关于工期延误的违约责任

第一篇：关于工期延误的违约责任

关于工期延误的违约责任，法律没有具体规定。但是，可以根据以下方法加以确定：

1、合同中有约定的，按合同约定的违约金计算；

2、合同没有约定的，按照因延期交付而给业造成的损失计算违约金；

3、如果合同约定的违约金明显高于业主的实际损失，可要求法院适量降低约定的违约金。

第二篇：工期延误申请报告

工期延误申请报告

致：方大科技园区宏涛物业公司

由我司（河北繁星电子科技有限公司）承接的方大工业园监控系统维修升级改造工程，根据要求为2018年1月22日入场施工，2018年2月15日全部完工。原计划前期实施宁晋项目，中期实施石家庄方大监控项目，后期实施停车场项目，整体项目年前全部施工完毕，但自合同签订之日起就遇到下雪等原因，导致场地施工困难。故申请延期。

对于工期顺延我公司进行了总结归纳，大致如下：

1、开工日期对工期的影响

原定1月22日入场施工，因遇下雪道路封路原因，导致宁晋工地不能如期达到施工条件。故宁晋及石家庄项目工期顺延。

2、进场设备及物流影响

因园区监控系统是老旧模拟系统，更新改造使用的设备比较特殊，由厂家安排定制生产，签订合同后，已接近年底，厂家生产安排饱和，另加年底物流放假，故相关产品的一部分不能及时到达。影响范围是石家庄园区的部分监控系统和停车场管理系统。

3、春节休假的影响

本工程于2018年1月22日开始施工，2018年2月15日全部完工。而农历春节是2018年2月16日，因春运车票紧张，部分员工抢票困难，按照票面时间提前回家。故人员不能全员保障，影响了施工进度。

总结：本监控改造维修工程涉及生产厂家及物流等多家单位，加之天气和农历春节假期影响，直接影响施工工期进程。特此申请，原定工期2018年2月15日完工顺延至2018年3月3日完工。

另：我公司本着客户利益至上的原则，为了保障贵公司利益及业主过一个安定祥和的春节，我公司自行寻找替代产品，保障宁晋园区，石家庄园区原来监控系统，能覆盖重点区域，在春节期间能正常使用，且此部分不再产生二次费用。

现提交工期延误申请报告。

请领导予以批复！

此致！

河北繁星电子科技有限公司

2018年1月24日

第三篇：工期延误申请报告

工期延误申请报告

致：焦作市电建北家属院

由我司承建的焦作市电建北家属院换热站供热工程及一次分支管网供热工程，自我司施工队进场至今，由于设备未进场等原因造成了工期延误。

对此，我方也进行了检查总结，对工期延误的原因归纳如下： 我方按施工计划10月18日之前已安装好临时配电箱，完成了换热站设备基础、墙体砌筑、大门的安装等土建工作。

由于本工程施工步骤连续性较强，设备必须配套安装的原因，目前，甲供主要设备迟迟不能完全进场，我方无法进行

1、设备支架的制作；

2、管道和设备的组对和焊接；等后续工作的施工。我方无法在合同工期内顺利完工。

对此我司现提交工期延误申请报告，望贵司核查！此致！

河南万佳建设有限公司

2017年10月21日

工期延误申请报告

致：焦作市涧宏小区

由我司承建的焦作市涧宏小区庭院供热管网工程，自我司施工队伍进场至今，由于甲供设备、材料未进场原因造成了工期延误。

对此，我方也进行了检查总结，对工期延误的原因归纳如下： 10月18日，基础土建工作已完毕。

由于本工程施工步骤连续性较强，管网必须配套安装，目前，甲供材料、设备迟迟不能完全进场，我方无法进行后续工作的施工。无法在合同工期内顺利完工。

对此我司现提交工期延误申请报告，望贵司核查！此致！

河南万佳建设有限公司

2017年10月21日

第四篇：工期延误申请报告

工期延误申请报告

至：包头市新源天然气有限责任公司

由我单位承建的包头市新源天然气有限责任公司LNG加气站工程，原计划6月5日入场，8月25日全部完工。但自入场至今已经历时三个月，由于各种不可抗力因素已造成工期延误。

