第一篇：2018年一建水利水电实务模考题(B卷)
2018年度水利水电一级建造师执业资格考试模拟卷（B）
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意）
1．兴利库容是水库死水位与（）之间的库容。
A．校核洪水位B．正常蓄水位C．防洪高水位D．设计洪水位【答案】B 【解析】本题考查的是水利水电工程等级划分及工程特征水位。兴利库容是正常蓄水位至死水位之间的水库容积。用以调节径流，按兴利要求提供水库的供水量或水电站的流量。
2、钢筋标注形式“nФd@s”中，s表示钢筋（）。
A、根数 B、等级 C、直径 D、间距 答案：D 解析：本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号；s为钢筋间距的数值。
3.混凝土抗渗等级W2表示（）。
A.抵抗静水压力的能力为2MPa
B.抵抗静水压力的能力为0.2MPa
C.抵抗静水压力的能力为20次
D.抵抗静水压力的能力为2次
『正确答案』B
『答案解析』抗渗等级W2表示混凝土能抵抗0.2MPa。
4.围堰堆石体水下部分不易采用软化系数数值大于（）的石料。
A.0.7
B.0.6
C.0.8
D.0.5 『正确答案』A
5.大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是（）爆破法。
A.浅孔
B.深孔
C.洞室
D.光面
『正确答案』B
『答案解析』大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是深孔爆破法。
6.用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。
A.接缝
第1页
B.固结
C.接触
D.回填
『正确答案』B
『答案解析』考查固结灌浆的内容。
7.堆石坝坝料压实质量检查，以控制（）为主。
A.加水量
B.干密度
C.碾压参数
D.颗粒直径
『正确答案』C
『答案解析』坝料压实质量检查，应采用碾压参数和干密度（孔隙率）等参数控制，以控制碾
压参数为主。
8.（）是评价辗压混凝土压实质量的指标。
A.VC值
B.干湿度
C.相对压实度
D.均匀性
『正确答案』C
『答案解析』相对压实度是评价辗压混凝土压实质量的指标。
9.水闸中（）的作用是控制水位和流量，并兼有防渗防冲作用。
A.上游连接段
B.下游连接段
C.闸室
D.翼墙
『正确答案』C
『答案解析』考查闸室的作用。
10.高处作业时，安全网应随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。
A.2
B.3
C.4
D.5
『正确答案』B
第2页
『答案解析』安全网应随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过3m。
11.型号为QL2x80D的启闭机属于（）。A、螺杆式启闭机 B、液压式启闭机 C、卷扬式启闭机 D、移动式启闭机 答案：A 解析：本题考查的是水利水电工程中的金属结构的类型。型号中的L标识螺杆式启闭机。如果是P标识卷扬式启闭机，PPY标识液压式启闭机。
12.下列施工现场的主要设备用电负荷中，属于一类用电负荷的是（）。
A.基坑降水
B.混凝土搅拌系统
C.钢筋加工厂
D.机修系统
『正确答案』A 『答案解析』水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人员伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。
13.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，负责组织调查较大事故的单位是（）。
A.质量监督机构
B.项目法人
C.监理单位
D.项目主管部门
『正确答案』B
『答案解析』较大事故由项目法人负责组织专家组进行调查。
14.单元工程质量达不到合格规定，但经加固补强并经鉴定达到设计要求，其质量可评为（）。
A.不合格
B.合格
C.优良
D.优秀
『正确答案』B
『答案解析』经加固补强的达到合格。
15.水利建设市场主体信用等级中，A表示（）。
A.较好
B.好
第3页
C.一般
D.很好
『正确答案』A
『答案解析』考查信用等级。
16.根据《水利工程施工安全管理导则》（SL721-2015），下列内容中，属于施工单位一级安全教育的是（）。
A、现场规章制度教育 B、安全操作规程 C、班组安全制度教育 D、安全法规、法制教育 答案：D
17.根据《水利水电营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）的通知，材料价格可以采用将含税价格除以调整系数的方式调整为不含税价格，其中混凝土的调整系数为（）。
A、1.02 B、1.03 C、1.04 D、1.17 答案：B 解析：本题考查的是施工成本计算基础。商品混凝土除以1.03调整系数
18.在风险处置方法中，对于损失小，概率大的风险处置措施是（）。
A.规避 B.缓解 C.转移 D.自留
答案：B
19.根据<关于全面推行河长制的意见>，全面建立（）级河长体系。
A.二
B.三
C.四
D.五
『正确答案』C 20.根据《水利水电工程是施工质量检测与评定规程》（SL176—2007），单位工程施工质量等级为合格，其外观质量得分率至少应达（）。
A.85%
B.80%
C.75%
D.70% 【答案】D
第4页
【解析】本题考查的是水利水电工程施工质量评定的要求。单位工程施工质量合格标准：（1）所含分部工程质量全部合格；（2）质量事故已按要求进行处理；（3）工程外观质量得分率达到70%以上；（4）单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；（5）工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
21.水工混凝土配合比设计参数包括（）等。
A.水灰比
B.水砂比
C.水石比
D.砂率
E.浆骨比
『正确答案』ADE
『答案解析』混凝土配合比的设计，实质上就是确定四种材料用量之间的三个对比关系：水灰
比、砂率、浆骨比。
22.坝底扬压力由（）之和构成。
A.渗透压力
B.浮托力
C.粘聚力
D.静水压力
E.动水压力
『正确答案』AB
『答案解析』截面上的扬压力分布图形中矩形部分的合力为浮托力代表值，其余部分的合力为
渗透压力代表值。
23.大坝混凝土粗骨料最大粒径为80mm时，施工中粒径分级宜包括（）。
A.D10
B.D20
C.D40
D.D80
E.D120 【答案】BCD 【解析】本题考查的是骨料的品质要求。当最大粒径为80mm时，分成D20、D40、D80三级。
24.大坝混凝土浇筑，分块尺寸和铺层厚度已定，解决层间不出现冷缝的措施有（）。
A.增大运输浇筑能力
B.采用斜层浇筑法
C.采用阶梯浇筑法
第5页
D.采用平层浇筑法
E.增加振捣时间
『正确答案』ABC
『答案解析』 分块尺寸和铺层厚度已定，要使层间不出现冷缝，应采取措施增大运输浇筑能力，若设备能力难以增加，则应考虑改变浇筑方法，将平铺法改为斜层浇筑和台阶浇筑。
25.对非黏性土的压实实验，需作出（）的关系曲线。
A.铺土厚度
B.压实遍数
C.干密度
D.最优含水率
E.加水量
『正确答案』ABC
『答案解析』对非黏性土料的实验，只需作铺土厚度、压实遍数和干密度的关系曲线。
26.对达到一定规模的（）的施工，承包人应编制专项施工方案。
A.现场临时用电
B.吊装
C.爆破作业
D.围堰
E.土石方开挖
『正确答案』BCDE
『答案解析』选项A不用编制专项施工方案。
27.水利工程建设应急保障措施包括（）。
A.信息与通信保障
B.人力资源保障
C.应急经费保障
D.教育培训物资与装备保障
E.安全保障
『正确答案』ABCD
28．根据《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号），水利水电工程施工专业承包企业资质包括（）。
A、水工大坝工程
B、堤防工程 C、水工金属结构制作与安装工程
D、河湖整治工程 E、水利水电机电安装工程 【答案】CDE
第6页
29水利工程项目施工管理机制中，必须是承包人本单位的人员有（）等。
A.财务负责人员
B.进度管理人员
C.质量管理人员
D.资料管理人员
E.安全管理人员 【答案】ACE 【解析】本题考查的是水利水电工程分包单位管理职责。承包人在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是工程承包人本单位人员。
30.水利工程建设项目施工监理实施阶段开工条件控制包括()
A.签发开工通知
B.分部工程开工
C.分项工程开工
D.单元工程开工
E.混凝土浇筑开仓
【答案】ABDE
三、案例分析题共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）某水利枢纽工程项目包括大坝、水电站等建筑物。在水电站厂房工程施工期间发生如下事件：
事件
1、施工单位提交的施工安全技术措施部分内容如下：
（1）装炮前除低压照明电源外，一切电源应切断，照明至少设于距工作面25米外。（2）通电后若发生拒爆，应立即切断母线电源，两端分别做绝缘保护，然后进行检查。
事件
2、为确保施工安全，采购 “三宝”应符合国家规定的质量标准。
事件
3、水电站厂房施工过程中，因模板支撑体系稳定性不足导致现浇混凝土施工过程中浇筑层整体倒塌，造成直接经济损失50万元。事故发生后，施工单位及时提交了书面报告，报告包括以下几个万面内容：
（1）工程名称、建设地点、工期、项目法人、主管部门及负责人电话；（2）事故发生的时间、地点、工程部位以及相应的参建单位名称；（3）事故发生的经过和直接经济损失；（4）事故报告单位、负责人以及联系方式。
第7页
事故发生后，项目法人组织联合调查组进行了事故调查。问题：
1.指出并改正爆破作业安全措施中的不妥之处。
2.施工安全技术措施中的“三宝” 指什么？采购“三宝”要满足什么条件？ 3.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，确定事件2的事故等级；补充完善质量事故报告的内容，指出事故调查的不妥之处，说明正确的做法。【参考答案】
1.（1）装炮前除低压照明电源外，一切电源应切除，照明至少设于距工作面25米外。改正：装炮前一切电源应切除，照明至少设于距工作面30米外。（2）两端分别做绝缘保护，然后进行检查。
改正：将母线两端拧在一起，锁上电源开关箱进行检查。2.“三宝”指安全帽、安全带、安全网；
证明材料包括具有厂家安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定合格证书。3.（1）较大质量事故；
（2）补充：事故发生原因初步分析； 事故发生后采取的措施及事故控制情况。
（3）“项目法人组织……”不妥，应为“项目（或工程、或上级）主管部门组织……”。
案例
（二）某水利水电工程项目的原施工进度网络计划（双代号）如图1F420151-6所示。该工程总工期为18个月。在上述网络计划中，工作C、F、J三项工作均为土方工程，土方工程量分别为7000 m3、10000 m3、6000 m3，共计23000m3，土方单价为15元/ m3。合同中规定，土方工程量增加超出原估算工程量25%时，新的土方单价可从原来的15元/m3下降到13元/ m3。合同约定机械每台闲置1天为800元，每月以30天计；C、F、J实际工作量与计划工作量相同。
施工中发生如下事件：
事件1：施工中，由于施工单位施工设备调度原因，C、F、J工作需使用同一台挖土机先后施工。
事件2：在工程按计划进行4个月后（已完成A、B两项工作的施工），项目法人提出增加一项新的土方工程N，该项工作要求在F工作结束以后开始，并在G工作开始前完成，以保证G工作在E和N工作完成后开始施工。根据施工单位提出并经监理机构审核批复，该项N工作的土方工程量约为9000 m3，施工时间需要3个月。
事件3：经监理机构批准，新增加的土方工程N使用与C、F、J工作同一台挖土机
第8页
施工。
问题：
（1）在不改变各工作历时的情况下，发生事件1后，施工单位如何调整计划，使设备闲置时间最少，且满足计划工期要求?
