第一篇：2018年一级建造师《管理》真题及解析 - 副本
2018 年一级建造师《管理》真题及解析
作者:郑州广朕教育
一、单项选择题
1．根括国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。A．财务管理
B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK 指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．顶目组合中的顶目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．顶目集中不包括各单个顶目范围之外的相关工作
答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。A．可以来用工程施工总承包管理模 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程
D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情兄确定 答案：A 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。A．同一个建设工程项目只有一个项日结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解
答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C 6．下列项目策划的工作内容中，于项目实施管理策划的是（）A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案
C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案:D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定
B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．暂缺
9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。A．内部审核程序
B．质量记录管理程序 C．纠正措施控制程序 D．生产过程管理程序 答案：D 10．某双代号网络计划如下图（单位：天）则工作 E 的自由时差为（）天。
A.15 B.2 C.4 D.0 答案：B 11．一般情况下当采用施工总承包管理模式时分包合同由（）与分包单位签订。A．施工总承包管理单位 B．业主 C．施工总承包单位 D．项目咨询单位 答案：B 12．关于项目信息编码的说法正确的是（）。A．投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码 B．顶目实施的工作顶编码就是指对施工和设备安装工作项的编码 C．项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码 D．进度顶编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立 答案：C
13．于工程项目质量控制体系的说法，正确的是（）。A．涉及工程项目实施中所有的质量责任主体
B．目的是用于建筑业企业的质量管理
C．其控制目标是建筑业企业的质量管理目标 D．体系有效性进行第三方审核认证 答案：A 14 题暂缺
15．某工程网络计划中，工作 M 的自由时差为 2 天，总时差为 5 天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了 4 天，则工作 M 的实际进度（）。
A．不影响总工期但其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天 B．既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行 C．将使其紧后工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 2 天 D．将使总工期延长 4 天，但不影响其紧后工作的正常进行 答案：A 16．某工程采用建设项目工程总承包的模式，则项目总进度目标的控制是（）的任务。A．业主方与监理方 B．业主方与工程总承包方 C．监理方与工程总承包方 D．工程总承包方与设计方 答案：B 17．根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是（）年。A．6 B．5 C．4 D．3 答案：D 18．某项目地面铺贴的清单工程量为 1000 ㎡，预算费用单价 60 元／㎡，计划每天施工 100 ㎡。第 6 天检查时发 现实际完成 800 ㎡，实际裁用为 5 万元。根据上述情况预计项目完工时的费用偏差（ACV）是（）元。A．2500 B．2000 C．2500 D．-2000
答案：C 19．建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是（）A．投标人提交投标文件时
B．明确中标人并发出中标初通知书后 C．订立、签暑书面合同时 D．招标人退还投标保证金后 答案：B 某项目招标时，因图纸、规范准备不充分不能椐此确定合同价格而仅能制定一个估算指标，则适宜采用的合同 形式是（）。A．成本加固定用合同 B．最大成本加费用合同 C．成本加奖金合同 D．成本加固定比例用合同 答案：C 21 建设工程项目管理规划属于（）项目管理的范畴。A．工程总承包方
B．工程总承包管理方 C．业主方 D．工程咨询方 答案：C 22．关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是（）A．适用于由发包人负责设计的工程项目 B．业主委派工程师负责合同管理
C．合同计价来用单价合同方式 D．承包商只负责提供设备及工程建造 答案：B 23．根据施工质量控制点的要求，混凝土冬期施工应重点控制的技术参数是（）A．受冻临界强 B．养护标准 C．内外温差 D．保温系数 答案：A 24．下列职业健康安全管理体系的要素中属于核心要素的是（）。A．应急准备和响应
B．文件控制 C．法律法规和其他要求 D．沟通、参与和协调 答案：C 25．工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的签定验收； ⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。A．①－②－③－④－⑤ B．①－②－⑤－③－④ C．②－①－③－④－⑤ D．③－①－⑤－④－② 答案：B 26．下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是（）。A．重视信息技术在进度控制中的应用 B．编制与进度计划相适应的资源求计划 C．分折设计方案对工程进度的影响，优化设计方案 D．分析影响工程进度的风险，減少进度失控的风险量 答案：B 27 建设项目供货进度计划应包括的供货环节是（）。A．采购、制造、安装
B．采购、制造、运输 C．选型、制造、运输 D．选型、供货、存储 答案：B 28．某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由（）进行审批。A．总包单位项目技术负责人 B．专业分包单位技术负责人 C．专业分包单位项目技术负责人 D．总包单位技术负责人
答案：B 29．应用动态控制原理控制项目投资时，属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是（）。A．工程概算与工程合同价 B．工程预算与工程合同价 C．工程预算与工程概算 D．工程概算与工程决算 答案：C 30．工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费用。A．从工程投标开始至工程验收为止 B．从场地移交开始至项目移交为止 C．从合同签订开始至合同完成为止 D．从项目设计开始至竣工投产为止 答案：C 31 某投标人在内部投标评审会中发现招标人公布的招标控制价不合理，因此决定放弃此次投标，该风险应对策略 为（）。A．风险减轻 B．风险规避 C．风险自留 D．风险转移
答案：B 32 某网络计划中，工作 N 的持续时间为 6 天，最迟完成时间为第 25 天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分 为第 10 天，第 12 天和第 13 天，则工作 N 的总时差是（）天。A．12 B．8 C．6 D．4 答案：C 33 某工程施工中出现了意外情況，导致工程量由原来的 2500m3 增加到 3000m3，原定工期为 30 天，合同规定工程 量变动 10％为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。A．6 B．5 C．3 D．2.5
答案：C 34．对竣工工程进行现场成本，完全成本核算的目的是分别考核（）。A．企业经营效益，企业社会效益 B．页目管理绩效，顶目管理责任 C．项目管理责任，企业经营效益 D．项目管理绩效，企业经营效益 答案：D 35．下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（）。A．工序质量的控制 B．质量管理点的设置 C．施工质量计划的编制 D．工序质量偏差的纠正 答案：A 36 某项目经理超出了注册建造师抄业范围从事执业活动其可能受到的处罚是（）。A．暂停注册执业资格 1 年 B．销建造师资格证书 C．记入注册建造师信用档案 D．处以 5 万元罚款 答案：C 37 我国实行建筑企业资质管理制度、建造师执业资格注册制度、管理人员持证上岗制度，都是对建筑工程项目质 量影响因素中（）的控制。A．人的因素 B．管理因素
C．环境因素 D．技术因素 答案：A 38 暂缺
39．下列施工现场坏境保护措施中，屋于大气污染防治措施的是（）。A．禁止将有毒有害废弃物作土方回填 B．工地临时厕所化粪池应采取防渗漏措施 C．选用低噪声设备和加工工艺 D．禁止在施工现场焚烧各种包装物 答案：D 40．根据攻府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建筑施工企业应将项目作业人员有关情在当地里算业企 业信忌言理系统中如实填报，人员发生変更的，应在変更后（）个工作 日内做相应变更。A．30 B．15 C．14 D．7 答案：D 41．某工作有三项紧后工作，持续时间分别为 4 天、5 天、6 天，对应的最迟完成时间分别为第 18 天、第 16 天、第 14 天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。A．14 B．12 C．8 D．6 答案：C 42 建设工程项目总进度目标论证的工作包括：④编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项 目的工作编码。其正确的工作程序是（）。A．②－④－①－③ B．④－③－②－① C．②－④－③－① D．④－②－①－③ 答案：A 43．某建设工程项目按施工总进度计划、各单位工程进度计划及相应分部工程进度计划组成了计划系统，该计划 系统是由多个相互关联的不同（）的进度计划组成。A．深度 B．项目参与方 C．功能 D．周期 答案：A 44．某工程承包人于 2018 年 6 月 15 日向监理人递交了竣工验收申请报告，7 月 10 日竣工验收合格，7 月 18 日发 包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，该工程的实际竣工日期、保修期 起算日分別为（）。A．6 月 15 日、7 月 10 日 B．7 月 10 日、7 月 18 日 C．6 月 15 日、7 月 18 日 D．7 月 18 日、7 月 10 日 答案：A 45．根据我国保险制度，工程一切险通常由（）办理。A．承包人
B．监理人 C．设计人 D．项目法人 答案：D 46 某双代号时标网络计划如下图，工作 F，工作 H 的最迟完成时间分别为（）。
A．第 8 天，第 11 天 B．第 8 天，第 9 天 C．第 7 天，第 11 天 D．第 7 天，第 9 天 答案：C 47 工程质量控制中采用因果分析图法的目的是（）。A．找出工程中存在的主要质量问题 B．找出影响工程质量问题的最主要原因 C．全面分析工程中可能存在的质量问题 D．动态地分析工程中的质?问题 答案：B 48 项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（）。A．④－①－③－② B．①－②－③－④ C．①－③－②－④ D．②－④－③－① 答案：A 49．关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。
A．表格核算法的优点是覆盖面较大
B．会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务 C．表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算 D．会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算 答案：C 50 暂缺 51-52 暂缺
根据《建设工程质量管理条例》未经（）签字，建设单位不拔付工程款、不得进行竣工 验收。A．专业监理工程师 B．建设单位现场工程师 C．政府质呈管理部 D．总监理工程师 答案：D 54．将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单 价，计算出人料机的表格是（）。A．施工预算表 B．工程量计算汇总表 C．施工预算工料分析表 D．顶目造价取费表 答案：A 55．根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理工作的内容包括（）。A．主持图纸会审会议
B．主持第一次工地会议 C．组织工程竣工竣工验收 D．编制工程质量评估报告 答案：D 56．某县一建筑工地发生生产安全重大事故，则事故调查组应由（）负责组织。A．事故发生地县级人民政府 B．国务院安全生产监督管理部 C．事故发生单位 D．事故发生地省级人民攻府 答案：D 57 关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是（）。A．国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终决制 B．国际工程施工承包合同争议解决中，诉込是首选方案 C．国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商
D．FIDIC 合同中，DAB 作出的裁决是强制性的 答案：C 58 某钢混结构住宅墙体砌筑时，由于施工放线的错误，导致山墙上窗户的位置偏移 30cm，应采用的处理方法是（）。
A．返工处理 B．加加固处理 C．修补处理 D．不作处理 答案：A 59．下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是（）。A．竣工结算
B．工程移交 C．竣工验收 D．工程保修 答案：B 60．关于安全生产教育培训的说法，正确的是（）。A．企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗 B．项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助 C．班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助 D．企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育 答案：D 61．我国建设工程常用的担保方式中，担保金额最大的是（）。A．投标担保
B．保修担保 C．履约担保 D．付款担保 答案：C 69 关于单位工程竣工验收的说法，错误的是（）。A．工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告 B．工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工验收 C．对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收 D．竣工验收应由建设单位组织，井书面通知政府质量监管机构 答案：A 70．影响建设项目施工质星的环境因素是（）。
A．施工现场自然坏境、施工作业环境和技术坏境
B．施工现场自然环境、施工作业环境和施工质星管理环境 C．施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理坏境
D．施工作业环境、技术坏境和施工质量管理坏境 答案：B
二、多项选择题
根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有（））。A．监理的工作范围
B．专业工程的特点 C．监理工作的流程 D．监理工作的控制要点 E．监理工作的目初值 答案：BCDE 72．下列成本计划指标中，属于数量指标的有（）。A．工程项目计划总成本指标 B．设计预算成本计划降低率 C．责任目标成本计划降低率
D 按．主要生产要素划分的计划成本指标 E．各单位工程计划成本指标
答案：ADE 73．下列具体情况中，施工组织设计应及时进行修改或补充的有（）。A．由于施工规范发牛变更导致需要调整预应力钢筋施工工艺 B．由于国际钢材市场价格大涨导致进口钢材无法及时供料，严重影响工程施工 C．由于自然灾害导致工期严重滞后 D．施工单位发现设计图纸存在严重错误，无法继续施工 E．设计单位应业主要求对工程设计图纸进行了细微修改 答案：ABCD 82．下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A．周转材料购置表 B．人工 C．施工机械使用费 D．管理人员差旅交通表 E．材料料采购保管费 答案：BCE 83 关于建筑市场诚信行为记录的说法，正确的有（）。A．由地方建设行政主管部门统一公布 B．不良行为记录信息的公布期限一般为 1 年
C．良好行为记录信息的公布期限一为 3 年
D．不良行为记录信息公布时间是行政处罚决定作出后 7 日内 E．不良行为记录信息公布时间可以根据整改审查结果延长
答案：ACDE 84．项目总进度目标论证时应调研和收集的资料包括（）。A．项目決策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料 B．与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料 C．类似项目的进度资料 D．该项目施工总承包单位的信用等级 E．该项目的总体部暑 答案：ABCE 85．某双代号网络计划如下图，绘图的错误有（）。
A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．有多余虚工作 E．节点编号有误 答案：ADE 86．根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，除专用条款另有约定外，发包人的责任与义务有（）。施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施
B．负责完善无法满足施工需要的场外交通设施 C．按照承包人实际需要的数量免费提供图纸 D．无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保 E．最迟于开工日期 7 天内向承包人移交施工现场 答案：ABCE 87 根据《质量管理体系标進基础和术语》，质量管理原则包括（）。A．以顾客为关注焦点
