工程重大安全事故罪 D．以其他方式危害公共安全罪
42．下列属于我国《合同法》调整的法律关系是（）。
A．收养关系 B．劳动合同 C．税款代扣合同 D．赠与合同
43．下列关于《合同法》中格式合同的表述，错误的是（）。
A．合适合同由提供方事先拟定，可以重复使用
B．提供格式条款的一方免除对方的责任、加重自己责任的，该条款无效
C．对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释
D．对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于格式条款提供方的解释
44．要约是希望和他人订立合同的意思表示，包括（）。
A．寄送的价目表
B．投标书
C．拍卖公告
D．招股说明书
45．甲企业于2月1日向乙企业发出签订合同的信函。2月
5日乙企业收到了该信函，第二天又收到了通知该信函作废的传真，甲企业发出传真，通知信函作废的行为属于要约（）的行为。
A．发出 B．撤回 C．撤销 D．变更
46．某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担（）。
A．违约责任 B．侵权责任 C．缔约过失责任 D．行政责任
47．某建筑材料买卖合同被认定为无效合同，则其民事法律后果不可能是（）。
A．返还财产 B．赔偿损失 C．罚金 D．折价补偿
48．根据《合同法》规定，对效力待定合同的理解正确的是（）。
A．在相对人催告后一个月内，当事人之法定代理人未作表示，合同即可生效
B．效力待定合同的善意相对人有撤销的权利，撤销期限自行为作出之日起一年
C．表见代理实质上属于无权代理，却产生有效代理的后果
D．超越代理权签签订的合同，若未经被代理追认，则必
定属于效力待定合同
49．某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是（）。
A．附条件合同，条件成就合同解除
B．附条件合同，条件成就合同生效
C．附期限合同，期限届满合同解除
D．附期限合同，期限届满合同生效
50．甲公司向乙公司购买钢材，双方合同中约定由丙公司向乙公司付款。当丙公司不支付乙公司货款时，应当由（）承担违约责任。
A．甲公司向乙公司 B．乙公司自己
C．丙公司向乙公司 D．甲公司和丙公司共同向乙公司
51．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元／吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元／吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。
A．应按合同约定的价格4 000元／吨结算
B．应按国家确定的最新价格3 400元／吨结算
C．应当按新旧价格的平均值结算
D．双方协商确定，协商不成的应当解除合同
52．甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某清偿。下列关于代位权的说法正确的是（）。
A．刘某可以以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求
B．刘某可以通过仲裁方式行使代位权
C．刘某行使代位权的必要费用应当由甲公司承担
D．代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭
53．下列情形中，可以导致施工单位免除违约责任的是（）。
A．施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B．因拖延民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误
C．地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加
D．由于为工人投保意外伤害险，因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付
54．建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（）。
A．双方签收的由人民调解委员会制作的调解书
B．双方签收的仲裁调解书
C．人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书
D．双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书
55．民事诉讼的证据不包括（）。
A．书证 B．物证 C．视听资料 D．科学实验
56．根据《民事诉讼法》规定，（）可以作为民事诉讼证人。
A．本案审判员 B．涉及本案的鉴定人员
C．本案原告诉讼代理人 D．本案被告的亲属
57．对民事诉讼的基本特征表述正确的是（）。
A．当事人约定诉讼方式解决纠纷的，人民法院才有管辖权
B．除简易程序外均采用合议庭制
C．所有民事案件审理及判决结果均应当向社会公开
D．一个案件须由两级人民法院审理才告终结
58．下列关于诉讼管辖的表述正确的是（）。
A．第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖
B．建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖
C．受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院
D．房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则
59．当事人委托傅泽律师事务所的张律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则张律师有权代为（）。
A．陈述事实、参加辩论
B．承认、放弃、变更诉讼请求
C．进行和解
D．提起反诉或上诉
60．下列关于《仲裁法》中规定的仲裁制度的表述正确的是（）。
A．仲裁委员会由当事人自主选定
B．仲裁委员会是人民法院的下属事业单位
C．仲裁审理以公开审理为原则
D．对生效的仲裁裁决书请求上级仲裁委员会予以撤销
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个
或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61．根据《行政复议法》规定，下列选项中不可申请行政复议的有（）。
A．建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B．人民法院对保全财产予以查封
C．监察机关给予机关工作人员降级处分
D．建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
E．行政拘留
62．根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括（）。
A．在法律面前一律平等 B．有言论、出版、游行和示
威的自由
C．有宗教信仰的自由 D．对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权
E．有维护祖国的安全、荣誉和利益的权利
63．下列各选项中，属于民事法律关系客体的是（）。
A．建设工程施工合同中的工程价款 B．建设工程施工合同中的建筑物
C．建材买卖合同中的建筑材料 D．建设工程勘察合同中的勘察行为
E．建设工程设计合同中的施工图纸
64．国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。
A．出租 B．出让 C．划拨 D．抵押 E．转让
65．根据《建设工程施工许可管理办法》，下列工程项目无需申请施工许可证的是（）。
A．北京故宫修缮工程 B．长江汛期抢险工程 C．工地上的工人宿舍
D．某私人投资工程 E．部队导弹发射塔
66．在工程建设项目招标过程中，招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金可以是（）。
A．银行保函 B．银行承兑汇票 C．企业连带责任保证 D．现金 E．实物
67．按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是（）。
A．联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议
B．交纳投标保证金超过规定数额
C．投标人是响应招标、参加投标竞争的个人
D．投标人在开标后修改补充投标文件
E．投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应
68．生产经营单位保证安全生产必须的资金由（、）予以保证，并对由于安全生产所需的资金投入不足导致的后果承担责任。
A．公司董事会 B．公司法定代表 C．个人经营的投资人 D．公司股东 E．公司工会
71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划 B．同时设计 C．同时施工 D．同时竣工验收 E．同时投产使用
70．下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是（）。
A．总承包单位不得将主体工程对外分包
B．分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责
C．总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任
D．施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照
国家标准施工
E．在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务
71．建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划 B．同时设计 C．同时施工 D．同时竣工验收 E．同时投产使用
72．下列属于承担民事责任的方式是（）。
A．赔偿损失 B．返还财产 C．支付利息 D．支付违约金 E．支付定金
73．下列关于承诺的表述中，正确的有（）。
A．受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交
B．承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力
C．承诺一经送达要约人即发生法律效力
D．撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人
．
E．承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
74．对于可撤销合同，具有撤销权的当事人（），撤销权消灭。
A．自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的
B．自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的
C．自知道或者应当知道撤销事由之司起一年内没有行使撤销权的
D．知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的 E．知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的 75．致使承包人单位行使建设工程施工合同解除权的情形包括（）。
A．发包人严重拖欠工程价款 B．发包人提供的建筑材料不符合国家强制性标准
C．发包人坚决要求工程设计变更 D．项目经理与总监理工程师积怨太深
E．要求承担保修责任期限过长
76．某建设工程施工合同履行期间，建设单位要求变更为国家新推荐的施工工艺，在其后的施工中予以采用，则下列说法正确的是（）。
A．建设单位不能以前期工程未采用新工艺为由，主张工程不合格
B．施工单位可就采用新工艺增加的费用向建设单位索赔
C．由此延误的工期由施工单位承担违约责任
D．只要双方协商一致且不违反区强制性标准，可以变更施工工艺
E．从法律关系构成要素分析，采用新工艺属于合同主体的变更
77．6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法正确的是（）。
A．买卖合同是主合同，定金合同是从合同 B．买卖合同自6月10日成立
C．买卖合同自6月1日成立 D．若卖方不能交付货物，应返还50万元
E．若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元
78．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人无需要举证证明的事实有（）。
A．太阳自东方升起，自西方落下 B．人受重伤后若得不到及时救治，会有生命危险
C．人所共知的某企业偷工减料 D．已被仲裁机构生效的裁决书所确认的事实
E．已被人民法院生效裁判所确认的事实
79．根据《仲裁法》和《民事诉讼法》规定，的情形包括（）。
A．约定的仲裁协议无效
C．适用法律确有错误
E．申请人死亡对国内仲裁而言，人民法院不予执行仲裁裁决
B．仲裁事项超越法律规定的仲裁范围
D．原仲裁机构被撤销
80．我国建筑业专业技术人员执业资格的共同点有（）。
A．只有注册以后才能执业 B．一次注册终生有效 C．均需接受继续教育
D．不得同时注册于两家不同的单位 E业范围
．均有各自的职
2010年试题
一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）
A．中断 B．中止 C．终止 D．届满
2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A．1 B．2 C．3 D．4
3.下列规范性文件中，效力最高的是（）。
A．行政法规 B．司法解释 C．地方性法规 D．行政规章
4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。
A．合同 B．侵权 C．不当得利 D．无因管理
5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。抵押权自（）时设立。
A．合同签订 B．备案 C．交付 D．登记
6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）。
A．初始注册 B．年检注册 C．变更注册 D．增项注册
7.某建设工程预计建设工期13个月，按照法律规定，建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）%。
A．20 B．30 C．40 D．50
8.根据《物权法》的相关规定，不得抵押的财产是（）。
A．正在建造的航空器 B．土地所有权 C．生产原材料 D．荒地承包经营权
9.我国建筑业企业资质分为（）三个序列。
A．工程总承包，施工总承包和专业承包 B．工程总承包，专业分包和劳务分包
C．施工总承包，专业分包和劳务分包 D．施工总承包，专业承包和劳务分包
10.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（）承揽工程。
A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B．可以另一个建筑施工企业的名义
C．只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。
A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人
B．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件
C．须经过招标人的同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件
D．撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收
12.根据《招标投标法》规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（）公开进行。
A．任意时间 B．投标有效期内 C．提交投标文件截止时间的同一时间
D．提交投标文件截止时间之后三日内
13.下列选项中不属于招标代理机构的工作事项是（）。
A．审查投标人资格 B．编制标底 C．组织开标 D．进行评标
14.根据《安全生产法》规定，生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，这一规定属于安全生产保
障措施中的（）。
A．组织保障措施 B．管理保障措施 C．经济保障措施 D．技术保障措施
15.书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。
A．评标委员会 B．招标人 C．招标代理机构 D．招标投标管理机构
16.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准和（）标准。
A．建设单位要求适用的 B．监理单位制定的 C．工程建设推荐的 D．工程建设行业
17.工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由（）支付。
A．建设单位 B．总承包单位 C．分包单位 D．总承包和分包单位共同
18.在施工现场安装、拆卸施工起重机械，整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由（）承担。
A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质的单位 D．设备出租单位
19.下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。
A．在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可
第二篇：2011二级建造师考试试题及答案
2011二级建造师考试试题及答案.txt熬夜，是因为没有勇气结束这一天；赖床，是因为没有勇气开始这一天。朋友，就是将你看透了还能喜欢你的人。本文由qpwodjw123456贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。
《法规及相关知识》考试习题 法规及相关知识》 1． 万某 2006 年 9 月参加了全国二级建造师资格*，假如他成绩合格，就可以（）。A．以建造师的名义担任建设工程项目施工的项目经理 B．以建造师名义从事其他施工活动的管理工作 C．取得建造师资格证书、通过注册以建造师名义执业 D．取得建造师注册执业证书和执业印章，同时在两个以上企业受聘并执业 * ：C 背景材料： 大地建筑公司有 4 名工程师通过全国统考取得了二级建造师资格证书，其中： 赵某因工作单位变动需通过新聘用单位注册，李某因故未能在 3 年内申请注册，王 某经注册被该公司派往外省担任施工项目经理，而张某在申请注册之日的 3 年前担 任项目经理期间所负责的项目发生过重大质量和安全事故。根据上述背景，按照我国《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业管理办 法（试行），作答 2～5 题。》 2．赵某通过新聘用单位进行的注册属于（）。A．初始注册 B．延续注册 C．变更注册 D．增项注册 答案：A 3．李某申请注册必须（）。A．重新取得资格证书 B．提供达到继续教育要求的证明材料 C．提供新的业绩证明 D．符合延续注册的条件 答案：B 4．派往外省执业的王某的建造师资格证书，在工程所在地（）。A．无效 B．有效 C．应重新认证 D．应被吊销 答案：B 5．对于张某的注册申请，主管部门应（）。A．不予注册 B．不予受理 C．受理和批准 D．报上级主管部门审批 * ：C 背景材料： 赵某于 2005 年 9 月通过* 取得了二级建造师资格证书，2006 年 8 月受聘并 注册于具有二级资质的蓝天建筑公司，2007 年 9 月因工作变动而变更注册于田原 建筑公司。根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》和《注册建造师执业工程规模标 准》的规定，作答 6-9 题。6．赵某可以建造师名义担任（）。A．各类中小型建设项目施工的项目经理 B．本专业大中型建设项目施工的项目经理 C．各类民用建设项目施工的项目经理 D．蓝天建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理 答案：D 7．变更注册后，赵某的注册证书和执业印章的有效期截止到（）。A．2008 年 9 月 B．2009 年 8 月 C．2009 年 9 月 D．2010 年 9 月 答案：B 8．赵某在变更注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到（）。A．2011 年 9 月 B．2012 年 8 月 C．2012 年 9 月 D．2013 年 9 月 答案：B 9．赵某调离原受聘单位后，因原来负责的项目工作需要，仍继续担任该项目施 工的项目经理，则他的注册证书将（）。A．被吊销
