2017年上半年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题

第一篇：2017年上半年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题

2017年上半年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如果不改变工作之间的逻辑关系，则调整进度计划的方法是。A：减小关键线路上该工作后续工作的自由时差 B：缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间 C：对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化 D：减小关键线路上该工作后续工作的总时差 E：自我评定

2、FIDIC《施工合同条件》规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于工程师签证的最小金额时，工程师可以__。A．对本月工程量不予计量

B．按实际完成的工程量支付应得款 C．不签发支付证书

D．按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分

3、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是。A：委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任 B：监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C：委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 D：监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出 E：专业监理

4、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。A．实施阶段 B．性质 C．范围 D．规定

5、【例3·单选题】如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件，提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。A：发生后的28天内 B：全部消除后

C：影响结束后的14天内 D：影响结束后的28天内 E：专业监理

6、某家庭装修时买了1000块地砖，每20块一组，现在要抽50块检查其质量。若随机抽取5组，在五组中抽取50块检查，则属于的方法。A：系统随机抽样 B：分层抽样

C：简单随机抽样 D：多阶段抽样 E：工程变更单

7、某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6.5万美元，外贸手续费率1.5%。美元兑人民币的汇率为6.85。则该进口设备的到岸价为__万元人民币。A．1438.50 B．1460.08 C．1483.03 D．1505.27

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是。

A：由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 B：由设备制造商提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验 C：承包人应在设备到货时与发包人共同核验 D：承包人应在设备到货时与工程师共同核验 E：专业监理

9、为保证施工过程实际投入的物质资源转化为质量合格的工程产品，应对作业技术活动的和结果进行控制。A：方案策划 B：组织计划 C：管理状态 D：实施状态 E：工程变更单

10、综合评估法可以较全面地反映。A：投标人的素质 B：投标人的财务状况 C：投标人能力的高低 D：投标人的分包计划 E：专业监理

11、是决定项目经济效果的关键时期，是研究和控制的重点。A：建设时期 B：招标投标时期 C：项目前期 D：生产时期

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中．不属于建设投资的是。A：预备费

B：工程建设其他费 C：建设期利息 D：流动资金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是。A：发包人负责检验，费用由发包人承担 B：承包人负责检验，费用由发包人承担 C：发包人负责检验，费用由承包人承担 D：承包人负责检验，费用由承包人承担 E：专业监理

14、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是。

A：该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差 B：该投标文件仍属于有效投标书

C：评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D：投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期 E：专业监理

15、【例4·单选题】如果在搭接网络计划中出现>(+)的情况下，说明。A：工作i和工作j之间存在时间间隔 B：工作i和工作j之间不存在时间间隔 C：相邻两项工作之间不存在搭接关系 D：相邻两项工作之间存在搭接关系 E：自我评定

16、【例2·单选题】卓越绩效评价准则与IS09000的相同点是。A：基本原理 B：导向 C：驱动力 D：目标

E：工程变更单

17、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义 A．宏操作对象 B．宏条件表达式

C．窗体或报表控件属性 D．宏操作目标

18、施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付。A：4．2万元 B：2．2万元 C：2．0万元 D：0．2万元 E：专业监理

19、在进行单位工程验收时，涉及安全和使用功能的分部工程不仅要全面检查其检验资料的完整性，而且对分部工程验收时补充进行的也要复核。A：见证抽样检验报告 B：见证取样送样试验报告 C：观感质量验收报告 D：设计变更文件 E：工程变更单

20、工程网络计划的费用优化是指寻求__的过程。A．资源使用均衡时工程总成本最低 B．工程总成本固定条件下最短工期安排 C．工程总成本最低时工期安排

D．工期固定条件下工程总成本最低

21、目的在于了解工程场地和周围环境情况，以获取认为有必要的信息。A：组织现场踏勘 B：召开投标预备会 C：组织资格审查 D：发售招标文件 E：工程保险金

22、由组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和方向指的是__。A．质量方针 B．质量目标 C．质量管理 D．质量手册

23、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应__。A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限 C．为业主的全部损失

D．包括业主的全部损失加违约金

24、水泥安定性检验方法属于。

A：有关材料及其制品质量的技术标准

B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定 C：有关材料搜集方面的规定

D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程 E：工程变更单

25、对质量缺陷的存在影响下道工序和分项工程的质量时，其处理方案需征得同意，由施工单位处理，处理结果应重新进行验收。A：建设单位 B：设计单位 C：监理单位

D：工程质量监督机构 E：工程变更单

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、监理工程师在工程质量事故处理中，应做好以下（）等工作。A．下达停工令

B．发出质量事故报告 C．组织审查调查报告

D．研究制定实施事故处理技术方案 E．提交“质量缺陷调查报告”

2、下列工程质量问题中，可不做处理的有。A：不影响结构安全和正常使用的质量问题 B：经过后续工序可以弥补的质量问题

C：存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题 D：质量问题经法定检测单位鉴定为合格

E：出现的质量问题，经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用的功能

3、在建设前期阶段，项目监理机构的主要任务包括。A：组织评选设计方案 B：进行机会研究 C：进行社会评价 D：审查设计概预算 E：编制投资估算

4、在图3-57所示的双代号网络计划中，等是关键工作。A：工作B B：工作C C：工作D D：工作E E：工作I

5、下列关于流水施工参数的说法中，正确的有。A：流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数 B：流水强度表示工作队在一个施工段上的施工时间 C：划分施工段的目的是为组织流水施工提供足够的空间 D：流水节拍可以表明流水施工的速度和节奏性 E：流水步距的大小取决于流水节拍

6、建设工程监理表格体系中，属于施工单位报审、报验用表的有。A：工程开工报审表 B：工程复工报审表 C：分包单位资格报审表 D：工程款支付证书 E：分部工程报验表

7、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求__。A．资源在有限条件下的最短工期安排 B．最低成本时的最短工期安排 C．资源均衡使用时的最短工期安排

