第一篇:工程款支付和工期延误法律法规依据分析
工程款支付和工期延误法律分析
一、工程款支付法律规定
一《中华人民共和国建筑法》第十八条
建筑工程造价应当按照国家有关规定,由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的,其造价的约定,须遵守招标投标法律的规定。
发包单位应当按照合同的约定,及时拨付工程款项。
二《中华人民共和国合同法》
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质,不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
三《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的,按照约定结算工程价款。
因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化,当事人对该部分工程价款不能协商一致的,可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。
建设工程施工合同有效,但建设工程经竣工验收不合格的,工程价款结算参照本解释第三条规定处理。(第三条 建设工程施工合同无效无且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:
(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;
(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。)
第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理,没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
第十八条 利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的下列时间视为应付款时间:
一 建设工程已实际交付的,为交付之日;
二 建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;
三 建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。
第十九条 当事人对工程量有争议的,按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。
第二十条 当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。
第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
第二十二条 当事人约定按照固定价结算工程价款,一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的,不予支持。
第二十三条 当事人对部分案件事实有争议的,仅对有争议的事实进行鉴定但争议事实范围不能确定,或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。
四、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》
第十二条 合同价可以采用以下方式
一固定价。合同总价或者单价在合同约定的风险范围内不可调整。
二可调价。合同总价或者单价在合同实施期内,根据合同约定的办法调整。
三成本加酬金。
第十六条 工程竣工验收合格,应当按照下列规定进行竣工结算:
一承包方应当在工程竣工验收合格后的约定期限内提交竣工结算文件。
二发包方应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复。逾期未答复的,竣工结算文件视为已被认可。
三发包方对竣工结算文件有异议的,应当在答复期内向承包方提出,并可以在提出之日起的约定期限内与承包方协商。
四发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的,应当委托工程造价咨询单位进行竣工结算审核。
五发包方应当在协商期满后的约定期限内向承包方提出工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见。
发承包双方在合同中对上述事项的期限没有明确约定的,可认为其约定期限均为28日。
发承包双方对工程造价咨询单位出具的竣工结算审核意见仍有异议的在接到该审核意见后一个月内可以向县级以上地方人民政府建设行政主管部门申请调解,调解不成的,可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
