第一篇：2018年造价师《案例分析》考试试题及答案
案例分析(每题20分)
1某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范》规定的计价方法，通过公开招标，确定了中标人。招投标文件中有关资料如下：
(1)分部分项工程量清单中含有甲、乙两个分项，工程量分别为4500m3和3200m3。清单报价中甲项综合单价为124/m3，乙项综合单价为985元/m3;
(2)措施项目清单中环境保护、文明施工、安全施工、临时设施等四项费用以分部分项工程量清单计价合计为基数，费率为3.8%;
(3)其他项目清单中包含零星工作费一项，暂定费用为3万元;
(4)规费以分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计和其他项目清单计价合计之和为基数，规费费率为4%。税金率为3.41%。
在中标通知书发出以后，招投标双方按规定及时签订了合同，有关条款如下：
(1)施工工期自2006年3月1日开始，工期4个月。
(2)材料预付款按分部分项工程量清单计价合计的20%计，于开工前7天支付，在最后两个月平均扣回。
(3)措施费(含规费和税金)在开工前7天支付50%，其余部分在各月工程款支付时平均支付。
(4)零星工作费于最后一个月按实结算。
(5)当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的工程量单价调价系数为0.9;当实际工程量比清单工程量减少10%以上时，全部工程量的单价调价系数为1.08。
(6)质量保证金从承包商每月的工程款中按5%比例扣留。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
承包商各月实际完成(经业主确认)的工程量，见表5—1。分项工程／月份 3 4 5 6 田 900 1200 1100 850 乙 700 1000 1100 1000
表5—1各月实际完成工程量表单位：m3
施工过程中发生了以下事件：
(1)5月份由于不可抗力影响，现场材料(乙方供应)损失1万元;施工机械被损坏，损失1.5万元。
(2)实际发生零星工作费用3.5万元。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
问题：
1.计算材料预付款。
2.计算措施项目清单计价合计和预付措施费金额。
3.列式计算5月份应支付承包商的工程款。
4.列式计算6月份承包商实际完成工程的工程款。
5.承包商在6月份结算前致函发包方，指出施工期间水泥、砂石价格持续上涨，要求调整。经双方协商同意，按调值公式法调整结算价。假定3、4、5三个月承包商应得工程款(含索赔费用)为750万元;固定要素为0.3，水泥、砂石占可调值部分的比重为10%，调整系数为1.15，其余不变。则6月份工程结算价为多少?(金额单位为万元;计算结果均保留两位小数)
参考解析1.分部分项清单项目合价=甲分项工程量×甲项综合单价+乙分项工程量X乙项综合单价=4500×0.124+3200×0.0985=873.20(万元)
则材料预付款=分部分项清单合价×开工前7天支付率=873.20×20%=174.64(万元)
2.措施项目清单合价=分部分项清单合价×3.8%=873.2×3.8%=33.18(万元)
预付措施费(含规费和税金)=33.18×50%×(1+4%)×(1+3.41%)=17.84(万元)
3.5月份应付工程款=(1100×0.124+1100×0.0985+33.18×50%÷4+1.0)×(1+4%)×(1+3.41%)×(1-5%)-174.64÷2=249.90×1.04×1.0341×0.95-87.32=168.00(万元)点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
4.6月份承包商完成工程的工程款为：
(1)甲分项工程=(甲分项三、四、五、六月实际总工程量一甲分项清单工程量)/甲分项清单工程量=(4050-4500)/4500=-10%
故结算价不需要调整。则甲分项工程6月份清单合价=850×0.124=105.40(万元)
(2)乙分项工程=(乙分项三、四、五、六月实际总工程量-乙分项清单工程量)/乙分项清单工程量=(3800-3200)/3200=18.75%>10%
故结算价需调整。
则调价部分清单合价=(3800-3200×1.1)×0.0985×0.9=280X0.08865=24.82(万元)
不调价部分清单合价=(1000-280)×0.0985=70.92(万元)
则乙分项工程6月份清单合价=24.82+70.92=95.74(万元)
(3)6月份承包商完成工程的工程款=(105.4+95.74+33.18×50%×1/4+3.5)×(1+4%)×(1+3.41%)=224.54(万元)
5.原合同总价=(分部分项清单合价+措施项目清单计价合计+其他项目合价)×(1+规费率)×(1+税金率)=(873.2+33.18+3.0)×1.04×1.034l=978.01(万元)
调值公式动态结算=(750+224.55)×(0.3+0.7×10%×1.15+0.7×90%×1.0)=974.55×1.0105=984.78(万元)
6月份工程结算价=(6月份完成工程款+动态结算价-原合同总价)×(1-保证金比例)-材料预付款/抵扣月数=(224.55+984.78-978.0101
