黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷

时间:2019-05-14 06:34:43下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷》。

第一篇:黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷

黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类

考试试卷

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、建设工程文件档案资料的特征不包括。A:继承性和时效性 B:全面性和真实性 C:集中性和无序性 D:多专业性和综合性 E:工程保险金

2、矿渣硅酸盐水泥的代号为__。A.P·O B.P·S C.P·P D.P·C

3、关于连带责任保证的说法,正确的是。

A:当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任

B:连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任

C:主合同的债务人经审判应履行债务后,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任 D:主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任 E:专业监理

4、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。A.无关 B.成正比 C.成反比

D.有多种关系

5、直线制监理组织形式的优点是。A:总监理工程师负担较轻 B:权力相对集中

C:集权与分权分配合理 D:专家参与管理 E:工程保险金

6、监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后,承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额,发包人应在天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A:7 B:14 C:28 D:56 E:专业监理

7、某工程设计合同,双方约定设计费为10万元,定金为2万元。当设计人完成设计工作40%时,发包人由于该工程停建要求解除合同,此时发包人应进一步支付设计人。A:3万元 B:5万元 C:7万元 D:10万元 E:专业监理

8、建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是__。A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查 C.工程质量的评价方法具有特殊性 D.工程质量具有较大的波动性

9、质量管理体系程序的内容包括__。A.不合格控制程序 B.整改措施程序 C.顾客投诉程序

D.文件流程控制程序

10、在投资总目标中预留风险费和不可预见费,是在目标规划和计划中考虑了__。A.资金筹措能力 B.管理和协调能力

C.各种风险因素对计划实施的影响 D.规划和计划的可行性

11、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A:项目法人负责制度 B:招标投标制度 C:工程监理制度 D:合同制度 E:专业监理

12、【例1.单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A:参加工程竣工验收 B:编写工程质量评估报告 C:对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度,预测实际进度对工程总工期的影响

D:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E:工程保险金

13、风险自留与其他风险对策的根本区别是。

A:不改变工程风险的发生率,也不改变工程风险潜在损失的严重性 B:不改变工程风险的发生率,但可改变工程风险潜在损失的严重性 C:改变工程风险的发生率,但不改变工程风险潜在损失的严重性 D:改变工程风险的发生率,也改变工程风险潜在损失的严重性 E:工程保险金

14、在建设投资中,属于动态投资部分。A:基本预备费 B:建设期利息 C:设备运杂费 D:铺底流动资金

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、项目总投资在__万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设相关的主要设备,必须采用招标方式委托工作任务。A.2000 B.3000 C.4000 D.5000

16、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务不包括。A:审查工程变更方案 B:进行工程计量

C:签署工程款支付证书 D:进行付款控制

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、《建筑法》规定,建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循__的原则,择优选择承包单位。A.报价最低 B.报价合理

C.公平、公正、独立

D.公开、公正、平行竞争

18、在工程建设中,经济制裁属于进度控制常见因素的。A:政策因素 B:社会环境因素 C:资金因素

D:组织管理因素 E:自我评定

19、施工阶段,下列投资控制的任务中,不属于监理机构任务的是。A:对工程造价目标进行风险分析 B:对拟建项目进行财务评价 C:对已完工程进行计量 D:进行工程变更价款审查

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程发包与承包的招标投标活动,应当遵循__的原则,择优选择承包单位。A.报价最低 B.报价合理 C.公平、公正、独立

D.公开、公正、平行竞争

21、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用承担。A:发包人 B:承包人 C:使用人

D:以上都不正确 E:专业监理

22、某网络计划在执行中发现B工作还需作业6天,但该工作至计划最迟完成时间尚有4天,则该工作。A:正常

B:影响总工期2天 C:影响总工期4天 D:影响总工期6天 E:自我评定

23、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。A:分公司 B:项目经理部 C:项目法人 D:项目监理部 E:工程保险金

24、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是。

A:委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B:委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年 C:委托人增加的监理工作内容过多

D:执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工 E:专业监理

25、发生工程质量问题,在施工单位收到《监理通知单》后,在的组织参与下,尽快进行质量问题调查并完成报告编写。A:建设单位 B:项目监理机构 C:质量监督机构 D:质量检测机构 E:工程变更单

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、坚持质量标准是监理工程师控制工程质量应遵循的原则之一。下列关于工程质量的说法中,正确的有。

A:工程质量标准是衡量施工质量好坏的尺度 B:工程质量是否合格应通过检验并和标准对照确定 C:工程质量不符合标准的,必须返工处理 D:工程质量标准必须通过监理工程师的确认 E:工程质量标准必须在合同文件中规定

2、监理工程师审查总包单位提交的《分包单位资质报审表》,主要审查__。A.施工承包合同是否允许分包

B.分包的范围和工程部位是否可进行分包 C.关于拟分包工程的情况 D.分包单位是否有相应能力 E.总包单位的管理责任

3、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素,其主要应用于。A:安全问题分析 B:成本费用分析

C:分析系统性原因引起的质量问题 D:分析比较各单位质量管理水平E:分析主次因素

4、工程师对分包合同的管理包括。A:检查确认分包工程质量 B:对分包商索赔的批准 C:对分包商发布变更指令 D:对分包商资质进行审查

E:计量、确认分包商完成的工程量

5、建设工程项目设计阶段监理工作的主要内容有__。A.编写设计要求文件

B.参与主要设备、材料的选型 C.审核主要设备、材料清单 D.组织设计文件的报批 E.编制建设工程投资概算

6、设备运杂费通常是由__构成的。A.运费和装卸费 B.包装费

C.供销部门手续费 D.仓储费

E.采购与仓库保管费

7、《招标投标法》规定,下列可以不进行招标的有。A:技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B:采购人依法能够自行建设、生产或者提供 C:需要采用不可替代的专利或者专有技术

D:需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求

E:已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供

8、对某公司的投标文件,招标人可以拒绝受理的情形有__。A.逾期送到的 B.未送达指定地点的

C.未按招标文件要求密封的 D.截止时间之后送达的 E.投标人投标地点错误的

9、现金流量的(影响)要素,包括现金流量的。A:数量 B:作用点

C:利率的大小

D:现金流量的表达方式 E:方向

10、监理工程师在注册后,因故将撤销其注册的原因可能是__。A.完全丧失民事行为能力 B.受到刑事处罚

C.同时在两个及以上单位执业

D.自行停止监理工程师业务满2年

E.在工程监理中造成工程事故,受到责令停止执业的行政处罚

11、质押包括__。A.工程质押 B.动产质押 C.权利质押 D.地产质押 E.不动产质押

12、工程材料进场必须有。A:出厂合格证 B:生产许可证 C:产品营业证 D:质量保证书 E:使用说明书

13、以下__在工程开工前不需要办理施工许可证。A.商品用房 B.抢险救灾工程 C.国家大型工程 D.军用房屋建筑 E.临时性建筑

14、下列建设工程监理组织协调方法中,不具有合同效力的有。A:会议协调法 B:交谈协调法 C:书面协调法 D:访问协调法 E:情况介绍法

15、根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于采用方式的政府投资项目,有关主管部门只审批资金申请报告。A:投资补助 B:资本金注入 C:贷款贴息 D:直接投资 E:转贷