B．被撤销 C．需增项 D．失效 答案：A 背景材料： 申请建造师注册的下列人员中，肖某曾因执业活动受到过刑事处罚，王某 2006 年 3 月 1 日因违规被吊销了注册证书，万某 2007 年 5 月 3 日曾因其他原因受到过 刑事处罚，李某不符合法定条件但获得了注册许可。根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》，作答 10-13 题。1．肖某申请建造师注册，在处罚开始之日起到处罚完毕之日止必须满（）。A．2 年 B．3 年 C．4 年 D．5 年 答案：D 2．王某正常情况下再申请注册最早只能是（）。A．2007 年 3 月 1 日 B．2008 年 3 月 1 日 C．2009 年 3 月 1 日 D．2011 年 3 月 1 日 答案：B 3．万某的注册申请被受理，正常情况下最早只能是（）。A．2008 年 5 月 3 日 B．2009 年 5 月 3 日 C．2010 年 5 月 3 日 D．2011 年 5 月 3 日 答案：C 4．李某的注册证书和执业印章将被（）。A．吊销 B．撤销 C．注销 D．认可 答案：B 5．注册建造师有权（）。A．在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从事执业活动 B．在两个或两个以上单位受聘或执业 C．允许信得过的人以自己的名义从事执业活动 D．对本人执业活动进行解释和辩解 答案：D 6．注册建造师张某的聘用单位被撤回资质证书，则张某的注册证书和执业印章 将（）。A．继续有效 B．失效 C．被吊销 D．被撤销 答案：B 7．注册建造师不得同时担任两个及其以上建设工程项目负责人，但可有例外，例如（）。A．所承建的工程施工进入收尾阶段 B．受聘企业人力资源确定不足 C．因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天，经建设单位同意 D．因不可抗力等特殊原因必须更换项目负责人 答案：C 8．关于建造师的执业活动，下列说法正确的是（）。A．具有监理企业资质单位的注册建造师，可担任施工单位项目负责人 B．可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技 术经济咨询 C．经受聘单位同意，可允许他人以自己名义执业 D．在保证执业成果质量的前提下，超出聘用企业业务范围执业 答案：B 9．银河建筑公司承包了一个写字楼工程项目的施工总包任务，由注册建造师王 某担任项目负责人，并配有担任工程技术、质量、安全等岗位的注册建造师。该工 程合同包含有多个专业工程，外保温工程施工分包给了一家装饰公司。由于协作关 系复杂，该工程施工中形成的施工管理文件，必须由（）才能生效。A．项目负责人王某签章 B．王某和担任工程技术、质量、安全工作的建造师分工签章 C．王某授权分包企业的注册建造师签章 D．由王某委托有关注册建造师签章 答案：A 10． 《注册建造师执业工程规模标准》将工程划分为十四个专业，二级注册建造 师可担任本专业中小型工程项目负责人，但不包括（）。A．中小型爆破与拆除工程 B．中小型公路隧道工程 C．小型化学品、油、气码头工程 D．中小型城市供气工程 答案：C 11．建造师的信誉档案包括注册建造师的基本情况、业绩、良好行为、不良行 为等。上述信息应按有关规定（）。A．向社会公示 B．保密 C．告知建造师本人 D．告知聘用单位 答案：A 1．申请建造师初始注册的人员应当具备的条件有（）。A．经考核认定或考试合格取得资格证书 B．受聘于一个相关单位 C．填写注册建造师初始注册申请表 D．达到继续教育的要求 E．没有明确规定的不予注册的情形 答案：A、B、D、E 背景材料： 方某 2006 年 6 月通过全国统考取得了二级建造师资格证书，同年 10 月 6 日 受聘并注册于具有二级施工企业资质的东新建筑公司，2008 年 12 月拟变更工作单 位。根据上述背景，按照《注册建造师管理规定》，作答 2-5 题。2．方某以建造师名义执业的范围包括（）。A．担任各类中小型建设工程施工的项目经理 B．担任东新建筑公司承建的建设工程施工的项目经理 C．从事该公司其他施工活动的管理工作 D．法律、建设法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务
E．该公司所在地方政府根据实际需要规定的其他业务 答案：B、C、D 3．方某在与该公司签完聘用合同时提出，自己以建造师名义执业享有的下列权 利，其中正确的有（）。A．可对本人执业活动进行解释和辩护 B．亲自保管和使用本人注册证书、执业印章 C．在东新建筑公司业务范围外从事相关专业的执业活动 D．对侵犯本人权利的行为进行申述 E．介入与自己有利害关系的商务 答案：A、B、D 4．东新建筑公司要求方某以建造师名义执业时，应尽到以下义务，其中正确的 有（）。A．遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德 B．执行技术标准、规范和规程 C．在公司需要时担任两个以上建设工程项目施工的负责人 D．保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密 E．允许他人以自己的名义从事执业活动 * ：A、B、D 5．下列情形中，能导致方某注册证书和执业印章失效的情形有（）。A．2008 年 8 月方某本人年满 60 岁 B．所承建的工程项目的建设单位破产 C．2008 年 10 月 6 日尚未办理延续注册 D．与聘用单位解除了合同关系 E．东新建筑公司 2008 年 11 月被吊销营业执照 答案：D、E 6．方某办理变更注册手续时应提交的材料有（）。A．注册建造师变更注册申请表 B．注册证书和执业印章 C．专业增项资格证明 D．与新聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证件 E．与东新建筑公司解除聘用合同的证明 答案：6．A、B、D、E 7．按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，注册建造师不得同时担 任两个及以上建设工程施工项目负责人，除非（）。A．发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同 B．同一工程相邻分段发包或分期施工 C．合同约定的工程验收合格 D．因非承包方原因造成了该项目停工超过 120 天，经建设单位同意 E．因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人 答案：B、C、D 8．按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定，允许担任施工项目负责 人的注册建造师在其承建的建设项目竣工验收或移交项目手续办结前变更注册单位 的情况有（）。A．发包方同意更换项目负责人 B．发包方与该注册建造师受聘企业已解除承包合同 C．该注册建造师的受聘企业聘用了新的项目经理 D．因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人 E．因发包方原因致使工程项目停工超过 100 天 答案：A、B、D 9．王某于 2006 年 11 月通过* 取得建造师资格证书，2007 年 6 月 1 日进行 了初始注册，并取得注册证书。则下列表述中正确的有（）。A．王某必须在 3 年内不改变执业范围 B．王某申请延续注册时应提交原注册证书 C． 2007 年 11 月王某变更到另一家施工企业，则变更后的注册有效期到 2010 年 11 月止 D．王某的初始注册有效期至 2010 年 5 月 31 日 E．因增加执业专业，王某申请专业增项注册 答案：B、D、E 10．按照《注册建造师管理规定》，在下列情形中，不予注册的情形包括（）。A．甲某曾于 1 年前因犯罪被判处管制两年 B．乙某 5 年前因故意伤害罪被判处拘役 6 个月 C．丙某今年已经 63 周岁 D．丁某去年担任项目负责人期间，该项目发生重大安全事故 E．戊某因事故中受伤，被鉴定为限制民事行为能力人 答案：A、D、E 11．下列关于各位建造师的表述，属于应收回建造师执业证书和执业印章的情 形有（）。A．赵某年龄已满 65 周岁
B．钱某所注册施工企业被吊销营业执照 C．孙某曾于 10 年前受过刑事处罚 D．李某在两个施工企业受聘执业 E．周某在工程事故中死亡 答案：A、B、D、E 1．法律体系是指一国的全部现行法律规范，按照一定的标准和原则，划分为不同的（）而形成的内部和谐一致、有机联系的整体。A．法律部门 B．法律形式 C．法律等级 D．法律规范 答案：A 2．下列与工程建设相关的法规，属于民法的是（）。A．建筑法 B．环境保护法 C．合同法 D．安全生产法 答案：C 3．下列法律中，属于商法的是（）。A．担保法 B．公司法 C．招标投标法 D．消防法 答案：B 4．行政法是调整国家行政管理活动中各种社会关系的法律规范的总和。主要包 括行政处罚法、行政复议法、行政监察法和（）。A．安全生产法 B．反不正当竞争法 C．环境保护法 D．治安管理处罚法 答案：D 5．社会保障法是调整有关社会保障、）的法律，包括安全生产法、消防法（等。A．社会治安 B．社会福利 C．社会秩序 D．社会环境 答案：B 6．自然资源与环境保护法是关于保护环境和自然资源、）和其他公害的法（律。A．社会治安 B．社会福利 C．防治污染 D．社会环境 答案：C 7．行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，其制定者 是（）。A．人大常委会 B．最高人民法院 C．国务院 D．国家行政机关 答案：D 背景材料： 甲省光华建筑公司 2005 年参与了乙省的某大型基础设施建设项目的投标。为 了能够在竞争中胜出，光华建筑公司提出了由自己垫付建设资金的优惠条件。2005 年 5 月 12 日，光华建筑公司收到了建设单位发来的中标通知书。经建设单位同意，光华建筑公司将劳务作业分包给了北方建筑公司。分包合同采用的是 2003 年建设 部、国家工商行政管理总局颁发的《建设工程施工劳务分包合同（示范文本），其 》 中对于为职工办理意外伤害保险的条款未作修改。2005 年 12 月 1 日，北方建筑公 司要求光华建筑公司为北方建筑公司施工现场的从事危险作业人员办理意外伤害 险，遭到了光华建筑公司的拒绝。其理由是《建设工程施工劳务分包合同（示范文 本）》第 15.4 款规定：劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，交付保险费用，因此，不应该由光华建筑公司承担。2006 年 2 月 3 日，建设单位 以光华建筑公司垫付建设资金违反了 1996 年 6 月 4 日建设部、国家计委、财政部 下发的《关于严格禁止在工程建设中带资承包的通知》，请求按照无效合同处理，也 不予支付工程款。根据上述背景，作答 8～11 题。8．下面不属于广义的法律的是（）。A． 《建筑法》 B． 《建设工程安全生产管理条例》 C． 《甲省建筑市场管理条例》 D． 《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》 答案：D 9． 《建设工程安全生产管理条例》第 38 条规定：施工单位应当为施工现场从 事危险作业的人员办理意外伤害保险。实行总承包的，由总承包单位支付意外伤害 险。该条规定与《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的规定不符，则就光华 建筑公司是否应当为北方建筑公司支付意外伤害险事宜，你的看法是（）。A．按照合同约定，由北方建筑公司自己支付 B．由光华建筑公司支付 C．由双方协商解决 D．都不用支付，由员工自己支付 答案：B 10．对于建设单位提出的确认合同无效的理由，下列说法正确的是（）。A．理由成立，合同无效 B．理由不成立，合同有效 C．理由不成立，合同效力待定 D．理由不成立，合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格 答案：B 11． 《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何 适用（）。A．适用《甲省建筑市场管理条例》 B．适用《乙省建筑市场管理条例》 C．由国务院裁决适用哪一个 D．当事人自由协商适用哪一个 答案：B 12．法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）。A．国际条约>宪法>行政法规>司法解释 B．法律>行政法规>地方性法规>部门规章 C．行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章 D．宪法>法律>行政法规>地方政府规章 答案：D ．我国的法律体系（部门法体系）通常包括：宪法、民法、商法、经济法、行政法，以及（）。A．行政法规 B．地方性法规 C．劳动法与社会保障法 D．自然资源与环境保护法 E．刑法与诉讼法 答案：C、D、E 2．经济法是调整国家在经济管理中发生的经济关系的法律，包括（）。A．建筑法 B．招标投标法 C．反不正当竞争法 D．税法 E．安全生产法 答案：A、B、C、D 3．自然资源与环境保护法是关于保护环境和自然资源、防治污染和其他公害的 法律。下列选项中，属于自然资源与环境保护法范畴的有（）。A．消防法 B．环境影响评价法 C．节约能源法 D．土地管理法 E．安全生产法 答案：B、C、D 4． 《中华人民共和国立法法》规定：地方性法规、规章之间不一致时，由有关 机关依照相应规定做出裁决，以下不属于规定权限范围的有（）。A．同一机关指定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决 B．部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 C．部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由地方政府提请全国人大常委会裁决 D． 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由地方政府提请当地人大常委会裁决 E． 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见
答案：A、B、E 5．建设法规的表现形式多种多样，以下属于建设法规的形式的有（）。A．某省人大常委会通过的建筑市场管理条例 B．建设部发布的注册建造师管理办法 C．某省人民政府制定的招投标管理办法 D． 某市人民政府办公室下发通知要求公办学校全部向外来工子女开放，不收取 任何赞助费 E．某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知 答案：A、B、C 6．关于法律的适用，下面说法错误的有（）。A．同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决 B．同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由人民法院裁决 C．部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 D．部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由人民法院裁决 E．部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人民代表大会裁决 答案：B、D、E 1.合同变更是指合同依法成立后，在()时，当事人依法经过协商，对合同内容进 行修订或调整所达成的协议。A.尚未履行 B.尚未完全履行 C.尚未履行或尚未完全履行 D.已经完全履行 2.合同终止，又称为合同的消灭，是指合同关系不再存在，合同当事人之间的 债权债务关系终止，当事人不再受()的约束。A.法律关系 B.合同关系 C.民事关系 D.合作关系 3.关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是()。A.当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议 B.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机 构申请仲裁 C.当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉 D.当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉 4.施工合同当事人对合同纠纷的总体防范措施，下面说法错误的是()。A.认真学习、理解和遵守合同及建设工程相关的法律、法规 B.提高和强化合同意识和诚信履约意识 C.建立和完善企业合同管理体系和合同管理制度 D.设立专业的合同管理机构，配备专业的合同管理人员 5.《合同法》第 270 务规定，建设工程合同应当采用()形式。A.口头 B.书面 C.默示 D.其他 6.违约责任是促使合同当事人履行债务，使守约方免受或者少受损失的法律()手段，对合同当事人的利益关系重大，合同对此应予明确.A.强制 B.补助 C.救济 D.惩罚 7.下列说法错误的是()。A.在工程建设中，寄送的价目表为要约 B.在工程建设中，工程招标为要约邀请 C.在工程建设中，投标属于要约 D.在工程建设中，中标通知书是承诺 8.承诺的法律效力在于要约一经受约人承诺并送达()，合同便宣告成立。A.受要约人 B.要约人 C.受承诺人 D.承诺人 9.合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权 利义务关系的()。A.文书 B.协议 C.凭证 D.证据 10.《担保法》规定的担保形式有()五种。
A.承诺、抵押、质押、留置和定金 B.保证、抵押、承诺、质押和留置 C.承诺、留置、质押、抵押和定金 D.保证、抵押、质押、留置和定金 1.C 2.B 3.A 4.D 5.B 6.C 7.A 8.B 9.B 10.D 1.建造师在工作中，必须严格遵守()，恪守职业道德。A.法律 B.法规 C.规章 D.行业管理的各项规定 E.规范性文件 2.根据建设部《建筑业企业资质管理规定》，将施工企业资质分为()三大系 列。A.施工总承包 B.专业承包 C.劳务分包 D.项目总承包 E.项目分包 3.下列选项中，叙述正确的是()。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工 B.领取施工许可证后因故不能按期开工的应当向县级以上建设行政主管部门申 请延期 C.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止 D.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 15 日内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作 E.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程因故不能按期开工超过六个月 的应当重新办理开工报告的批准手续 4.下列叙述正确的是()。A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人 B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他 人 C.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件 的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可鲁|E D.实行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 E.实行施工总承包的，建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成 5.工程监理单位与被监理工程的下列()不得有隶属关系或者其他利害关系。A.建设单位 B.承包单位相 C.建筑材料供应单位 D.设计单位 E.设备供应单位 6.下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是()。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目 B.个人投资的生产性项目葡 C.外商投资的生产性项目 D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E.使用国际组织或者外国政府资金的项目在 7.投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为，与投标人的利 益密切，相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项，下面所列正确的是()。A.投标截止日期前送达投标文件 B.最好是在截止日期前一天 C.要求招标人签收技标文件 D.送达文件必须两人以上 E.投标文件的补充、修改和撤回 8.招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是()。A.开标应当在招标文件确定的提交技标文件截止时间的同一时间公开进行 B.开标地点应当为招标人与投标人商定的地点 C.开标由招标人主持，邀请所有投标人参加 D.招标人作为整个招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的举行 E.招标人不得只通知一部分投标人参加开标 9.建设部对事故的审理和结案的要求，下面叙述错误的是()。A.事故调查处理结论报出后，须经当地有关有审批权限的机关审批后方能结案 B.要求伤亡事故处理工作在 60 日内结案，特殊情况也不得超过 120 日 C.对事故责任者的处理，应根据事故情节轻重、各种损失大小、责任轻重加以 区分，予以严肃处理 D.处理资料进行专案存档。事故调查和处理资料是用鲜血和教训换来的，是对 职工盟进行教育的宝贵资料。也是伤亡人员和受到处罚人员的历史资料，因此应完 整保存 E.审理和结案后应当向社会公布 10.