2某建设项目，土建与安装工程分别进行招标，其中安装工程招标过程中发点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 生了如下事件：
事件一：(1)招标方于5月8日(即确定5月23日为投标截止时问)发出招标文件。文件中特别强调由于时间较急，要求各投标人于5月23日之前提交投标文件，并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了投标文件。
(2)招标文件中规定，如果投标人的报价高于标底15%以上一律确定为无效标。招标方请咨询机构代为编制了标底，并考虑投标人存在着为招标方有无垫资施工的情况编制了两个标底以适应投标人情况。(3)5月15日投标方通知各投标人，原招标工程中的土方量增加20%，项目范围进行了调整，各投标人据此对投标报价进行计算。
(4)招标文件中规定投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%，不得少于100万元，投标保证金有效期时间同于投标有效期。
(5)按照5月23日的投标截止时间，外地的一个投标人于5月21日从邮局寄出了投标文件，由于天气原因5月25日招标人收到投标文件。本地A公司于5月22日将投标文件密封加盖了本企业的公章并由准备承担此项目的项目经理本人签字，按时送到招标方。本地B公司于5月20日送达投标文件后，5月22日又递送了降低报价的补充文件。补充文件未对5月20日送达文件的有效性进行说明。本地C公司于5月19日将投标文件送达招标人后，考虑到自身竞争实力于5月22日通知招标方退出竞标。
(6)开标会议由本市常务副市长主持。开标会上对退出竞标的C公司未宣布其公司名称。本次参加投标的单位仅有5个，开标后宣布各单位报价与标底时才点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 发现，5个单位报价均高于标底20%以上，投标人对标底的合理性当场提出异议。与此同时招标方宣布5家投标报价均不符合招标文件规定，此次招标作废，请投标人等待通知，若某投标人退出竞标，其保证金在确定中标人时退还。三天后招标方决定6月1日重新招标，7月15日经评标委员会评定本地区无中标单位，由于外地某公司报价最低，确定其为中标人。
(7)7月16日发出中标通知书，通知书中规定，中标人自收到中标书之日起30日内，按照招标人和中标人的投标文件签订书面合同。
(8)中标单位签订合同后，将中标工程项目中的2/3工程量分包给某未中标投标人E，未中标投标人E又将其转包给外地区的农民施工单位。
土建工程公开招标，经资格预审5家单位参加投标，招标方确定的评标原则如下：
①采取综合评分法选择综合分值最高的单位为中标单位。评标中，技术性评分占总分的40%，投标报价占60%。技术性评分中包括施工工期、施工方案、质量保证措施、企业信誉四项内容各占总评分的10%，其中每单项评分满分为100分。
②计划工期为40个月，每减少一个月加5分(单项)，超过40个月为废标。
③设置复合标底，其中招标方标底(6000万元)占60%，投标方有效报价的算术平均数占40%。各单位报价与复合标底的偏差度在±3%内为有效标，其中一3%对应满分100分，每上升1%扣5分。
④企业信誉评分原则是以企业近三年工程优良率为标准，100%为满分，如有国家级获奖工程，每项加20分，如有省级优良工程每项加10分：项目班子点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 施工经验评分原则是以近三年来承建类似工程和承建总工程百分比计算，100%为100分。该项目施工方案质量保证措施得分由评委会专家评出。该项得分=优良率×100+优质工程加分+类工程比×100。如表3—1所示。
表3～1投标单位相关数据表 项目 投标单位 报价／万元 工期／月
企业信誉(近三年工程优良率及获奖情况)项目班子施工经验(承建类似工程百分比)施工方案得分 质量保证措施得分 A 5970 36 50％省级优良工程一项 30％ 85 90 B 5880 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 37 40％ 30％ 80 85 C 5850 34 55％鲁班奖工程一项 40％ 75 80 D 6150 38 40％ 50％ 95 85 E 6090 点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 35 50％ 20％ 90 80
2某工业项目厂房主体结构工程的招标公告中规定，投标人必须为国有一级总承包企业，且近3年内至少获得过1项该项目所在省优质工程奖;若采用联合体形式投标，必须在投标文件中明确牵头人并提交联合投标协议，若某联合体中标，招标人将与该联合体牵头人订立合同。该项目的招标文件中规定，开标前投标人可修改或撤回投标文件，但开标后投标人不得撤回投标文件;采用固定总价合同，每月工程款在下月末支付;工期不得超过12个月，提前竣工奖为30万元/月，在竣工结算时支付。
承包商C准备参与该工程的投标。经造价工程师估算，总成本为1000万元，其中材料费占60%。预计在该工程施工过程中，建筑材料涨价l0%的概率为0.3，涨价5%的概率为0.5，不涨价的概率为0.2。
假定每月完成的工程量相等，月利率按1%计算。
问题：
1.该项目的招标活动中有哪些不妥之处?逐一说明理由。
2.按预计发生的总成本计算，若希望中标后能实现3%的期望利润，不含税报价应为多少?该报价按承包商原估算总成本计算的利润率为多少?
