2016年二级建造师法规及解读：建造师相关管理制度考试试题

第一篇：2016年二级建造师法规及解读：建造师相关管理制度考试试题

2016年二级建造师法规及解读：建造师相关管理制度考试

试题

一、单项选择题（共24题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）

1、下列各项不属于安全生产管理机构责任的是。A：落实国家有关安全生产法律法规和标准 B：编制并适时更新安全生产管理制度

C：组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动

D：建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

2、在配合建设工程进行的考古发掘工作中，建设单位、施工单位应当配合考古发掘单位，保护出土文物或者遗迹的。A：完好 B：安全 C：辨认 D：鉴定

E：过程控制的要求高

3、施工方进度控制的任务是依据对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。A：施工总承包合同 B：施工任务委托合同 C：施工劳务分包合同 D：施工专业分包合同 E：后置埋井现场拉拔试验

4、水泥稳定土具有的优点有__。A．良好的整体性 B．足够的力学强度 C．溶水性 D．抗水性 E．耐冻性

5、挡土墙静止不动，墙背土层未受任何干扰，作用在墙上的水平压应力称为(A：水平土压力 B：静止土压力 C：主动土压力 D：被动土压力

6、按照原建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，建筑市场诚信信息分为。

A：良好行为记录和不良行为记录 B：公共服务信息和市场监管信息 C：市场主体信息和市场客体信息 D：公众投诉信息和公众评价信息 E：过程控制的要求高

7、架空导线的连接一般采用方式。A：压接 B：铰接 C：焊接

D：跳线连接 E：戊

8、在事件风险量的区域划分中，风险事件一旦发生，会造成重大损失，但发生的概率却极小的区域是。A：风险区A B：风险区B C：风险区C D：风险区D E：后置埋井现场拉拔试验

9、石油沥青的塑性指标是。A：黏滞度或针入度 B：延伸度或延伸率 C：软化点和脆点

D：加热前后针入度、软化点 E：工程质量保证书

10、根据工程量计算的有关规定，设计图中注明的钢筋尺寸是。A：中心线长度，且不包括端头弯钩长度 B：中心线长度，包括端头弯钩长度 C：外包尺寸，且不包括端头弯钩长度 D：外包尺寸，包括端头弯钩长度 E：工程质量保证书

11、当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在状态下安装。A：关闭

B：打开1／3 C：半开 D：全开

12、根据《水利工程质量管理规定》(水利部令第7号)，加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系的主体是。A：施工单位 B：设计单位

C：项目法人(建设单位)D：质量监督机构 E：工程质量保证书

13、唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是。A：唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同 B：因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同 C：甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D：甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全 E：过程控制的要求高

14、工程施工成本的构成中，__指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用。A．直接费 B．间接费

C．企业管理费 D．规费

15、工程建设中，总承包单位和分包单位就分包工程承担的连带责任属于连带责任。A：法定 B：约定 C：义务 D：赔偿

E：过程控制的要求高

16、后评价阶段对项目投入生产(运行)后对各方面的影响进行的评价称为。A：过程评价 B：经济效益评价 C：影响评价 D：建设评价

E：工程质量保证书

17、自动喷水灭火系统施工程序是：施工准备→→管道试压冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试等。A：干管安装→报警阀安装→立管安装 B：干管安装→立管安装→报警阀安装

C：管安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装 D：干管安装→立管安装→喷洒头支管安装 E：戊

18、甲乙双方在合同条款达成一致后，甲方于当月4日签字盖章，乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月日。A：8 B：4 C：18 D：24 E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

19、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为，混凝土工程量为，合同约定：土石方工程综合单价为75元，混凝土工程综合单价为420元；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为万元。A：17．55，87．75 B：17．10，99．45 C：17．10，87．75 D：17．55，99．45 E：后置埋井现场拉拔试验

20、按静置设备的设计压力分类，中压设备的压力范围是。A：0.1MPa≤由 21、30层(层高3m)的住宅高层建筑在结构施工中，应设置均压环。A：10圈 B：15圈 C：20圈 D：30圈 E：戊

22、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是。A：明确进度控制的措施

B：分析影响施工进度目标实现的主要因素

C：通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性 D：编制各层次(各级)进度计划 E：后置埋井现场拉拔试验

23、现浇预应力钢筋混凝土连续梁，支架和模板安装后，宜采取预压方法消除。A：非弹性变形 B：弹性变形 C：塑性变形 D：支架空隙

24、平屋面采用结构找坡时，屋面防水找平层的排水坡度不应小于。A：1％ B：1．5％ C：2％ D：3％ E：无皱波

二、多项选择题（共24题，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。）

1、钢结构组装时，顶紧接触面紧贴面积至少应达到。A：50％ B：60％ C：75％ D：80％ E：无皱波

2、施工单位在电梯安装前书面告知中提交的材料有。A：施工单位资格证件 B：施工人员资格证件 C：施工组织与技术方案 D：工程合同 E：施工记录

3、下列关于劳动合同内容及效力的表述，正确的有。A：劳动合同的内容具体表现为劳动合同的规定 B：劳动合同的内容具体表现为劳动合同的条款 C：一般分为强制条款和一般条款 D：一般分为必备条款和可备条款

E：劳动合同依法成立，对双方当事人都有约束力

4、下列关于先予执行的说法，错误的是。

A：先予执行的原因是当事人一方生产或生活上的迫切需要 B：有利于法院及时而切实地保护当事人的合法权益 C：任何案件都可以申请先予执行

D：申请先予执行应当向人民法院递交申请书，书写申请书有困难的，可以口头申请

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

5、某建设项目业主采用如下图所示的组织结构模式，关于业主和各参与方之间组织关系的说法正确的有。(2013年真题)A：业主代表必须通过业主方项目经理下达指令 B：施工单位不可直接接受总经理指令