16、律设工程文件归档整理规定监理的归档文件为__。A.监理实施细则

B.监理月报和监理会议纪要中有关质量问题 C.监理规划

D.进度控制、质量控制、造价控制文件 E.分包资质文件和监理通知

17、施工图设计阶段的监理工作是__。

A.督促并控制设计单位按照委托设计合同约定的日期,保质、保量、准时交付施工图及概(预)算文件

B.审核设计单位交付的施工图及概(预)算文件,并提出评审验收报告 C.根据有关法规的规定,对报送施工图进行审查 D.编写工作总结报告,整理归档监理资料 E.为设计单位提供技术咨询和服务

18、报考监理工程师的条件有__。A.从事工程建设工作 B.具有一定的专业学历 C.取得高级职称

D.具有一定管理经验

E.具有一定年限有工程实践经验

19、对建设工程监理规划中项目监理机构人员配备方案审查的主要内容应当包括。A:组织形式是否与项目承发包模式相协调 B:监理人员的职责分工是否合理 C:派驻监理人员的专业满足程度 D:监理人员数量的满足程度 E:派驻现场人员计划表 20、《中华人民共和国建筑法》规定的承担连带责任的情形有__。A.联合体共同承包的各方 B.总承包单位和分包单位

C.互相串通谋取非法利益的监理单位和承包单位 D.建设单位和承包单位 E.设计单位和承包单位

21、工程项目年度计划的内容包括()。A.投资计划年度分配表 B.年度计划形象进度表 C.年、季、日进度计划表 D.年度建设资金平衡表 E.竣工投产支付使用表

22、根据《建设工程质量管理条例》,关于施工单位的质量责任和义务的说法,正确的有。

A:施工单位依法取得相应等级的资质证书.在其资质等级许可范围内承揽工程 B:总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任 C:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应及时要求设计单位改正

D:施工单位对建筑材料、设备进行检验,须有书面记录并经项目经理或技术负责人签字

E:施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或竣工验收不合格的工程,应负责返修

23、在工程项目设计阶段,设计质量控制的依据包括()。A.有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B.项目评估报告、选址报告

C.有关工程建设的技术标准,包括设计和施工规范,规程及标准 D.设计规划大纲、设计纲要 E.项目建议书

24、在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有__。A.手触 B.拉伸试验 C.查点法 D.压缩试验 E.金相试验

25、下列关于监理招标的特点,说法正确的是__。A.招标宗旨是对监理单位能力的选择 B.报价占主要地位 C.报价占次要地位 D.邀请的投标人较多 E.邀请的投标人较少

第二篇:西藏2016年上半年监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷

西藏2016年上半年监理工程师《合同管理》:施工承包单

位资质的分类考试试卷

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签订了合同,此合同法律关系的客体是__。A.物 B.行为 C.智力成果 D.活动

2、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定,企业管理费中的劳动保险和职工福利费,可以包括发生的费用。A:夏季防暑降温 B:工作服

C:专业技术人员继续教育 D:职工死亡丧葬补助费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

3、总监理工程师代表可以帮助总监理工程师处理__。A.审批项目监理实施细则 B.主持监理工作会议 C.调换不称职的监理人员 D.审核签署工程款支付证书

4、根据FIDIC《施工合同条件》,建筑工程保险费、履约保证金等项目的计量方法适合采用。A:凭据法 B:估价法 C:均摊法

D:分解计量法

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、工程监理单位的服务内容不包括。A:项目保修 B:项目策划 C:设计管理

D:施工过程管理 E:工程保险金

6、下列描述中,不属于成倍节拍流水施工的特点是。A:同一施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B:相邻施工过程的流水步距相等 C:专业工作队数等于施工过程数

D:各个专业工作队在施工段上能够连续作业,施工段之间没有空闲时间 E:自我评定

7、当工程延期事件具有持续性时,根据工程延期的审批程序,监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是。A:尽快作出延长工期的临时决定 B:及时向政府有关部门报告

C:要求承包单位提出工程延期意向申请 D:重新审核施工合同条件 E:自我评定

8、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)规定,建安工程造价中的利润包含在中。A:分部分项工程费 B:其它项目费 C:措施项目费 D:规费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A:其他直接费定额 B:直接费定额 C:间接费定额 D:现场经费定额

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款 C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求 D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

11、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同,最终解决合同争议的方式应是。

A:提交工程师决定

B:提交争端裁决委员会决定 C:诉讼 D:仲裁 E:专业监理

12、《中华人民共和国建筑法》规定,工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的,__建筑施工企业改正。A.应当建议

B.应当报告建设单位要求 C.应当指导 D.有权要求

13、设计概算是在阶段编制的确定工程项目投资费用的文件。A:方案设计 B:初步设计 C:技术设计 D:施工图设计 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、建立建设工程目标控制工作考评机制,加强各单位(部门)之间的沟通协作,属于监理工作的措施。A:合同 B:组织 C:技术 D:经济

E:工程保险金

15、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是。A:立即执行 B:拒绝执行

C:请承包商代表确认后再执行 D:请业主代表确认后再执行 E:专业监理

16、下列认证合格标志中,只能用于宣传不能用在具体的产品上的是__。A.方圆标志 B.3C 标志 C.长城标志

D.质量管理体系认证标志

17、某生产单一产品的建设项目,预计年产量为50000件,产品销售价格为6000元/件,总成本费用为12000万元,其中固定成本为5000万元,可变成本与产量呈线性关系。若使该项目盈亏平衡,则产品销售价格应为元/件。A:1400 B:1650 C:2100 D:2400 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、监理股份有限公司监事会的成员不得少于。A:1 B:2 C:3 D:5 E:工程保险金

19、在建设单位的计划系统中,根据初步设计中确立的建设工期和工艺流程,具体安排单位工程的开工日期和竣工日期的计划,称为。A:工程项目总进度计划 B:工程项目前期工作计划 C:工程项目计划

D:工程项目进度平衡计划 E:自我评定 20、【例1.单选题】重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。A:县级人民政府 B:省级人民政府 C:设区的市级人民政府