工程竣工结算文件经发包方与承包方确认即应当作为工程决算的依据。
二、工程款支付法律分析
从以上法律可知
一从立法角度来看
1、建设工程款的结算一般由当事人根据国家工程计价办法等规定进行约定,一旦约定结算方法与结算原则,应该严格按照合同约定执行,对合同没有约定的,可以参照国家或者地方计价方法进行结算。
2、当事人对部分工程款结算已经双方确认的,不得因一方当事人的反悔而对确认部分的工程进行重新估价或鉴定,对双方未确认的部分,可以由双方当事人共同委托工程造价审计机构进行审计。但审计的原则是,合同有约定工程款计算方法的,应该按照合同约定原则进行审计,充分尊重当事人的意思自治,合同未有约定计算方法的项目,则可参照国家或地方工程计价标准结算。
3、对于发包方因设计变更或者其他因素而导致的工程量增加部分工程款结算,合同有约定结算方法的,从约定;未约定的,当事人可以根据国家或者地方工程计价办法进行结算达不成一致意见的,可申请鉴定确定,或寻求建设部门调解,或直接起诉。
4、对于阴阳合同,即当事人通过当事人在建设局备案的合同价款(阳合同)与代表当事人真实意思表示和建设施工合同(阴合同),工程款结算按备案合同(阳合同)进行结算。
5、结算工程款的程序,工程竣工验收后,先由承包方提交结算文件,发包方必须在约定时间内,未约定则在28天内,对结算文件进行答复,否则视为认可承包方的结算文件。若有争议,则协商,协商不成,由发包方或者双方共同委托中介机构进行造价鉴定,若对造价结果有异议,则请求建设局调解或者直接起诉
6、支付工程款的时间,合同有约定的,从约定,无约定的;对尚未交付的工程,提交竣工结算文件之日为应付款时间;已交付的,交付之日为应付款时间;既未交付、也未结算的,起诉之日为应支付工程款时间。
7、迟延支付工程款的,应该支付利息,利息有约定的,从约定;没有约定的,按照银行同期贷款利息计算迟延支付利息,当然,迟延支付工程款的,可能会导致承担违约金、赔偿承包人窝工、停工损失、承包人解除合同等违约责任。
8、发包人未付工程款的,承包人对其所承包的工程享有法定优先权,该优先权优于抵押权等意定性优先权和其他债权。
二司法实践中不尽人意的地方
参考很多建筑工程工程款结算案例,当前,很多地方法院出于地方保护主义等案外因素,在工程款结算中,很多案例并不尊重当事人的合同约定、甚至对双方已经达成的结算协议书,所确认的工程款都不予以考虑,法院经常委托中介鉴定机构对工程价进行审计,而且,往往根据审计价格进行判决。
工期延误法律分析
一、工期延误法律规定
一《中华人民共和国合同法》
第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十五条建筑工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期时间。
二、工期延误法律分析
从以上法律可以看出
当前,我国法律对工期延误问题规定得较为概括。
一实践中主要包括以下几项
1、因发包人过错而导致的工期延误。如:
A、对隐蔽工程不及时验收而导致的工期延误
B、不及时支付预付款、工程进度款而导致承包人无资金施工的工期延误
C、对分段工程不及时验收而导致的工期延误
D、不及时提供建筑材料、设备、场地、资金等导致的工期延误
2、因施工人过错而导致的工期延误。如:
A、建筑工程质量不合格而返工等所导致的工期延误
B、因施工人人手不够而导致的工期延误
C、其他因施工人原因而导致的工期延误。
3、其他原因所导致的工期延误
A、鉴定所导致的工期延误
B、工程量增加、设计变更所导致的工期延误
C、不可抗力所导致的工期延误
D、意外事件导致的工期延误
E、第三人原因所导致的工期延误
二工期延误的法律后果
由于发包人原因所导致的工期延误,可能导致的法律后果是,赔偿窝工、停工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,合同有违约金条款的,承担违约金责任,甚至会导致承包人解除合同,向发包人索赔的法律后果。
由于承包人原因而导致的工期延误,可能会承担延期交付的违约责任,包括发包人解除承包合同,赔偿发包人损失,按照合同约定承担违约金等法律责任。
由于不可抗力、意外事件导致的工期延误,承包人和施工人一般互不负担赔偿责任。
由于鉴定、工程量增加、设计变更等原因所导致的工期延误,一般可相应顺延工期,双方互不负担赔偿责任。
对于因第三方原因所导致的工期延误,一般应由承包方先向发包方承担违约责任,然后承包方向第三方追偿。
三司法实践中的问题
工期延误、工程质量不合格一般是发包方拒绝支付工程款的理由。在承包方诉请支付工程款时,发包方通常都反诉承包方工期延误、工程质量不合格,而要求承包方承担相应的赔偿责任。因此,工程款支付和工期延误两个问题经常交织在一起。
导致工期延误的原因非常重要,很多情况下,如不可抗力、意外事件、设计变更等可以导致工期顺延,双方或一方不需要承担工期延误的不利法律后果,在实践中,判断这些问题,往往要根据监理报告、发包方与承包方之间的来往文件,特别是工程师的监督记录,或其他证据,如连续下雨无法施工证据等,来判断是否属于工期延误,继而判断是否应该承担法律责任。
