2016年上半年西藏监理工程师合同管理：除外责任考试试卷

第一篇：2016年上半年西藏监理工程师合同管理：除外责任考试试卷

2016年上半年西藏监理工程师合同管理：除外责任考试试

卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在__万元人民币以上的，必须进行招标。A．300 B．1000 C．100 D．50

2、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当。

A：及时提出意见和建议 B：要求设计单位改正

C：报告建设单位要求设计单位改正 D：报告监理单位要求设计单位改正 E：工程保险金

3、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。A：筹措建设资金

B：审核上报项目初步设计和概算文件 C：提出项目开工报告

D：编制项目财务预算、决算 E：工程保险金

4、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过万元。A：50 B：100 C：200 D：1000 E：专业监理

5、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是。A：承包人负责拆除，供货商承担费用 B：承包人负责拆除，发包人承担费用 C：供货商负责拆除，发包人承担费用 D：供货商负责拆除，并承担费用 E：专业监理

6、由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔。A：工期、成本、利润

B：工期和成本、不能索赔利润 C：工期、不能索赔成本和利润 D：成本、不能索赔工期和利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是。

A：勘察工作尚未进行，应全额退还已经支付的定金

B：勘察工作已经进行了25％，发包人应按实际完成的工作量支付勘察费 C：勘察工作已经进行了40％，发包人应支付预算额100％的勘察费 D：勘察工作已经进行了80％，发包人应支付预算额100％的勘察费 E：专业监理

8、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。A：项目名称 B：项目特征 C：项目划分 D：项目编码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、关于评标委员会组成的说法，正确的是。A：招标人代表2人，专家6人 B：招标人代表2人，专家5人 C：招标人代表2人，专家4人 D：招标人代表2人，专家3人 E：专业监理

11、【例1·单选题】下列属于项目监理机构内部人际关系的协调的是。A：在矛盾调解上要恰到好处 B：明确规定每个部门的目标

C：事先约定各个部门在工作中的相互关系 D：建立信息沟通制度 E：工程保险金

12、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。

A：1920万元，2000万元 B：1920万元，1920万元 C：2080万元，2000万元 D：2080万元，1920万元 E：专业监理

13、【例3·单选题】建设工程施工进度控制工作细则的内容不包括。A：施工进度控制人员的职责分工 B：施工进度控制工作流程 C：工程进度款支付条件及方式

D：施工进度控制目标实现的风险分析 E：自我评定

14、某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是。A：顺延合同工期，给予费用补偿 B：顺延合同工期，不给予费用补偿 C：不顺延合同工期，给予费用补偿 D：缩短合同工期，给予费用补偿 E：专业监理

15、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

16、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为。A：发布招标公告之日

B：承包商提交投标文件之日 C：投标截止日前第28天 D：签订施工合同后第28天 E：专业监理

17、文件立卷原则是__。

A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷 B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷 D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm

18、工作的总时差是指在不影响的前提下，工作可以利用的机动时间。A：总工期

B：紧后工作最早开始时间 C：紧后工作自由时差

D：紧后工作最迟完成时间 E：自我评定

19、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为。

A：2009年10月6日 B：2009年10月25日 C：2009年10月27日 D：2009年10月28日 E：专业监理

20、图纸会审和设计交底应由来组织进行。A：发包人 B：承包人 C：设计人 D：监理单位 E：专业监理

21、项目总承包管理模式的主要优点为__。A．有利于质量控制

B．有利于业主选择承建单位 C．合同管理、组织协调比较有利 D．有利于投资控制

22、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。A：6000 B：6600 C：11500 D：59900 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。A．内部 B．外部 C．组织

D．内部和外部

24、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。

A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

25、在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是。A：收集有关资料 B：现场调查研究 C：进行必要的计算

D：分析、比较可能的因素 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成丁程量清单所列项目的全部费用，包括__。

A．分部分项工程费 B．措施项目费 C．规费 D．税金 E．预留金

2、依据《合同法》规定，__的合同属于无效合同。A．恶意串通损害第三人利益

B．以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C．订立合同时显失公平

D．以合法形式掩盖非法目的 E．损害公共利益订立

3、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括。A：经修补处理后，完全能够满足使用要求 B：对建筑物外观影响的结论

