第一篇：学生版《建设合同管理与索赔》实训题
实训试题（建设工程合同管理）第一章
建设工程合同管理法律基础
（一）1、例题：经济法律关系是由()三要素组成。
A、主体、客体、内容 B、当事人、经济行为、经济利益 C、法人、经济合同、经济权利 D、经济管理、经济协作、法律责任 2、2004年考题：某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是(C)A．物 B．行为 C．智力成果 D．活动
3、例题：构成合同法律关系的要素包括：()
A、主体 B、内容 C、法人 D、客体 E、权利和义务
4、例题：在建设工程活动中，监理工程师是以()实施监理。
A、业主的名义 B、监理单位的名义 C、监理委托合同当事人的名义 D、政府工程质量监督部门的名义 5、2004年考题：下列有关代理的叙述，（ABD）是正确的。
A．无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效 B．无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
C．无权代理的法律后果由被代理人承担 D．代理人只能在代理权限内实施代理行为
6、例题：担保合同属于()A、主合同 B、从合同 C、分包合同 D、无偿合同
7、例题：依照“担保法”规定，()不能作为保证合同的担保人。
A、学校 B、施工企业
C、中国人民银行 D、慈善机构
E、公司的职能部门 8、2004年考题：在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括()。
A 土地使用 B社会团体的教育设施 C．土地所有权 D抵押人所有的交通工具 E．依法被监管的财产
9、例题：当事人将财或物作为担保而不需转移给对方的是()。A、定金 B、抵押 C、质押 D、保证 10、2004年考题：合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是(D)A．保证 B．定金 C．留臵 D．质押
11、例题 ：按照担保法的规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有()。A、保证 B、抵押 C、质押 D、留臵 E、定金
本
讲
实
训
一、单选题:
1、按照法律规定，（）不能成为建筑施工合同的担保人。
A、建设主管部门
B、建筑公司
C、银行
D、贸易公司
2、某房地产公司以一幢18层大楼作抵押向银行贷款，到期应偿还2500万元。贷款到期后，因房地产公司破产，银行将抵押物按法定程序变卖得款3500万元。则应（）。
A、返还房地产公司1000万元。
B、与该房地产公司其他债权人共享3500万元。
C、由银行得款3500万元。
D、退还房地产公司3500万元。
3、合同法律关系主要是由法律规范调整的（）。
A、行政法律关系
B、民事权利义务关系
C、刑事法律关系
D、经济侵权关系
4、在建设工程活动中，监理工程师是以（）实施监理。
A、业主的名义
B、监理单位的名义
C、监理委托合同当事人的名义
D、政府工程质量监督部门的名义
5、合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）。
A、预付款是定金的形式之一。
B、保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人。
C、抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人。
D、留置物的所有人必须是债权人。
二、二、多选题:
6、保证合同的当事人是（）。
A、债权人
B、债务人
C、保证人
D、公证部门
E、保险人
7、代理人接受第三方的委托与第三方签订合同过程中，应（）。
A、以自己的名义签订合同。
B、与第三方商签过程中独立地表现自己的意志。
C、在授权范围内单独与第三方谈判合同。D、在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务 E、在合同内约定被代理人和第三方的权利义务。
8、法人成立应当具备的条件是（）。
A、有行政主管部门的明确授权
B、有必要的财产和经费
C、有自己的名称、组织机构和场所
D、能够独立承担民事责任
9、按照担保法规定，可以由第三者出面为当事人担保的方式有（）。
A、保证
B、抵押
C、质押
D、留置
E、定金
10、按照担保法的规定，因（）合同而产生的债权，当事人不履行债务时，债权人可以留置合同中约定的财产。
A、保管合同
B、运输合同
C、借款合同
D、加工承揽合同
E、施工合同
（二）1、例题：保险的目的是为了()。
A、避免风险 B、克服风险 C、分散风险 D、控制风险
2、例题：业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明()为被保险人。
A、业主 B、承包商 C、工程师 D、业主和承包商
3、例题：“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括()。
A、受损害的施工建筑物 B、领有公用运输执照施工车辆
C、在投保范围内的临时工程 D、业主在工地原有建筑物因施工受到破坏
E、承包商施工人员受到人身伤害。4、2004年考题：(多选)“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。A．外力引起的电气装备 B．地震导致施工建筑物 C．台风摧毁施工现场内的临时工程 D．水灾导致被保险人在工地上原有建筑物 E．气温变化造成精密仪表 5、2004年考题：(单选)依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是(C)。
A．保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程
B．投保人和被保险人是保险合同的当事人
C．发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D．保险合同的有效期至工程保修期满为止
6、例题：公证与鉴证的相同点有()。
A、原则相同 B、目的相同 C、性质相同 D、适用范围相同 E、效力相同
7、例题：合同的基本分类有()。
A、书面合同与口头合 B、买卖合同与建筑工程合同
C、主合同与从合同 D、要式合同与不要式合同
本讲实训
一、单选题:
1、在我国，建设工程一切险由()来办理保险。
A、承包商
B、发包人
C、项目经理
D、开发公司总经理
2、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（）
A、全部损失。
B、规定为除外责任内的损失。
C、在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。
D、规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失。
3、经过鉴证的合同，（）
A、人民法院应当作为认定事实的根据；
B、不具有法定效力；
C、该合同具有强制执行的效力；
D、人民法院仍需进行质证，审查确定其效力。
4、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这是（）原则的主要体现。
A、平等
B、自愿
C、公平
D、诚实信用
5、建设合同是（）。
A、单务合同
B、实践合同
C、要式合同
D、无偿合同
二、多选题:
6、业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险合同内列明（）为被保险人。
A、业主或工程所有人
B、承包人或分包人
C、工程施工人员
D、业主聘用的技术顾问
7、“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是（）之中较早的时间。
A、业主与承包商签订施工合同日
B、承包商提交履约担保日
C、业主办理土地征用手续日
D、承保项目所用建筑材料运抵工地日
E、保险工程在工地动工日
8、投保了“建筑工程一切险”建设工程项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括（）。
A、被保险人故意行为
B、地震
C、盗窃
D、因维修保养不善使施工机械设备失灵
E、设计错误
9、对公证的合同效力，描述正确的一项是（）。
A、公证的效力高于鉴证的效力
B、鉴证的效力高于公证的效力
C、公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据
D、公证的文书人民法院应当审查确定其效力
E、公证的文书具有强制执行的效力
10、投保了“建筑工程一切险”的项目，其担保期限终止日描述正确的是（）。
A、工程所有人对部分或全部工程验收合格发生较早时
B、工程全部竣工日
C、工程所有人实际占用部分或全部工程较早时
D、保险单明细表中列明的建筑期保险终止日
E、工程保修期结束日
第二章
合同法律制度
（一）1、例题：《合同法》规定，书面形式包括数据电文，而数据电文包括()。
A．信件 B．电报 C．电传 D．传真 E.电话记录
2、例题：要约与要约邀请的主要区别在于()。
A．是否采用书面形式 B．在法律上是否须承担责任 C．内容是否具体确定 D、是否明示希望与他人订立合同 E．是否须送达对方
3、例题：要约人在要约发生法律效力之前．而取消要约的意思表示是()。A、新要约 B．撤销要约 C、撤回要约 D．承诺4、2004年考题：《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在(C)到达受要约人。A 要约到达对方之前 B受要约人发出承诺之后 C受要约人发出承诺之前 D承诺到达对方之前
5、例题：若要约的相对人收到要约后，下列哪种行为不是合法承诺()。
A、在规定期限内作出承诺 B．超过规定期限后作出承诺 C、第三人在规定期限内作出答复 D．第三人超过规定期限作出的答复E．要约相对人提出实质性的新条件 6、2004年考题：《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指(D)。
A 订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责 B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
7、例题：无效合同的确认权归（）。
A、合同签定双方 B、工商行政部门 C、人民法院 D、公安机关 E、仲裁机构 8、2004年考题：施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应()。
A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效 B．向人民法院起诉，要求撤销该合同
C．向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效 D．向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
9、例题：对于因乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方的合同撤销权因()而消灭。
A．受损害方自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B．受损害方知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
C．受损害方自应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
D．得利方自订立合同之日起1年内没有行使撤销权 E．乘人之危者以自己的行为放弃撤销权 10、2004年考题：依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A．违反法律法规规定 B．当事人恶意串通损害第三人利益 C．以合法形式掩盖非法目的 D．对方当事人采用欺诈手段
本 讲 实 训
一、单选题:
1、()是要约邀请。
A投标人的投标
B．招标公告
C。中标通知函
D．投标保证书
2、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当()。
A认定合同有效
B．认定合同无效
C．认定合同成立
D．认定合同不成立
3、撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A．要约到达受要约人之前
B．要约人收到承诺之前
C、受要约人拒绝要约之前
D．受要约人发出承诺之前
4、法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的（）。
A、自办理批准手续之日生效
B、自办理登记手续之日生效
C、依照其规定
D、自依法成立时生效
5、某公司与他人订立合同后，分为A、B两企业。某公司未告知他人的情况下，他人有权()。
A、解除合同
B、撤销合同
C、要求A、B两企业对合同承担连带责任
D、将标的物提存
二、多选题:
6、要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以（）。
A．受要约人作出承诺之前，发出撤销通知
B．发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人
C．受要约人作出承诺之前，送达撤销通知
D．发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人 E．撤销通知与承诺同时作出
7、承诺期限的确定，有()几种方法。
．
A．要约中规定承诺期限
B．要约中未规定、由仲裁人确定
C．要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺
D．要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出
E．要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达
8、《合同法》规定，（）合同无效。
A、一方以欺诈、胁迫手段订立的合同
B．以合法形式掩盖非法目的的合同
C、损害社会公共利益的合同
D．违反法律、行政法规的强制性规定的合同。
E、因重大误解而订立的合同
9、承担缔约过失责任的情形有（）。
A．提供格式条款一方免除其责任
B．没有得到进口许可证而谎称已取得
C．违反缔约中的保密业务
D．施工企业不具有相应资质等级而谎称具有 E．故意提供与订立合同有关的虚伪情况
10、有下列（）情形之一的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同。
A．因重大误解而订立的合同
B．在订立合同时显失公平
C．以低于国家强制性质量标准订立的合同
D．债务人放弃到期债权 E．以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同
（二）合同的履行、变更和转让 1、2004年考题：依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时()履行。A．交付不动产的，在不动产所在地 B．给付货币的，在给付货币一方所在地 C．交付动产的，在接受动产一方所在地 D．设备采购，在采购方所在地
E．材料采购，在供货方所在地 2、2004年考题：依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应()。
A．按原价格执行 B．按新价格执行 C．按原价和新价的平均价执行 D．按市场价执行3、2004年考题：《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而()的行为。
A．解除合同 B．变更合同 C．转让合同 D．中止履行合同义务 4、2004年考题：工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。
A．以自己的名义向人民法院主张该购房款 B．以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款 C．以自己的名义直接向购房者主张该购房款 D．以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款 5、2004年考题：按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让”比较，“由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为()。
A 合同当事人没有改变； B．第三人可以向债权人行使抗辩权
C．第三人可以与债权人重新协商合同条款 D．第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意 E．第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续 6、2004年考题：甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定()。A 合同主体不变仍为甲乙两公司 B．甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方
C．丙公司可以对乙公司行使抗辩权 D．丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任 E．丙公司直接对乙公司承担合同义务7、2004年考题：．根据《合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的()条款仍然有效。
A．质量
B．结算
C．仲裁
D．标的E 担保 8、2004年考题：根据《合同法}的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是()。
A．罚金 B．赔偿金 C．利息 D．违约金
本 讲 实 训
一、单选题:
1、《合同法》规定，当事人一方不履行金钱债务时．对方可以要求()。
A．采取补救措施 B．双倍支付定金 C、交付替代物 D．继续履行
2、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备。合同履行时．甲、乙双方约定，将其中2台设备交付给丙．但乙一直未向丙交付该设备．则()。
A、甲向丙承担违约责任 B．乙向丙承担违约责任
C、乙向甲承担违约责任 D．丙向甲承担违约责任
3、某建设工程施工合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明．则应()。
A、按照订立合同时．承包人所在地的市场价格支付 B、按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算
C、按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算 D、按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付
4、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备．使得合同难于履行．给乙造
成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。
A、解除合同 B．撤销合同 C、撤销甲的行为 D．变更合同
5、我国法律规定．工程施工合同发生纠纷时．当事人应向()法院起诉。A、原告所在地 B、被告所在地 C、合同签订地 D、工程项目所在地
二、多选题:
6、根据合同法的规定发生下列哪些情况可解除合同()。
A．当事人一方不履行合同、不能实现合同目的 B．当事人一方要求解除合同
C．出现了致使合同无法履行的事件 D．监理工程师要求解除合同 E．当事人一方发生分立
7、水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的到货时间之前将300 水泥通过铁路发运至施工现场，此时采购方仓库内的水泥存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后()。A．应在10天内支付货款 B．通知供货方他的行为构成违约 C、在合同约定的到货时间后10天内支付货款
D．要求供货方承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用 E．要求供货方双倍返还定金
8、甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照合同法的规定()。
A．无需征得乙同意 B．丙直接对乙承担合同义务 C．丙可以对乙行使抗辩权 D．丙只能对甲行使抗辩权 E．甲对丙不履行合同的行为不承担责任
9、采用仲裁方式解决合同纠纷的原则是()。
A．到双方在合同内约定的或发生纠纷后协商约定的仲裁机构协商 B．任何一方当事人都可以到对方不同意的仲裁机构申请仲裁 C．仲裁机构作出的裁定应充分尊重一方当事人上级主管部门的意见 D．合同纠纷当事人各自选择的仲裁员均应代表当事人的利益
E．尽管任何一方对裁定不满意，也不能以同一原因再要求法院重新审理
10、合同法中规定因不可抗力受到损害的免责条件包括()。
A．免责程度限于不可抗力的影响程度 B．在合理期限内提供证明 C．因一方责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害
D．不能履行义务方应及时通知对方 E．受损害方没有采取可以减少损害措施而使损害扩大的部分
11、合同争议的解决方式有（）
A、和解 B、调解 C、仲裁 D、诉讼 E、无法履约