第二篇:工期延误分析报告
文家破矿井及选煤厂1#职工宿舍楼工期延误分析报告
一、1#职工宿舍楼工程由陕西铜川煤矿建设有限公司第十一项目部施工;
二、合同约定计划开工日期为:2010年5月25日,计划竣工日期为2011年5月25日,合同工期为360天;
实际开工日期为2010年5月25日,截止2012年4月30日,工期历时700天,超工期340天;
三、施工过程中出现的干扰情况:
1、新增合同:
、装饰装修工程(由陕西奥博装饰公司施工)
计划开工日期2011年10月10日,计划竣工日期:2012年1月10日,合同工期90天;实际开工日期为2011年10月10日,截止2012年4月30日,工期历时199203天,超工期109113天。
、消防工程(由国安消防施工)
计划开工日期2011年5月24日,计划竣工日期:2011年9月21日,合同工期120天;实际开工日期为2011年5月24日,截止2012年4月30日,工期历时311天,超工期191天。
、太阳能工程(由陕西蓝海智能科技有限公司施工)
计划开工日期2012年2月15日,计划竣工日期:2012年3月30日,合同工期45天;实际开工日期为2012年2月10日,预验收日期为2012年4月2日,超工期2天。
2、由于冬季影响,2010年停工66天(2010.12.14-2011.2.18); 因建设单位通知迎接检查停工7天(2011.3.31、2011.3.23、2011.7.23、2011.8.2、2011.8.6、2011.8.9、2011.8.10);
因建设单位停水,延误停工4天(2011.4.12、2011.4.13、2011.8.14、2011.8.15);
地下室干式变压器及配电柜设备于2012年3月18日运到现场,采用凿除采光井壁及墙下设备,延误工期10天;
电梯安装图门洞口比土建预留洞口尺寸大,凿除修补延误工期30天;
设计变更:原设计外墙外保温为Ⅱ级防火改为Ⅰ级防火,采用岩棉防火,方案及购货延误工期60天。
文家破矿井及选煤厂生活污水处理站工期延误分析报告
一、生活污水处理站工程由陕西天工建设第十二项目部施工;
二、土建工程:计划开工日期为:2010年12月3日,计划竣工日期为2011年5月1日,合同工期为150天;
设备安装:计划开工日期为:2011年7月21日,计划竣工日期为2011年8月30日,合同工期为40天;
截止2012年4月30日,超工期173天。
三、施工过程中出现的干扰情况:
1、土建工程已竣工(2011年2月6日竣工,延期210天);
2、甲供材供应不及时(设备安装部分设备到场不及时);
3、设计变更增加工程量;
4、标准化造成返工16天;
5、冬季停工。
文家破矿井及选煤厂副井提升机房工期延误分析报告
一、副井提升机房工程由陕西天工建设第十二项目部施工;
二、计划开工日期为:2011年7月10日,计划竣工日期为2011年12月8日,合同工期为150天;
实际开工日期为2011年7月10日,截止2012年4月30日,工期历时270295天,超工期120145天;
三、施工过程中出现的干扰情况:
1、甲方通知停工6天;
2、配合安装单位施工,土建停工延误11天;
3、由于冬季影响停工57天(2011.12.14-2012.2.9)。
文家破矿井及选煤厂原煤准备车间工期延误分析报告
一、原煤准备车间工程由陕西天工建设第十二项目部施工;
二、计划开工日期为:2011年3月15日,计划竣工日期为2011年11月10日,合同工期为240天;
实际开工日期为2011年3月15日,截止2012年4月30日,工期历时360天,超工期120天;
三、施工过程中出现的干扰情况:
1、甲方通知停工5天;
2、由于冬季停工影响57天(2011.12.14-2012.2.9)。
文家破矿井及选煤厂产品仓工期延误分析报告
一、产品仓工程由陕西天工建设第十二项目部施工;
二、计划开工日期为:2011年3月10日,计划竣工日期为2012年1月3日,合同工期为300天;
实际开工日期为2011年3月10日,截止2012年4月30日,超工期118天;
三、施工过程中出现的干扰情况:
1、甲方通知停工6天;
2、配合基础公司施工,停工6天;
3、由于冬季停工影响57天(2011.12.14-2012.2.9); 4、2011年4、5、6月,建设集团物资供应不及时(水泥、钢材等),延误工期25天;
5、由于建设集团资金总体控制,各项目部资金困难,造成劳务人员不能正常出勤,影响工期30天。
文家破矿井及选煤厂原煤仓工期延误分析报告
一、原煤仓工程由陕西天工建设第十二项目部施工;
二、计划开工日期为:2011年3月18日,计划竣工日期为2011年12月23日,合同工期为280天;
实际开工日期为2011年3月18日,截止2012年4月30日,工期历时400409天,超工期120129天;