3.若承包商C以1100万元的报价中标，合同工期为11个月，合同工程内点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 不考虑物价变化，承包商c程款的现值为多少?(计算结果保留两位小数)
4.若承包商C每月采取加速施工措施，可使工期缩短1个月，每月底需额外增加费用4万元，合同工期内不考虑物价变化，则承包商C工程款的现值为多少?承包商C是否应采取加速施工措施?(计算结果保留两位小数)
参考解析1.该项目的招标活动中有下列不妥之处：
(1)“要求投标人为国有企业”不妥，因为这限制了民营企业参与公平竞争，违反《招标投标法》规定的公平、公正的原则;(2)“要求投标人获得过项目所在省优质工程奖”不妥，因为这限制了外省市企业参与公平竞争，违反《招标投标法》规定的公平、公正的原则;
(3)“规定开标后不得撤回投标文件”不妥，根据《招标投标法》，提交投标文件截止后到招标文件规定的投标有效期终止之前不得撤回;
(4)“规定若联合体中标，招标人与牵头人订立合同”不妥，因为根据《招标投标法》，联合体各方应共同与招标人签订合同。
2.方法一：
设不合税报价为x万元，则可得：
期望利润=不合税报价一总成本一材料涨价成本
1000×3%=x-1000-(1000×60%×10%×0.3+1000×60%×5%×0.5)
解得x=1063(万元);
[或不合税报价=总成本+材料涨价成本+预期利润=1000+1000×60%×10%×0.3+1000×60%×5%×0.5+1000×3%=1063(万元)]
相应的利润率为：
点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
(不合税报价一总成本)/总成本×100%=(1063-1000)/1000×100%=6.3%
方法二：
a.材料不涨价时，不合税报价为：
总成本×(1+预期利润率)=1000×(1+3%)=1030(万元)
b.材料涨价10%时，不含税报价为：
总成本×(1+预期利润率)+材料涨价10%增加成本=1000×(1+3%)+1000×60%×10%=1090(万元)
c.材料涨价5%时，不合税报价为：
总成本×(1+预期利润率)+材料涨价5%增加成本=1000×(1+3%)+1000×60%×5%=1060(万元)
考虑材料各种涨价情况的发生概率，综合确定不含税报价为：
1030×0.2+1090×0.3+1060×0.5=1063(万元)
相应利润率=(1063-1000)/1000=6.3%
3.按合同工期施工，每月完成的工作量为：
A=合同标价/合同工期=1100/11=100(万元)
则工程款的现值PV=100(P/A，1%，11)/(1+1%)=100×{[(1+1%)11-1]/[1%×(1+1%)11]}/(1+1%)=1026.50(万元)(或1026.53万元)
4.加速施工条件下，工期为10个月，每月完成的工作量Aˊ=1100/10=110(万元);
则工程款现值PVˊ=110(P/A，1%，10)/(1+1%)+30/(1+1%)11-4(P/A，1%，10)=1031.53+26.89-37.89=1020.53(万元)点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
因为PVˊ 4某业主与某施工单位签订了施工总承包合同，该工程采用边设计边施工的方式进行，合同的部分条款如下：
××工程施工合同书(节选)
一、协议书
(一)工程概况
该工程位于某市的××路段，建筑面积3000m2，砖混结构住宅楼(其他概况略)。
(二)承包范围
承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。
(三)合同工期
合同工期为2010年11月20日～2011年6月30日，合同工期总日历天数为223天。
(四)合同价款
本工程采用总价合同形式，合同总价为：人民币贰佰叁拾肆万元整(￥234.00万元)。
(五)质量标准
本工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。
(六)质量保修
施工单位在该项目的设计规定的使用年限内承担全部保修责任。
(七)工程款支付
在工程基本竣工时，支付全部合同价款，为确保工程如期竣工，乙方不得因点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法 甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
二、其他补充协议
(一)乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。
(二)甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管网线路资料。
(三)乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。
(四)涉及质量标准的变更由乙方自行解决。
(五)合同变更时，按有关程序确定变更工程价款。
问题：
1.该项工程施工合同协议书中有哪些不妥之处?并请指正。
2.该项工程施工合同的补充协议中有哪些不妥之处?请指出并改正。
3.该工程按工期定额来计算，其工期为212天，那么你认为该工程的合同工期应为多少天?
4.确定变更合同价款的程序是什么?
参考解析1.协议书的不妥之处及正确做法具体如下：
(1)不妥之处：承包范围为该工程施工图所包括的土建工程。
正确做法：承包范围为施工图所包括的土建、装饰、水暖电等全部工程。
(2)不妥之处：本工程采用总价合同形式。
正确做法：应采用单价合同。
(3)不妥之处：工程质量标准要求达到承包商最优的工程质量。
正确做法：应以《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定的质量标准作为该工程的质量标准。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
(4)不妥之处：在项目设计规定的使用年限内承担全部保修责任。
正确做法：建筑工程保修期限应符合住房城乡建设部(原建设部)《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定：①地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;②房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;④电气管线、给排水管道、设备安装为2年;⑤装修工程为2年;⑥其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。