B．循证决策 C．全员积极参与 D．关系管理 E．全要素控制 答案：ABCD 88．网络进度计划的工期调整可通过（）来实现。A．缩短非关键工作的持续时间 B．增加非关键工作的时差
C．调整关键工持续时间 D．增减工作项目
E．调整工作间的逻辑关系 答案：ABC
A．对12
89．建设单位应组织设计单位进行设计交底，使施工单位（）。A．充分理解设计意图 B．了解设计内容和技术要求 C．解決各专业设计之间可能存在的矛盾 D．消除施工图差错 E．明确质量控制的重点与难点 答案：ABE 90．关于世界银行货款项目工程和货物采购方式的说法，正确的有（）。A．可以来用直接签订合同的方式
B．首选国际竟争性招标方式 C．国际竞争性招标方式属于公开招标 D．有限国际招标方式相当于邀请招标 E．不允许采用自营工程和询价采购的方式 答案：ACD 91．下列建设工程项目进度控制措施中，属于技术措施的有（）。A．建立图纸审查、工程变更管理制度 B．深化设计，选用对实现目标有利的设计方案 C．编制与进度计划相适应的资金保证计划 D．优化施工方案，合理选用机械设备 E．优化工作之间的逻辑关系，缩短持续时间
答案：BD 92．工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。A．计划成本与实际成本的比较分析 B．进行项目的估算、概算的比较分析 C．根据工程进展进行成本预测 D．合同执行情兄的查询和統计分析 E．计算实际成本 答案：AE 93．关于项目施工总承包模式特点的说法，正确的有（）。A．项目质量好坏取决于总承包单位的管理水平和技术水平B．开工日期不可能太早，建设周期会较长 C．有利用业主方的总投资控制 D．与平行发包模式，业主组织与管理的工作量大大減少 E．…… 答案：ABCD 验内容包括（）。
94．对于不做结构性能检验的湜凝土预制构件，当无驻厂监督时，预制构件进场时应按规定进行实体检验，其检
A．预埋铁件的型号、数量 B．受力钢筋的数量、规格、间距 C．受力钢筋的保护层厚度 D．混疑土强度
E．外形尺寸偏差 答案：BCD 95．每个建设项目根据其特点，应确定的工作流程有（）。A．设计准备工作的流程 B．工作任务分工的流程 C．施工招标工作的流程 D．施工作业的流程 E．信息处理的流程 答案：ACDE 96．下列建筑安装工程裁用中，属于企业管理裁的有（）。A．检验试验 B．劳动保护费 C．城市维护建设税 D．教育费附加 E．增值税 答案：ABCD 97 采用固定总价合同时，承包商承担的价格风险有（）。A．漏报项目
B．报价计算错误 C．工程范围不确定 D．工程量计算错误 E．物价和人工费上涨 答案：ABE 98．关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。A．施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度 B．施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化 C．市区主要路段的工地围挡高度不低于 2m D．施工现场作业区内禁止随意吸烟 E．施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱 答案：ABDE 99．下列工程合同风险中，属于信用风险的有（）。A．知假买假 B．偷工减料
C．物价上涨 D．违法分包 E．拖欠工程款 答案：ABDE 100.施工现场质量管理中，直方图法的主要用途有（）A．分析生产过程质量是否处于稳定状态 B．分析生产过程质星是否处于正常状态 C．分析质量水平是否保持在公差允许的范围内 D．整理统计数据，了解其分布特征 E．找出质量问题的主要影响因素 答案：ABC
第二篇：2012一级建造师真题及解析
2012年全国一级建造师执业资格考试
建设工程法规与相关知识（参考答案及解析）
1、下列代理行为中，不属于委托代理的是()
A、招标代理 B、采购代理 C、诉讼代理 D、指定代理
2、下列物权中，不属于用益物权的是()
A、土地所有权 B、土地承包经营权
C、建设用地使用权 D、地役权
3、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是()
A、建设用地使用权 B、地役权
C、相邻权 D宅基地使用权
4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()
A、占有权 B、使用权 C、收益权 D、所有权
5、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()
A、债 B、所有权
C、知识产权 D、担保物权
6、关于知识产权的说法，正确的是()
A、知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利
B、知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
C、我国法律规定的工业产权范围广于《保护工业产权巴黎公约》所规定的工业产权
D、构成我国知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果
7、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算
A、注册商标申请人寄出申请书 B、商标局收到申请书
C、公告发布 D、核准注册
8、保证合同是()订立的合同。
A、债权人与债务人 B、债务人和保证人
C、债权人与保证人 D、债权人与债务人和保证人
9、关于刑事责任的说法，错误的是()
A、拘役是刑罚主刑的一种 B、罚款是刑罚附加刑的一种
C、主刑和附加刑既可以合并适用、也可以独立适用
D、死刑缓期二年执行是死刑的一种
10、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理
A、咨询单位 B、总承包单位 C、监理单位 D、建设单位
11、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算
A、竣工验收合格 B、交付使用
C、发包方支付全部价款 D、竣工验收备案
12、施工现场所使用的安全警示标志()
A、可根据建筑行业特点自行制作 B、应依据设置的便利性选择设置地点和位置
C、必须符合国家标准 D、必须以图形表示
13、甲公司向乙公司购买50吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将50吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()
A、乙承担损失 B、甲可根据实际情况部分接收
C、双方合同已变更，乙送货构成违约
D、甲拒绝接收，应承担违约责任
14、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据()的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
A、文物保护单位 B、建设单位
C、施工单位 D、设计单位
15、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。
A、其他设计单位 B、具有相应资质等级的设计单位
C、监理单位 D、装修施工单位
16、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、20 B、30 C、60 D、15
17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()
A、施工合同中约定采用的推荐性标准 B、建筑法律
C、施工图设计文件 D、工程监理合同
18、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是()
A、施工人员有权拒绝该指令
B、施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚
C、施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同
D、施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展
19、根据《水污染防治法》，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过()验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用
A、建设行政主管部门 B、省级人民政府
C、县级以上人民政府 D、环境保护主管部门
20、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()
A、法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B、发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C、双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D、垫资违反相关规定，应予以没收
21、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。
A、安全监督管理机构 B、建设单位
C、监理单位 D施工企业
22、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括()
A、规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件
B、工程竣工验收报告
C、施工企业签署的工程质量保修书
D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》
23.根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。
A.旁站检验 B.型式检验
C.平行检验 D.破损检验
24.下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是()。
A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的 B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的 C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的
D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的
25.某总承包单位将工程主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。该工程施工过程中，分包单位发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是()。
A.分包单位只承担民事赔偿责任
B.总承包单位应对本工程施工现场的安全生产负总责
C.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任
D.如果发生的安全事故情节特别严重，构成犯罪的，应当追究总承包单位主要责任人责任
26.实行施工总承包的工程项目，应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。
A.建设单位 B.施工总承包单位
C.监理单位 D.各分包单位
27.下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.职工患病，在规定的医疗期内 B.女职工在孕期内
C.女职工在哺乳期内 D.在试用期间被证明不符合录用条件
28.建筑施工企业的特种作业人员不包括()。
A.架子工 B.钢筋工
C.起重信号工 D.起重机械司机
29.下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。
A.劳动报酬 B.试用期
C.保守商业秘密 D.福利待遇
30-----36 模糊看不清 37.要式合同是指()的合同。
A.法律上已经确定了一定的名称和规则 B.当事人双方互相承担义务
C.根据法律规定必须采用特定形式 D.当事人双方意思表示一致即告成立
38.下列不属于发包人义务的情形是()。
A.提供必要施工条件 B.及时组织工程竣工验收
C.向有关部门移交建设项目档案
D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明
39.对被诉的具体行政行为，人民法院可以变更的情形是()
A.行政行为超越职权 B行政行为
C.被告不履行或迟延履行法定职责 D.行政处罚显失公平
40.施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。
A.作出决定的公安消防机构 B.公安机关
C.人民法院 D.建设行政主管部门
41.某施工企业向某玻璃厂发出购买玻璃的要约。要求玻璃厂5月20日之前确认，玻璃厂于5月25日答复同意。玻璃厂同意的行为应视为()。
A.要约邀请 B.承诺
C.承诺意向 D.新要约
42.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。
A.合同 B.不当得利
C.无因管理 D.侵权
43.施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人()
A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁
B.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉
C.只能向合同履行地的人民法院起诉
D.必须重新确定受诉人民法院
44.建设单位申请施工许可证时，向发证机关提供的施工图纸及技术资料应当满足()。
A.施工需要并通过监理单位审查 B.施工需要并按规定通过了审查
C.编制招标文件的要求 D.工程竣工验收备案的要求
45.物权变更自登记时发生法律效力的是()。
A.船舶所有权 B.土地抵押权
C.机动车所有权 D.地役权
46.若施工过程中发现设计文件和图纸差错，施工企业的正确做法是()。
A.有权进行修改 B.可以按照规范施工
C.有权拒绝施工 D.应当及时提出意见和建议
47.借用其他施工企业的()投标的行为，属于以其他企业名义承揽工程。
A.营业执照 B.技术方案
C.施工设备 D.施工业绩
48.工程建设国家标准、行业标准均可分为()和推荐性标准。
A.一般性标准 B.特殊性标准
C.建议性标准 D.强制性标准
49.根据《建设工程质量管理条例》，组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。
A.施工企业 B.建设单位
C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构
50.在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。
A.安全许可证 B.销售许可证
C.产品合格证 D.安装许可证
51.承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此损失应由()承担。
A.三方共同 B.水泥厂
C.承包商 D.运输公司
52-----57 模糊看不清
58.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过()个月
A.1 B.2
C.3 D.6
59.投标有效期应从()之日起计算。
A.招标文件规定的提交投标文件截止 B.提交投标文件
C.提交投标保证金 D.确定中标结果
60.下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()
A.保险合同纠纷 B.侵权行为纠纷
C.不动产纠纷 D.票据纠纷
61.行政责任的承担方式包括行政处罚和()
A.行政复议 B.行政处分
C.行政赔偿 D.行政许可
62.甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是()
A.甲与乙、丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙、丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效
63.关于建设单位质量责任和义务的说法，错误的是()
A.不得明示或暗示设计单位或者施工企业违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量
B.应当依法报审施工图设计文件
C.不得将建设工程肢解发包
D.在领取施工许可证或开工报告后，按照国家有关规定的办理工程质量监督手续
64.在正常使用条件下，工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.不需要进行大修即可继续使用的年限
C.安全使用不低于50年
D.工程竣工验收合格之日起5年
65.关于工程质量检测的说法，正确的是()。
A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测
B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备
C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档
D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账
66.根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。
A.技术规范 B.拆装方案
C.设备运至现场的运输方案 D.进度控制横道图
67.根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是()。
A.保证本单位安全生产投入的有效实施 B.及时、如实报告生产安全事故
C.为从业人员缴纳意外伤害保险费 D.建立、健全本单位安全生产责任制
68.建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。
A.吊销资质证书 B.罚款
C.停业整顿 D.降低资质等级
69.根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改《中华人民共和国建筑法》的决定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当()。
A.在投标时为职工办理意外伤害保险
B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费
C.在中标后为职工办理意外伤害保险
D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
70.根据《工程建设项目施工招投标办法》，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或专有技术
D.军队建设项目
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。
A.不得压缩合同工期 B.按设计图纸施工
C.与监理单位建立友好的沟通关系 D.严格履行企业质量管理认证体系
E.不擅自修改设计文件
72.根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有()。
A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责
B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责