D．满足要求工期时最低成本的计划安排 E．最低成本时的资源均衡安排

8、按材料采购合同的约定，供货方交付产品时，作为双方验收依据的资料包括__。

A．产品说明书

B．双方签定的采购合同 C．合同内约定的质量标准 D．图纸、样品

E．双方当事人共同封存的样品

9、工程质量监督机构对建设工程实体质量抽查的内容包括。A：楼地面

B：地基基础、主体结构 C：涉及安全的关键部位

D：用于工程的主要建筑材料 E：用于工程的主要构配件

10、下列关于网络计划的叙述中，正确的说法有__。A．在单代号网络计划中不存在虚拟工作 B．在单、双代号网络计划中均可能有虚箭线 C．在单代号网络计划中不存在虚箭线

D．在双代号网络中，一般存在实箭线和虚箭线 E．在时标网络中，除有实箭线外，还可能有虚箭线

11、工程质量事故的处理方案类型有__。A．定期观测 B．不做处理 C．返工处理 D．实验验证 E．专家论证

12、下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有。A：延误发放施工图纸 B：延误移交施工现场

C：施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工 D：施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工

E：依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

13、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有 A：按子项目分解的资金使用计划 B：按业主要求编制的资金使用计划 C：按时间进度分解的资金使用计划

D：按资金到位情况编制的资金使用计划 E：按承包商要求编制的资金使用计划

14、必须依法公开招标的项目是__。A．全部使用国有资金投资 B．国有资金投资控股

C．国有资金投资占主导地位

D．总投资在3000万元人民币以上的项目 E．涉及国家安全的工程

15、工程项目的设备质量应分别通过进行检验。A：开箱检查 B：专业检查 C：例行检查

D：单机无负荷试车或联动试车 E：完好率检查

16、在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有。A：手触 B：拉伸试验 C：查点法 D：压缩试验 E：金相试验

17、施工图预算是建设单位的依据。A：确定项目造价 B：进行施工准备 C：控制施工成本

D：监督检查执行定额标准 E：施工期间安排建设资金

18、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的质量标准与技术规范包括。

A：工程项目施工质量验收标准

B：有关工程材料、半成品和构配件质量控制方面的专门技术、法规性依据 C：建筑业企业资质管理规定

D：控制施工作业活动质量的技术规程 E：有关的新技术、新材料的质量标准

19、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

20、【例2·多选题】建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度是不同的，应以阶段为重点。A：决策 B：设计 C：招投标 D：施工 E：试运行

21、近年来，我国建设行政主管部门颁发了多项建设工程质量管理制度，其主要有__。

A．工程质量监督制度 B．工程质量保修制度 C．工程质量检测制度

D．施工图设计文件审查制度 E．工程质量设计制度

22、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向__作出详细说明。A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员

23、按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括__。

A．设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金 B．设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金

C．设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费 D．设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费 E．设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费24、25、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程__。A．资源强度最低 B．总费用最低

C．资源需用量尽可能均衡 D．资源需用量最少

E．计算工期满足要求工期

第二篇：江西省2016年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试试题

江西省2016年监理工程师合同管理：承担违约责任的方式

考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、我国推行的建设领域改革，核心是__。A．项目法人负责制 B．招标投标制 C．工程监理制 D．合同管理制

2、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则。

A：项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B：项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C：项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D：项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 E：专业监理

3、按照《建设工程施工合同(示范文本)》，监理工程师工程计量结果视为有效的是。

A：承包人在计量前12小时收到通知但未参加的工程计量 B：承包人在计量前24小时收到通知但未参加的工程计量 C：对承包人超出设计图纸范围的工程进行的工程计量 D：收到承包人已完工程量报告的8天后进行的工程计量 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指__。A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和 B．合同签字之日起至竣工之日止的期间 C．开工之日起至结清单生效之日止的期间

D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

5、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。由于环境影n向评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。若合同终止，发包人应向设计人支付。A：合同约定设计费的60％ B：双倍定金作为赔偿 C：合同约定设计费的一半 D：合同约定的全部设计费 E：专业监理

6、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，工程量清单应由编制。

A：招投标管理部门认可的代理机构 B：具有相应资质的工程造价咨询人 C：具有招标代理资质的中介机构 D：项目管理公司合同管理机构

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

7、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。A：行业协会指定 B：仲裁委员会指定

C：业主与承包商协商选定 D：工程师和承包商协商选定 E：专业监理

8、是指工程监理各项工作都应按一定的逻辑顺序展开，使工程监理工作能有效地达到目的而不致造成工作状态的无序和混乱。A：工作的时序性 B：职责分工的严密性 C：工作目标的确定性 D：权责一致性 E：工程保险金

9、下列各组施工单位用表与监理单位用表中，不存在对应关系的是。A：报验申请表——报验审批表

B：费用索赔申请表——费用索赔审批表

C：工程临时延期申请表——工程临时延期审批表 D：监理工程师通知单——监理工程师通知回复单 E：工程保险金

10、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落实在计划S曲线的__。A．时间/周 B．1 C．2 D．3 E．4 F．5 F．6 F．7 F．每周计划工程量/t F．160 F．210 F．250 F．260 F．200 F．160 F．100 F．每周实际工程量/t F．200 F．220 F．210 F．200 F．— F．— F．—

11、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为__。

A．债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B．债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C．保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D．保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

12、在组织施工的方式中，占用工期最长的组织方式是施工。A：依次 B：平行 C：流水 D：搭接

E：自我评定

13、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是。A：评标的工作量大 B：选择中标人的范围广 C：评标时间长 D：招标费用高 E：专业监理

14、下列体现建设工程三大目标之间对立关系的是。

A：适当增加投资数量，缩短工期．使工程项目尽早动用，投资尽早收回

B：适当提高建设工程功能要求和质量标准。能够节约工程项目动用后的运行费和维修费

C：制定科学合理的建设工程进度计划，不但可以缩短建设工期，而且有可能获得较好的工程质量和降低工程造价

D：如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成建设工程，势必会增加投资或者使工程质量下降 E：工程保险金