12、申请撤销裁决情形之一（）
A、没有仲裁协议的 B、仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的 C、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的 D、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的
E、仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿，徇私舞弊，枉法裁决行为的
13、仲裁的原则（）
A、自愿原则 B、公平合理原则 C、仲裁依法独立进行原则 D、一裁终局原则 E、和解、调解
14、诉讼中的证据（）
A、书证 B、物证 C、视听资料 D、证人证言 E、勘验笔录
第三章 建设工程招标管理——1 1、2004年考题：（多选）按照《招投标法》的规定，()可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。
A
施工单项合同估算价150万元人民币 B．重要设备的采购，单项合同估算价150万元人民币． C．监理合同，单项合同估算价150万元人民币
D．项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币
E．项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币2、2004年考题：（多选）招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。
A．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人 B．竞争的激烈程度相对较差
C．招标时间长 D．招标费用高 E．评标工作量较大3、2004考年题：招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人弃投标时，应当()。
A
仅允许排名前五名的投标人参加投标 B．改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量 C．由排名第七的递补，维持六家投标人 D．重新进行资格预审 4、2004年考题：施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是()。
A．投标须知
B．资格预审表
C．合同专用条款
D．对投标人书面有质疑的解答
5、例题：招标单位组织勘察现场时，对某投标者提出的问题，应当()。
A．以书面形式向提出人作答复 B.以口头方式向提出人当场答复
C．以书面形式向全部投标人作同样答复 D．可不向其他投标者作答复6、2004年考题：（单选）投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。
A
投标文件的密封不符合招标文件的要求 B．投标文件中附有招标人不能接受的条件
C．购买招标文件后不递交投标文件 D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正7、2004年考题：（单选）．在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当()。A．以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
B．以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 C．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
D．以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认 8、2004年考题：（单选题）．某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当()。
A．与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B．改为直接发包
C．用原招标文件重新招标
D．修改招标文件后重新招标9、2004年考题：（多选）《招投标法》规定，投标文件()的投标人应确定为中标人。
A
满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B．最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C．满足招标文件各项要求，并且报价最低
D．满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低
E．满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高． 10、2004年考题：在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。A．施工 B．设备采购 C.设计 D．材料采购
本 讲 实 训
一、单选题:
1、《招标投标法》规定建设单位不具备()条件时，可以委托具有相应资质的监理单位代理招标工作。A．相应的经济、技术管理人员 B．法人资格
C．审核招标文件的能力 D．监督开标、评标、定标的能力
2、大中型工程从发出中标通知书，到双方订立书面合同时间．不得多于()天。
A．30 B．20 C．28 D．35
3、当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后，招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。A．招标文件中的规定 B．招标单位在会议上的口头解答
C．发给投标单位的会议记录 D．现场考察时招标单位的口头解答
4、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标
5、设计招标应采用()方式选择承包单位。
A．公开招标 B．设计方案竞选 C．邀请招标 D．议标
二、多选题:
6、对于技术复杂，而又缺乏经验的项目。设计分为()阶段进行。
A．初步设计 B．施工图设计 C．工程备设设计D．施工组织设计 E．技术设计
7、《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合()条件之一。
A．能够最接近标底 B．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C．投标价格最低 D．能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低
E．能够满足招标文件的实质性要求，并经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。
8、公开开标体现了招标的公平、公开和公正原则。开标后，任何投标人不得()。
A、更改投标书的报价 B．不得再增加优惠条件 C．更改评标方法
D．更改定标办法 E．撤销投标书
9、设计招标的特点主要表现在()方面。
A．要求投标单位在预期的投资限额内提出设计方案 B．按照工程量清单中的规定工程量填报价单 C．在投标书内写明实施计划 D．开标时仅公布报价金额
E．评标时主要侧重于设计方案的科学性和合理性
10、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()A．批准招标申请 B．审核招标文件 C．负责编制标底 D．参加开标会议 E．监督评标过程
建设工程招标管理－2 1、2004年考题：施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是()。
A．投标须知 B．资格预审 C．合同专用条款 D．对投标人书面有质疑的解答 2、2004年考题： 施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用()。A．最高报价衡量法 B．标底衡量法 C.复合标底衡量法
D．无标底衡量法 E．成本价衡量法3、2004年考题：某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。
A
投标报价1000万元，评标价950万元
B．投标报价1050万元，评标价940万元 C．投标报价980万元，评标价970万元
D．投标报价950万元，评标价960万元
本 讲 实 训
一、单选题:
1、建设工程监理招标的宗旨是对监理单位()的选择。
A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力
2、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A．初步设计编制的概算价 B．施工图设计编制的预算价
C．投标书中标明的报价 D．评标委员会算出的评标价
3、下列中()不是施工招标文件应包含的内容。
A．工程设计图纸、资料及技术说明书 B．工程量清单
C．单价表 D．标底
4、当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保正措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者()。A．即中标 B．最有可能成为该施工工程合同的承包人
C．即中标，但有可能让利 D．最有可能中标，但要让利
5、下列施工合同订立方式中，()是非法定方式。
A．公开招标 B．邀请招标 C．直接发包 D．定向议
6、施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后应加到投标价上去的要素是()。
A．工期较长 B．采用的施工方案能提高工程质量
C．采用先进的施工机械 D．同类工程施工的经历多
7、对申请投标人进行资格预审时，一般采用()对其资格预审文件进行量化评定和比较。
A、综合评分法 B．加权打分法 C、评标价法 D．专家评议法
二、多选题:
8、监理招标的特点是()。
A、对监理单位技术力量的选择。B、对监理单位能力的选择
C、报价在选择中居于次要地位。D、报价最低。E、邀请投标人较少。
9、进行施工招标的，评标时一般主要对投标企业的()进行评审。
A、投标报价 B．施工方案 C．投标工期 D．主要材料用量 E．投标技巧运用
10、属于施工招标的招标文件主要内容的是（）。
A．设计文件
B．工程量清单
C．施工方案
D．投标书的编制要求
E．选用的主要施工机械
11、工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。
A．整个工程的施工任务 B、分项工程的施工任务 C．单位工程的施工任务 D．分部工程的施工任务 E．特殊专业工程施工任务
12、监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。
A．监理工作目标设置的合理性 B、项目监理班子组织机构的完备性 C．监理大纲 D．承诺保证提前竣工时间的长短 E．监理范围 第七讲 建设工程委托监理合同概述与订立
1、例题（多选）：下列合同中()属于委托合同。
A．施工合同 B．监理合同 C．设计合同 D．加工订做合同 E．代理招标合同
2、例题（多选）：监理人与委托人签订监理合同时，应考察委托人的()。
A．委托人具备的法定资格 B．委托人具有与所签合同相当的财产和经费
C．委托人的所有制性质 D．合同标的是否与国家政策有关 E．是否具有编标能力
3、例题（单选）：监理合同的标的是（）。
A、酬金 B、工程项目 C、监理服务 D、设计图纸
4、例题（单选）：对委托人和监理人有约束力的合同．除双方签署的“合同”协议外，不包括()文件。
A．监理中标函 B．监理招标书 C．建设工程委托监理合同标准条件 D．建设工程委托监理合同专用条件
5、例题（多选）：()是《建设工程监理合同》示范文本中条款结构的内容。
A．委托人的义务 B．委托人的责任 C．一般规定 D．职员 E．监理人的义务 6、2004年考题（多选）：按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括()。
A．中标函
B．投标保函
C．监理合同标准条件 D．监理委托函 E．标准、规范
7、例题（多选）：工程项目中监理工程师对合同管理的主要工作内容是()。
A．工期管理 B．物资管理 C．质量管理 D、设备管理 E．结算管理
8、例题（单选）：在()前，监理人不得开始实行、更改或终止全部或部分服务的任何分包合同。
A．通知委托人 B．监理分包合同生效 C．没有取得委托人的书面同意 D．没有取得委托人同意
9、例题（单选）：由于非监理人责任而使监理暂停的期限超过()以上，监理人可依照合同要求终止合同。A．半年 B．1年 C．1个月 D．3个月
10、例题（单选）：在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权()。A．只在授权范围发布变更指令 B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令 C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令
D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人
11、例题（多选）：《建设工程监理合同》应明确监理人的权利有()。
A.完成监理工作后获得酬金的权利 B．获得奖励的权利
C.批准承包人索赔的权利 D．终止合同的权利 E．对工程设计的批准权利
本 讲 实 训
一、单选题:
1、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人（）发布开工令、停工令、复工令。
A．可自行
B．报经委托人同意后
C．与承包人协商后
D．经委托人同意并征得承包人同意后
2、《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有（）。
A．建议权
B．否决权
C．确认权
D．无任何权
3、当仲裁机关仲裁施工合同时，监理机构（）。
A．以第三方身份提供作证的事实材料
B．以建设单位代表的身份参与仲裁
C．以施工单位代表的身份参与仲裁
D．以仲裁咨询的身份参与仲裁
4、在委托监理的工程范围内，委托人与承包人的任何意见和要求，均须先向（）提出。
A．业主代表
B．监理人
C．工程师代表
D.项目监理机构
5、监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）。
A．通知委托人后即可调换
B．无需通知委托人即可调换
C．取得委托人同意后才能调换
D．合同签订后不允许再调换总监人选
6、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人（）发布开工令、停工令、复工令。
A．可自行
B．报经委托人同意后
C．与承包人协商后
D．经委托人同意并征得承包人同意后
二、多选题:
7、委托人对监理人履行合同义务的监督包括（）。
A.监理人分包或转让合同权利和义务必须经过委托人的书面同意
B.开始履行合同时必须向委托人报送总监理工程师及监理机构主要成员名单，当需更换总监理工程师时应经委托人同意
C.委托人有权要求更换不合格监理人员
D.由于承包人原因导致竣工延误可视为监理人失职
E.监理人每月均需向委托人递交监理月报
8、建设工程监理合同由（）组成。
A．监理委托函或中标书
B．建设工程监理合同标准条件
C．建设工程监理合同专用条件
D．实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E．建设工程监理合同条件
9、《建设工程监理合同》的标的包括（）。A．工程项目
B．正常的监理工作
C．附加工作
D．额外工作
E．包括工程项目总概算以外的有关工作
10、监理合同示范文本中规定的监理人权利包括（）。
A．选择总承包单位的权利
B．审查批准分包单位的权利
C．变更工程设计的决定权
D．提高工程质量等级要求的决定权
E．对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权
第四章 建设工程委托监理合同概述与订立
1、例题（单选）：监理合同中“附加工作”是指()。
A.由于非监理人的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作
B．监理合同范围以外的工作
C.由于委托人原因终止监理合同后的善后工作
D．委托人暂停监理业务后又恢复监理业务时监理人进行的工作2、2004年考题（多选）：依据委托监理合同示范文本规定，()属于额外的监理工作。
A．合同内约定由委托人承担的义务，经协商改由监理人承担的工作
B．由于第三方原因使工作受到阻碍导致增加的工作 C．由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作
D．应委托人要求更改服务内容而增加的工作
E．出现不应由监理人负责，致使暂停监理任务后的恢复工作3、2004年考题（单选）：依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。
A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．监理合同规定的到期日
C．被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日 D．完成正常工作和附加工作之日
4、例题（单选）：建设工程过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。
A.委托人 B.总监理工程师 C.监理机构有关人员 D.承包人
5、例题（单选）：负责与监理人联系的委托人授权的常驻代表，需要更换时()。
A．委托人要提前经监理人同意 B．委托人应征求监理人意见
C．委托人要提前通知监理人 D．委托人应通知承包人
6、例题（多选）：任何由委托人提供或支付的供监理单位使用的物品，都是()。
A.属于委托人的财产 B．属于监理人所有
C.属于监理人占有 D．属于委托人与监理人共有
E．监理人服务完毕后，应将剩余物归还委托人7、2004年考题（多选）：依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括()。
A．负责合同的协调管理工作 B．外部关系协调
C．免费提供监理工作需要的资料 D．更换委托人代表需要经监理人同意 E．将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理8、2004年考题（单选）：某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为()万元。
A．45 B．57 C．42 D．60
9、例题（单选）：当承包人的施工质量没能达到规定的质量要求时，监理人()。
A．不承担责任 B．负全部责任 C．承担连带责任 D．按合同规定退还一定数量监理费 10、2004年考题（单选）：正常监理酬金中不属于直接成本的费用是()。
A．外部协作费 B．监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费 C．经营业务费 D．监理辅助人员奖金 11、2004年考题（单选）：依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可()。
A 发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止
B．发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止
C．发出终止合同通知，通知发出14 内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止 D．发出终止合同通知，通知发出14 内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同
本 讲 实 训
一、单选题:
1、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限，()。
A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任 D．不承担责任
2、《建设工程监理合同》约定的本应由委托人提供设施改由监理人自备设备时，监理人应得到的补偿金额是()。
A．设备原值×工程使用年限占折旧年限的比率
B．设备在工程上使用时间占折旧年限的比率加管理费
C．设备在工程上使用时间占折旧年限的比率×设备原值加管理费
D．设备原值×设备在工程上使用时间占折旧年限的比率不加管理费
3、在委托监理的工程范围内，委托人与承包人的任何意见和要求，均须先向()提出。
A．业主代表 B．监理人 C．工程师代表 D.项目监理机构
4、委托人为监理人提供的职员和服务人员，在接受监理工程师的指示而发生失职行为时，()。
A．应由监理工程师负责 B．监理单位不承担责任
C．应由业主单位与监理单位共同负责 D．监理工程师和失职行为人共同负责
5、在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A．工程总投资额超过预期金额 B．因承包人原因导致工期延长 C．监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
D．监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加
6、当事人一方要求变更和解除合同时，应当在（）日前通知对方。
A、21 B、35 C、42 D、56