E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任
73.关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有()。
A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准
B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施
C.不得破坏文物保护单位的历史风貌
D.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准
E.全国重点文物保护单位不得拆除
74.房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括()。
A.工程概况、房屋使用管理要求 B.保修范围和内容
C.超过合理使用年限继续使用的条件 D.保修期限和责任
E.保修单位名称、详细地址
75.根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷适用专属管辖的有()。
A.货物运输 B.人员伤害
C.房屋权属 D.土地使用权出让
E.建设工程施工合同
76.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。
A.该仲裁协议当然无效
B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效
C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁
D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构
E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效
77.根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有()
A.投标文件 B.中标通知书
C.符合要约规定的售楼广告 D.拍卖公告
E.招标公告
78.关于建设工程保险的说法，正确的有()。
A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
79.连带责任保证的法定保证期间属于()。
A.诉讼时效期间 B.可变期间
C.除斥期间 D.指定期间
E.不可变期间
80.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的 B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的 C.被依法追究民事责任的
D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的
81.合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有()。
A.质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行
B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间
C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行
D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行
E.履行费用负担不明确的，由债权人承担
82.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故分级要素包括()。
A.事故发生地点 B.人员伤亡数量
C.直接经济损失数额 D.事故发生时间
E.社会影响程度
83.根据《建筑工程施工许可管理办法》，不需要办理施工许可证的建筑工程有()。
A.建筑面积200平方米的房屋 B.城市大型立交桥
C.抢险救灾工程 D.实行开工报告审批制度的建筑工程
E.城市居住小区
84.根据《物权法》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为()。
A.合同自办理物权登记时生效 B.未办理物权登记合同无效
C.合同生效当然发生物权效力 D.合同自成立时生效
E.未办理物权登记不影响合同效力
85.根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择的()人民法院管辖。
A.双方约定的其他地方 B.原告住所地
C.被告住所地 D.合同履行地
E.合同签订地
86.关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有()
A.调解只能在民事诉讼阶段进行
B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议
D.仲裁实行一裁终局制
E.民事诉讼实行两审终审制
87.申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()
A.安全防护设施搭设计划 B.专项安全施工组织设计方案
C.书面委托监理合同 D.安全施工组织计划
E.安全措施费用计划
88.建筑业企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的 C.将承包的工程转包或者违反分包的 D.发生过安全事故的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
89.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有()工程项目。
A.受自然地域环境限制的
B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的 C.施工主要技术需要使用某项特定专利的 D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的 E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的 90.根据代理权获得的方式不同，代理可分为()
A.指定代理 B.隐名代理
C.委托代理 D.居间代理
E.法定代理
91.建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括()
A.工程规划许可证 B.设计单位资质等级证书
C.工程勘察设计文件 D.中标通知书及施工承包合同
E.用地规划许可证
92.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料包括()
A.分部、分项工程全体施工人员名单 B.竣工验收报告
C.设计变更通知单 D.隐蔽验收记录及施工日志
E.竣工图
93.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。
A.建筑材料供应商 B.勘察设计单位
C.施工企业 D.建设单位
E.设备供应商
94.关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有()
A.责令改正,没收违法所得
B.对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款
C.追究刑事责任
D.责令停业整顿,降低资质等级
E.情节严重的,吊销资质证书
95.施工企业承揽业务不良行为的认定标准有()
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 B.以欺骗手段取得资质证书的 C.将承包的工程转包或违法分包的
D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的 E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
96.申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应()
A.中止仲裁程序 B.不予受理反请求
C.审查反请求是否符合受理条件 D.将案件移送相关人民法院
E.继续审理原仲裁申请
97.仲裁协议应当具备的内容有()
A.仲裁事项 B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地 D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
98.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但()可以停止执行。
A.被申请人认为需要停止执行的 B.申请人申请停止执行的 C.申请人提供担保的 D.行政复议机关认为需要停止执行的 E.被申请人被撤销的
99.根据《行政处罚法》，地方性法规可以设定的行政处罚有()。
A.警告 B.没收违法所得
C.责令企业停产停业 D.吊销营业执照
E.行政拘留
100.施工企业的主要责任人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括()。
A.建立、健全本单位安全生产责任制
B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
C.保证本单位安全生产投入的有效实施
D.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
E.编制专项工程施工方案
2012一级建造师建设工程法规及相关知识答案
一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、【答案】D
2、【答案】A
3、【答案】B
【解析】去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。
4、【答案】D
【解析】国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。
5、【答案】A
6、【答案】A
7、【答案】D
【解析】专利权与商标权的区分。
(1)期限不同：发明专利20年，实用新型、外观设计专利为10年;商标权10年。
(2)起点不同：专利权保护期限自申请日起算;商标权保护期限自核准注册日起算。
(3)专利权不予续展，商标权可以续展。
8、【答案】C
9、【答案】B
【解析】法律责任每年考1分。考试的焦点从来是对以下概念进行区分：
行政处罚刑罚
罚款罚金
拘留拘役
没收违法所得没收财产
10、【答案】B
【解析】p269第二项第3行。
11、【答案】A
12、【答案】C
【解析】p231第一项，概述题。
13、【答案】D
【解析】合同变更需当事人双方①协商一致且②内容明确。合同变更内容约定不明，推定为未变更。
14、【答案】A
15、【答案】B
16、【答案】D
17、【答案】D
18、【答案】A
19、【答案】D
20、【答案】B
21、【答案】D
22、【答案】A
23.【答案】B
24.【答案】A
25.【答案】A
26.【答案】B
27.【答案】D
28.【答案】B
29.【答案】A
30-----36 模糊看不清 37.【答案】C
【解析】本题有新意。考核合同的分类：
(1)法律上已经确定了一定的名称和规则的，是有名合同;否则为无名合同。
(2)当事人双方互负义务的，为双务合同;否则为单务合同。
(3)根据法律规定必须采用特定形式的，为要式合同;否则为不要式合同。
(4)当事人双方意思表示一致即告成立的合同，为诺成合同;否则为实践合同。
38.【答案】D
39.【答案】D
40.【答案】A
【解析】p302第2自然段(4)项。考核行政行为的强制性。
41.【答案】D
42.【答案】D
43.D.必须重新确定受诉人民法院
【答案】C
【解析】本题非常有趣，但疑似超纲。同时考核了民事仲裁的协议管辖和民事诉讼的协议管辖。
(1)民事仲裁的协议管辖，要求双方具备明确、肯定的申请仲裁的意思表示。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》(法释〔2006〕7号)第七条规定：当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。
(2)根据《民事诉讼法》第25条规定：当事人可以通过书面协议从被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同签订地、标的物所在地法院中选择确定一家管辖法院。如无约定、约定不明或约定错误，则依照第24条规定向被告住所地或合同履行地法院起诉。
44.【答案】B
45.【答案】B
【解析】不动产物权，登记设立;动产物权，交付设立。但要注意：这是一般原则，法律另有规定或合同另有约定的除外。根据《物权法》(P20正中间(二)第1段)，地役权虽然也属于不动产物权，但采登记对抗主义(而不是登记设立主义)，即：地役权可以不登记，自合同生效时设立;但未经登记，不得对抗善意第三人。
46.【答案】D
47.【答案】A
【解析】P67正中间标题下第1段第3行。
48.【答案】D
49.【答案】B
50.【答案】C
【解析】P232正中间“
三、施工现场临时设施的安全卫生要求”第5行。51.【答案】C
【解析】2006年一级真题。考核P126正中间(二)，一方违约后，被违约方应依照诚实信用原则，采取适当措施防止损失扩大;不采取减损措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题很难，是因为大多数考生对合同履行中的诚实信用原则和被违约方的减损义务毫无概念。
52-----57 模糊看不清
58.【答案】B
59.【答案】A
60.【答案】C 61.【答案】B
62.【答案】A
【解析】上课时在讲解“恶意串通，损害他人利益的合同”时，必定会举一房两卖的例子，第二个合同是否无效，关键看订立合同时相对人是否知情。如知情，则属于恶意串通损害他人利益，为无效合同;如不知情，则法律应当保护善意第三人的合法权益，不能因此认定为无效。本题换了个马甲，把“房屋”改为“设备”，许多人就认不出来了。
63.【答案】D
【解析】本题D为去年刚考核的知识点。先报质监后领施工许可证，顺序不能记错。
64.【答案】A
65.【答案】D
【解析】本题也是去年刚考过的知识点，P272正中间(二)，多选改为单选。这考试危害最广的谣言就是：去年考过的，今年肯定不考。其实从任何一年的命题规律上看，都站不住脚。
66.【答案】B
67.【答案】C
【解析】超纲。本题为第二版教材内容，第三版教材已删除。
68.【答案】B
【解析】本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。
69.【答案】D
70.【答案】C
二、多项选择题(共30题，每题2分，每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.【答案】BE
【解析】本题考核施工单位应当按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，不得擅自修改工程设计。
72.【答案】ABC
【解析】总分包的质量连带责任和安全连带责任，每年都考。连带责任分内部效应和外部效应。在内部：总承包可以依照约定要求分包单位承担责任;但这种内部约定对外不得对抗建设单位。很多同学估计B不敢选，但要记得上课时一再强调的：多选题不选永远是对的。
73.【答案】AD
【解析】考核《文物保护法》第十七条~二十条规定。A，文物保护单位控制地带的划定，经省级政府批准。D去年考过，文物保护单位控制地带内的爆破作业，经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，但注意有例外：全国文物保护单位控制地带内的爆破作业，不由国务院批准，而是由省级政府批准。
74.【答案】BD 75.【答案】CD
【解析】不动产纠纷，适用专属管辖。76.【答案】BE
【解析】P326倒数第2段。根据《仲裁法》第18条：仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以补充协议;达不成补充协议的，仲裁协议无效。77.【答案】ABC
【解析】A属于要约，B属于承诺,C属于要约。DE属于要约邀请。78.【答案】BE
【解析】本题A是教材P41(一)的原文，但我建议不选，理由是A为《建设工程施工合同示范文本》内容，并非法定内容，也不属于行业惯例。如果承发包双方根本没有采用这个文本呢?如果双方约定本工程不投保一切险呢? 79.【答案】CE
【解析】本题为司法考试原题，超纲。80.【答案】ABE
【解析】本题为今年6月份二级刚考过的题。注意D为预告解除，而并非随时解除的情形。81.【答案】ABC
【解析】本题略超纲，考核合同法62条。是原第二版教材的考点，第三版教材P122正中间一段，已经删改的七零八落了，所以上课只讲了价格约定不明的情况。82.【答案】BCE
【解析】选BCE是因为这三项是教材P240第一项的原文表述。但我认为教材根本是在瞎写。根据《条例》第三条，决定事故级别的只有两项：事故伤亡人数和直接经济损失。《条例》只规定过社会影响恶劣的事故，可以按《条例》规定的程序进行调查，但从未规定过社会影响恶劣，就可以导致事故级别发生变化。
83.【答案】ACD
84.【答案】DE
【解析】去年的一级原题。考物权效力与合同效力的区分原则：物权效力，由《物权法》评价;合同效力，由《合同法》评价;物权效力与合同效力无关。85.【答案】BCDE
【解析】考核P307倒数第3段。民事诉讼法25条，协议管辖。86.【答案】BCDE
【解析】05年一级真题，稍有修改。87.【答案】ABE
【解析】P253第六项最后一段。88.【答案】ABCE
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：(一)超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的;(二)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的;(三)未取得施工许可证擅自施工的;(四)将承包的工程转包或违法分包的;(五)违反国家工程建设强制性标准的;(六)发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的;(七)恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的;(八)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的;(九)按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的;(十)未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的;(十一)涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书;(十二)其它违反法律、法规的行为。89.【答案】ABDE
【解析】C，属于招标项目经批准转为直接发包(P83倒数第4段)的情形;ABDE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形(P84第3段)。这种题型是第一次考，预计今后几年将成为命题热点。
90.【答案】ACE 91.【答案】ABCD
【解析】P280第六项第3段。去年考了第六项的第1段，今年同时考了第1段和第3段。
92.【答案】BCDE
【解析】P288(二)项。从本卷87，91，92题来看，这些经典考点上的命题，有具体化、变态化的迹象，即不再提纲挈领的考标题，而考其中某一个条件的具体内容。我不认为这种题目会成为法规考试的趋势，换个人命题又会纠正回来。
93.【答案】ACE
【解析】去年一级考过。
94.【答案】ABDE
【解析】P69正中间第五项。