15、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。A：9月10日 B：9月17日 C：9月25日 D：9月30日 E：专业监理

16、工程网络计划的工期优化是通过，使计算工期满足要求工期。A：改变关键工作之间的逻辑关系 B：将关键工作压缩成非关键工作 C：压缩直接费最小的工作的持续时间 D：压缩关键工作的持续时间 E：自我评定

17、注册监理工程师变更注册不需要提交的材料是。A：申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料 B：申请人变更注册申请表 C：申请人的工作调动证明

D：申请人与新聘用单位签订的聘用劳动合同复印件 E：工程保险金

18、下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是。A：材料供应商和设备供应商 B：设备供应商和政府部门 C：政府部门和社会团体 D：社会团体和材料供应商 E：工程保险金

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GBS0500—2013)，分部分项工程量清单的12位编码中，最后三位表示。A：专业工程顺序码 B：分部工程项目顺序码 C：分项工程项目顺序码 D：工程量清单项目顺序码

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

20、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失。

A：分包商可直接向工程师递交索赔报告 B：分包商可直接向业主递交索赔报告

C：在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告

D：在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告 E：专业监理

21、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理时，总监理工程师应及时签发。

A：工程暂停令 B：工作联系单 C：监理通知 D：监理报告 E：工程保险金

22、【例2·单选题】横道图作为建设工程进度计划的直观表示方法，其主要优点是能够。

A：明确表达工作之间的逻辑关系 B：直观表示工作所拥有的机动时间 C：明确表达影响工期的关键工作

D：直观表示各项工作的开始和结束时间 E：自我评定

23、有关其他项目清单的表述，下列内容中错误的是。A：暂估价包括材料暂估价和专业工程暂估价 B：投标人应将材料暂估单价计人工程量清单综合单价报价中

C：计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之内的因变更而产生的额外工作

D：以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量原则是__。A．过程方法 B．持续改进

C．管理的系统方法 D．质量体系过程评价

25、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、通常情况下，建设工程监理规划的内容包括__。A．监理工作监督 B．监理工作制度 C．监理工作依据

D．监理机构的组织形式 E．监理工作方法及措施

2、某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标㈩每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明（）。

A．工作1—3的最迟完成时间为8 B．工作4—7为关键工作 C．工作2—5的总时差为零 D．工作3—6的总时差为1 E．工作6—7的总时差为1

3、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在__。A．是否申承包商选定 B．是否与承包商订立合同 C．是否可能由业主直接付款 D．承包商是否收取管理费

E．是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

4、编制施工总进度计划的工作内容有。A：确定施工分场地范围 B：计算工程量

C：确定各单位工程的施工期限 D：计算劳动量和机械台班数

E：确定各分部分项工程的相互搭接关系

5、国际上。工程咨询公司参与联合承包工程的形式一般有。A：与土木工程承包商和设备制造商组成联合体共同承包项目

B：作为总承包商，承担项目的主要责任和风险．而承包商则作为分包商 C：以Project Controlling模式参与工程实施

D：以项目发起人和策划公司的身份参与BOT项目 E：以非代理型CM模式参与工程实施

6、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是。A：缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作 B：在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复 C：缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担 D：缺陷责任期最长不超过2年

E：缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复

7、对工程网络计划进行优化，其目的是使该工程（）。A．计算工期满足要求工期 B．资源需用量降至最低 C．总成本降至最低 D．资源强度降至最低

E．资源需用量满足资源限量要求

8、在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括__。A．土地使用权

B．社会团体的教育设施 C．土地所有权

D．抵押人所有的交通工具 E．依法被监管的财产

9、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的是否符合工程建设强制性标准。A：施工总平面布置图 B：安全技术措施 C：专项施工方案 D：临时用电方案 E：施工总进度计划

10、项目监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括。A：质量第一，坚持标准 B：以人为核心，预防为主 C：旁站监督，平行检测

D：科学、公正、守法的职业道德 E：审核文件、报告、报表

11、工程监理评标办法中，通常会将作为评标内容。A：工程监理单位的基本素质 B：工程监理人员配备 C：工程监理规划 D：试验检测仪器设备及其应用能力 E：工程监理费用报价

12、《建设工程设计合同示范文本》规定，下列工作中，属于设计单位义务的有。A：组织设计成果鉴定 B：参加隐蔽工程验收

C：审查外商提供的设备设计图纸 D：组织并主持设计交底会

E：向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案

13、工程监理企业是指__。A．一个经济组织 B．一个社会团体

C．从事工程监理业务

D．所有人员都是监理工程师 E．取得工程监理企业资质证书

14、某分部工程的双代号网络计划如下图所示，图中的绘制错误有（）。A.有多个终点节点  B.有多个起点节点  C.工作代号重复  D.有多余的虚工作  E.节点编号有误

15、Partnering模式与其他模式相互关系的比较，Partnering模式相互关系的特点有。

A：强调各方的权利、义务和利益 B：在微观利益上相互对立 C：共同解决问题 D：强调合作精神

E：强调共同的目标和利益

16、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

17、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

18、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向__作出详细说明。A．监理工程师 B．施工作业班组 C．施工作业人员 D．现场安全员 E．现场技术员

19、对于工程分包，叙述正确的有。A：发包人向分包人支付各种工程款项 B：工程分包可解除承包人的责任和义务 C：主体工程的施工任务不允许分包 D：主要工程量必须由承包人完成

E：承包人选择的分包人不需要提请工程师同意

20、某工程双代号网络计划如图3-58所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：工作2-5为关键工作 B：工作5-7为关键工作 C：工作1-6的自由时差为0 D：工作4-7的自由时差为1 E：工作2-3的自由时差为1