C：基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件 D：事故未排除，但可继续施工

E：对短期内难以作出结论的，可提出进一步观测检验意见

4、下列内容中，属于非保险转移缺点的有。A：可能因合同条款有歧义而导致转移失效 B：机会成本大

C：有时转移代价可能超过实际损失

D：可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加

E：可能因被转移者无力承担实际发生的重大损失而导致仍然由转移者来承担损失

5、阶段性设计进度计划包括。A：设计准备工作进度计划 B：初步设计工作进度计划 C：设计总进度计划

D：施工图设计工作进度计划 E：设计作业进度计划

6、建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法需要考虑因素。A：投标价 B：付款条件 C：设备性能 D：寿命残值 E：燃料消耗费

7、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。A．现场调查取证

B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施 C．事故原因分析

D．组织必要的技术鉴定

E．监督施工单位实施技术处理方案

8、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

9、某工程双代号网络计划如下图所示，工作E的后续工作有。A：工作J B：工作H C：工作I D：工作K E：工作L

10、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

11、监理工程师初始注册需要提交下列材料。A：申请人的注册申请表

B：申请人的资格证书和身份证原件

C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同原件

D：所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料

E：逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料

12、项目监理机构的组织设计应遵循__等基本原则。A．公正、独立、自主 B．分工与协作统一 C．稳定性与适应性统一 D．严格监理与热情服务 E．总监理工程师负责制

13、在工程项目设计阶段，设计质量控制的依据包括（）。A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B．项目评估报告、选址报告

C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范，规程及标准 D．设计规划大纲、设计纲要 E．项目建议书

14、【例2·多选题】钢结构焊接检验分类包括。A：自检 B：交检 C：专检 D：监检 E：焊接检验

15、BIM在工程项目管理中的应用范围包括方面。A：可视化模型建立 B：管线综合 C：4D虚拟施工 D：成本核算 E：3D虚拟施工

16、财务评价的基本报表有（）。A．财务现金流量表 B．资金来源与运用表 C．损益与利润分配表 D．外汇平衡表 E．借款偿还计划表

17、建设工程设计阶段进度控制的任务包括__。A．编制工程项目总进度计划 B．编制阶段性设计进度计划 C．编制详细的出图计划 D．编制设计总进度计划

E．编制单位工程施工进度计划

18、固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点包括__。A．所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等 B．相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍 C．专业工作队数等于施工过程数

D．各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间

E．各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间

19、监理单位在设计阶段的信息收集要从__等方面进行。A．不同类工程相关信息 B．在建工程所在地相关信息

C．设计中的设计进度计划，设计质量保证体系 D．勘察、测量、设计单位相关信息 E．工程所在地政府相关信息

20、施工过程中技术复核工作的主要内容可概括为__。A．图纸审查

B．隐蔽工程的检查验收 C．技术交底

D．工序间交接检查验收 E．工程施工预检

21、项目评价通常对推荐方案进行及风险分析。A：环境影响评价 B：安全卫生评价 C：国民经济评价 D：财务评价 E：综合评价

22、工程质量事故处理完毕后，监理工程师应组织编写事故调查报告，事故调查报告的内容中应包括（）。A．工程质量事故的情况 B．质量事故原因分析 C．质量事故鉴定 D．质量事故的分类 E．质量事故处理依据

23、建设工程施工阶段监理工程师进度控制的主要任务包括__。A．确定建设工程工期总目标 B．编制工程项目建设总进度计划 C．编制施工总进度计划并控制其执行 D．编制详细的出图计划并控制其执行

E．编制工程年、季、月实施计划并控制其执行

24、工程项目年度计划的内容包括（）。A．投资计划年度分配表 B．年度计划形象进度表 C．年、季、日进度计划表 D．年度建设资金平衡表 E．竣工投产支付使用表

25、分部工程观感质量评价的结论为__。A．优良 B．好 C．不合格 D．一般 E．差

第二篇：2015年山东省监理工程师：除外责任考试试卷

2015年山东省监理工程师：除外责任考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理工程师每人最多可以申请个专业注册。A：1 B：2 C：3 D：4 E：工程保险金

2、下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是。A：强化验收 B：完善手段 C：加强评定 D：过程控制 E：工程变更单

3、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10％。采购方支付的货款应为。

A：订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金 D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金 E：专业监理