95.【答案】ACD
【解析】B属于资质不良，E属于质量不良。
96.【答案】CE
【解析】超纲。百度参见《仲裁法》25条和27条。
97.【答案】ABDE
98.【答案】BD 行政复议法规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止执行：1．被申请人认为需要停止执行的；2．行政复议机关认为需要停止执行的；3．申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；4．法律规定停止执行的。
99.【答案】ABC
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。D，法律和行政法规方可设定;E，法律方可设定。
100.【答案】ABCD
【解析】超纲。是第二版教材中的考点，第三版教材已删除。
第三篇：2015一级建造师《法律法规》真题及答案解析
2015一级建造师法规考试真题及答案解析
(多项选择题)
多项选择题
71.根据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（）。
A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标√ B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求√ C.按照招标人的要求倾向特定投标人
D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见√
【解析】评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。《招标投标法实施条例》进一步规定，评标委员会成员应当依照招标投标法和本条例的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。评标委员会成员不得向招标人征询确定中标人的意向。招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。
对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。
E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标
72.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，出现下列情况的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有（）。
A.与建设单位之间相互串通投标√ B.将承包的合同转包或违法分包√ C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书√ E.恶意拖欠分包企业工程款√
【解析】取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级、资质增项，在申请之日起前1年内有下列情形之一的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请：（1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；（2）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；（3）未取得施工许可证擅自施工的；（4）将承包的工程转包或违法分包的；（5）违反国家工程建设强制性标准的；（6）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的；（7）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的；（8）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；（9）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重的；（10）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的；（11）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书；（12）其他违反法律、法规的行为。
73.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的有（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格√
C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织√ D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担√
【解析】项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
74.根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发√ B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗
C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任√
D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤 E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀 【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤： 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的； 患职业病的；
因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的； 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。职工有下列情形之一的，视同工伤：
在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的； 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；
职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。
职工有以上第（1）项、第（2）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第（3）项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：
故意犯罪的； 醉酒或者吸毒的； 自残或者自杀的。
75.关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者√
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定√ D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定√
【解析】 自然人的软件著作权保护期为自然人终生及其死后50年；《计算机软件保护条例》第十三条规定：自然人在法人或者其他组织中任职期间所开发的软件有下列情形之一的，该软件著作权由该法人或者其他组织享有，该法人或者其他组织可以对开发软件的自然人进行奖励：
（一）针对本职工作中明确指定的开发目标所开发的软件；
（二）开发的软件是从事本职工作活动所预见的结果或者自然的结果；
（三）主要使用了法人或者其他组织的资金、专用设备、未公开的专门信息等物质技术条件所开发并由法人或者其他组织承担责任的软件。因此选项A、D错误。
76.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。
A.保存文物特别丰富√ B.历史建筑集中成片√
C.保留着传统自然格局和地理风貌
D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色√
E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地√ 【解析】2008年4月颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》进一步规定，具备下列条件的城市、镇、村庄，可以申报历史文化名城、名镇、名村：
保存文物特别丰富； 历史建筑集中成片； 保留着传统格局和历史风貌；
（4）历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。
77.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件√ C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料√ E.无正当理由未出庭作证的证人证言
【解析】本题考查的是证据的应用。可以作为认定案件事实依据的证据：（1）一方当事人提出的下列证据，对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的，法院应当确认其证明力：
①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本； ②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等；
③有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件；
④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。
法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的，可以认定其证明力。
一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，法院可以确认其证明力。
诉讼过程中，当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据，法院应当予以确认，但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。
（5）有证据证明一方当事人持有证据无正当理由拒不提供，如果对方当事人主张该证据的内容不利于证据持有人，可以推定该主张成立。
78.根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关√ B.有关人民政府√ C.人民法院
D.安全生产监督管理部门√
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门√
【优路网校解析】本题考查的是施工生产安全事故的调查。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。
79.关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性 B.债权期限的相对性 C.债权主体的相对性√ D.债权内容的相对性√ E.债权责任的相对性√
【解析】本题考查的是债的基本法律关系。债权相对性理论的内涵，可以归为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性
80.根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有（）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位√
B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成√ D.分包单位将其承包的工程再分包√
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位√ 【解析】存在下列情形之一的，属于违法发包：
（一）建设单位将工程发包给个人的；
（二）建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的；
（三）未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的；
（四）建设单位设置不合理的招投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的；
（五）建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的；
（六）建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的；
（七）建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的；
（八）法律法规规定的其他违法发包行为。81.根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力√ C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册√ E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
【解析】注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册： 不具有完全民事行为能力的； 申请在两个或者两个以上单位注册的； 未达到注册建造师继续教育要求的； 受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；
被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；
在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
申请人的聘用单位不符合注册单位要求的； 年龄超过65周岁的；
（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
82.下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有（）。A.机器损坏险√ B.建筑工程一切险√ C.安装工程一切险√ D.工伤保险 E.勘察设计责任险√
【解析】《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。ABCE都可自愿投保。
83.在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。
A.工程名称√ B.取样部位√ C.工程地点 D.样品名称√ E.取样日期√
【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
84.根据《建设工程质量管理条例》，下列行为中属于建设单位应当被责令改正，处20万元以上50万元以下罚款的有（）。
A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的√ B.任意压缩合理工期的√
C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的√
D.施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的√ E.欠付工程款数额较大的
【解析】 《建设工程质量管理条例》第五十六条 违反本条例规定，建设单位有下列行为之一的，责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款：
(一)迫使承包方以低于成本的价格竞标的；(二)任意压缩合理工期的；
(三)明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量的；
(四)施工图设计文件未经审查或者审查不合格，擅自施工的；(五)建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理的；(六)未按照国家规定办理工程质量监督手续的；
(七)明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；(八)未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案的。85.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工单位不良行为的有（）。
A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的√ C.未在规定期限内办理资质变更手续的√
D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的√ E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的√
【优路网校解析】 A选项属于注册建造师不良记录，不应选。其余都属于施工单位不良记录。
86.根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有（）。A.行政处罚决定在被行政复议期间的 B.行政处罚决定被依法停止执行的√ C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的√ D.行政处罚决定经行政复议被撤销的√ E.行政处罚决定因行政执法监督被变更的√
【解析】行政处罚决定经行政复议、行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删除该不良记录，并在相应的诚信信息平台上给予公布。同时应依法妥善处理相应事项。行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。
87.下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。A.勘察、规划、设计等通用的综合标准√ B.施工、验收等重要的通用的质量标准√ C.重要的通用的实验和评定方法等标准√ D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准√ E.重要的通用的信息管理标准
【解析】 工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准：
工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；
工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；
工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准； 工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准； 工程建设重要的通用的信息技术标准；
（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
88.关于建设单位、设计单位、施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有（）。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计√
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计、施工√