在下列行为中，根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，可处“责令停 业整顿、处 5 万元以上 10 万元以下的罚款”的是下列()。A.有关部门对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的 B.建设单位将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的 C.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的 D.出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及 配件的 E.施工单位施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的 1.ABD 2.ABC 3.ACE 4.ABD 5.BCE 6.ADE 7.ACE 8.ACDE9.ABDE 10.DE 1.建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件包括下列()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 C.配备兼职安全生产管理人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他 有关部门考核合格 E.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 2.违反《消防法》的规定，可以责令限期改正，逾期不改正的，责令停止施工，可以并处罚款的是()。A.擅自降低消防技术标准施工的 B.使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件施工的 C.使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑材料施工的 D.使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的装饰材料施工的 E.使用不符合安全质量标准的施工机械的 3.从事建筑工程活动的经济组织包括的是下列()。A.海岛建筑工程公司 B.海岛勘察设计院 C.海岛工程监理公司 D.海岛市水泥厂 E.海岛工程造价咨询事务所 4.关于工程建设活动中常见的刑事犯罪，下面所列正确的是()。A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪 C.故意伤害罪 D.公司、企业人员受贿罪 E.侵犯他人财产罪 5.特殊构成要件是指由法律特殊规定的法律责任的构成要件，它们不是有机地 结合在一起的，而是分别同一般要件构成法律责任，主要是指()。A.特殊主体 B.特殊结果 C.元过错责任 D.转承责任 E.直接责任 6.《合同法》规定，有下列情况之一的，撤销权消灭()。A.具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起 6 个月内没有行使撤销权 B.具有撤销权的当事人自应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权 C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 D.具有撤销权的当事人自撤销事由之日起一年内没有行使撤销权 E.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 7.《合同法》规定，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人，但 有下列情形之一的除外。()A.按照合同主体不得转让 B.按照当事人约定不得转让 C.依照法律规定不得转让 D.按照合同客体不得转让 E.根据合同性质不得转让 8.仲裁的基本原则包括的是下列()。A.严格依法的原则 B.强制的原则 C.或裁或审的原则 D.一裁终局的原则 E.先行调解的原则 9.构成要约必须具备以下条件()。A.要约必须是特定人所为的意思表示 B.要约必须向相对人发出 C.要约的内容应当具体确定
D.要约必须具有缔约目的 E.要约具有法律效力 10.定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同约定向对 方支付一定数额的货币。下列与定金有关的说法，正确的是()。A.定金是合同成立的证明 B.定金具有双向担保性 C.如果合同得以正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可以收回 D.定金数额最高不得超过主合同标的额的 10% E.定金是一种预先给付，具有预付款的性质 1.ABDE 2.ABCD 3.ABCE 4.ABD 5.ABCD6.BCE7.BCE8.CDE 9.ABCD 10.ABE
1、下列与工程建设有关的法律、法规、部门规章中，()属于行政法规范畴。A、中华人民共和国建筑法 B、建设工程安全生产管理条例 C、建造师执业资格制度暂行规定 D、建筑企业资质等级标准
2、建造师执业的基本要求是()。A、接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平B、严格遵守法律、法规、行业管理规定，恪守职业道德 C、“一师多岗” D、取得建造师执业资格证书
3、下列关于法人的表述中，错误的是()。A、具有民事权利能力 B、具有民事行为能力 C、是自然人和企事业单位的总称 D、能够独立承担民事责任
4、法律关系的变更，是指民事法律关系的()发生变化。A、主体 B、客体 C、内容 D、主体、客体或内容
5、在代理关系中，()承担民事责任。A、代理人对自己的行为
B、被代理人对代理人的代理行为 C、代理人对第三人的行为 D、被代理人对第三人的行为
6、债是()，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。A、依照合同约定 B、依照法律规定 C、依照合同约定和法律规定 D、依照合同约定或法律规定
7、如两个相互订有合同的企业合并，则产生()的法律后果。A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除
8、工程设计图纸及其说明属于()的客体。A、物权 B、着作权 C、财产权 D、专利权
9、《合同法》第 129 条规定：“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提 起诉讼或者申请仲裁的期限为()年，自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害 之日起计算。” A、1 B、2 C、3 D、4
10、发证机关在收到建设单位报送的《建筑工程施工许可证申请表》和所附证 明文件后，对已符合条件的，应当自收到申请之日起()日内颁发施工许可证。A、15 B、20 C、30 D、60 1.B;2.B;3.C;4.D;5.B;6.D;7.C;8.B;9.D;10.A;
1、对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅 自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的责令停 止施工，并()处以罚款。A、对施工单位 B、对建设单位和施工单位 C、对建设单位 D、对建设单位或施工单位
2、有关总包分包的责任承担表述不正确的是()。A、总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 B、分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责 C、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任
3、工程监理的主要内容可以概括为：“三控制、两管理、一协调”。“三控制”是指建 设工程监理对建设工程的(A、成本 B、概算 C、预算 D、投资
4、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求 的，应当()。)、工期和质量进行控制。A、直接要求设计单位改正 B、自行改正
C、直接要求施工单位改正 D、报告建设单位要求设计单位改正
5、在评标时，()应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应
A、3‟以上 5‟以下 B、10‟以上 15‟以下 C、5‟以上 10‟以下 D、15‟以上 20‟以下
拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。A、评标程序
9、投标保证金的数额最高不得超过(B、评标时间 A、50 C、评标标准 B、60 D、评标方法 C、80
6、《招标投标法》第 19 条 规定，招标人应当根据招标项目的(A、投资
10、根据我国招标投标法的规定，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以 B、建设规模 C、占地面积 D、特点和需要
7、投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究，若有疑问或不清楚的问题 需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的(A、半个月 1.B;2.D;3.D;4.D;5.C;6.D;7.C;8.C;9.C;10.A;B、10 天 C、一定期限 D、1 周
8、招标人在评标委员会依法推荐的招标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的 项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效，责令改正，可以处 中标项目金额的()罚款。)内以书面形式向招标人提出。D、协作投标 一个投标人的身份共同投标是(A、联合投标 B、共同投标 C、合作投标)。)编制招标文件。D、100)万元。
《建设工程施工管理》模拟试题 建设工程施工管理》
一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合 题意）c.赔偿责任 D.连带责任 7.在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（）1.项目管理最基本的方法论是项目目标 的（）。A.静态控制 B.动态控制 C.主动控制 D.被动控制
A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.生产工人劳动保护费 D.已完工程和设备保护费 E 8.某分项工程的直接工程费仅为人工费，元材料费和机械费，其人工费为 60 2.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为（）年。A.2 B.3 C.4 D.5 3.在工程项目施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任的是（）。A.项目总监理工程师 B.项目总 C.施工方项目经理 D.设计方项目经理 4.关于项目管理班子人员的获取，下列说法不正确的是（）。A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配 B.可以通过招标来获取特定的人员 C.必须在组织内部安排人员 D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 5.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是（）。A.投资目标 B.成本目标 C.概算目标 D.预算目标 6.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查 的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应 的（）。A.法律责任 B.违约责任
0 万元按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为则，利润率为则，则 该分项工程的不含税造价为（）万元。A.819 B.809 C.960 D.1050 9.施工成本核算的基本环节中，不包括（）A.衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况进行总结和评价 B.计算出施工费用的实际发生额 C.计算出该施工项目的总成本和单位成本 D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配 10.施工成本控制的实施步骤为（）A.预测、分析，B.比较，C.纠偏，D.检查 E.分析，F.检查，G.预测，H.比较，I.纠偏 J.比较，K.分析，L.预测，M.纠偏，N.检查 O.比较，P.预测，Q.分析，R.检查，S.纠偏 11.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是（）。A.会计核算主要是成本核算 B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C 统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D.业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点 12.某土方工程，工程量清单的工程量为 1100m3，合同约定的综合单价为 16 元/m3，且实际工程量减少超过 10%时可调整单价，单价调整为 15 元/m3.经工程师计量，承包商实际完成的土方量为 1000m3，则该土方工程的价款 为（）。A.1.76 万元 B.1.6 万元 C.1.5 万元 D.1.65 万元 13.下列关于工程价款主要结算方式的说法，正确的是（）。A.分段结算的工程，可按月预支工程款 B.按月结算的工程，不 C.需进行竣工结算 C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款，不需预付 D.只有工程承包合同价在 100 万元以下的才可实行竣工后一次结算 14.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项 200 元/m2，乙项 180 元/m2，且从第一个月起，按 5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额 为 25 万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的 工程量分别为 700m2、500m2 则该月工程师应签证的工程款为（）。A.23 万元 B.21.85 万元 C.22.6 万元 D.25 万元 15.分部分项工程量清单的项目编码由（）位组成。A.12 B.11 C.10 D.9 16.在进行措施项目计价时，投标人（）。A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目 D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿 17.生产某产品的工人小组由 3 人组成，其时间定额为 0.65 工日/m，则其产 量定额为（）。
A.0.51m/工日 B.1.54m/工日 C.1.95m/工日 D.4.62m/工日 18.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差 T F 时，网络计划总工期将（）。A.拖延△ B.拖延△+TF C.拖延△-TF D.拖延 TF-△ 19.根据（），为实现项目的进度目标，应健全项目管理的组织体系。A.项目管理的组织模式 B.项目目标控制的动态控制原理 c.组织与目标的关系 D.网络计划技术的要求 20.设计方进度控制的任务是依据（）对设计工作进度的要求，控制设计工 作进度。A.可行性研究报告 B.设计标准和规范 C.设计任务委托合同 D.设计总进度纲要 21.子项目施工进度计划属于（）的组成部分。A.企业生产计划 B.项目施工月度计划 C.工程项目施工进度计划 D.单体工程施工进度计划 22.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作：①确定项目工作编码；②进行 项目结构分析；③调查研究和集资料；④进行进度计划系统的结构分析；⑤„„。其工作步骤为（）。A.③一①一④一② B.③一②一④一① C.①一③一②一④ D.①一②一③一④ 23.PDCA 循环中，检查阶段的主要任务是（）。A.明确并制定实现目标的行动方案 B.展开施工作业技术活动 c.对计划实施过程进行各种检查 D.对施工质量问题进行原因分析，采取必要措施予以纠正
24.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该 施工组织设计应该是在（）编写的。A.工程施工阶段 B.工程投标阶段 C.工程设计阶段 D.施工准备阶段 25.施工质量检验，可以分为自检、互检、专检和交接检验，这是按照（）进行的分 类。A.检验方式 B.检验对象 C.检验方法 D.检验内容 26.在正确合理的工程设计的前提下，建设工程质量不合格主要归结为（）。A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格 C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格。27.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为（）A.合格或不合格 B.优、良或不合格 C.优、良、合格或不合格 D.优良或不合格 28.实行监理的工程，向建设单位提交工程竣工报告前，须经（）签署意见。A.监理工程师 B.业主技术负责人 C.施工企业技术负责人 D.总监理工程师 29.在施工期间，因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或共同作 用，而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以上经济损失，甚至发生在建工程的整体或局部胡塌事件属于（）。A.在建工程施工质量事故 B.操作责任事故 C.指导责任事故 D.竣工工程施工质量事故。30.以下关于质量控制的说法正确的是（）A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作 B.在建造行业指对工作活动的监控 C.质量控制与质量管理是同一的
D.要实现预期的质量目标，管理活动的组织与协调是必要的 31.政府对建设工程质量监督的职能（）。A.包括监督工程参与主体各方的质量行为，但不包括检查工程实体的施 工质量 B.包括检查工程实体的施工质量，但不包括监督工程参与主体各方的质 量行为 C.既不包括监督工程参与主体各方的质量行为，又不包括检查工程实体 的施工质量 D.既包括监督工程参与主体各方的质量行为，又包括检查工程实体的施 工质量 组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求 32.组织依存于其顾客。并争取超越顾客的期望。这体现了（）的原则。A.以顾客为关注对象 B.以顾客为关注焦点 c.以组织为关注对象 D.以组织为关注焦点 33.在认证后的维持和监督管理中，下列关于复评的解释，正确的是（）。A.企业被认证撤销后，经整改可提出复评申请 B.企业认为认证机构处罚不当时，可提出复评申请 C.认证合格有效期满前，如企业愿意继续延长，可提出复评申请 D.当出现质量管理体系认证标准变更时，可提出复评申请 34.职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有（）。A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员！B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员 C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员 35.建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑：）。（A.立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护 B.决策、论证、报批、实施、检查、评比等 C.开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判 D.施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清 理施工现场场地36.安全生产是指（）。A.在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态 B.对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理 活动 C.分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程 度的工作 D.杜绝重特大人身伤亡事故，确保生产顺利进行的激励机制