4、进行网络图费用优化，应针对的关键工作。A：直接费用率最大 B：直接费用率最小 C：资源消耗最多 D：资源消耗最少 E：自我评定

5、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括。A：检查产品合格证 B：出厂检验报告 C：进场复验报告

D：物理性质试验报告 E：工程变更单

6、在频数分布直方图中，横坐标表示。A：影响产品质量的各因素 B：质量特性值

C：不合格产品的频数

D：质量特性值出现的频数 E：工程变更单

7、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。A：12％ B：11％ C：12．4％ D：13．4％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。A．报价计算的正确性 B．评标价的优劣 C．投标人的资格 D．投标保证有效性

9、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在__后签订。A．开标

B．发出中标函 C．提交履约保证 D．开工

10、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担 B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度 C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担 D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度 E：专业监理

11、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是__。

A．监理实施细则 B．不合格项目通知 C．供货单位资质材料

D．月付款报审与支付凭证

12、计算建设工程投资时，按顺序计算，并逐级汇总。A：分项、分部、单位、单项工程 B：土建、安装设备工程流动资金 C：分部、分项、单项、单位工程 D：设备、土建、安装工程

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为。

A：工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任 B：工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C：工程师未确认，承包人应修改进度计划

D：工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 E：专业监理

14、材料供应商以败坏施工企业名誉为要挟，迫使施工企业与其订阅材料买卖合同，该合同是__。A．有效合同 B．无效合同

C．效力待定合同

D．可变更、可撤销合同

15、某建设工程有X、Y、Z三项风险事件，发生概率分别为：=10％，=15％，=20％，潜在损失分别为：=18万元。=10万元，=8万元，则该工程的风险量为万元。A：1．5 B：1．6 C：1．8 D：4．9 E：工程保险金

16、招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是。A：通知中标结果并退还投标保证金 B：通知中标结果，但不退还投标保证金 C：不通知中标结果，也不退还投标保证金 D：不通知中标结果，但退还投标保证金 E：专业监理

17、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当。A：邀请招标 B：公开招标 C：挂牌 D：拍卖

E：工程保险金

18、下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是。A：合同价与实际投资值 B：投标价与施工图预算值 C：概算值与施工图预算值 D：合同价与概算值 E：工程保险金

19、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款。A：提前支付

B：竣工后一次支付 C：确认后一次支付

D：与工程进度款同期支付 E：专业监理

20、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。A．质量事故 B．安全事故 C．进度拖延 D．经济损失

21、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按计算。A：台班单价 B：台班折旧费 C：台班人工费 D：台班维护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

23、《中华人民共和国建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程。

A：需领取施工许可证 B：办理规划许可证 C：办理用地批准手续 D：不再领取施工许可证 E：工程保险金

24、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义 A．宏操作对象 B．宏条件表达式

C．窗体或报表控件属性 D．宏操作目标

25、【例1·单选题】在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。A：施工 B：设备采购 C：设计

D：材料采购 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有。A：招标代理机构 B：招标人

C：评标委员会 D：中标人

E：未中标的投标人

2、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有。A：基础设施工程 B：防水工程

C：设备安装工程 D：电气管线工程 E：给水管道工程

3、《中华人民共和国建筑法》规定的承担连带责任的情形有__。A．联合体共同承包的各方 B．总承包单位和分包单位

C．互相串通谋取非法利益的监理单位和承包单位 D．建设单位和承包单位 E．设计单位和承包单位

4、阶段性设计进度计划包括。A：设计准备工作进度计划 B：初步设计工作进度计划 C：设计总进度计划

D：施工图设计工作进度计划 E：设计作业进度计划

5、某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故。按照《建设工程设计合同示范文本》，设计单位承担的违约责任包括。A：负责修改该部分工程的设计 B：免收该部分工程的设计费

C：赔偿发包人该部分工程的全部损失

D：赔偿发包人该部分工程一定百分比的损失 E：赔偿施工承包人的实际损失

6、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

7、要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是__。A．公平合理地处理索赔 B．及时提出和处理索赔 C．尽可能通过协商达到一致 D．诚实信用 E．独立自主

8、总监理工程师不得将__等工作委托总监理工程师代表。A．主持编写项目监理规划 B．审批工程延期

C．确认工程监理机构人员的分工和岗位职责 D．签发工程暂停令 E．审查分包单位资质

9、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中__等不影响继续评标。

A．完工期限超过了招标文件规定的期限 B．个别项目提供了不完整的数据

C．单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 D．投标保函没有保证人的签字盖章 E．货物包装方式不满足招标文件的要求