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告√
D.建设单位应当负责采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求 E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用
【解析】本题考查的是建筑节能的规定。按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求。选项D是错误的。施工单位应当对进度施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工设计文件要求的，不得使用。选项E是错误的。所以选项ABC是正确的
89.施工作业人员应当享有的安全生产权利有（）。A.获得防护用品权√ B.获得保险赔偿权√ C.拒绝违章指挥权√ D.安全生产决策权 E.紧急避险权√
【解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。90.根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。
A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同√
C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产√
E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任√
【解析】 本题考查的是融资租赁合同的法律规定，选项A融资租赁合同对第三人仍有效，选项C未经承租人同意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
91.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况√ B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况√
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定√ E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定√ 【解析】选项B属于建筑施工企业安全生产管理机构应当履行的职责。92.下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害√ B.没收非法财物 C.排除妨碍√ D.修理、重作，更换√ E.消除影响、恢复名誉√
【解析】 本题考查的是民事责任的承担方式。《民法通则》第一百三十四条规定承担民事责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）修理、重作、更换；
（七）赔偿损失；
（八）支付违约金；
（九）消除影响、恢复名誉；
（十）赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
93.根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查√ B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动√ D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动√
【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年人从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，用人单位应对未成年工定期进行健康检查。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下，国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。B、D选项错误。
94.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。A.施工企业超越资质等级订立的合同√ B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同√ D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同 E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【优路网校解析】 本题考查的是无效合同和效力合同的规定。BD属于可撤销合同，E属于重大误解也属于可撤销合同。
95.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。
A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任
B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任√
D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任
E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任√
【解析】本题考查的建筑工程质量保修制度。
96.根据《合同法》，发包人应当承担赔偿损失责任的情形有（）。A.未及时检查隐蔽工程造成的损失√ B.偷工减料造成的损失 C.验收违法行为造成的损失√ D.中途变更承包工作要求造成的损失√
E.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复造成的损失√
【解析】本题考查的是建筑工程赔偿损失的规定。B选项应为施工方的责任。97.根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有（）。A.原告√ B.被告√ C.鉴定人 D.第三人√ E.审判员
【解析】本题考查的是诉讼当事人和代理人。民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
98.根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有（）。A.国家重点建设工程√ B.大中型公用事业工程√ C.成片开发建设的住宅小区工程√ D.限额以下的小型住宅工程 E.利用国际组织贷款的工程√
【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。根据《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程。
99.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。
A.楼梯口√ B.配电箱√ C.塔吊√ D.基坑底部 E.施工现场出口处√
【解析】本题考查的是施工现场安全防护。施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
100.下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的√
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的√ C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的√ E.承包人将承包的建设工程违法分包的√
【解析】本题考查的是合同的终止。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第八条规定承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的； 将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
C选项承包人在合同约定的期限内没有完工的不可以请求解除
第四篇：2018年一级建造师《法规》真题及解析 - 副本
2018年一级建造师《法规》真题及解析
一、单项选择题
1．【题干】关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。A．建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B．建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C．惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D．在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系 【答案】D 【考点】建设工程法律体系
2．【题干】关于法的效力层级的说法，正确的是（）。A．当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B．地方性法规的效力高于本级地方政府规章C．特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D．行政法规的法律地位仅次于宪法 【答案】B 【考点】建设工程法律体系
3．【题干】下列法人中，属于特别法人的是（）。A．基金会法人 B．事业单位法人C．社会团体法人D．机关法人 【答案】D 【考点】建设工程法人制度
4．【题干】关于表见代理的说法，正确的是（）。A．表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B．本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C．表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D．第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理 【答案】B 【考点】建设工程代理制度
5．【题干】关于委托代理的说法，正确的是（）。A．委托代理授权必须采用书面形式B．数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C．代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D．被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任 【答案】C 【考点】建设工程代理制度
6．【题干】甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是（A．土地承包经营权B．地役权C．土地使用权D．土地所有权 【答案】B 【考点】建设工程物权制度）。
7．【题干】根据《建设工程质量管理条例》，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。
A．要求被检查单位提供工程质量保证金B．进入被检查单位的施工现场进行检查C．发现有严重影响工程质量的问题时，责令停业整顿D．调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单 【答案】B 【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质最的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。【考点】建设单位及相关单位的质量责任和义务
8．【题干】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A．建设单位 B．建设行政主管部门C．工程质量监督站 D．施工企业 【答案】A 【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。【考点】建设工程竣工验收制度
9．【题干】关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A．文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B．文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C．全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D．全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准 【答案】D 【解析】文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。【考点】施工文物保护制度
10．【题干】关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A．保险合同只能由被保险人和保险人签订B．受益人由被保险人或投保人指定C．被保险人或受益人必须是投保人D．保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费 【答案】B 【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。【考点】建设工程保险制度
11．【题干】下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A．警告 B．吊销许可证C．责令停产停业D．停止侵害 【答案】D 【解析】《民法总则》规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；（9）支付违约金；
（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。
【考点】建设工程法律责任制度
12．【题干】关于招标文件的说法，正确的是（）。A．招标文件的要求不得高于法律规定B．潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C．招标文件中裁名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算D．招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人 【答案】D 【考点】建设工程招标投标制度
13.【题干】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。
A．撤销安全生产许可证B．吊销安全生产许可证C．暂扣安全生产许可证并限期整改D．责令停止生产，并处罚款 【答案】C 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产许可证。【考点】施工安全生产许可证制度.【题干】关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。
A．招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B．招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件致，但履行期限可以另行协商确实C．确定中标人的权利属于招标人
D．中标人应当自中标通知书送达之日起 30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同 【答案】C 【解析】《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。【考点】建设工程招标投标制度.【题干】企业说如总额中，不征收企业所得税的收入是（）。A．利思收入
B．接收捐款收入C．财政拨款D．租金收入 【答案】C 【解析】收入总额中的下列收入为不征税收入：（1）财政拨款；
（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。【考点】建设工程税收制度.【题干】根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是（）。A．私营企业
B．个体工商户C．个人融资企业D．合伙企业 【答案】A 【解析】个体工商户应当缴纳个人所得税。在中华人民共和国进内，企业和其他取得收入的自主（以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。【考点】建设工程税收制度
17.【题干】根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人 的情形是（）。A．同一工程相邻分段发包的B．合同约定的工程验收合格的
C．因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的D．合同约定的工程提交竣工验收报告的 【答案】D 【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。【考点】建造师注册执业制度
18【题干】根据《环境噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A．建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B．环境影响报告书中应当有施工企业的意见
C．环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D．环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意 【答案】C 【解析】建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。
【考点】施工现场环境保护制度
19【题干】关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A．缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B．缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有C．缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D．社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管 【答案】B 【解析】保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证及交由第三方金融机构托管。【考点】建设工程质量保修制度.【题干】下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。
A．由仲裁机构作出的仲裁调解书B．经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C．由国家行政机关作出的调解书D．由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书 【答案】C 【考点】调解、和解制度与争议评审.【题干】根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。A．遗存于中国领海起源于外国的文物 B．古文化遗址，古墓C．某公民收藏的古玩字画D．国有企业收藏的文物 【答案】C 【解析】《文物保护法》规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。【考点】施工文物保护制度