(5)不妥之处：在工程基本竣工时，支付全部合同价款。
正确做法：建设工程项目竣工结算时，必须从应付工程款中预留部分资金作为工程质量保证金，其比例为工程价款结算总额的5%左右。(6)不妥之处：乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
正确做法：应说明甲方资金不到位在什么期限内乙方不得停工和拖延工期。
2.补充协议的不妥之处及正确做法具体如下：
(1)不妥之处：乙方在施工前不允许将工程分包，只可以转包。
正确做法：乙方在施工前不允许将工程转包，可以分包。
(2)不妥之处：甲方不负责提供施工场地的工程地质和地下主要管线资料。
正确做法：甲方应负责提供施工场地的工程地质和地下主要管线的资料。
(3)不妥之处：乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工。
正确做法：乙方应按工程师(或业主代表)批准的施工组织设计组织施工。并保证资料(数据)真实、准确。
(4)不妥之处：涉及质量标准的变更由乙方自行解决。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
正确做法：涉及质量标准的变更应由甲方、乙方以及监理工程师共同商定。
3.按照合同文件解释顺序的规定应以施工总承包合同文件条款为准，应认定目标工期为223天。
4.确定变更合同价款的程序是：
(1)承包人在工程变更确定后14天内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。如果承包人在双方确定变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
(2)工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内，对承包人的要求予以确认或作出其他答复。工程师无正当理由不确认或答复时，自承包人的报告送达之日起14天后，视为变更价款报告已被确认。
(3)工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。工程师不同意承包人提出的变更价款，按合同约定的争议条款处理。
点击【造价工程师学习资料】或复制打开http://www.xiexiebang.com?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①试听课程视频 ②历年真题答案及解析 ③各科目考点汇总 ④常用公式汇总 ⑤模拟卷 ⑥备考攻略及记忆法
第二篇：造价师考试心得(案例分析)
教你轻松考过造价师
（造价老Y）
一年一度的造价师考试又到了，老Y我也来讲点心得体会，虽然我也是60分过的人，并不是什么高分，但是也献下拙策。
造价共四门，其实也就案例难点，案例一过就等于全过了，而案例难吗？Y哥我认为其实不难，且听本奶造一一道来为何不难？
首先，我们分析案例的出题结构，共六大题，140分满分。第一题，财务分析型，20分。第二题，设计方案分析型，其实也是经济题20分，第三题，招投标题型，20分。第四题，一般为施工过程中的索赔计算题20分，第五题，一般为给一个背景数据，计算并说明一下投标总价，或合同价，或某个单价调整的问题。第六题，压轴题，40分，一般给个大样图计算某几个量，并用清单组价。
其次，我们需要知道我们要几分，这个很重要，考试如做人，有舍才有得，我们要知道我们要的是几分！不是140分，也不是100分，而只要998(不好意思，广告看多了)，合格线是60%，也就说我们只要0.6*140=84分，多一分浪费，既然知道我们需要的是什么那就好办。接下来，我们来结合我们做为一个长年奋战在图海中的一线上预算员自身的特点来计算各们突破点。也就是我们只要稍加努力或无需努力都能搞吃的得分点。
第一题，得0分。因为我们多数是工程科班的，不是会计专业，死干脆点，不花时间看也不去做，不要了（当然，要你觉得你有财务天赋，当我没说）。
第二题，得10分，为什么呢，因为做人要求不能太高，这种方案评价的题ABC几个方案其实傻狮子都认得哪个方案性价比高，无非就是几个方案各个的投入产出比，这里只是换宽点角度，要考虑全生命周期，就像我们算完几栋房子，知道哪个造价是多少，平米单价是多少，造价低那幢不一定是平米单价最低的，那为什么要丢10分呢，因为，评分老师注重过程，过程好多同志肯定不一定100%记得那些公式及代号，比如什么∑P（1+i）n,Fnpv,等等，我到现在也乱不清，反正，我答题就是言简意赅，因为A方案投入小，产出高。。所以最优为A，这样只写结果的话，一般会得一半分。呵呵，10分已到手。
第三题，招投标案例分析，这个对于一名合格的预算员来说，小儿科，对于在招标公司的来说更是张飞吃豆腐，给一段背景，分析哪些违规，哪些合理，谁该中标，20分一分不能丢，这叫得理不让人。并且这个得来不费工夫，只需经常算图的你抽点打3C的时间浏览一遍招投标法即可。现在已有30分在手了。
第四题，施工工程中的索赔与反索赔事宜。这20分，我们闭着眼睛拿个15分吧，这题的关键在于弄清每个事项的根本责任是哪方，是乙方的当然无条件自己扛了，非乙方过错是可原谅过错，最少也可要一半，看一遍国标合同条款（近几年流行FIDIC合同条款）哪些情形下是甲方承担，哪些是共担即可，这个不难，特别对于在过施工单位或搞过全过程的同志来说，送分题。现在到手45分了。
第五题，该题通常情况下附有一个进度图（网络或横道不定），进度图也有可能附在上题，但万变不离其宗，加进度图就是想让考生判定某工序是非为关键工序，对于我们工民建的学生来说，一分钟不到就可知道哪条是关键线路，原则是，只要是关键线路上的都要引起工期改变，就会牵扯工期索赔。合同总价的确定，不难，某单项单价调整这个也不难，背景材料中往往已有调整规定，不想多述（此题年年都有陷阱，陷阱题多在这题，所以基本上没人在这题拿全分）。这题也是闭着眼睛拿10分吧，要是10分拿不到，就是人品有问题了。有人会问，为什么这题简单还要丢10分，答案是，我也不知道，明明题目给定比如挖土方10块一方，挖了1000方，那就是1万元的合同总价，但是又可能有更深的陷阱在里边，以我的智商看不出来，所以合同价不是1万。反正这题一般4小问，每小问5分，我们人品值正常的情况10分没问题。到此，应该55分到手。
最后是压轴题，40分，丢一分就不配是预算员了，真的不配，只能算个伪预算员，考的就是我们每天上班都在搞的东西，算工程量20分，我们当仁不让，组综合单价20分，只要头脑清晰、认真、计算器打仔细点，也是犹如探囊取物，要点就是步骤要对，四舍五入要统一，这题只要是考试前夜没作贼都能全分。截止，我们95分到手，即使某工因为各种不可抗力，如因人品值低等被改卷老师多扣个10分，也还有85分，也是合格没问题。（PS，本人考的是84分，主要是考试那天有个甲方鸟人老打电话）