7、监理合同在履行过程中，由于非监理人的原因导致双方在“建设工程监理合同”中写明的日期内未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为()。
A．合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B．从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止
C．从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止
D．从合同约定的开始监理业务之日起至实际完成全部监理业务之日止
8、承包人由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时()。
A．应从发包人方获得附加监理酬金 B．应从发包人方获得额外监理酬金
C．应从承包人获得合理化建议的奖金 D．不应从任何一方获得额外奖励或酬金
9、监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日 B.合同写明开始执行监理业务之日 C.监理人实际开始执行监理业务之日 D.被监理合同开始执行之日
10、委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。
A．先支付其他无异议部分酬金 B．停止支付该通知书所列酬金
C．无条件支付 D．加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚
11、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由()。
A．监理人自费收集 B．向委托人付费索取 C．向设计单位付费索取 D．委托人免费提供
二、多选题:
12、建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括()。
A．因承包人严重违约委托人与其终止合同后监理人完成的善后工作
B．由于非监理人原因导致的监理服务时间延长
C．原应由委托人承担的义务双方协议改由监理人承担
D．应委托人要求监理人提出更改服务内容建议后增加的工作内容
E．不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复正常监理服务前的准备工作
13、()情况下，监理人可向委托人发出终止合同的通知。
A．业主无正当理由超过30天不支付监理酬金 B．暂停监理服务期已超过半年
C．附加的工作太多 D．向委托人索赔要求不能成立 E．承包人不执行工程师指示
14、正常监理工作的酬金由()等费用构成。
A．直接成本 B．管理人员、行政人员、后勤人员的工资 C．办公费用
D．使用委托人提供的住房和通信设备在监理服务期间需交纳的使用折旧费 E．监理服务期间的差旅费
15、因监理人与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理人赔偿费的原则是()。
A.按工程实际受到的损害计算 B．按委托人认为所受到的损害计算
C.按实际损害计算一定比例的赔偿金 D．监理人赔偿总额不应超过监理酬金总额 E．监理人赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额
16、按照监理合同的规定，委托人对监理人提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，()。A.发出拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表
B.及时地发出异议通知书 C.按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款
D.按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金
E.拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息
第五章 建设工程勘察设、计合同管理 1、2004年考题(多选)：设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括()。A 委托设计任务的范围和内 B．发包人应提供的有关资料和文件
C．项目投资要求 D．双方的责任
E．工程用地规划2、2004年考题（多选）：设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。A．经批准的可行性研究报告 B．设计依据的标准 C．城市规划许可文件 D．限额设计要求
E．工程勘察资料 3、2004年考题（单选）：设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。A．控制概算 B．编制招标文件
C．施工图设计 D．非标准设备制作4、2004年考题（单选）：勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于()状态。
A．成立但不生效 B．既不成立也不生效
C．承诺生效但合同不成立 D．生效但不成立5、2004年考题（单选）：设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指()。A．从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止
B．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止
C．从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止
D．从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止 6、2004年考题（单选）：设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，()，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A．按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸
B．按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费 C．工程施工完成竣工验收工作
D．工程通过保修期检验7、2004年考题（多选）：按照设计合同示范文本的规定，()属于发包人的责任。A．提供设计依据资料 B．提供设计预算资料
C．向施工单位进行设计交底 D．对设计成果组织鉴定和验收 E．提供设计人员需要的工作和生活条件8、2004考题（单选）：依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是()。A 设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
2004年考题（多选）：按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A．发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B．设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C．合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还 D．设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费
E．设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费
本 讲 实 训
单选题:
1、建设工程设计合同履行时，属于设计人义务的是()。
A．负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作 B．确定设计的范围和深度
C．设计人员进入施工现场时，保证其必要的工作和生活条件
D．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改
2、初步设计文件应达到（）的深度要求。
A、控制设计概算的需要 B、满足主要设备材料订货的需要
C、满足主要设备材料采购的需要 D、非标准设备制作的要求
3、勘察、设计合同中．()是委托方的义务。
A．明确设计范围和深度 B．提交勘察设计成果
C．进行设计技术交底 D．负责设计变更和修改预算
4、设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。
A．按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
B．按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回
C．每次阶段支付时均不许扣减定金
D．每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费
5、设计合同规定各设计阶段设计文件审批工作的办理应由()负责。
A．发包人 B．设计人 C．监理单位 D．设计指定单位
二、多选题:
6、订立设计合同时，委托任务的范围包括（）。
A、设计人配合施工工作的要求 B、建筑物的合理使用年限设计要求
C、委托的设计阶段和内容 D、限额设计人要求 E、设计深度的要求
7、设计变更涉及的问题的正确规定包括()。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付 B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回 E．委托人可独立进行设计变更事宜
8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行()。
A．施工前设计交底 B．设计变更 C．修改预算 D．参加竣工验收 E．施工管理
9、设计合同委托方的义务是()。
A．提供设计任务书 B．提供经过批准的初步设计文件
C．明确设计范围和深度 D．提供必要的工作和生活条件
E．按合同规定的进度和质量要求提交设计文件
10、在设计合同中，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。
A．地基基础、主体结构体系的设计可靠 B．设计符合有关强制性标准、规范
C．依据的勘察资料准确 D．未侵犯任何第三人的知识产权 E．不损害社会公共利益
第六章 建设工程施工合同概述与订立
1、在建设工程施工合同法律关系中，客体就是()。
A．建筑安装工程项目 B．物 C．财 D．行为(劳务或完成的工作)2、2004年考题（单选）：施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()A．协议书 B．专用条款 C．标准条款 D．质量保修书
3、例题(单选)：施工合同中常用词的定义里所提及的“施工场地”(施工现场)，是指经发包人批准的()中施工现场总平面图规定的场地。
A．施工组织设计或施工方案 B．初步设计 C．扩大初步设计 D．施工图设计
4、例题(单选)：1.《建设工程施工合同条件》中定义的“总监理工程师”是指工程监理单位的()。
5、例题(单选)：建设行政主管部门对施工合同监督管理的职责之一是()。
A.组建招标代理机构 B.主持开标会议 C.签证施工合同 D.批准工程项目的建设
6、例题(单选)：不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是()。
A．建设工程施工合同条件 B．投标书 C．协议书 D．建设项目可行性研究报告
7、例题(单选)：当合同文件出现矛盾时，对于实行“小业主，大监理”的工程，可以在专用条款中约定()。
A.发包人的解释对双方有约束力 B．发包人和承包人协商解决
C.工程师做出的解释对双方有约束力 D．建设行政主管部门裁决 8、2004年考题（多选）：依照施工合同示范文本通用条款的规定，()属于发包人应当完成的工作。
A 办理施工许可证 B．提供工程进度计划 C．确定坐标控制点
D．做好施工现场地下管线的保护工作 E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
9、例题(单选)：施工合同履行时，属于承包人的义务是()。
A．清理施工场地，具备施工条件 B．开通施工道路
C．竣工后清理施工现场 D．水、电、电讯线路接到协议约定的地点
本 讲 实 训
一、单选题:
1、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有()。
A．保证施工噪音符合环保规定 B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道 D．做好施工现场地下管线的保护。
2、已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．工程师
3、发包人在()合同中承担了项目的全部风险。
A．单价 B．总价可调 C．总价不可调 D．成本加酬金
4、当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。
A．合同条件 B．专用条款 C．纪要、协议 D．通用条款
二、多选题:
5、施工合同属于()。
A．诺成合同 B．要物合同 C．工作合同 D．劳务合同 E．有偿合同
6、施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。
A．施工合同条件 B．施工合同协议条款
C．发包人与监理单位签订的监理委托合同 D．发包人上级主管部门的书面指示 E．通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
7、我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种()。
A．可调价格合同 B．固定价格合同 C．按建筑面积与平方米造价包干 D．按施工图预算造价加系数包干 E．成本加酬金合同
8、在施工合同中，()等工作应由发包人完成。A．法定代表人 B．委派的监理总负责人 C．监理工程师 D．具体工程项目的监理工程师
A．土地使用和拆迁 B．临时用地、占道申报批准手续
C．提供工程地质报告 D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E．提供相应的工程进度计划及进度统计
9、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。
A.土地征用和拆迁 B．临时用地、占道申报批准手续
C．提供工程地质报告 D．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E．提供相应的工程进度计划及进度统计报表
（二）1、例题(单选)：若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则()承包商的设计责任．
A．减轻 B．不减轻 C．解除 D．不解除
2、例题(单选)：施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。
A．承包人以书面形式通知工程师 B．工程师以书面形式通知承包人
C．承包人征得工程师同意 D．工程师征得承包人同意
3、例题(单选)：《建设工程施工合同》示范文本中规定，乙方(承包人)不能将工程()。A．分包 B．再分包 C．继承 D．转包或出让4、2004年考题(单选)：依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以()。
A、立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预付款
C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；
D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工5、2004年考题(单选)：在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由()。
A．保管员负责赔偿损失 B．发包人承担损失责任
C．承包人负责赔偿损失 D．发包人与承包人共同承担损失责任6、2004年考题(单选)：施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。A、发包人追加合同价款，相应顺延工期 B、发包人追加合同价款，工期不予顺延
C、承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D、承包人承担发生的费用，工期不予顺延7、2004年考题(单选)：为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由()。
A、承包人负责检验工作，发包人承担检验费用 B、承包人负责检验工作，并承担检验费用
C、发包人负责检验工作，并承担检验费用 D、发包人负责检验工作，承包人承担检验费用8、2004年考题(单选)：某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按()。
A．延误1个月竣工赔偿 B．提前1个月竣工奖励
C．不追究延误竣工责任，也不给予奖励 D．考虑工程师的认可作用，按延误0．5个月赔偿
9、例题(多选)：按照《建设工程施工合同示范文本》规定．在施工中由于()造成工期延误，经工程师确认，竣工日期可以顺延。
A．承包人未能及时调配施工机械 B．发生不可抗力 C．雨季天数增多 D工程量变化和设计变更 E．一周内非乙方原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时 10、2004年考题(单选)：施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，()。A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人 B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师11、2004年考题(多选)：依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。
A．负责修改施工进度计划 B．向承包人直接发出提前竣工的指令 C．与承包人协商并签订提前竣工协议 D．为承包人提供赶工的便利条件
E．减少对工程质量的检测试验
本 讲 实 训
一、单选题:
1、发包人供应的材料进入施工现场后，在使用前检查试验应由（）负责。
A．工程师
B．发包人
C．承包人
D．供货人
2、施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得（）认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。
A．发包人
B．工程师
C．专利权人
D．专利管理机关
3、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷应由()。
A．发包人承担费用和工期损失
B．承包人承担费用和工期损失
C．承包人承担费用，但工期给予顺延
D．发包人承担费用，但工期不予顺延
4、施工合同示范文本规定．工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师的要求提出改进措施，经工程师认可后执行。事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．承包人和工程师
5、施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施应由（）。
A．发包人办理申报手续，发包人承担有关费用
B．发包人办理申报手续，承包人承担有关费用 C．承包人办理申报手续，承包人承担有关费用
D．承包人办理申报手续，发包人承担有关费用
二、多选题:
6、施工过程中使用的图纸由（）。
A．发包人提供
B．承包人提供
C．发包人提供经承包人批准
D．承包人提供工程师批准
E．监理单位提供经承包人批准
7、发包人控制工程分包的基本原则是（）
A.发包人向分包人支付各种工程款项
B.工程分包可解除承包人的责任和义务
C.承包人选择的分包人不需要提请工程师同意
D.主体工程的施工任务不允许分包
E.主要工程量必须由承包人完成8、发包人供应的材料设备（）。
A.与承包人共同进行到货清点
B.与监理人共同进行到货清点
C.材料设备接收后移交承包人保管
D.发包人保管
E.发包人支付相应的保管费用
9、承包人采购的材料设备（）。
A.通知工程师共同进行到货清点
B.通知发包人共同进行到货清点
C.通知设计人共同进行到货清点
D.不符合要求时，重新采购工期不予顺延
E.不符合要求时，重新采购工期顺延
10、不符合质量要求的处理（）。A.施工质量达不到约定标准,承包人返工
B.因发包人的原因达不到约定标准，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延
C.因承包人的原因达不到约定标准，由承包人承担返工费用，工期不予顺延
D.因发包人的原因达不到约定标准，由发包人承担返工的追加合同价款，工期不予顺延
E.发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款
11、经工程师确认后工期相应顺延的工期延误原因（）。
A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件