考核 C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由当地安全主管部 门负责处理 D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报构成犯罪，可由司 法机关依法追究刑事责任 41.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定，包括（）A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定 B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度 C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度 D.总监理工程师和工程师代表负责制 下列哪项固体废物处理方式不属于热 42.热处理是固体废物的一种处理方式，37.安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括（）。A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关 C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关 D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关 38.对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目，除制定项目总体安全 保证计划外，还必须制定（）的安全技术措施。A.单位工程或分部分项工程 B.单项工程或单位工程 C.单位工程或分部工程 D.分部工程或分项工程 39.坍塌事故中包括（）A.基坑边缘落入坑内 B.基坑边坡滑坡 C.基坑支护结构位移 D.基坑被水淹没
处理方法（）。A.焚烧 B.热解 C.熔烧 D.脱水干燥 43.施工合同示范文本中一般不包括的是（）A.协议书 B.通用条款 C.补充条款 D.专用条款 44.施工承包合同承包人按合同规定，将施工组织设计和工程进度计划提交工 程师，工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中，发现该施工组织 设计和工程进度计划本身存在缺陷，对此应由（）承担责任。A.发包人 B.工程师 i c.工程师与承包人共同 D.承包人 45.施工承包合同规定，工程师的检查检验不应影响施工的正常进行，如影响
40.下列说法申错误的是（）A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度 B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级
施工正常进行，其处理原则是（）。A.检查检验不合格时，双方分担承担费用 B.检查检验不合格时，发包人承担费用
C.检查检验合格时，承包人承担费用，工期顺延 D.检查检验合格时，发包人承担费用，工期顺延 46.劳务分包合同中，劳务分包人应（）。A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底 B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系 C.自行准备有关的生产、生活临时设施 D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现 场脏乱所造成的损失及各种罚款 理 47.针对承包的工程任务，合同跟踪以（）等方面为对象。A.工程质量、工程进度、工程数量、工程成本 B.工程质量、工程进度、工程成本。C.工程质量、工程数量、工程成本‘ D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本 48.工期索赔，一般指（）要求延长工期 A.分包人向业主或者分包人向承包人‘ B.承包人向业主或者分包人向承包人 C.承包人向业主或者承包人向分包人‘ D.业主向承包人或者分包人向承包人‘ 49.平行发包模式在进度控制方面的特点是（）。A.需全部施工图完成后，才能进行招标，对进度控制不利 B.招标次数较少，对进度控制有利 C.无法做到边设计边施工，对进度控制不利 D.某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，有利于缩短建 设周期 50.采用施工总承包管理模式，一般情况下，（）。A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B.发包人通过招标选择分包单位，无须经施工总承包管理单位的认可 C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力 完成分包任务，而发包人执意不肯更换分包人，施工总承包管理单位可以拒 绝认可该分包合同 D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时，仍应承担对该分包人 所负责工程的管理责任。51.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是（）。A.工程量小、工期短，施工过穗中环境因素变化小，工程条件稳定并合 B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 C.工程结构和技术简单，风险小 D.合同条中有对承包商单方面保护的条款 52.在选择工程分包人时，监理人有（）。A.决定权 B.认可权国 C.建议权 D.咨询权 53.建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和（）资源。A.成本 B.质量 C.信息 D.合同 54.信息管理部门负责与（）协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目 进展和项目目标控制的报表和报告。A.项目经理 B.监理人员 C.业主方 D.其他工作部门 55.建设工程项目信息编码由一系列（）组成，编码是信息处理的一项要的 基础。工作。A.符号和数字 B.字母和数字
C.字母和符号 D.文字和符号 62.下列费用中，不属于施工项目间接成本的是（）。56.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（），从而可提高数据 传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和 保密性。A.信息处理和变换的程序化 B.信息传输的数字化和电子化 C.信息流扁平化 D.信息存储数字化和存储相对集中 57.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（）A.EPC 承包 B.联合体承包 C.D-B 承包 D.CM 总承包 58.下列选项中，反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工 具是（）A.项目结构图，B.工作流程图 C.任务分工表 D.组织结构图 59.建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委 托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行）（的行为进行监督和管理。A.建筑工程质量标准 B.建设合同 C.工程建设强制性标准 D.设计标准 60.以下关于风险管理的工作流程排序正确的是（）。A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移 B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识 C.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移 D.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制 61.对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为（）。A.1% B.3% C.5% D.7% 68.以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是（）。67.在工程量清单包含的内容中，（）是工程量清单的核心。A.零星工作项目表 B.其他项目清单 C.措施项目清单 D.分部分项工程量清单 66.下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是（）。A.可调工料单价法不受时间价值的影响 B.固定综合单价法受时间价值的影响 C.固定综合单价法不包含风险费用 D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便，65.按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指（）的索赔款额。A.总包商向分包商 B.分包商向总包商 C.分包商向发包人 D.发包人向分包商 64.用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工程计划施工成本曲线和拟完工 程计划施工成本曲线水平距离表示（）。A.成本偏差 B.进度偏差 C.累计偏差 D.局部偏差 再进一步分解为分部工 63.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式是（）编制施工成本计划。A.按施工成本组成 B.按子项目组成 C.按工程进度。D.按合同结构 A.管理人员工资 B.差旅交通费 C.施工措施费 D.办公费
A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项申，有 2 个或 2 个以 上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项 得 0.5 分）1.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（）中的相应成本项。A.投标价 B.施工成本规划 C.工程款支付 D.实际施工成本 E.类似工程实际成本 2.项目人力资源管理的任务主要包括（）等。A.团队建设 B.管理与项目有关的所有人员士 C.组织项目管理班子人员的获取 D.编制人力资源规划； E.进行项目与外界组织的协调 3.设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也会涉及（）。A.设计前准备阶段 B.施工阶段 C.动用前准备阶段 D.决策阶段 E.保修阶段 4.工程项目经济与管理风险主要包括（）等。A.损失控制和安全管理人员的知识、经验和和能力 B.总且工程资金供应条件。C.工程设计文件 D.工程施工方案 E.事故防范措施和计划 5.下列费用属于建筑安装工程措施费的是（）A.大型机械设备进出场及安拆费 B.构成工程实体的材料费 C.二次搬运费 D.施工排水、降水费 E.施工现场办公费蜡 6.建筑安装工程费用中，利润的计费基础可采用（）。A.直接费+间接费 B.直接工程费+间接费。C.人工费 D.人工费+材料费+设备价值。E.人工费+施工机械使用费 7.经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如（）等。A.加强施工调度，避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工 成本自增加 B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标 C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证 D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支 E.结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运 输成本 8.施工成本分析的依据是（）A.会计核算 B.业务核算 C.避度报告 D.统计核算 E.工程变更 9.对由于（）等原因引起的索赔，承包商可索赔人工费部分。A.工效降低增加的劳动 B.完成合同之外的工作 C.工程延期致使人员窝工 D.法定人工费增长回 E.施工现场加班劳动中 10.编制措施项目清单时应依据（）A.建设项目可行性研究报告 B.建设项目设计文件 C.拟建工程的常规施工组织设计和施工方案 D.建设项目招标文件 E.拟建工程的具体情况 11.在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括（）。A.基本工作时间 B.休息时间 C.停工时间 D.准备与结束时间 E.辅助工作时间 12.在各种计划方法中，（）的工作进度线与时间坐标相对应。A.形象进度计划 B.横道图计划 C.双代号网络计划 D.单代号搭接网络计划 E.双代号时标网络计划 息 13.编制控制性施工进度计划的主要目的是（）。A.对进度目标进行分解 B.确定施工的总体部署 C.确定承包合同目标工期 D.安排施工图出图计划 E.确定里程碑事件的进度目标吁： 14.施工质量保证体系的主要内容有（）。A.现场施工质量控制的目标体系 B.现场施工质量计划或施工组织设计文件 C.现场施工质量控制点及其控制措施 D.施工单位质量控制总目标 E.现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施 15.按照管理目标进行描述，施工措施通常包括（）A.施工质量控制措施 B.施工成本控制措施 C.施工技术措施 D.施工进度控制措施 E.施工安全、职业健康和环境管理措施 21.控制强噪声施工作业时间应做到（）。16.施工计量管理主要包括施工现场（）。A.人员数量的计量管理 B.投料计量管理 C.施工测量、检验的计量管理 D.施工条件的计量管理 E.完成工作量的计量管理 A.凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间 B.确系特殊情况必须昼夜施工时，出安民告示，求得群众谅解目山 C.一般早 10 点到晚 6 点之间停止强噪声作业 D.确系特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措施 20.不可接受的损害风险通常是指（）。A.超出了人们的判断能力的限度 B.超出了法律、法规和规定的要求 C.超出了组织的方针、目标和规章制度等 D.超出了人们普遍接受的要求 E.超出了建设工程项目的总体规划 19.职业健康安全管理体系包括为（）所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。A.选择和借鉴职业健康安全方针 B.制定职业健康安全方针 C.实施和实现职业健康安全方针 D.修改职业健康安全方针 E.评审和保持职业健康安全方针 C.向内部审核单位提供体系有效的证据 D.明确企业的质量目标 E.揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据 18.在企业内部落实质量体系的内部审核程序，其目的是（）。A.评价质量管理程序的执行情况及适用性 B.建立质量体系运行的信 17.单位工程竣工验收工作应包括检查审核（）的工程档案资料及质量验收 资料。A.建设单位 B.设计单位 C.勘察单位 D.施工单位 E.监理单位
E.确系特殊情况必须昼夜施工时，会同建设单位找当地居委会、村委会 或当地居民协调 22.施工承包合同有关费用控制的规定中，表述正确的是（）。A.施工合同价款可约定采用成本加酬金方式，B.工程预付款应在结算后一次性扣回 C.承包人应在工程变更确定后 14 天内提出变更工程价款的报告 D.保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后 28 天内结算 E.发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进 行核实 23.索赔意向通知要简明扼要地说明（）等。A.索赔事由发生的时间、地点 B.简单事实情况描述和发展动态 C.索赔依据和理由 D.索赔事件的不利影响 E.索赔的最后期限 24.施工总承包模式的特点是（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制 B.业主对施工总承包单位的依赖较大 C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调，工作量较大 D.一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标 E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目 25.“信息存储数字化和存储相对集中”有利于（）。A.项目信息的检索和查询 B.项目参与方之间的信息交流和协同工作 C.数据和文件版本的统一 D.项目的文档管理 E 提高数据处理的准确性
三、答案 1.B.2.D.3.C 4.C.5.B 6.C 7.B 8.C.9.A.10.C 11.B 12.B 13.A 14.B.15.A 16.C 17.B 18.C 19.C.20.C.21.C.22.B.23.C.24.B 25.A.26.D 27.A 28.D 29.A.30.D 31.D32.B33.C.34.B35.A.36.A.37.A 38.A.39.B 40.C.41.C 42.D.43.C 44.D 45.D 46.D 47.A 48.B.49.D 50.C.51.D 52.B 53.C 54.D 55.A 56.B 57.A 58.D 59.B.60.C 61.D 62.C 63.64.B.65.C66.D67.D.68.B
（二）多项选择题 1.B、C、D；2.A、C、D 3.A、B、。C、E 4.B、E ；5.A、C、D 6.A、C、E 7.B、C、D 8.A、B、D 9.B、D、E 10.B、C、D、E 11.A、B、D、E 12.B、E 13.A、B、E 14.A、B、C、E 15.A、B、D、E 16.B、C17.B、C、D、E 18.A、B、E 19.B、C、E 20.B、C、D 21.A、B、D、E 22.A、C、E 23.A、B、C、D 24.A、B、D 25.A、C、D
一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只高 1 个最符合 题意）来源：www.xiexiebang.com 1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控 制的（）。A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值 2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是（）。A.施工预算 B.工程合同价 C.实际施工成本 D.工程款支付
3.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负 责人，其主要任务是（）。A.负责项目的人员配置和物资采购 B.负责项目的技术管理工作 C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任 D.项目目标的控制和组 织协调 4.建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的（）。A.物资资源 B.人力资源 C.财力资源、D.供应资源
10.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（）类型。A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险 11.建筑安装工程直接费由直接工程费和措施费组成，下列费用中属于直接工 程费的材料费的是（）。A.进行建筑材料质量一般性鉴定检查所耗材料费 B.搭设临时设施所耗 材料费 C.施工机械安装及拆卸所耗材料费 D.跳板、脚手架等的摊销费 12.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护 5.“自项目开始至项目完成”指的是项目的（）。A.计划期 B.实施期 C.周期 D.工期 6.供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的（）进行。A.决策阶段 B.实施阶段 C.设计阶段 D.施工阶段 7.控制项目目标最重要的措施是（）。A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施 8.项目质量、进度、成本控制编码的基础是（）。A.组织结构图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.任务分工表 来源：www.xiexiebang.com 9.监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的（）。A.委托代理服务、B.监督管理服务 C.中介代理服务 D.有偿技术服务