D:国务院或者国务院授权有关部门 E:工程保险金

21、措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的项目。

A:工程暂列 B:工程实体 C:非工程实体 D:分部分项工程

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构对各施工单位实施监理。A:可组建多个监理分支机构 B:不应组建监理分支机构

C:组建不超过两个监理分支机构

D:只能组建不超过三个监理分支机构 E:工程保险金

23、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,可采用编制建筑工程概算。A:扩大单价法 B:概算指标法 C:价值百分率法 D:预算单价法

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、勘察、设计单位资质实行分级管理审批,甲级资质由__审批。A.国务院建设行政主管部门

B.各省、自治区、直辖市建设行政主管部门 C.国家技术监督局 D.工商管理部门

25、可较准确地反映实际水平,适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是。A:实物法

B:分项详细估算法 C:单价法

D:综合指标法

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、【例1.多选题】下列关于施工单位的安全责任的说法正确的是。A:施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

B:施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 C:施工单位主要負责人依法对本单位的安全生产工作全面负责

D:施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案 E:施工单位应当建立健全安全生产教育培训制度,应当对管理人员和作业人员每年至少进行三次安全生产教育培训

2、【例5·多选题】履行合同的担保方式包括。A:投标保证 B:留置 C:动产抵押 D:定金 E:违约金

3、监理工程师要严把开工关,就必须对承包单位的等工作质量进行控制。A:工程定位测量及标高基准的建立 B:现场施工平面图布置 C:生产要素配置

D:设计交底与图纸现场核对 E:承包单位的责任目标确定

4、根据建设工程费用项目组成,在下列费用中,应列入分部分项工程费中人工费的有。

A:生产工人奖金 B:生产工人加班工资 C:生产工人退休工资 D:生产工人补贴 E:生产职工教育经费

5、建筑安装工程直接费中的人工费包括了__。A.监理工程师下停工令造成的停工期间人员工资 B.因气候影响的停工工资 C.职工学习、培训期间的工资 D.病假在6个月以内的工资 E.职工福利费

6、进口设备的交货方式有。A:内陆交货 B:目的地交货 C:场址交货 D:装运港交货 E:海上交货

7、关于设备采购的质量控制,下列说法正确的有()。A.成套设备及生产线设备采购,宜采用招标采购的方式

B.总包单位采购,采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准 C.市场采购设备,一般适用于小型通用设备的采购

D.建设单位采购,监理工程师要协助编制设备采购方案

E.向厂家订购设备,质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商

8、下列选项中,属于建设工程进度控制计划体系的有。A:建设单位的计划系统 B:勘察单位的计划系统 C:设计单位的计划系统 D:施工单位的计划系统 E:材料供应单位的计划系统

9、建设投资估算的主要方法有。A:资金周转率法 B:分项详细估算法 C:比例估算法 D:概算指标法 E:扩大指标估算法10、11、办理工程质量监督手续时需要提供的材料包括. A:中标通知书 B:招标文件 C:监理合同

D:施工组织设计 E:监理大纲

12、作业技术活动结果的控制中,对于不合格的处理,要做到__。A.上道工序不合格,不准进入下道工序施工 B.不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 C.对已进场的不合格品限期清除出现场 D.对不合格检验批要给予清除

E.不合格的工序或工程产品不予计价

13、某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时,检查其实际进度如下图前锋线所示,下列表述正确的是。

A:第6周末检查时,工作A拖后2周,影响总工期1周 B:第6周末检查时,工作E提前1周,不影响总工期

C:第6周末检查时,工作C提前1周,预计总工期缩短1周 D:第11周末检查时,工作G拖后1周,不影响总工期

E:第11周末检查时,工作H提前1周,预计总工期缩短1周

14、建设工程施工进度控制工作细则的内容包括。A:施工进度控制人员的职责分工 B:施工进度控制工作流程 C:工程进度款支付条件及方式

D:施工进度控制目标实现的风险分析 E:施工进度控制目标分解图

15、多级网络计划系统除具有一般网络计划的功能和特点外,还有其自身的特点,其表现在。

A:其编制过程是一个由浅入深、从顶层到底层、由粗到细的过程,并且贯穿在该实施计划系统的始终

B:可以随时进行分解和综合

C:不同层级的网络计划,应该由不同层级的进度控制人员编制 D:层级与建设工程规模、复杂程度及进度控制的需要有关 E:不同层级的网络计划,由一个人负责编制,因此达到统一

16、施工过程中,对材料构配件见证取样的要求包括__。A.从事取样的人员必须是专职质检人员 B.送往试验室的样品要填“送验单” C.样品需加封后送往试验室

D.负责见证取样的监理工程师要在质量监督机构备案 E.见证取样的试验费用由承包单位支付

17、采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师发布变更指令的范围应限于等方面。

A:工程任何部分标高的改变

B:对合同中任何工作工程量的改变 C:改变违约责任的承担方式

D:删减部分约定的承包工作交给其他人完成 E:改变已认可的承包商施工时间和顺序安排

18、在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则,其主要内容有。A:进度控制工作流程 B:材料进场及检验安排

C:业主提供施工条件的进度协调程序 D:工程进度款的支付时间与方式 E:进度控制的方法和具体措施.

19、有关实施见证取样的要求的说法中,不正确的是()。A.承包单位从事取样的人员一般应是项目技术负责人 B.送验要有见证取样监理工程师的签字

C.试验室出具的见证取样报告分别由承包单位和项目监理机构保存 D.见证取样的试验费用由建设单位支付

E.实行见证取样可代替承包单位应对材料、构配件进场时必须的自检 20、质量控制点是施工质量控制的重点,__应作为质量控制点的对象。A.隐蔽工程 B.主体工程

C.施工条件困难或技术难度大的工序或环节 D.采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节 E.基础工程

21、在招标程序中,等将作为未来合同文件的组成部分。A:招标文件

B:中标人的投标文件 C:中标函

D:未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改 E:发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

22、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是()。A.编制施工组织设计 B.签署工程付款凭证 C.执行工程承包合同 D.审查工程结算

E.审查施工技术方案和施工进度计划

23、招标控制价的编制步骤包括。A:准备工作

B:分部分项工程费的确定 C:措施项目的确定

D:其他项目费用的确定 E:利润的确定

24、当地基基础、主体结构相关的分部工程验收,参与方有()。A.勘察、设计单位工程项目负责人 B.施工单位技术部门负责人 C.施工单位质量部门负责人

D.总监理工程师建设单位负责人 E.专业监理工程师

25、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2003)的规定,工程量清单应采用综合单价计价,其综合单价是由完成一个规定计量单位项目所需的__等所组成。A.措施费