22.【题干】甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。
A．买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B．买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C．买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D．买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动 【答案】A 【解析】物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。
【考点】建设工程物权制度
23.【题干】某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间关系根据是（A．侵权B．不当得利）。C．无因管理 D．合同 【答案】A 【解析】在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。【考点】建设工程债权制度
25.【题干】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。
A．各建设工程类别安全费用提取标准无差别B．施工企业提取的安全费用不列入工程造价C．施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D．施工企业不得提高安全费用的提取标准 【答案】C 【考点】施工现场安全防护制度.【题干】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（）。A．施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B．施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C．非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D．对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义务 【答案】C 【考点】施工单位的质量责任和义务.【题干】甲为某事业单位的技术人员，取得级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A．甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B．甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C．甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D．甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业 【答案】B 【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘一个相关单位；（3）达到继续教育要求；
（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。【考点】建造师注册执业制度
28.【题干】甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同 主体权利义务的说法，正确的是（）。A．未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B．没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C．因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D．乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料 【答案】A 【解析】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。【考点】相关合同制度
29.【题干】李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请2010年5月12日国家专利局 收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。
A．2033年8月16日 B．2030年5月12日 C．2023年8月16日 D．2020年5月12日 【答案】D 【解析】专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。
【考点】建设工程知识产权制度
二、多选题1.【题干】根据《建设工程质量检测管理方法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（资质和专项检测资质
C．检测机构不得转包检测业务D．质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行
E．利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案 【答案】ACE 【考点】施工单位的质量责任和义务）。A．检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B．检测机构的资质分为综合检测
2.【题干】A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A．可以是A市人民政府B．只能是A市国土资源局C．可以是A市国土资源局D．可以是B区人民政府E．只能是B区人民政府 【答案】CD 【解析】对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。【考点】行政复议和行政诉讼制度
3.【题干】某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据正确的（A．施工企业与甲之间形成合同之债B．甲、乙之间不存在债的关系C．乙与施工企业之间形成不当得利之债D．施工企业与乙之间形成合同之债E．乙与施工企业之间形成无因管理之债 【答案】ABC 【考点】建设工程债权制度）。
4.【题干】下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。、A．产权转移证书 B．营业账簿C．权利、许可证照
D．财产所有人将财产赠给学校所立的书据E．已缴纳印花税凭证的副本
【答案】ABC 【解析】下列凭证为印花税应纳税凭证：
（1）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；（2）产权转移书据（3）营业账簿；
（4）权利、许可证照；
（5）经财政部确定征税的其他凭证。【考点】建设工程税收制度
5.【题干】关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A．法律调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B．人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C．人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效益D．基层人民政府的调解协议具有法律约束力E．仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力 【答案】ABD 【考点】调解、和解制度与争议评审
6.【题干】导致中标无效的情形有（）。A．依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B．投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C．投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D．招标人要求投标人提交投标保证金的E．依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的 【答案】AE 【解析】依法必须进行招标的项目，招标人违反规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，给予警告，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。影响中标结果的，中标无效。招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的，中标无效。【考点】建设工程招标投标制度
7【题干】关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。A．纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B．当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C．应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D．当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E．应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票 【答案】BDE 【解析】纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从高适用税率。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：（1）应税销售行为的购买方为消费者个人的；（2）发生应税销售行为适用免税规定的。【考点】建设工程税收制度
8.【题干】下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。A．警告 B．记过C．降级D．撤职E．罚款 【答案】ABCD 【解析】行政处分种类有：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。【考点】建设工程法律责任制度
9.【题干】2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年 3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A．该工程施工许可证自行废止B．延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效 C．应当在2018年4月15日前申请延期 D．不能按时开工，应当在1个月内报告
E．2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证 【答案】ACE 【考点】建设工程施工许可制度
10.【题干】业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输，但没有约定毁损风脸的承担，则乙地主要义务有（A．按合同约定交付机械设备B．转移机械设备的所有权C．承担机械设备运输过程中毁损的风险D．机械设备的瑕疵担保E．为机械设备购买运输保险 【答案】ABD 【考点】相关合同制度）。.【题干】根据《绿色施工原则》，关于建筑节材的说法，正确的有（）。A．图纸会审时，要达到材料损耗率比定额损耗率降低 35%B．应根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运C．优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
D．施工现场200公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上E．采取技术和管理措施提高模版、脚手架的周转次数 【答案】BCE 【考点】施工节约能源制度.【题干】关于建筑意外建筑伤害保险的说法，正确的有（）。A．意外伤害保险费由施工企业支付
B．施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定的最低保险金额C．保险期间应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工保险责任自行终止D．已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑伤害保险E．工程项目中有分包项目，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保 【答案】ABC 【考点】施工现场安全防护制度.【题干】民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行约定说法正确的有（）。A．交付不动产时，不动产所在地为合同履行地
B．争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地C．即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D．其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E．合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地 【答案】AD 【考点】民事诉讼制度.【题干】关于社会保障费缴纳主体的说法，正确的是（）A．失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B．基本养老保险费由用人单位和职工共同缴纳C．生育保险费，由职工自行缴纳D．基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E．工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳 【答案】BDE
【考点】劳动合同及劳动者权益保护制度.【题干】关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A．建设用地使用权自合同生效时设立B．建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C．建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D．建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E．住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期 【答案】BE 【考点】建设工程物权制度.【题干】下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．建设单位延期支付工程款，经催告后同意B．未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C．施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
D．施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E．工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的 【答案】CDE 【解析】承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质鼠不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。【考点】建设工程合同制度
17【题干】关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）。A．当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B．被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C．仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D．仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行E．申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定 【答案】ACDE 【考点】仲裁制度
18.【题干】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对建设工程实际竣 工日期有工期确定的说法，正确的有（）。
A．建设工程整改后竣工验收合格的以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B．建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C．承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D．建设工程未经工验收发包人擅自使用的以工程完工日期为竣工日期E．建设工程未经竣工验收发包人擅自使用的以转移占有建设工程之日为竣工日期 【答案】BCE 【考点】建设工程合同制度
19.【题干】关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。A．自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届B．人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C．权利人对同一债权中的部债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D．债券转让的，应当认定诉讼时效从债券转让通知到达债务人之日起终端E．因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效终端 【答案】BD 【考点】民事诉讼制度
20【题干】根据《生产安全事故应急预案管理力法》，生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有（）。A．应急指挥机构及其职责发生调整的B．面临的事故风险发生重大变化的C．重要应急资源发生重大变化的
D．在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的E．单位经营情况发生变化的
【答案】ABCD 【考点】施工安全事故的应急救援与调查处理.【题干】关于建筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。A．有符合规定的净资产
B．必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C．企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D．除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核E．有符合规定的，已完成工程业绩 【答案】ADE 【考点】施工企业从业资格制度.【题干】下列文件和资料中属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A．建设用地规划许可证