B.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 C.设计变更和工程量增加
12、发包人做好施工前的有关准备工作（）。
A.使施工现场具备施工条件
B.开通施工现场公共道路
C.向承包人提供设计图纸
D.施工人员调配工作E.设备的调配工作
13、竣工验收需满足的条件（）。
A、完成工程设计和合同约定的各项内容
B、监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告
C、有建设行政主管部门对工程质量监督情况的认可D、有完整的技术档案和施工管理资料
E、有施工单位签署的工程质量保修书
14、质量保修期（）。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年
C.供热与供冷系统，为2年
D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
E.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年
15、工程师指示的设计变更包括（）。
A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.增减合同中约定的工程量
C.改变有关工程的施工时间和顺序
D.其他有关工程变更需要的附加工作
E.施工中承包人因施工方便而要求对原工程设计进行变更
16、工程进度款的款项计算内容包括（）。
A.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款
B.设计变更应调整的合同价款
C.本期应扣回的工程预付款和质量保修金
D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项
E.经过工程师批准的承包人索赔款
17、不可抗力事件的合同责任（）。
A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责
B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担 C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担
D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担
E.延误的工期相应顺延
18、监理工程师指示进行检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包人应（）。
A．推迟试验，等待监理工程师出席
B．自行试验
C．将试验记录送交工程师
D．监理工程师应承认该部分工程质量合格
E．不必进行试验，书面请求工程师承认该部分产品合格
19、我国施工合同履行中，在发包人供应材料设备条件下，属于错误的行为有（）。
A．发包人在所供材料设备验收前通知承包人
B．承包人不参加验收，不负责保管
C．承包人负责材料设备保管，发生损失，由承包人负责赔偿并承担保管费用
D．发包人应按协议条款约定提供材料设备
E．发包人不按规定通知承包人验收，损失自己负责D.一周内承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
E.不可抗力
（三）施工过程与竣工阶段的合同管理
1、例题(单选)：工程师发布变更指令的范围应限于()等方面。
A．删减部分承包人内容交给其他人完成 B．改变部分工程的基线 C．改变已批准承包人施工时间和顺序 D．增加合同约定的工程量
E．改变施工工程有关工程变更需要的附加工作 2、2004年考题(单选)：施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延 B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
3、例题(单选)：承包人按约定时间向工程师提交已完工程量报告，工程师应在()内予以计量。
A．2天 B．3天 C．5天 D．7天 4、2004年考题(多选)：依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为()。
A．工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担 B．承包人的人员伤亡损失，由发包人承担 C．发包人的人员伤亡损失，由承包人承担 D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担 E．延误的工期相应顺延． 5、2004年考题(多选)：依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。
A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除 C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续 E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
6、例题(单选)：建设工程施工合同的延期验收，是指工程师不能按时参加验收或试车，该延期要求不得超过()。
A．2天 B．5天 C．7天 D．1天7、2004年考题(多选)：依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括()。
A．发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，B．需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用
C．需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
D．发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可
E．检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可8、2004年考题(单选)：施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限应为5年。
A．地基基础工程 B．屋面防水工程 C．设备安装工程 D．排水管道工程
9、例题(单选)：发包方无正当理由，在收到竣工结算报告后()内不办理结算手续时，自第二天起应向承包方支付拖欠工程款的利息，并承担违约责任。A．10天 B．20天 C．28天 D．15天 10、2004年考题(多选)：依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权()。
A．留臵该工程 B．与发包人协议将该工程折价 C．直接委托拍卖公司拍卖该工程 D．申请人民法院将该工程依法拍卖 E．就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
本讲实训
一、单选题:
1、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人在（），将竣工工程移交发包人。
A．竣工验收合格后14天内
B．竣工验收报告经发包人认可后28天内
C．自发包人收到竣工结算报告后28天内
D．收到竣工结算款14天内C．增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延 D．增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延
2、《建设工程质量管理条件》颁布后，竣工结算时，不再扣留保修金。保修费用应由（）承担。
A、发包人
B、承包人
C、监理人
D、造成质量缺陷的责任方
3、由于变更需要重新确定价格，而发包人与承包人的意见又不能统一时，（）有权确定一个价格作为执行价格。
A．工程师
B．发包人
C．承包人
D．定额站
4、不可抗力事件结束后，承包人应在48小时内向工程师通报受害情况。灾害继续发生，承包方应每隔（）向工程师报告一次灾害情况，直至灾害结束。
A．7天
B．5天
C．
14天
D．28天
5、按照施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应由（）办理保险。
A．发包人
B．承包人
C．发包人和承包人共同
D．监理人
6、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）。
A．送交竣工验收报告日
B．修改后提请发包人验收日
C．修改后验收合格日
D．办理竣工移交手续日
7、我国工程保修期从（）之日算起。
A．乙方提交竣工验收报告
B．合同约定的竣工日
C．竣工验收合格
D．业主支付竣工结算款
二、多选题:
8、竣工验收需满足的条件[ ]
A、完成工程设计和合同约定的各项内容
B、监理单位对工程进行了质量评价，具有完整的监理资料，并提出工程质量评价报告
C、有建设行政主管部门对工程质量监督情况的认可
D、有完整的技术档案和施工管理资料
E、有施工单位签署的工程质量保修书
9、工程师指示的设计变更包括[
]
A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.增减合同中约定的工程量
C.改变有关工程的施工时间和顺序
D.其他有关工程变更需要的附加工作
E.施工中承包人因施工方便而要求对原工程设计进行变更
10、工程进度款的款项计算内容包括[
]
A.经过确认核实的完成工程量对应工程量清单或报价单的相应价格计算应支付的工程款
B.设计变更应调整的合同价款
C.本期应扣回的工程预付款和质量保修金
D.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项
E.经过工程师批准的承包人索赔款
11、不可抗力事件的合同责任[
]
A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责
B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担
C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担 D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担
E.延误的工期相应顺延
（四）施工、竣工与缺陷通知期阶段的FIDIC合同条件管理 1、2004年考题(多选)：采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。
A、实施工程的计划进度 B、分包商在施工阶段的安排
2、例题(多选)：工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及()几个方面：
A、计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致；
B、承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现；
C、承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等。
D、合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
E、工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定应承担的责任 C．重要检查检验的次序和时间 D．保证计划实施的说明文件 E．滞后于进度计划的责任
3、例题(多选)：FIDIC施工合同通用条件规定，属于()的情况，承包商可以获得工期顺延。
A、施工中受到业主或其他承包商的干扰 B、后续法规调整引起的工期延误
4、例题(单选)：FIDIC施工合同条件下，施工现场承包商自有的施工机械、设备、临时工程和材料未经()批准，不能将其中任何一部份运出施工现场。
A、业主 B、工程师 C、承包商 D、分包商 5、2004年考题(多选)：采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于()等方面。
A
对合同中任何工程量的改变 B．工程任何部分标高的改变
C．改变已认可的承包商施工时间和顺序安排 D．删减部分约定的承包工作交给其他人完成 E．改变违约责任的承担方式
6、例题(多选)：对于工程变更可以调整合同单价的原则有()。
A、由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过l％
B、由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过l0％
C、工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01％ D、此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％ E、此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于1％ 7、2004年考题(单选)：依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当()。
A
在首次支付工程进度款时起扣
B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10％那个月起扣 D．自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣
8、例题(单选)：在收到工程师的最终支付证书后，业主应在()内向承包商支付工程款。
A、28天 B、56天 C、70天 D、84天 9、2004年考题(单选)：某采用FIDIC《施工合同条件》的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当()。
A
以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任 B．以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 C．以业主占用日为竣工日，承包商不再对工程质量缺陷承担责任
D．以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任 10、2004年考题(单选)：某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为()。
A．4月15日 B．5月1日 C．5月15日 D．5月18
11例题(单选)：在FIDIC施工合同条件下，竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。
A、接收证书 B．结算证书 C．最终证书 D．合格证书 C、不利施工的自然条件或障碍影响 D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
12、例题(多选)：工程师有权签发()。
A、工程接收证书 B、履约证书 C、最终支付证书D、结清单 E、最终报表
13、例题(多选)：FIDIC施工合同条件中规定，工程师在缺陷通知期内，可就()事项向承包商发出指示。
A、清理施工现场 B、移走并替换不符合合同规定的永久设备
C、将不符合合同规定的工程拆除并重建 D、保管已建工程 E、移走并替换不符合合同规定的材料
本讲实训
一、单选题:
1、FIDIC施工合同条件规定，在颁发整个工程接收证书后84天内，承包商应向工程师报送（）。
A．最终报表
B．竣工报表
C．结清单
D．临时支付报表
2、监理工程师依据变更程序，可以指示承包商变更规定的检验位置或细节，进行附加检验或试验，此时检查费用（）。
A．视检查结果决定承担者
B．由监理工程师承担
C．由业主承担
D．由承包商承担
3、FIDIC合同条件规定，业主在收到监理工程师的中期付款证书后，应在工程师收到承包商提交的报表（）天内支付承包商的工程款项。
A．14
B.28
C．56
D．70
4、FIDIC施工合同条件规定保留金(滞留金)的退还，分两次在监理工程师颁发有关证书并开给支付证明时，每次退还整个保留金总额的（）。
A、各一半
B、1/3,2/3
C、1/4,3/4
D、2/5,3/
5、承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商原因的外部客观条件影响而不能进行竣工试验，对该部分工程工程师应认为（）。
A、已经竣工不需再进行竣工试验
B、已经竣工但还需进行竣工试验 C、需经试验后才能判定是否竣工
D、尚未竣工
二、多选题:
6、承包商编制施工进度计划的内容[ ]
A.实施工程的进度计划
B.每个指定分包商施工各阶段的安排
C.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间
D.保证计划实施的说明文件
E.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致
7、FIDIC施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期顺延。
A、业主延误施工现场移交
B、工程师延误图纸移交
C、不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
8、工程师依据现场的实际情况，有权发布变更指令的情况包括（）。
A、减少工程量清单中规定的工作内容的数量
B、将承包商原定工作范围内的部分施工任务删减后交与其他承包商完成 C、发布设计变更指令
D、改变已批准施工计划中承包商原定的施工作业顺序和时间
E、要求增加承包商必需使用合同中未规定他应运入施工现场的机具完成的新增工作
9、工程师在进度管理中应注意（）。
A、不论因何方应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都无权对修改进度计划的工作要求额外支付
B、若因非承包商应承担责任的原因导致实际进度与计划进度不符，承包商都有权对修改进度计划的工作要求额外支付 C、工程师对修改后进度计划的批准，意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任
D、工程师对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规定的应承担的责任
E、承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等
10、应由工程师签发的文件包括（）。
A、临时支付证书
B、竣工结算支付证书
C、最终报表
D、最终支付证书
E、结清单
第七章 建设工程物资采购合同管理
1、例题(单选)：材料采购合同属于()。
A．转移财产合同 B．工作性合同 C、实践性合同 D．劳务合同
2、例题(多选)：建设工程物资采购合同的当事人可以是[ ] A.发包人 B.承包人 C.生产厂家 D.监理工程师 E.供应商
3、例题(多选)：建筑材料采购合同中，()属于合同的主要条款。
A．材料的交付方式 B．订购的数量和计量方法
C．要求卖方组织履约保函 D．采购材料的名称、型号 E．违约责任
4、例题(单选)：在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。
A．转帐结算 B．托收承付 C．现金支付 D．信用证 5、2004年考题(单选)：材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该()。
A、提取全部材料，按实际交付数量付款 B、按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款
C、拒绝提前提货，拒付货款 D、提取全部材料，按订购数量付款 6、2004年考题(多选)：设备制造阶段的监理工作包括()。
A．原材料和元器件的进厂检验 B．部件的加工检验和试验
7、例题(多选)：工程师在监督设备采购合同履行时，根据合同规定。有权对()进行检查。A．用于制造工程设备的材料 B．工程设备的制造工艺
8、例题(单选)：在设备采购合同中应约定具体的设备保证期限，保证期应从()起开始计算。
A．签署开箱检验记录之日 B．设备安装完毕之日 C．启动试车合格之日 D．签发初步验收证书之日
9、例题(单选)：在设备采购合同的价款支付中，采取()程序。A．合同订立后，预付10％价款，交货验收合格后支付90％ B．供货方提供履约保函后支付10％，交货验收合格后支付90％
C．供货方提供履约保函后支付10％，交货验收合格后支付80％，签发最终验收证书后支付10％ D．合同订立后预付10％，交货验收合格后支付80％，签发最终验收证书后支付lO％
本 讲 实 训
一、单选题:
1、两法人之间签订货款总值20万元的水泥采购合同中规定，若定金为2万元，违约金按不能供货或中途退货部分价值的5 %计算。合同履行过程中，由于工厂停产不能继续供应剩余价值10万元的水泥而被迫终止合同。此时，供货方应偿付采购方()。
A．无正确答案 B．10万元 C．12万元 D、14万元
2、订货300吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货数量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的合理磅差范围内。此时()。
A．由于数量短少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B．按实际到货数量支付价款 C．按C．出厂前的预组装检验 D．包装检验 E．施工现场的到货开箱检验
C．工程设备的设计方案 D．工程设备的制造成本 E．工程设备制造进度
合同约定的300吨水泥支付价款 D．由于数量不足，拒绝支付全部价款