B.人工费、材料费和机械使用费 C.管理费 D.利润 E.税金

第三篇:2015年上半年江苏省监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试题

2015年上半年江苏省监理工程师《合同管理》:施工承包单

位资质的分类考试题

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制论证总进度目标实现的可能性。

A:总进度计划 B:总进度纲要 C:阶段进度计划 D:阶段进度纲要 E:自我评定

2、在建设工程进度监测过程中,现场实地检查工程进展情况属于的主要方式。A:实际进度与计划进度的对比分析 B:实际进度数据的加工处理 C:进度计划执行中的跟踪检查 D:实际进度数据的统计分析 E:自我评定

3、当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划s曲线的左侧,则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目。

A:实际超额完成的任务量 B:实际拖欠的任务量 C:实际进度拖后的时间 D:实际进度超前的时间 E:自我评定

4、监理工程师同意采用承包商提出的改设计图纸的合理化建议,所发生的费用和收益应由__分担或分享。A.监理单位和承包单位 B.设计单位和承包单位 C.发包单位和承包单位 D.设计单位和发包单位

5、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理,将形成直方图。A:折齿型 B:缓坡型 C:孤岛型 D:双峰型 E:工程变更单

6、分部分项工程量清单项目设置五级编码。其中第五级编码为顺序码。A:专业工程 B:分部工程 C:分项工程

D:工程量清单项目

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、物资设备采购中划分合同包装的基本原则不包括。A:有利于投标竞争 B:要根据市场供应情况 C:考虑资金计划

D:尽量提前工程进度 E:专业监理

8、质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施,可采用进行跟踪分析。A:排列图法 B:因果分析图法 C:控制图法 D:直方图法 E:工程变更单

9、对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,该方案经后实施。A:专业监理工程师审核、总监理工程师签字 B:施工单位技术负责人、总监理工程师签字 C:建设单位、施工单位、监理单位签字 D:专家论证、施工单位技术负责人签字 E:工程保险金

10、【例1·单选题】在质量控制的统计分析方法中,最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是。A:排列图 B:因果分析图 C:直方图 D:控制图 E:工程变更单

11、某分部工程双代号时标网络计划如图3-35所示。其中工作C和I的最迟完成时间分别为第天。A:4和11 B:4和9 C:3和11 D:3和9 E:自我评定

12、根据质量管理体系标准的要求,工程监理单位的质量管理体系文件中的第二层次文件是。A:质量手册 B:程序文件 C:作业文件 D:作业规程 E:工程变更单

13、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的,应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。A.工程管理部门

B.人民政府建设主管部门 C.人民政府规划主管部门 D.工程监理资质评审委员会

14、《建设工程监理规范》规定,专业监理工程师应由具有年以上同类工程监理经验的人员担任。A:4 B:3 C:2 D:1 E:工程保险金

15、在建设工程实施过程中,对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不一定者采取主动措施,这是因为__。A.风险可以忽略不计 B.主动控制是不可能的 C.主动控制是不经济的

D.被控制的效果比主动控制好

16、职工集体福利费包含在中。A:现场管理费

B:生产工人日工资单价 C:企业管理费 D:基本预备费

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列属于归档文件立卷原则的有。

A:一个建设工程由多个单位工程组成,工程文件应按照单位工程组卷 B:工程准备文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C:竣工图可以按照单位丁二程、专业等组卷 D:立卷不宜过厚,一般不超过40mm E:工程保险金

18、下列质量事故中,属于建设单位责任的是。A:商品混凝土未经检验造成的质量事故 B:总包和分包职责不明造成的质量事故

C:施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故 D:地下管线资料不准确造成的质量事故 E:工程变更单

19、建设工程总投资包括。A:工程造价 B:固定资产

C:流动资产投资

D:建设投资和流动资产投资

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于。A:工程延误索赔 B:工程变更索赔 C:工程加速索赔 D:合同工期索赔 E:专业监理

21、工程建设单位与某设计单位签订合同,购买该设计单位已完成设计的图纸,该合同法律关系的客体是。A:物 B:财 C:行为

D:智力成果 E:专业监理

22、【例1.单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。A:参加工程竣工验收 B:编写工程质量评估报告 C:对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度,预测实际进度对工程总工期的影响

D:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E:工程保险金

23、工程开工前,项目监理机构监理人员应参加由主持召开的第一次工地会议。A:施工单位 B:建设单位 C:监理单位

D:总监理工程师 E:工程保险金

24、【例2·单选题】在设计概算文件的编制形式中,二级概算编制的组成,不应包括。A:编制说明 B:总概算表 C:综合概算表

D:单位工程概算表

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

25、根据《工程建设监理规定》,监理费应当从工程概算中列支,并核减__。A.建设单位管理费 B.施工单位管理费 C.监理单位管理费 D.不可预见费

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、下列属于环境影响评价内容的有__。A.城市化进程的影响 B.技术文化条件的影响 C.噪声对居民生活的影响 D.森林草地植被的破坏

E.社会环境、文物古迹的破坏

2、建设工程完成后,监理单位应向业主提交监理工作总结,其主要内容包括__。A.监理工作的经验

B.表明监理工作终结的说明 C.委托监理合同履行情况概述 D.监理任务完成情况的评价

E.监理工作中存在的问题及改进的建议

3、建设工程施工招标阶段,监理单位进行的主要任务是__。A.做好投标资格预审工作 B.协助业主做好现场准备工作 C.协助业主编制标底

D.组织开标、评标、定标工作 E.协助业主编制施工招标文件

4、对于不合格的处理,要做到__。

A.上道工序不合格,不准进入下道工序施工 B.不合格的材料、构配件、半成品不允许使用 C.对已进场的不合格品限期清除出现场 D.对不合格检验批要给予清除

E.不合格的工序或工程产品不予计价

5、已知折现率>0,现金流量图如下图所示。下列说法正确的是。A:A1为现金流入

B:A2发生在第3年年初 C:A3发生在第3年年末 D:A4的流量小于A3的流量

E:若A2与A3流量相等,则A2与A3的价值不相等

6、合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是__。A.应当先履行的对价给付是可能履行的义务 B.应当先履行的合同一方丧失商业信誉 C.合同中未约定履行的顺序