三、施工过程中出现的干扰情况:
1、甲方通知停工6天;
2、配合地质总公司和场区综合管沟施工,停工5天;
3、由于冬季停工影响57天(2011.12.14-2012.2.9); 4、2011年4、5、6月,建设集团物资供应不及时(水泥、钢材等),延误工期25天;
5、由于建设集团资金总体控制,各项目部资金困难,造成劳务人员不能正常出勤,影响工期30天。
文家破矿井及选煤厂主厂房工期延误分析报告
一、主厂房工程由韩建第十二项目部施工;
二、计划开工日期为:2011年3月25日,计划竣工日期为2012年1月8日,合同工期为290天;
实际开工日期为2011年3月25日,截止2012年4月30日,工期历时402天,超工期112天;
三、施工过程中出现的干扰情况: 1、2011年3月25日领到图纸为白图,即开工,正式图纸下发为4月18日,延误工期24天; 2、5月12日基础施工完毕后,委托钢构厂家加工,由于下发图纸存在问题无法按图施工,到7月29日设计院将问题解决,影响局部构件加工延期;
3、上级领导检查,按甲方通知停工5天; 4、2012年3月6日轨道已装完成,厂家至今未来人安装,造成工期延误。
文家破矿井及选煤厂浓缩车间工期延误分析报告
一、浓缩车间工程由铜煤建设第十一项目部施工;
二、计划开工日期为:2010年10月4日,计划竣工日期为2011年1月12日,合同工期为100天(补充合同增加浓缩水池2组网架,增加工期90天,合同工期共190天);
实际开工日期为2010年10月4日,截止2012年4月30日,工期历时474天,超工期284天;
三、施工过程中出现的干扰情况: 1、2011年冬季停工影响50天(2010.12.30-2011.2.18); 5、2010年基础普探设计变更问题坑4处,影响工期10天。工程延期分析:
一、工程项目综合评述:
1、重新招标,未调整设计施工,工期影响
1#职工宿舍楼工程总工期360天,施工过程中根据施工需要新
增装修合同工期90天,消防工程合同工期120天,太阳能工程合同工期45天.新增工程和原招标土建工程同时施工作业,施工过程中各工种、工序互相干扰,造成不可预见性的工程延误,应该重新进行工期调整,评价施工进度。
2、根据合同专用条款,发包人的工期延误有关规定:“在施工过程中发生不可抗拒的自然灾害,由于冬季施工延误天数,申请顺延工期”。
3、根据合同条款规定,属于甲方供应的材料造成供应不及时,影响工期延误,申请工期顺延。
4、根据合同条款规定,甲方通知停工和由于停水、停电造成施工工期的延误,申请工期顺延。
5、根据合同条款规定,甲方资金不到位造成施工资金紧时,劳务人员工资延误产生的延误工期申请给予工期顺延。
6、根据合同条款规定,属于设计变更及增大工程量所造成的工期延长部分,申请工期顺延。
7、按照甲乙双方合同约定,属于施工单位原因所造成的工期延长按规定奖罚条款,给予施工方进行罚款处理。
二、各工程项目部在施工主体结构时工程安排管理比较到位,施工进度较快,在工程收尾阶段,由于项目部更换管理人员和劳务工种,现场混乱,造成资金紧缺、劳动力不足、施工进度缓慢,现场存在问题迟迟不能解决,造成延误工期现象发生,致使工程不能竣工、延长工期,也是其中主要原因,为此要求各项目部认真执行合同要求,依照法律法规的各条要求进行认真办理落实。
2012年4月15日
第三篇:工期延误法律分析
工期延误法律分析
一、工期延误法律规定
(一)《中华人民共和国合同法》
第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
(二)《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
第十五条:建筑工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期时间。
二、工期延误法律分析
从以上法律可以看出:
当前,我国法律对工期延误问题规定得较为概括。
(一)实践中主要包括以下几项:
1、因发包人过错而导致的工期延误。如
A、对隐蔽工程不及时验收而导致的工期延误;
B、不及时支付预付款、工程进度款而导致承包人无资金施工的工期延误;
C、对分段工程不及时验收而导致的工期延误;
D、不及时提供建筑材料、设备、场地、资金等导致的工期延误;
2、因施工人过错而导致的工期延误。如:
A、建筑工程质量不合格而返工等所导致的工期延误;
B、因施工人人手不够而导致的工期延误;
C、其他因施工人原因而导致的工期延误。
3、其他原因所导致的工期延误
A、鉴定所导致的工期延误;
B、工程量增加、设计变更所导致的工期延误;
C、不可抗力所导致的工期延误;
D、意外事件导致的工期延误;
E、第三人原因所导致的工期延误;
(二)工期延误的法律后果
由于发包人原因所导致的工期延误,可能导致的法律后果是:赔偿窝工、停工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用,合同有违约金条款的,承担违约金责任,甚至会导致承包人解除合同,向发包人索赔的法律后果;