以上是本人一点心得，也不是什么炫耀，是想告诉大家压力别太大，学以致用，把我们学的价值工程应用到考试中，把易得分的搞到手，不易得分的也不妄图劳，把时间花在易得分的地方，这才是价值工程的精粹（详课本P23页第X行，呵呵我吹牛13的）。
当然，以上或许只适用于像我一样长年算图至对生活失去激情的苦逼预算员，如果你不是，以上全是吹牛逼。
（Y工原创，盗版必究，考过请吃饭，不过请来陪我打真三）或许有人会认为我是2B，就考个及格分还考了两年还写心得，但是我还是发下算了，毕竟，已十年埋在图海，多少个日日夜夜在赶着所谓的结果，我们多个本本只不过就像一个坐久了屁股得到一个痔疮那样顺理成章。
2012年某日无聊至极有感
第三篇：注册造价师考试学习方法：工程案例分析
工程造价案例分析一直是大家认为的考试中的难点，对参加考试人员要求很高，所涉及的知识范围很广，计算量大。但是学习过程中掌握正确的方法，通过考试并不难。
一、学习过程中有层次关系，案例分析需要理论知识支持
在造价师考试的四门课程中,“工程造价管理基础理论与相关法规”、“工程造价计价与控制”、“建设工程技术与计量”都和案例分析有不可分割的关系。在学习过程中，不要在其它三门课程还没有学习，先学习案例分析。建议先学习其它三门课程，掌握了其它的基础知识，再看案例。案例分析综合性强，是其他三门课程的归纳总结。
二、了解规范变化，适应变化找到重点
案例分析考核方向和国家有关部门颁发的规则规定是有密切联系的，例如08年出台了《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，文件中的规范和案例分析有关的内容就成为了考试中的重点内容。并且随着近些年对清单使用越来越多、理解越来越深，相关的考点也有所增加。
只靠教材的知识点是不全面的，考核必然会和新规范相关，所以应该注意：
1.要适应相关法律变化，阅读近年出台的相关法律法规；
2.考试的范围分部扩大，每个细节都可能会成为考试题目，不要认为哪些内容不重要不去看，考试题目综合分析能力要求比较高；
三、案例习题题目不能只看不写
案例分析学习过程中动手做练习很重要，这里强调“动手”，因为很多人在学习时是“看”习题，看题目，想思路，感觉自己可以做对，或者想的思路正确，这就造成了眼高手低，真正考试的时候，看到题目好像很简单，就是不会。
那案例分析是不是要做大量的练习题呢？不是量越大越好，做题过程中要把握住一下几点：
1.把做题当做日常学习一项内容，可以每天坚持1个题目；
2.解答的每个步骤一定要亲自写下来；
3.做完后要进行分析，正确了分析思路，如果错误分析错误原因；
这种方法个人觉得作用非常大，如果能坚持做到以上三点，只要把课本上的所有案例习题都做一遍，通过考试轻而易举。
四、学习进度控制
距离考试时间4、5个月的时间内完成四门课程的学习是比较紧张，也可能会有很多人因为工作忙等原因在学习过程中就放弃了。在学习初期制定一个长期的计划就非常重要了。制定计划，按计划按部就班的学习，就不会拿到书无所是从。
对教材必须有看两遍的准备，第一遍了解内容，产生总体的印象，第二遍抓住重点，每个章节主要问题重点理解。学习具体时间安排到头脑清醒时，防止一天工作后身心疲惫，看书也没有什么效果，浪费时间。并且每天坚持，或者每周固定时间学习，不要有时间就看，没有时间就不看了。学习也不要贪多，每次两
节，按照计划就可以。
以上总结了学习的方法和注意点，不一定适用每个人，仅供大家参考。找到合适的方法造价师考试并不是难事。
第四篇：2012年造价师网上继续教育考试试题及答案
2012年造价师网上继续教育考试试题及答案
1.建设工程索赔按不同标准可以进行不同分类。发包人针对承包人的索赔或者可能发生的索赔而采取防范措施被称为（B）。
A.反索赔B.防范索赔C.合同内索赔D.合同外索赔
2.标杆实施过程中首先要做的是（A）
A.进行初步分析和需求评估B.确定标杆，资料的收集与分析
C.确定相关责任D.求出功能目标成本
3.根据我国建筑业企业资质许可的规定，公路交通工程专业承包不分等级资质、城市轨道交通专业承包不分等级资质的资质许可，应当（A）。
A.由国务院建设主管部门实施
B.由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施
C.由上级企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实
D.由企业工商注册所在地的设区的市人民政府建设主管部门实施
4.某公司是国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级的企业，该公司的施工总承包二级资质许可，应当（A）。
A.由国务院建设主管部门实施
B.由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施
D.由企业工商注册所在地的设区的市人民政府建设主管部门实施
5.根据我国《合同法》规定，建设工程合同当事人对合同价款或者报酬约定不明确的，又不涉及执行政府定价或者政府指导价的，应当（B）。
A.按照履行合同时履行地的市场价格履行
B.按照订立合同时履行地的市场价格履行
C.按照履行合同时施工企业所在地的市场价格履行
D.按照订立合同时施工企业所在地的市场价格履行
6.建设部2007年6月26日颁布的《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）在法律形式上属于（C）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释
7.在向发包人索赔时，以下不得作为建设工程索赔原因的是（D）。
A.因合同缺陷引起的索赔B.因不可抗力或者意外事件导致的索赔
C.因工程变更引起的索赔D.因承包人失误产生的索赔
8.价值分析最有效的开展阶段是（A）
A.设计阶段B.决策阶段C.施工阶段D.竣工阶段
9.根据2007年《建筑业企业资质管理规定》，我国分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。其中，对于取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），以下解释错误的是（B）。
A.施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工
B.施工总承包企业对所承接的施工总承包工程内各专业工程必须全部自行施工
C.施工总承包企业可以将专业工程依法分包给具有相应资质的专业承包企业