D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行义务 E.对方的对价给付是可履行的义务

7、监理工作中主要手段为。A:监理指令 B:旁站 C:巡视

D:平行检验 E:技术考核

8、审查施工图预算时,分组计算审查法与逐项审查法相比,具有__的特点。A.审查效果好 B.工作量小 C.适用范围广 D.审查全面 E.审查速度快

9、在工程质量验收时,主控项目是指建筑工程中对起决定性作用的检验项目。A:工程效益 B:工程安全 C:环境保护 D:节能 E:工程规模

10、《合同法》采用合同形式为不要式原则的理由是__。A.符合我国大多数的意愿

B.合同本质对合同形式不作要求

C.市场经济要求不应对合同形式进行限制 D.国际公约要求不应对合同形式进行限制 E.电子技术对合同形式的影响

11、建设工程监理表格体系中,属于施工单位报审、报验用表的有。A:工程开工报审表 B:工程复工报审表 C:分包单位资格报审表 D:工程款支付证书 E:分部工程报验表

12、建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有。A:开通施工现场公共道路 B:水准点与坐标控制点的交验 C:办理施工许可手续

D:审查承包人提交的施工进度计划 E:书面通知发包人及时支付工程预付款

13、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。A.组织管理制度 B.人事管理制度 C.财务管理制度 D.经营管理制度 E.医疗保险制度

14、按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列隐蔽工程的检验步骤和要求中,正确的有。

A:隐蔽工程施工完毕,承包人进行自检 B:自检合格后,书面通知工程师验收

C:工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议,又未按时验收,承包人可继续施工

D:在任何情况下未经工程师签字认可,工程部位都不得隐蔽

E:隐蔽工程验收合格后,在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字,承包人可继续施工

15、总监理工程师在项目监理工作中的职责包括__。A.审查和处理工程变更 B.审批项目监理实施细则 C.负责隐蔽工程验收

D.主持整理工程项目的监理资料

E.当人员需要调整时,向监理公司提出建议

16、施工图设计阶段,监理工程师对设计图纸进行审核的主要内容包括__。A.使用功能和质量要求是否得到满足 B.设备选型是否先进、适用、经济合理

C.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求 D.各专业设计之间是否协调一致

E.建设法规、技术规范要求的满足程度

17、对于主要或关键设备,在制造过程中质量检查控制的主要内容包括()。A.钢结构焊接部件 B.机械类部件

C.电气自动化部件 D.配件及备件 E.设备的组装

18、工程项目计划是依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的、用来合理安排本建设工程进度的计划。其主要内容包括__。A.投资计划分配表 B.竣工投产交付使用计划表 C.工程项目进度平衡表 D.建设资金平衡表 E.工程项目一览表

19、下列__属于新增固定资产价值的构成内容。A.工程费用 B.研究试验费

C.建设单位开办费 D.融资费用 E.土地使用权

20、影响基准收益率的因素有__。A.加权平均资本成本率 B.项目设定的折现率 C.风险贴补率 D.社会折现率

E.投资的机会成本率

21、为满足要求工期,在对工程网络计划进行工期优化时应。

A:在多条关键路线中选择直接费用率最小的一项关键工作缩短其持续时间 B:按经济合理的原则将所有的关键路线的总持续时间同时缩短 C:在满足资源限量的前提条件下,寻求工期最短的计划安排方案

D:在缩短工期的同时,尽可能地选择对质量和安全影响小,并使所需增加费用最少的工作

E:在满足资源需用均衡的前提条件下,寻求工期最短的计划安排方案

22、监理实施细则的审核内容中,下列属于监理实施细则的编制依据、内容的审核有。

A:是否符合监理规划的要求 B:是否符合专业工程相关的标准 C:是否符合设计文件的内容

D:监理工作流程是否完整、详实

E:是否与施工组织设计、(专项)施工方案使用的规范、标准、技术要求相一致

23、建设工程质量受到多种因素的影响,下列因素中对工程质量产生影响的有。A:人的身体素质

B:材料的选用是否合理 C:施工机械设备的价格 D:施工工艺的先进性 E:工程社会环境

24、常用的工程价款的动态结算方法有。A:按计划价格结算法 B:按主材计算价差 C:主料按抽料计算价差 D:竣工调价系数法 E:调值公式法

25、《中华人民共和国合同法》采用合同形式的不要式原则的理由是__。A.符合我国大多数的意愿

B.合同本质对合同形式不作要求

C.市场经济要求不应对合同形式进行限制 D.国际公约要求不应对合同形式进行限制 E.电子技术对合同形式的影响

第四篇:2016年黑龙江注册监理工程师合同管理:变更管理考试试卷

2016年黑龙江注册监理工程师合同管理:变更管理考试试

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、某进口设备,其银行财务费为4万元人民币,外贸手续费为19万元人民币,关税税率为20%,进口环节增值税率为17%,抵岸价为1790万元人民币。该批设备无消费税,则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。A:745.57 B:1258.55 C:1274.93 D:4837.84 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、工程质量事故处理方案的类型有返工处理、不做处理和__。A.修补处理

B.实验验证后处理 C.定期观察处理 D.专家论证后处理

3、【例1·单选题】建设工程项目设备材料采购招标,对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的,一般采用进行评标。A:最低投标价法 B:综合评标法 C:综合评估法 D:评标价法 E:专业监理

4、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系,以下表述正确的是__。A.建立投资约束机制,项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值

B.建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件

C.建设工程监理制的主要内容是:控制建设工程投资、工期和质量;进行建设工程合同管理;协调有关单位的工作关系

D.合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款

5、【例2·单选题】某进口设备装运港船上交货价为200万美元,国外运费为10万美元,国外运输保险费为6.5万美元,外贸手续费率为1.5%。美元兑人民币的汇率为6.15。则该进口设备的离岸价为万元人民币。A:1230.00 B:1310.87 C:1331.48 D:1351.47 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府申请领取施工许可证。A:房管局 B:税务局

C:工商管理部门

D:建设行政主管部门 E:工程保险金

7、【例2·单选题】工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程是决定工程项目质量的关键环节。A:项目可行性研究和决策阶段 B:设计阶段 C:施工阶段

D:竣工验收阶段 E:工程变更单

8、项目可行性研究工作小组在完成市场调查和预测后,下一步的工作是。A:制定工作计划 B:编制与优化方案 C:进行项目评价

D:编制可行性研究报告

E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、现阶段我国建设工程监理具有的特点之一是。A:服务对象的多样性

B:通过经济手段引导推行的制度 C:具有完善的诚信体系 D:具有监督功能 E:工程保险金

10、依据《建设工程质量管理条例》,__在建设工程竣工验收后,应及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。A.设计单位 B.施工单位 C.监理单位 D.建设单位