对此，我项目部认真进行了核查总结，对工期延误的原因归纳为以下两点：

1、本工程施工步骤连续性强，由于施工场地的原因，在大方向上属于单线施工，无法多工种交叉作业。

2、7月份及8月份，包头地区雨量反常，雨次偏多，施工场地经常因下雨而不具备正常施工条件导致工期滞后。

现提交工期延期申请。望核查。（后附具体误工说明）此致。

包头兴港建筑工程有限公司

新源天然气LNG加气站工地项目部

2012年9月7日

雨季停工清单

表1

场地问题滞工清单

表2

第五篇：工期延误管理办法

工期延误处理办法工期延误处理程序

(1)认真分析：在总进度计划的关键线路上，认真分析工期延误的原因，查找其影响因素，按照进度计划网络图分析延误工

期的天数。同时，还应分析对关键线路有影响的较大建筑物

施工进度，及时制订纠偏计划；

(2)确定责任：对延误工期分析后，要严格按照合同约定，划分

造成工期延误的责任；

(3)采取措施：及时调整施工进度计划，对原计划进行合理纠偏，增加资源投入，优化施工方案，采取有效的措施进行赶工；

(4)合理索赔：针对工期延误责任划分，应对照合同条款规定进

行工期变更和合理的索赔。工期延误纠偏措施

在施工过程中，当实际进度与计划进度出现偏差时，需要及时采取强有力的保工期措施，以确保总进度目标的实现。在加强工期保证措施的同时，还应采取如下纠偏措施：

⑴在制定施工计划时对影响工期计划的风险因素做出充分的估计和制定应对措施，在该项目实施之前，将有关应对措施落实到位；

⑵根据施工进度计划的成果，确定施工进度控制的关键施工项目，在进行资源配置计划时，提高其保证倍率，在施工过程中加强管理，尽量避免其出现进度偏差的现象；

⑶在关键项目或主要施工项目在实施过程中，注意对其进度信息的统计和分析，如采用平均和高峰施工强度对其进度完成情况逐日进行检验和分析，在施工过程中注意调整，并对工期计划及时进行预测和适应性调整；

⑷由于设备、技术、管理等原因，导致实际进度与计划进度目标出现偏差时，项目部将认真分析原因，积极采取措施，加强内部管理，通过组织专题会议、教育和宣传等活动，激发施工生产人员的生产积极性和创造性；

⑸由于人力不可抗拒的自然因素所导致的进度偏差，将及时向监理人、发包人和本企业总部报告，按照监理和业主的要求，认真组织赶进度、保工期措施的制定和落实；

⑹在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，我方将及时作出调整。并按合同条款的规定向监理人送审及报批。

⑺当实际进度与计划进度出现偏差时，不论何种原因引起的工期延误，项目部将采取系列措施进行赶工，确保总进度目标的实现。

⑻工期延误严重者，业主、监理、施工单位应召开专题会议共同研究解决方案，等方案确定后，然后按照合同规定，进行合理索赔。3 工期延误责任界定

以《工程施工合同》为依据，在施工过程中发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成的工期延误，我方可要求业主延长合同工期。

(1)增加合同中任何一项工作内容；

(2)增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；

(3)增加额外的工程项目；

(4)改变合同中任何一项的工作标准和特性；

(5)合同中涉及由业主责任引起的工期延误；

(6)不可抗力；

(7)非承包人原因造成的工期延误。工期延误的一般处理原则

(一)工期延误的一般处理原则

工程延期的影响因素，可以归纳为两大类：第一类是合同双方均无过错的原因或因素而引起的延误，主要指不可抗力事件和恶劣气候条件等；第二类是由于业主或监理原因造成的延误。

第一类原因造成的工程延误，项目部将按要求延长工期；第二类原因造成的工程延误，若影响了关键线路上的工作，项目部既可要求延长工期，又可要求相应的费用赔偿；如果仅影响非关键线路上的工作，且延误后的工作仍属非关键线路，则不能要求延长工期，但可以要求费用赔偿。

(二)共同和交叉延误的处理原则

(1)在初始延误是由项目部原因造成的情况下，随之产生的任何非自身原因的延误都不会对最初的延误性质产生任何影响，直到初始延误缘由和影响已不复存在。因而在该延误时间内，业主原因引起的延误和双方不可控制因素引起的延误均为不可索赔延误。

(2)如果在项目部的初始延误已解除后，业主原因的延误或双方不可控制因素造成的延误依然在起作用，那么项目部可以对超出部分的时间进行索赔。反之，如果初始延误是由于业主或监理原因引起的，项目部将有权获得从业主的延误开始到延误结束期间的工期延长及相应的合理费用补偿。

(3)如果初始延误是由双方不会控制因素引起的，那么在该延误时间内，项目部只可索赔工期，而不能索赔费用。只有在该延误结束后，项目部才能对业主或监理原因造成的延误进行工期和费用索赔。5 要求工程延期的处理办法

(1)若发生由于业主原因延误工期的事件时，我方会立即通知

业主和监理部，并在发出该通知后的28天内，向监理部

提交一份细节报告，详细说明发生该事件的情节和对工期的影响程度，并修订进度计划和编制赶工措施报告报送监

理部审批。如果业主要求修订的进度计划仍要保证工程按

期完成，则应由业主承担由于采取赶工措施所增加的费

用。

(2)若事件的持续时间较长或事件影响工期较长，当我方采取

了赶工措施而无法实现工程按期完工时，我方会在事件结束后的14天内，提交一份补充细节报告，详细说明延长工期的理由，并修订进度计划，业主除承担赶工措施费用外，还应按合同规定的程序批准给我方延长工期的合理天数。

(3)若由于我方自己原因未能按照合同进度计划完成预定工

作，我方会无条件的采取赶工措施，并承担该部分费用。并追究造成该项工期延误的主要负责人的责任。