建设税及教育费附加税。营业税的税额为营业额的 3%，城乡维护建设税的 纳税人所在地为市区的，按营业税的 7%征收，则纳税地点在市区的企业缴 纳税金的税率为（）%.A.7 B.3.41 C.3.35 D.3.32 13.为施工准备、组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为（）。A.直接成本 B.间接成本 C.施工成本 D.可以直接计入工程对象的费用 14.下列属于施工成本控制经济措施的是（）。A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案 B.通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本 C.密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会 D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策 15.关于施工成本计划的编制，下列说法中，不正确的是（）。A.按时间进度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一 步扩充而得
B.编制施工成本计划的各种方式是相互独立的 C.可以将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总 施工成本两种方式结合起来 D.可以将按子项目分解项目总施工成本计划与按时间分解项目总施工 成本计划结合起来 16.在施工成本控制的步骤中，（）是施工成本控制工作的核心。A.预测 B.检查 C.分析 D.纠偏 17.将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展 方向和 发展速度的成本分析方法是（）。A.相关比率法 B.构成比率法 C.静态比率法 D.动态比率法 18.成本分析的依据是（）。A.成本报表 B.进度报告 C.预算成本 D.实际成本 合同中有类似变更工程的价格，按施工 19.某工程施工过程中发生工程变更，合同示范文本的规定，则该变更工程可（）确定变更价款。A.按合同已有价格 B.参照合同价格 C.由承包人提出价格，发包人确认后 D.由承包人提出价格，工程师确认 后 20.当发生多次索赔事件以后，适宜采用（）计算索赔金额。A.实际费用法 B.总费用法 C.综合费用法 D.实物费用法
21.某工程包含两个子项工程，合同约定甲项 200 元/m3，乙项 180 元/m3，且从第一个月起，按 5%的比例扣保修金，另工程师签发月度付款最低金额 为 25 万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的 工程量分别为 700m3、500m3，则该月的工程量价款为（）。A.23 万元 B.21.85 万元 C.22.6 万元 D.25 万元 来源：www.xiexiebang.com 22.投标人如果认为分部分项工程量清单有遗漏，须通过（）的方式由清单 编制人作统一的修改更正。A.通知 B.质疑 C.询问 D.请求 23.在项目建议书和可行性研究阶段编制建设项目投资估算可以依据（）。A.概算定额 B.预算定额 C.投资估算指标 D.概算指标 24.在单代号搭接网络计划中，（）表示工作之间有搭接关系的逻辑关系。A.节点 B.编号 C.线路 D.箭线来源：www.xiexiebang.com 25.假设工作 C 的紧前工作为 A、B，如果 A、B 两项工作的最早开始时间分 别为 6 天和 7 天、持续时间分别为 4 天和 5 天，则工作 C 的最早开始时间为（）。A.10 天 B.11 天 C.12 天 D.13 天 26.为实现项目的进度目标，应充分重视（）。A.尽早确定总进度目标 B.健全项目管理的组织体系 C.业主压缩工期的要求 D.大量采用计算机辅助进度控制 27.常见的影响工程进度的风险包括（）。
A.政治风险 B.自然风险 C.社会风险 D.技术风险 28.由于项目实施过程中主观和客观条件的变化，进度控制必须是一个（）的管理过程。A.反复 B.动态 C.经常 D.主动 29.工程项目的控制性施工进度计划是指（）。A.单体工程施工进度计划 B.企业生产计划 c.施工总进度计划 D.项目施工月度计划 30.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是（）。A.项目结构分析 B.编制各层进度计划 c.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D.协调各层进度计划的关系，编制总进度计划 31.建设工程项目全过程质量控制的关键环节是（）。A.设计质量控制 B.施工质量控制 c.决策质量控制 D.设备质量控制 32.事中控制包括自我约束和他人监控两大环节，其关键是（）。A.操作者的自我控制 B.企业内部管理者的检查检验 c.监理单位的监控 D.政府质量监督部门的监控 33.先期需要的施工材料物资和施工机械设备已经按照施工组织设计的要求 进场，属于（）的质量预控。A.全面施工准备阶段 B.分部分项工程施工作业准备 c.冬、雨季等季节性施工准备 D.施工作业技术活动
34.在自检工作中，全面自验的目的是（）。A.证分部工程的施工质量一次交验合格 B.保证工序质量始终处于受控状态 C.保证检验批的施工质量一次交验合格 D.保证单位工程的施工质量一次交验合格 35.凡涉及施工技术复核内容的单据表式均应设置（）签名专栏。A.技术操作人、执行人和负责人 B.技术操作人、协作人和负责人 c.技术操作人、复核人和负责人 D.技术操作人、协作人和复核人 36.作为施工质量验收依据之一的工程施工图纸应包括由发包方确认并提供 的图纸以及（）。A.设计单位自行变更的图纸 B.施工方案图纸 c.按规定程序和手续实施变更的图纸 D.业主的口头变更要求 37.见证取样检测是指在监理单位或建设单位监督下，由施工单位有关人员现 场取 样，并送至（）所进行的检测。A.施工单位 B.监理单位 c.政府质量监督职能部门 D.具备相应资质的检测单位 来源：www.xiexiebang.com 38.造成经济损失 10 万元以上或重伤 3 人以上或死亡 2 人以下等后果的质量 事故属于（）。A.施工质量事故 B.严重施工质量事故 C.重大施工质量事故 D.操作责任事故 39.以下关于质量控制的解释正确的是（）。A.质量控制就是质量管理。B.质量控制就是为达到质量要求所进行的作业技术和活动 C.只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量
D.要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量 目标。40.在施工质量政府监督的实施过程中，检查项目参与各方质保体系的组织机 构、质量控制方案、措施及质量责任制等制度建设情况属于（）。A.建立质量监督档案的工作 B.开工前的质量监督工作。c.施工过程中的质量监督工作 D.竣工阶段的质量监督工作。41.由企业的最高导者所发布的一个企业的质量宗旨和质量方向是指（）。A.质量目标 B.质量方针 C 质量战略 D.质量体系 实施、实现、评审和保持环境方针所需的）（。42.环境管理体系包括为制定、A.控制作业现场各种对环境的污染和危害因素 B.解决工程施工与各种不良环境条件矛盾的方法 c.对各种不良环境条件的应对措施和救援方案 D.组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源 43.组织根据自身的特点和实际情况，制定、实施、实现、评审和保持职业健 康安全方针和环境方针，并为之（）。A.以顾客为关注焦点，实现自己的承诺 B.确保实现零事故、零伤害、零损失和零排放的目标 C.确定工作过程和实行过程控制 D.争取从多种渠道得到更多的发展资金。44.环境管理体系的模式建立在一个由（）诸环节构成的动态循环过程的基 础上。A“策划、实施、检查、评审和改进” B.发起、实施、检查、评审和改进“ C.“策划、发起、检查、评审和改进” D.“策划、实施、评审、检查和改 进” 49.防止噪声污染的最根本措施是（）。A.从声源上降低噪声 B.采用隔声装置 C.从传播途径上控制 D.对接收者进行防护 48.下列哪项不属于文明施工的基本要求（）A.施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范 B.在现场设置专门的垃圾站、水冲式厕所、无公害食品加工设备 C.施工机械应当按照施工总平面布置图规定的位置和线路设置 D.职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。47.物体打击事故指的是坠落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、（）等造成的 人身伤害。A.砸伤 B.碾压 C.挤压 D.坠落 46.危险源识别是指（）。A.找出与每项工作活动有关的所有危险源 B.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑什么人会受到伤害以 及如何受到伤害等.C.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑如何避免这些危险 D.找出与每项工作活动有关的所有危险源，并考虑这些危险源发生的可 能性 45.安全控制是指对生产过程中的危险进行控制时，（）。A.为减少或消除不安全行为、避免发生安全事故所制定的一系列规章制 度 B.所涉及到的计划、组织、监控、调节和改造等一系列管理活动 C.对各种风险因素进行分析，并测量其可能性的大小的一系列活动。D.对相关的人员、设备进行严格控制，从而避免发生安全事故所进行的 一系列管理活动
c.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师 50.下列哪种固态废物的处理方式不是物理处理方式（）。A.焚烧 B.浓缩 C.破碎 D.分选 51.在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商 一般应 与（）签订分包合同。A.业主 B.发包人 C.承包人 D.发包人或承包人‘ 52.施工承包合同中规定的临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业 等的申请批准手续应由（）负责办理。A.承包人 B.发包人 C.监理工程师 D.发包人与承包人共同 53.由于发包人未能按时办理有关批准和手续，导致工程暂停施工，（）。A.发包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 B.发包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延 c.承包人承担所发生的追加合同价款，工期不相应顺延 D.承包人承担所发生的追加合同价款，工期相应顺延 54.以下各种情况中，承包人可以获得工期顺延的是（）。A.工程师提出对已经隐蔽的工程重新检验，检验结果不合格 B.工程师提出对已经隐蔽的工程重新检验，检验结果合格 c.不影响施工正常进行的工程师的检查检验，检验结果合格 D.不影响施工正常进行的工程师的检查检验，检验结果不合格 55.有关分包人与发包人的关系，正确的描述包括（）。A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令 B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作联系 61.平行发包模式在费用控制方面的特点是（）。A.投标人进行投标报价缺乏依据 B.投标人进行投标报价一般以方案设计为基础 c.对业主来说，对投资的早期控制不利 D.对业主来说，对投资的早期控制较为有利 59.建立合同信息管理制度，即建立合同信息的（）工作制度和确定各种信 息的处理工作流程。A.分类、登记和编码 B.借阅、存储和应用的 c.保密、登记和编码 D.采集、处理、存储和应用 60.不属于索赔证据的有（）。A.各种合同文件 B.施工日记、备忘录 c.工程有关照片和录像 D.法律法规。57.劳务分包合同中，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后（）天 内进行核实。A.7 B.14 C.21 D.28 58.工程变更一般是指在工程施工过程中，根据合同约定对（）工程内容、工程数量、工程质量要求及标准等做出的变更。A.施工程序 B.施工环境 c.施工标准 D.施工规范 56.劳务分包合同中，劳务分包人在施工现场内使用的施工机械设备、周转材 料、安全设施，由（）负责供应。A.发包人 B.工程师 C.劳务分包人 D.工程承包人 D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令
68.据国际有关文献资料介绍，建设工程项目 10%~33%的费用增加与（）存 62.施工总承包管理模式与施工总承包模式（）。A.工作开展程序相似 B.工作开展程序不同 C.合同关系相同 D.合同价格计取方式相同 63.下面有关施工总承包管理模式的基本特点的叙述中，错误的是（）。A.一般来说，施工总承包管理单位负责所有分包合同的招投标、合同谈 判及签约 B.施工总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调 C.施工总承包管理模式有利于缩短建设周期 D.所有分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投 资有利 64.下列关于总价合同说法不正确的是（）。A.发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B.承包人将承担 较多的风险 C.评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D.在施工进度上不能调动承 包人的积极性 1.以下属于项目目标 事前控制的是（）。65.采用单价合同不利于业主控制（）。A.工程质量 B.工程造价； C 工程进度 D.工程风险； 66.通常情况下，合同双方通过设定（），来克服成本加酬金合同的缺点。A.实际成本 B.目标成本 c.实际价格 D.目标价格 67.通常情况下，建筑材料的包装费用由（）。A.供穷承担 B.买方承担 c.按成本价计收 D.按材料价计收 2.按我国建筑施工企业项目经理资质管理办法的规定，施工企业项目经理（）。A.是受施工企业法定代表人的委托对施工项目进行管理 B.是受施工企业上级管理部门的委托对施工项目进行管理 C.对工程项目施工过程全面负责 D.对建设项目全面负责 A.收集项目目标的实际值 B.定期进行项目目标的计划值与实际值比较 c.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素 D.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施 E.当发现目标偏离时，采取纠偏措施进行纠偏
二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以 上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项 得 0.5 分）不同深度和不同用途的进度计划 70.项目的进度项编码应综合考虑不同层次、工作项的需要，建立统一的编码，服务于（）。A.项目进度控制 B.项目进度目标的动态控制 c.项目进度计划的编制 D.项目进度的对比分析 在的问题有关。A.信息交流 B.施工质量 c.施工进度 D.员工素质来 69.业主方和项目参与各方可根据各自的项目管理的需求确定其信息管理的 分类，但为了信息交流的方便和（），应尽可能作一些统一分类的规定。A.信息完整性 B.实现部分信息共享 c.信息加工处理 D.信息分类汇总
E.是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 3.项目施工资源的分配计划应明确各种资源的需求在（）的分配。A.时间上 B.空间上 C.相应子项目 D.各个公司之间 E.相应工程部位上
施工成本支出计划对项目划分的要求 D.在编制网络计划时，应在充分考虑进度控制对项目划分要求的同时，还要考虑确定施工成本支出计划对项目划分的要求，做到二者兼顾 E.要求将按子项目分解项目总施工成本与按施工成本构成分解项目总 施工成本两种方式相结合 8.施工成本分析的作用是（）。4.技术风险主要来自于（）。A.工程机械 B.工程施工方案。C.工程物资 D.岩土地质条件和水文地质条件 E.事故防范措施计划 5.下列费用中，属于建筑安装工程间接费的有（）A.承包商为筹集资金而发生的各项费用支出 B.承包商工会经费 C.承包商的劳动保险费 D.建筑工程一切险的保险费 E.建设期贷款利息 6.为了取得施工成本管理的理想成效，应当从多方面采取措施实施管理，通 常可以将这些措施归纳为（）等方面： A.组织措施 B.技术措施 C.控制措施 D.法律措施。E.合同措施 7.关于编制按时间进度的施工成本计划，下列说法中，正确的有（）A.按时间迸度的施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一 步扩充主而得 B.在建立网络图时，除确定完成各项工作所需花费的时间外，还要确定 完成这一工作的施工成本支出计划 C.在编制网络计划时，应充分考虑进度控制对项目划分要求，不必考虑
A.加快工程施工进度 B.从账簿、报表反映的成本现象看清成本的实质 C.增 强 项 目 成 本 的 透 明 度 和 可 控 性 D.记录企业的一切生产经营活动 E.为加强成本控制，实现项目成本目标创造条件 9.某工程由于设计变更，工程师签发了停工一个月的停工令，承包商可索赔 的人工费是（）。A.不可辞退工人的人工上涨费 B.不可辞退工人的窝工费 c.可辞退工人的窝工费 D.可辞退工人的人工上涨费 E.可辞退工人的人工工日成本 10.下列有关工程预付款的说法，正确的是（）。A.工程预付款是建设工程施工合同订立后由发包人按照合同约定，在正 式开工前预支给承包人的工程款 B.工程预付款是施工准备和所需材料、结构件等流动资金的主要来源 c.工程预付款又被称作预付备料款 D.工程预付款预付时间不得迟于约定开工前 7 天 E.工程预付款扣款方式由发包人决定 11.材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必 须消耗的资源的数量标准，包括（）。A.在运往工地过程中材料的损耗量 B.直接使用在工程实体上的材料的净用量
c.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量 D.在施工现场的材料报废量 E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量 12.业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制（）。
B.质量控制资料应完整 C.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定 D.观感质量验收应符合要求 E.所含分项工程的质量均应验收合格 属于工程项目开工前的质量监督工作 17.在施工质量政府监督的实施过程中，A.设计准备阶段的工作进度 B.物资采购工作进度 c.征地拆迁工作进度 D.项目动用前准备阶段工作进度 E.设计工作进度 13.一个建设项目可以由下列（）等不同项目参与方的计划构成进度计划。A.主体工程进度计划 B.设计进度计划 c.进度计划 D.业主方的进度计划 E.采购和供货进度计划 14.关于在工程开工前所进行的施工组织设计，以下说法正确的是（）。A.是投标阶段施工组织设计的进一步深化 B.其范围由招标文件中的发包范围界定 C 目 的 在 于 适 应投 标 竞 争，获 得 中标 承 包 权 D.其范围施工合同界定 E 应能满足指导现场施工、进行施工管理目标控制的需要 15.下列关于施工质量检测试验的说法中，正确的是（）。A.是施工质量控制的重要手段 B.是贯彻执行建设法律法规强制性条文的重要内容 C.工程检测试验必须委托有相应资质的检测机构进行 D.必须贯彻执行国家有关见证取样送检的规定 E.必须达到国际标准化组织的要求 16.分部〈子分部〉工程质量验收合格应符合（）规定。A.所含的检验批均应符合合格质量的规定
有（）。A.召开项目参与各方参加的首次监督会议 B.向项目参与各方公布监督方案，提出监督要求 C.对施工过程中发生的质量问题、质量事故进行查处 D.进行第一次监督检查 E.检查工程实体质量和质量控制资料 18.建筑产品在生产过程中生产人员、工具和设备的流动性，使得健康安全与 环境管理尤为复杂，流动性主要表现在（）。A.产 品 在 生 产流 水 线 上 的流 动 B.同一工地不同 C.建筑之间流动 D.气候变化的影响 E.员工上下班在交通路线上的流动 E.一项建设工程建设完毕后，施工队伍又要投入另一项新的工程 19.工作活动的相关信息可包括以下方面（）。A.正在执行工作的工作期限和频次 B.已接受此项工作的人员的培训 C.可能使用的手持动力工具 D.工作期间所用到或所遇到的物质 E.与工作活动相关的其他工作活动的进展情况 20.现场环境保护的意义是（）。A.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要
B.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰保证施工顺利进行的需 要 C.保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求 D.节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要 E.现场环境保护也是文明施工的重要内容之一 21.施工承包合同中规定应由承包人自行承担责任的是（）。A.施工组织设计和工程进度计划本身存在缺陷，经工程师确认的 B.因工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工 C.影响施工正常进行的检查检验，检查检验结果合格 D.因承包人自身原因造成实际进度与计划进度不符时，承包人按工程师 的要求提出的改进措施，并经工程师确认 E.由于承包人原因造成的工程停工 22.关于工程变更的批准，正确的表述是（）。A.承包商提出的工程变更，应交工程师审查批准 B.设计方提出的工程变更，应与业主协商或经业主审查批准 C.业主方提出的工程变更，需经承包单位同意后，通过工程师发出 D.监理方发出工程变更的权力，一般会在施工合同中明确约定 E.通常在发出工程变更通知前必须征得施工单位的同意 23.施工总承包管理模式与施工总承包模式在工作开展程序方面不同，具体体 现在（）。A.施工总承包管理单位的招标可以不依颇完整的施工图 B.施工总承包管理单位的招标与设计元关 C.工程实体不得由施工总承包管理单位化整为零，分别进行分包的发包 D.施工总承包管理模式可以在很大程度上缩短建设周期 E.施工总承包管理模式下，每完成一部分施工图就可以分包招标一部分