11、是整个投标文件的精髓。A:投标报价的高低 B:施工组织设计 C:专项施工方案

D:工程监理难点、重点及合理化建议 E:工程保险金

12、所有的施工合同价款都必须在中注明。A:招标书 B:协议书 C:投标书

D:中标通知书 E:专业监理

13、【例1·单选题】《总监理工程师任命书》需要由工程监理单位签字,并加盖单位公章。A:法定代表人 B:技术负责人 C:主要负责人 D:项目监理机构 E:工程保险金

14、未经__签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装,施工单位不得进行下一道工序。A.监理工程师 B.监理员

C.技术负责人 D.总监理工程师

15、施工单位相对承担较大风险的承发包模式是。A:平行承发包模式 B:施工总承包模式 C:工程总承包模式

D:项目总承包管理模式 E:工程保险金

16、双代号网络计划中引入虚工作的一个原因是为了。A:表达不需要消耗时间的工作 B:表达不需要消耗资源的工作 C:表达工作间的逻辑关系 D:节省箭线和节点 E:自我评定

17、下列项目中,必须实行监理的是。A:建筑面积为4000平方米的影剧院项目 B:建筑面积为40000平方米的住宅项目 C:总投资为2800万元的新能源项目 D:总投资为2700万元的社会福利项目 E:工程保险金

18、某工程,施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书,但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件,按工程师的指示,承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后,11月5日通过了工程竣工验收。根据FIDIC《施工合同条件》,承包商的实际竣工日期应确定为。A:9月5日 B:10月5日 C:10月20日 D:11月5日 E:专业监理

19、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中,正确的是。A:传阅人阅后应在文件封面上签名,并加盖个人私章 B:传阅人阅后应在文件封面上签名,并注明日期 C:传阅人阅后应在文件传阅纸上签名,并加盖个人私章 D:传阅人阅后应在文件传阅纸上签名,并注明日期 E:工程保险金 20、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下,承包人只可以索赔费用的是。A:发包人原因造成质量不合格 B:异常恶劣的气候条件 C:发包人要求提前交货

D:隐蔽工程的重新检验证明质量合格 E:专业监理

21、工程缺陷。按照《建设工程施工合同(示范文本)》,在工程缺陷修改完成前,工程的保护和照管责任应由负责。A:发包人 B:承包人 C:工程师

D:发包人与承包人共同 E:专业监理

22、在组织结构中,如果组织缺乏足够的__,将会使组织在运行时陷入无序状态。A.管理层次 B.管理跨度 C.管理部门 D.管理职能

23、建设工程风险识别过程中的核心工作是。A:组建风险识别团队 B:分解建设工程风险 C:建立初始风险清单 D:量化风险等级标准 E:工程保险金

24、工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,决定工程质量的关键阶段是__。A.可行性研究阶段 B.决策阶段 C.设计阶段 D.保修阶段

25、”持续改进”是质量管理体系八项质量管理原则之一,其作用是为了提高质量管理体系的__。A.有效性和效率 B.科学性 C.管理水平

D.创造价值能力

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、按照委托监理合同示范文本的规定,委托人招标选择监理人签订合同后,对双方有约束力的合同文件包括__。A.中标函 B.投标保函

C.监理合同标准条件 D.监理委托函 E.标准、规范

2、设计准备工作进度计划中一般要考虑等工作的时间安排。A:规划设计条件的确定 B:设计基础资料的提供 C:进度概算的编制 D:施工图预算的编制 E:委托设计

3、下列各种工程中,适合采用CM管理模式的有。A:限额投资的工程 B:无法准确定价的工程 C:一般性建设的工程

D:设计变更可能性较大的工程 E:时间因素最为重要的工程

4、下列关于盈亏平衡点分析,正确的说法有__。

A.用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大,项目风险越小

B.盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算,而不能按计算期内的平均值计算 C.用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ=BEP(%)×设计生产能力

D.用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)=BEPQ×设计生产能力 E.盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

5、某分部工程时标网络计划如图4-15所示,当工程执行到第4周末及第8周末时,检查实际进度如图中前锋线所示,该图表明。A:第4周末检查时预计工期将延长1周

B:第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C:第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D:第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E:第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

6、不论是设计单位、建设单位,还是承包单位提出工程变更要求,总监理工程师签发的工程变更清单都应包括等文件。A:工程变更要求 B:工程变更说明

C:工程变更费用和工期 D:投资许可证 E:质监站批文

7、为了减少或避免工程延期事件的发生,监理了程师应做好的工作包括__。A.及时下达工程开工令 B.及时提供施工场地 C.妥善处理工程延期事件 D.提醒业主履行自己的职责 E.及时支付工程进度款

8、某施工项目双方约定3月10日开工,当年10月10日竣工,开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求,未获批准,但承包人仍延至3月20日开工,则。

A:承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用自行承担 B:承包人应通过赶工在10月10日竣工,赶工费用由发包人承担 C:承包人应通过赶工在10月10日竣工,可获提前竣工奖励 D:如果工程在10月20日竣工,承包人不承担拖期违约责任 E:如果工程在10月20日竣工,承包人承担拖期违约责任

9、《中华人民共和国合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有__。A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B.当事人订立仲裁协议的,可以选择仲裁或诉讼方式解决争议 C.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D.当事人不履行仲裁裁决的,对方可请求法院执行 E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

10、FIDIC《施工合同条件》中,工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及__。

A.计划实施工程的总工期是否与合同约定一致 B.重要里程碑工期是否与合同约定一致

C.承包商各阶段投入的机械和人力资源计划是否保证计划的实现

D.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰 E.承包商的施工人员的到位情况

11、招标工作的实施中,下列说法正确的是。A:禁止不合理地限制投标

B:招标人应当在招标文件中载明投标有效期 C:投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 D:投标保证金有效期应当与投标有效期一致 E:一个招标项目可以有两个标底

12、工程监理实施依据包括。A:法律法规 B:工程建设标准 C:初步设计文件 D:施工合同

E:勘察设计文件及合同

13、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括__。A.分包商工地会议

B.分包商的设备使用情况 C.分包商的施工人员情况

D.实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准 E.分包商的施工进度情况

14、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定,保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括__。

A.领有公共运输执照施工车辆的损失 B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C.施工建筑物的损害

D.业主在工地的原有建筑物受到的损害 E.临时工程受到的损害

15、《建设工程设计合同(示范文本)》规定,初步设计文件应当满足__的需要。A.控制概算 B.施工

C.编制施工招标文件 D.主要设备材料订货 E.编制施工图设计文件

16、用实物法编制施工图预算时,其直接工程费的计算与()有关。A.人工、材料、机械的市场价格 B.工、料、机的定额消耗量 C.预算定额基价 D.工程量 E.取费定额