21、甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定__。

A．合同主体不变仍为甲乙两公司

B．甲公司无须征得乙公司同意，但应通知对方 C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权

D．丙公司承担甲公司对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务

22、限额设计就是按批准的投资估算控制初步设计，按批准的初步设计总概算控制施工图设计，即将上阶段设计审定的（）先行分解到各专业，然后再分解到各单位工程和分部工程。A．单位工程预算 B．投资额

C．单位工程概算 D．投资估算 E．工程量

23、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的

B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的

D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的

24、关于代理，以下各项表述中正确的是。

A：代理人和第三人串通，损害被代理人利益的，由代理人和第三人负连带责任 B：无代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，在任何情况下，被代理人都不承担民事责任

C：书面委托代理的委托书授权不明的，应由被代理人承担责任，代理人可不承担责任 D：第三人知道行为人没有代理权，还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任 E：被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任

25、监理实施细则中，专业工程特点应从专业工程施工的进行有针对性的阐述。A：重点和难点 B：施工工艺 C：施工工序 D：工程概况

E：施工范围和施工顺序

第三篇：建设工程合同的违约责任及其承担方式

建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同，包括勘察、设计、施工合同。勘察、设计、施工单位一方为承包人，建设单位一方为发包人。建设工程合同是承发包双方在平等自愿基础上订立的明确权利义务的协议，是双方在建设实施过程中遵循的最高行为准则。针对我国目前普遍存在的合同意识淡漠、违约行为不断的状况，明确各自权利义务，强化合同规范管理，严格追究违约责任，成为维护建设市场正常秩序的重要保障。下面作者结合学习《合同法》的体会，谈谈对建设工程合同违约责任及其承担方式的认识。

一、合同的违约和违约行为的分类

《合同法》第60条规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。说明只要是合同中明确规定的，当事人必须遵守，这是合同法律效力的具体表现。任何合同义务的不履行，都是对合同规定的违反，都将构成违约。违约行为的表现形式多种多样，归纳起来可作如下分类：按照是否完全违背缔约目的，违约行为可分为根本违约和非根本违约。

按照合同是否履行与履行状况，违约行为可分为不履行和不适当履行。不履行是指债务人不按合同约定履行义务；不适当履行，又称不完全履行，是指债务人履行义务不符合合同约定。不履行进一步可分为履行不能和拒绝履行，履约不能属于债务人客观上无法履行义务，拒绝履行属于债务人能够履行义务而主观上不履行。不适当履行进一步可分为瑕疵履行和加害履行。按照是否造成侵权损害，违约行为可分为瑕疵履行和加害履行。瑕疵履行是指因债务人的履行有瑕疵，致使履行本身的价值或效用减少或丧失；加害履行是指债务人的履行不仅有瑕疵，而且瑕疵还导致债权人的其他权益受到损害。按照迟延履行的主体，违约行为可分为债务人给付迟延和债权人受领迟延。

二、违约责任的承担方式

违约行为的后果直接导致对合同债权的侵害，必须承担相应的违约责任。违约责任以合同债务为发生前提，具有惩罚和补偿双重属性。《合同法》以严格责任作为承担违约责任的归责原则，不论违约人在主观上是否有过错，都应当承担违约责任。关于违约责任承担方式，《合同法》等法律规定可以采用继续履行、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金、执行定金罚则及其他补救措施。

继续履行，又称实际履行或强制履行，是指当事人一方违约的，对方有权请求人民法院或仲裁机构作出判决或裁决，强迫违约人按照合同履行义务。

停止违约行为，是指当事人一方违约的，对方可以要求其停止违约行为；违约人也应当主动停止违约行为；人民法院有权责令违约人停止违约行为。

赔偿损失，是指当事人一方的违约行为给对方造成财产损失的，违约人应依法向对方作出经济赔偿。赔偿损失是典型的补偿方式。

支付违约金，是指当事人一方违约时，向对方支付一定数额的金钱。根据性质不同，违约金可分为惩罚性违约金和赔偿性违约金；根据来源不同，违约金又可分为约定违约金和法定违约金。

定金罚则也是一种违约责任承担方式。定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保。定金对于债权的担保作用主要体现为定金罚则，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

此外，还可采取其他一些补救措施，包括：防止损失扩大、暂时中止合同、要求适当履行、解除合同以及行使担保债权等。根据建设工程合同，承包人应当按时按质按量完成工程建设，发包人应当及时检查验收并支付工程价款。无论是发包人，还是承包人，只要其不履行合同规定的义务，都将构成违约行为。针对不同性质的违约行为，债权人有权依照《合同法》等法律的规定要求违约的债务人承担相应的违约责任。

三、建设工程合同发包人的主要义务和违约责任

（一）勘察、设计合同发包人的主要义务和违约责任

1、勘察、设计合同发包人的主要义务在建设工程中，勘察、设计合同发包人的主要义务是：第一，向勘察人、设计人提供开展工作所需的基础资料和技术要求，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责；第二，为勘察人、设计人提供必要的工作和生活条件；第三，按照合同规定向勘察人、设计人支付勘察、设计费；第四，维护勘察人、设计人的工作成果，不得擅自修改，不得转让给第三人重复使用。

2、勘察、设计合同发包人承担违约责任《合同法》针对勘察、设计合同发包人的违约行为提出了三种具体方式，即发包人变更计划、发包人提供的资料不准确、发包人未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件。这三种违约行为都将导致勘察人、设计人支出额外的工作量，从而造成勘察、设计费用的不合理增加。为此发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约

责任，按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《合同法》第285条规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。在这里发包人通过赔偿损失的方式承担违约责任。

如果发包人未按合同规定的方式、标准和期限向勘察人、设计人支付勘察、设计费，发包人应当承担不履行或迟延履行违约责任，适用《合同法》第109条的规定，当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。发包人迟延支付勘察、设计费的，除应支付勘察、设计费外，还应承担其他的违约责任，如支付违约金、赔偿逾期利息等。由于发包人擅自修改勘察设计成果而引起的工程质量问题，发包人应当承担责任；发包人擅自将勘察设计成果转移给第三人使用，发包人应当赔偿相应的损失。建设部、国家工商行政管理局颁布的《建设工程设计合同》规定，甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