二、多选题:
3、供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括[ ] A.双方签订的采购合同 B.监理合同
C.合同内约定的质量标准。应写明执行的标准代号、标准名称 D.图纸、样品或其他技术证明文件 E.双方当事人共同封存的样品
4、数量验收的方法。主要包括[ ] A.衡量法 B.参考法 C.理论换算法 D.统计法 E.查点法
5、材料采购合同中对材料质量检验方法有()。
6、对货款结算方式描述正确的是[ ] A.现金支付只适用于成交货物数量少，且金额小的购销合同 B.转账结算适用于同城市或同地区内的结算
C.异地托收承付适用于合同双方不在同一城市的结算方式
D.现金结算适用于同城市或同地区内的结算
E.转账结算适用于合同双方不在同一城市的结算方式 A、经验鉴别法 B、衡量法 C、理论换算法 D、物理试验 E、化学试验
7、供货方的违约责任[ ] A．逾期付款 B．产品的质量缺陷
8、材料采购合同中，采购方的违约责任[ ] A.不按合同约定接受货物 B.产品的质量缺陷 C.货物交接地点错误的责任 D．逾期付款
E.未能按合同约定交付货物
9、大型设备采购合同中，采购方的违约责任[ ] A.延误责任的违约金 B.量责任的违约金质 C.延期付款违约金的计算办法 D.延期付款利息的计算办法
E.如果采购方中途要求退货，按退货部分设备约定价格的某一百分比计算违约金
10、设备验收阶段的监理工作[ ] A.启动试车 B.性能验收
C.最终验收 D.监督供货方的施工或现场服务 E.监督安装、调试的工序
第八章 FIDIC合同条件下的施工管理
（一）1、例题(多选)：FIDIC在1999年出版的《施工合同条件》可适用于()。
2、例题(单选)：组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明，当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是()。
A、合同专用条件 B、投标书 C．合同协议书 D．合同通用条件
3、例题(单选)：FIDIC施工合同条件规定，业主提供的支付保函的担保期限至()，并且为无条件担保。C．供货方的运输责任 D．不按合同约定接受货物 E．未能按合同约定交付货物
A．建筑工程施工 B．安装工程施工 C．土木工程施工D．项目建设总承包 E．小型工程工
A．颁发接收证书 B．缺陷通知期满C．颁发履约证书后6个月 D．缺陷通知期满后6个月
4、例题(单选)：在FIDIC施工合同条件中，()是指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和
A、竣工时间 B．施工期 C．缺陷通知期 D．合同有效期 5、2004年考题(单选)：FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至()止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A．开标日 B．工程师发布开工令日 C．工程师颁发工程接收证书日 D．工程师颁发履约证书日
6、例题(单选)：FIDIC施工合同条件下，当()生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。
A、工程接收证书 B．履约证书 C、结清单 D．竣工报表
7、例题(多选)：指定分包商的特点表现为()。
A、由业主选定实施单位 B．与业主签订合同 C、总承包商负责施工中的协调管理
D．工程师负责施工中的协调管理 E．完成工作内容不属于总包商的承包工作 8、2004年考题(多选)：FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括()。
A．由工程师确定 B．提交争端裁决委员会决定 C．双方协商
D．提交仲裁机构裁决 E．通过诉讼解决
9、例题(多选)：FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会的酬金，分为()。
A．裁决费 B．月聘请费 C．日酬金 D．年聘请费 E．现场考察费
10、例题(单选)：FIDIC施工合同条件规定，在()后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。
A．基准日期 B．投标截止日期 C．合同生效日期 D．开工日期
11、例题(多选)：在FIDIC施工合同条件中，()属雇主(业主)的风险。A．战争、**等 B．工伤事故 C．正常的恶劣天气
D．雇主(业主)提前使用永久工程一部分造成的破坏和损失
E．有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
本 讲 实 训
一、多选题:
1、合同文件的组成正确的是[
]
A.合同协议书
B.招标函
C.合同专用条件
D.规范
E.资料表
2、业主可以凭履约保函索赔情况下列说法正确的是[
]
A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长
B.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项
C.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后7天内未派人修补
D.由于承包商的严重违约行为业主终止合同
E.向承包商提交“支付保函”的可选择使用的条款
3、最终结算的合同价可能与中标函中注明的接受的合同款额不一定相等，究其原因，涉及以下几方面因素的影响：[
]
A.合同类型特点
B.发生应由业主承担责任的事件
C.承包商的质量责任
D.由于传染病导致延误工期
E.包含在合同价格之内的暂列金额
4、指定分包商与一般分包商主要差异下列说法正确的是[
]
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.工程款的支付开支项目不同
D.业主对分包商利益的保护不同
E.对分包商的合同关系与管理关系不同。
5、FIDIC施工合同条件解决业主承包商之间争端的措施有（）。
A．提交争端裁决委员会决定
B．业主与承包商友好协商解决
C．提交政府部门解决
D．仲裁
E．诉讼
6、属于业主的风险包括[ ]
A.战争、敌对行动、入侵、外敌行动
B.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战
C.承包商管理不善引起的物品爆炸
D.业主提供的设计不当造成的损失
E.一个有经验承包商通常能够预测和防范的任何自然力作用
7、不可预见物质条件的范围是[ ]
A.气候条件
B.承包商施工过程中遇到不利于施工的外界自然条件
C.招标文件和图纸均未说明的外界障碍物
D.招标文件未提供或与提供资料不一致的地表以下的地质和水文条件
E.招标文件和图纸均未说明的污染物
8、FIDIC施工合同条件规定，颁发“履约书”后，合同对双方仍然有效，工程师可要求承包商完成（）方面的义务。
A．财务
B．施工
C．修补缺陷
D．管理
E．提供担保
9、FIDIC施工合同条件规定，暂定金额包括在合同内，一般用于（）。
A．给指定分包商工作的付款
B．施工引起的对第三方的财产损失赔偿
C．招标时不能确定某一具体工作项目是否包括在合同之内
D．支付由工程变更引起的额外工作的费用
E．保险费
10、FIDIC施工合同条件下，因发生了属于业主承担的（）风险，不给承包商补偿利润。
A、一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
B、战争、敌对行动、入侵、外敌行动；
C、业主提供的设计不当造成的损失
D、**、骚乱或混乱，但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E、不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等；
（二）FIDIC合同条件下交钥匙工程与分包工程的合同管理
1、例题(单选)：FIDIC交钥匙合同条件中关于承包的工作范围规定，如果业主将部分的设计、设备采购委托给其他承包商，则()。
A、属于指定分包性质，仍由承包商负责协调管理 B、属于分别发包性质，由工程师负责协调管理
2、例题(单选)：FIDIC交钥匙合同条件，通常适用于()。
A、不可调价的总价合同 B、可调价的总价合同
C、不可调价的单价合同 D、可调价的单价合同
3、例题(多选)：FIDIC交钥匙合同条件规定，构成合同的文件应包括()。
A、合同协议书 B、投标书
C、业主的要求 D、标准、规范 E、图纸答
4、例题(单选)：FIDIC交钥匙合同条件中，标题为“业主要求”文件相当于《施工合同条件》()的作用，也是合同管理的依据。
A、投标人须知 B、投标函 C、规范 D、中标书
5、例题(单选)：FIDIC交钥匙合同条件规定，承包商编制的每一部分施工文件，应提交()审查批准。
A、工程师 B、业主代表 C、业主 D、政府当局
6、例题(多选)：FIDIC交钥匙合同条件下，业主应对()等方面所提供的资料和数据的正确性负责。C、属于指定发包性质，由业主负责协调管理 D、属于分别发包性质，由业主负责协调管理
A、对工程或其任何部分的预期目的说明 B、竣工工程的试验和性能标准
C、施工文件 D、工程的初步设计 E、操作和维修手册
7、例题(单选)：FIDIC交钥匙合同条件规定，合同实施过程中承包商提出对原实施计划的变更建议，经过()同意后也可以变更。
A、工程师 B、业主代表 C、业主 D、政府当局
8、例题(多选)：对分包合同叙述正确的是()。
A、FIDIC分包合同条件只能适用于一般分包商同承包商签订的分包合同 B、分包合同是主合同的一部分
C、分包商对分包合同中的工作，仅对承包商负责
D、FIDIC分包合同条件适用于指定分包商同承包商签订的分包合同
E、分包商完成的工程，由分包商对业主负责
9、例题(多选)：为了让分包商充分了解主合同中对分包工程所约定的义务，承包商应()。
A、向分包商提供分包工程的合同条件、图纸和技术规范 B、向分包商提供分包工程的工程量清单
C、向分包商提供主合同的工程量清单 D、向分包商提供主合同的副本 E、向分包商提供主合同的投标书附录、专用条件的副本及通用条件中任何不同于标准化范本条款规定的细节 10、2004年考题(单选)：FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。A．对分包商发布指令 B．对分包工程的批准 C．向分包商支付工程款 D．审查分包商的资质
11、例题(多选)：工程师对分包合同的管理表现在()。
A、对分包工程的批准 B、对分包工作的内容审查
C、对分包商的资质进行审查 D、对分包商选定有确认权或否定权
E、对分包商使用的材料、工艺和工程质量进行监督管理
12、例题(多选)：对于()情况，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商，则不承担逾期付款责任。
A、工程师不认可分包商报表中的某些款项
B、业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款
C、分包商与承包商之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议 D、分包商与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议 E、承包商与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议 13、2004年考题(单选)：工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。
A．以不属于自己的原因拒绝索赔要求 B．认为要求合理，先行支付后再向业主索赔
C．不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D．不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
14、例题(多选)：对于分包合同索赔管理叙述正确的是()。
A、对于承包商违约或承包商代表指令错误导致分包商权益损害的分包商应向承包商提出索赔要求 B、对于应由业主承担的索赔事件，应由分包商向业主提出索赔要求 C、工程师的失职行为属于应由业主承担的索赔事件
D、分包商对执行工程师指令后的补偿不满的应向业主提出索赔要求
本 讲 实 训
一、单选题:
1、FIDIC分包合同条件规定，如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项，()在应付款日之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商，承包商则不承担逾期负款的责任。
A、工程师
B、业主
C、承包商代表
D、工程师代表
2、FIDIC施工合同条件规定，承包商要将承包工程的任何部分分包出去，必须取得（）的批准。
A、工程师
B、业主
C、建设行政主管单位
D、监理工程师代表
3、分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害的，应向（）提出索赔要求。
A、工程师
B、业主
C、承包商
D、责任人
4、分包商按工程师指示完成属于从暂定金额开支的施工时，这笔计入合同总价内的款项应由()控制。
A、业主
B、工程师
C、总包商
D、分包商
5、业主或工程师指定的分包商签订工程承包合同时，其合同主体关系是（）。
A、业主与指定分包商
B、工程师与指定分包商
C、承包商与分包商
D、业主和工程师共同与分包商
二、多选题:
6、指定分包商的特点表现为（）。
A、由业主选定实施单位
B、与业主签订合同
C、总包商负责施工中的协调管理
D、工程师负责施工中的协调管理
E、完成工作内容不属于总包商的承包工作
7、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令。
A、业主直接送达
B、工程师直接送达
C、工程师代表直接送达
D、承包商代表直接送达
E、工程师发布经承包商代表确认
8、FIDIC编制的与《施工合同条件》配套使用的分包合同条件适用于（）。
A、承包商与其选定的分包商
B、业主与其选定的指定分包商
C、承包商与业主选定的指定分包商
D、仅适用于承包商与其选定的分包商
E、不适用于承包商与业主选定的指定分包商
9、划分包合同的基本原则是（）。
A、不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定
B、为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函
C、没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去
D、任何除业主、工程师、承包商以外的其他第三人给分包商造成的损失，承包商不予保障 E、对属于由业主和工程师应负责的原因造成分包商的权益损害，分包商也应向承包商提出索赔要求
E、任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿
10、对分包合同的索赔管理叙述正确的是（）。
A、非分包商原因给自身造成的损害，分包商应向承包商提出索赔要求
B、应由业主承担的风险或业主违约行为造成分包商的损害，分包商也应向承包商提出索赔要求
C、由现场工程师的失职行为或对工程师的指令不满，分包商应向工程师提出索赔要求
D、对承包商的违约行为给分包商造成的损害，分包商应向承包商提出索赔要求
E、分包商未按规定程序提出索赔的，承包商对分包商的损失不承担责任
第九章
建设工程施工索赔
（一）1、例题(多选)：索赔的特征是()。
A、索赔是单向的 B、索赔是双向的
C、只有一方实际发生了经济损失或权利损害，才能向对方索赔
D、索赔只是对费用的主张 E、索赔是未经对方确认的单方行为2、2004年考题(多选)：按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为()。
A．工程加速索赔 B．工程变更索赔
C．合同中明示的索赔 D．合同中默示的索赔 E．合同外的索赔
3、例题(多选)：索赔按目的划分，可以分成()。
A、明示索赔 B、暗示索赔 C、工期索赔 D、费用索赔 E、变更索赔
4、例题(多选)：引起索赔的原因有()。
A、工程变更索赔 B、意外风险和不可预见因素索赔
C、工程项目的特殊性 D、工程项目内外环境的复杂性和多变性
E、参与工程建设主体的多元性
5、例题(单选)：承包商向业主提出索赔要求时，发出的索赔意向通知()。
A．即正式的索赔报告 B．即非正式的索赔报告
C、是指口头形式的意向通知 D．并非是要求保留索赔的权利
6、例题(多选)：承包商向监理工程师提交索赔意向通知后的()，还应递送正式的索赔报告。
A.14天 B．28天
C.工程师同意的其他合理时间内 D．业主同意的其他合理时间内 E．56天
7、例题(多选)：承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A、由于业主原因造成费用增加和工期损失 B、由于工程师原因造成费用增加和工期损失 C、由于分包商原因造成费用增加和工期损失 D、按约定提交了索赔意向
E、提交了索赔报告
8、例题(单选)：在工期索赔中，对于持续影响时间超过28天以上的延误事件，工程师最终批准的总展延工期天数，()。A．必须等于以前各阶段已同意展延天数之和 B．是承包商每隔28天报送的阶段天数之和 C．不应少于以前各阶段，已由工程师同意展延天数之和 D．工程师有全部权限处理工期展延
9、例题(单选)：施工合同范本规定，承包人向工程师提交的索赔报告工程师在收到后的28天内未作出任何答复，则该索赔应认为()。
A．已经批准 B．不批准 C．尚待批准 D．承包商还需进一步报送证明材料
10、例题(单选)：当工程师根据规定，对承包商同时给予费用补偿和工期展延时，()。
A.工程师的决定为最终决定 B．业主有权做出只增加费用补偿
C.由工程师与业主协商一致 D．业主不得变更工程师已下达的决定
本 讲 实 训
一、单选题:
1、工程师有权处理的索赔是（）。
A．承包商依据合同条款提出的索赔
B．承包商依据其他法律文书提出的索赔
C．承包商提出的道义索赔
D．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿
2、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向()提交索赔报告。
A．业主
B．总包商
C．工程师
D．其他分包商
3、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商应向（）递送索赔文件。
A．业主
B.工程师
C．甲承包商
D．甲承包商的分包商
4、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的（），否则就丧失了索赔权利。
A、索赔事实
B．索赔意向通知
C．索赔依据
D．索赔报告
5、施工合同条件规定，对承包商提出的()都有批准的权力。
A、一切索赔要求
B、付款数额不限
C、工期延长
D、业主授予工程师权限内的索赔
二、多选题:
6、工期索赔（）。
A、在形式上是对权利的要求
B、最终反映在经济收益上
C、实质上是对权利的要求
D、是按索赔目的来划分的
E、是按索赔依据来划分的7、按照索赔事件的性质，可以将索赔划分为（）索赔。
A．工程变更
B．工程加速
C．工程延误
D．工程延期
E．其他索赔
8、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）。
A．与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失
B．造成费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失
C．按合同规定不应由承包商承担的风险
D、承包商在事件发生后的规定时间内提出了书面索赔意向通知
E、承包商提供的证据足以支持自己的主张。
9、按照FIDIC施工合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔要求。
A.合同签字日到发布开工令日
B．开工令日到颁发工程接收证书日
C.颁发工程接收证书日到颁发履约证书日
D．颁发履约证书日到结清单生效日
E．结清单生效日之后到提出合同争议日
10、FIDIC施工合同条件规定的索赔程序中，（）是承包商应该完成的工作。
A、发出索赔意向通知
B．提出索赔报告
C、审查索赔报告
D．作好现场同期记录
E．审查索赔处理
（二）工程师的索赔管理
1、例题(单选)：当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时．应()。
A．由监理工程师单方面决定一个他认为合理的单价或价格
B．由业主自行决定索赔的处理意见
C.由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果
D．提请仲裁机关处理
2、例题(多选)：工程师的索赔管理任务是[ ] A.预测和分析导致索赔的原因和可能性 B.通过有效的合同管理减少索赔事件发生 C.公平合理地处理和解决索赔 D.及时做出决定和处理索赔
E.工程师也必须有“风险意识”，必须重视索赔问题
3、例题(多选)：工程师进行索赔管理的原则()。
A、预测和分析导致索赔的原因和可能性 B、公平合理的处理索赔
C、从事实出发，实事求是 D、及时作出决定和处理索赔 E、诚实信用
4、例题(单选)：索赔证据必须是事件发生时的()。
A．书面文件 B．口头承诺 C．口头协议 D．监理口头指示
5、例题(单选)：()不能作为索赔的证据。
A．各种会议纪要 B．双方的往来信件
C．口头形式的承诺 D．施工现场记录
6、例题(多选)：工程师在处理工期展延中，()。