（2）按事件2新增加一项新的土方工程N后，土方工程的总费用应为多少?
（3）土方工程N完成后，施工单位提出如下索赔：
①增加土方工程施工费用13.5万元；
②由于增加土方工程N后，使租用的挖土机增加了闲置时间，要求补偿挖土机的闲置费用2.4万元；
③延长工期3个月。
施工单位上述索赔是否合理?说明理由。
答案要点：
（1）在C、F、J三项工作共用一台挖土机时，将网络计划图1F420151-6调整为图1F400000-2。计算出各项工作的ES、EF和总工期（18个月）。因E、G工作的时间为3个月，与F工作时间相等，所以安排挖土机按C→F→J顺序施工可使机械不闲置。
（2）增加土方工程N后，土方工程总费用计算如下： ①增加N工作后，土方工程总量为： 23000+9000=32000m3
②超出原估算土方工程量百分比为：
③超出25%的土方量为：
32000-23000×125%=3250m3
第9页
④土方工程的总费用为：
23000×125%×15+3250×13=47.35万元
（3）分述如下：
①施工单位提出增加土方工程施工费用13.5万元不合理。
因为原土方工程总费用为：23000×15=345000元=34.5万元。
增加土方工程N后，土方工程的总费用为47.35万元，故土方工程施工费用可增加47.35-34.5=12.85万元。
②施工单位提出补偿挖土机的闲置费用2.4万元合理。
增加了土方工作N后的网络计划见图1F400000-3，安排挖土机C→F→N→J按顺序施工，由于N工作完成后到J工作的开始中间还需施工G工作，所以造成机械闲置1个月。应给予承包方施工机械闲置补偿费：
30×800=24000元=2.4万元
③工期延长3个月不合理。
根据对原计划（不增加N工作）计算的工期为18个月（图1F400000-2），增加N工作后的网络计划计算的工期为20个月（图1F400000-3）。因此可知，增加N工作后，计算工期增加了2个月，因此，监理工程师应批准给予承包方延长工期2个月。
案例
（三）背景：
承包人承担某水闸工程施工，编制的施工总进度计划中相关工作如下：（1）场内道路；（2）水闸主体施工；（3）围堰填筑；（4）井点降水；（5）材料仓库；（6）基坑开挖；（7）地基处理；（8）办公、生活用房等。监理工程师批准了该施工总进度计划。其中部分工程施工网络进度计划如下图所示（单位：天）
施工网络进度计划
第10页
施工过程中发生如下事件：
事件1：工程初期排水施工中，围堰多处滑坡。承包人采取措施后，保证了围堰安全，但造成A工作时间延长5天。
事件2：岸坡开挖过程中，遇到局部深层淤泥层。该情况在发包人提供的地质资料中未能反映。承包人及时向发包人和监理人进行汇报，并采取措施进行了处理。F工作的实际持续时间为40天，承包人以不利物质条件为缘由，提出延长工期和增加费用的要求。发包人认为该事件应按不可抗力事件处理，同意延长工期，补偿部分费用。
问题：
1.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004），指出背景资料的相关工作中属于工程准备期的工作（用编号表示）；工程施工总工期中，除工程准备期外，还应包括哪些施工时段？
『参考答案』属于工程准备期的工作是：1、5、8；工程施工总工期中，除工程准
备期外，还应包括：主体工程施工期和工程完建期。
2.施工网络进度计划图中，不考虑事件1和事件2的影响。C工作的持续时间应为多少天？并说明理由。
『参考答案』C工作的持续时间是125天，理由：③→④→⑤→⑥持续时间共12
5天（20+10+95=125天）；③→⑤→⑥持续时间共115天（20+95=115天）；C工作的持续时间取最大值（125天）。
3.事件1中承包人所采取的技术措施应包括哪些内容？
『参考答案』采取的技术措施有：1）采取合理坡度；2）设置边坡护面；3）基坑
支护；4）降低地下水位等。
4.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009版），对事件2中事件性质的界定，你认为是发包人正确，还是承包人正确？说明理由。
『参考答案』承包人正确，理由：水利水电工程的不利物质条件，指在施工过程中遭遇诸如地下工程开挖中遇到发包人进行的地质勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蚀裂隙和坝基河床深层的淤泥层或软弱带等，使施工受阻。因为“岸坡开挖过程
中，遇到局部深层淤泥层”属于不利物质条件范围，属于发包人的责任；而不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件和专用合同条款约定的其他情形。
5.综合事件
1、事件2，指出完成图示的施工网络计划的实际工期。承包人有权要求延长工期多少天？并简要说明理由。
『参考答案』实际工期：157天；（A工序为关键线路，影响延误5天，F工序变为关键线路，原有总时差10天，F影响延误10天，142+5+10=157天）。因业主原
因导致延误的时间调整后合同调整工期为152天，（142+10=152天）；原合同工期为142天，故要求延长工期是152-142=10天；
案例
（四）第11页
五里湖大沟属淮海省凤山市，万庄站位于五里湖大沟右堤上，装机流量16.5m³/s，堤防级别为4级，配3台轴流泵，总装机3×355kW=1065kW。在工程建设过程中发生如下事件：
事件1：招标文件设定投标最高限价为3000万元，招标文件中有关投标人资格条件要求如下：
（1）有企业法人地位，注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司。（2）必须有水利水电工程施工总承包三级及以上企业资质，近5年至少有2项类似工程业绩，类似工程指合同额不低于2500万元的泵站施工（下同）。
（3）具有有效的安全生产许可证，单位主要负责人必须具有有效的安全生产考核合格证。
（4）拟担任的项目经理应为二级及以上水利水电工程专业注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证，近5年至少有一项类似工程业绩。
（5）拟担任的项目经理、技术负责人、质量负责人、专职安全生产管理人员、财务负责人必须是本单位人员（须提供缴纳社会保险的证明）：项目经理不得同时担任其他建设工程施工项目负责人；专职安全生产管理人员须具有有效的安全生产考核合格证。
（6）单位信誉良好，具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，且近1年在“信用中国”网站上不得有不良行为记录。
（7）近3年无行贿犯罪档案，且财务状况良好。
某投标人以上述部分条款存在排斥潜在投标人，损害自身利益为由，在投标截止时间前第7天向行政监督部门提出书面异议。
事件2：某投标文件中，基坑开挖采用1m³挖掘机配5t自卸车运输2km，其单价分析表部分信息如表3所示。
第12页
问题：
1、根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000），指出万庄站的工程等别、工程规模及主要建筑物和次要建筑物的级别。
2、事件1中的哪些条款存在不妥？说明理由，指出投标人异议的提出存在哪些不妥？
3、根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号文）和《水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132），指出并改正事件2单价分析表中“费用名称”一列中有关内容的不妥之处。
4、计算事件2单价分析表中的机械使用费。参考答案
1.工程等别III等，工程规模中型，主要建筑物3级，次要建筑物4级。2.（1）注册地不在凤山市的，在凤山市必须成立分公司不妥，（6）具有淮海省水利厅BBB级以上信用等级，因为招标人不得以特定地域排斥潜在投标人；（2）资质不妥，因为本工程属于中型工程，需要总承包二级及以上；在投标截止时间前第7天，向行政监督部门提出书面异议不妥，投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出，未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。
第13页
3.直接工程费改为直接费，现场经费改为其他直接费，施工企业管理费改为间接费，税率3.22%改为税率11.0%。
4.1255元。
案例
（五）背景资料：
某平原地区大（1）型水库泄洪闸闸孔36孔，设计流量4000 m3/s，校核流量7000 m3/s。该泄洪闸建于上世纪六十年代末，2010年进行除险加固。主要工程内容有：
（1）桥头堡、启闭机房拆除重建；（2）公路桥桥面及栏杆翻修，（3）闸墩、闸底板混凝土表面防碳化处理；（4）闸底板、闸墩向上游接长5m；（5）原弧形钢闸门更换为新弧形钢闸门，（6）原卷扬启闭机更换为液压启闭机；（7）上游左右侧翼墙拆除重建等七项。主要工程量：混凝土4.6万m3，土方42万m3，金属结构1086t，总投资1.22亿元。
施工导流采用全段围堰法，围堰为土围堰，级别为3级，长410m，堰项高程30.3m，施工期水库设计静水位27.8m，波浪高度l.5m，围堰采用水中倒土双向进占法施工，总填筑方量30万m3。
根据施工需要，现场布置有混凝土拌合系统、钢筋加工厂、木工厂、临时码头、配电房等临时设施。其平面布置示意图如下，图中①、②、③、④、⑤为临时设施（混凝土拌合系统、油库、机修车间、钢筋加工厂、办公生活区）代号。
第14页
混凝土表面防碳化处理采用ST－9608聚合物防水防腐涂料。闸底板和闸墩向上游接长5ｍ采用锚固技术使新、老闸底板和闸墩连为一体。
该工程施工时，仅对施工图进行了一般性的变更。
该工程某单位工程完工后，项目法人组织了单位工程验收。问题：
1.根据有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠的原则，给出示意图中代号①、②、③、④、⑤所对应临时设施的名称。
2.指出上述七项加固内容和临时工程中施工方面最关键的两项并简述理由。
3.复核围堰堰顶高程是否满足《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303－2017）的规定。
4.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在上图中的哪些地点和设施附近设置安全警示标志？
5.该工程施工单位竣工图应该如何编制？
6.单位工程验收应该满足什么条件？
答案要点：
1.①油库；②混凝土拌合系统；③机修车间；④办公生活区；⑤钢筋加工厂
2.（1）围堰；理由：本工程围堰级别高（3级）、规模大（30万m3）、难度高（水中倒土8m）。
（2）闸底板、闸墩向上游接长5m；理由：新接长的闸底板、闸墩混凝土与原有闸底板、闸墩混凝土结合部位的处理技术要求高，施工难度大，其施工质量对工程安全至
第15页
关重要。
3.27.8cm（1分）＋1.5m＋0.7m＝30.0m＜30.3m，故堰顶高程符合规定。
4.施工现场入口、油料库、塔机、配电房、下基坑道路进口处、脚手架、围堰、工程拆除部位、木工厂等。
5.一般性的图纸变更，可在原施工图上更改，在说明栏内注明变更依据，加盖并签署竣工图章。
第16页
第二篇：2014年民诉全真模考题卷一.
万国教育研发中心司法考试资料精华
2014年民诉全真模考
（一）一.单项选择题
35.关于民事诉讼法的特性，说法不正确的是哪一项？
A.公权性B.强制性C.程序性D.私立性
36.甲诉乙侵权纠纷一案中，法院在没有传唤乙到庭参加审理的情况下，根据有关材料作出判决，法院的行为违背了哪一项诉讼原则或制度？
A.处分原则B.合议制度C.辩论原则D.回避制度
37.2013年2月甲和乙签订买卖钢材的合同，合同约定甲在一个星期之内交钢材给乙，乙在甲交付钢材三日内支付2000块钱给甲，甲依约完成交付，乙仅支付1000块给甲，甲几次三番找乙要钱，乙置之不理，甲无奈于4月151000元，下列说法正确的是？
A.本案的诉讼标的物是钢材
B.本案的诉讼请求是欠款合同法律关系
C.本案的诉讼标的是买卖合同法律关系
D.本案是变更之诉
38.A.外国人在我国进行民事诉讼时，利平等原则
B.C.当事人可以变更诉讼请求
D.39.A.B.C.D.40.A.B.王某向AA县法院受理后发现赵某已死亡，遂作出不予受理的裁定
C.万写成111万，后法院以裁定的方式补正判决
D.A县法院的管辖提出管辖权异议，A县法院裁定驳回管辖权异议
41.关于《民事诉讼法》对期间的规定，下列哪一项是不正确的？
A.因不可抗力的事由耽误期限的，当事人可以在障碍消除后10内提出顺延期间的申请
B.当事人增加、变更诉讼请求或者提起反诉的，应当在举证期限届满前提出
C.诉讼参与人在去法院参加诉讼的在途时间包括在期间之内
D.当事人申请再审理期间是自判决书、裁定书、调解书发生法律效力之日起2年内提出
42.在民事诉讼中，下列哪一项不适用法院调解？
A.甲和乙之间的离婚案件
B.王某和李某之间的身份纠纷案件
C.执行程序
D.宅基地纠纷案件
万国教育研发中心司法考试资料精华
43.下列哪一项属于《简易程序规定》的简易程序的特点？
A.人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结
B.简单的民事案件由审判员一人独任审理
C.共同诉讼中一方或者双方当事人人数众多的不得适用简易程序审理
D.小额诉讼程序的规定
44.对于二审法院的裁判，哪一项说法不符合法律规定？
A.二审法院发现一审遗漏必须参加诉讼的当事人的，应该先调解，调解不成的，发回重审，发回重审的裁定书应当追加的当事人
B.二审法院发现一审遗漏诉讼请求的，应当调解，调解不成的，发回重审
C.D.45.在我国，下列哪一项可以成为民事诉讼中的当事人？
A.个人合伙B.个体工商户C.个人独资企业46.下列关于参与分配说法哪一项不正确？
A.被执行人为公民、法人、其他组织
B.只能是针对金钱债权的执行
C.被执行人的财产不足以清偿所有债务
D.47.正确的？
A.告知案外人提起诉讼
C.裁定终结执行
48.A.可以由当事人推选
B.C.D.49.A.B.C.D.50.A.A市仲裁委员会仲裁
B.甲在威逼利诱的情况下要求乙与自己签订仲裁协议
C.甲乙约定的事项不属于仲裁裁决的范围
D.限制民事行为能力人签订的仲裁协议
二.多项选择题
78.下列哪些是在2012年民事诉讼法修改中新增的制度？
A.公益诉讼制度
B.恶意诉讼规制制度
C.检察监督中的抗诉制度
D.诉讼保全制度中的行为保全制度
79.关于民事判决书应当包括的内容，下列哪些选项是正确的？
万国教育研发中心司法考试资料精华
A.诉讼请求和所依据的事实与理由
B.争议的事实和理由
C.证据和证据来源
D.适用的法律和理由
80.关于无独立请求权的第三人享有的权利，下列哪些选项的说法是错误的？
A.该第三人无权放弃、变更诉讼请求或申请撤诉
B.该第三人在第一审中有权对案件管辖权提出异议
C.判决承担民事责任的该第三人有权提出上诉
D.该第三人有权向人民法院提出诉讼请求和事实理由
81.法院做法哪些项是不正确的？
A.决定延期审理
B.裁定缺席判决
C.裁定按撤诉处理
D.裁定中止审理
82.A.B.C.D.83.A.B.C.D.84.A.B.C.D.85.A.委托送达
B.留置送达
C.直接送达
D.公告送达
三.不定项选择题
2012年9月郭明与蔡达在A县结婚，婚后育有一女郭美美。之后郭明便不常回家，而且
一回家就对蔡达和郭美美拳脚相加。蔡达一气之下向A县法院提起了诉讼，在一审开庭审理
前A县被划分到B市。郭明对A县管辖提出了管辖权异议，A县法院遂将案件移交B县法院
审理，B县法院认为案件应由A县法院审理，遂又将案件移交A县法院。
A县法院就案件开庭审理，案件审理过程中，蔡达要求法庭追加王小菜为第三人，因为
其与郭明感情破裂是由于王小菜的介入。并提出，离婚后女儿归自己扶养，每月给1000元
抚养费，且要求分割两人的共同财产。
万国教育研发中心司法考试资料精华
郭明辩称两人关系破裂不是由于王小菜的原因，而是女儿不是他的，要求分割两人的共
同财产，对女孩不承担抚养义务，最后法院判决郭美美由蔡达扶养，两人共有的房子由蔡达所有，两人共有的一辆汽车归
郭明所有，郭明不给付抚养费。
判决书送达后，蔡达对原判决不服，而且发现郭明在他们夫妻关系存续期间私下存了
50万元，遂上诉至二审法院，要求二审法院对抚养费问题给予审理，且分割财产。
结合案情请回答95-100题:
95.关于本案管辖，下列说法正确的是？
A.案件由A县法院管辖
B.A县法院的移送是错误的C.B县法院的移送是错误的D.B县法院的移送是正确的96.如果一审法院在开庭时进行调解，下列说法正确的是？
A.离婚纠纷案件可以先行调解
B.如果案件调解成功，可以不制作调解书
C.可以根据调解的内容要求制作判决书
D.确认婚姻关系无效的案件不适用调解
A.法院应当通知王小菜参加诉讼
B.C.D.98.A.郭明承认蔡达所说属
B.蔡达承认郭美美是其前男友之女，蔡达的陈述视为自认
C.鉴定报告，鉴定报告属于鉴定意见
D.99
A.B.C.D.100.关于法院宣判时应当向双方当事人告知的内容，下列选项正确的是？
A.上诉期限
B.上诉法院
C.上诉权利
D.上诉义务
四.案例分析：
居住在甲县的张某早年丧妻，独自把三个儿子、两个女儿扶养长大。张某与其大儿子张
大生活在一起，由张大负责其生活起居。二儿子张二在乙县工作，但经常回去看王某，并带
去营养品。三儿子张三在国外，几乎没有时间回来看张某。两个女儿张小、张小小均在丙县，生活比较紧张，很少去照顾张某。年事已高的张某常年忍受病痛的折磨，不幸去世。两女儿
万国教育研发中心司法考试资料精华
对房子由张大继承有异议，遂向法院起诉张大，法院审理时通知了张
二、张三。张二委托诉
讼代理人王某全权代理自己出庭，张三明确表示不出庭。最后，法院在未追加张三为原告的情况下，判决房屋归张大所有。两个女儿对一审判决不服，在法定期间内起诉，最终二审维
持了原判，驳回了诉讼请求。
问题：
1.哪些人可以作为本案的当事人？诉讼地位是什么？为什么？
2.张二委托诉讼代理人王某全权代理自己出庭，王某能行使哪些权利？
3.法院未追加张三的情况下就宣告判决，是否正确，为什么？
4.二审法院在一审遗漏当事人的情况下，应该怎样做？
版权声明：未经万国许可，任何人
发现者请联系电
话：010-51622752。
第三篇：2013年一建法律法规全真模考题(四)
模 拟 测 试 题
（四）一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。
A.宪法至上 B.行政法规优于地方性法规 C.行政法规优于部门规章 D.部门规章优于地方性法规
2．在某工程项目施工中，施工企业项目经理代表项目部签订材料采购合同，但却未能按时支付材料款项，则承担付款责任的主体是（）。
A.施工企业 B.项目经理 C.建设单位 D.项目经理部
3．下列法人中，不属于企业法人的是（）。
A.某建筑集团公司
B.某劳务公司
C.某材料生产商
D.某施工企业协会
4．在工程建设领域常见的下列关系中,属于代理关系的是（）。A.公司的法定代表人与公司之间 B.公司收发室代员工收发信函 C.项目负责人与公司之间 D.质量监督站与其工作人员之间
5．按照《民法通则》规定，下列情形中不属于委托代理终止的是（）。
A．代理期间届满或者代理事务完成 B．代理人丧失民事行为能力 C．被代理人丧失民事行为能力 D．被代理人法人终止
6．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。
A．合同签订
B．合同生效
C．登记
D．支付出让金 7．下列不属于物权种类的是（）
A．所有权 B．使用物权 C．用益物权 D．担保物权
8．某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表述中正确的是（）。
A．其间构成了违约之债 B．其间构成了无因管理之债 C．其间构成了侵权之债
D．其间没有形成债的关系
9．注册商标的有效期为10年，其计算起始日为（）
A．核准注册之日
C．续展申请之日
10．下列属于著作权中人身权的是（）
A．修改作品权
C．许可使用权
11．下列合同中，不能实现留置权的合同是（）
A．货物运输合同
B．财产抵押合同
C．物资保管合同
D．构件加工承揽合同
12．在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当（）
A．及时通知投保人
B．及时通知保险人
C．及时通知受益人
D．及时通知保险经纪人
13．某市政工程施工过程中，施工单位进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是（）。
A．刑事责任
B．违约责任
C．侵权责任
D．行政责任
14．在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得（）。
A．施工许可证 B．建设工程规划许可证 C．拆迁许可证 D．建设用地规划许可证
15．某劳务公司挂靠在具有二级资质的建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（）承担赔偿责任。
B．提出申请之日 D．初审公告之日
B．使用权
D．转让权
A．劳务公司 B．建筑公司 C．劳务公司和建筑公司连带 D．视双方事先的约定
16．按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（）。
A．申请人年近花甲，已达61岁高龄
B．因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满四年 C．被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年
D．申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质
量和安全事故
17．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定, 使用国有资金投资项目的范围包括()。
18．下列选项中，不属于投标人以他人名义投标的是()。
A.甲投标人挂靠乙单位 B.甲从乙单位转让资质 C.甲从乙单位租借资质
D.甲乙投标人约定，本项目以甲为主，乙作为配标，甲中标后分给乙部分利润
19．某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晚于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是()。
A.使用各级财政预算资金的项目 B.使用国家发行债券所筹资金的项目 C.使用国家政策性贷款的项目 D.国家授权投资主体融资的项目
A.对于投标文件及投标保证金均不应受理 B.该投标文件不应视为有效的投标文件 C.该投标文件评标委员会初审后按废标处理 D.经招标人同意受理的,不应视为废标
20．下列表述中，不属于《建设工程质量管理条例》界定的违法分包的是()。
A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的 B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的 C.建设单位指定分包的 D.分包单位再分包的
21．无效合同从（）之日起就不具备法律效力。
A．确认无效
B．订立
C．提出无效
D．协商一致
22．某建筑工程设计经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为（）。
A.变更的效力仅及于变更的部分
C.已履行部分应恢复原状
23．某建筑公司与职工王某因为加班工资问题产生了劳动争议，王某拟提出劳动争议仲裁，下列说法正确的是（）。
A.必须是建筑公司同意仲裁，劳动争议仲裁委员会才有管辖权 B.王某提出仲裁后，建筑公司可以提出仲裁的反请求 C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出 D.王某也可以直接向法院提起诉讼
24．.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套挖掘设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是（）。
A.租赁合同对丁公司继续有效
B.乙转让该设备所有权须经甲同意
C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权
D.丁无义务保证甲继续使用该设备
25．下列不属于环境污染保护设施与主体结构工程“三同时”制度的是（）。
A.同时设计 B.同时规划
B.未变更部分效力待定 D.当事人丧失赔损请求权
C.同时施工 D.同时投产使用
26．某建设项目拟在附近河流中新建排污口,在建设前建设单位应取得()的同意。
27．根据建设部《绿色施工导则》规定,在缺水地区或地下水位持续下降的地区,当基坑开挖抽水量()时，应进行地下水回灌。
28．在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）。
A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料 B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效 率
D.采用新型能源取代传统燃料
29.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时（）。
A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年 B.必须再次审查，有效期增加2年 C.不再审查，有效期直至发生死亡事故 D.必须再次审查，重新办理
30.某施工现场监理单位发现设计图纸存在计算错误,指令施工单位立即停止施工;停工后经专家论证,认为设计图纸与监理的停工指令均有错误;施工单位的停工损失应向()索赔。
31．施工单位的应急预案应当组织专家评审,经评审后,由()签署公布。A.建设行政主管部门 B.环境保护主管部门 C.交通、渔业主管部门 D.水行政主管部门
A.大于20万立方米 B.大于30万立方米 C.大于40万立方米 D.大于50万立方米
A.建设单位 B.监理单位
C.设计单位 D.设计单位与监理单位
A.专家组 B.法定代表人 C.项目负责人 D.主要负责人
32.对于施工起重机的定期检验,应由()负责。
33.在工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是()。
34．甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用（）项方式解决。
A．到甲地申请仲裁 B．到乙地申请仲裁 C．到甲地诉讼 D.到乙地诉讼
35．某建筑公司章程规定，公司对外签订担保合同必须经公司董事会2/3以上通过且经董事张签字后方为有效。但公司总经理未经董事会授权就以公司名义对外签订了担保合同，而相对人知道该建筑公司的相关规定。则该担保合同属于（）合同。
A．有效
B．无效 C．效力待定 D．失效
36．某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证浇注作业的连续性要求，施工单位按照规定办理了夜间施工的申请，则此期间其向周围环境噪声排放的限值为（）
A．45dB B．50dB C．55dB D.60dB A.建设单位 B.使用单位
C.出租单位 D.特种设备检验检测机构
A.建设单位 B.设计单位
C.规划单位 D.施工图设计文件审查单位
37．开发公司与施工单位签订了一份施工总承包合同，合同中约定施工单位每月25日向开发公司上报本月的工程量，开发公司根据工程量支付工程款，则（）
A．不管什么情况发生，施工单位都先履行义务，否则就要承担违约责任； B．如果施工单位有确切证据开发公司不能支付工程款，就可以中止履行合同； C．如果施工单位有确切证据证明开发公司不能支付工程款，就可以终止履行合同； D．施工单位有权选择先履行或后履行。
38．某工程建设项目，建设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是（）。A.通知建设单位即可 B.需建设单位同意
C.须经建设行政主管部门批准 D.必须经人民法院或者仲裁机构确认
39．某市政道路工程，施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，则承担上述地下管线资料提供义务的应是（）。
A.建设单位 B.市政管理部门 C.城建档案管理部门 D.相关管线产权部门
40．某学院拟对校园内一食堂进行拆除，按照规定，需要将拆除工程相关资料报送工程所在地建设行政主管部门备案，该报送备案的时限为（）。
A.拆除工程施工许可证申请的同时 B.拆除工程施工15日前 C.拆除工程施工20日前 D.拆除工程施工完后15日内
41．施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 A.项目负责人 B.安全生产管理机构
C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构
42.某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是（）。
A.设计单位 B.居住学员
C.建设单位 D.施工单位
43．建筑工程一切险自（）起开始生效。
A．工程开工之日 B.工程用料卸放于工地之日 C.工程动土之日 D.A和B先发生之日；
44．按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程项目实行总承包的，工程意外伤害保险的费用应由（）支付。
A．建设方 B．总承包方 C．所属的专业分包方 D．政府
45．建设工程施工合同的订立受《合同法》关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列对其特殊性的表述中错误的是：
A． 投标邀请书是要约邀请
B． 投标文件是要约，从投标文件到达招标人时生效 C． 中标通知书时承诺，自发出时生效
D． 中标通知书发出后，中标人拒绝签订合同的应承担缔约过失责任
46．根据招标投标法律的规定，下列（）情形属于招标人与投标人之间串通投标的行为。
A．投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参加投标
B．招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍
C．投标人在投标时递交虚假业绩证明
D．投标人之间相互约定抬高或降低投标报价
47．下列选项中，发包人不可以解除与承包人的施工合同的是（）。A.工程没有在合同约定的工期内完工的 B.总承包人将主体结构部分的施工分包的
C.已完工程的质量不合格，承包人拒绝修复的 D.承包人将工程转包的
48．下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,正确的是（）。A.证人可以只提交书面证词不直接出庭作证 B.证人在庭审时应当旁听 C.法院可以要求证人进行对质
D.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问
49．对人民法院作出的判决，对其效力理解错误的是：（）
A．对一审判决不服的均可以提起上诉 B．对二审判决不服的不可以提起上诉 C．超过上诉期的一审判决为生效判决 D．对最高法院的一审判决为生效判决
50．在施工现场安装、拆卸施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（）承担。
A．总承包单位 B．使用设备的分包单位 C．具有相应资质单位 D．设备出租单位
51．某建筑公司于2008年4月20日签订了一份对其极为不利的工程承包合同，同年８月10日建筑公司请求建设单位调整不公平合同条款时遭到拒绝。建筑公司预见到该合同继续履行必然使自己遭受重大损失，于是在2009年6月10日向人民法院起诉请求撤销合同中的显示公平条款。按照合同法的相关规定，建筑公司行使撤销权的期限应为（）前。A．2009年4月19日 B．2009年8月9日 C．2010年4月19日 D．2010年8月19日
52．根据《建设工程质量管理条例》规定，下列选项中（）不属于建设单位的质量责任和义务。
A．将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B．对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标
C．向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D．对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验
53．装修工程涉及（）变动的，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出设计方案。
A、建筑主体和承重结构 B、消防系统； C、电器系统 D、燃气系统
54．甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。为此，甲公司应当向（）。
A．合同履行地法院起诉
B．乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁
C．甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁
D．合同履行地仲裁委员会申请仲裁
55．经行政复议的案件，复议机关决定维持原具体行政行为的，（）是被告。
A．行政复议申请人
B．做出原具体行政行为的行政机关 C.复议机关
D．复议机关的上级部门
56．下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（）。
A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书 B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书
C.公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书 D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书
57．建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后（）。
A.向建设行政主管部门移交 B.向城建档案馆移交 C.向建设单位移交 D.通过建设单位转交
58．下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是（）。
A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系
59．下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（）。
A.损害社会公共利益的合同 B.以合法形式掩盖非法目的 C.不慎造成误解的合同 D.显失公平的合同
60．根据《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工（）。
A.必须由总承包单位自行完成
B.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位
61．施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门 C.建设单位或监理单位
B.设计单位或监理单位 D.工程质量监督机构
62．工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成损失的，下列说法正确的是（）。
A.由建筑施工企业承担全部赔偿责任 B.由监理单位承担全部赔偿责任
C.监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任 D.监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任
63．生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责而受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
A.7 C.3
64．下列各项中，关于施工现场安全保卫工作说法错误的是（）。
A.应当在现场周边设立围护设施
B.施工现场在市区的，周围应当设置遮挡围栏 C.脚手架应当统一设置围护设施 D.非施工人员不得擅自进入施工现场
65．承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（）。
A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担 C.费用由承包商承担，工期给予顺延 D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿
66．根据《建设工程质量管理条例》规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是（）。
A.施工单位签署的工程保修书
B.勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
B.5 D.2
C.设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定 D.完整的技术档案和施工管理资料
67．．关于因建设工程纠纷而提起的仲裁．对于该仲裁庭的组成，下列说法正确的是（）。
A．仲裁庭只能由一名仲裁员构成 B．仲裁庭只能由三名仲裁员组成 C．仲裁庭应由三名以上的单数仲裁员组成 D．仲裁庭可以由3名仲裁员或者一名仲裁员组成
68．建筑工人小王的安全帽丢失，但所在部门领导以丢失安全帽是小王的个人行为为由，要求其在没有安全帽的情况下作业，遭到小王的拒绝，此时小王行使的是安全生产中从业人员的（）。
A．知情权
B．建议权 C．批评权
D．拒绝权
69．下列选项中，（）不属于《建筑法》规定的申请领取施工许可证应具备的条件。
A．已经确定建筑施工企业 B．有满足施工需要的施工图纸 C．建设资金百分之百到位
D．已经办理该建筑工程用地批准手续
70．将各种不同的安全责任落实到应有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（）。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度 D.安全生产管理制度 C.安全生产责任制度
二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）
1．下列法律规范性文件中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有（）。A．《北京市建筑市场管理条例》
B．《建筑安装工程招标投标试行办法》 C．《重庆市建设工程造价管理规定》 D．《上海市建设工程造价管理办法》 E．《新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例》
2．下列对于法人的表述中，正确的是（）A．法人可以分为企业法人和社团法人
B．机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记 C．企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格 D．企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告 E．企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担
3．下列关于土地所有权表述正确的是（）。
A.城市居民住宅土地属于国家所有 B.宅基地土地属于农民所有
C.自留地土地属于农民集体所有 D.城市市区绿地属于国家所有 E.农村建设用地属于国家所有
4．根据《侵权责任法》的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
A．监理单位
B．建设单位
C．设计单位
D．施工单位
E．质量监督站
5．下列选项中不属于保证担保范围的有（）。
A．主债权
B．抵押权
C．主债权的利息
D．违约金
E．维权律师费用
6．根据《物权法》的相关规定，下列（）作为抵押物，抵押合同自登记之日生效。A.建设用地使用权
B.汽车
C.在建工程 D.生产设备、原材料 E.船舶、航空器
7．下列险种中，不属于强制险的是（）。
A．建筑工程一切险
B．安装工程一切险
C．工程监理责任保险
D．建筑意外伤害险
E．第三者责任险
8．下列选项中（）属于申请施工许可证的必备条件。
A.消防设计审核合格
B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
C.施工组织设计中有相应质量、安全技术措施并办理了工程质量、安全监督手续 D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件正在进行审查 E.已经确定施工企业
9．根据《建筑法》的相关规定，在我国，实行资质等级许可制度的建筑业工程企业有：
A.房地产开发企业 B.建筑施工企业 C.勘察、设计企业 D.工程监理单位 E.招标代理机构
10．下列工程建设项目,经批准可以邀请招标的是()。
11．依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人后，向有关行政监督部门提交招投标情 A.灾后重建工程项目工期紧
B.商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求 C.技术复杂只有三家供应商符合要求 D.拟进行公开招标的费用比较多 E.受自然地域环境限制的
况的书面报告，报告至少包括：
A.招标范围 B.中标人基本信息
C.招标方式和发布招标公告的媒介 D.评标委员会组成 E.中标结果
12．下列选项中不属于要约邀请的有（）。
A．中标通知书
B．投标书
C．招标公告
D．拍卖公告
E．投标邀请书
13．下列关于竣工日期的说法中，正确的有（）。
A．建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B．建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C．发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D．建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工 日期
E．建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期
14．根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有（）。
A．造成对方人身伤害的 B．因故意造成对方财产损失的 C．因过失造成对方财产损失的 D．因重大过失造成对方财产损失的 E．因故意造成对方人身伤害的
15．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。
A.恢复原状
B.修理、重做、更换 D.排除障碍 C.支付违约金
E.消除影响
16．按照标准的级别，把标准分为（）。
A．国家标准 B．行业标准 C．地方标准 D．企业标准 E．推荐性标准
17．下列属于《环境噪声污染防治法》所规定的噪声敏感建筑物的是（）。
A．工厂 B．幼儿园 C．政府机关 D．医院 E．养殖场
18．在建筑装饰施工过程中，下列相关活动是被禁止的（）。
A．拆除承重隔墙 B．将窗口改为门洞 C．将厨房移至阳台使用 D．对室内配电线路进行改造 E．将燃气管线移位
19．下列属于工程质量保修书主要内容的是（）。
A．保修的项目和范围 B．保修的措施 C．保修的期限 D．保修金的返还 E．保修人员的联络方法
20．按照《城市建设档案管理规定》的规定，工程总承包单位汇总提交的档案资料一般包含（）。
A．竣工图 B．工程质量保证资料 C．工程合同文件 D．工程检验评定资料 E．工程技术档案资料
21．在执行过程中，出现下列情况（），人民法院应当裁定终结执行。
A．被执行人死亡 B．被执行人确无财产可供执行
C．据以执行的法律文书被撤销
D．追索抚养费的权利人死亡 E．被追索抚育费的义务人死亡
22．下列关于仲裁协议的效力。说法正确的是（）。
A．有效与否只能由法院认定 B．一旦有效，则排除了法院管辖权
C．当事人可就仲裁协议效力提起诉讼 D．合同解除并不影响仲裁协议的效力 E．仲裁机构只能对仲裁协议约定范围有权仲裁
23．设备公司与开发商签订了一份电梯的供货协议，约定电梯安装完毕后开发商支付货款。在开发商出现（）情况下，设备公司可中止供货。
A．经营状况恶化
B.转移财产以逃避债务 C.上了银行的欠款大户黑名单
D.公司破产
E.没有及时支付总包的工程款
24．某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可，则（）。A.乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务 B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务 C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力 D.应当按照乙、丙的约定履行合同
E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移
25．根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权，其中正确的是：
A．承包人非法转包合同的
B．承包人未经发包人同意分包合同的C．不履行合同约定的协助义务的D．提供的建筑材料不符合强制性标准的
E．合同约定的工期内未完工，且经催告后合理期限内仍未完工
26．下列证据中，不能单独作为案件定案依据的有（）
A．未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
B．与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的证言
C．没有其他证据印证并有疑点的视听资料
D．无法与原件、原物核对的复印件、复制品
E、只有一方陈述而没有其他相关证据，但对方认可的
27．根据民事诉讼法的规定，可以延期开庭审理的情形有（）。
A．原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭 B．被告经传票传唤，未经法庭许可中途退庭 C．必须到庭的当事人有正当理由没有到庭 D．必须到庭的其他诉讼参与人有正当理由没有到庭 E．当事人临时提出回避申请
28．根据《招标投标法》的规定，达到国家规定的规模标准的工程建设项目的（）都必须依法进行招标。
A.施工 B.勘察设计 C.审价 D.咨询 E.重要材料采购
29．施工单位安全生产教育培训工作符合法律规定的有（）。
A．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训
B．安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗
C．采用新技术、新工艺、新材料时，应当对管理人员进行相应安全生产教育培训
D．登高架设作业人员，必须按照企业有关规定经过安全作业培训方可上岗
E．作业人员进入新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训
30．某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照《建筑法》的规定，可以自愿投保的险种有（）。
A．机动车辆险
B．建筑工程一切险
C．建筑职工意外伤害险
D．安装工程一切险
E．机器损坏险
（一）单项选择题
1.D;
2.A;9.A;
10.A;17.A;
18.D;
模拟测试题
（四）答案
3.D;
4.C;
5.C;
6.C;11.B;
12.B;
13.C;
14.D;19.C;
20.C;
21.B;
22.A;20
7.B;
8.15.C;
16.23.B;
24.C;B;A;
25.B;
26.D;
27.D;
28.D;
29.A;
30.A;
31.D;
32.D;33.D;
34.A;
35.A;
36.C;
37.B;
38.A;
39.A;
40.B;41.D;
42.C;
43.D;
44.B;
45.B;
46.B;
47.A;
48.C;49.A;
50.C;
51.A；
52.D;
53.A;
54.A;
55.B;
56.D;57.D;
58.C;
59.D;
60.A;
61.C;
62.D;
63.B;
64.B;65.B;
66.C;
67.D;
68.D;
69.C;
70.C;
（二）多项选择题
1.A、E；
2.B、C、D、E;
3.A、C、D;
4.B、D;
5.B、E;
6.A、C；
7.A、B、C、E;
8.A、B、C、E;9.B、C、D;
10.C、E;
11.A、C、D、E;
12.A、B;13.B、C、E;
14.A、B、D;
15.B、C；
16.A、B、C、D； 17.B、C、D;
18.A、B、C、E;
19.A、B、C、E;
20.A、B、D、E;
21.C、D；
22..B、C、D、E；
23.A、B、C、D;
24.D、E；
25.A、B、E;
26.A、B、C、D；
27.C、D、E;
28.A、B、E;
29.A、B、E;
30.A、B、D、E;
第四篇：《导游实务》试卷(B卷)
综合测试题
（一）一．填空题（每空0.5分，共13分）
1．武当山，古名，位于湖北省北部境内，山势雄伟，面临背依林区，连绵400多千米。
2.古隆中石牌坊是隆中的标志，在“古隆中”三个大字的两边门楣上分别镌刻着诸葛亮的两
句话：“淡泊明知____，宁静致远____”。
3.导游工作的经济意义主要表现在、、和促进经济交流.4.导游服务的特点可归纳为四点,即、、、.5.导游人员不得以明示或的方式向游客索要小费,不准因游客不给小费而
拒绝.6.导游人员要严守,时时、事事以国家利益为重.7.生动形象、幽默诙谐是导游语言美之所在,是导游语言的和具体体现.8.中国海关规定,旅客携带中药材、中成药处境前往国外的,总限值人民币为
元.中药材中严禁携带和进出境.9.在导游人员的条件中,丰富的知识是搞好导游工作的前提,是导游服务的工
具,是导游人员工作的指针,是导游讲解的素材.10.导游服务是导游人员代表,接待或陪同游客旅行游览,按照和约定的内容和标准向其提供的旅游接待服务。
二.单项选择题（每题2分，共20分）
1．三峡天下雄，最秀的是（）
A.斗方山B.三角山C.晓峰D.薄刀锋
2.三国局面的形成是东汉末年政治、经济发展不平衡的结果，相关的背景因素包括：（1）豪
强地主势力的发展；（2）士族制度的形成；（3）赤壁之战；（4）北方生产得到了恢复和发展。
（）
A、（1）（2）（3）B、（1）（3）（4）C、（1）（3）D、（1）（4）
3.被人们称之为“前三游”的是白居易、白行简和（）
A.元稹B.苏洵C.苏轼D.苏辙
4.神农架的野生名贵药材“文王一支笔”对治疗()有效。
A、风湿B、妇科C、胃病D、高血压
5.明永乐十五年，武当山被封为（）。
A、太岳B、大岳C、玄岳D、顶岳
6.为了避免在旅游团内产生矛盾,分配住房和航班机位的工作一般应由()来做.A.地陪B.全陪C.领队D.团长
7.旅游车发生交通事故时导游人员首先应当:()
A.迅速汇报B.保护现场C.抢救伤员D.安抚旅游者
8.某旅游者十分喜欢客房内的一副装饰画,请地陪联系购买,这时地陪应该:()
A.与楼层服务员联系B.与饭店有关领导联系
C.告诉他,由他直接与饭店联系D.告诉他,饭店客房内的东西一律不卖
9.旅游者在华期间治疗,其住院和医疗费用一般应由:()
A.接团社付B.组团社付C.旅游者自理D.导游员代付
10.旅游团乘船经过神女峰时,导游员向游客讲述了关于神女峰的传说.这种方法属于()
A.虚实结合法B.触景生情法C.突出重点法D.画龙点睛法
11.旅游者因病抢救无效死亡,与之相关的抢救经过证明、因病死亡证明等证明均要由()签字.A.领队B.导游员C.主治医生D.家属
12.旅行社根据接待计划为旅游者安排了风味餐,若个别旅游者不愿参加,并要求旅行社退还有关费用时,导游员应该:()
A.退还B.请退款旅游者与组团社联系
C.说明不退D.请旅游者与接待社结清有关费用
13.在旅游活动中,导游员饮酒不得超过本人酒量的()
A.五分之一B.十分之一C.三分之一D.二分之一
14.领队与旅游者发生矛盾时,导游员一般应采取的态度是:()
A.不介入B.进行调节C.阐述自己的观点D.表态时不偏不倚
15.导游员在机场迎接散客时,当确认迎接无望时,经()同意后方可离开机场.A.接待部B.经理C.计调部D.组团社
16.发生交通事故后,导游员在报告旅行社的同时,还要打电话()
A.110B.119C.120D.122
17.把饭店分为游览地饭店、城市饭店、过境饭店、机场饭店等是根据()
分类法.A.饭店计价方式B.饭店市场及宾客特点
C.所在地区不同D.规模大小
18.来自传染疫区的人员须出示有效的有关疾病的()
A.黄皮书B.白皮书C.绿皮书D.红皮书
19.面对旅游者攻击和诬蔑我国的言论,导游员应()
A.严正驳斥B.耐心解释
C.请领导协助调节D.不卑不亢,求同存异
20.旅游者丢失“港澳同胞回乡证”,经过办理有关手续,由公安机关出入境管理部门签发一次性有效的()
A.港澳同胞回乡证B中华人民共和国出境通行证
C.回乡证遗失证明D.港澳同胞旅行证明
三.多项选择题（每题2分，共24分.错选、多选、漏选均不得分）
1.旅游团队导游工作集体成员之间应该是协作共事关系,这是因为他们有:()
A.共同的服务对象B.共同的国家利益
C.共同的工作任务D.共同的努力目标
2.某旅游团一游客多次来华,此次不想随团活动,除按规定满足其要求外,导游人员还应该提供必要的协助,即:()
A.提醒游客晚饭用餐的时间
B.提醒游客晚饭用餐的地点
C.提醒其注意安全,保管好自己的财物
D.提醒其带上饭店的店徽
3.发现旅游者食物中毒,导游员应:()
A.迅速寻找解毒药B.让中毒者多饮水
C.送医院抢救D.追究供餐单位责任
4.在下列工作中,属于全陪服务准备工作的有:()
A.熟悉接待计划B.制定旅游活动日程
C.作好必要的物质准备D.与有关地方接待社联系]
5.地陪在同领队核对和商定日程时,如发现领队的旅行社计划与地陪的接待计划有部分出入,地陪应持的态度是:()
A.对合理而可能满足的出入部分尽力予以安排
B.对无法满足的出入部分进行解释,耐心说服
C.及时报告接待社,查明原因
D.如果是接待方的责任,则实事求是的说明情况
6.虚实结合法中的“虚”是指与景点有关的:()
A.艺术价值B.民间传说C.历史变革D.典故
7.导游人员的身心健康包括 :()
A.身体健康B.心理平衡C.头脑冷静D.思想健康
8.导游员要自觉遵纪守法,严格禁止:()
A.嫖娼,赌博,吸毒B.去异性旅游者房间
C.索要,接受反动,黄色书刊画报D.索要回扣
9.下列旅客中可免交机场建设费的有:()
A.持公务护照的旅客B.12周岁以下的儿童
C.持外交护照的旅客D.在国内机场中转未出隔离厅的国际旅客
10.地陪在确认交通票据时,应作到以下几点核实 :()
A.核实计划时间]B.核实时刻表时间
C.核实票面时间D核实问讯时间
11.湖北有八大名酒，其中（）是有襄樊出品的。
A.石花大曲B.襄樊特曲C.枝江大曲D.沱牌大曲
12.自然保护区的类型有（）
A、综合型B、珍稀植物型C、珍惜动物型
D、珍惜野生动物型E、自然遗迹型
四.简答题（每题5分，共20分）
1.导游人员应注意哪些小节.2.导游人员应该如何树立良好的形象?
3.导游人员带团应有哪些要领?