24.信息管理手册中，除了包含信息加工处理的内容外，还包括（）在内的 制度、规范内容。A.工程档案管理制度 B.各种报表和报告的格式，以及报告周期 C.安全生产管理制度 D.信息管理的保密制度 E.信息处理的工作平台及其使用规定
三、答案
（一）单项选择题 1.C； 2.B； 3.D； 4.A 5.B 6.D； 7.B； 8.B 9.D 10.B；11.A 12.B；13.B 14.D 1 5.B； 16.C 17.D 18.A 19.B 20.B 21.A；22.B 23.c24.D 25.C 26.B；27.D 28.B 29.C 30.C； 31.B；32.A 33.A；34.C ；35.C36.C ；37.D38.C 39.D；40.B；41.B 42.D 43.C 4 4.A 45.B； 46.B 47.A；48.B；49.A；50.A 51.C 52.B53.B 54.B 55.A；56.D； 57.B 58.A 5 9.D 60.D 61.C 62.B 63.A 64.D 65.B 66.B 67.A 68.A 69.B 70.B
（二）多项选择题 1.C、D 2.A、C、E 3.A、C、E 4.A、B、C 5.A、B、C 6.A、B、E 7.A、B、D 8.B、C、E 9.B、D10.A、B、C、D 11.B、C、E 12.A、B、D、E 13.B、D、E 14.A、D、E 15.A、B、C、D16.B、D、E 17.A、B、D 18.B、E 19.A、B、C 20.A、B、C、D 21.A、D、E 22.A、B、D 23.A、D、E24.A、B、D、E 施工管理模拟试题
一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)单项选择题
1.项目管理最基本的方法论是项目目标的()。A.静态控制 B.动态控制 C.主动控制 D.被动控制 2.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年。
A.可以通过对项目承担组织内的成员进行重新分配 B.可以通过招标来获取特定的人员 C.必须在组织内部安排人员 D.可以通过外部招聘的方式获得项目管理人员 5.建设工程项目管理中的“费用目标”对施工方而言是()。A.投资目标 B.成本目标
A.2 C.概算目标 B.3 D.预算目标 C.4 6.直线组织结构如下图所示,这种组织结构模式中的指挥等级链(指令源)的规 D.5 3.在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理责任的是()。B.m 可直接向 f1、f2、f3 下达指令,f2 可直接向 g1、g2、g3、下达指令 A.项目总监理工程师 C.m 可直接向 f1、f2、f3 下达指令,f1 可直接向 gl、g2、g3 下达指令 „ „ B.项目总工程师 C.施工方项目经理 D.设计方项目经理 4.关于项目管理班子人员的获取,下列说法不正确的是()。g1 g2 g3 „ „ D.f3 可直接向 g1、g2、g3 下达指令 7.工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查 的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的()。定是（）m A.m 可直接向 g1、g2、g3 下达指令, f1 f2 f3 A.法律责任 B.违约责任 C.赔偿责任 D.连带责任 8.在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是()A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.生产工人劳动保护费 D.已完工程和设备保护费 E 9.某分项工程的直接工程费仅为人工费,元材料费和机械费,其人工费为 600 万元按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为则,利润率为则,则该分 项工程的不含税造价为()万元。A.819 B.809 C..960 D.1050 10.施工成本核算的基本环节中,不包括()A.衡量成本降低的实际成果,对成本指标完成情况进行总结和评价 B.计算出施工费用的实际发生额 C.计算出该施工项目的总成本和单位成本 D.按照规定的成本开支范围对施工费用进行归集和分配 11.施工成本控制的实施步骤为()A.预测、分析，B.比较，C.纠偏，D.检查 E.分析，F.检查，G.预测，H.比较，I.纠偏 J.比较，K.分析，L.预测，M.纠偏，N.检查 O.比较，P.预测，Q.分析，R.检查，S.纠偏 12.下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是()。A.会计核算主要是成本核算 B.业务核算是对个别的经济业务进行单项核算 C.统计核算必须对企业的全部经济活动做出完整、全面、时序的反映 D.业务核算具有连续性、系统性、综合性的特点 13.某土方工程，工程量清单的工程量为 1100m3,合同约定的综合单价为 16 元/m3,且实际工程量减少超过 10%时可调整单价,单价调整为 15 元/m3。经工 程师计量,承包商实际完成的土方量为 1000m3,则该土方工程的价款为()。A.1.76 万元 B.1.6 万元
C.1.5 万元 D.1.65 万元 14.下列关于工程价款主要结算方式的说法,正确的是()。A.分段结算的工程,可按月预支工程款 B.按月结算的工程,不需进行竣工结算 C.按月结算是在施工过程中按月结算工程款,不需预付 D.只有工程承包合同价在 100 万元以下的才可实行竣工后一次结算 15.某工程包含两个子项工程,合同约定甲项 200 元/m2,乙项 180 元/m2,且从第 一个月起,按 5%的比例扣保修金,另工程师签发月度付款最低金额为 25 万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为 70m2、500m2则该月工程师应签证的工程款为()。A.23 万元 B.21.85 万元 C.22.6 万元 D.25 万元 D.9 17.在进行措施项目计价时,投标人()。A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目 D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿 18.生产某产品的工人小组由 3 人组成,其时间定额为 0.65 工日/m2,则其产量 定额为()。A.0.51m3/工日 B.1.54m3/工日 C.1.95m3/工日 D.4.62m3/工日 20.当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△,且大于该工作的总时差 TF 时,网络计划总工期将()。A.拖延△ 16.分部分项工程量清单的项目编码由()位组成。B.拖延△+TF A.12 C.拖延△-TF B.11 D.拖延 TF-△ C.10 21.根据(),为实现项目的进度目标,应健全项目管理的组织体系。A.项目管理的组织模式 B.项目目标控制的动态控制原理 C.组织与目标的关系 D.网络计划技术的要求 22.设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求,控制设计工作进 度。
A.③一①一④一② B.③一②一④一① C.:①一③一②一④ D.①一②一③一④ 25.PDCA 循环中,检查阶段的主要任务是()。A.明确并制定实现目标的行动方案 B.展开施工作业技术活动
A.可行性研究报告 C.对计划实施过程进行各种检查 B.设计标准和规范 D.对施工质量问题进行原因分析,采取必要措施予以纠正 C.设计任务委托合同 26.如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界 D.设计总进度纲要 23.子项目施工进度计划属于()的组成部分。A.企业生产计划 B.项目施工月度计划 C.工程项目施工进度计划 D.单体工程施工进度计划 24.建设工程项目总进度目标论证包括以下几项工作:①确定项目工作编码 ②进行项目结构分析 ③调查研究和收集资料 ④进行进度计划系统的结构 分析 ⑤„„.其工作步骤为().A.检验方式 定,则该施工组织设计应该是在()编写的。A.工程施工阶段 B.工程投标阶段 C.工程设计阶段 D.施工准备阶段 27.施工质量检验,可以分为自检、互检、专检和交接检验,这是按照()进行的 分类。
B.检验对象 C.检验方法 D.检验内容 28.在正确合理的工程设计的前提下,建设工程质量不合格主要归结为()。A.投入的施工生产要素质量不合格以及工序操作质量不合格 B.工序操作质量不合格以及施工作业质量不合格 C.投入的施工生产要素质量不合格以及已完施工产品质量检验不合格 D.投入的施工生产要素质量不合格和施工作业质量不合格 29.建筑工程施工质量验收最终要以书面形式给出的评定结论应为()。A.合格或不合格 B.优、良或不合格 C.优、良、合格或不合格 D.优良或不合格 30.实行监理的工程,向建设单位提交工程竣工报告前,须经()签署意见。A.监理工程师
D.总监理工程师 31.在施工期间,因某种或几种主观责任过失、客观不可抗力等因素的分别或 共同作用,而发生的致使工程质量特性不能符合规定标准并造成规定数额以 上经济损失,甚至发生在建工程的整体或局部胡塌事件属于()。A.在建工程施工质量事故 B.操作责任事故 C.指导责任事故 D.竣工工程施工质量事故 32.以下关于质量控制的说法正确的是()。A.指对工作效果进行评价和改进的一系列工作 B.在建造行业指对工作活动的监控 C.质量控制与质量管理是同一的 D.要实现预期的质量目标,管理活动的组织与协调是必要的 33.政府对建设工程质量监督的职能()。A.包括监督工程参与主体各方的质量行为,但不包括检查工程实体的施工质 量 B.包括检查工程实体的施工质量,但不包括监督工程参与主体各方的质量行
B.业主技术负责人 C.施工企业技术负责人
为
C.既不包括监督工程参与主体各方的质量行为,又不包括检查工程实体的施 工质量 D.业主、监理工程师和承包商所有在现场的人员 37.建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑:()。
D.既包括监督工程参与主体各方的质量行为,又包括检查工程实体的施工质 量 34.组织依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求,满足顾客要求 并争取超越顾客的期望。这体现了()的原则。C.开发、交易、咨询、招投标、报价、合同谈判 A.以顾客为关注对象 D.施工组织设计、四通一平、施工准备、工程施工、现场管理、完工清理施 B.以顾客为关注焦点 C.以组织为关注对象 D.以组织为关注焦点 35.在认证后的维持和监督管理中,下列关于复评的解释,正确的是()。A.企业被认证撤销后,经整改可提出复评申请 B.企业认为认证机构处罚不当时,可提出复评申请 D.杜绝重特大人身伤亡事故,确保生产顺利进行的激励机制 C.认证合格有效期满前,如企业愿意继续延长,可提出复评申请 39.安全生产必须把好“六关”,这“六关”包括()。D.当出现质量管理体系认证标准变更时,可提出复评申请 A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关 36.职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有()。B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关 A.正式工人、临时工人、施工管理人员和监理人员!C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关 B.员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员 D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关 C.承包商和工程监理在现场工作的所有工作人员 工现场场地38.安全生产是指()。A.在生产过程中避免人身伤害、设备损坏及其他不可接受的风险状态 B.对生产过程中涉及到的计划、组织、监控、调节和改进等一系列管理活动 C.分析和预测工程项目中潜在的危险、危害性及其可能的后果的严重程度的 工作 A.立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护 B.决策、论证、报批、实施、检查、评比等 40.对结构复杂、施工难度大、专业性较强的工程项目,除制定项目总体安全 保证计划外,还必须制定()的安全技术措施。
A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定 B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度
A.单位工程或分部分项工程 C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度 B.单项工程或单位工程 D.总监理工程师和工程师代表负责制 C.单位工程或分部工程 44.热处理是固体废物的一种处理方式,下列哪项固体废物处理方式不属于热 D.分部工程或分项工程 41.坍塌事故中包括()A.基坑边缘落入坑内 B.基坑边坡滑坡 C.基坑支护结构位移 D.基坑被水淹没 42.下列说法申错误的是()A.企业职工伤亡事故统计实行以地区考核为主的制度 B.安全生产行政主管部门对各部门的企业职工伤亡事故情况实行分级考核 C.事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议,由当地安全主管部门负 责处理 46.施工承包合同承包人按合同规定,将施工组织设计和工程进度计划提交工 谎报、故意迟延不报构成犯罪,可由司法机关 D.在伤亡事故发生后隐瞒不报、依法追究刑事责任 43.各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括(,)程师,工程师审查后在规定时间内予以确认。施工过程中,发现该施工组织设 计和工程进度计划本身存在缺陷,对此应由()承担责任。A.发包人 处理方法()。A.焚烧 B.热解 C.熔烧 D.脱水干燥 45.施工合同示范文本中一般不包括的是()A.协议书 B.通用条款 C.补充条款 D.专用条款
B.工程师 C.工程师与承包人共同 D.承包人 47.施工承包合同规定,工程师的检查检验不应影响施工的正常进行,如影响施 工正常进行,其处理原则是()。
C.工程质量、工程数量、工程成本 D.工程质量、工程进度、工程环境、工程成本 50.工期索赔,一般指()要求延长工期 A.分包人向业主或者分包人向承包人 B.承包人向业主或者分包人向承包人
A.检查检验不合格时,双方分担承担费用 C.承包人向业主或者承包人向分包人 B.检查检验不合格时,发包人承担费用 D.业主向承包人或者分包人向承包人 C.检查检验合格时,承包人承担费用,工期顺延 51.平行发包模式在进度控制方面的特点是()。D.检查检验合格时,发包人承担费用,工期顺延 A.需全部施工图完成后,才能进行招标,对进度控制不利 48.劳务分包合同中,劳务分包人应()。B.招标次数较少,对进度控制有利 A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底 C.无法做到边设计边施工,对进度控制不利' B.协调与发包人、监理、设计及有关部门的工作关系 D.某一部分施工图完成后,即可开始这部分工程的招标,有利于缩短建设周期 C.自行准备有关的生产、生活临时设施 52.采用施工总承包管理模式,一般情况下,()。D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏 乱所造成的损失及各种罚款 49.针对承包的工程任务,合同跟踪以()等方面为对象。A.工程质量、工程进度、工程数量、工程成本 B.工程质量、工程进度、工程成本 A.分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订 B.发包人通过招标选择分包单位,无须经施工总承包管理单位的认可 C.如施工总承包管理单位认为发包人选定的某个分包人确实没有能力完成 分包任务,而发包人执意不肯更换分包人,施工总承包管理单位可以拒绝认可 该分包合同
D.当施工总承包管理单位拒绝认可某分包合同时,仍应承担对该分包人所负 责工程的管理责任.53.下列关于固定总价合同适用性说法不正确的是()„„ A.工程量小、工期短,施工过穗中环境因素变化小,工程条件稳定并合理 B.工程设计详细,图纸完整、清楚,工程任务和范围明确 C.工程结构和技术简单,风险小 D.合同条件中有对承包商单方面保护的条款 54.在选择工程分包人时,监理人有()。56.信息管理部门负责与()协同组织收集、处理信息和形成各种反应项目进 展和项目目标控制的报表和报告。A.项目经理 B.监理人员 C.业主方 D.其他工作部门 57.建设工程项目信息编码由一系列()组成,编码是信息处理的一项重要的基 础.工作。A.符号和数字 A.决定权 B.字母和数字 B.认可权国 C.字母和符号 C.建议权 D.文字和符号 D.咨询权 58.通过信息技术在工程管理中的开发和应用能实现(),从而可提高数据传输 55.建设工程项目的实施需要人力资源、物质资源和()资源。A.成本 A.信息处理和变换的程序化 B.质量 B.信息传输的数字化和电子化 C.信息 C.信息流扁平化 D.合同 D.信息存储数字化和存储相对集中 的抗干扰能力,使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密 性。59.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为()A.EPC 承包 B.联合体承包 C.D-B 承包 D.CM 总承包 60.下列选项中,反映一个项目管理班子中各工作部门之间组织关系的组织工 具是()A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移 B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识 C.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移 D.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制 63.对于设在市区的施工企业,其城市维护建设税的税率为()。A.1% B.3% A.项目结构图 C.5% B.工作流程图 D.7% C.任务分工表 64.下列费用中,不属于施工项目间接成本的是()。D.组织结构图 A.管理人员工资 61.建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业,受建设单位的委托, 承担其项目管理工作,并对承包单位履行()的行为进行监督和管理。A.建筑工程质量标准 B.建设合同 C.工程建设强制性标准 D.设计标准 A.按施工成本组成 62.以下关于风险管理的工作流程排序正确的是()。B.按子项目组成 B.差旅交通费 C.施工措施费 D.办公费 65.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中,再进一步分解为分部工 程和分项工程,该种施工成本计划的编制方式是()编制施工成本计划。
C.按工程进度 D.按合同结构 66.用曲线法进行施工成本偏差分析时,已完工程计划施工成本曲线和拟完工 程计划施工成本曲线水平距离表示()。69.在工程量清单包含的内容中,()是工程量清单的核心。A.零星工作项目表 B.其他项目清单 C.措施项目清单
A.成本偏差 D.分部分项工程量清单 B.进度偏差 70.以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是()。C.累计偏差 A.施工定额 D.局部偏差 B.预算定额 67.按照国际惯例,索赔费用组成中的分包费用是指()的索赔款额.C.概算定额 A.总包商向分包商 D.概算指标 B.分包商向总包商
二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分。每题的备选项申,有 2 个或 2 个以上符 多项选择题 C.分包商向发包人 D.发包人向分包商 68.下列关于工程价格的计价方式,说法正确的是()。A.可调工料单价法不受时间价值的影响 B.固定综合单价法受时间价值的影响 C.固定综合单价法不包含风险费用 D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便, 合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分 少选,所选的每个选项得 0.5 分)1.相对于工程合同价而言,施工成本的实际值是()中的相应成本项。A.投标价 B.施工成本规划 C.工程款支付 D.实际施工成本 E.类似工程实际成本