10、建筑工程一切险的保险期终止时间可以是__。A．工程动工日

B．全部工程验收合格日

C．工程所有人实际占有全部工程日 D．施工合同约定的竣工日 E．保修期满日

11、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有。A：编制监理进度计划

B：编制工程项目总进度计划 C：进行工期目标和进度控制决策 D：编制详细的出图计划

E：进行环境及施工现场条件的调查和分析

12、可行性研究中对项目进行的评价包括__。A．环境评价 B．财务评价

C．国民经济评价 D．社会经济评价

E．社会评价及风险分析

13、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是清偿。

A：按抵押物登记的先后顺序 B：按债权比例

C：按合同生效顺序

D：按债权的价款多少顺序

E：抵押物已登记的先于未登记的

14、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

15、与供方互利关系原则是GB/T 19000—2000族标准质量管理应遵循的原则之一。实施这一原则的措施包括__。

A．识别并选择重要供方，考虑眼前和长远利益 B．与重要供方达成长期合作协议

C．创造一个畅通和公开的沟通渠道，及时解决问题，联合改进活动 D．与重要供方共享专门技术、信息和资源 E．激发、鼓励和承认供方的改进及其成果

16、修正的总费用法是对总费用法的改进，其修正内容包括。A：只计算索赔事件受外界影响的时段 B：只计算受影响时段内受影响工作的损失 C：只计算额外直接费 D：只计算额外间接费 E：重新核算投标报价费用

17、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括。A：使用外商援助资金的项目

B：使用国际组织或者国外政府援助资金的项目 C：使用国外银行贷款资金的项目

D：使用国外政府及其机构贷款资金的项目

E：使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目

18、在实行监理的工程中，总监理工程师具有__。A．组织项目施工验收权 B．工程款支付凭证签认权 C．不称职监理人员的调换权 D．分包单位的选定权 E．施工质量的否决权

19、变异系数是用标准差除以算术平均数得到的相对数，其数值大，说明。A：数据分布集中程度高 B：离散程度大

C：均值对总体的代表性差 D：离散程度小

E：数据分布集中程度低

20、在可行性研究报告中，项目评价内容主要包括__。A．财务评价 B．国民经济评价 C．环境影响评价

D．市场及拟建规模评价 E．社会评价

21、工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所

B：股票要优先转让给公司原有股东

C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人

22、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中，正确的有。

A：设计合同经签字盖章后立即生效 B：设计合同在支付定金后生效

C：设计合同的定金为合同总价的20％ D：设计人收到定金为设计开工的标志

E：委托人不按约定支付定金应承担违约责任

23、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括。A：工程质量保修范围 B：质量保修期限 C：保修金数额

D：发包人的保修通知书格式

E：施工质量责任的保修金扣留方式

24、网络计划中，关键线路是指__的线路。A．工作总持续时间最短

B．各工作总时差为零的工作组成

C．从终点工作起逆箭线找LAGi·j为零组成

D．节点最早时间等于最迟时间，且工作的完成节点最迟时间等于工作的起始节点最迟时间与工作的持续时间之和的工作组成 E．无波形线

25、进口设备采用装运港船上交货价(FOB)，其抵岸价格的构成含有。A：进口设备检验费 B：银行财务费 C：运输保险费 D：关税 E：增值税

第三篇：辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

辽宁省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某施工项目，发包方与承包方按固定总价签订了工程承包合同，合同实施过程中可以对合同总价做相应变更的情况是。A：人工费上涨 B：定额消耗量变化 C：遇雨季导致工期延长 D：设计变更

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

2、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。A．地基基础工程 B．主体结构 C．装修工程

D．一半以上工程量

3、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为万元。A：2 B：5 C：7 D：12 E：专业监理

4、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。A：3万元 B：5万元 C：7万元 D：10万元 E：专业监理

5、下列不属于业主向承包商索赔的是。A：对超额利润的索赔

B：对指定分包商的付款索赔

C：业主合理终止合同或承包商不正当地放弃工程的索赔 D：工期延期的费用索赔

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、颁发整个工程的接收证书时，将保留金的前支付给承包商。A：25％ B：50％ C：30％ D：10％ E：专业监理