（二）施工合同发包人的主要义务和违约责任

1、施工合同发包人的主要义务在建设工程中，施工合同发包人的主要义务是：第一，作好施工前的各项准备工作；第二，为施工人提供必要的条件，配合施工人的工作；第三，按照合同规定向施工人支付工程预付款；第四，在不妨碍施工人正常作业的情况下，进行必要的监督检查；第五，按照合同规定向施工人支付工程进度款；第六，组织竣工验收，支付竣工结算款。

2、施工合同发包人承担违约责任如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，适用《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。

如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，施工人可以停建、缓建，及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此《合同法》第284条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。

隐蔽工程隐蔽后，如果发生质量问题，需要重新开挖，除去覆盖物，必然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前，首先应进行自检，然后通知发包人和监理工程师进行检查验收，发包人和监理工程师检查合格后，施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程，既是发包人的权利，也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查，施工人就无法进行隐蔽施工，发包人应承担迟延履行违约责任。《合同法》第278条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。

施工人按照合同规定完成工程建设后，取得发包人支付的竣工结算款，这是施工人享有的合法权益。为此《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计，强化了对施工人合法权益的优先救济和保护，为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。

四、建设工程合同承包人的主要义务和违约责任

（一）勘察、设计合同承包人的主要义务和违约责任

1、勘察、设计合同承包人的主要义务在建设工程中，勘察、设计合同承包人的主要义务是：第一，按照勘察、设计合同规定的进度和质量要求向发包人提交勘察、设计成果；第二，配合施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计修改，参加工程竣工验收。

2.勘察、设计合同承包人承担违约责任勘察、设计的质量是决定建设工程质量的基础。如果勘察、设计的质量存在缺陷，整个建设工程的质量也就失去了保障。勘察、设计工作必须符合法律法规的有关规定，符合建设工程质量、安全标准，符合勘察、设计技术规范，符合勘察、设计合同的要求。如果勘察人、设计人提交的勘察、设计文件不符合质量要求，将承担瑕疵履行违约责任；如果勘察人、设计人不按合同约定的期限提交勘察、设计文件，将承担迟延履行违约责任。《合同法》第280条规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完

善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。在这里勘察人、设计人通过继续履行和赔偿损失的方式承担违约责任。

（二）施工合同承包人的主要义务和违约责任

1、施工合同承包人的主要义务在建设工程中，施工合同承包人的主要义务是：第一，作好施工准备工作；第二，按照合同要求进行施工；第三，在不影响正常作业的前提下，随时接受发包人对进度、质量的监督检查；第四，按照合同规定，按质如期完成工程，参加竣工验收，进行工程交付；第五，在规定的保修期内，针对由于本方原因造成的工程质量问题，无偿负责维修。

2、施工合同承包人承担违约责任施工的质量是决定建设工程质量的关键。在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。为此《合同法》第281条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。在这里施工人承担违约责任的方式主要表现为继续履行，同时还要承担逾期交付引起的违约责任，发包人可从支付违约金、减少价款、行使担保债权等方式中选择适当方式要求施工人承担违约责任。

建设工程质量关系到国家利益、社会公共利益和社会公众安全，关系到使用者的自身权益以及第三者的人身财产。施工人不仅应对施工质量负责，而且应对建设工程合理使用期间的质量安全承担责任。如果由于施工人的原因，在合理使用期限内发生了质量事故，造成发包人、最终用户或者第三者人身财产损害，那么施工人不仅应承担加害履行违约责任，而且还要依法承担相应的侵权责任，从而发生施工人违约责任与侵权责任之间的责任竞合。为此《合同法》第282条规定，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。发包人可以选择违约责任或者侵权责任要求施工人赔偿损失，其他受损害人可以根据侵权责任要求施工人承担损害赔偿责任。

第四篇：2017年河北省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试试题

2017年河北省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件

和原则考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、采用EPC模式时，业主要更换业主代表，需提前天通知承包商。A：7 B：14 C：21 D：28 E：工程保险金

2、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法。正确的是。A：监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准 B：监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准

C：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人批准 D：监理大纲、监理规划、监理实施细则均应依据委托监理合同编写 E：工程保险金

3、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。A：基本预备费 B：涨价预备费

C：工程建设其他费

D：设备及工器具购置费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作有。A：工作A和工作B B：工作C和工作D C：工作B和工作D D：工作c和工作F E：自我评定

5、下列计算进口设备关税正确的公式是。A：完税价格×关税税率 B：FOB×关税税率

C：(FOB×国际运费)×关税税率

D：(FOB+国际运费+国外运输保险费)×关税税率 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、【例3·单选题】单代号网络计划中。

A：箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系 B：节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C：箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束 D：节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系 E：自我评定

7、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置方面的状态参数是。A：施工段 B：流水强度 C：流水节拍 D：施工过程 E：自我评定

8、资金成本的筹资费包括__。

A．委托金融机构代理发行股票的代理费

B．使用发行股票筹集的资金而支付给股东的红利 C．向股东支付的红利 D．向债权人支付的利息

9、开展价值工程活动通常分为准备、分析、创新和实施4个阶段，其中分析阶段主要应回答的问题是。A：价值工程的对象是什么 B：价值工程对象的用途是什么 C：提高价值是否有替代方案 D：提高价值的方案成本是多少

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

10、将风险分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险是按风险进行的分类。A：分析依据 B：来源

C：潜在损失形态 D：后果

E：工程保险金

11、【例1·单选题】建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A：7 B：15 C：28 D：30 E：工程变更单

12、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。A：投标价 B：交货期 C：运输费 D：寿命残值 E：专业监理

13、职能制监理组织形式的特点不包括。A：提高管理效率

B：下级人员接受的指令单一 C：减轻总监理工程师的负担 D：可以发挥职能机构的专业管理作用 E：工程保险金

14、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。A．交谈协调法 B．书面协调法 C．访问协调法 D．情况介绍法