D.施工总承包企业可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业
10.甲建筑公司与2011年3月20日向乙钢铁公司发出一份要约，订购一批钢材。根据我国《合同法》的规定，甲建筑公司在以下情形下可以撤销这项订购钢材要约：（C）。
A.甲建筑公司要求乙钢铁公司2011年4月10日以前答复，4月3日乙钢铁公司尚未作出任何答复时，在甲建筑公司宣布撤销要约
B.甲建筑公司的要约未确定承诺期限，乙钢铁公司收到后已经发出了接受订货的通知，但该通知尚未到达甲建筑公司
C.甲建筑公司的要约未确定承诺期限，乙钢铁公司收到后，尚未发出接受订货的通知
D.乙钢铁公司有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作
11.施工准备阶段价值管理实施开始时间（A）在工程建设项目投标以后，A.施工阶段之前工图设计之后C.招标完成之后D.初步设计之后B.施
12.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同的，按以下原则处理：（C）。
A.一律按无效合同处理B.在建设工程竣工前取得相应资质等级的，仍然按照无效合同处理
C.如果工程验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应于支持
D.即使工程验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，也不予支持
13.值工程所述的“价值”，是作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费
用的比值是对象的（D）
A.使用价值B.交换价值C.总体价值D.比较价值
14.在建设工程索赔中，确定风险分担，一般依据以下顺序：（A）。
A.当事人意思自治原则、风险法定原则、合理推定原则
B.风险法定原则、合理推定原则、当事人意思自治原则
C.合理推定原则、当事人意思自治原则、风险法定原则
D.风险法定原则、合理推定原则、风险分类原则
15.根据我国有关司法解释的规定：因建设工程质量发生争议的，发包人提起诉讼应当（讼
C.只能以实际施工人为被告提起诉讼D.只能以分包人和实际施工人为共同被告提起诉
16.下面不是利益相关者的特征的是(C)
A.合法性B.权力性C.直接性D.紧急性
17.价值管理在设计阶段的目标是（A）
A.审核和完善初步方案设计；加强项目执行者之间的联系与合作
B.发现方案设计中的价值低下区域C.更改并优化初步设计
D.消除不必要成本；根据初步设计来估计项目成本
18.承包人为完成建设工程施工，自己作为买方订购了一批建筑材料，这批建筑材料在铁路装车后发运出来，半途遭遇不可抗力受到损失。按照我国《合同法》的规定，这种损失的风险应当（A）
A.归承包人承担B.归发包人承担C.归承包人和发包人共同承担D.归销售这批建筑材。料的供货商承担
19.下列建筑业企业的资质许可，由企业工商注册所在地设区的市人民政府建设主管部门实施，但不包括（D）。
20.A.专业承包序列三级资质B.劳务分包序列资质C.燃气燃烧器具安装、维修企业资质D.国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级的企业的施工总承包三级资质
21.根据我国《合同法》的规定，招标公告在法律性质上属于（B）
A.要约B.要约邀请C.承诺D.商业广告
21我国建设工程合同管理的法律体系主要由法律、行政法规、部门规章和司法解释构成，其中，以下属于行政法规的是（B）
A.2000年1月1日起开始实施的。《中华人民共和国招标投标法》B.2000年9月20日国务院发布的《建设工程勘察设计管理条例》C.财政部与建设部2004年10月20日印发的《建设工程价款结算暂行办法》D.建设部2007年6月26日颁布的《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）
22（A）就是要依据企业现存或采购的材料尺寸规格对零件的材料下料进行优化，以期提高材料利用率
A.下料优化设计B.钢筋下料设计C.构件设计D.施工设计B）A.只能以总承包人为被告提起诉讼B.可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉
23.（A）的施工，首先通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎，同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀，通过连续的重叠搭接施工，形成水泥土地下连续墙；然后在水泥土凝结硬化之前，将型钢插入墙中，形成型钢与水泥土的复合墙体。
A.SMW工法B.新型桩基C.土钉墙D.地下连续墙
24.以下不属于造价工程师职业道德教育的意义的事（D）
A.有利于提高造价工程师职业道德水平B.有利于培养造价工程师职业道德情感C.有利于树立造价职业道德信念D.有利于提升社会道德水平
25.一般情况下，价值管理追求的目标（C）
A.最低的成本B.最短的工期C.以最低的寿命周期费用实现业主需求的必要功能D.最先进的功能
26.冻结排桩法是以含水地层（A）为基坑的封水结构，以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构。
A.冻结形成的隔水帷幕墙B.高压水泥旋喷桩C.水泥搅拌桩D.地下连续墙
27.工程管理目标是工期目标、投资目标和（D）。
A.真实性目标B.合法性目标C.有效性目标D.质量目标
28.在工程签证的审计中，签证单上必须有（C）、监理工程师和承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为工程结算的依据。
A.审计人员B.项目法人C.发包人代表D.行政主管部门
29.建设项目造价审计主要包括基础性项目审计和（C）以及竞争性项目审计三大部分。
A.基本建设项目造价审计B.技术改造项目造价审计C.公益性项目审计D.其他投资建设项目造价审计
30.施工图设计阶段的价值管理的核心目标是（A）
A.审核和完善施工图设计并进行施工招标；提高施工图设计的可施工性B.检查并评估详细设计方案C.提高设计的可建造性D.准备施工招标和合同签订
31.预应力锚杆是将拉力传递到稳定岩层或土体的锚固体系。
T32工程造价审计机构是建设管理主体之一，深入介入到项目实施过程中，是项目造价的管理者和控制者。
F33针对实践中时常出现的承包人为建设工程垫资问题，我国有关司法解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人可以请求按照约定返还垫资及其利息，包括约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分。