17、【例5·多选题】属于S曲线比较法的绘制步骤的是。A:确定工程进展速度曲线

B:计算规定时间计划完成的任务量 C:绘制S曲线

D:确定工程项目实际进度与计划进度的比较情况

E:计算工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间

18、《建设工程监理规范》规定,监理实施细则编写依据包括。A:已批准的建设工程监理规划 B:施工组织设计文件

C:与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料 D:建设工程设计文件

E:施工组织设计、(专项)施工方案

19、以下关于工程监理单位必须执行强制性法规的说法,错误的是__。A.工程监理单位可以把业务转让给具有监理资质的企业

B.工程监理单位不按照监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担赔偿责任 C.工程监理单位与被监理工程的承包单位不得有隶属关系

D.工程监理单位的监理由于工作认真得到施工单位的认可,可以接受施工单位的物质表扬

E.工程监理单位与承包单位串通,为承包单位牟取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任

20、以过程为基础的质量管理体系模式的循环过程包括。A:管理职责 B:环境管理 C:产品实现 D:资源管理 E:安全管理

21、按材料采购合同的约定,供货方交付产品时,作为双方验收依据的资料包括__。A.产品说明书

B.双方签订的采购合同 C.合同内约定的质量标准 D.图纸、样品

E.双方当事人共同封存的样品

22、建设工程进度控制是指对工程项目建设各阶段的工作内容、工作程序、持续时间、衔接关系根据原则编制计划并付诸实施。A:进度总目标 B:进度计划 C:质量计划

D:资源优化配置 E:投资计划

23、建设工程的保证人一般是__。A.法人 B.银行 C.担保公司 D.公证机关

E.建设行政主管部门

24、下列对建设工程归档文件的要求中,属于质量要求的有。A:符合国家有关的技术规范、标准和规程

B:同一案卷内有不同保管期限的文件,该案卷保管期限应从长 C:同一案卷内有不同密级的文件,应以高密级为本卷密级 D:内容真实、准确,与工程实际相符 E:应采用耐久性强的书写材料

25、【例6·多选题】为保证施工中的各个环节相互制约,工程项目平衡表中需明确的内容有:。

A:各种设计文件交付日期 B:主要设备交付日期 C:施工单位进场日期 D:工程材料进场日期 E:水电及道路开通日期

第五篇:黑龙江2017年上半年监理工程师合同管理:签订施工合同考试试题

黑龙江2017年上半年监理工程师合同管理:签订施工合同

考试试题

一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)

1、下列项目监理机构组织形式中,易造成职能部门对指挥部门指令矛盾的是。A:职能制监理组织形式 B:直线职能制监理组织形式 C:矩阵制监理组织形式 D:直线制监理组织形式 E:工程保险金

2、在建设工程进度调整的系统过程中,当分析进度偏差产生的原因之后,首先需要。

A:确定后续工作和总工期的限制条件 B:采取措施调整进度计划

C:分析进度偏差对后续工作和总工期的影响 D:实施调整后的进度计划 E:自我评定

3、对于业主来说,建设工程实施阶段的风险主要是__。A.基本风险 B.社会风险 C.投机风险 D.纯风险

4、【例2.单选题】《建设工程质量管理条例》规定,建设工程发生质量事故,有关单位应当在小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。A:1 B:12 C:24 D:48 E:工程保险金

5、某建设工程项目,承包商在施工过程中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工程花费3万元;由于业主缘故导致功效降低,使人工费增加2万元;施工机械故障造成人员窝工损失0.5万元。则承包商可索要的人工费为万元。A:2.0 B:3.0 C:5.0 D:5.5 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、选定满意的施工单位及材料设备供应单位是目标控制的。A:组织措施 B:技术措施 C:经济措施 D:合同措施 E:工程保险金

7、【例4·单选题】某施工企业在异地设有分公司,分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付,供应商应以为被告人向人民法院起诉,要求支付材料款。A:监理单位 B:建设单位 C:分公司 D:施工企业 E:专业监理

8、建造类施工过程是指。

A:将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程

B:在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工,最终形成建筑产品的施工过程

C:为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程 D:为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程 E:自我评定

9、监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务,这说明工程建设监理具有__。A.公正性 B.独立性 C.服务性 D.科学性

10、某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备,拟在这5年内每年末等额存人一定资金到银行作为专用基金,银行存款年利率为10%,按复利计算,则每年等额存入的资金额应不少于__万元。A.2.876 B.2.976 C.3.176 D.3.276

11、若承包人提出使用专利技术,应首先取得__认可,然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。A.发包人 B.工程师 C.专利权人

D.专利管理机关

12、根据FIDIC《施工合同条件》,关于解决合同争议程序的说法,正确的是。A:双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B:工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定 C:工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D:双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定 E:专业监理

13、在工程网络计划中,如果某项工序拖延的时间超过其自由时差但没有超过总时差,则。

A:影响工程总工期

B:该项工作会变成关键工作

C:对后续工作及工程总工期无影响 D:使其紧后工作不能按最早时间开始 E:自我评定

14、【例2·单选题】某粮库工程拟建三个结构形式与规模完全相同的粮库,施工过程主要包括:挖基槽、浇筑混凝土基础、墙板与屋面板吊装和防水。根据施工工艺要求,浇筑混凝土基础1周后才能进行墙板与屋面板吊装。各施工过程的流水节拍见表2-3,试分别计算组织四个专业工作队和增加相应专业工作队的流水施工工期各为周。A:30和29 B:27和19 C:21和30 D:19和27 E:自我评定

15、监理合同的标的是。A:服务 B:造价 C:质量 D:工期

E:工程保险金

16、招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起日内退还。A:5 B:7 C:15 D:30 E:工程保险金

17、工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上,能够有效地提高工程建设的管理水平。A:工程质量管理 B:工程投资管理 C:工程进度管理

D:建设工程合同管理 E:专业监理

18、某项目建筑安装工程费为1000万元,设备工器具购置费为700万元,工程建设其他费为500万元,基本预备费为100万元,涨价预备费为150万元,建设期利息为60万元,则该项目的静态投资为万元。A:2200 B:2300 C:2450 D:2510 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工

19、根据《招标投标法》,中标通知书发出后,招标人和中标人应在天内订立书面合同。A:10 B:20 C:30 D:40 E:专业监理

20、下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是。A:设计方案最优

B:有利于发包人对承包人的监督和检查 C:可以减少设计变更 D:增加承包人的索赔 E:专业监理

21、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元,设备购置费为1100万元。依据《建设工程监理范围和规模标准规定》,该工程__。A.可以不实行监理 B.必须实行监理