7、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A：从签订合同日起，至缺陷通知期结束 B：从签订合同日起，至完成施工义务 C：从工程开工日起，至完成保修义务

D：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 E：专业监理

8、建设项目静态投资考虑的因素是。A：价格上涨风险引起的投资增加 B：因时间迁移而产生的单利利息支出 C：因时间迁移而产生的复利利息支出 D：因工程量误差而可能引起的投资增加 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、按计划期分解施工进度控制目标是指分解。A：按各承包单位的交叉施工方案及前后衔接条件 B：按工程项目的进展阶段：基础、结构、内外装修 C：按、季度、月度等时间 D：按资金、材料供应 E：自我评定

10、某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密，保管期限有长期和短期，则该工程档案的__。

A．密级为秘密，保管期限为长期 B．密级为机密，保管期限为长期 C．密级为秘密，保管期限为短期 D．密级为机密，保管期限为短期

11、应当有足够数量的、有丰富的管理经验和应变能力的监理工程师组成的骨干队伍，这体现了建设工程监理的。A：服务性 B：科学性 C：独立性 D：公正性 E：工程保险金

12、下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是。

A：提高功能和质量要求，需要适当延长工期 B：提高功能和质量要求，需要增加一定的投资

C：提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 D：增加质量控制的费用，有利于保证工程质量 E：工程保险金

13、工程项目的设计成果完成后，由负责组织鉴定、验收和向设计审批部门报批。A：设计人 B：监理人 C：审图机构 D：发包人 E：专业监理

14、已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延天。A：2 B：3 C：4 D：5 E：自我评定

15、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是。A：协议书 B：专用条款 C：标准条款 D：质量保修书 E：专业监理

16、项目总承包模式具有的优点之一是__。A．合同关系简单 B．合同管理难度小 C．合同价格低

D．有利于质量控制

17、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。A．建设单位管理费 B．施工单位管理费 C．监理单位管理费 D．不可预见费

18、【例5·单选题】下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，不正确的有。

A：不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务 B：承包单位不承担任何责任和义务 C：监理工程师可以提出建设性意见

D：监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料 E：自我评定

19、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。A：1 B：14 C：28 D：56 E：专业监理 20、在材料采购合同中，由供货方代运的货物，在运输过程中发生的问题由__负责。A．供货方 B．运输部门 C．采购方

D．供货方和运输部门共同

21、【例1·单选题】建筑工程管理方法的特点是。

A：缩短了工程项目的建设工期，使部分工程分批投产，提前获得收益 B：调节计划进度与实际进度的改变 C：动态控制设计进度

D：加强与业主、监理单位、科研单位、承包商的协作和配合 E：自我评定

22、对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，只审批。A：项目建议书 B：可行性研究报告 C：资金申请报告 D：初步设计和概算 E：工程保险金

23、法人成立进行登记注册时，应当以为住所地。A：董事长的户口所在地 B：主要办事机构所在地 C：主要合同履行地

D：主要经营场所所在地 E：专业监理

24、【例2·单选题】质量目标通常依据组织的制定。A：质量意识 B：质量方针 C：质量计划 D：质量需求 E：工程变更单

25、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。

A．50万元以上100万元以下 B．30万元以上50万元以下 C．30万元以上80万元以下 D．40万元以上80万元以下

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位向施工单位进行设计交底，设计交底的内容包括__。A．设计依据及参数 B．设计意图 C．结构特点 D．设计计算方法 E．施工要求

2、下列关于盈亏平衡点分析，正确的说法有__。

A．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点越大，项目风险越小

B．盈亏平衡点应按投产后的正常年份计算，而不能按计算期内的平均值计算 C．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEPQ＝BEP(%)×设计生产能力

D．用生产能力利用率表示的盈亏平衡点[BEP(%)]与用产量表示的盈亏平衡点(BEP的关系是BEP(%)＝BEPQ×设计生产能力 E．盈亏平衡点分析不适合于国民经济分析