（）F34.观念技能是指运用由经验、知识、方法、技能及设备，来达到特定任务的能力（）F35.众多案例表明，价值管理介入项目建设周期越晚，对整个项目所带来的效益就越显著。
F36.这就要求参与价值管理研究的人员往往需要更多的时间来熟悉和了解项目的情况，需要搜集更多的数据和信息。
（）T37.我国《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
（）T38.节能型围护结构主要指围护结构在设计和施工时使用具有导热系数大的材料，使建筑物节约采暖和空调能耗。
F39.工程项目的功能是指工程项目满足业主需求的各种性能的总和。
（）T40.价值工程是将产品的价值、功能和成本单独进行考虑的。
（）F41.钢结构CAD与CAM是指钢结构计算机辅助设计与辅助制造技术。
T42.土钉对复合土体起着箍束骨架和应力传递、扩散作用。
T43.审计的目的在于确定或解除被审计单位的委托经济责任。
T44.再生混凝土技术是将废弃混凝土块经过破碎、清洗、分级后，按一定的比例混合形成再生骨料，部分或全部代替天然骨料配制新混凝土的技术。
T45.预拌砂浆也称商品砂浆，按生产方式可分为预拌湿砂浆和干拌砂浆两大类。
T46.审计机关在实施审中不能对与项目直接有关的设计、施工、监理、供货等单位取得项目资金的真实性、合法性进行调查。
F47.中空玻璃是以两片或多片玻璃组合而成，玻璃与玻璃之间的空间和外界用密封胶隔绝，里面填充玻璃胶。
F48.施工安装仿真技术要依靠计算机建立两维平面模型，正确反映各构件在结构中的关系。F49.锚杆注浆浆液通常选用灰砂比1:1.5～1:2的水泥砂浆或水灰比为0.6～0.65的纯水泥浆。
F50.不同的审计组织形式在审计职能的体现上侧重点有所不同，政府审计侧重于经济监督，内部审计侧重于经济鉴证，民间审计侧重于经济评价。F
第五篇：2015年下半年湖南省公路造价师《案例分析》工程预付款考试试题
2015年下半年湖南省公路造价师《案例分析》工程预付款
考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）
1、监理工程师对质量控制的技术措施是__。A．审核施工单位质量保证体系
B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任 C．制定协调控制程序
D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式
2、发包模式是__。A．平行承、发包 B．设计和施工总承包 C．工程项目总承包
D．设计和施工联合体承包
3、监理工程师应对施工现场安全生产情况进行巡视检查，如发现存在一般安全事故隐患时，监理工程师应__。A．立即报告建设单位
B．立即下达工程暂停令，要求施工单位停工整改 C．立即报告有关主管部门
D．立即书面指令施工单位整改
4、中，当事人双方对发生的争议经协商未达成一致，则__。A．必须请第三方调解后才能申请仲裁 B．可以不进行调解而直接申请仲裁 C．可以直接向法院起诉
D．可以在仲裁或起诉两者之间择其一
5、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。A．无效代理行为 B．无权代理行为 C．有效代理行为 D．无法律效力行为
6、在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以__ A．将合同全部分包 B．将合同部分转让 C．不履行合同
D．将工程部分分包
7、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由__的人员组成。A．仲裁委员会指定 B．政府管理机构指定 C．业主与承包商协商选定 D．行业协会指定
8、合同被确认无效时，应从__即无法律约束力。A．双方发生争议时 B．合同订立时
C．当事人一方提出时 D．被法院确认时
9、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款扣回办法是，当期中支付累计金额达到合同价格30%之后，开始按工程进度以每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的__的固定比例，从每月的期中支付证书中的扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。A．1% B．1.5% C．2% D．3%
10、含水量较大的黏性土最适合的压实机械为__。A．振动压路机 B．小型振动夯
C．凸块式振动压路机 D．轮胎压路机
11、《公路工程国内招标文件范本》规定的开工预付款的支付办法是，业主在收到监理工程师签发的开工预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的__，待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。A．50% B．60% C．70% D．80%
12、在下述各项中，不构成现金流量的是__。A．折旧 B．投资 C．经营成本 D．税金
13、根据FIDIC合同条件，动员预付款的条件是__。A．施工人员已进场施工
B．已提供履约押金或履约保函
C．承包商已签订材料、设备的采购合同 D．承包商购买的材料、设备已进场
14、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系
15、保证合同的当事人是__。①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门 A．①②④ B．②④ C．②③④ D．①④
16、变更公路工程施工监理合同的一个前提是__。A．监理自愿变更
B．业主监理双方一致同意变更 C．业主要求变更 D．因外界原因
17、保证合同的当事人是__。A．保证人和债务人 B．保证人和债权人
C．保证人、债务人和债权人 D．债权人和债务人
18、在工程网络计划中，如果工作A和工作B之间的先后顺序关系属于工艺关系，则说明它们的先后顺序是由__决定的。A．劳动力调配需要 B．原材料调配需要 C．工艺技术过程
D．机械设备调配需要
19、__是在监理规划的基础上，由项目监理机构的专业监理工程师针对建设工程中某一专业或某一方面的监理工作编写，并经总监理工程师批准实施的操作性文件。