A．依据合同有权删减工作内容和缩短工期
B．依据合同有权删减工作内容，但无权要求缩短工期
C．由工程师提出，经业主批准缩短工期
D．由工程师与承包商协商一致缩短工期
E．由业主与承包商协商,变更合同后缩短工期 7、2004年考题(单选)：依据FIDIC《施工合同条件》，工程师审查承包商的索赔报告时，对因()提出的索赔，不应计入利润损失补偿。
A．延误移交施工现场 B．设计图错误返工
C．施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作 D．业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损失 8、2004年考题(多选)：在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括()等。
A．不可预见的外界条件 B．施工中遇到文物和古迹
C．异常不利的气候条件 D．业主或其他承包人的干扰 E．后续法规的调整
9、例题(多选)：按照FIDIC施工合同条件工程师审核索赔时应注意()。
A、取费的合理性 B、计算的准确性
C、业主和承包商都满意 D、以顺利实施工程项目为准则 E、维护业主利益
10、例题(多选)：工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有()。
A．业主和承包商共同负有责任 B．损失计算不足
C．合同中免除了业主的补偿责任 D．承包商没有采取适当措施减少损失
E．承包商以前已经暗示放弃索赔要求
本 讲 实 训
一、单选题:
1、某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1 000m3，单价为15元／m3，在合同执行过程中，实际土方工程量增加到1600 m3。根据合同规定，工程量增加超出25％时，双方可以重新确定单价，经双方协商新的土方单价为14元／m3，则承包商的土方总价格为（）元
A．24 000
B．22 400
C．23 650
D．23 400
2、某固定总价合同的报价单上显示某一型号的钢材为当地产品，500美元／吨，共需200吨。施工中由于质量原因工程师拒绝使用该种钢材，承包商又购入价格为550美元／吨的钢材用于工程．并提出11万美元费用索赔要求。监理工程师应当（）。
A．核准支付承包商1万美元
B．核准支付承包商10万美元
C．核准支付承包商11万美元
D．否决该索赔要求
3、某工程合同金额为500万美元，合同规定工期每延误一天罚款5000美元，最高罚款限额为50万美元。有价值300万美元的工程在合同规定完工日期后的120天达到竣工要求通过了竣工试验。则承包商应向业主支付拖期罚款（）万美元。
A．36
B．18
C．50
D．60
二、多选题:
4、工程师对工程索赔的影响[ ]
A.工程师受发包人委托进行工程项目管理
B.工程师有处理索赔问题的权力
C.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
D.工程师有权检查承包人的现场同期记录
E.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中
5、工程师有处理索赔问题的权力是[ ]
A.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录
B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师有权单方面作出处理决定
D.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳人工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付
E.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
6、FIDIC施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期顺延。
A．业主延误施工现场移交
B、工程师延误图纸移交
C．不利施工的自然条件或障碍影响
D、增加合同外的施工项目
E、暂时停工
7、工期索赔计算，下列说法正确的是[ ]
A.工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种
B.对于已知部分工程的延期的时间工期索赔值=(受干扰部分工程合同价／原合同总价)×该受干扰部分工期拖延时间
C.对于已知额外增加工程量的价格工期索赔值=(额外增加的工程量的价格／原合同总价)×原合同总工期
D.如果延误的工作在延误后仍为非关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期
E.如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期
8、承包人可索赔的费用下列说法正确的是[ ]
A.人工费
B.利润
C.监理费
D.保函手续费
E.管理费
9、减少索赔的发生下列说法正确的是[ ] A.正确理解合同规定
B.做好日常监理工作，随时与承包人保持协调
C.尽量为承包人提供力所能及的帮助
D.建立和维护工程师处理合同事务的威信
E.所采用的费率是否合理、适度
10、下列资料中（）不能成为索赔的证据资料。
A.投标须知
B．合同条件
C.会议纪要
D．业主在电话中的承诺
E．现场照片
11、因工程设计变更，工程师下达了某分部工程的暂停令，使承包商的三台专用机械设备闲置，监理工程师对承包商的设备闲置损失可以按（）方法来计算。
A．机械设备的进出场费
B．机械合班费
C．机械折旧费
D．机械设备租赁费
E．机械设备燃料费
12、施工中因不可抗力事件的影响而使承包人受到损害时，他有权获得补偿的款项可包括（）。A．直接费
B．间接费
C．利润损失
D．施工现场管理费
E．公司总管理费
第二篇：建设施工合同与索赔范文
建设施工合同与索赔
篇一：建筑工程合同索赔管理
在社会主义市场经济体制下，建设工程项目的实施均是以委托监理合同、施工承包合同为媒介把投资方、监理、承建方三者联系在一起，它们之间既相互联系，又相互制约，为实现工程项目的投资、进度、质量目标而共同努力。因此，工程合同对于任何一方都是至关重要的工程文件。而合同管理则是工程建设中最重要的日常管理工作。在合同履行中，合同一方因对方不履行或不适当履行合同中约定的任务而受到损失，向对方提出工期和经济的索赔，便构成了合同管理的核心。加强建设工程施工合同和索赔管理不仅能保证建设工程的顺利进行，更能为企业避免不必要的损失、争取更多的利润。
目前我国建设市场发育尚不完善，建设交易行为尚不规范，使得建设工程合同管理也存在着诸多问题，施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决，我国工程建设合同管理还相当薄弱，部分施工合同的内容不够详细、管理不到位、履约效果不甚理想，主要为：阴阳合同屡禁不止，严重扰乱了建筑市场秩序；建设施工方拖欠工程款严重；合同中承发包双方权利和义务不对等，违背等价有偿的经济的发生；对索赔概念普遍存在模糊认识甚至错误认识，索赔专门人才缺乏，索赔经验及索赔实例资料贫乏，法律意识淡漠，索赔意识不足，索赔未被国内企业重视，法律尚不健全，建筑市场问题，索赔管理方面的问题。
建设工程合同的概念 建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。建设工程实行监理的，发包人也应与监理人订立委托监理合同。建设工程合同是一种诺成合同，合同订立生效后双方应当严格履行。同时建设工程合同也是一种双务、有偿合同，当事人双方在合同中都有各自的权利和义务，在享有权利的同时必须履行义务。建设工程合同的双方当事人分别称为承包人和发包人。“承包人”，是指在建设工程合同中负责工程的勘察、设计、施工任务的一方当事人，承包人最主要的义务是进行工程建设，即进行工程的勘察、设计、施工等工作。“发包人”，是指在建设工程合同中委托承包人进行工程的勘察、设计、施工任务的建设单位(或业主、项目法人)，发包人最主要的义务是向承包人支付相应的价款。由于建设工程合同涉及的工程量通常较大，履行周期长，当事人的权利、义务关系复杂，因此，《合同法》第270条明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。
索赔概念 索赔具有较为广泛的含义，其一般含义是指对某事、某物权利的一种主张、要求、坚持等。工程索赔通常是指在施工合同履行过程中，合同当事人一方因非自身因素或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。索赔是一种正当的权利要求，它是业主方、监理工程师和承包方之间的一项正常的、大量发生而且普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据、合情合理的行为。索赔产生原因 1.合同内容变更 随着性技术、新工艺的不断发展，业主对项目的要求也越来越高，使设计、施工难度不断增大，而且现场经常会发生不可预见的情况。所以设计人员在设计中尽善尽美，完全不出错是不可能的，往往在施工过程中需要进行设计变更，有时候根据现场情况，工程师也会指示变更施工方法，这就会导致施工费用和工期的变化。2.合同文件（包括技术规范）缺陷 有时合同进入实施阶段，才发现合同本身有难以弥补的缺陷，或者语言含糊，或者存在漏洞或矛盾，造成双方理解不一致。这就会造成争议，导致索赔。3.发包人或工程师违约 发包人违约主要表现在不按规定提供施工场地、材料、设备，不按时支付工程款；工程师违约主要表现在因不能及时解决问题、工作失误、苛刻检查等原因，造成对正常施工的干扰。4.第三方原因 由于与工程有关的与发包人签订或约定的第三方所发生的问题，造成对工程工期或费用的影响，也可以是索赔的起因。5.政策、法规的变化 政策、法规的变化主要是指工程造价有关的政策、法规，因为工程造价具有很强的时间性、地域性，所以国家及各地相关管理部门都会出台相关政策、法规，有些是强制执行的，而且会随着市场、技术的变化而经常变化，所以会造成工期与费用的变化，成为索赔的
重要起因。索赔的特征 从索赔的基本含义，可以看出索赔具有以下基本特征：(1)索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔。由于实践中发包人向承包人索赔发生的频率相对较低，而且在索赔处理中，发包人始终处于主动和有利地位，对承包人的违约行为他可以直接从应付工程款中扣抵、扣留保留金或通过履约保函向银行索赔来实现自己的索赔要求。因此在工程实践中大量发生的、处理比较困难的是承包人向发包人的索赔，也是工程师进行合同管理的重点内容之一。承包人的索赔范围非常广泛，一般只要因非承包人自身责任造成其工期延长或成本增加，都有可能向发包人提出索赔。有时发包人违反合同，如未及时交付施工图纸、合格施工现场、决策错误等造成工程修改、停工、返工、窝工，未按合同规定支付工程款等，承包人可向发包人提出赔偿要求；也可能由于发包人应承担风险的原因，如恶劣气候条件影响、国家法规修改等造成承包人损失或损害时，也会向发包人提出补偿要求。(2)只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔。经济损失是指因对方因素造成合同外的额外支出，如人工费、材料费、机械费、管理费等额外开支；权利损害是指虽然没有经济上的损失，但造成了一方权利上的损害，如由于恶劣气候条件对工程进度的不利影响，承包人有权要求工期延长等。因此发生了实际的经济损失或权利损害，应是一方提出索赔的一个基本前提条件。有时上述两者同时存在，如发包人未及时交付合格的施工现场，既造成承包人的经济损失，又侵犯了承包人的工期权利，因此，承包人既要求经济赔偿，又要求工期延长；有时两者则可单独存在，如恶劣气候条件影响、不可抗力事件等，承包人根据合同规定或惯例则只能要求工期延长，不应要求经济补偿。(3)索赔是一种未经对方确认的单方行为。它与我们通常所说的工程签证不同。在施工过程中签证是承发包双方就额外费用补偿或工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议，它可以直接作为工程款结算或最终增减工程造价的依据，而索赔则是单方面行为，对对方尚未形成约束力，这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过双方确认（如双方协商、谈判、调解或仲裁、诉讼)后才能实现。
索赔程序；1.承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。2.发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3.工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。4.当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。5.工程师与承包人谈判达不成共识时，工程师
有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。
6.发包人审批工程师的索赔处理证明。7.承包人是否接受最终的索赔决定。
工程索赔的原则（1）必须以合同为依据 施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。（2）及时提交索赔意向书 根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目（分部分项目工程名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工企业负责人、现场负责人、现场监理工程师和主管监理工程师要一起到现场核对。这样，监理工程师通过意向书就可以对整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。成都学院学士学位论文(设计)36（3）必须注意资料的积累 积累一切可能涉及索赔论证的资料。施工企业与建设单位研究的技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取与会者签字，作为正式文档资料。同时应建立业务往来的文件档案编号等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理工程师认可的记录、计算资料及相关的证明材料。
结论 本文主要通过对合同的概念、形式、主要内容，合同管理及索赔的产生原因与现状进行描述，并列举相关索赔案例，来介绍建筑工程合同、合同管理和索赔管理方面的知识。建设工程合同管理及索赔是一个庞杂的问题，涉及到经济、技术、法律、管理、金融等各方面的知识。我国正处于高速发展阶段，国内大兴土木，法制逐渐健全，体制逐渐完善，合同索赔也日趋频繁。增强索赔意识、加强合同及索赔管理、掌握合同索赔是施工企业避免不必要的损失、保证工期、质量和经济效率的一种必要途径。施工合同是索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。建设施工合同索赔的管理和应用应综合考虑发包方、承包方、管理方等多方面人员、施工前后多方面的因素。只有我们牢固树立索赔意识，掌握索赔技艺，落实抓好这项工作，才能在百变的市场环境中创造出有利境地，才能扭转乾坤，牢牢得把握住自己的经济命脉。
篇二：XX年招标师继续教育答案(建筑施工合同与索赔1)
XX年招标师继续教育答案 ——建设施工合同与索赔
第一章施工合同管理 第五讲
篇三：建设工程施工合同中的赔偿损失
建设工程施工合同中的赔偿损失
（一）发包人应承担的赔偿损失
1、未及时检查隐蔽工程造成的损失
《合同法》规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
2、未按照约定提供原材料、设备等造成的损失
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
3、因发包人原因致使工程中途停建、缓建造成的损失
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
4、提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失
承揽人（承包人）发现定作人（发包人）提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人（发包人）。因定作人（发包人）怠于答复等原因造成承揽人（承包人）损失的，应当赔偿损失。
5、中途变更承揽工作要求造成的损失
定作人（发包人）中途变更承揽工作的要求，造成承揽人（承包人）损失的，应当赔偿损失。
6、要求压缩合同约定工期造成的损失
7、验收违法行为造成的损失
《建设工程质量管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，造成损失的，依法承担赔偿责任：（1）为组织竣工验收，擅自交付使用的；（2）验收不合格，擅自交付使用的；（3）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。
篇四：建设工程合同及索赔管理浅析范本
建设工程合同及索赔管理浅析
专 业: 学 号:
学 生: 指导教师:
摘要: 随着市场经济体制的发育和完善,要求政府更多的运用法律、法规和经济手段调节和管理市场,加强建设工程合同的管理,是社会主义市场经济规律的必然要求。建设施工合同是承发包双方为实现建设工程目标,明确相互责任、权利、义务关系的协议,是承包人进行工程建设,发包人支付价款,控制工程项目质量、进度、投资,进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。索赔管理是促进参与工程建设各方面履行合同约定的义务，确保建设目标的重要手段。因此加强合同及索赔管理工作对于承包商及业主都具有重要的意义。
关键词：建设工程合同；索赔管理；法律；责任；
Analysis on the construction contract and claims
management
Specialty: Student Number:
Student: Supervisor:
Abstract: With the development and perfection of market economy system, asking the Government to more use of legal, regulatory and economic instruments to regulate and manage the market, strengthen construction contract management is an inevitable requirement of socialist market economy rules.Construction contracts were Contracting Parties to achieve project goals, clear mutual responsibilities, rights and duties in the relationship agreement, the contractor works, client pays the price, quality control project, progress and investment, and ensure the smooth conduct of engineering construction of important legal documents.Is to promote participation in all aspects of construction claim management to fulfil contractual obligations, important means to ensure that the build target.Therefore strengthening the contract and claims management for contractors and owners is of great significance.Key words: Construction contract;claims management;legal;responsibility;
目 录
绪
论.......................................................................................................................................1
合同的概述.........................................................................................................................2
合同的概念.....................................................................................................................2
合同的种类.....................................................................................................................2
合同的形式.....................................................................................................................4
合同的主
要