3、工程咨询公司为承包商服务主要有为承包商提供。A：施工阶段全过程服务 B：全方位目标控制服务 C：合同咨询和索赔服务 D：技术咨询服务 E：工程设计服务

4、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

5、工程网络计划的优化目标有。A：降低资源强度

B：使计算工期满足要求工期

C：寻求工程总成本最低时的工期安排 D：工期不变条件下资源需用量均衡 E：资源限制条件下工期最短

6、在采用Partnering模式时，工程实施产生的效益由建设工程参与各方共享，其中无形效益有__。

A．避免争议和诉讼的产生 B．工程信息增加 C．工作积极性提高 D．建设周期缩短

E．施工单位社会信誉提高

7、承包人的工程进度计划经工程师予以认可的主要目的是。A：施工合同的目标工期

B：作为工程师对施工进度控制的依据 C：发包人和工程师依据计划进行协调 D：作为发包人对施工进度控制的依据 E：作为发包人进行工期索赔的依据

8、控制施工工序质量等方面的技术规范性依据包括（）。A．有关建筑安装作业方面的操作规程 B．有关工程施工及验收规范 C．工程承包合同文件

D．工程项目质量检验评定标准 E．设计文件

9、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

10、对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中包括__。A．发出监理通知

B．发出《工程暂停令》 C．按规定上报 D．进行原因分析

E．组织检查、鉴定、验收

11、审核监理规划时。对监理组织机构审核的内容包括。A：是否理解了业主的工程建设意图 B：是否包括了全部委托的工作任务 C：是否与工程实施的具体特点相结合 D：是否与业主的组织关系相协调 E：是否与承包方的组织关系相协调

12、《建设工程监理规范》规定。监理单位应于委托监理合同签订后l0天内将书面通知建设单位。

A：项目监理机构的组织形式 B：监理实施细则

C：项目监理机构的人员构成 D：对总监理工程师的任命 E：监理工作制度

13、工程咨询公司为承包商提供服务有以下哪些情况。A：为承包商提供工程设计服务 B：承担基本设计

C：为承包商提供技术咨询服务 D：承担投标设计

E：为承包商提供合同咨询和索赔服务

14、经原因分析后，确认不需专门处理的质量问题，应该__。A．满足安全使用要求

B．必须征得设计单位的同意 C．保证不构成对工程安全的危害 D．必须征得监理单位的同意 E．必须征得建设单位的同意

15、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，承包人应在每个计量周期到期后的7d内，向发包人提交工程进度款支付申请，并应包括内容。A：累计已完的合同价款

B：本周期合计完成的合同金额 C：返工损失费

D：恶劣气候造成的窝工损失费 E：本周期合计应扣减的金额

16、静态投资回收期可以从（）起算。A．项目开始产生净收益的年份 B．项目投入建设年份 C．项目试生产年份 D．项目投产年份 E．项目试投产年份

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单的编制依据包括。A：预算定额 B：清单计价规范

C：建设工程设计文件 D：招标文件 E：施工组织设计

18、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有（）。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

19、按照适用范围，建设工程定额分为。A：国家定额 B：地区定额 C：行业定额 D：基础定额 E：企业定额

20、总监理工程师负责制原则的内涵包括。A：总监理工程师是工程监理的责任主体 B：总监理工程师是工程监理的权力主体 C：总监理工程师是工程监理的质量主体 D：总监理工程师是工程监理的造价主体 E：总监理工程师是工程监理的利益主体

21、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__等职责。A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的丁艺过程或施工下序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更

22、下列属于项目监理机构现场监理工作制度的有。A：施工组织设计审核制度 B：图纸会审及设计交底制度 C：监理人员考勤、业绩考核及奖惩制度 D：单位工程验收、单项工程验收制度 E：质量安全事故报告和处理制度

23、在某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为3天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时工作M__。

A．不会使总工期延长

B．不影响其后续工作的正常进行 C．总时差不变，自由时差减少2天 D．总时差和自由时差各减少2天 E．自由时差不变，总时差减少2天

24、项目监理机构接收文件时，均应在收文登记表上进行登记，登记内容包括。A：文件名称 B：文件摘要信息 C：文件的签发人

D：文件的发放单位(部门)E：文件编号

25、引进技术和进口设备其他费用包括__。A．担保费

B．设备检验试验费 C．设备检验鉴定费 D．包装费

E．分期付款利息

第四篇：2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

2013年监理工程师考试合同管理模拟试卷

文章作者：鲁建培训文章来源：鲁建培训发布时间：[2013年04月05日]

为帮助考生顺利通过2013监理工程师年考试课程，鲁建培训小编特编辑汇总了2013年监理工程师相关模拟试题，为您查漏补缺，一次通过考试!