C.仅建筑安装工程实行监理 D.设备制造实行监理

22、材料采购合同履行时,采购方对不合格产品提出书面异议,并出具了检验证明和对不符合要求的产品的具体处理意见,供货方在收到该书面异议通知后,应在__天内负责处理。A.10 B.15 C.14 D.28

23、某工程网络计划中,工作E的持续时间为6天,最迟完成时间为第28天,该工作有三项紧前工作,其最早完成时间分别为第16天,第19天和第20天,则工作E的总时差是天。A:1 B:2 C:3 D:6 E:自我评定

24、建设领域各项制度实际上是以为中心相互推进的,建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。A:项目法人负责制度 B:招标投标制度 C:工程监理制度 D:合同制度 E:专业监理

25、平行承发包模式条件下,业主委托一家监理单位实施监理时,监理单位的项目监理机构对各施工单位实施监理。A:可组建多个监理分支机构 B:不应组建监理分支机构

C:组建不超过两个监理分支机构

D:只能组建不超过三个监理分支机构 E:工程保险金

二、多项选择题(共25 题,每题2分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

1、某分部工程双代号网络图如图3-61所示,图中错误有。A:多个起点节点 B:多个终点节点 C:工作代号重复 D:存在循环回路 E:节点编号有误

2、施工单位可以在其资质等级许可的范围内()。A.将其承接的工程转包

B.允许其他单位以本单位的名义承揽工程

C.按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施212 D.将其承接的工程合理分包

E.将其承接的工程肢解后转包给很多分包商

3、施工图预算审查的具体内容包括。A:各项取费标准是否符合现行规定 B:是否考虑了施工方案对工程量的影响 C:工程计量单位是否符合要求 D:施工组织设计是否合理

E:利润和税金的计取是否符合规定

4、适于采用风险自留对策的条件有。A:期望损失不严重 B:损失不能准确预测

C:企业具有承受损失的能力 D:内部服务优良 E:投资机会不好

5、依据《注册监理工程师管理规定》,注册监理工程师可以从事等业务。A:工程监理 B:工程审价

C:工程经济与技术咨询 D:工程招标与采购咨询 E:工程项目管理服务

6、对索赔报告中要求顺延的工期,工程师在审核中应注意。A:工程师指示承包商删减合同内工作,同时可要求其缩短工期 B:被延误工作只有处于原来的关键线路上才会影响工期 C:划清施工进度拖延的责任

D:无权要求承包人缩短合同工期

E:被延误工作应是处在施工进度计划关键线路上的施工内容

7、下列与建设工程监理有关的施工文件,由建设单位永久保存的是。A:分项工程质量验收记录 B:幕墙工程验收记录

C:分部(子分部)工程质量验收记录 D:检验批质量验收记录 E:基础、主体工程验收记录

8、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A:施工阶段全过程服务 B:全方位目标控制服务 C:合同咨询和索赔服务 D:技术咨询服务 E:工程设计服务

9、下列属于国产标准设备运杂费的是()。A.建设单位的采购与仓库保管费

B.在设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费 C.从设备的工地堆放地点运至安装地点所发生的运费和装卸费 D.工程承包公司的采购与仓库保管费 E.供销部门的手续费

10、【例2·多选题】是质量管理原则中“持续改进”包括的基本内容。A:核心是提高有效性和效率,实现质量目标 B:全员参与 C:PDCA循环

D:利用资源,将输入转化为输出的活动体系 E:管理评审

11、为保证施工中的各个环节相互制约,工程项目进度平衡表中需明确的内容有。A:各种设计文件交付日期 B:主要设备交付日期 C:施工单位进场日期 D:工程材料进场日期 E:水电及道路接通日期

12、监理工程师受业主委托实施全过程监理时,在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有__。

A.进行环境及施工现场条件的调查和分析 B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C.收集有关工期的信息,协助业主确定工期总目标 D.编制工程项目总进度计划及年、季、月实施计划 E.编制工程项目前期工作计划及总进度计划

13、在建设工程施工合同履行过程中,应由发包人承担费用的是__。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施 D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续 E.对已竣工而未交付工程的损坏修复

14、依照施工合同示范文本通用条款规定,施工合同履行中,如果发包人出于某种考虑要求提前竣工,则发包人应。A:负责修改施工进度计划

B:向承包人直接发出提前竣工的指令 C:与承包人协商并签订提前竣工协议 D:为承包人提供赶工的便利条件 E:追加合同价款

15、工程设备检查验收前,设备安装单位应提交设备检查验收方案,包括,经专业监理工程师审查同意后实施。A:验收方法

B:机械的使用、保养记录 C:质量标准

D:检查验收的依据 E:劳动安全部门鉴定

16、物资供应计划按其内容和用途,主要有。A:物资需求计划 B:建设单位采购供应 C:申请与订货计划

D:专门物资采购部门供应 E:采购与加工计划

17、建造装配式工业厂房组织流水施工时,纳入施工进度计划的施工过程可以是__。

A.混凝土的拌制

B.钢筋混凝土构件的现场预制 C.钢筋混凝土构件的采购运输 D.钢筋混凝土构件的结构吊装 E.厂房内的装饰工程

18、对工程质量产生影响的环境条件包括()。A.工程技术环境 B.工程作业环境 C.工程周边环境 D.工程经济环境 E.工程地区环境

19、按照反映的物质消耗的内容,可将定额分为()。A.人工消耗定额 B.预算定额

C.材料消耗定额 D.概算定额 E.机械消耗定额

20、固定节拍流水施工的特点是()。

A.只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B.所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C.相邻施工过程的流水步距相等

D.各施工段同时开展相同专业的施工 E.同一时间内将会有多个专业队施工

21、承包人可提出索赔的费用包括__。A.保险费 B.安全措施费 C.利润 D.管理费 E.贷款利息

22、【例4·多选题】某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-5,相应的双代号网络计划如图3-4所示,图中错误有。A:多个终点节点 B:多个起点节点 C:工作代号重复

D:不符合给定逻辑关系 E:节点编号有误

23、单位建筑工程概算的审查内容包括。A:计算的工程量 B:采用的定额或指标 C:各项费用的计取 D:定额基价的换算

E:材料价格及供销部门手续费

24、监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括。A:操作人员数量 B:作业团队管理方式 C:相应工种配置

D:管理人员到岗情况 E:各项规章制度健全情况

25、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点,应组织设计单位向施工单位进行设计交底,设计交底的内容包括__。A.设计依据及参数 B.设计意图

C.特殊的工艺要求 D.设计计算方法

E.施工图设计文件总体介绍

下载黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷word格式文档
下载黑龙江监理工程师《合同管理》:施工承包单位资质的分类考试试卷.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