内容............................................................................................................4
建
设
工
程
合同.......................................................................................................................6
建
设
工
程
合同的概念..................................................................................................6
建
设
工
程
合同的特征..................................................................................................6
建设工
程合同的主要内容..........................................................................................7
建设工程合同的主体.............................................................................................7
建设工
程合同的基本条款..................................................................................8
建
设
工
程
合同的体系................................................................................................11
建
设
施
工
合同............................................................................................................13 建
设
工
程
施
工
合同的内容...................................................................................13
签订建设工程施工合同时应注意的问题.........................................................15
合同
管理...........................................................................................................................17
合同
管
理
概述............................................................................................................18
合同管理常见问题及产生原因................................................................................18
合同
管
理
常
见
问题...............................................................................................18
合同管理问题产生的主要原因.........................................................................19 加
强
合同
管
理的主
要
措施...................................................................................20
我国
合同
管
理的现状................................................................................................21
加
强
合同
管
理的意义................................................................................................21
索赔...................................................................................................................................23
索
赔
概念......................................................................................................................23
索
赔
产
生
原因..............................................................................................................23
索
赔的特征..................................................................................................................24
我国
索
赔
现
状
分析....................................................................................................25
索
赔
程序....................................................................................................................27
索
赔的计
算
方法........................................................................................................28
反
索赔..........................................................................................................................29
发
包
人的反
索赔...................................................................................................29
承
包
人
反
索赔.......................................................................................................31
案
例
分析.............................................................................................................................32
结论.....................................................................................................................................37
参
考
文献.................................................................................................................................38
致谢.........................................................................................................................................38
绪 论
1.研究目的及意义
在社会主义市场经济体制下，建设工程项目的实施均是以委托监理合同、施工承包合同为媒介把投资方、监理、承建方三者联系在一起，它们之间既相互联系，又相互制约，为实现工程项目的投资、进度、质量目标而共同努力。因此，工程合同对于任何一方都是至关重要的工程文件。而合同管理则是工程建设中最重要的日常管理工作。在合同履行中，合同一方因对方不履行或不适当履行合同中约定的任务而受到损失，向对方提出工期和经济的索赔，便构成了合同管理的核心。加强建设工程施工合同和索赔管理不仅能保证建设工程的顺利进行，更能为企业避免不必要的损失、争取更多的利润。
2.国内研究现状
目前我国建设市场发育尚不完善，建设交易行为尚不规范，使得建设工程合同管理也存在着诸多问题，施工合同备案一些深层次问题还未从根本上得到解决，我国工程建设合同管理还相当薄弱，部分施工合同的内容不够详细、管理不到位、履约效果不甚理想，主要为：阴阳合同屡禁不止，严重扰乱了建筑市场秩序；建设施工方拖欠工程款严重；合同中承发包双方权利和义务不对等，违背等价有偿的经济的发生；对索赔概念普遍存在模糊认识甚至错误认识，索赔专门人才缺乏，索赔经验及索赔实例资料贫乏，法律意识淡漠，索赔意识不足，索赔未被国内企业重视，法律尚不健全，建筑市场问题，索赔管理方面的问题。
3.发展趋势及措施
随着世界经济全球化和一体化进程的加快，工程合同及索赔管理在国际国内建筑市场变得越来越重要。完善健全的合同及索赔管理体制，对于培育和发展建筑市场，促进建筑业的发展，提高经济效益将发挥非常重要的作用。我认为可以采取以下两点措施来完善合同及索赔管理：建立完善的工程合同及索赔管理体制；提高经营管理团队的综合素质；建立一个完善的管理机制；
第三篇：合同管理与工程索赔
第一章合同管理相关的知识
一、（第2页）第一节基础知识——
一、法律分类：“
3、按所调整的范围分类包括民法、刑法、行政法。”补充如下：
民法是调整平等民事主体间的财产、人身关系的行为规范。民事活动必须遵守法律、政策，尊重社会公德，形式上的民法就是指民法典，这是按一定逻辑顺序编纂的民事法律规范体系，实质上的民法指调整人身关系和财产关系的民事法律规范的总和，如民法典以及各种民事单行法。如合同法是民法的重要组成部分，调整民事主体之间的财产关系。刑法是保卫国家和社会制度，保护公私财产和公民权利，维护社会和经济秩序的法律。我国的刑事法律体系有刑法、刑事诉讼法等法构成。刑法是实体法，规定的是什么是犯罪和对犯罪怎么处罚；刑法是规定犯罪、刑事责任与刑罚的法律规范的总和，属于实体法，即规定什么是犯罪，犯罪的构成，犯罪要承担哪些刑事责任等的法律。刑事诉讼法是程序法，规定的是刑事案件的管辖权以及诉讼的程序等问题。它规范人民法院、人民检察院、公安机关进行刑事诉讼和当事人及其他诉讼参与人进行和参加刑事诉讼的一切有关的法律规范，属于程序法，就是说规定刑事诉讼如何进行，各机关在立案、侦查、起诉、审判与执行的权限和职责，当事人和其他诉讼参与人在诉讼过程中有哪些权利等。
二、（第6页）补充修改如下：删除“法律事实的分类”这几个字（“4，法律事实”的第三自然段开始）
三，（第10页）八．《建设工程质量管理条例》和《工程建设标准强制性条文》的第二自然段后另起一行补充修改如下：房屋建筑2002年版《强制性条文》自2003年1月1日起施行，原2000年版《强制性条文》同时废止。强制性条文的内容是工程建设现行国家和行业标准中直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公共利益的条文，同时考虑提高经济和社会效益等要求。列入《强制性条文》的所有条文都必须严格执行。《强制性条文》是参与建设活动各方执行工程建设强制性标准和政府对执行情况实施监督的依据。《强制性条文》是国务院《建设工程质量管理条例》的配套文件，是工程建设强制性标准实施监督的依据，违反《强制性条文》将按照建设部令81号《实施工程建设强制性标准监督规定》进行处罚。对不按照现行工程建设标准执行，造成工程事故和隐患的，应以现行工程建设标准为依据按照有关法规进行处罚。
2002年版强制性条文全文共分九篇，引用工程建设标准107本，共编录强制性条文1444条。2002年版《强制性条文》将工程建设国家和行业标准中涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其它公众利益的，并考虑了保护资源、节约投资、提高经济效益和社会效益等政策要求的条文纳入强制性条文。内容包括：第一章 建筑设计、第二章 建筑防火、第三章 建筑设备、第四章 勘察和地基基础、第五章 结构设计、第六章 房屋抗震设计、第八章 施工质量、第九章 施工安全房屋建筑，共九部分。
四、第11页“
（三）”法人代表的最后一句话去掉：“目前，我国修改《中华人民共和国公司法》容许成立国有独资公司。”
第五章 建设工程相关合同管理
一、（第100页）“【本章提要】”末尾：最后一句话去掉：“实战能力”改为“学生实际进行合同管理的能力”
二、（第100页）“
二、建设监理合同当事人的权利与义务”补充修改如下：“
二、建
设工程监理合同当事人的权利与义务”
三，（第106页）“
四、勘察设计合同的变更和解除”的第一自然段后另起一行补充修改如下：勘察设计合同的解除是指勘察设计合同履行过程中，由于合同约定或法定事由，对原设计提前终止合同的效力。如果是发包人因故要求中途停止设计时；应及时书面通知承包人，已付的设计费不退，并按该阶段实际所耗工时，增付和结清设计费，同时终止合同关系。
四、“勘察设计合同的变更和解除”的第一自然段内“签定”修改为“签订”。全书其它各处“签定”修改为“签订”。
五，（第114页）“
一、贷款的种类”中的——“
（一）基本建设贷款”-----“２、贷款的范围”的全段包括“２、贷款的范围”修改如下：
２、贷款的范围
1)财政预算基建贷款指贷款资金来自财政，包括中央财政预算基建贷款、地方财政预算基建贷款。2)地方机动财力基建贷款指地方机动财力安排的基建贷款。3)提前完成基建计划临时贷款包括中央级和地方级，包括基建包干项目工程加快进度需要增加用款（经批准发放的贷款）和重点项目临时资金不足贷款。另外，经办银行需要贷款资金，向上级请领。由于这类贷款是在计划执行中发生的，因此编制计划时不必考虑此项贷款的发放数。4)建设银行基建贷款指建设银行根据国家计划组织信贷资金和自有资金发放的基建资金，即原来的基建投资贷款加上财政贴息贷款。其中财政贴息贷款是国家要求建设银行贷款而贷款单位拿不出利息，由财政出利息的贷款。5)基建储备贷款指中央、地方建设单位为以后工程储备设备的国内储备贷款。
六，（第115页）“
一、贷款的种类”中的“
（一）基本建设贷款”——“４、借款的担保”的一句话“借款单位为经建设银行同意”修改如下：“借款单位未经建设银行同意”。
第七章 工程索赔概述
一、（第100页）“【本章提要】”改为：
本章介绍工程索赔的基础知识。重点剖析索赔的相关概念，介绍工程索赔的发展过程、依据。重点阐述承包工程常见的索赔问题，培养学生工程施工索赔，工程价款结算方面的能力，说明了工期的索赔、特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔，暂停工程、中止合同的索赔，财务费用补偿的索赔的原则方法。
二，（第145页）“
二、工程索赔的分类”中的——“
三、【案例7-1】l、工程项目背景摘要：”的全段，另起一段，去掉标题序号，后续序号依次前移，修改如下：
如某国某住宅工程承包过程中,门窗工程量增加而引起的索赔实例：合同条款规定：合同条件中关于工程变更的条款规定为“„„业主有权对本合同范围的工程进行他认为必要的调整。业主有权指令不加代替地取消任何工程或部分工程，有权指令增加新工程,但增加或减少的总量不得超过合同额的25％”。（注意：这些调整并不减少承包方全面完成工程的责任，且不赋予承包方针对业主指令的工程量的在约定幅度内增加或减少，而要求价格补偿的权利。）
承包商的报价情况：门窗工程分项，工作量为: 10133.2平方米。对工作内容承包商的理解（翻译）为“以平方米计算，根据工艺的要求运进、安装和油漆门和窗,根据图纸中标明的规范和尺寸施工。”即认为承包商不承担门窗制作的责任。对此项承包商报价仅为2.5LE（埃磅）／平方米。而上述的翻译“运进”是错误的，应为“提供”，即承包商承担门窗制作的责任，而报价时没有门窗详图。如果包括制作，按照当时的正常报价应为130 LE／平方米。
工程变更：在工程实施过程中，业主通过工程师下达变更令，加大门窗面积，增加门窗层数，变更后门窗工作总量为：25090平方米，且大部分为三层门窗（板、玻璃、纱）。承包商的要求：承包商以业主扩大门窗面积、增加门窗层数为由要求与业主重新商讨价格，业主的答复为：合同规定业主有权变更工程，且工程变更总量在合同总额25％范围之内，承包商无权要求重新商讨价格，门窗工程应按原合同单价支付。（对合同中"25％的增减量”是指合同总价格，而不是某分项工程量，本例中尽管门窗增加了150％，但墙体工程量相应减少，最终合同总额并没有多少增加，所以合同价格不能调整．实际付款按实际工程量乘以合同单价，尽管这个单价仅为正常报价的1.3％。）
最终索赔结果：承包商在无奈的情况下，与业主的上级主管部门接触。该业主上级认为:
由于承包商在本工程报价中确实存在较大的失误，损失很大.并希望业主能从承包商实际情况及双方友好关系的角度考虑承包商的索赔要求。
最终业主同意在门窗工作量增加25％的范围内按原合同单价支付，即12666.5按原价格
2.3LE/平方米计算。对超过的部分，双方按实际情况重新商讨价格。最终确定单价为130LE/平方米,则承包商取得费用赔偿：（25090-10133.2×1.25）×（130-2.5）＝1583996.25(LE)
三、（第149页）“
二、工程施工索赔”文中“如果工程师认为这类障碍或条件确实是一个有以验的承包商无法合理地预见到”改为“如果工程师认为这类障碍或条件确实是一个有经验的承包商无法合理地预见到”
第八章 工程索赔的管理
一、【案例8－4】和【案例8－5】注意单位要加“元”
第九章 合同管理与索赔案例
一、（第191页）“【案例9—9】国际工程承包合同管理与索赔程序”的话：
“ 1)因租赁的挖掘机大修，晚开12天，造成人员窝工10个工日”改为“1)因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；”。
“3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单，由此增加土方开控量900 m3” 改为 “3)5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2米的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900 m3；”。
计算过程修改内容：
“事件三：可索赔工期2d：900m。／(4500m。／10d)=2d” 改为“事件三：可索赔工期2d：900立方米／(4500立方米／10d)=2d”
“小计：可索赔工期11d(5d+2d+3d+1d：11d)”改为“小计：可索赔工期11d(5d+2d+3d+1d = 11d)”
“（3）事件二：人工费：工日×23元／工日×(1+30％)一448．5元机械费：450元／台班×5d一2250元” 改为“（3）事件二：人工费：工日×23元／工日×(1+30％)=448．5（元）机械费：450元／台班×5d=2250（元）
“事件三：(900m×4．2元／m)×(1+20％)=4536元”改为“事件三：(900 m3×4．2元／m3)×(1+20％)=4536（元）”
“事件五：人工费：30工日X 23元／工日X(1+30％)=89 7元机械费：450元／
台班X ld=450元”改为“事件五：人工费：30工日×23元／工日×(1+30％)=897（元）机械费：450元／台班×ld=450（元）”
“可索赔费用总额为：448.50元+4536元+897元+450~=8581．5元”改为“可索赔费用总额为：448.50元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5（元）”
第四篇：合同管理实训报告
案例一：
某城市拟新建一大型火车站，各有关部门组织成立建设项目法人，在项目建议书、可行性研究报告、设计任务书等经市计划主管部门审核后，报国家计委、国务院审批并向国务院计划主管部门申请国家重大建设工程立项。审批过程中，项目法人以公开招标方式与三家中标的一级建筑单位签订《建设工程总承包合同》，约定由该三家建筑单位共同为车站主体工程承包商，承包形式为一次包干，估算工程总造价18亿元。但合同签订后，国务院计划主管部门公布该工程为国家重大建设工程项目，批准的投资计划中主体工程部分仅为15亿元。因此，该计划下达后，委托方(项目法人)要求建筑单位修改合同，降低包干造价，建筑单位不同意，委托方诉至法院，要求解除合同。法院认为，双方所签合同标的系重大建设工程项目，合同签订前未经国务院有关部门审批，未取得必要批准文件，并违背国家批准的投资计划，故认定合同无效，委托人(项目法人)负主要责任，赔偿建筑单位损失若干。