第 41 题 《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中因不可抗力事件导致的费用及延误的工期的承担方法的表述，不正确的是（）。

A.工程所需清理、修复费用，由发包人承担

B.承、发包双方人员的伤亡损失，均由发包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

D.工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担

正确答案：B

第 42 题 《中华人民共和国合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A.解除合同

B.变更合同

C.转让合同

D.中止履行合同义务

正确答案：D

第 43 题 在国外，建设工程一切险的投保人一般是（）。

A.发包人

B.承包人

C.业主

D.监理单位

正确答案：B

第 44 题 下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是（）。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案：C

第 45 题 某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应（）。

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失

正确答案：A

第 46 题 某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人在工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

正确答案：B

第 47 题 建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是（）。

A.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

B.如施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

C.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案：B

第 48 题 某工程施工过程中，由于供货分包商提供的设备制造质量存在缺陷，导致返工造成损失，施工单位应向（）索赔，以补偿自己损失。

A.业主

B.工程师

C.设备生产厂

D.设备供货商

正确答案：D

第 49 题 担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

正确答案：C

第 50 题 正常监理酬金中不属于直接成本费用的是（）。

A.外部协作费

B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费

C.经营业务费

D.监理辅助人员奖金

第五篇：安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

安徽省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、通过对产生偏差原因的分析，研究制定纠偏措施，是__。A．主动控制 B．被动控制 C．反馈控制 D．事后控制

2、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。A．适用性 B．耐久性 C．可靠性 D．安全性

3、建立最终的风险清单应采用__。A．风险调查法 B．专家调查法 C．流程图法 D．经验数据法

4、建设工程目标控制中，在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

5、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。A．工程设计 B．工程施工 C．工程决策

D．工程竣工验收

6、文件立卷原则是__。

A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷 B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷 C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷 D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm

7、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。A．关键岗位 B．关键部位 C．重要部位 D．重要岗位

8、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。A．施工单位 B．监理单位 C．项目经理 D．监理工程师

9、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。

A．接受对社会的职业责任

B．在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责

C．通知委托人在行使其委托权时可能引起的任何潜在的利益冲突 D．不得故意或无意地做出损害他人名誉或事务的事情

10、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。A．管理层次 B．管理跨度 C．管理部门 D．管理职能

11、在工程建设的__阶段，需要确定工程项目的质量要求，并与投资目标相协调。A．项目建议书 B．可行性研究 C．项目决策 D．勘察、设计

12、建设工程风险的特点之一是__。

A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大 B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小 C．风险因素和风险事件的发生概率均较大 D．风险因素和风险事件的发生概率均较小

13、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应__。A．由总包单位负责

B．由总包单位与分包单位承担连带责任 C．由分包单位负责

D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责

14、监理实施细则的作用主要在于__。A．指导工程监理全面实施

B．发挥工程监理的“施工图”作用 C．起监理工作“初步设计”作用 D．承接监理任务

15、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。A．对单位负责人的任职要求 B．对技术负责人的资格要求 C．注册资金数额

D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求

16、在矩阵制监理组织中，对于操作层的监理人员来说有__个命令源。A．1 B．2 C．3 D．大于3

17、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。A．2 B．3 C．4 D．5

18、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。A．重新参加监理工程师资格考试

B．向本地区或部门注册机关重新申请注册 C．重新进行监理工程师资格考试和注册 D．人事调动

19、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。A．监理工程师 B．监理员

C．技术负责人 D．总监理工程师 20、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。

A．从现金净收人中支出 B．建立非基金储备 C．自我保险 D．母公司保险

21、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是__。A．有大量的隐蔽工程

B．施工中未及时进行质量检查 C．工程质量的评价方法具有特殊性 D．工程质量具有较大的波动性

22、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。A．项目设计阶段 B．项目投资决策阶段 C．施工阶段

D．施工招投标阶段

23、未经__审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。A．监理员

B．专业监理工程师 C．总监理工程师 D．项目业主负责人

24、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。A．专家调整法 B．流程图法 C．经验数据法 D．初始清单法