4.论述三国鼎立的成因。
五.案例分析题(共23分)
1.某旅游团地陪小王在当天上午参观最后一个景点时,利用游客在景点拍照的空隙,给中午用餐的餐厅打了电话,讲明了团队用餐的时间,人数,标准,特殊要求等事宜.抵达餐厅后,小王带领团队旅游者进入餐厅入座.随后便与全陪和司机一起去进工作餐,餐后,一游客对小王说:“叶子也算菜?在我们那儿是用来喂猪的.”小王感到很刺耳就说:“你可以给他们经理讲啊,现在用完餐了,说也不起作用.”(12分)
(1)地陪在“餐饮服务”中有哪些不妥的地方和不符合餐饮服务质量要求的地方?
(2)正确的做法是什么?
2.地陪王小姐在陪同一对老年夫妇游览故宫时工作认真负责，在两个半小时的时间内向游客详细讲解了午门，三大殿，乾清宫等，老人提出了一些有关故宫的问题，王小姐说：“时
间很紧我们先游览，回饭店后我一定详细回答你的问题。”游客建议她休息她都谢绝了，虽然很累，但她很高兴，认为自己出色的完成了导游讲解任务。然而，出乎意料的是那对老夫妇不仅不表扬她还写信给旅行社领导批评了她。她很委屈，但领导了解情况后说老年游客批评的对。(13分)
(1)为什么说老年游客批评的很对？
(2)应该怎样接待老年散客？
第五篇：2018年一级建造师考试《水利水电》模考题完整版
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
1下列关于水闸施工的说法错误的是()。
A.相邻两部位建基面深浅不-时，应先施工建基面较深的结构
B.为减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响，应先施工较轻的结构
C.平底板水闸的底板施工应先于闸墩
D.反拱底板水闸的施工-般是先浇墩墙，待沉降稳定后再浇反拱底板
参考答案：B
参考解析：
水闸底板有平底板与反拱底板两种，平底板为常用底板。平底板的施工总是底板先于墩墙，而反拱底板的施工-般是先浇墩墙，预留联结钢筋，待沉降稳定后再浇反拱底板;相邻两部位建基面深浅不-时，应先施工建基面较深的结构;为减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响，应先施工较重的结构，预沉降后再施工较轻的相邻结构。故本题应选B。
2下列水库工程验收阶段，属于政府验收的是()验收。
A.分部工程
B.单位工程
C.合同工程完工
D.下闸蓄水
参考答案：D
参考解析：
根据《水利水电建设工程验收规程》，水利水电建设工程验收按验收主持单点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 位可分为法人验收和政府验收。
法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、水电站(泵站)中间机组启动验收、合同工程完工验收等;政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。下闸蓄水验收属于阶段验收。
故本题应选D。
3在碾压土石坝坝体填筑中，各分段之间的接坡坡比应缓于()。
A.1：3
B.1：2
C.1：2.5
D.1：1
参考答案：A
参考解析：
在坝体填筑中，层与层之间分段接头应错开-定距离，同时分段条带应与坝轴线平行布置，各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比-般缓于1：3。故本题应选A。
4初查阶段，天然建筑材料勘察储量一般最少应为设计需要量的()倍。
A.1.5～2
B.2～2.5
C.2.5～3
D.3～3.5
参考答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考解析：
根据教材1F41103节相关内容，天然建筑材料的勘察级别划分为普查、初查、详查三个阶段。关于料场储量，在初查阶段，勘察储量-般不少于设计需要量的2.5～3倍;详查阶段勘察储量-般不少于设计需要量的1.5～2倍，并应满足施工可开采储量的要求。故本题应选C。
5在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，农村饮水工程的执业工程规模标准根据其()确定。
A.等别
B.级别
C.投资额
D.供水人口数量
参考答案：C
参考解析：
农村饮水工程、河湖整治工程、水土保持工程、环境保护工程及其他等5类工程的规模标准以投资额划分。故本题应选C。
6根据安全鉴定结论，某水闸工程运用指标基本达到设计标准，工程存在一定损坏，经大修后，可达到正常运行。该水闸安全类别属于()类。
A.一
B.二
C.三
D.四
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：B
参考解析：
根据《水闸安全鉴定管理办法》(水建管[2008]214号)，水闸安全类别划分为四类：
一类闸：运用指标能达到设计标准，无影响正常运行的缺陷，按常规维修养护即可保证正常运行。
二类闸：运用指标基本达到设计标准，工程存在-定损坏，经大修后，可达到正常运行。
三类闸：运用指标达不到设计标准，工程存在严重损坏，经除险加固后，才能达到正常运行。
四类闸：运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，需降低标准运用或报废重建。
故本题应选B。
7根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，下列建设阶段中属于水利工程立项过程的是()。
A.规划
B.项目建议书
C.招标设计
D.初步设计
参考答案：B
参考解析：
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
根据《水利3-程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)和有关规定，水利工程建设程序-般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。-般情况下，项目建议书(又称预可研)、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。水利工程建设项目的实施，应当经过基本建设程序完成立项手续。水利工程建设项目的立项报告(文件)要根据国家的有关政策，已批准的江河流域综合治理规划、专业规划、水利发展中长期规划等编制。立项过程(手续)包括项目建议书和可行性研究报告阶段。故本题应选B。
8水利工程建设项目质量监督方式以()为主。
A.旁站
B.巡视
C.平行检查
D.抽查
参考答案：D
参考解析：
根据《水利工程质量监督规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。大型水利工程应设置项目站，中小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站(组)，或进行巡回监督。故本题应选D。
9为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用()。
A.帷幕灌浆
B.接触灌浆
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
C.接缝灌浆
D.固结灌浆
参考答案：C
参考解析：
为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩之间应采用回填灌浆。故本题应选C。
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
1水利工程监理单位的监理人员中，不划分专业的是()。
A.监理单位负责人
B.监理员
C.监理工程师
D.总监理工程师
参考答案：D
参考解析：
监理员、监理工程师的监理专业分为水利工程施工、水土保持工程施工、机电及金属设备制造、水利工程建设环境保护4类。其中，水利工程施工类设水工建筑、机电设备安装、金属结构设备安装、地质勘察、工程测量5个专业;水土保持工程施工类设水土保持1个专业;机电及金属结构设备制造类设机电设备制造、金属结构设备制造2个专业;水利工程建设环境保护类设环境保护1个专业。点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 总监理工程师不分类别、专业。故本题应选D。
2在相同的观测条件下，对某-量进行-系列的观测，如果出现的误差在符号和数值上都相同，或按-定的规律变化，这种误差称为()。
A.系统误差
B.偶然误差
C.粗差
D.正态误差
参考答案：A
参考解析：
系统误差：在相同的观测条件下，对某-量进行-系列的观测，如果出现的误差在符号和数值上都相同，或按-定的规律变化，这种误差称为“系统误差”。故本题应选A。
3在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压最大为()V。
A.12
B.36
C.48
D.60
参考答案：A
参考解析：
在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 压不得大于12V。故本题应选A。
4根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号)，下列建设条件中，不属于水利工程建设项目施工准备必须具备的条件是()。
A.初步设计已经批准
B.项目法人已经建立
C.有关土地使用权已经批准
D.已办理报建手续
参考答案：D
参考解析：
根据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水建[1998]16号)，水利工程项目必须满足如下条件，施工准备方可进行：
(1)初步设计已经批准;
(2)项目法人已经建立;
(3)项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定;
(4)有关土地使用权已经批准;
(5)已办理报建手续。
注意：水利工程建设项目报建是-项水利行政许可，水利部1998年7月8日曾颁发了《水利工程建设项目报建管理办法》(水建[1998]275号)。根据《水利部关于修改或者废止部分水利行政许可规范性文件的决定》(水利部令第25号)，废止了《水利工程建设项目报建管理办法》(水建[1998]275号)，所以，水利工程建设项目已经停止要求办理工程报建手续的行政许可要求，故“已办理报点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 建手续”已经不是水利工程项目施工准备的条件之-。
故本题应选D。
5根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，下列建设阶段中不属于水利工程前期工作的是()。
A.规划
B.项目建议书
C.可行性研究报告
D.初步设计
参考答案：A
参考解析：
根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)和有关规定，水利工程建设程序-般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。-般情况下，项目建议书(又称预可研)、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。规划阶段本身就不是建设程序的-个阶段。故本题应选A。
6根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62—94，已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近()m以内不得进行爆破作业。
A.20
B.30
C.50
D.100 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：B
参考解析：
根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-94，已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近30m以内不得进行爆破作业。如必须进行爆破作业，应采取减震和防震措施，并应征得设计或建设、监理部门同意。故本题应选B。
7根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由()单位制备。
A.质量监督
B.质量检测
C.监理
D.施工
参考答案：D
参考解析：
根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。故本题应选D。
8水利工程水平位移监测通常采用()。
A.交会法
B.三角高程法
C.水准观测法
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
D.视准线法
参考答案：D
参考解析：
观测方法的选择：般情况下，滑坡、高边坡稳定监测采用交会法;水平位移监测采用视准线法(活动觇牌法和小角度法);垂直位移观测，宜采用水准观测法，也可采用满足精度要求的光电测距三角高程法;地基回弹宜采用水准仪与悬挂钢尺相配合的观测方法。故本题应选D。
9采用黏性土填筑的2级坝的压实度应为()。
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
1在堤防工程的堤身填筑施工中，碾压行走方向应()。
·A.平行于堤轴线
·B.垂直于堤轴线
·C.平行于堤脚线
·D.垂直于堤脚线
参考答案：A
参考解析：
堤身压实作业要求：
(1)施工前，先做碾压试验，确定机具、碾压遍数、铺土厚度、含水量、土块限制直径，以保证碾压质量达到设计要求。
(2)分段碾压，各段应设立标志，以防漏压、欠压、过压。
(3)碾压行走方向，应平行于堤轴线。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