B．可行性研究报告C．建设工程规划许可证D．施工企业资质等级证书及营业执照副本E．工程勘察设计文件 【答案】ACDE 【解析】建设单位办理工程质量监督手续，应提供以下文件和资料：（1）工程规划许可证（2）设计单位资质等级证书：
（3）监理单位资质等级证书，监理合同及《工程项目监理登记表》；（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设计文件；
（6）中标通知书及施工承包合同等。
【考点】建设工程及相关单位的质量责任和义务.【题干】关于工程保修期的说法正确的有（）。A．基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B．屋面防水工程的保修期为4年C．建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D．保修期结束后返还质量保证金E．在保修期内施工企业一直负有维修保修义务 【答案】AE 【考点】建设工程质量保修制度24.【题干】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有（A．施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动B．施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续C．对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可D．施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件E．未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期 【答案】ACD 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未）。发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生 产许可证有效期延期3年。【考点】施工安全生产许可证制度
25.【题干】根据《标准化法》，下列标准中不能制定为强制性标准的有（）。A．行业标准 B．地方标准C．团体标准D．企业标准E．国家标准 【答案】BCD
【解析】工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。工程建设行业标准也分为强制性标准和推荐性标准。【考点】工程建设标准
第五篇：2018年一级建造师经济真题及解析
一、单项选择题
1.已知年名利率为8%，每季度复利计息一次，则年有效利率为（）。A.8.8% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 参考答案：B
解析：（1+8%/4）4-1=8.24% 2.某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 参考答案：C 3.对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。
A.投资额 B.产品价格 C.经营成本 D.汇率 参考答案：B
解析：斜率最大最陡的最敏感 4.某项目估计建设投资为1000万元，全部流动资金为200万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为270万元。则该项目的静态投资回收期为（）年。A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 参考答案：D
解析：转换成表格，累计净现金流量为0的点为静态投资回收期。4+[4/（4+5）]=4.44年
5.施工图预算审查时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层，等工程量进行审查的方法，属于（）。A.分组计算审查法 B.重点审查 C.筛选审查法 D.对比审查法 参考答案：A 6.企业持有一定量的现金用于保证月末职工的工资发放，其置存的目的是为了满足()需要。A.交易性 B.投机性 C.预防性 D.风险管理 参考答案：A
解析：交易性需要是指满足日常业务的现金支付需要。
7.2017年某施工企业施工合同收入为2000万元，兼营销售商品混凝土收入为500万元，出租起重机械收入为80万元，代收商品混凝土运输企业运杂费为100万元，则2017年该企业的营业收入为()万元。A.2680 B.2580 C.2500 D.2000 参考答案：B 解析：营业收入=主营业务收入+其他业务收入=2000+500+80=2580，不包括代收的。
8.国际工程投标报价时，在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应包括材料设备市场价、运输费和()。A.港口费 B.样品费 C.银行手续费 D.采购保管损耗费 参考答案：D
解析：在工程所在国当地采购的材料设备，其预算价格应为施工现场交货价格。通常按下式 计算：预算价格=市场价+运输费+采购保管损耗 9.实物量法编制施工图预算时采用的人工、材料、机械的单价应为()。A.项目所在地定额基价中的价格 B.预测的项目建设期的市场价格 C.当时当地的实际价格 D.定额编制时的市场价格 参考答案：C
解析：用实物量法编制施工图预算，主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量，分别套 取预算定额中工、料、机消耗指标，并按类相加，求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量，然后分别乘以当时当地各种人工、材料、机械台班的单价，求得人工费、材料费和施工机械使用费，再汇总求和。
10.某技术方案的净现金流量见下表。若基准收益率为6%,则该方案的财务净现值为()万元。计算期（年）0 1 2 3 净现金流量（万元）-1000 200 400 800
A.147.52 B.204.12 C.216.37 D.400.00 参考答案：C
解析：-1000+200/（1+6%）+400/(1+6%)2+800/（1+6%）3=216.38 11.根据《建设工程工程量清单计价规范》,某工程在2018年5月15日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价(没有超过批准的投资概算)。对此情况招标人应采取的做法是（）。A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018年6月15日 B.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月18日 C.将投标文件提交的截止日期延长到2018年6月21日 D.宣布此次招标失败,重新组织招标 参考答案:C
解析：招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时 间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足15天的，应相应延长提交投标文件的截止时间。
12.招标方编制工程量清单时有以下工作：①确定项目编码:②研究招标文件，确定清单项目名称：③确定计量单位；④计算工程数量:③确定项目特征,正确的顺序是（）。A.①②③④⑤ B.①②⑤③④ C.②③⑤④① D.②①⑤③④ 参考答案：B
解析：分部分项工程项目清单的编制：包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容。
13.施工企业采购的某建筑材料出厂价为3500元/吨，运费为400元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为5%，则计入建筑安装工程材料费的该建筑材料单价为（）元/吨。A.4176.9 B.4173.0 C.3748.5 D.3745.0 参考答案：A
解析：材料单价+（原价+运费）*（1+损耗率）*（1+采购保管费率）=（3500+400）*（1+2%）*（1+5%）=4176.9 14.施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。A.生产费用 B.财务费用 C.管理费用 D.间接费用 参考答案：B
15.某施工企业2017年的经营业绩为营业收入3000万元，营业成本1800万元,税金及附加180万元，期间费用320万元，投资收益8万元，营业外收入20万元。则该企业2017年的利润总额为()万元。A.908 B.720 C.728 D.700 参考答案：A
解析：营业利润=营业收入-营业成本-期间费用+收益-损失=3000-1800-320+8=888；利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出=888+20=908 16.采用ABC分析法实施存货管理时，A类存货的特点是()。A.品种多且应用广 B.品种少但占用资金多 C.品种多但占用资金少 D.数量少且占用资金少 参考答案：B
17.根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标控制价采用的材料优选用（）。
A.招标人的材料供应商提供的材料单价 B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值 C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 D.当时当地市场的材料单价 参考答案：C
解析：—般情况下，编制招标控制价，采用的材料价格应是工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价，工程造价信息未发布材料单价的材料，其材料价格应通过市场调查确定。
18.某工程采用工程量清单招标，招标人公市的招标控制价为1亿元。中标人的投标价为8000万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元，所有合格投标人的价平均为9200万元，则该中标人的报价浮动率为（）。A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0% 参考答案:B 解析：招标工程：承包人报价浮动率L =(1-中标价/招标控制价）x100%=1-9100/10000=9% 19.某企业年初花费30万元购买企业拥有且预期会给余业带来经济利益的一套设备，在会计核算中应归属的会计要素是（）。A.负债 B.资产 C.费用 D.收入 参考答案：B
20.某拟建单位工程初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制该单位工程概算宜采用的方法是()。A.概算定额法 B.概算指标法 C.预算单价法 D.类似工程预算法 参考答案：B 21.某技术方案设计年产量为12万吨，已知单位产品的销售价格为700元(含税价格)。单位产品税金为165元，单位可变成本为250元，年固定成本为1500万元，则以价格(含税价格)表示的盈亏平衡点是()元/吨。A.540 B.510 C.375 D.290 参考答案：A
解析：0=p*12-（165+250）*12--1500，P=540 22.囯际工程投标报价时，考虑工程项目的不同特点、类别、施工条件等情况采用低价策略的情形是（）。A.专业要求高的技术密集型工程 B.支付条件好的工程 C.竞争对手少的工程 D.工期要求急的工程 参考答案：B 23.能够表明每1元股东权益相对于负债的金额的财务分析指标是()。A.资产负债率 B.权益乘数 C.流动比率 D.产权比率 参考答案：D
解析:产权比率表明每1元股东权益相对于负债的金额。
24.下列方法中，适用于新技术应用方案的技术经济综合比选的方法是（）。
A.增量投资收益率法 B.费用现值法 C.加权评分法 D.劳动生产率比较法 参考答案：C
解析：新技术应用方案的技术经济综合分析方法：简单评分法和加权评分法 25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同。
与承包人一起招标采购,编制招标工程量清单时,招标人将HR335钢筋暂估价定为4200元吨，已知市场平均价格为3650元吨若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格,则甲投标人在投标报价时HR335钢筋应采用的单价是（）。A.甲投标人自行采购价格 B.4200元/吨 C.预计招标采购价格 D.3650元/吨 参考答案：B
26.按照收付实现制编制的企业财务报表是()。A.资产负债表 B.利润表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 参考答案：C 27.某企业拟进口套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增值税税率为16%，则该进口设备的增值税为()万元。A.362.14 B.361.61 C.356.86 D.296.40 参考答案：B
解析：进口产品增值税额=组成计税价格x增值税率；组成计税价格=到岸价x人民币外汇牌价+进口关税+消费税;进口关税=到岸价x人民币外汇牌价x进口关税。
到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险费=1830+22.53=1852.53，关税=到岸价*税率=1852.53*22%=407.56，增值税=（到岸价+关税+消费税）*税率=（1852.53+407.56）*16%=361.61 28.某工程项目施工合同约定竣工田期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是()。A.增加的300万元因政策变化造成,属于承包人的责任,应由承包人承担 B.发包人原因导致的工期延误,因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C.因不可抗力原因造成工期延误,增加的300万元应由承包人承担 D.工期延误是承包人原因,增加的300万元是政策变化造成,应由双方共同承担 参考答案：B
29.某工程随工合同约定根据价格调整公式调整合同价，已知不调值部分占合同价的比例为15%，可参与调值部分的费用类型、占合同总价的比例和相关价格指数见下表，若结算当月完成的合同额为1000万元，则调整后的合同金额为()。占合同总价的比例 基准日期价格指数 合同签订时价指数 结算时价格指数 人工 30% 101 103 106 钢筋 20% 101 110 105 混凝土 25% 105 109 115 木材 10% 102 102 105 A.1050 B.1034 C.1017 D.1000 参考答案：A 解析：1000*15%+1000*0.3*106/101+1000*0.2*105/101+1000*0.25*115/105+1000*0.1*105/102=1050。
30.工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（）。A.总承包服务费 B.现场管理费 C.企业管理费 D.暂列金额 参考答案：A
解析：总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时，要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务（如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等）；对供应的材料、设备提供收、发和保管服务以及对施工现场进行统一管理；对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。
31.根据《建设工程工程量清单计价规范》，在编制工程量清单时，招标人对施工中噪声污染提出防护要求的描述应列在()中。A.其他项目清单的暂列金额 B.施项目清单的项目特征
C.可能导致噪声污染的分部分项工程量清单的项目特征 D.工程量清单编制总说明 参考答案：D
解析：工程量清单编制总说明的工程概况中要对建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等做出描述。其中环境保护要求，是针对施工噪声及材 料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。
32.在合理的劳动组织和正常的施工条件下，完成某单位合格分项工程的时间消耗为所有班组完成时间均不超过1个工日，其中个别班组可以在0.50工日完成，多数班组经过努力可以在0.80工日完成。则编制施工定额时，人工消耗宜为()工日。A.1.00 B.0.80 C.0.77 D.0.50 参考答案：B
33.某土方工程《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m³，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000m³，因工作面增加土方开控量1600m³，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量500m³，则应予结算的土方开挖工程量为（）m³。A.11100 B.10600 C.9000 D.8000 参考答案：D
34.—般情况下竣工结算审查应采用的方法是()。A.抽样审查 B.重点审查 C.全面审查 D.对比审查 参考答案：C
解析：除非已有约定，竣工结算应采用全面审查的方法，严禁采用抽样审查、重点审查、分 析对比审查和经验审查的方法，避免审查疏漏现象发生。
35.根据(建设工程工程量清单计价规范》，招标人对土方开挖清单项的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、场内运距、弃土运距和()。A.放坡的坡度系数 B.槽底钎探 C.土壤类别 D.排地表水的方式 参考答案：C
解析：挖沟槽土方项目特征：土壤类别、挖土深度、弃土距离 36.企业以发行债券方式融资产生的资金成本中，属于资金占用费的是（）。
A.债券代理发行费 B.债券公证费 C.债券发行广告费 D.债券利息 参考答案：D
37,企业某时点所有者权益资本为1000万元，企业长期债务资本为800万元，短期负债为500万元，则应列入资本结构管理范畴的金额为()万元。A,2300 B.1800 C.1500 D.1000 参考答案：B
解析：通常情况下，企业的资本由长期债务资本和权益资本构成，因此资本结构指的是长期债务资本和权益资本各占多大比例，不包括短期负债。
38.关于工程建设其他费用中场地准备费和临时设施费的说法,正确的是（）。
A.场地准备费是由承包人组织进行场地平整等准备工作而发生的费用 B.临时设施费是承包人为满足工程建设需要搭建临时建筑物的费用 C.新建项目的场地准备费和临时设施费应根据实际工程量估算或按工程费用比例计算
D.场地准备费和临时设施费应考虑大型土石方工程费用 参考答案：C
解析：AB错，该费用是建设单位支出；D错，大型土石方工程费用应计入工程费用的总图运输费用中 39.某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m³，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m³，人工、材料、机械费用之和为50元/m³，综合单价确定为80元/m³，则在如下人工挖土方分项工程的综合单价分析表汇总，“*”位置对应的数量应为（）。
A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 参考答案：A
解析：单位清单工程量=投标人确定的挖土方量/清单挖土方量=112000/5800=1.93 40.某施工企业的第一业务部3月份发生的间接费总额为30万元，该部门当月在建的两个施工项目的规模、直接费用及间接费用定额如下表，若间接费采用间接费用定额加权分配，则甲项目3月份应分摊的间接费用为()万元。项目编号 甲 乙