25、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A．予以取缔，处以罚款 B．吊销资质证书

C．吊销资质证书，处以罚款 D．处以罚款

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、初步设计阶段质量控制监理审核要点主要有__。A．有关部门的审批意见和设计要求

B．生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模 C．工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D．建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E．技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

2、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理 B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗 C．检查紧急情况的应急处理规定

D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗 E．检查相关制度的落实情况

3、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。

A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收

B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签

C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作

D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论

E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任

4、在与项目建设有关的其他费用中，属勘察设计费的有（）。A．勘察费 B．设计费

C．可行性研究费

D．项目建议书编制费 E．研究试验赞

5、b、c三点所提供的信息是（）。A.A B.B C.C D.D

6、为更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间 B．工作间的逻辑关系

C．完成工作时各项资源消耗的成本 D．完成各工作所达到的质量标准 E．各工作时差的利用

7、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

8、主体结构分部工程相关的__也应参加相关分部工程验收。A．勘察设计单位项目负责人 B．质量监督机构负责人

C．施工单位技术、质量部门负责人 D．业主代表 E．专业工程师

9、限额设计控制工作的内容包括__。A．重视初步设计的方案选择

B．配合施工单位，制定合理的施工计划，确保投资不被突破 C．加强设计变更管理 D．加强合同管理

E．严格控制施工图预算

10、某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。A．工作1—3为关键工作 B．工作1—4的总时差为1 C．工作3—6的自由时差为1 D．工作4—8的自由时差为0 E．工作6—10的总时差为3

11、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

12、下列费用中，属于措施费的有__。A．临时设施费 B．夜间施工增加费 C．固定资产使用费 D．检验试验费 E．工程排污费

13、组织流水施工时，如果按专业成立专业工作队，则其特点有__。A．只有一个专业队在各施工段组织流水施工 B．各专业队在各施工段均可组织流水施工

C．同一时间段只能有一个专业队投入流水施工 D．各专业队可按施工顺序实现最大搭接 E．有利于提高劳动生产效率和工程质量

14、建设工程施工阶段投资控制时，根据投资控制目标和要求的不同，投资目标的分解可以划分为__等类型。A．按子项目分解 B．按投资构成分解 C．按时间分解 D．按净现值分解 E．按终值分解

15、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。A．制定质量方针和质量目标 B．对满足要求和持续改进的承诺 C．确保可获得必要的资源 D．进行管理评审

E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性

16、工程监理企业规章制度一般包括__等几个方面。A．组织管理制度 B．人事管理制度 C．财务管理制度 D．经营管理制度 E．医疗保险制度

17、在建设工程施工过程中，加快施工进度的组织措施包括（）。A．采用先进的施工方法以减少施工过程的数量 B．增加工作面，组织更多的专业工作队 C．改善劳动条件和外部配合条件 D．增加劳动力和施工机械的数量 E．改进施工工艺并实施强有力的调度

18、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。A．进行爆破作业的

B．临时占用规划批准范围以外场地的 C．需要临时停水的 D．可能损坏道路的 E．需要设计变更的

19、组织流水施工时，确定流水步距应满足的基本要求是（）。A．各专业队投入施工后尺可能保持连续作业

B．相邻专业队投入施工应最大限度地实现合理搭接 C．流水步距的数目应等于施工过程数

D．流水步距的值取决于相邻施工过程中的流水节拍值 E．流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值

20、某分部工程双代号网络计划图如下图所示，图中错误为（）。A．多个起点节点 B．多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

21、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。A．主导的 B．穿插的 C．连续的 D．间断的 E．复杂的

22、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应该在下列__处危险部位设置明显的安全警示标志。A．施工现场入口处 B．十字路口 C．脚手架 D．分叉路口 E．电梯井口

23、勘察阶段质量控制要点有（）。A．协助建设单位选定勘察单位 B．签订勘察合同

C．审查和控制勘察工作方案 D．组织勘察成果技术交底 E．对勘察现场作业的质量控制

24、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其作图错误包括（）。A．有多个起点节点 B．有多个终点节点 C．存在循环回路 D．工作代号重复 E．节点编号有误

25、以下有关关键线路的说法中正确的有（）。A．关键线路上的工作都是关键工作

B．到达该工作为止的各条通路上的所有工作都是先行工作 C．在计划执行过程中，关键线路不会发生转移 D．总持续时间最短的线路是关键线路 E．关键线路只有一条