15、【例1·单选题】工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。A：适用性 B：耐久性 C：安全性 D：可靠性 E：工程变更单

16、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。A：预算单价法 B：扩大单价法

C：按设备费百分比形式的概算指标法 D：按每吨设备安装费形式的概算指标法 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、质量管理体系程序的内容包括__。A．不合格控制程序 B．整改措施程序 C．顾客投诉程序

D．文件流程控制程序

18、”建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。A：错误设计引起的费用 B：火灾 C：地震

D：地面下陷下沉 E：专业监理

19、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是。

A：招标申请经批准后，招标人可以自行招标 B：办理招标备案后，招标人可以自行招标 C：无须办理招标备案，招标人可以自行招标

D：办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标 E：专业监理

20、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。A：业主应给予承包商补偿 B：业主不给予承包商补偿

C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿 D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，则该工作。A：总时差和自由时差必然相等 B：自由时差必然为零 C：总时差必然为零 D：一定为关键工作 E：自我评定

22、采用流程图法进行风险识别的关键在于找出不同的风险因素或风险事件。A：各组织或各目标 B：各目标或各主体 C：各主体或各步骤 D：各步骤或各阶段 E：工程保险金

23、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标控制价的描述中，正确的有。A：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，不应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用

B：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核 C：招标控制价应在招标时公布，可以上调或下浮

D：投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照“GB50500—2013”的规定编制的，应在开标前7天向招投标监督机构和工程造价管理机构投诉 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的__。A．质量要求 B．质量水平

C．质量宗旨和方向 D．质量策划

25、某工程由于种种原因导致工程延期，对其处理正确的是。

A：由于承包单位以外的原因造成工期拖延，承包单位无权提出延长工期的申请 B：若承包单位提出延长工期的申请被通过，应纳于合同工期，作为合同工期的一部分

C：如果承包单位得到监理工程师批准的工期延期，就要赔偿由于工期延长而支付的误期损失费

D：若某项工程被批准为工程延期，业主没有必要承担由于工期延长所增加的费用

E：自我评定

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例3·多选题】需要列入施工进度计划的施工过程有。A：建造类施工过程 B：运输类施工过程 C：制备类施工过程

D：采用装配式钢筋混凝土结构建设工程的钢筋混凝土构件现场制作过程 E：结构安装中的构件吊运施工过程

2、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括。A：参与工程质量事故的调查

B：组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作 C：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

D：检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况 E：审核工程计量的数据和原始凭证

3、在施工合同中，__的合同属于无效合同。A．施工企业伪造资质等级证书签订 B．招标人与投标人串通签订 C．施工企业的违约责任明显过高 D．建设单位的违约责任明显过高 E．约定的质量标准低于强制性标准

4、改革国有工程监理企业管理体制和经营机制，使监理企业真正成为“四自”主体。“四自”是指__。A．自主经营 B．自负盈亏 C．自担风险 D．自我约束 E．自我发展

5、项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括__。A．协商确定工程变更价款

B．协助业主与承包单位签订承包合同 C．对工程项目造价目标进行风险分析 D．审查设计概算

E．为处理费用索赔提供证据

6、进度计划的调整方法有（）。A．改变某些工作间的逻辑关系 B．缩短某些工作的持续时间

C．将顺序进行的工作改为流水作业 D．将顺序进行工作改为搭接作业 E．缩短关键线路上的后续工作

7、某分部工程时标网络计划如图4-15所示，当工程执行到第4周末及第8周末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明。A：第4周末检查时预计工期将延长1周

B：第4周末检查时只有工作D拖后而影响工期 C：第4周末检查时工作A尚有总时差1周

D：第8周末检查时工作G进度拖后并影响工期 E：第8周末检查时工作E实际进度不影响总工期

8、【例4·多选题】监理工程师控制工程建设进度时，在施工阶段进度控制的任务是。A：编制施工总进度计划，并控制其执行 B：编制详细的出图计划，并控制其执行 C：编制项目总进度计划

D：编制工程、季、月实施计划，并控制其执行 E：施工现场条件调查和分析

9、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备的条件有__。A．符合要求的业绩及信誉

B．法律、行政法规规定的其他有关条件 C．符合国家规定的注册资本

D．与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员 E．从事相关建筑活动所应有的技术装备

10、设计合同示范文本规定，初步设计文件应当满足__的需要。A．控制概算 B．施工

C．编制施工招标文件 D．主要设备材料订货 E．编制施工图设计文件

11、某工作计划进度与实际进度如图4-13所示，可以得到的正确信息有。A：本工作已按计划完成

B：在第2月前半月内没有进行本工作

C：在第3月内本工作实际完成的任务量大于计划任务量 D：到第4月末，本工作拖欠5％的任务量 E：在第5月内，本工作拖欠10％的任务量

12、__造成竣工日期的延误，经工程师确认后工期可相应顺延。A．不可抗力 B．设计变更

C．施工机械的故障

D．隐蔽工程重新检验不合格

E．施工质量没达到合同要求的返工

13、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

14、下列有关见证取样的要求，描述正确的有。A：试验室要具有相应的资质并进行备案、认可

B：负责见证取样的专业监理工程师要具有材料、试验等方面的专业知识，且要取得从事监理工作的上岗资格

C：施工单位从事取样的人员一般应是试验室人员或专职质检人员担任 D：试验室出具的报告不可作为工序产品质量评定的依据

E：见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定

15、总监理工程师职责包括。

A：组织编写监理日志，参与编写监理月报

B：组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料 C：组织审查和处理工程变更

D：组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算 E：组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况