项目规模（万平方米）2 3 直接费用（万元）800 700 间接费用定额（基数：直接费用）5% 6% A.12.00 B.14.63 C.15.36 D.16.00 参考答案：B
解析：[800*5%/（800*5%+700*6%）]*30=14.63 41.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列可能引起合同解除的事件中，属于发包人违约的情形是（）。
A.因发包人所在国发生**导致合同无法履行连续超过100天 B.因罕见暴雨导致合同无法履行连续超过了20天 C.承包人未按进度计划及时完成合同约定工作
D.因发包人原因未能在计划开工日期前7天下达开工通知 参考答案：D
解析：在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反约定，自行实施被取消的工 作或转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。42.某工程合同价6000万元，合同约定：工期6个月，预付款120万元，每月进度款按实际完成工程价款的80%支付，每月再单独支付安全文明施工费50万元，质量保证金按进度款的3%逐月扣留，预付款在最后两个月等额扣回。承包人每月实际完成工程价款金额如下表，则第2个月发包人实际应支付的工程款金额为（）万元。
A.850.0 B.826.0 C.824.5 D.776.0 参考答案：B 解析：（1000*80%+50）-1000*80%*3%=826 43.有确凿证据表明合同折扣与多项非全部屐约义务相关的在估计各项履约义务对应商品的单独售价时合同折扣的处理方法应为（）。A.在相关多项履约义务之间平均分摊 B.将折扣计入单项履约义务中利润最高的项目 C.在相关多项履约义务之间按比例分摊 D.将折扣计入单项履约义务中单价最低的项目 参考答案：C
解析：对于合同折扣，企业应当在各单项履约义务之间按比例分摊。有确凿证据表明合同折扣仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，企业 应当将该合同折扣分摊至相关一项或多项履约义务。44.人防工程设计时，在考虑战时能发挥其隐蔽功能的基础上平时利用为地下停车场。这种提高产品价值的途径是（）。A.改进型 B.双向型 C.节约型 D.牺牲型 参考答案：A
解析：改进型——在产品成本不变的条件下，通过改进设计，提高产品的功能，提高利用 资源的成果或效用（如提高产品的性能、可靠性、寿命、维修性），增加某些用户希望的 功能等，达到提髙产品价值的目的。例如：人防工程，若仅仅考虑战时的隐蔽功能，平时 闲置不用，将需要投人大量的人力、财力予以维护。若在设计时，考虑战时能发挥隐蔽功 能，平时能发挥多种功能，则可将人防工程平时利用为地下商场、地下停车场等。
45.某项目建设期为2年，共向银行借款10000万元，借款年利率为6%第1和第2年借款比例均为50%借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息。则编制投资估算时该项目建设期利息总和为()万元。A.609 B.459 C.450 D.300 参考答案：A
解析：第一年利息：5000/2*6%=150，第二年利息：（5000/2+5000+150）*6%=459，建设期利息=150+459=609 46.根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于工程保修及保修期的说法，正确的是()。
A.工程保修期从交付使用之日起算
B.发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自开始使用之日起算 C.保修期内的工程损害修复费用应全部由承包人承担
D.具体分部分项工程的保修期可在专用条款中约定,但不得低于法定最低保修年限 参考答案：D
解析：A错，应为验收合格之日；B错，应为转移占有之日；C错，应限于承包人原因造成的
47.在施工过程中承包人按发包人和设计方要求，对构件做破坏性试验的费用应在()中列支。A.承包人的措施项目费 B.承包人的企业管理费 C.发包人的工程建设其他费 D.发包人的企业管理费 参考答案：C 解析：检验试验费：是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。
48.编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（）。A.由于水源或电源终端引起的停工时间 B.由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失 C.由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间 D.由于材料供应不及时引起的停工时间 参考答案：A
解析：施工本身造成的停工时间，是由于施工组织不善、材料供应不及时、工作面准备工作做得不好、工作地点组织不良等情况引起的停工时间。非施工本身造成的停工时间，是由于水源、电源中断引起的停工时间。前一种情况在拟定定额时不应该计算，后一种情况定额中则应给予合理的考虑。
49.关于周转性材料消耗及其定额的说法，正确的是（）。A.定额中周转材料消耗量应采用一次性使用量和推销量两个指标表示 B.周转性材料消耗量只与周转性材料一次使用量和周转次数相关 C.施工企业成本核算成投标报份制应采用周转性材料的一次使用量指标
D.周转性材料的周转使用次数越多,则每周转使用一次材料的损耗越大 参考答案：A
50.某施工企业编制投标报价时，对可以分包的室内空气污染测试措施项目，其报价适宜采用的计算方法是()。A.分包价格基础上加上投标人的管理费和风险费 B.根据需要消耗的实物工程量和实物单价计算 C.以定额分部分项工程费乘以系数计算
D.分包价格基础上加上投标人的管理费、风险费、利润和税金 参考答案：A
解析：分包法计价，在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可 以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。
51.资产负债表中的资产项目是按照资产的（）顺序排列。A.金额从小到大 B.流动性从大到小 C.购置时间从先到后 D.成新率从高到低 参考答案：B
52.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标人的投标总价编制的说法，正确的是（）。
A.为降低投标总价,投标人可以将暂列金额降至零
B.投标总价可在分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费,税金合计金额上做出优惠
C.开标前投标人来不及修改标书时,可在投标者致函中给出优惠比例,并将优惠后的总价作为新的投标价
D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中
参考答案：D
53.某工程施工合同约定采用造价信息进行价格调整。施工期间，项目所在地省级造价管理机构发布了工人工资指导价上调10%的通知并即时生效，该工程在颁布通知当月完成的合同价款为300万元，其中人工费为60万元(已知该人工费单价比发布的指导价高出30%)则该工程当月人工费纳算的做法是()。A.不予上调
B.按照通知要求上调10% C.由总监理工程师确定新的单价 D.由发承包双方协商后适当调整 参考答案：A
解析：人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
54.技术方案现金流量表中经营成本计算的正确表达式是（）。A.经营成本=总成本费用-工资福利费-摊销费-利息支出 B.经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出
C.经营成本=外购原材料、燃料及动力费+折旧费+财务费用+摊销费 D.经营成本=外购原材料费用+利息支出+修理费+其他费用 参考答案：B
解析：经营成本=总成本-折旧-摊销-利息=外购原材料燃料动力费+工资福利费+修理费+其他
55.某施工企业拟租赁一台设备，该设备价格为100万元，寿命期和租期均为6年，每年年末支付租金，折现率为6%，附加率为3%，则按附加率法计算每年租金为（）万元。A.18 B.22.67 C.25.67 D.36.00 参考答案：C
解析：100/6+100*6%+100*3%=25.67 56.某企业年初资产总额为500万元，年末资产总额为540万元，当年总收入为900万元，其中主营业务收入为832万元，则该企业一年中总资产周转率为()次。A.1.80 B.1.73 C.1.60 D.1.54 参考答案：C
解析：总资产周转率=主营业务收入/资产总额=主营业务收入/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]=832/[（500+540）/2]=1.6 57.根据《建设工程工程清单计价规范》，某工程项目设计文件中的部分工作内容下足以写进施工方案，但要通过一定的技术手段才能实现。此情况在编制工程量清单时，应列入（）。A.分部分项工程项目清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单 参考答案：B
58.某项目建设投资为9700万元(其中：建设期贷款利息700万元)，全部流动资金为900万元，项目投产后正常年份的年息税前利润为950万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.10.56% B.9.79% C.9.60% D.8.96% 参考答案：D
解析：950/（9700+900）=8.96% 59.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中,发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是()。
A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工,应承担提前竣工6个月的赶工费用
B.发包人要求合同工程提前1个月竣工,应承担提前竣工1个月的赶工费用
C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%,应承担提前竣工5个月的赶工费用
D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%,不支付赶工费用 参考答案：B 解析：工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%,将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
60.关于施工图预算编制内容和要求的说法，正确的是()。A.施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内 B.当建设项目只有一个单项工程时,则不需要编制建设项目总预算 C.单位工程预算编制依据的定额应为企业定额
D.建设项目总预算是反映建设项目施工阶段投资总额的造价文件 参考答案：A
二、多项选择题
61.企业现金流量表中，属于经营活动产生的现金流量有（）。A.收回投资收到的现金 B.吸收投资收到的现金 C.收到的税费返还 D.购买商品支付的现金 E.偿还债务支付的现金 参考答案：CD
解析：A投资活动，B筹资活动，E筹资活动
62.为了客观分析企业盈利能力，收集相关分析数据时应当排除的项目有（）。
A.证券买卖等非正常经营项目 B.新开发刚投入生产的经营项目 C.已经或将要停止的营业项目 D.目前处于亏损状态的经营项目 E.会计准则变更带来的累积影响 参考答案：ACE
解析：企业的盈利能力只涉及正常的营业状 况。因此，在分析企业盈利能力时，应当排除以下项目：（1)证券买卖等非正常经营项自；(2)已经或将要停止的营业项目；（3)重大事故或法律更改等特别项目；（4)会计准 则或财务制度变更带来的累积影响等因素。
63.根据《建设工程工程昰凊单计价规范》，关于投标人其他项目费编制的说法，正确的有（）。
A.专业工程暂估价必须按照招标工程量清单中列出的金额填写 B.材料暂估价由投标人根据市场价格变化自主测算确定 C.暂列金额应按照招标工程量清单列出的金额填写,不得变动 D.计日工应按照招标工程量清单列出的项目和数量自主确定各项综合单价
E.总承包服务费应根据招标人要求提供的服务和现场管理需要自主确定
参考答案：ACDE
64.某常规技术方案当折现率为10%时，财务净现值为-360万元：当折现率为8%时，财务净现值为30万元，则关于该方案经济效果评价的说法，正确的有（）。A.内部收益率在8%～9%之间 B.当行业基准收益率为8%时,方案可行 C.当行业基准收益率为9%时,方案不可行 D.当折现率为9%时,财务净现值一定大于0 E.当行业基准收益率为10%时,内部收益率小于行业基准收益率 参考答案：BD 65.根据《建设工程工程量清单计价规范》，应计入规费项目清单的费用有（）。A.安全文明施工费 B.工程排污费 C.工程定位复测费 D.工伤保险费 E.增值税销项税额 参考答案：BD
解析：规费为“五险一金+排污”
66.企业购置一套达到固定资产标准的设备，则下列支出中应计入该项固定资产原值的有（）。A.企业采购人员基础工资 B.设备联合试运转费 C.设备购买价格 D.设备运杂费 E.设备安装费 参考答案：CDE
67.造成设备无形磨损的原因有（）。A.高强度的使用导致设备自然寿命缩短 B.自然力的作用使设备产生磨损
C.技术进步创造出效率更高、能耗更低的新设备 D.社会劳动生产率提高使同类设备的再生产价值降低 E.设备使用过程中实体产生变形 参考答案：CD
68.机械台班使用定额的编制内容包括()。A.拟定机械作业的正常施工条件 B.确定机械纯工作一小时的正常生产率 C.拟定机械的停工时间 D.确定机械的利用系数 E.计算机械台班定额 参考答案：ABDE 69.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于单价项目中风险及其费用的说法，正确的有()。
A.对于招标文件中要求投标人承担的风险,投标人应在综合单价中给予考虑
B.投标人在综合单价中考虑风险费时通常以风险费率的形式进行计算 C.招标文件中没有提到的风险,投标人在综合单价中不予考虑 D.对于风险范围和风险费用的计算方法应在专用合同条款中作出约定 E.施工中出现的风险内容及其范围在招标文件规定的范围内时,综合单价不得变动 参考答案：ABDE
解析：单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和 确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整应按合同中“市场价格波动引起的调整” 条款约定执行。
70.技术方案的偿债能力评价指标有()。A.资产负债率 B.投资回收期 C.财务净现值 D.生产能力利用率 E.速动比率 参考答案：AE
71.按照造价形成划分的建筑安装工程费用中，暂列金额主要用于（）。A.施工中可能发生的工程变更的费用
B.总承包人为配合发包人进行专业工程发包产生的服务费用 C.施工合同签订时尚未确定的工程设备采购的费用
D.工程施工中合同约定调整因素出现时工程价款调整的费用 E.在高海拔特殊地区施工增加的费用 参考答案：ACD
解析：暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。72.企业取得收入在会计核算中的表现形式可能有（）。A.银行存款增加 B.预付账款增加 C.库存现金减少 D.应收账款增加 E.预收账款减少 参考答案：ABDE
73.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于变更权的说法，正确的有（）。
A.发包人和监理人均可以提出变更
B.承包人可以根据施工的需要对工程非重要的部分做出适当变更 C.监理人发出变更指示一般无需征得发包人的同意 D.变更指示均通过监理人发出
E.设计变更超过原批准的建设规模时,承包人应先办理规划变更审批手续
参考答案：AD 解析：B错，未经发包人允许，承包人不得变更；C错，未经发包人许可，监理人不得发出变更；E错，应是发包人而非承包人
74.计算一般纳税人增值税应纳税时，不得从销项税题中抵扣的进项税额有（）。
A.从海关取得的海关进口增值税专用款书上注明的增值税额 B.非正常损失的购进材料的发票上标明的增值税额 C.非正常提失的在产品耗用的购进材料的进项税额 D.用于集体福利购进货物的专用发票上标明的进项税额 E.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 参考答案：BCD
解析： 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产；非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、劳务和 交通运输服务；国务院规定的其他项目。75.技术方案资本金的出资方式除现金外，还可以采用的出资形态包括经过有资格的资产评估机构评估作价后的（）。A.实物 B.工业产权 C.非专利技术 D.土地使用权 E.股票
参考答案：ABCD
解析：资本金出资形态可以是现金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但必须经过有资格的资产评估机构评估作价。
76.关于施工图预算对建设单位作用的说法，正确的有（）。A.是确定建设项目筹资方案的依据
B.是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据 C.是编制进度计划,统计完成工程量的依据 D.是确定工程招标控制价的依据
E.可以作为拨付工程进度款及办理结算的基础 参考答案：BDE 解析：(1)施工图预算是施工图设计阶段确定建设工程项目造价的依据，是设计文件的组成部分。(2)施工图预算是建设单位在施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据。(3)施工图预算是确定工程招标控制价的依据。(4)施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。
77.设备安装工程概算的编制方法有()。A.预算单价法 B.类似工程预算法 C.概算指标法 D.扩大单价法 E.单位估价表法 参考答案：ACD
78.企业作为筹资主体时，内源筹资资金的来源有（）。A.留存收益 B.债券筹资 C.优先股筹资 D.普通股筹资 E.应收账款 参考答案：AE
解析：企业内源筹资资金来源主要包括企业自有资金、应付息税以及未使用或者未分配专项 基金。其中，自有资金主要包括留存收益、应收账款以及闲置资产变卖等；未使用或未分配的专项基金主要包括更新改造基金、生产发展基金以及职工福利基金等。内源筹资由于 源自企业内部，因此不会发生筹资费用，具有明显的成本优势，同时内源筹资还具有效率 优势，能够有效降低时间成本。BCD是外源筹资资金来源。79.某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目，招标清单工程量为3000m3。经测算，该分部分项工程直接消耗人、料、机费用（不含增值税进项税额）为300万元，管理费为45万元，利润为40万元，风险费用为3万元，措施费（不含增值税进项税额）为60万元（其中：安全文明施工费为15万元），规费为30万元，税金为10万元。不考虑其他因素，根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于该工程投标报价的说法，正确的有（）。A.综合单价为1293.33元/m3 B.为了中标，可将综合单价确定为990.00元/m3 C.若竞争激烈，标书可将各项费用下调10% D.安全文明施工费应按国家或省级、行业主管部门的规定计算确定
点击咨询 