分 析：本案车站建设项目属2亿元以上大型建设项目，并被列入国家重大建设工程，应经国务院有关部门审批并按国家批准的投资计划订立合同，不得任意扩大投资规模。根据《合同法》第二百七十三条 国家重大建设工程合同，应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。本案合同双方在审批过程中签订建筑合同，签订时并未取得有审批权限主管部门的批准文件，缺乏合同成立的前提条件，合同金额也超出国家批准的投资的有关规定，扩大了固定资产投资规模，违反了国家计划，故法院认定合同无效，过错方承担赔偿责任，其认定是正确的。
案例二：
××商场为了扩大营业范围，购得某市毛纺织厂地皮一块，准备兴建该商场分店。××商场通过投标的形式与市建筑工程公司签订了建筑工程承包合同。之后，承包人将各种设备、材料运抵工地开始施工。施工过程中，城市规划管理局的工作人员来到施工现场，指出该工程不符合城市建设规划，未领取施工规划许可证，必须立即停止施工。最后，城市规划管理局对发包人作出了行政处罚，处以罚款2万元，勒令停止施工，拆除已修建部分。承包人因此而蒙受损失，向法院提起诉讼，要求发包人给予赔偿。
分 析：《合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。本案双方当事人之间所订合同属于典型的建设工程合同，归属于施工合同的类别，所以评判双方当事人的权责应依有关建设工程合同的规定。本案中引起当事人争议并导致损失产生的原因是工程开工前未办理规划许可证，从而导致工程为非法工程，当事人基于此而订立的合同无合法基础，为无效合同。依《中华人民共和国建筑法》之规定，规划许可证应由建设人，即发包人办理，所以，本案中的过错在于发包方，发包方应当赔偿给承包人造成的先期投入、设备、材料运送费用等项损失。
案例三：
原告某房产开发公司与被告某建筑公司签订一施工合同，修建某一住宅小区。小区建成后，经验收质量合格。验收后1个月，房产开发公司发现楼房屋顶漏水，遂要求建筑公司负责无偿修理，并赔偿损失，建筑公司则以施工合同中并未规定质量保证期限，以工程已经验收合格为由，拒绝无偿修理要求。房产开发公司遂诉至法院。法院判决施工合同有效，认为合同中虽然并没有约定工程质量保证期限，但依建设部1993年11月16日发布的建设工程质量管理办法》的规定，屋面防水工程保修期限为3年，因此本案工程交工后两个月内出现的质量问题，应由施工单位承担无偿修理并赔偿损失的责任。故判令建筑公司应当承担无偿修理的责任。
分 析：《合同法》第二百七十五条 施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。本案争议的施工合同虽欠缺质量保证期条款，但并不影响双方当事人对施工合同主要义务的履行，故该合同有效。由于合同中没有质量保证期的约定，故应当依照法律、法规的规定或者其他规章确定工程质量保证期。法院依照《建设工程质量管理办法》的有关规定对欠缺条款进行补充，无疑是正确的。依据该办法规定;出现的质量问题属保证期内，故认定建筑公司承担无偿修理和赔偿损失责任是正确的。
案例四：
承包人和发包人签订了采矿工业场地平整工程合同，规定工程按当地所在省建筑工程预算定额结算。在履行合同过程中，因发包人未解决好征地问题，使承包人7台推土机无法进入场地，窝工200天，致使承包人没有按期交工。经发包人和承包人口头交涉，在征得承包人同意的基础上按承包人实际完成的工程量变更合同，并商定按“冶金部某省某厂估价标准机械化施工标准”结算。工程完工结算时因为离工问题和结算定额发生争议。承包人起诉，要求发包人承担全部离工责任并坚持按第一次合同规定的定额结算，而发包人在答辩中则要求承包人承担延期交工责任。法院经审理判决第一个合同有效，第二个口头交涉的合同无效，工程结算定额应当依双方第一次签订的合同为准。
分 析：本案的关键在于如何确定工程结算定额的依据即当事人所订立的两份合同哪个有效。依《合同法》第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式的规定，建设工程合同的有效要件之一是书面形式，而且合同的签订、变更或解除，都必须采取书面形式。本案中的第一个合同是有效的书面合同，而第二个合同是口头交涉而产生的口头合同，并未经书面固定，属无效合同。所以，法院判决第一个合同为有效合同。
案例五：
2001年初，某房地产开发公司欲开发新区第三批商品房，是年4月，某市电视台发出公告，房地产开发公司作为招标人就该工程向社会公开招标，择其优者签约承建该项目。此公告一发，在当地引起不小反响，先后有二十余家建筑单位投标。原告A建筑公司和B建筑公司均在投标人之列。A建筑公司基于市场竞争激烈等因素，经充分核算，在标书中作出全部工程造价不超过500万元的承诺，并自认为依此数额，该工程利润已不明显。房地产开
发公司组织开标后，B建筑公司投标数额为450万元。两家的投标均低于标底500万元。最后B建筑公司因价格更低而中标，并签订了总价包死的施工合同。该工程竣工后，房地产开发公司与B建筑公司实际结算的款额为510万元。A建筑公司得知此事后，认为房地产开发公司未依照既定标价履约，实际上侵害了自己的权益，遂向法院起诉要求房地产开发公司赔偿在投标过程中的支出等损失。
分 析：
本案争议的焦点是：经过招标投标程序而确定的合同总价能否再行变更的问题，这样做是否违反《合同法》第二百七十一条建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行的原则。当然，如果是招标人和中标人串通损害其他投标人的利益，自应对其他投标人作出赔偿。本案中无串通的证据，就只能认定调整合同总价是当事人签约后的意思变更，是一种合同变更行为。
依法律规定，通过招标投标方式签订的建筑工程合同是固定总价合同，其特征在于：通过竞争决定的总价不因工程量、设备及原材料价格等因素的变化而改变，当事人投标标价应将一切因素涵盖，是一种高风险的承诺。当事人自行变更总价就从实质上剥夺了其他投标人公平竞价的权利并势必纵容招标人与投标人之间的串通行为，因而这种行为是违反公开、公平、公正原则的行为，构成对其他投标人权益的侵害，所以A建筑公司的主张应予支持。
案例六：
某市服务公司因建办公楼与建设工程总公司签订了建筑工程承包合同。其后，经服务公司同意，建设工程总公司分别与市建筑设计院和市××建筑工程公司签订了建设工程勘察设计合同和建筑安装合同。建筑工程勘察设计合同约定由市建筑设计院对服务公司的办公楼、水房、化粪池、给水排水及采暖外管线工程提供勘察、设计服务，做出工程设计书及相应施工图纸和资料。建筑安装合同约定由××建筑工程公司根据市建筑设计院提供的设计图纸进行施工，工程竣工时依据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。合同签订后，建筑设计院按时做出设计书并将相关图纸资料交付××建筑工程公司，建筑公司依据设计图纸进行施工。工程竣工后，发包人会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。原来市建筑设计院未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给发包人带来了重大损失。由于设计人拒绝承担责任，建设工程总公司又以自己不是设计人为由推卸责任，发包人遂以市建筑设计院为被告向法院起诉。法院受理后，追加建设工程总公司为共同被告，让其与市建筑设计院一起对工程建设质量问题承担连带责任。
分 析：
本案中，某市服务公司是发包人，市建设工程总公司是总承包人，市建筑设计院和××建筑工程公司是分包人。对工程质量问题，建设工程总公司作为总承包人应承担责任，而市建筑设计院和××建筑工程公司也应该依法分别向发包人承担责任。总承包人以不是自己勘察设计和建筑安装的理由企图不对发包人承担责任，以及分包人以与发包人没有合同关系为由由不向发包人承担责任，都是没有法律依据的。
根据《合同法》第二百七十二条中的“总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人”的规定，所以本案判决市建设工程总公司和市建筑设计院共同承担连带责任是正确的。值得说明的是：依《合同法》这一条及《建筑法》第二十八条、第二十九条的规定：禁止承包单位将其承包的全部工程转包给他人，施工总承包的建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。本案中建设工程总公司作为总承包人不自行施工，而将工程全部转包他人，虽经发包人同意，但违反禁止性规定，亦为违法行为。
第五篇：实训题
综合实训题
一、指出下面标题或语句的错误
（1）××大学关于认真贯彻中纪委×号通报精神，搞好应届毕业生分配工作的几点意见
（2）关于拟购置五辆警车的请示函
（3）转发全国地方对外宣传和对台宣传工作会议两个文件（4）把农村改革引向深入（5）×××航运管理所航行通告
（6）××省××局四十五岁以下干部培训规划
（7）关于国务院办公厅公开发布天气预报有关问题的复函（8）××市委关于××上半年城市改革情况的答复报告（9）关于进一步推进妇女创业与再就业工作的重要通知(10)高校关于认真做好一九九四年表彰优秀教师和教育工作者的通知(11)××厂向上级的请示报告(12)扩大经营范围决定的请示(13)×公司关于开展春季运动会的决定的通知
(14)××市人民政府就企业改革问题的答复(15)××大学优秀学生评奖(16)××交通局××水电站施工期间严重影响我们水运的情况报告的汇报请求
(17)公司总裁、各分公司经理、来宾的随行人员先后走进会场。(18)最近，不适当地突出智育是教育的失误。
(19)由于银行贷款利率下调，所以我厂产品的生产成本下降了一倍
(20)老王认为，公文的结尾也应当讲究“言止意不尽”。(21)中共××市委与市委宣传部就学习贯彻中共×××次代表大会精神联合向下发出通 知。
(22)老李认为，只要是向比本单位级别高的单位发文，就应当使用“请示”或“报告”
(23)某单位办公室拟办秘书崔××，经常在拟办单上写到： “请某同志处理。
(24)关于申请解决更换一台锅炉并大修一台锅炉的报告(25)关于申请 1995 年公费医疗补助费的报告(26)关于元旦文艺联欢会所需经费的请示报告
（27）关于对宛平城周边道路采取交通管理措施的公告
（28）中共中央、全国人大常委会、国务院关于宋庆龄名誉主席病情的通告
（29）关于司机李ⅹⅹ开车去承德的通报
（30）xx 区财委转发市财委转发市人民政府关于在全市商业系统开展文明服务争先创优活动 通知的通知的通知（31）公安部授予张ⅹⅹ“英雄警察”荣誉称号通报（32）高校关于认真做好一九九四年表彰优秀教师和教育工作者的通知
（33）天津市住房公积金管理章程（34）中国共产主义青年团条例（35）中华人民共和国所得税章程（36）企业职工奖惩章程
（37）关于治理ⅹⅹ河水质污染问题（38）公司关于干部的请示
（39）ⅹⅹ厂关于扩建新厂房的请示报告
（40）国家工商局广告公司关于烟草行业形象标识使用的重要的批复（41）ⅹⅹ县人民政府关于执行ⅹⅹ市2002 年重点污染源限期治理达标情况的请示报告
（42）天津市住房公积金管理章程（43）中国共产主义青年团条例（44）中华人民共和国所得税章程（45）企业职工奖惩章程
（46）关于工伤问题的函
（47）关于ⅹⅹ食品公司建立食品购销站征用土地的申请函（48）关于筹建行政拘留所需用资金的函
（49）关于ⅹⅹ省财经学校向ⅹⅹ大学联系临时住房问题的函（50）广西关于如何安置病残战士的工作的军地领导的联席会议纪要
二、修改下列文书：
海北社区关于便民早餐店等若干问题的请示报告
星湖街道办事处、谭大林主任：
根据青政发 11 年 67号文件《青山区人民政府关于推动社区“早餐工程”建设的决定》 精神，为了加快解决社区居民早餐难的问题，我们打算在社区活动中心附近兴建便民早餐店（已经规划部门批准），力争在二零零三年三月一日开业，产权归海北社区所有，聘请社区 内的下岗职工承包经营。便民早餐店预算建设资金共计一百二十五万元，现已筹集资金八十 五万元，还有四十万元资金没有着落。为此，要求街道办事处给予支持解决。另外，社区活动中心室外建身场的健身器械严重不足，难以满足居民健身需要，居民意 见很大，故请顺便追加拨款十五万元用于购置健身器械。此事关系到社区居民的切身利益，务必批准。
2011 年 9 月1 日
关于建设巩河县林业科学技术推广站的申请
县计委：
针对我县林业科学技术跟不上林业发展需要的实际，2001 年，县政府以巩府发 [2001]55 号批准了“建立巩河县林业科学技术推广中心（站）”。2002 年县编委以巩机编 [2002]14 号文，将推广站正式列 入了编制。为了适应我县林业科技工作的需要，决定修建林业科学技术推广站。报告如下：
1、建设地址：本县 XX 镇青年路与滨河路交会处。
2、征地面积：1。5亩
3、建筑总面积：1700平方米
4、建设总投资：96万元，其中建筑投资八十万元，科研及配套设施十六万元。
5、资金来源：县自筹 46 万元。申请市以上财政和林业主管部门解决 50 万元。
6、修建办法：县林业局委托 XX 镇办理征地及有关手续，并承担修建任务。
以上报告，切盼批复。此致 敬礼！
巩河县林业局办公室印章 二零零二年五月二日
关于要求撤除消雹降雨点的报告
行署：
在上级党委和政府的正确领导下，在人民解放军的大力支持下，我县东山、东溪、东 岩三个乡设立的三个炮点，从今年五月初开始工作，迄今已有两月进行消雹、降雨各一次，收到了较好的效果，为夺取今年农业丰收作出了贡献。三乡农民无不感激政府和解放军的帮 助和支援，也感叹科技威力巨大，人能胜天。现在下雹季节已过，又加上雨情良好，炮点可 暂不需要了，因此打算撤除掉。以上报告可以吗？请指示。
××县人民政府 ××年××月××日
关于高三（3）班学生许××的处分决定 月 14 日中午，许××和校外几名青年在一块儿喝酒，另一部分校外青年用自行车将 许××放在地点的衣服压了过去，引起争斗。这部分青年趋势跑了，许××等追赶，追到教 学楼的北头看不见人影，恰好碰到刚从操场踢球过来的初三学生杨×，车×、叶××3 位同 学，许××问： “他们跑到哪儿去了？”杨说： “没看见”。许××朝杨的头部就是一铁棒，将杨的头部打破约三公分的一个裂口。但许××没管，继续追赶那部分人去了。下午上课时，许××和王××到初三各班找人继续闹晤，不听老师劝阻，扰乱正常教 学秩序。事情发生后，教导处和班主任多次找许××谈话。帮助他提高认识，写出检查，但 许××以不会写检查为由，拒绝检查。根据以上事实，经 9 月 27日校行政会讨论，对该生 应从严处分。处理决定如下： 1．给许××留校察看一年的处分，并责令其在一周内交来检查，否则再加重处理。2．责令许××负担全部医疗费和营养费 100 元。3．协同者王××在全校点名批评。
××四中（印章）校长××（印）
1990.10.27
关于抓紧归还服务公司借款的函
市建筑集团二公司：
你公司于1995年 1月从我厂借去资金3.5万元，作为你公司劳动服务部的 开办费，当时双方讲好了，年内一定给我们。现在已经是1997年 3月了，我厂 早已编制了财务决算，无法算清。为使我们能及时搞好名类款项的清理结帐，要 求你公司务必将所借之款于4天内归还我厂，切不可一拖再拖，否则后果自负，给我厂财务工作的顺利进行带来困难和麻烦。此致 敬礼
1997年3 月20日
关于 xx 制鞋厂火灾事故的通报
各厂：
xx制鞋厂长期以来，无护厂公约，亦无领导同志的值班制度，处于散乱状 态。前后三进院子，职工下班后，仅有一位年迈七旬老人看守厂门，没有严格的规章制度和岗位责任制，在生产管理上造成混乱，使个别思想不健康的职工有机 可乘，因而该厂的成品、半成品均有短缺现象，也曾发生皮鞋被盗之事。但始终
未能引起领导同志的足够重视，更未采取有效或果断措施严加制止，致使车间缺 底少帮现象仍相继发生。十二月十四日晚七时左右，烘鞋房的xxx只和xxx因少 三双鞋而发生争执后，擅离职守。电烘炉闸刀忘记拉掉，造成严重火灾，损失达 二万三千二百多元，这完全是一场人为的责任事故，是严重的失职行为。对肇事 者应严肃处理，以教育大家，否则，其歪风坏习将继续蔓延，后果不堪设想。各厂应从鞋厂火灾事故中，吸取血的教训，必须提高警惕，确保人民生命财产安全。目前在我们工矿企业中，有些领导人存有不同程度的官僚主义作风。有 的还没有真正确立“以厂为家”的思想，工人下班、领导回家的现象较为普遍，无交接班手续，安全措施亦不得力，多数单位没有落实，鞋厂火灾即在此情况下 发生的。希望领导同志务必对全厂进行一次认真的大检查。消除险情和隐患，防 患于未然。对广大职工应以鞋厂的火灾为例，进行一次生动现实的安全教育，坚 决杜绝火灾事故的发生，确保“四化”建设的顺利进行。为人民多做负献，迎接 0五年的开门红。
xx县第二轻工业局 二00年四十二月二十八 日
xx 部关于成立摄影小组的通知
我部成立一个摄影小组，目的是为了更好地配合五讲四美活动，丰富我们的 业余文化生活，培养我们的情操，有利于我们提高观察生活的能力，从生活中挖 掘出美的事物，使我们更加热爱我们的社会主义祖国。本小组将聘请专业或业余摄影家来讲学，在1-2年内使本小组成员除了掌握 摄影基本知识外，还能学会在拍摄过程中常运用的知识，如追随法、逆光摄影法、高调摄影等，在冲洗照片过程中常用的冲洗放大、多次曝光叠加成像、修改底片等方法，待初步掌握了这些技能后，我们还将出外采访，从而更好地深人实际，了解社会，还将尽可能地游历祖国名山大川，拍出有浓郁生活气息和绮丽风光的艺术作品，并举办学员作品展览，评出优秀作品，对作者予以适当奖励。结业时，凡掌握了所学内容者，都发给毕业证书，并赠送纪念品。总之，凡加人本小组的同志只要认真学习，虑心请教，相互交流，取长补短，切磋技术，都会在摄影技术上取得很大进步，成为国家有用的人材。凡是对摄影有爱好的同志，可以自愿报名参加，要自带照像机，有摄影作品 的同志最好交上来，以供录取时参考。活动时间每里期二、四下午，报名处在 xx部办公厅303室，报名时交一张一寸照片，报名时间5月 1日一 5月10日，过期不再补报，有关各项要求望及时发给各支部给予传达，尽快将名单报上来。摄影是一门艺术，它会使我们的生活更加充实，激发我们对祖国的爱和为祖 国献身的勇气，希望大家踊跃参加。
xx部办公厅 2005年x 月x日
xx 炼油厂关于在全厂进行一次法制道德教育的通知
厂内各单位：
自今年四月二十九日工厂发出《坚决煞住打架斗殴歪风的紧急通知》以后，各单位认真地进行了传达贯彻，有的单位还抓住本车间典型事例，发动群众讨论，进行生动具体的教育。一个多月来，我厂的劳动纪律和治安秩序经过领导和广大职工的努力，有了很大好转。但问题还仍然存在。最近工厂处理了王x、刘xx 等打人违纪的几起事件。从这些案例中，我们可以看出，有些青年人根本不懂得什么是法律，什么是厂规厂法。有的随意行凶打人，有的无故旷工，有的知法犯法，流氓盗窃。甚至有进厂多年的老职工也被资产阶级思想所腐蚀，犯了错误。这就说明，当前在全厂进行一次法制道德教育尤为重要。为配合各单位宣传教育，现将王x、刘xx等打人违纪的处理决定印发给你们，望组织职工进行传达，并结合国家《治安管理处罚条例》和工厂《职工守则》、《职工奖惩实施细则》、《工厂劳动管理制度》的学习，发动群众讨论，进行具体的法制道德教育，使广大职 工特别是青年职工，增强法制观念，树立共产主义道德风尚，提高遵纪守法的自觉性。
二00三年 x月 x日
xx 县人民政府关于对计量法实施情况进行全面检查的通知
各乡、镇人民政府，各企业、事业单位，县直各部门：
为提高全社会的计量法律意识，强化计量法工作，推动计量法在我县进一步贯彻落实，以适应改革和经济发展的需要，根据国务院法制局、国家技术监督局的部署，遵照省政府法制局和省标准计量局x 标计字〔06〕23号文件要求，经县人民政府同意，对全县计量法实施两年来的情况进行一次全面检查，具体安排如下：
一、检查内容：按国务院法制局、国家计量局〔06〕量局法字47号文件（附件一）执行，具体内容及检查评分标准见附件二。
二、检查的步骤和要求： 检查工作分两个阶段进行：
第一阶段：7月 5日―7 月20日为自查整改阶段。各乡、镇进行自查，在自查的基础上，认真总结经验，提出整改措施，力求见实效。并将检查情况报县政府办公室和标准计量局。第二阶段：7月20日―7 月30日为检查评比阶段。由县统一组织检查评比，评选出我县先进单位两个，向省推荐先进单位一个。并将检查结果通报全县。
三、为使检查工作尽快全面铺开，决定成立县计量法实施全面检查领居小组： 组 长：xxx 副组长：xxx xxx 成 员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 领导小组下设办公室，主任由xxx兼。
四、这次计量法实施情况检查工作时间紧，任务重，范围广。各乡、镇务必集中力量，认真安排，保证检查工作的顺利进行。
二00七年 x月 x日
xx 市人民政府关于整顿社会治安的通告
为了搞好社会主义精神文明，维护社会秩序，整顿社会治安，特作如下通告：
一、不准打架斗殴；不论在街道、还是在影剧院，或者在任何场合，一肆不准互相撕斗；不准喝酒闹家。如有犯者，严肃处理。行为恶劣的，可给予法律制裁。
二、不准聚众赌膊。现在社会上出现了赌博现象，影响了工作和生产，找乱了社会秩序，必须坚决制止。对赌博和变相赌博者，全部没收其赌场现金，同时每人每次罚五十元。对屡教不改，情节严重者可依法惩处。
三、禁止乱搞迷信活动。社会上一些游手好闲的江湖骗子，不愿参加劳动．
四、处占卜、算命，骗取人民群众的钱财．致使一些群众上当受骗，闹得家宅不得安宁。对此，必项严格制止，一律不准搞迷信活动。加强教育，使人民群众提高觉悟，识破他们的鬼把戏。对经教育顽固不改的搞迷信活动分子交执法机关审办。特止通告
xx人民政府（印）二00六年 x月 x日
关于实行交通管制的公告
二ＯＯ二环西湖马拉松赛将于 1０月１５日上午 8 时至下午 3 时举行。为保证赛事的顺利进行，届时将对湖滨路、北山路、西山路和南山路实行交通管制，除警备车、救护车、消防车外，禁止其他机动车辆通行。
特此通知。
杭州市公安局 2002年10月15日
寝 室 公 约
亲爱的同学们，我们终于从五湖四海来到了一起，在这阳光灿烂、层林尽染的时候，我们迎着璀璨的朝霞，来到这所驰名的全国大学，难道你不以之为骄傲吗？让我们把共同的心声，写在这里共勉吧。
1．学习时不要大声喧哗，以免影响他人，这是一个大学生应有的品德；
2．互相关心，互相帮助，这是一个大学生应有的情操； 3．关注陌生人的来往，谨防小偷，保卫安全，这是一个大学生应有的警惕性；
4．不随地吐痰，轮流打扫卫生，这是一个大学生应有的习惯。
几此种种，均望共同遵守。
点击咨询 