A．监理合同 B．监理目标 C．监理范本 D．监理细则 20、单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面，即______。A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率 B．技术措施、降低成本措施、施工平面图 C．质量、工期、成本
D．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标
21、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求__赔偿。A．监理单位 B．总监理工程师
C．监理单位的法定代表人 D．具体的监理人员
22、被撤销或者终止时，下列说法正确的是__。
A．不影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 B．影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 C．只影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力 D．部分影响合同中独立存在的有关解决争议方法条款的效力
23、公路工程环保监理的依据有（）。A．项目环境影响评价报告书 B．项目环境行动计划 C．国家文物保护法 D．国家环境保护法
E．地方有关环境保护法规
24、石油沥青的针入度值越大，沥青材料的黏滞性__。A．越好 B．越差 C．不变 D．无关
25、《公路工程国内招标文件范本》规定的工程一切险和第三方责任险应由__投保，保险费由业主承担。A．业主 B．承包人
C．业主和承包人联名 D．监理工程师
二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）
1、监理工程师审查承包商的索赔要求时，承包商提出的__等证明材料可以作为合理的依据。A．中标意向书
B．经监理工程师认可的施工进度计划 C．监理工程师发布的各种书面指令 D．招标时的标前会议记录 E．各类财务凭证
2、钻孔灌注桩钻孔时使用泥浆起__作用。A．悬浮钻渣 B．润滑
C．减少水头损失 D．护壁
3、无权代理行为包括__。
A．代理人接受委托与自己签订合同
B．代理人在授权范围内与第三方串通签订了损害委托人利益的合同 C．在授权书有效期内与第三人签订了超越代理权限范围的合同 D．代理人以被代理人的名义，与其所代理的另一人订立合同
E．代理人在委托授权书有效期终止后，与第三人签订了原委托授权书内容范围的合同
4、代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中，应__。A．以自己的名义签定合同
B．与第三方商签过程中独立地表示自己的意志 C．在授权范围内单独与第三方谈判合同
D．在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务 E．在合同内约定委托人和第三方的权利义务
5、下列属于加速折旧法的有__。A．直线法 B．工作台班法
C．双倍余额递减法 D．年数总和法 E．平均年限法
6、下列哪些工程项目可以使用暂定金额__ A．施工过程中可能增加的工程细目 B．零星工程在招标时未能确定的 C．指定分包工程 D．分包工程
7、以下有关定额的作甩说法正确的是__。
A．定额是节约社会劳动和提高劳动生产率的工具
B．定额是国家对工程建设项目进行宏观调控和管理的手段 C．定额有利于推广先进的施工技术和施工工艺 D．定额有利于市场竞争，并对市场行为进行规范 E．预算定额是编制标底和企业投标报价的主要依据
8、要约与要约邀请的主要区别在于__。A．是否采用书面形式
B．在法律上是否须承担责任 C．内容是否具体确定 D．是否须送达对方
E．是否明示希望与他人订立合同
9、基层结构的稳定性，包括__。A．水稳定性 B．高温稳定性 C．温度稳定性 D．低温抗裂性 E．抗滑性
10、对能满足同一需要的各种技术方案进行动态评价时，如果逐年收益没有办法或没有必要具体核算时，可采用__。A．内部收益率法 B．净现值法 C．净现值率法 D．费用现值法 E．费用年值法
11、监理工程师一般只对__方面的工程项目进行计量。A．工程量清单中的全部项目 B．工程变更项目
C．合同文件中规定的项目 D．工程量清单中的部分项目 E．工程量清单的重点项目
12、应由监理工程师签发的文件包括__。A．临时支付证书 B．竣工结算支付证书 C．最终报表
D．最终支付证书 E．结算清单
13、沥青的三大指标指标是（）。A．稳定度 B．延度 C．软化点 D．针入度
14、对业主与承包人有约束力的合同包括__等文件。A．施工合同条件 B．施工合同协议书 C．施工监理合同
D．业主上级主管部门的书面指示 E．业主与承包人达成的补充协议
15、道路交通标志用的反光膜一般由__等材料组成。A．透明薄膜 B．胶黏剂
C．高折射率微珠 D．反射层
16、路基试验段一般是为了确定__等指标。A．压实机械组合 B．最大干密度 C．松铺厚度 D．最佳含水量 E．压实遍数
17、满布式拱架由（）组成。A．拱架上部 B．拱架下部 C．临时泄水 D．卸架设备
18、《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括__。A．运至施工现场待安装设备的损害 B．承包人机械设备的损坏
C．停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用 D．施工人员的伤亡费用 E．工程所需的修复费用
19、订立合同可采用的形式有__。A．承诺 B．要约 C．要约邀请 D．书面 E．口头
20、确定桥面标高需要考虑哪些因素__。A．排水的要求 B．桥下交通的要求 C．桥的外观
D．桥型及跨径的影响
21、安装工程一切险的保险标的有__。A．安装的机器及安装费
B．为安装工程使用的承包人的机器、设备
C．附带投保的土木建筑工程项目，其保额不得超过整个工程项目保险的25% D．场地清理费用
E．业主或承包人在工地上的其他财产
22、建设工程合同管理的根本目的是__。A．加强对建筑活动的监督管理 B．维护建筑市场秩序
C．保证建筑工程的质量和安全 D．增强建筑业的市场竞争力 E．促进建筑业健康发展
23、索赔是工程承包合同履行过程中经常发生的__。A．双方合作的方式 B．对立行为 C．惩罚行为
D．经济补偿行为 E．正常现象
24、已知现金流量如下所示，计算F的正确表达式是__。A．F＝A(P/A，i，6)(F/P，i，8)B．F＝A(P/A，i，5)(F/P，i，7)C．F＝A(F/A，i，6)(F/P，i，2)D．F＝A(F/A，i，5)(F/P，i，2)E．F＝A(F/A，i，6)(F/P，i，1)
25、平面控制网可采用__测量。A．三角测量 B．四角测量 C．五角测量 D．GPS测量
点击咨询 