16、下列情况，监理工程师有必要编制进度计划的是。A：单位工程施工的进度计划

B：大型建设项目的施工总进度计划

C：分期分批发包又没有负责全部工程的总承包单位的施工总进度计划 D：大型建设工程的工程项目进度计划 E：采用若干个承包单位平行承包的

17、在采用EPC模式时，应具备以下条件__。A．有完整、足够详细的设计图纸 B．给投标人充分的资料和时间

C．业主直接按照合同规定向承包商支付工程款 D．业主代表不能过分干预承包商的工作

E．业主代表对承包商的施工质量进行严格的监督和检查

18、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

19、工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这里所指的业务范围是。

A：工程等级 B：工程类别 C：工程专业 D：工程规模 E：工程性质 20、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有。A：返还财产 B：赔偿损失 C：罚款

D：记入不良信用名单 E：对经办人进行行政处分

21、对因履行无效合同和撤销合同而产生的法律后果的处理方式有__。A．返还财产 B．没收财产 C．赔偿损失 D．追缴财产 E．清理财产

22、某工程单代号网络计划如下图所示，其中关键工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

23、风险管理的主要环节包括。A：风险识别 B：验收

C：风险分析与评价 D：风险对策的决策 E：风险对策实施的监控

24、正常监理工作酬金中的直接成本包括__。A．监理人员的基本工资 B．监理人员的补助费 C．监理单位的业务培训费 D．监理单位的资料购置费 E．监理使用仪器的摊销费

25、监理规划的编写依据包括。A：监理大纲 B：工程分包合同 C：工程设计文件

D：工程施工承包合同 E：工程施工组织设计文件

第五篇：台湾省2016年监理工程师考试《合同管理》：违约责任模拟试题

台湾省2016年监理工程师考试《合同管理》：违约责任模

拟试题

一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在各种风险对策中，预防损失的主要作用是。

A：中断风险源

B：降低损失发生的概率

C：降低损失的严重性

D：遏制损失的进一步发展

E：工程保险金

2、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。

A：分公司

B：项目经理部

C：项目法人

D：项目监理部

E：工程保险金

3、【例1·单选题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

A：第一阶段

B：第二阶段

C：第三阶段

D：三个阶段都需要

E：专业监理

4、在工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现某工作的总时差由原计划的5天变为3天，则说明工作M的实际进度__。

A．拖后2天，影响工期2天

B．拖后5天，影响工期2天

C．拖后8天，影响工期3天

D．拖后7天，影响工期7天

5、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于。

A：委托代理

B：法定代理

C：指定代理

D：职务代理

E：专业监理

6、对需要加固补强的质量问题，应由提出处理方案。

A：建设单位

B：施工单位

C：设计单位 D：监理单位

E：工程变更单

7、【例1·单选题】工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。

A：工期固定条件下最低工程总成本

B：资源有限条件下最低工程总成本

C：工程总成本最低时的工期安排

D：工程总成本最低时资源均衡使用

E：自我评定

8、模板等自升式架设设施验收合格之日起__日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A．15 B．30 C．45 D．60

9、下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是。

A：工期索赔

B：工程变更索赔

C：合同中默示的索赔

D：意外风险索赔

E：专业监理

10、由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由。

A：业主额外支付

B：工程师承担

C：承包商自行承担

D：业主与承包商协商补偿

E：专业监理

11、在质量数据特征值中，可以用来描述离散趋势的特征值的是。

A：总体平均值

B：样本平均值

C：中位数

D：变异系数

E：工程变更单

12、某建筑物单位工程在质量评定时，所含8个分部了程中4个评为合格，4个评为优良，其主体和装饰分部工程为优良，该工程质量保证资料基本齐全，观感质量评分得分率为 86%，则该单位工程质量可评为__。

A．合格

B．基本合格

C．优良

D．基本优良

13、在实践中往往把__阶段作为投资控制的重要阶段。

A．初步设计

B．方案设计

C．施工图设计 D．施工

14、下列既属于监理工程师权利，又属于监理工程义务的是。

A：接受继续教育

B：履行管理职责，执行技术标准、规范和规程

C：保证执业活动成果的质量，并承担相应责任

D：在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

E：工程保险金

15、甲单位与乙设计院就购买该设计院设计专利签订了合同，此合同法律关系的客体是__。

A．物

B．行为

C．智力成果

D．活动

16、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。

A：隐蔽工程验收

B：工程预验收

C：竣工结算

D：工程竣工验收

E：工程保险金

17、在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，__。

A．施工单位承担赔偿责任，监理单位不承担连带赔偿责任

B．监理单位与施工单位连带责任

C．施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任

D．施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任

18、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是__。

A．行政机关

B．国家机关隶属机构

C．依法成立的组织

D．依法成立的协会

19、某施工合同工期为300天，合同价为3000万元，在施工过程中，由于进行设计变更造成增加的工程量价格为20万元，则工程师应。

A：不批准顺延工期

B：应批准顺延工期1天

C：应批准顺延工期2天

D：应批准顺延工期3天

E：专业监理

20、【例3·单选题】政府、勘察和设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的。

A：自控主体

B：外控主体

C：内控主体

D：监控主体 E：工程变更单

21、建设项目投资应贯穿于建设工程全过程，在建设项目做出投资决策后，应以为重点控制项目投资。

A：施工

B：设计

C：招标

D：决策

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、根据钻孔桩工艺和施工特点，对项目监理机构人员进行合理分工是。

A：技术措施

B：经济措施

C：组织措施

D：合同措施

E：工程保险金

23、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告要求设计单位改正。

A：建设单位

B：监理单位

C：总承包单位

D：建设行政主管部门

E：工程保险金

24、关于监理规划作用的说法，错误的是。

A：监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

B：监理规划是业主了解和确认监理单位全面履行监理合同的依据

C：监理规划是政府建设主管部门对监理单位监理业绩考查的依据

D：监理规划是监理单位和建设单位应长期保存的工程档案之一

E：工程保险金 25、2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为万元。

A：100 B：99．9 C：99．8 D：99．6 E：专业监理

二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、为了更好地了解建设工程实际进展情况，由监理工程师提供的进度报表格式的内容一般包括__。

A．工作的开始时间与完成时间

B．工作间的逻辑关系 C．完成工作时各项资源消耗的成本

D．完成各工作所达到的质量标准

E．各工作时差的利用

2、招标工作的实施中，下列说法正确的是。

A：禁止不合理地限制投标

B：招标人应当在招标文件中载明投标有效期

C：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D：投标保证金有效期应当与投标有效期一致

E：一个招标项目可以有两个标底

3、关于工程款支付申请及附件的说法，正确的有。

A：在申请工程预付款支付时，应附施工合同中关于预付款规定的条款

B：在申请进度款支付时，应附已完工程计量单及监理工程师审核报告

C：在申请竣工结算款支付时，应附竣工结算资料及竣工结算协议书

D：在申请工程变更费用支付时，应附工程变更单及有关资料

E：在申请索赔费用支付时，应附费用索赔申请表及有关资料

4、建设工程的非技术风险中，属于经济风险的典型风险事件有__。

A．通货膨胀

B．发生台风

C．工程所在国遭受经济制裁

D．资金不到位

E．发生合同纠纷

5、下列关于合同效力的说法正确的有。

A：无效合同自始没有法律约束力

B：被撤销的合同自、始没有法律约束力

C：合同部分无效，其他部分也无效

D：合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力

E：合同中造成对方人身伤害的免责条款无效

6、在FIDIC《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的差异体现在。

A：是否由承包商选定

B：是否与承包商订立合同

C：是否可能由业主直接付款

D：承包商是否收取管理费

E：是否属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作

7、工程建设管理水平的提高体现在__三大目标上。

A．工程招标

B．工程质量

C．工程进度

D．工程监理

E．工程投资

8、基于互联网的建设工程项目信息管理系统的基本功能是__。

A．通知与桌面管理

B．日历和任务管理

C．文档管理 D．项目通信与协同工作

E．网站管理与报审表

9、关于建设工程监理特点的说法，正确的有。

A：监理单位只接受建设单位的委托，只为建设单位服务

B：建设工程监理是依靠法律与行政手段强制推行的制度

C：建设工程监理的市场准入采取了企业资质和人员资格的双重控制

D：建设工程监理的主要方法是规划、控制、协调

E：建设工程监理可促使施工单位保证建设工程质量

10、监理企业规章制度包括__。

A．档案文书管理制度

B．人事管理制度

C．经营管理制度

D．项目法人管理制度

E．财务管理制度

11、下列工程监理企业资质标准中，属于专业乙级资质标准的有。

A：具有独立法人资格且注册资本不少于300万元

B：企业技术负责人为注册监理工程师并具有10年以上工程建设工作经验

C：注册造价工程师不少于2人

D：有必要的工程试验检测设备

E：2年内独立建立过3个以上相应专业三级工程项目

12、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。

A．营业执照

B．固定资产

C．资质等级

D．履约情况

E．分包计划

13、按照适用范围，建设工程定额分为。

A：国家定额

B：地区定额

C：行业定额

D：基础定额

E：企业定额

14、建设工程(产品)及其生产的特点包括。

A：产品的固定性

B：生产的流动性

C：产品多样性

D：生产的单件性

E：生产无外部约束

15、建设工程监理实施的总监理工程师负责制的原则，其内涵包括__。

A．总监理工程师是工程监理的责任主体

B．总监理工程师依照既定的程序和制度，认真履行职责

C．总监理工程师是工程监理的权力主体

D．总监理工程师是工程监理全部工作的负责人

E．总监理工程师承担的职责应与业主授予的权限相一致

16、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。

A：建设准备

B：项目建议书编制

C：勘察设计

D：施工安装及竣工验收

E：可行性研究报告编制

17、时间性评价指标包括（）。

A．投资回收期

B．财务净现值

C．借款偿还期

D．利息备付率

E．偿债备付率

18、下列关于流水施工进度计划的表述正确的是__。

A．按施工工艺顺序分过程不分段绘制

B．按施工组织顺序不分过程分段绘制

C．按施工顺序分过程分段绘制

D．各专业队在各施工段均应连续施工

E．相邻专业队投入流水施工应实现最大搭接

19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，规费包括。

A：社会保险费

B：环境保护费

C：工程排污费

D：住房公积金E危险作业意外伤害保险

E：协助业主与承包商签订承包合同

20、FIDIE施工合同条件中规定，可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括__。

A．延误发放图纸

B．不可遇见的外部条件

C．延误移交施工现场

D．施工中废弃物和古迹的干扰

E．因质量问题进行的返工

21、某分部工程双代号时标网络计划执行到第2周末及第8周末时，检查实际进度后绘制的前锋线如图3-48所示，图中表明。

A：第2周末检查时，A工作拖后1周，F工作变为关键工作

B：第2周末检查时，B工作拖后1周，并影响工期1周

C：第2周末检查时，C工作按匀速进展，完成其任务量的20％

D：第8周末检查时，D工作拖后2周，并影响工期1周E：第8周末检查时，E工作拖后1周，并影响工期1周

22、根据建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》，监理单位对施工组织设计审查的主要内容包括。

A：施工总平面布置图是否符合安全生产要求

B：冬期、雨期等季节性施工方案是否符合强制性标准要求

C：特种作业人员的特种操作资格证书是否合法有效

D：施工现场安全设施验收手续是否齐全 E：施工现场安全用电技术措施是否符合强制性标准要求

23、采取公开招标方式进行设计招标时，应从进行审查。

A：能力

B：资质

C：资金

D：经验

E：报价

24、下列情况中，承包商可以提出工期索赔的是。

A：合同文件的内容出错或互相矛盾

B：业主合理终止合同

C：业主和监理工程师命令暂停工程

D：业主违约

E：业主未能按时提供现场

25、排列图可以形象、直观地反映质量的主次因素，其主要应用于。

A：安全问题分析

B：成本费用分析

C：分析系统性原因引起的质量问题

D：分析比较各单位质量管理水平

E：分析主次因素