2.项目人力资源管理的任务主要包括()等。A.团队建设 D.编制人力资源规划 2.项目人力资源管理的任务主要包括()等。A.团队建设 B.管理与项目有关的所有人员士 C.组织项目管理班子人员的获取 D.编制人力资源规划 E.进行项目与外界组织的协调 3.设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也会涉及()。A.设计前准备阶段 B.施工阶段 C.动用前准备阶段 D.决策阶段 E.保修阶段 4.工程项目经济与管理风险主要包括()等。A.损失控制和安全管理人员的知识、经验和和能力 B.总且工程资金供应条件.C.工程设计文件 D.工程施工方案 E.事故防范措施和计划 5.下列费用属于建筑安装工程措施费的是()A.大型机械设备进出场及安拆费 B.构成工程实体的材料费 C.二次搬运费 D.施工排水、降水费 E.施工现场办公费蜡 6.建筑安装工程费用中,利润的计费基础可采用().A.直接费+间接费 B.直接工程费+间接费.C.人工费 D.人工费+材料费+设备价值.E.人工费+施工机械使用费 7.经济措施是最易为人们所接受和采用的措施。如()等。A.加强施工调度,避免因施工计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本 自增加 B.管理人员应编制资金使用计划,确定、分解施工成本管理目标 C.对各种变更,及时做好增减账,及时落实业主签证 D.认真做好资金的使用计划,并在施工中严格控制各项开支 E.结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成 本
B.建设项目设计文件 C.拟建工程的常规施工组织设计和施工方案 D.建设项目招标文件 E.拟建工程的具体情况 11.在正常施工条件下生产工人进行施工作业的定额时间包括()。8.施工成本分析的依据是()A.基本工作时间 B.休息时间 A.会计核算 C.停工时间 D.准备与结束时间 B.业务核算 E.辅助工作时间 C.避度报告 12.在各种计划方法中,()的工作进度线与时间坐标相对应。D.统计核算 A.形象进度计划 E.工程变更 B.横道图计划 9.对由于()等原因引起的索赔,承包商可索赔人工费部分。C.双代号网络计划 A.工效降低增加的劳动 D.单代号搭接网络计划 B.完成合同之外的工作 E.双代号时标网络计划 C.工程延期致使人员窝工 13.编制控制性施工进度计划的主要目的是()。D.法定人工费增长回 A.对进度目标进行分解 E.施工现场加班劳动中 B.确定施工的总体部署 10.编制措施项目清单时应依据()A.建设项目可行性研究报告
C.确定承包合同目标工期 D.安排施工图出图计划 E.确定里程碑事件的进度目标吁 14.施工质量保证体系的主要内容有()。A.现场施工质量控制的目标体系 B.现场施工质量计划或施工组织设计文件
B.投料计量管理 C.施工测量、检验的计量管理 D.施工条件的计量管理 E.完成工作量的计量管理 17.单位工程竣工验收工作应包括检查审核()的工程档案资料及质量验收资 料。A.建设单位
C.现场施工质量控制点及其控制措施 B.设计单位 D.施工单位质量控制总目标 C.勘察单位 E.现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施 D.施工单位 15.按照管理目标进行描述,施工措施通常包括()E.监理单位 A.施工质量控制措施 18.在企业内部落实质量体系的内部审核程序,其目的是()。B.施工成本控制措施 A.评价质量管理程序的执行情况及适用性 C.施工技术措施 B.建立质量体系运行的信息 D.施工进度控制措施 C.向内部审核单位提供体系有效的证据 E.施工安全、职业健康和环境管理措施 D.明确企业的质量目标 16.施工计量管理主要包括施工现场()。E.揭露过程中存在的问题,为质量改进提供依据 A.人员数量的计量管理
19.职业健康安全管理体系包括为()所需的组织结构、策划活动、职责、惯 例、程序、过程和资源。A.选择和借鉴职业健康安全方针 B.制定职业健康安全方针 C.实施和实现职业健康安全方针 D.修改职业健康安全方针 E.评审和保持职业健康安全方针 20.不可接受的损害风险通常是指()。A.超出了人们的判断能力的限度
村委会或当地 E.确系特殊情况必须昼夜施工时,会同建设单位找当地居委会、居民协调 22.施工承包合同有关费用控制的规定中,表述正确的是()。A.施工合同价款可约定采用成本加酬金方式, B.工程预付款应在结算后一次性扣回 C.承包人应在工程变更确定后 14 天内提出变更工程价款的报告 D.保修期满,承包人履行了保修义务,发包人应在质量保修期满后 28 天内结算 E.发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核 实 23.索赔意向通知要简明扼要地说明()等。B.超出了法律、法规和规定的要求 A.索赔事由发生的时间、地点 C.超出了组织的方针、目标和规章制度等 B.简单事实情况描述和发展动态 D.超出了人们普遍接受的要求 C.索赔依据和理由 E.超出了建设工程项目的总体规划 D.索赔事件的不利影响 21.控制强噪声施工作业时间应做到()。E.索赔的最后期限 A.凡在人口稠密区进行强噪声作业时,须严格控制作业时间 24.施工总承包模式的特点是()。B.确系特殊情况必须昼夜施工时,出安民告示,求得群众谅解目山 A.在开工前就有较明确的合同价,有利于业主对总造价的早期控制 C.一般早 10 点到晚 6 点之间停止强噪声作业 B.业主对施工总承包单位的依赖较大 D.确系特殊情况必须昼夜施工时,尽量采取降低噪声措施
C.业主要负责所有承包单位的管理及组织协调,工作量较大 D.一般要等施工图设计全部结束后,才能进行施工总承包的招标 41.B B 51.D 42.C 43.C 44.D 45.C 46.D 47.D 48.D 49.A 50.52.C 53.D 54.B 55.C 56.D 57.A 58.B 59.A 60.E.施工总承包模式适用于大型项目和建设周期紧迫的项目 25.“信息存储数字化和存储相对集中”有利于()。A.项目信息的检索和查询
D 61.B B(二)多项选择题 二 多项选择题 62.C 63.D 64.C 65.B 66.B 67.B 68.D 69.D 70.B.项目参与方之间的信息交流和协同工作 1.B、C、D C.数据和文件版本的统一 6.A、C、E D.项目的文档管理 11.A、B、D、E E.提高数据处理的准确性 二级建造师施工管理模拟试题（二级建造师施工管理模拟试题
（一）答案(一)单项选择题 一 单项选择题 1.B 11.C 2.D 12.B 3.C 13.B 4.C 5.B 14.A 6.B 15.B 7.C 16.A 8.B 17.C 9.C 18.B 10.A 19.C 20.C D、E 16.B、C 17.B、C、D、E 21.A、B、D、E C、D 18.A、B、E 19.B、C、E 20.B、C、D 25.A、12.B、E 13.A、B、E 14.A、B、C、E 15.A、B、7.B、C、D 8.A、B、D 9.B、D、E 10.B、C、D、E 2.A、C、D 3.A、B、.C、E 4.B、E 5.A、C、D 22.A、C、E 23.A、B、C、D 24.A、B、D 更多试题请在百度搜索“中国资格考试网”进入建造师
21.C D 31.A A 32.D 33.D 34.B 35.C 36.B 37.A 38.A 39.A 40.22.C 23.C 24.B 25.C 26.B 27.A 28.D 29.A 30.频道即可！
第三篇：2013年二级建造师机电工程答案
一、单选题：安装标高基准点的测设，标高基准点一般埋设在基础边缘 P4耐腐蚀、耐温及耐冲击性能的管材是ABS工程塑料管 P7两起重机共同台吊一重85T的设备，吊具重3T，临时制着的专用台梁重5T，不计风的影响，问最小计算载荷是---(待定，自己选的C)
p11(85+3+5)*1.1*1.1=112.53 个人觉得选C国内新开发的钢材，需从新评定C 国外进口的16Mn
P17 个人觉得先首次使用的国外材料应该是B还是C不记得了灯具导线连接后的下一程序是送电前的检查
P28 送电前的检查洁净度为N3的空调系统应漏风量
P32 N1-N5属于高压，应做全数进行漏风量测试。N6-N9属于中压。电量变送器均将各自的参数变换为0~10VDC电信号输出 P37属于气体灭火系统的是储存容器 P47运行中因温度变化引起的偏差需调整两端面间隙时选较大值取压点的方位在管道的下部与管道成0至45度夹角时，是测量蒸汽压力参数 P7211采用预制块做保温层时，同层要错缝，异层要压缝，用同等材料的胶勾缝12硅酸盐耐火浇注料用水护养 P88
13同一工程分期施工的可由同一建造师担任 P242
14特种设备安装，改造贯彻执行《条列》时，选项中错误的是----(待定，自己选的B电梯)
15现场组焊的球罐应做立、横、平加仰。P67
16电缆敷设中间接头--托板托置固定
17锅炉受热面组合--通球试验 P64
18管道那个强度和严密性的--压力试验
19易振动雨水管道--钢管
P23 倒数第二段：易受振动的雨水管理应使用钢管。
20爆破作业在制定爆破施工方案时邀请地下电缆管理部门派员参加(P234)
二、多选CDE 管道试验 管道冲洗 管道保温;
22、DE D,JD;
23、DE 通风空调安装中，安装单位需要做的工作是：
FH复核 预留孔洞尺寸、FZ 机电各专业
24、AE 设备基础验收 ： 基础结构、设备基础质量证明书
25、ACE AT、DL、PX;
26、发电机的冷却介质有：A空气B 惰性气体C氢气D水 E 润滑油
答案：ACDE
P60按照发电机的冷却介质可划分为：空气冷却、氢气冷却、水冷却以及油冷却
27、ADE JZF、ZF、FL、AQF;
28、AE XW,YJ29、BD DX、ZDF;
30、以下属于合同管理签章文件的是：工程分包合同、工程索赔报告、设备材料计划表、进度计划
P249
以下题目不知道是多选的那一题：
二次回路的接线要求：错的两个，其余三个应该是对的：中间可以有接头;每个接线端子接线最多3根：
P58
阀门安装正确的是：根据介质流向进行安装;法兰连接，阀门关闭;螺纹连接，阀门关闭;(焊接连接，阀门打开;安全阀垂直安装)ABD
P76
二级机关，火电机组工程二级的：10-30万千瓦的冷却塔工程;500-1000万元的发电工程;其它的记不到了。
P247
简答题目(自己做的答案 不便写上来了，水平差)
三 案例题：
案例一
1、A公司对B分包单位还包括哪些管理?
总分包方对分包方及分包工程施工，应从施工准备、进场施工、工序交接、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。P952、简述建筑智能化竣工验收的顺序：先产品、后系统;先各系统，后系统集成的顺序P393、A拒绝向建设
设单位承担保修费 是否合适?说明理由
不合适。保修期为2年，合同违背了国家的法律规定，是无效的规定。P2154、更换调节阀之前需要做哪些试验?保修后需要进行什么性质的回访?
应进行技术性回访。由于使用了建设单位提供的新型材料，需了解其使用性能和效果。P21
4案例二
1、施工单位应与哪些单位沟通?
与当地政府及相关部门，特别是当地村委会、交通部门、电力部门沟通，应与业主、监理工程师及设备供应商沟通。P1872、电力管理部门可以对施工单位的处罚有哪些?
责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。P234：
3、电杆组立后导线架设有哪些程序?
P57.导线架设程序：导线展放、导线连接、紧线、绝缘子上导线固定和跳线连接。
4、案例三
1、A单位的投标文件和B单位的变更文件是否能得到建设单位的接受?说明理由B单位在投标截止日期前对原投标的的变更按规定是允许的，可以接受。A单位不能接受。
2、管道系统的不妥之处?
P223、管道系统试验还需具体什么条件?
P224、施工单位对压缩机积水事故的处理程序是否妥当?说明理由。
采取的是哪种质量处理方式?
不合适。程序为：事故报告、现场保护、事故调查、撰写质量事故调查报告、事故处理报告。施工质量事故处理方式有：返工、返修、限制使用、不作处理和报废五种情况，此次属于返工。P132.案例四
1、哪些改建项目应该在设备吊装之后进行?
2、临时平面布置图设计要点有哪些?
起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活、等临时设施的布置;供水、供电、供热的布置;经济指标。P1063、吊装过程中存在哪些风险?
风险有：高层建筑周围环境和当地所象对设备吊装的风险，桅杆式起重机、揽风绳、受力锚点的风险，预计采用的施工安全措施风险，施工机具应用成败的风险等。P2194、施工单位还有哪些内部协调方式和形式?
主要方式有：项目经理部协调会;专业或部门协调会;鹰谈会;定期通报;深入班组随时沟通;内部参观评议。P187
第四篇：二级建造师继续教育选修答案
10.当建设项目只有一个单项工程时，此时综合概算文件除包括编制说明和综合概算表以外，还应包括（123）①工程建设其他费用 ②建设期贷款利息 ③预备费的概算 ④财务与经济分析
11.全寿命费用应包括（123）①初始建设费 ②使用维护费 ③拆除费 ④其他费用
12.12.优化设计方案的方法有（234）①通过专家评审 ②通过设计招标和设计方案竞选
③运用价值工程 ④推广标准化
13.（公平）原则就是要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行相应的义务，不歧视任何一方
14.14.建设工程招标分为建设工程项目总承包招标、建设工程勘察招标、建设工程设计招标、（施工招标）、工程监理招标、建设工程材料设备招标
15.15.施工图预算有（234）①分部分项工程预算 ②单位工程预算 ③单项工程预算 ④项目总预算
16.16.招标与投标实际上是合同的形成过程看，在法律上，合同的成立分为要约和承诺两个阶段，那么招标属于（），投标属于（）
要约邀请
要约
17.17.招标文件的编制是招标准备工作中最重要的环节。招标文件是投标人的投标依据，同时也是签订合同的基础，一般包括投标邀请书、投标须知、合同条件、技术规范、图纸和技术资料、工程量清单和参考资料等内容，其中的合同条件、（技术规范）、图纸和技术资料、工程量清单四部分还将作为未来合同文件的组成部分 18.18.当招标文件中的商务条款一经确定，即可进入招标控制价编制阶段。工程招标控制价的编制程序如下 ａ．招标控制价审核 ｂ．编制招标控制价。编制人员应严格按照国家的有关政策、规定，科学公正地编制招标控制价 ｃ．确定招标控制价的编制单位。招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制 ｄ．收集编制资料，包括全套施工图纸基现场地质、水文、地上情况的有关资料，招标文件，领取招标控制价计算书，报审的有关表格
cdba 19.19.建设工程招标从竞争程度进行分类，可以分为公开招标和邀请招标两种。公开招标又称（无限竞争性招标 公开招标）是所需费用最高、花费时间最长的招标方式 20.20.招标人自开标之日起，除特殊情况外，一般应当在开标之日起（30）天内确定中标人。依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（15）天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告
21.21.总价合同是指在合同中确定一个完成建设工程的总价，承包单位据此完成项目全部内容的合同。适用于（工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目）
22.22.投标邀请书是指采用邀请招标方式的招标人，向（3）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出的参加投标的邀请 23.23.资格预审是指招标人在（z招标）开始之前或开始初期，由招标人对已申请参加投标的潜在投标人的资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面情况进行资格审查 24.24.风险管理不包括以下哪项内容（风险解决）25.25.承包商面临的风险因素有政治风险、经济风险、（技术风险）、公共关系等方面的风险
26.26.在FIDIC合同条件中，合同文件除合同条件外，还包括其他对业主、承包商都有约束力的文件。主要有①合同协议书②图纸③标价的工程量表④投标书⑤规范⑥中标函等，合同文件解释的优先次序为（164523）
27.27.《土木工程施工合同条件》是FIDIC最早编制的合同文本，也是其他几个合同条件的基础。该文本适用于业主（或业主委托第三人）提供设计的工程施工承包，以（单价合同）为基础（也允许其中部分工作以总价合同承包），广泛用于土木建筑工程施工、安装承包的标准化合同格式
28.2828.施工中，承包人提出的合理化建议设计对施工图纸和施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，需经(工程师)审查批准
29.按索赔的目的进行分类，可以分为（工期索赔和费用索赔）
30.工业项目初步设计包括（①②③）①总平面设计 ②工艺设计 ③建筑设计 ④工程设计
31.民用建筑工程一般应分为（234）①技术设计 ②方案设计 ③初步设计 ④施工图设计 32.全费用综合单价和清单综合单价的区别是（清单综合单价未包括规费和税金）
33.一般工业项目设计的 “两阶段设计”是指（12）①初步设计 ②施工图设计 ③技术设计 ④发包设计
34.总平面设计中影响工程造价的因素有（123）①占地面积 ②功能分区 ③运输方式的选择 ④环境景观
35.建设项目全部完成，由（项目主管部门或建设）单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告 36 36.建筑产品计价的特点与其他商品有所不同．主要区别在于建筑产品的计价是一项（预测）行为，需预先根据工程定额进行价格计算 37.37.按建设项目在国民经济中的用途不同，建设项目分为生产性建设项目和非生产性建设项目，非生产性建设项目不包括下面哪一项（基础设施）
38.38.建设项目的建设程序包括前期工作、建设实施、竣工验收和后评价，其中施工图设计属于（前期工作）阶段 39.39.工程结算，是指一个单项工程、单位工程、分部工程或分项工程完工，并经（建设）单位及有关部门验收或验收点交后，施工企业根据合同规定，按照施工时现场实际情况记录、设计变更通知书、现场签证、消耗量定额或施工定额、工程量清单、人工材料机械单价和各项费用取费标准等资料，向建设单位办理结算工程价款、取得收入3
40..建筑工程成本项目由（1234）组成 ①人工费、材料费、施工机械使用费 ②措施费
③企业管理费 ④规费
41.41.根据我国的设计、概预算文件编制和管理方法并结合建设工程概预算编制的顺序，建设工程概预算的分为投资估算、设计概算、（）、施工图预算、施工预算、工程结算、竣工决算，施工图预算是在（）阶段，设计咨询或施工单位根据施工图纸等预先计算和确定单项工程和单位工程全部建设费用的经济文件
修正概算 施工图设计 42.42.设备购置费的组成为（设备原价+设备运杂费）
43.43.国产标准设备是指按照主管部门颁布的标准图纸和技术要求，由我国设备生产厂生产的，符合国家质量检测标准的设备
44.44.三算”是指（124）①设计概算 ②施工图预算 ③施工预算 ④竣工决算
45.项目完工后的试车和空转费用属于（项目直接成本
45.46.根据设计要求，对某一框架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，该过程支出的费用属于（研究试验费）
46.47.单台设备安装后的试车费属于（）联合试运转费
47.48.进口设备运杂费中，运输费的运输区间是指（）进口国的边境港口或车站至工地仓库
48.49.进口设备外贸手续费＝（到岸价）×人民币外汇牌价×外贸手续费率
49.50.建设项目竣工决算包括的范围是(从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用)50.1.新增流动资产不包括以下哪一项（）生产准备费] 51.某工程由于设计不当，竣工后建筑物出现不均匀沉降，保修的经济责任应由(设计单位)负责
52.3.关于保修的期限说法错误的是（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年
53..2006年，某承包工程合同价款6000万元，则该工程保修费用为(300万元)
54.55.下列有关无形资产的计价原则，阐述正确的是(购人的无形资产，按照实际带来的利润计算)
55.保修的操作方法不包括哪一项
费用结算
56.57.由建设单位、施工单位和项目验收委员会，以项目批准的设计任务书和设计文件，以及国家或部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据，按照一定的程序和手续，在项目建成并试生产合格后，对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动是(竣工验收)
57.由于不可抗力造成的质量缺陷，（发包方）承担经济责任
58.59.在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入（）施工本身造成的停工时间
59.工人工作的必须消耗时间不包括以下哪一项（非施工本身造成的停工时间）60.61.关于工程造价计价依据的作用，说法不正确的是（施工定额用于计算和确定施工图预算）
61.62.关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）
反映平均先进水平62.一项工程的单组门窗框扇工作的基本工作时间是3小时，辅助时间占工序作业时间的比率是10%，规范时间占定额时间的比率为5%，则该项工作的定额时间是（）小时3.509 63.