由于承包人原因而导致的工期延误,可能会承担延期交付的违约责任,包括发包人解除承包合同,赔偿发包人损失,按照合同约定承担违约金等法律责任。
由于不可抗力、意外事件导致的工期延误,承包人和施工人一般互不负担赔偿责任;
由于鉴定、工程量增加、设计变更等原因所导致的工期延误,一般可相应顺延工期,双方互不负担赔偿责任。
对于因第三方原因所导致的工期延误,一般应由承包方先向发包方承担违约责任,然后承包方向第三方追偿。
(三)司法实践中的问题:
工期延误、工程质量不合格一般是发包方拒绝支付工程款的理由。在承包方诉请支付工程款时,发包方通常都反诉承包方工期延误、工程质量不合格,而要求承包方承担相应的赔偿责任。因此,工程款支付和工期延误两个问题经常交织在一起。
导致工期延误的原因非常重要,很多情况下,如不可抗力、意外事件、设计变更等可以导致工期顺延,双方或一方不需要承担工期延误的不利法律后果,在实践中,判断这些问题往往要根据监理报告、发包方与承包方之间的来往文件(特别是工程师的监督记录)或其他证据(如连续下雨无法施工证据等)来判断是否属于工期延误,继而判断是否应该承担法律责任。
第四篇:工期延误申报表
A10
工程延期报审表 工程名称:金海湾财富中心1号B栋公共部份装修工程 编号: 001 致: 武汉土木工程建设监理有限公司 根据施工合同第 13 条第 13.1 款的规定,由于 发包人对瓷砖样品的确认及电梯无法使用影响材料运输 原因,我方申请工程延期 7 天。请予以批准。附件:
1、工程延期的依据及计算(1)、甲方对800*800地砖及400*800墙面砖样品确认:延误工期4天(2)、电梯因无法使用导致材料无法及时运输:延误工期3天
2、证明材料(1)、009号联系单(2)、001号联系函 承包单位(章)项目经理 签发日期 监理工程师签 签收日期 根据施工合同条款 条的规定,我方对你方提出的 工程延期申请(第 号)关于延长工期 日历天的要求,经过审核评估; 暂时/最终同意工期延长 日历天。不同意延长工期,请按约定滩工日期组织施工。说明: 项目监理机构 总监理工程师 日期 厦门市建设监理专业委员会监制
第五篇:工期延误报告
云南浩立建筑安装工程有限公司 里 底 项 目 部 文 件
里项2009【10】
里底〃乌弄龙水电站建设管理用房场地平整工程
工期延长申请报告
云南金杉工程建设监理咨询有限公司:
由我项目部承担施工任务的《云南澜沧江里底〃乌弄龙水电站建设管理用房场地平整工程》(合同编号:LD2009/T6)在整个项目施工期间,由于受到各方面因素的影响,导致完工工期滞后。在施工期间,针对相关影响因素,我项目部已做过相关的专题报告。现我项目部特将申请延长工期的相关资料整理如下:
1、按照合同要求,我项目部于2009年8月8日组织人员及设备进场施工。8月11日,准备工作完成,具备开工条件,但因整个征地红线范围内的庄稼青苗未收割,其中部分村民的征地协议未签字完成,导致现场不具备施工条件,直至2009年9月3日,此征地问题基本得以解决,9月3日下午,我项目部正式开工。根据《通用合同条款》第三项第13条《工期延误》 “因以下原因造成工期延误,经工程师确认工期相应顺延”中“发包人未能按专用合同条款的约定提供开工条件”之约定,经计算工期应当顺延23天。
2、从开工至2009年10月15日期间,影响施工进度的征地问题虽然小的多,但几个重点部位因征地问题严重阻碍着施工的大面积开展,具体位臵有:业主宿舍楼1栋、业主宿舍楼5栋、篮球场、贯穿营地中央的通讯线路及高压线路、设计接待中心位臵占用了未在红线范围内的公路、篮球场变压器等一直以来都没有得以解决,这些因素进一步影响了我项目部对整个场平的整体计划安排和实施,严重影响了整个项目的施工进度,对此我项目曾形成专题报告给相关单位及部门。
3、由于原德维公路外侧未彻底征收完成,于2009年10月18日至2009年10月22日期间,村民堵路导致现场停工。共计停工5天。
4、工程量增加导致工期延长的具体情况为:土方开挖增加81022.49m3、土方回填增加23544.39m3、浆砌石增加7690.35m3、增加基槽土方开挖13700.72m3、干砌石基础换填639.01m3、C10毛石砼基础换填2967.11m3以及临时排水沟及防护栏栅,根据《通用合同条款》第三项第13条《工期延误》 “因以下原因造成工期延误,经工程师确认工期相应顺延”中“设计变更和工程量增加”之约定,结合本合同施工组织设计算土方开挖顺延88天、土方回填顺延34天、浆砌石顺延49天,经计算工期顺延110天。
依照第1、3、4条计算工期顺延为(23天+5天+110天)
138天,即合同工期顺延至2010年1月23日。请贵监理部予以审核批复为谢!
云南浩立建筑安装工程有限公司
里底项目部
二○○九年十一月十日
主题词:关于 场平工期 延长 申请 报告
批准: 复核: 拟稿: