青海省2016年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题

第一篇：青海省2016年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题

青海省2016年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概

念考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、监理员需要有学历，并经过监理业务培训。A：高中 B：大专 C：本科

D：中专及以上 E：工程保险金

2、公开招标时，下列对投标人提供的文件进行评审的内容中，不属于评标委员会评审内容的是。

A：投标文件的符合性鉴定 B：投标人的资格预审 C：商务标评审 D：技术标评审 E：专业监理

3、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为元。

A：4160．00 B：4243．22 C：4248．99 D：4492．93 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、依据《担保法》，担保方式只能由合同当事人本人提供担保的。A：保证 B：抵押 C：质押 D：定金 E：专业监理

5、某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出。

A：工作D拖延2周，不影响工期 B：工作E拖延1周，影响工期1周 C：工作F拖延2周，影响工期2周 D：工作D拖延3周，不影响后续工作 E：自我评定

6、监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于。A：委托代理 B：法定代理 C：指定代理 D：职务代理 E：专业监理

7、某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4天、2天、6天，该工程的流水施工工期为天。A：28 B：20 C：16 D：14 E：自我评定

8、下列专业乙级工程监理企业资质中，不可以设立丙级的是。A：房屋建筑专业 B：水利水电专业 C：市政公用专业 D：机电安装专业 E：工程保险金

9、【例2·单选题】考虑工程项目的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求．施工可以采用依次施工、平行施工和流水施工等方式。其中方式是一种先进、科学的施工方式。A：依次施工 B：平行施工 C：流水施工 D：交叉施工 E：自我评定

10、为了建立建设工程实际值与计划值之间的对应关系，在建设工程实施的不同阶段，目标分解应满足的要求是。

A：分解深度、细度相同，且分解原则、方法也相同 B：分解深度、细度不同，但分解原则、方法相同 C：分解深度、细度相同，但分解原则、方法不同 D：分解深度、细度不同，且分解原则、方法也不同 E：工程保险金 11、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为万元。A：84 B：126 C：1584 D：1626 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建筑安装工程费用组成中。不属于规费的是。A：养老保险费 B：失业保险费 C：工伤保险费 D：劳动保护费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、影响工程进度的因素中，临时停水、停电、断路属于。A：业主因素 B：勘察设计因素 C：施工技术因素 D：社会环境因素 E：自我评定

14、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种__。

A．动态控制 B．主动控制 C．被动控制 D．实时控制

15、根据《民用建筑节能条例》，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为年。A：1 B：2 C：3 D：5 E：工程保险金

16、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。A：3000 B：30000 C：45000 D：67500 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

17、下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是。A：流水步距 B：流水间隔 C：流水强度 D：流水时距 E：自我评定

18、项目总承包模式具有的优点之—是__。A．合同关系简单 B．招标发包难度小 C．有利于质量控制 D．合同价格低

19、应投保现场监理人员的意外伤害保险。A：业主 B：监理人 C：施工方 D：设计方 E：工程保险金

20、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，某分部分项工程的清单工程量为，施工方案工程量为。若该分部分项工程的直接工程费为i00万元，措施项目费为7万元，规费为5万元，企业管理费为6万元，利润为8万元，税金为6万元，则该分部分项工程的综合单价为元。A：38 B：44 C：57 D：66 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、某建设项目，建安工程费为40000万元，设备及工、器具购置费为5000万元，建设期利息为1400万元，工程建设其他费用为4000万元，建设期预备费为9500万元(其中基本预备费为4900万元)，项目的铺底流动资金为600万元，则该项目的动态投资额为万元。A：6000 B：6600 C：11500 D：59900 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、投标人投标时，如果发现招标文件、工程说明书、合同条款不够明确，或条款不很公正，技术规范要求过于苛刻，宜采用的投标报价方法是。A：多方案报价法 B：不平衡报价法 C：突然降价法 D：先亏后盈法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、办公及生活用家具购置费属于。A：设备及工、器具购置费 B：有项目建设有关的其他费用 C：生产准备费

D：与未来企业生产经营有关的其他费用 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A：7 B：14 C：28 D：56 E：专业监理

25、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、【例1·多选题】有效建设项目投资的技术措施包括。A：深入技术领域研究节约投资的可能性 B：严格审核各项费用支出 C：重视工程设计多方案的选择 D：采取节约投资的奖励措施 E：严格审查施工组织设计

2、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括__。A．调查与核查情况

B．质量问题处理补救的建议方案 C．审核认可的质量问题处理方案 D．质量问题处理结论

E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论

3、下列属于联合试运转费用的有。A：单台设备调试费

B：施工单位参加试运转人员的工资 C：试运转所需的原料

D：无负荷联动试运转费用 E：试运转产品的销售收入

4、【例7·多选题】某工程双代号时标网络计划如图3-9所示，该计划表明。A：工作C的自由时差为2天

B：工作E的最早开始时间为第4天 C：工作D为关键工作 D：工作H的总时差为零

E：工作B的最迟完成时间为第1天

5、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是。A：建设工程勘察合同

B：建设工程设计施工总承包合同 C：工程施工承包合同 D：建设工程施工合同 E：施工分包合同

6、投标报价时，确定工程量的依据是__。

A．招标文件提供有工程量清单的，要对工程量进行校核

B．招标文件没有提供工程量清单的，要根据设计图纸计算全部工程量 C．招标文件对工程量计算方法有规定，应按规定的方法进行计算 D．即使招标文件对工程量计算方法有规定，也应按定额规定计算 E．招标文件提供有工程量清单的，不必核算工程量，但一定要填单价

7、【例2·多选题】监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有。

A：进行环境及施工现场条件的调查和分析 B：编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C：收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标 D：编制工程项目总进度计划及年度、季、月实施计划 E：编制工程项目前期工作计划及总进度计划

8、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则__。

A．发包人无权要求交付工程 B．发包人有权要求交付工程

C．发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任 D．发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任 E．承包人可以留置该工程

9、总监理工程师协调项目监理机构内部人际关系的工作内容包括__。A．部门设置 B．人员安排 C．工作委任 D．信息沟通 E．成绩评价

10、在材料采购合同的履行过程中，因供货方的原因逾期交付货物，__。A．供货方应赔偿因此造成的额外损失 B．采购方可通知供货方办理解除合同手续

C．如采购方仍需要，供货方可继续发货补齐，不承担逾期交货责任 D．供货方有义务发出发货协商通知

E．采购方接到发货协商通知后的15天内，不予答复视为同意，供货方继续发出

11、投标文件对招标文件技术方面未作实质性响应的，包括等。A：提供的技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围 B：提供的投标担保有瑕疵

C：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分 D：没有按招标文件要求提供投标担保 E：投标文件没有投标人授权代表签字

12、在工程网络计划中，关键线路是措的路线。A：单代号网络计划中由关键工作组成 B：双代号网络计划中由关键节点组成 C：双代号时标网络计划中无波形线

D：单代号搭接网络计划中时距之和最大 E：单代号网络计划中时间间隔均为零

13、当发生__的情况时，监理工程师将不予续期注册。A．允许他人以本人名义执业

B．没有从事工程监理的业绩证和工作总结 C．同时在两个或两个以上单位执业 D．在申报注册过程中有弄虚作假行为

E．未按照规定参加监理工程师继续教育或继续教育未达到标准的

14、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括。A：核查工程项目报建审批手续是否齐全 B：检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致 C：检查承包人是否有转包工程的行为

D：抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求 E：监督工程验收程序是否符合验收规范的要求

15、某分部工程双代号网络计划如图3-54所示(时间单位：天)，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明。A：所有节点均为关键节点 B：所有工作均为关键工作

C：计算工期为15天且关键线路有两条 D：工作1-3与工作1-4的总时差相等 E：工作2-7的总时差和自由时差相等

16、《建设工程质量管理条例》中所称的建设工程是指__。A．土木工程 B．建筑工程

C．线路管道和设备安装工程 D．装修工程 E．保修工程

17、钢筋焊接接头的基本力学性能包括。A：拉伸试验 B：抗剪试验 C：抗压试验 D：弯曲试验 E：韧性试验

18、国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型工程项目的__，必须有地方城建档案管理部门参加。A．单机试车 B．联合试车 C．工程验收 D．工程移交 E．工程预验收

19、监理工程师初始注册需要提交下列材料。A：申请人的注册申请表

B：申请人的资格证书和身份证原件

C：申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同原件

D：所学专业、工作经历、工程业绩、工程类中级及中级以上职称证书等有关证明材料

E：逾期初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料 20、可以终止委托监理合同的情形是__。A．监理人收到监理金尾款监理酬金后

B．委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时 C．委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知的21天后 D．暂停监理业务期限已超过半年

E．委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知在21天内没收到答复

21、下列属于工程建设程序的是。A：策划 B：设计 C：施工

D：投入生产 E：运营

22、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括。A：参与工程质量事故的调查

B：组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作 C：负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

D：检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况 E：审核工程计量的数据和原始凭证

23、施工合伺示范文本规定，因__等原因导致竣工时间延长，经监理工程师确认后可以顺延工期。A．不可抗力

B．承包商基础施工超挖 C．工程量增加

D．监理下程师延误提供所需指令 E．设计变更

24、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是__。A．投标须知

B．业主提供的现场办公条件 C．评标原则 D．合同条件

E．对监理单位的要求

25、下列关于工程建设参与方质量控制地位说法中，正确的有。A：工程监理单位属质量自控主体

B：勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体 C：政府质量监督部门属工程质量监控主体 D：施工单位属工程施工质量自控主体 E：建设单位属工程项目质量自控主体

第二篇：北京2016年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概念试题

北京2016年上半年监理工程师合同管理：违约责任的概念

试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、在图3-39所示双代号时标网络计划中，如果A、E、G三项工作用一台施工机械且必须顺序施工，则该施工机械在现场最小闲置时间为周。A：1 B：2 C：3 D：4 E：自我评定

2、根据《合同法》的规定，下列合同中，属于无效合同的是。A：一方因重大误解而订立的合同

B：双方协商一致订立的显失公平的合同

C：双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同

D：一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同 E：专业监理

3、下列选项不属于建设工程投资特点的有。A：建设工程投资数额巨大 B：建设工程投资需单独计算 C：建设工程投资核算复杂

D：建设工程投资确定层次繁多

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

4、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可予调整。A：施工设备 B：工料价格指数 C：施工顺序 D：施工方法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。A：静态投资 B：动态投资 C：计划投资 D：预期投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

6、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。A：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减 B：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减 C：日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减 D：最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减 E：专业监理

7、国际工程项目建筑安装工程费用构成中，暂列金额属于。A：业主方的备用金 B：承包商的风险准备金 C：建筑安装工程的暂定单价 D：工程师风险控制基金

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

8、【例2·单选题】实物量法与预算单价法编制施工图预算的主要区别是。A：收集的资料不同 B：工程量计算规则不同 C：采用的定额不同

D：计算工料机费用的方法不同

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

9、下列风险识别方法中，风险识别结果较粗的是。A：初始清单法 B：经验数据法 C：风险调查法 D：流程图法 E：工程保险金

10、建设工程流水施工方式的特点是。A：施工现场的组织管理比较复杂 B：各专业队窝工现象少

C：单位时间内投入的资源量比较均衡 D：单位时间内投入的资源量较少 E：自我评定

11、某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是。A：同时履行抗辩权 B：后履行抗辩权 C：不安抗辩权 D：先诉抗辩权 E：专业监理

12、质量缺陷处理完毕，监理工程师应组织有关人员写出质量缺陷处理报告，报存档。

A：建设单位和施工单位 B：施工单位和监理单位 C：建设单位和监理单位 D：建设单位和设计单位 E：工程变更单

13、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。A：承包人 B：发包人 C：设计单位 D：监理工程师

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

14、国际工程中，不属于间接费的是。A：公司总部管理费 B：现场管理费 C：贷款利息 D：业务费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

15、某关系社会公共利益的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目。

A：必须公开招标 B：必须邀请招标 C：可直接委托发包

D：必须聘请招标代理机构委托发包 E：专业监理

16、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准或合同约定的，__建筑施工企业改正。A．应当建议

B．应当报告建设单位要求 C．应当指导 D．有权要求

17、施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是。A：施工投标保证 B：施工履约保证 C：施工预付款保证 D：质量保证金保证 E：专业监理

18、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由承担。A：发包人 B：承包人 C：使用人

D：以上都不正确 E：专业监理

19、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。A：总承包单位 B：设计单位 C：建设单位 D：监理单位 E：工程变更单 20、在某新建大学图书馆工程的综合概算中，一定包括的费用有。A：设备购置费 B：勘察设计费 C：土地使用费

D：建设单位管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对__的最低保修期限应为5年。A．地基基础工程 B．屋面防水工程 C．设备安装工程 D．排水管道工程

22、【例2·单选题】采用横道图比较法进行实际进度和计划进度的比较中，若每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，说明工作。A：累计进展效果是均匀的 B：累计进展效果是线性的 C：进展速度是线性的 D：进展速度是均匀的 E：自我评定

23、【例1·单选题】工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下．计算承包人的实际竣工日期应为日。A：承包人第一次提交竣工验收报告 B：承包人修改后再次提请竣工验收 C：最终验收合格

D：办理竣工验收手续 E：专业监理

24、在FIDIC合同条件下，承包商应提交__，说明根据合同应完成的所有工作的价值和承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。A．竣工报表

B．最终报表和结清单 C．最终付款证书 D．履约证书

25、【例3·单选题】供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用计算交货数量。A：查点法 B：理论换算法 C：衡量法

D：经验鉴别法 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、偿债能力分析指标有__。A．借款偿还期 B．投资回收期 C．利息备付率 D．偿债备付率 E．资产负债率

2、下列有关建设工程监理规划编写要求表述错误的是。A：监理规划的表达方式应当格式化、标准化

B：监理规划基本构成内容应当力求统一，这是监理工作规范化、制度化、科学化的要求

C：监理规划的编制不必考虑建设单位的意见

D：监理规划可能随着工程进展进行不断的补充、修改和完善

E：监理规划应当在收到中标通知书后即由监理单位技术负责人组织编制

3、【例2·多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的因素中，属于工程变更类的包括。A：法律法规变化 B：项目特征不符 C：暂估价

D：工程量偏差 E：计日工

4、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告的内容有。A：已经采取的措施 B：事故发生单位概况 C：事故发生的原因 D：事故的简要经过

E：事故发生的时间、地点以及事故现场情况

5、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括__。A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施

D．其他配套措施

E．组织搭接作业的措施

6、在建设工程施工阶段确定施工进度分解目标时，应考虑的因素有。A：土建与设备综合施工的合理安排 B：工程量清单与施工过程的匹配

C：资源供应能力、施工力量配备与施工进度的平衡 D：外部协作条件的配合情况

E：工程项目所在地区地形、地质、水文、气象等方面的限制条件

7、工程质量事故调查报告主要内容有__。A．质量事故发生的时间、地点 B．质量事故状况的描述 C．质量事故发展变化的情况 D．质量事故初步估计的损失

E．质量事故的观察记录、施工现场状态的照片或录像

8、下列关于建设工程监理文件资料编制要求的表述正确的是。A：归档的工程文件一般应为原件

B：文件资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符 C：文件资料可采用碳素墨水、红色墨水等耐久性强的书写材料

D：文件资料所用纸张应采用能够长时间保存的韧力大、耐久性强的纸张 E：文件资料中文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mm×210mm)

9、施工招标文件内容包括__。A．工程综合说明书 B．工程设计文件 C．工程量清单

D．招标广告或邀请函 E．标底

10、监理工程师应根据工程的__等条件，确定参与投标企业的类型及资质等级。A．规模 B．结构 C．类型 D．特点 E．工期

11、在工程项目设计阶段，设计质量控制的依据包括__。A．有关工程建设及质量管理方面的法律、法规 B．项目评估报告、选址报告

C．有关工程建设的技术标准，包括设计和施工规范，规程及标准 D．设计规划大纲、设计纲要 E．项目建议书

12、目前，大部分施工企业是以国家或行业制定的预算定额作为的依据。A：工料分析 B：施工管理 C：工料预算 D：经济核算 E：计算施工成本

13、【例3·多选题】施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，发包人要。A：负责修改施工进度计划

B：向承包人直接发出提前竣工的指令 C：与承包人协商并签订提前竣工协议 D：为承包人提供赶工的便利条件 E：减少对工程质量的检测试验

14、监理工程师对勘察现场作业的质量进行控制时，应重点检查__。A．勘察实施方案的可行性 B．原始资料取得的方法、手段 C．工程勘察报告的有效性

D．原始记录表格的填写、签字 E．项目负责人在现场的工作情况

15、仲裁协议应包括的内容有__。A．仲裁事项 B．法定仲裁管辖 C．是否可提出起诉 D．选定的仲裁委员会 E．请求仲裁的意思表示

16、工程质量控制的组织措施有。A：建立健全项目监理机构 B：协助完善质量保证体系 C：落实质量控制责任 D：完善职责分工

E：制定有关质量监督制度

17、建筑工程施工质量验收层次中的分项工程包括__。A．钢筋工程 B．混凝土工程 C．现浇结构工程 D．通风与空调工程 E．地基与基础工程

18、关于财务现金流量表的叙述，正确的有__。A．年份起始年为0 B．年份起始年为1 C．现金流入减现金流出为净现金流量 D．现金流出减现金流入为净现金流量 E．流动资金在经济活动的期末全额回收

19、质量控制目标包括__。A．设计质量控制目标 B．材料质量控制目标 C．设备质量控制目标

D．土建施工质量控制目标 E．设备制造质量控制目标

20、监理规划审核内容中，对安全生产管理监理工作内容的审核包括。A：在工程进展中各个阶段的工作实施计划是否合理、可行 B：审核安全生产管理的监理工作内容是否明确 C：是否建立了对现场安全隐患的巡视检查制度 D：是否制定了相应的安全生产管理实施细则

E：是否建立了对施工组织设计、专项施工方案的审查制度

21、风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从__等方面与工程保险比较后才能得出结论。A．费用

B．风险发生概率 C．期望损失 D．机会成本 E．税收

22、依据委托监理合同示范文本规定，__属于额外的监理工作。A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作 B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作 D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作

E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作

23、按风险影响范围划分。A：社会风险 B：局部风险 C：自然风险 D：政治风险 E：总体风险

24、建设工程档案验收必须送由城建档案管理部门进行的是__。

A．国家、省市重点工程项目或一些特大型、大型的工程项目的预验收和验收 B．工程档案的最后验收 C．工程档案的验收

D．列入城建档案管理部门档案接收范围的工程验收 E．首次验收不合格，再次报送验收的工程档案

25、建设工程监理规划编写的依据包括__。A．基本构成内容应当力求统一 B．具体内容应具有针对性

C．监理规划应当遵循建设工程的运行规律 D．监理规划一般应以实施阶段统一编写 E．表达方式旅游活动格式化、标准化

第三篇：2017年天津监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试题

2017年天津监理工程师合同管理：违约责任的概念考试试

题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为2000万元，工期提前获得评标优惠80万元，评标时未考虑其他因素，则评标价和合同价分别为。

A：1920万元，2000万元 B：1920万元，1920万元 C：2080万元，2000万元 D：2080万元，1920万元 E：专业监理

2、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。

A．不会影响其紧后工作的最迟开始 B．不会影响其后续工作的正常进行 C．必定影响其紧后工作的最早开始 D．必定影响其后续工作的正常进行

3、下列模式发包的工程称为“交钥匙工程”。A：工程总承包模式 B：工程平行承发包 C：设计总分包 D：施工总分包 E：工程保险金

4、依法必须进行招标的项目。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于日。A：7 B：14 C：15 D：20 E：工程保险金

5、在EPC模式下，如果业主想更换业主代表，需提前__。A．14天通知承包商，并征得承包商同意 B．14天通知承包商，无须征得承包商同意 C．42天通知承包商，并征得承包商同意 D．42天通知承包商，无须征得承包商同意

6、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应__。A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限 C．为业主的全部损失

D．包括业主的全部损失加违约金

7、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同(示范文本)》对办理施工环保许可的规定是。

A：承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 B：承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 C：发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用 D：发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用 E：专业监理

8、由总包单位或安装单位采购的设备，在采购前要向提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施。A：建设单位 B：监理机构 C：承包单位 D：安装单位 E：工程变更单

9、工程监理企业依据哪些有关的建设工程合同进行监理，视委托监理合同的__来决定。A．实施阶段 B．性质 C．范围 D．规定

10、由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动称为__。A．旁站 B．见证 C．巡视

D．施工监理

11、监理工程师应运用合理的技能，谨慎地工作体现了建设工程监理实施的__原则。

A．公正、独立、自主 B．权责一致

C．严格监理，热情服务 D．综合效益

12、生产性建设工程总投资包括两部分。A：建设投资和流动资金 B：建设投资和铺底流动资金 C：静态投资和动态投资

D：固定资产投资和无形资产投资

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、下列信息中，属于项目决策阶段和设计阶段均需要收集的是。A：新技术、新设备、新工艺、新材料信息 B：项目产品市场占有率、社会需求量信息

C：建设单位前期准备和项目审批完成情况信息

D：可行性研究报告和项目前期相关文件资料审批信息 E：工程保险金

14、某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是。

A：工程材料、构配件、设备质量证明资料及现场测试报告 B：建设单位前期准备和项目审批完成情况 C：当地施工单位管理水平、质量保证体系等

D：产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等 E：工程保险金

15、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的__倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。A．3 B．4 C．5 D．6

16、下列工作中，属于建设工程进度监测工作的是。A：确定后续工作及总工期的限制条件 B：加工处理实际进度数据 C：分析进度偏差产生的原因

D：分析进度偏差对总工期的影响 E：自我评定

17、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。A：立即执行 B：拒绝执行

C：请承包商代表确认后再执行 D：请业主代表确认后再执行 E：专业监理

18、在某工程网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第16天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为天。A：1 B：3 C：4 D：8 E：自我评定

19、【例3·单选题】经计算某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上。A：相邻工作之间时间间隔为零 B：工作的自由时差为零 C：工作的总时差为零

D：节点最早时间等于最迟时间 E：自我评定

20、建设工程监理的实施需要的委托和授权。A：施工单位 B：建设单位 C：监理单位 D：政府部门 E：工程保险金

21、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

22、当需要使用施工作业工序抽样检验所得到的质量特性数据，分析工序质量波动状况及原因时，可通过绘制进行观察判断。A：直方图 B：排列图 C：管理图 D：相关图 E：工程变更单

23、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是。A：投标报价最低 B：经评审的价格最低 C：可垫付全部建设投资 D：投标价格可以低于成本 E：专业监理

24、不属于建设工程流水施工方式的特点的有。A：有利于资源供应的组织

B：施工现场的组织管理比较简单 C：能实现专业化施工

D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短 E：自我评定

25、下列属于建设工程监理操作性文件的是。A：监理大纲 B：监理规划

C：专项施工方案 D：监理实施细则 E：工程保险金

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、掌握和运用建设程序，是监理人员__的要求。A．科学、公正监理 B．业务素质 C．职业准则 D．监理义务 E．监理职责

2、承包人在索赔报告中提出设备费的索赔包括__。A．运转操作费 B．机械折旧费 C．设备租赁费 D．机构分班费 E．机上人员的工资

3、水泥进场时，生产厂家在水泥出厂时已提供标准规定的有关技术要求和试验结果，水泥进场复验通常只做的检验。A：安定性 B：凝结时间 C：抗压强度 D：坍落度 E：胶砂强度

4、【例6·多选题】在图3-8所示双代号网络计划中，如果其计划工期等于计算工期，则自由时差为零的工作有。A：工作A B：工作B C：工作C D：工作D E：工作E

5、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列工作中，属于发包人义务的有。A：办理施工许可

B：办理施工临时用地手续 C：施工用电接入现场

D：作好施工现场邻近建筑物的保护措施 E：提供施工现场的安全防护设施

6、投资建设一项工程应当经过发展时期。A：前期准备 B：策划决策 C：投资估算 D：交付使用 E：建设实施

7、由于业主原因，工程暂停半个月，则承包商可索赔。A：增加的各项管理费 B：材料费 C：盈利损失 D：人工窝工费 E：增加的利息支出

8、根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同的组成文件之间出现矛盾或歧义时，下列有关文件优先解释顺序中，正确的有。A：中标通知书一合同协议书一合同专用条款 B：中标通知书一投标书一合同通用条款

C：履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D：投标书一合同专用条款一标准规范 E：图纸一合同专用条款一工程量清单

9、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有。A：施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 B：项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

C：监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务 D：项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E：设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

10、国有工程监理企业的改制可采用的方式有__。A．股份制改革方式 B．股份独资制方式 C．股份合作制方式 D．经营者持大股方式 E．股份责任制方式

11、施工实施期监理人员应当收集的信息有__。A．建筑原材料信息 B．地基验槽及处理记录

C．有关质量检验、控制的技术法规和质量验收标准 D．施工索赔相关信息 E．工程准备阶段文件

12、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括。

A：施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全 B：施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层 C：发包人订购的设备不能按时到货 D：施工机械设备进行维修

E：发包人未能按时移交后续施工的现场

13、通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在__。A．更准确地认识风险 B．保证目标规划的合理性 C．保证目标计划的可行性 D．灵活掌握风险识别的方法

E．合理选择风险对策，形成最佳风险对策组合

14、某分部工程双代号时标网络计划如图3-59所示，该计划所提供的信息有。A：工作B的总时差为3天 B：工作C的总时差为2天 C：工作D为关键工作 D：工作E的总时差为3天 E：工作G的自由时差为3天

15、设计标准的作用包括__。

A．对项目规模、内容、建造标准进行控制 B．减少设计工程量和预算工程量 C．提高设计效率

D．提高建筑物功能，降低成本 E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度

16、在委托监理的工程项目中，监理单位不具有__的权力。A．自行调换总监理工程师 B．确定工程项目规模 C．选定设计标准

D．下达总监理工程师指令 E．建议撤换不合格分包单位

17、工程师对分包合同的管理包括。A：检查确认分包工程质量 B：对分包商索赔的批准 C：对分包商发布变更指令 D：对分包商资质进行审查

E：计量、确认分包商完成的工程量

18、质量管理体系的运行中的工作要点，包括下列。A：确定质量方针和目标 B：文件的标识和控制 C：产品质量的追踪检查

D：建立并实行严格的考核制度 E：物资管理

19、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起的客观现象。

A：合同法律关系产生 B：合同法律关系变更 C：合同法律关系消灭 D：合同法律关系转移 E：合同法律关系冻结

20、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__职责。A．检查监督监理人员的工作

B．检查施工单位的工艺过程或施工工序 C．审核工程计量的数据和原始凭证 D．主持或参与工程质量事故的调查 E．审查和处理工程变更

21、下列内容中，属于建设程序中生产准备阶段的工作是。A：组建管理机构

B：进行工具、器具、备品备件的制造或订货 C：招聘和培训生产人员 D：组织设备、材料订货

E：组织生产人员参加设备安装、调试、工程验收

22、下列组织协调工作中，属于项目监理机构内部组织关系协调内容的有。A：及时消除工作中的矛盾或冲突

B：尊重建设单位，让建设单位一起投入工程建设全过程

C：明确规定每个部门的目标，职责和权限，最好以规章制度形式作出明确规定 D：建立信息沟通制度

E：事先约定各个部门在工作中的相互关系

23、某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，对此款项的理解正确的是。

A：不包含在合同价格之内 B：业主的备用金

C：可作为供意外用途的开支 D：支付时不需业主同意

E：用于招标时对尚未确定或不可预见项目的储备金额

24、下列关于流水施工的表述中，正确的有。A：流水施工工期就是整个建设工程的总工期 B：划分施工段的目的就是为了组织流水施工

C：流水步距的大小取决于流水节拍及流水施工的组织方式 D：专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数 E：施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求

25、工程质量问题处理完毕，监理工程师应组织相关人员写出质量处理报告，其主要内容包括。

A：基本处理工程描述

B：施工方提供的有关数据及资料 C：质量问题处理依据

D：施工方质量问题处理方案

E：对处理结果的检查、鉴定和验收结论

第四篇：青海省2017年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止考试题

青海省2017年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止

考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、对设计投标人的资格审查不包括__。A．证书的种类 B．证书级别

C．允许承接的任务范围 D．近几年完成工程项目表

2、根据项目法人责任制的规定，项目法人应当在批准后成立。A：项目建议书

B：项目可行性研究报告 C：初步设计文件 D：施工图设计文件 E：工程保险金

3、某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。A：全都归银行所有

B：返还施工企业550万元 C：返还施工企业600万元 D：返还施工企业750万元 E：专业监理

4、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。A：成立但不生效 B：生效但不成立

C：既不成立也不生效

D：承诺生效但合同不成立 E：专业监理

5、【例1·单选题】当施工进度发生拖延时，为加快施工进度而采取的组织措施可能是。

A：改善劳动条件外部配合条件

B：更换设备，采用更先进的施工机械 C：增加劳动力和施工机械的数量 D：改进施工工艺和施工技术 E：自我评定

6、根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为。A：工程竣工验收报告经发包人认可后28天 B：提交工程竣工验收报告后28天 C：移交工程后14天

D：通过工程竣工验收后14天 E：专业监理

7、下列文件资料需要监理单位短期保存的是。A：月报总结

B：预付款报审与支付 C：月付款报审与支付

D：工程竣工决算审核意见书 E：工程保险金

8、【例2．单选题】根据《招标投标法实施条例》，下列说法错误的是。A：履约保证金不得超过中标合同金额的15％

B：招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性內容的其他协议

C：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果

D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息 E：工程保险金

9、【例3·单选题】在建设工程设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析评审的工作时间安排的进度计划是。A：各专业详细的出图计划 B：施工图设计工作进度计划 C：初步设计工作进度计划 D：设计作业进度计划 E：自我评定

10、大型、复杂、关键设备和成套设备，一般采用订货方式。A：市场采购 B：指定厂家 C：招标采购 D：委托采购 E：工程变更单

11、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。错误的是。A：清单应包括项目编码、项目名称

B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量 C：清单为不可调整的闭口清单

D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

12、建筑安装工程费构成中，住房公积金属于。A：规费 B：措施费 C：直接费 D：利润

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

13、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。

A：是终局的，对发包人具有强制约束力 B：不是终局的，对发包人具有强制约束力 C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力 E：专业监理

14、水泥安定性检验方法属于。

A：有关材料及其制品质量的技术标准

B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定 C：有关材料搜集方面的规定

D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程 E：工程变更单

15、FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工验收达到合同规定的“基本竣工”要求后，承包商申请颁发接收证书。该“基本竣工”是指；__。A．完成扫尾、清理施工现场工作 B．完成所有缺陷修复工作

C．能按预定目的交给业主占用或使用 D．完成主体工程的施工任务

16、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为。A：无须补偿经济损失，合同工期不予顺延 B：无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C：补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延 D：补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延 E：专业监理

17、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)规定，如果工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过时，可进行合同价款调整。A：10％ B：15％ C：20％ D：25％

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的__。A．对立关系 B．统一关系

C．对立统一关系

D．既不对立又不统一的关系

19、采用CM模式时．在建设工程的阶段就应当雇用具有施工经验的CM单位参与建设工程的实施过程。A：决策 B：设计 C：施工招标 D：施工

E：工程保险金

20、在某新建大学图书馆工程的综合概算中，一定包括的费用有。A：设备购置费 B：勘察设计费 C：土地使用费

D：建设单位管理费

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

21、质量管理八项原则可以指导组织意在通过关注顾客的需求预期而达到__目的。A．确保顾客满足 B．改进其总体业绩

C．评定质量管理体系运行状况 D．提高领导作用

22、【例2·单选题】在某工程时标网络计划中，若某工作箭线上没有波形线，且该工作的完成节点为关键节点，则说明该工作。A：总时差大于零

B：自由时差小于总时差

C：与紧后工作之间的时间间隔为零 D：为关键工作 E：自我评定

23、在不影响投标总报价的前提下，将某些分部分项工程的单价定得比正常水平高一些，某些分部分项工程的单价定得比正常水平低一些，这种报价方法称为。A：多方案报价法 B：突然降价法 C：先亏后盈法 D：不平衡报价法

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

24、招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起日内退还。A：5 B：7 C：15 D：30 E：工程保险金

25、在工程质量控制中，监理机构应以为依据，客观、公正地处理质量问题。A：推断 B：理论 C：经验

D：数据资料 E：工程变更单

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、下列关于合同履行的一般规则说法正确的是。

A：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充

B：质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行

C：价款或者报酬不明确的，按照签订合同地的市场价格履行 D：履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行 E：履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担

2、工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括。A：业主延误移交施工现场 B：不可抗力造成的损失

C：业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D：施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿 E：施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

3、工程质量控制的组织措施有。A：建立健全项目监理机构 B：协助完善质量保证体系 C：落实质量控制责任 D：完善职责分工

E：制定有关质量监督制度

4、检验批在验收前，施工单位应先填好“检验批验收记录”，并由__分别在检验批质量检验记录的相关栏目中签字后，由监理工程师组织验收。A．监理员

B．项目专业质量检验员 C．项目专业安全检验员 D．项目专业技术负责人 E．具体施工人员

5、监理工程师在工程质量事故处理中，应做好以下（）等工作。A．下达停工令

B．发出质量事故报告 C．组织审查调查报告

D．研究制定实施事故处理技术方案

E．提交“质量缺陷调查报告”

6、建设工程质量受到多种因素的影响，下列因素中对工程质量产生影响的有__。A．人的身体素质

B．材料的选用是否合理 C．施工机械设备的价格 D．施工工艺的先进性 E．工程社会环境

7、某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有。A：工作A为关键工作 B：工作B的总时差为3天 C：工作C的总时差为2天 D：工作E的自由时差为3天 E：工作E的总时差为3天

8、可行性研究中的社会评价主要包括__。A．项日对社会的影响分析 B．项目对环境的影响分析 C．项目与所在地互适性分析 D．社会风险分析

E．项目的节能、节水措施分析

9、工程项目竣工决算的内容有__。A．竣工结算书

B．竣工财务决算报表 C．竣工财务决算说明书 D．竣工工程平面示意图 E．工程造价比较分析

10、某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投杯人未参加该现场考察，则__。

A．参加现场考察投标人的费用自行承担 B．参加现场考察投标人的费用由招标人承担

C．未参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 D．参加现场考察的投标人不能免除不了解现场的合同责任 E．未参加现场考察的投标人将被取消投标资格

11、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有。A：投标人提供投标保函

B：中标人提供担保公司出具的履约保证书 C：发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D：发包人提供的在建工程留置权担保 E：承包人提交的预付款保函

12、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人应当具备的条件有。A：依法成立

B：有必要的财产或者经费

C：有自己的名称、组织机构和场所 D：能够独立承担民事责任 E：必须有人来承担

13、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。A．具有充分的代表性 B．准确性高

C．可用于破坏性检验 D．较经济 E．数据可靠

14、固定节拍流水施工的特点是__。

A．只有一个施工过程在各个施工段流水节拍均相等 B．所有施工过程在各个施工段流水节拍均相等 C．相邻施工过程的流水步距相等

D．各施工段同时开展相同专业的施工 E．同一时间内将会有多个专业队施工

15、初步设计质量控制监理审核要点主要有。A：有关部门的审批意见和设计要求

B：生产技术是否先进．能否达到预计的生产规模 C：工艺流程、设备选型先进性、适用性、经济合理性 D：建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E：技术参数先进合理性与环境协调程度，对环境保护要求的满足情况

16、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。A．工作A B．工作B C．工作C D．工作D E．工作E

17、下列属于必须进行招标的是。

A：施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 B：施工单项合同估算价在100万元人民币以上的

C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的 D：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在i00万元人民币以上的 E：勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的

18、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于__。A．参与监理工作人员的业务专长和经验 B．是否遵循子规范化的管理程序和方法 C．监理工作的内容和范围

D．参与监理工作人员的创新想象力和风险意识 E．监理招标的成功与否

19、建设投资估算方法包括__。A．生产能力指数法 B．分项详细估算法 C．扩大指标估算法

D．综合指标投资估算法 E．比例估算法

20、工程质量的特点有。A：影响因素多 B：质量隐蔽性 C：质量波动大 D：检测次数多

E：评价方法的特殊性

21、下列属于招标公告应当载明的有。A：建设单位的名称和地址 B：招标项目的性质 C：招标项目的实施地点 D：获取招标文件的办法 E：招标项目的最高报价

22、质量管理体系文件的编制原则包括下列。A：符合性 B：确定性 C：相容性 D：持续受控 E：可操作性

23、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括（）。A．建设工程设计单位配合施工的能力 B．建设工程总进度目标对施工工期的要求 C．类似工程项目的实际进度

D．施工单位项目经理部组织能力 E．外部协作条件的配合情况

24、施工进度计划审核的内容包括（）。

A．进度安排是否符合总目标和分目标的要求 B．施工顺序的安排是否符合工艺要求 C．施工进度控制目标实现的风险分析 D．审批工程延期

E．总包和分包单位编制的施工进度计划是否相协调

25、监理人应及时更换有下列情形的监理人员。A：严重过失行为的

B：有违法行为不能履行职责的 C：涉嫌犯罪的

D：不能胜任岗位职责的 E：违反职业道德的

第五篇：青海省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试题

青海省2016年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同

担保考试题

一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、建立建设工程目标控制工作考评机制，加强各单位(部门)之间的沟通协作，属于监理工作的措施。A：合同 B：组织 C：技术 D：经济

E：工程保险金

2、《中华人民共和国建筑法》规定，分包单位按照分包合同的约定对负责。A：监理单位 B：建设单位

C：建设行政主管部门 D：总承包单位 E：工程保险金

3、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。A：1年内 B：5年内 C：8年内 D：终身

E：工程保险金 4、2012年3月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0．2，相关成本要素除钢材价格指数上升了10％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2012年3月实际工程结算款应为万元。A：208 B：210 C：216 D：220 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

5、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20％，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为。A：风险回避 B：损失控制 C：风险自留 D：风险转移 E：工程保险金

6、《建筑法》规定，建筑工程开工前，__应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A．建设单位 B．设计单位 C．承包单位 D．监理单位

7、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成直方图。A：折齿型 B：缓坡型 C：孤岛型 D：双峰型 E：工程变更单

8、采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是。A：按评标价确定中标人，按评标价订立合同 B：按评标价确定中标人，按投标价订立合同 C：按投标价确定中标人，按投标价订立合同 D：按投标价确定中标人，按评标价订立合同 E：专业监理

9、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为。

A：从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止 B：从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C：从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止 D：从工程开工日起，至颁发履约证书日止 E：专业监理

10、【例2．单选题】某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失3000万元，该事故为。A：特别重大生产安全事故 B：重大生产安全事故 C：较大生产安全事故 D：一般生产安全事故 E：工程保险金

11、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。A：质量第一 B：以人为核心 C：以预防为主 D：质量标准 E：工程变更单

12、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。A：10 B：20 C：30 D：40 E：专业监理

13、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人的施工期应为。A：自2月1日始，至12月5日止 B：自2月1日始，至12月20日止 C：自2月5日始，至12月5日止 D：自2月5日始，至12月20日止 E：专业监理

14、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：

A．允许当辩护人 B．允许当翻译人

C．既允许当辩护人又允许当翻译人 D．都不允许

15、法律风险属于按进行划分的。A：风险来源

B：风险涉及的当事人 C：风险可否管理 D：风险影响范围 E：工程保险金

16、【例1·单选题】监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是。A：停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B：停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C：停工责任在承包人。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D：停工责任在承包人．由承包人承担发生的费用．相应顺延工期 E：专业监理

17、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是。A：当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率 B：当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率

C：在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小 D：实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

18、根据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目，其重要设备、材料的采购，单项合同估算价在__万元人民币以上的，必须进行招标。A．300 B．1000 C．100 D．50

19、某建设项目设备工器具购置费为600万元，建筑安装工程费为1200万元，工程建设其他费为400万元，建设期两年，建设期内平均价格上涨指数为5％，则该项目的涨价预备费的计算基数应为。A：600 B：1200 C：1800 D：2200 E：由于传染病的影响而暂时停止的施工 20、【例5·单选题】编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以的单位工程为主导。

A：工程量大、工期短 B：工程量大、工期长 C：工程量小、工期短 D：工程量小、工程长 E：自我评定

21、描述质量特性数据离散趋势的特征值是。A：算术平均数 B：中位数 C：极差 D：期望值 E：工程变更单

22、土建工程基础定额与安装工程预算定额都属于。A：其他直接费定额 B：直接费定额 C：间接费定额 D：现场经费定额

E：由于传染病的影响而暂时停止的施工

23、”为了更高效地得到预期的结果，将活动和相关的资源作为过程进行管理”属于质量管理原则中的。A：改进方法 B：过程方法 C：信息方法 D：分析方法 E：工程变更单

24、《建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得__的范围内从事建筑活动。

A．相应的专业毕业证书，并在其专业领域涉及 B．相应的职称证书，并在其职称等级对应

C．相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可 D．相应的继续教育证明，并在其接受继续教育

25、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨元。A：4300 B：4250 C：4200 D：4150 E：专业监理

二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、建筑工程概算审查的主要内容包括（）。A．工程量的审查

B．采用的定额或指标的审查 C．概算文件组成的审查 D．各项费用的审查 E．材料预算价格的审查

2、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括。

A：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 B：合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款

C：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

D：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

E：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行

3、施工阶段设计交底是正确执行施工程序的一项重要工作，监理工程师参加设计交底工作应着重了解的内容包括__。A．有关设计意图 B．有关自然条件

C．设计中存在的问题 D．施工应注意的事项

E．主管部门及其他部门对本工程的要求

4、根据“13规范”，工程量清单的组成包括。A：分部分项工程量清单计价 B：措施项目清单 C：其他项目清单 D：规费项目清单 E：风险费用清单

5、下列说法正确的是__。

A．总时差是不影响计划总工期条件下所具有的机动富裕时间 B．总时差等于该工序的最迟开始时间与最早可能开始时间之差

C．总时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 D．自由时差=本工作的紧前工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差 E．自由时差=本工作的紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差

6、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，则各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有__。A．如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付 B．建设单位可直接要求甲承担12万元 C．建设单位可直接要求乙承担12万元

D．建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E．先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

7、建设单位在工程开工前，负责办理有关__手续，组织设计和施工单位认真进行设计交底。

A．工程施工许可证 B．工程保险

C．工程质量监督 D．设备购销合同

E．施工图设计文件审查

8、按照招标人和投标人参与程度，将招标过程粗略划分为__阶段。A．招标准备 B．设计招标 C．招标投标 D．施工招标 E．决标成交

9、工程监理股份有限公司的设立条件包括。A：有公司住所

B：股票要优先转让给公司原有股东

C：发起人认购和募集的股本达到法定资本最低限额 D：公司必须公开向社会发行股票 E：有3个以上的发起人

10、《建设工程质量管理条例》中所称的建设工程是指__。A．土木工程 B．建筑工程

C．线路管道和设备安装工程 D．装修工程 E．保修工程

11、【例6·多选题】监理工程师审核施工进度计划的内容有。A：进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的约定 B：劳动力、工程材料进场安排是否与工程量清单相一致 C：分期施工是否满足分批动用或配套动用的要求 D：施工管理及现场作业人员的职责分工是否明确

E：在生产要素的需求高峰期是否有足够能力实现计划供应

12、下列关于建筑工程施工许可的说法正确的是。A：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起三个月内，向发证机关报告 B：既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止 C：施工许可证延期以两次为限，每次不超过三个月 D：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期

E：按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证

13、根据《建设工程设计合同》，设计人完成的方案设计的深度应满足的需要。A：编制招标文件 B：订购主要设备

C：编制初步设计文件 D：编制施工图设计 E：控制工程概算

14、对承包单位提交的竣工结算资料进行审查的内容包括。A：进度款是否按规定程序支付 B：竣工工程内容是否符合合同条件 C：隐蔽验收记录是否手续完整

D：预付款支付额度是否符合合同约定 E：设计变更审查、签证手续是否齐全

15、在工程项目建设过程中，可采用的担保方式有__。A．投标人提供投标保函

B．中标人提供担保公司出具的履约保证书 C．发包人提供银行出具的工程款支付担保函 D．发包人提供的在建工程留置权担保 E．承包人提交的预付款保函

16、施工图预算审查的具体内容包括。A：各项取费标准是否符合现行规定 B：是否考虑了施工方案对工程量的影响 C：工程计量单位是否符合要求 D：施工组织设计是否合理

E：利润和税金的计取是否符合规定

17、项目环境影响评价的原则包括__。A．符合环境保护法律法规 B．环境效益与经济效益要统一 C．坚持“四同时”原则

D．力求环境效益与经济效益相统一 E．注重资源综合利用

18、下列关于对工程咨询公司为承包商服务情况的表述中正确的是__。A．为承包商提供合同咨询服务 B．为承包商提供合同索赔服务 C．为承包商提供技术咨询服务 D．为承包商提供技术索赔服务 E．为承包商提供工程设计服务

19、某工程项目的计划进度和截止到第8周末的实际进度如下图所示（双线条表示计划进度，单线条表示实际进度）。如果各项工作均为匀速进展，则截止到第8周末（）。A．工A已完成

B．工作B的实际进度拖后2周 C．工作C的实际进度正常 D．工作D尚未开始

E．工作E的实际进度正常

20、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有等。A：选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B：竞争的激烈程度相对较差 C：招标时间长 D：招标费用高 E：评标工作量较大

21、工程质量事故处理的鉴定验收结论通常包括。A：经修补处理后，完全能够满足使用要求 B：对建筑物外观影响的结论

C：基本上满足使用要求，但使用时应有附加限制条件 D：事故未排除，但可继续施工

E：对短期内难以作出结论的，可提出进一步观测检验意见

22、【例1．多选题】下列属于无效合同的情形的有。A：损害社会公共利益 B：因重大误解订立的

C：以合法形式掩盖非法目的

D：恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

E：一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

23、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对采用方式的政府投资项目，有关主管部门只审批资金申请报告。A：直接投资 B：资本金注入 C：贷款贴息 D：投资补助 E：转贷

24、下列关于工程变更的说法正确的是(，)。

A．工程变更是在施工准备阶段出现了与签订合同不一致的情况，需要进行的非实质性改动，属于正常的合同管理

B．不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他的承包商

C．应以变更指令的形式，要求承包商使用超过其目前使用或计划使用的施工设备范围，形成新增工程

D．可以以变更指令的方式改变原定的施工顺序或时间安排

E．工程师可以通过发布变更指示或要求承包商递交建议书的任一种方式提出变更

25、工程建设的不同阶段，对工程项目质量的形成起着不同的作用，主要包括。A：项目决策阶段

B：项目可行性研究阶段 C：工程设计阶段 D：工程施工阶段 E：项目评价阶段