第五篇：二级建造师继续教育公共课答案
一、单选题（60题），答案后面是书上页码
1、项目总控是在管理基础上结合（B）发展起来的一种新型组织模式。A 系统管理理论 B 企业控制论,P1 C 系统工程理论 D 集成化思想
2、项目总控的服务对象是（C）。
A 项目经理 B业主 C 项目的最高决策层, D 承包商
3、绿色建筑应坚持（C）的建筑理念。
A节能 B 环保 C 可持续发展,P8 D 经济
4、管理的本质是（B）。
A 组织 B 协调,P13 C 控制 D 计划
5、建设工程项目管理的灵魂是（D）。A 组织 B 协调 C控制 D 创新，6、组织能否有效地运行，并实现组织目标，很大程度上取决（C）。
A 管理是否有效 B 领导是否有领导才能
C 组织结构是否合理,P19 D 组织成员是否团结一致
7、监理工程师在监理的过程中，随着监理对象得变化，应（B）来提高总体监理工作的有效性。
A 变革监理内容 B 变革管理方式,P27.28 C 变革组织结构 D 变革监理计划
8、工地开工前，第一次工地例会必须将签证的各项要求以及基建处关于工程造价管理系列规定、审计要求等以书面形式告知施工单位并由（B）签字认可。A 造价员 B 项目经理,P28 C 技术负责人 D 总监理工程师
9、BOT模式中契约企业特许权期限届满时，所建基础设施（B）。A 有偿移交给政府 B 无偿移交给政府,P38 C 可以转让给其他企业 D可以续约再经营
10、BT是政府利用非政府资金来进行（C）建设项目的一种融资模式。A 基础设施 B 公用基础设施 C 基础非经营性设施,P42 D 大型政府工程
11、BOT与BOOt模式最大的相同点在于（B）。A 项目所有权都要交给政府
B 都是用私人投资承担公共基础设施项目,P46 C 两者私有化程度一样
D 我国金融机构和非金融机构都是为其融资方式提供担保
12、成本控制的动态资料包括进度报告和（C）A 合同文件 B 成本计划C 工程变更与索赔资料,P54 D 成本控制报告
13、风险管理最首要的步骤是（B）
A 风险分析 B 风险识别,P80 C 风险评价 D风险决策
14、下列施工风险管理工作中，属于风险识别工作的是（A）A 确定风险因素,P B 分析风险发生的概率 C 分析风险损失量 D 提出风险预警
15、某混凝土工程，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计价，直接费为400元/立方米，间接费率为13％，利润率为10％，综合计税系数为3.41％，则该分项工程的全费用综合单价为（C）元/立方米。A 580 B 536 C 514 D 498
16、建筑工人意外伤害保险是(A)A 商业保险,P103 B 法定保险 C 社会保险 D 强制保险
17、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》中规定工程质量监督方式为（C）
A 全部检查 B 定点抽查 C 随机抽查、抽测为主,P105 D 定期抽查
18、取得建造师执业资格证书的人员应在资格证书签发之日起（C）申请初始注册。
A 1年 B 2年 C 3年 ,P109 D 4年
19《房屋市政工程生产安全和质量事故查处督办暂行办法》规定，生产安全和质量较大及以上事故由（B）查处督办。
A 省级住房城乡建设行政主管部门 B 住房城乡建设部,P124 C 地区住房城乡建设行政主管部门 D 省级政府主管部门
20、《危险性较大的分部分项目工程安全管理办法》中规定，对危险性较大的工程建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（D）A 安全管理措施 B 专项施工方案
C 分部分项工程清单 D 分部分项工程清单和安全管理措施,P119
21、《关于进一步加强建筑市场监管与服务保障扩大内需投资建设项目质量的效益的通知》强调，各地住房和城乡建设主管部门要坚持以科学发展观为指导，按照（C）原则，增强服务意识。A 可持续发展 B 节能与环境保护
C 加强服务、依法监管、创新机制、促进发展,P118 D 依法监管、效益第一
22、（D）可向注册建造师注册所在地或项目所在地县级以上地方人民政府建设主管部门投诉注册建造师的违法违规行为。A 项目负责人 B 建设单位 C 总监理工程师 D 任何单位和个人，23、建设工程发生质量、安全、环境事故时，担任该施工项目负责人的注册建造师应当（B）A 报告上级主管部门
B 及时向企业报告，并保护事故现场,P116 C 及时报告项目经理，准备补救方案 D 分析事故原因，避免再次出现事故
24、项目监理机构处理业主和承包方的利益冲突或矛盾时，应坚持的原则是（D）
A 无条件维护业主的权益
B 无条件维护承包商的权益 C 在不损害业主合法权益的前提下，维护承包方的权益
D 在维护业主的权益时，不损害承包方的合法权益,P
25、BOT项目的核心是（A）
A 特许合同,P39 B 谈判过程 C 招标过程 D 立项过程
26、关于初始风险清单，下列说法正确的是（A）A 以初始风险清单为出发点进行风险识别，可以避免遗漏,P82 B 初始风险清单是风险识别的最终结论
C 对于小型工程项目建设，没有必要建立初始风险清单 D 不能根据经验对初始风险清单进行修正
27、采用PFI方式建设的项目，其融资风险及责任由（B）承担 A 政府部门 B 投资者,P52 C 项目部 D 承包商
28、建设工程项目开工前，应首先告知项目经理具体的（B）日期，并要求施工单位编制工程总进度计划。
A 开工 B 竣工,P28 C 验收 D 交付使用
29、系统管理学派强调以（B）为研究对象
A 系统理论 B 组织系统,P19 C 组织理论 D 管理理论 30、（C）是建设项目全寿命周期集成化管理联合班子的核心。A 项目经理部 B 业主 C 全寿命周期经理 ,P6 D 承包商
31、工程项目集成化是运用（C）思想把现代管理理论与工程项目本身具有的系统化特点相结合而产生的。
A 综合集成 B 系统集成 C 管理集成,P4 D 系统管理
32精益建造模式是以（D）为基础，以精益思想原则为指导，对工程项目管理过程进行重新设计，在保证质量、最短的工期、消耗最少资源的条件下以建造移交项目为目标的新型工程项目管理模式。
A 系统管理理论 B 系统组织理论 C 集成化理论 D 生产管理理论,P6
33、建筑信息模型（BIM）技术是对建筑物理和功能特征的数字式表达，（B）为建筑物整个生命周期提供可信赖的信息共享知识资源。A 从建筑物规划开始 B 从建筑物诞生开始,P12 C 从建筑物施工开始 D 从建筑物设计开始
34、新经济时代管理思想的创新以知识的无限性和（D）为指导思想。A 资源短缺性管理 B 投资收益递减规律 C 利润最大化 D 投资收益递增规律,P16
35、虚拟组织的主管人员主要是通过计算机网络联系方式，把大部分的时间用在（D）外部关系上。
A 管理 B 组织 C 创新 D 协调,P20
36、企业再造理论认为在施工流程管理方面应从整个项目的角度来考察工作的（A）
A 工序是否合理,P27 B 管理是否到位 C 计划是否落实 D 进度是否满足要求
37、作为甲方管理者，在工程安全管理方面，首先应该以身作则，不违反安全规定。看到安全隐患应该（D），由项目经理或施工员签字认可并督促整改。A 通知项目组 B 通知项目经理
C 书面通知项目组 D 书面通知项目经理,P29
38、EPC 模式中，工程总承包企业按照（C）约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价负全责。
A 单价合同 B 变动总价合同 C 固定总价合同,P30 D 成本加酬金
39、国际通行的做法对BOT项目采用（B）
A 无限追索项目融资方式 B 有限追索项目融资方式
C 权益性融资方式 D 债券融资方式
40、对于BOOT模式，下列说法正确的是（B）A 项目建成后，私人只拥有所建成项目的经营权
B 项目建成后，私人既拥有所建成项目的经营权，也拥有所有权,P45 C 采用BOOT 模式，从项目建成到移交给政府的时间相比BOT模式短 D BOOT 模式私有化程度最高
41、施工成本控制应贯穿项目从（B）的全过程 A 招标开始到竣工验收 B 投标开始到竣工验收,P54 C 施工开始到竣工结算 D 施工开始到竣工清算
42、在工程项目管理理论中，目标控制和（B）是工程项目管理方法的核心。A 成本管理 B 风险管理,P76 C 进度管理 D 质量管理
43、下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（A）
A 投保建筑工程一切险,P B 设置警示牌 C 进行专题安全教育 D 设置边坡护壁
44、在项目风险清单中，风险管理人员应以（B）为中心。A 风险识别 B 工程保险,P93 C 风险分析 D 风险决策
45、政府主导型的信用构建模式是由政府直接监管的相关部门和行业协会共同构建（B）的征信体系，建立统一的信息发布平台和信用评价体系，利用政府的职能来统一规范建筑市场各主体的信用行为。A 营利性 B 非营利性,P95 C 政策性 D 指导性
46、工程质量监督机构受政府委托实施质量监督，其本质是属于（B）A 独立企业 B 行政执法机构,P104 C 营利机构 D 中介机构
47、为建立完善工程质量监督责任制，首先要完成的工作是（A）A 界定工程质量监督工作的职责,P106 B 建立质量监督机构 C 确定质量监督责任人 D 确定质量违规的处罚方式
48、下列说法正确的是（D）
A 二级注册建造师可担任多个工程施工项目的项目负责人 B 二级注册建造师可以担任大型工程的施工项目负责人
C 二级建造师证遗失后不可补办
D 二级注册建造师初始注册后，还可以增项注册其他专业的资格证书,P110 49施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位的（B）、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后，方可组织实施。
A 项目经理 B 技术负责人,P121 C 监理工程师 D 班组长
50、《关于做好建筑业农民工技能培训示范工程工作的通知》强调，示范工程实施主体以建筑企业为主，培训对象为（B）
A 工程所有的农民工 B 自愿参加培训的在岗农民工为主,P119 C 建筑企业所有员工 D 施工现场所有工作人员和农民工
51、《关于切实做好全国中小学校舍安全工程有关问题的通知》要求，实施校舍安全工程要严格执行法定建设程序，遵守（C），全面落实质量责任。A 工程建设规范 B 工程建设标准C 工程建设强制性标准,P118 C 工程建设法定定额
52、建设工程施工管理文件（B）方为有效。A 二级注册建造师的签字
B 二级注册建造师的签字并加盖执业印章,P115 C 二级注册建造师的职业印章
D 二级注册建造师的授权
53、二级注册建造师职业道德准则属于（C）A 法律规范 B 强制性规范
C 行业自律标准,P102 D 自身素质要求
54、市场主导型的信用构建模式由（A）负责出具信用评价分析报告，对市场主体的信用进行评价。
A 中介机构,P95 B 政府主管部门 C 政府监督部门 D 行业协会
55、风险自留是一种重要的财务性管理技术，工程项目风险由（B）承担 A 承包商 B 业主,P92 C 业主与承包商 D 没有风险
56、下列费用属于间接费的是（B）
A 材料费 B 管理人员工资,P63 C 施工工人工资 D 机械费
57、PPP是一种新型的项目融资模式，是以（C）为主体的融资活动。A 项目投资人 B 政府 C 项目,P47 D 项目发起人
58、关于双因素理论中保健因素下列说法正确的是（A）A 属于外在激励因素,P22 B 属于内在激励因素
C 能起到激发人的进取心的作用
D 不能起到防止人们对工作产生不满情绪的作用
59、项目信息门户（PIP）作为一种基于Internet技术的项目信息沟通解决方案，以（C）为中心对项目信息进行有效的组织与管理 A 业主 B 承包方 C 项目,P13 D 项目经理部 60、精益建造以（B）为项目的最大目标。A 项目利润最大化 B 顾客价值最大化,P6 C 项目质量最优 D 项目成本最小
二、多选题(20题)
1、项目总控的手段是应用现代信息技术对信息进行采集和处理，根据信息的状态及映射关系，可分成（ABCE）
A 目标平面 B 信息平面 C 报告平面 D 组织平面 E 用户平面
2、精益制造的实施思路可以分为（ACE）
A 过程重建层 B方法重建层 C 观念重建层 D 制度重建层 E 组织重建层,P6
3、管理的基本职能包括（ABCDE）
A 计划 B组织 C领导 D控制 E 创新,P16
4、学习型组织理论以（ABCDE）为基础。
A 自我超越 B 建立共同愿景 C 团体学习D 系统思考 E 改善心智模型,P19
5、下列说法正确的有（ABCE）,P31 A 预算总承包模式，项目交给专业承包商干，使业主不必为自己不熟悉的业务耗费过多的精力，能专心致志地投入自己的业条之中
B 承包商采用预算加酬金总承包模式，承包商的收入是一定比例的酬金，所以没有风险和责任。
C 预算总承包模式承包商的收入与合同价款、预期风险控制能力相关，具有不确定性。
D 预算总承包模式承包商承了所有的风险。
E EPC 模式中没有咨询工程师这个专业监控角色和独立的第三方，所以不在是FIDIC “红皮书”条件下的三角关系。
6、TOT模式的主要物点有（AB）,P50 A 以现有运行的资产为基础 B 无须偿还资金
C 所建项目产权可以部分转让 D 投资方风险很大
E TOT 项目融资，其项目本身必须是经营性资产
7、成本控制的要求有（ABCDE）,P54 A 积极用用先进工艺和技术，降低成本
B 强化定额控制 C 做好人工成本的有效控制 D 优化施工组织设计
E 做好材料成本的有效控制
8、目前我国建筑业的信用市场主要存在的问题有（ABCD）,P96 A 缺乏完善的法律法规 B 缺乏统一的评介体系
C 信用评价中介机构力量薄弱 D 缺乏统一的信息发布平台 E 缺乏市场监管机制
9、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》中关于对不良行为记录管理的要求，正确的理解（ABC）,P106 A 实施抽查和差别化监管的需要
B加强诚信体系建设的需要
C 落实工程质量终身责任制的需要 D规范建筑市场行为的需要 E 建筑市场有效管理的需要
10、关于中国工程咨询业职业道德准则，下列说法正确的有（ABD）,P101 A实事求是，不隐瞒真情，客观分析一切有利不利因素 B 不断学习，更新知识
C 承担所有咨询服务业务，合理收费 D 靠质量、信誉进行竞争 E 团结合作，与委托单位建立良好的合作关系。
11、项目集成化管理的主要工作内容包括（BCE）方面。,P4 A 项目的战略规划 B 项目集成计划的实施 C 项目变更的总体控制 D 项目的集成采购计划 E 项目集成计划的制定
12、PIP的特点有（ABD）,P14 A 改变了传统工程项目信息交流的点对点式沟通方式 B 实现了项目实施全过程中项目参与各方信息共享 C 节约了信息交流的成本
D 提高了项目建设的信息透明度
E 工程建设的综合效益提高
13、马斯洛的需求层次理论认为人的心理潜藏着（ABCDE）需求,P21 A 安全需求 B 社交需求 C 尊重需求
D 自我实现需求 E 生理需求
14、双因素理论在项目管理中的指导价值在于（ABCD）,P22 A 保证政策、工资发放等各种人事关系处理能得到员工的认同 B 对员工的成就及时给予肯定，使其感到自己受到重视 C 建立绩效考评系统，奖金、福利与绩效挂钩
D 能实现个人理想、抱负，充分发挥个人能力
E 为员工建立相对稳定的工作环境，保护健康，远离职业病
15、关于DB 模式下列说法正确的有（BCD）,P34 A 对于业主来说工期不可控制 B 确定进度付款易产生争议
C 对于承包商来说，DB干好利润大，同时责任大，风险大 D 设计变更导致分项间的调整难度大 E DB模式具有责任单一性的特点
16、PFI模式的优势有（ABCD）,P52 A 它是一种吸收民间资本的有效手段
B 可减轻政府的财政负担 C 有利于加强管理、控制成本
D 有利于引进先进的设计理念和技术设备 E 政府在特许权期间对项目没有所有权
17、项目风险管理的基本对策有（ABC）,P92 A 风险控制 B 风险转移 C 风险保留 D 风险识别 E 风险回避
18、下列属于我国二级注册建造师职业道德规范的有（ABCE）,P102 A 寻求可持续发展的方案 B 树立用户至上的思想
C 重视技术创新和技术进步
D 当存在潜在的利益冲突时，从公司利润最大化角度出发，利用自己的专业优势，诱导委托人做出决定
E 不得故意或无意做出有损他人信誉的行为
19、二级建造师不得同时担任两个以上建设工程施工项目负责人，但一下情况除外（ABC）,P114 A 同一工程相邻分段发包或分期施工的 B 合同约定的工程验收合格的
C 因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意的 D 合同约定工程完成的
E 工程项目规模比较小的
20、风险回避有以下特点（ABC）,P92 A 回避也许是不可能的
B 回避失去了从中获益的可能性 C 回避一种
![下载二级建造师历年试题及答案[最终版]word格式文档](http://static.xiexiebang.com/skin/default/images/icon_word.png){kind=icon}
点击咨询 