(4)分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m;垂直堤轴线方向不应小于3m。
(5)拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法，碾迹搭压宽度应大于10cm;铲运机兼作压实机械时，宜采用轮迹排压法，轮迹应搭压轮宽的1/3。
(6)机械碾压应控制行走速度：平碾≤2km/h，振动碾≤2km/h，铲运机为2挡。
(7)碾压时必须严格控制土料含水率。土料含水率应控制在最优含水率±3%范围内。
(8)砂砾料压实时，洒水量宜为填筑方量的20%～40%;中细砂压实的洒水量，宜按最优含水量控制;压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。故本题应选A。
2水利水电工程施工企业项目经理应具备的资格包括()。
·A.经主管部门认可的项目经理证书
·B.水利水电工程专业注册建造师
·C.本科以上学历
·D.中级以上技术职称
参考答案：B
参考解析：
根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市[2008]48号)的有关规定，有-定数量点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书。故本题应选B。
·
3某拟建高速公路桥梁位于蓄洪区内，其()报告报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的洪水影响评价报告。
·A.规划
·B.可行性研究
·C.预可行性研究
·D.初步设计
参考答案：B
参考解析：
《防洪法》第三十三条规定：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的洪水影响评价报告。故本题应选C。
4石灰岩属于()。
·A.火成岩
·B.变质岩
·C.水成岩
·D.玄武岩
参考答案：C 点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考解析：
水工建筑物对石料的要求是有较好的耐水性、抗冻性、耐久性。
(1)火成岩
1)花岗岩：具有较高的抗冻性，凿平、磨光性也较好。质地均匀、坚固，颜色美观，是良好的建筑装饰材料。
2)闪长岩：吸水低，韧性高，抗风化能力强，是良好的水工建筑材料。
3)辉长岩：具有很高强度及抗风化性，是良好的水工建筑石料。
4)辉绿岩：硬度中等，磨光性较好，多用于桥墩、基础、路面及石灰、粉刷材料、原料等。
5)玄武岩：强度、耐久性高，脆性大不易成大块，主要用作筑路材料、堤岸的护坡材料等。
(2)水成岩
1)石灰岩：致密的石灰岩加工成板状，可用来砌墙、堤坝护坡，碎石可用来作混凝土骨料等。但由于它易溶于含有游离CO2较多的水中，因此当用于水工建筑物时，应考虑它的溶解性及抗冻性。
2)砂岩：多用于基础、衬面和人行道等，但黏土砂岩遇水软化，不能用于水中建筑物。
(3)变质岩
1)片麻岩：用途与花岗岩基本相同，但因呈片状而受到限制，可作成板材，用于渠道和堤岸衬砌等。
2)大理岩：用于地面、墙面、柱面、栏杆及电气绝缘板等。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
3)石英岩：均匀致密，耐久性很高，硬度大，开采加工很困难。
故本题应选C。
5根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的()计算。
·A.5%
·B.7%
·C.9%
·D.15%
参考答案：B
参考解析：
根据水利工程概算编制有关规定，利润按建筑或安装工程直接费与间接费之和的7%计算。故本题应选B。
6国家对水工程建设移民实行开发性移民方针的原则是()。
·A.货币补偿与就业安排相结合 ·B.前期补偿、补助与后期扶持相结合 ·C.-次性补偿与后期补助相结合 ·D.成立移民发展资金与后期扶持相结合 参考答案：B
参考解析：
《水法》第二十九条规定：“国家对水工程建设移民实行开发性移民的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 护移民的合法权益。移民安置应当与工程建设同步进行。建设单位应当根据安置地区的环境容量和可持续发展的原则，因地制宜，编制移民安置规划，经依法批准后，由有关地方人民政府组织实施。所需移民经费列入工程建设投资计划。”这为《条例》的制定提供了主要依据。故本题应选B。
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
1为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用()。
·A.帷幕灌浆
·B.接触灌浆
·C.接缝灌浆
·D.固结灌浆
参考答案：A参考解析：为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩之间应采用回填灌浆。故本题应选A。
2《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。·A.地方
·B.专项
·C.部门
·D.企业
参考答案：C参考解析：根据2005年1月26日国务院第79次常务会议通过了《国家突发公共事件总体应急预案》，按照不同的责任主体，国家突发公点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 共事件应急预案体系设计为国家总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案五个层次。《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门顸案，是关于事故灾难的应急预案。故本题应选C。
3下列大体积混凝土温控措施中，不属于降低混凝土的入仓温度措施的是()。·A.合理安排浇筑时间
·B.浇筑前自然散热
·C.对骨料进行预冷
·D.采用加冰或加冰水拌合
参考答案：B参考解析：大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。其中降低混凝土的入仓温度的有效措施包括：
(1)合理安排浇筑时间。在施工组织上应进行合理安排，如：春、秋季多浇，夏季早晚浇，正午不浇，重要部位安排在低温季节、低温时段浇筑，以降低混凝土入仓温度，避免出现温度裂缝。
(2)采用加冰或加冰水拌合。
(3)对骨料进行预冷。骨料预冷的方法有：水冷、风冷、真空气化冷却。
故本题应选B。
4保证水位是指保证江河、湖泊、水库在汛期安全运用的()。·A.上限水位
·B.下限水位
·C.工作水位
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
·D.警戒水位
参考答案：A参考解析：汛期-般分为春汛(桃花汛)、伏汛(主要汛期)和秋汛。保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。相应保证水位时的流量称为安全流量。
5水利水电工程施工总承包-级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金()倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。
·A.2
·B.3
·C.5
·D.10
参考答案：C参考解析：根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)，水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、-级、二级、三级，其中-级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。故本题应选C。
6水利水电工程施工期度汛前，()应提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛的要求。
·A.建设单位
·B.设计单位
·C.监理单位
·D.施工单位
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
参考答案：B参考解析：施工度汛是保护跨施工的水利水电工程在施工期间安全度过汛期，而不遭受洪水损害的措施。此项工作由建设单位负责计划、组织、安排和统-领导。
(1)建设单位应组织成立有施工、设计、监理等单位参加的工程防汛机构，负责工程安全度汛工作。应组织制定度汛方案及超标准洪水的度汛预案。建设单位应做好汛期水情预报工作，准确提供水文气象信息，预测洪峰流量及到来时间和过程，及时通告各单位。
(2)设计单位应于汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。
(3)施工单位应按设计要求和现场施工情况制定度汛措施，报建设(监理)单位审批后成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛抢险物资，随时做好防汛抢险的准备工作。故本题应选B。
7下列材料中，只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度的气硬性胶凝材料是()。·A.硅酸盐水泥
·B.普通硅酸盐水泥
·C.硅酸盐大坝水泥
·D.石灰
参考答案：D参考解析：根据教材1F41106节相关内容，气硬性胶凝材料：只能在空气中硬化，并保持或继续提高其强度，属于这类材料的有石灰、石膏与水玻璃等。只能用于地面上干燥环境的建筑物。故本题应选D。
8分段围堰导流法包括束窄河床导流和()。·A.明渠导流
·B.通过永久建筑物导流
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
·C.涵管导流
·D.隧洞导流
参考答案：B参考解析：分期围堰导流，也称分段围堰导流，就是用围堰将水工建筑物分段分期围护起来进行施工的方法。分段就是将河床围成若干个干地施工基坑，分段进行施工。分期就是从时间上按导流过程划分施工阶段。根据不同时期泄水道的特点，分期围堰导流中又包括束窄河床导流和通过已建或在建的建筑物导流。故本题应选B。
9按地形图比例尺分类，1：10000地形图属于()比例尺地形图。
·A.大
·B.较大
·C.中
·D.小
参考答案：A 1为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用()。
·A.帷幕灌浆
·B.接触灌浆
·C.接缝灌浆
·D.固结灌浆
参考答案：A参考解析：为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 之间应采用回填灌浆。故本题应选A。
2《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。·A.地方
·B.专项
·C.部门
·D.企业
参考答案：C参考解析：根据2005年1月26日国务院第79次常务会议通过了《国家突发公共事件总体应急预案》，按照不同的责任主体，国家突发公共事件应急预案体系设计为国家总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、地方应急预案、企事业单位应急预案五个层次。《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门顸案，是关于事故灾难的应急预案。故本题应选C。
3下列大体积混凝土温控措施中，不属于降低混凝土的入仓温度措施的是()。·A.合理安排浇筑时间
·B.浇筑前自然散热
·C.对骨料进行预冷
·D.采用加冰或加冰水拌合
参考答案：B参考解析：大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。其中降低混凝土的入仓温度的有效措施包括：
(1)合理安排浇筑时间。在施工组织上应进行合理安排，如：春、秋季多浇，夏季早晚浇，正午不浇，重要部位安排在低温季节、低温时段浇筑，以降低混凝点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 土入仓温度，避免出现温度裂缝。
(2)采用加冰或加冰水拌合。
(3)对骨料进行预冷。骨料预冷的方法有：水冷、风冷、真空气化冷却。
故本题应选B。
4保证水位是指保证江河、湖泊、水库在汛期安全运用的()。·A.上限水位
·B.下限水位
·C.工作水位
·D.警戒水位
参考答案：A参考解析：汛期-般分为春汛(桃花汛)、伏汛(主要汛期)和秋汛。保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。相应保证水位时的流量称为安全流量。
5水利水电工程施工总承包-级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金()倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。
·A.2
·B.3
·C.5
·D.10
参考答案：C参考解析：根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)，水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、-级、二级、三级，其中点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频-级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。故本题应选C。
点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频
点击咨询 