C：设计单位可直接接受业主方项目经理的指令 D：咨询单位的唯一指令来源是业主方项目经理 E：总经理可直接向业主方项目经理下达指令

6、根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，夜间施工增加费属于。A：直接费 B：其他直接费 C：间接费 D：现场经费

E：工程质量保证书

7、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在提出。A：首次开庭前

B：收到传票之日起7日内 C：举证期满前 D：庭审结束前

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

8、下列法律中，属于行政法的是。A：《公司法》 B：《建筑法》 C：《合同法》 D：《治安管理处罚法》

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

9、属于体育场地设施工程的是。A：高尔夫球场 B：田径场跑道面层 C：体育馆空调系统 D：篮球馆装修工程 E：游泳馆水处理系统

10、某工厂设备基础的混凝土浇筑工程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30％，对这起质量事故的正确处理方法是。A：返工处理 B：修补处理 C：加固处理 D：不作处理

E：后置埋井现场拉拔试验

11、下列工业安装分项工程的主控项目有。A：管道的焊接材质 B：压力试验 C：试运行

D：管道阀门检验 E：管道保温

12、饰面板(砖)工程应对下列隐蔽工程项目进行验收。A：预埋件

B：外墙陶瓷面砖的粘贴强度 C：连接节点 D：防水层 E：后置埋件

13、下列开挖方法中，初期支护无需拆除的方法是。A：CRD法 B：CD法

C：单侧壁导坑法 D：正台阶法 E：全断面法

14、目前，我国水泥混凝土路面的面层较多采用（）混凝土板。A．普通(素)B．碾压 C．连续配筋 D．钢筋

15、不能作为民事诉讼证人的有。A：本案书记员 B：本案鉴定人员 C：本案诉讼代理人 D：无民事行为能力人 E：当事人亲属

16、压浆混凝土与普通混凝土相比，具有等特点。A：强度高 B：收缩率小 C：造价低廉

D：拌合工作量小 E：可用于水下加固

17、施工项目竣工质量验收的依据主要包括。A：双方签订的施工合同

B：国家和有关部门颁发的施工规范 C：设计变更通知书

D：批准的设计文件、施工图纸说明书 E：工程进度计划

18、按照《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规的规定，施工作业人员应当履行的安全生产义务包括。A：正确使用安全防护用具 B：接受安全生产教育培训

C：发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告 D：发现事故隐患时立即向本单位负责人报告 E：发现事故隐患时及时采取措施予以处理

19、下列属于诺成合同的有。A：定金合同 B：委托合同

C：勘察、设计合同 D：保管合同 E：借款合同 20、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222—95)的强制性条文包括下列的__。A．除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在本规范规定的基础上提高一级

B．消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用B1级装修材料

C．无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料

D．地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装修材料应采用B1级装修材料，其他部位应采用不低于B2级的装修材料

E．地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料

21、低温条件下施工的混凝土工程，不宜采用__。A．硅酸盐水泥

B．粉煤灰硅酸盐水泥 C．普通硅酸盐水泥 D．火山灰硅酸盐水泥 E．矿渣硅酸盐水泥，22、在全国有重大影响的事件的第一审民事案件由管辖。A：基层人民法院 B：中级人民法院 C：高级人民法院 D：最高人民法院

E：施工单位为赶工期，未对其施工人员进行建筑节能标准培训

23、机床工作的可靠性取决于机床的静态和动态特性，属于机床动态特性的有。A：运动精度 B：电流的波动值 C：动刚度 D：热变形 E：噪声

24、燃气管道的阀门安装前应做试验。A：强度 B：严密性 C：材质 D：耐腐蚀 E：可靠性

第二篇：2014年二级建造师《法规》试题

2014年二级建造师《法规》试题

（一）一、单项选择题

1.根据《招标投标法》的规定，招标人可以受理的招标文件是(D)。

A.逾期送达的B.未送达指定地点的C.未按招标文件要求密封的D.招标文件经企业法人代表盖章并签字的2.根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(D)日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.5B.10C.15D.30

3.根据《招标投标法》的有关规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起(C)日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况书面报告。

A.5B.10C.15D.30

4.工程招标代理机构资格分为(B)。

A.甲级、乙级B.甲级、乙级和暂定级

C.甲级、乙级、丙级D.甲级、乙级、丙级和暂定级

5.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的(A)应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A.主要负责人B.安全生产管理人C.施工负责人D.监理人

6.生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚处分的;自刑罚执行完毕起，(D)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1B.2C.3D.5

7.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故，称为(C)。

A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

8.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况每级上报的时间不得超过(B)小时。

A.1B.2C.3D.4

9.建设工程安全生产管理基本制度中，(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制度B.群防群治制度

C.安全生产检查制度D.伤亡事故处理报告制度

10.施工单位的主要负责人、项目负责人有违法行为，但尚不够刑事处罚的，处(C)的罚款或者按照管理权限给予撤职处分。

A.2万元以上10万元以下B.5万元以上15万元以下

C.2万元以上20万元以下D.10万元以上50万元以下

11.甲欠乙10万元，丙欠甲10万元，均已届清偿期;甲一直不行使对丙的10万元债权，致使其自身无力向乙清偿10万元债务;则以下表述正确的是(C)。

A.乙只能向甲要求偿还债务B.乙不可以代位行使甲对丙的债权

C.乙可以代位行使甲对丙的债权D.乙在任何情况下都可以要求丙代甲偿还债务

12.当事人双方就消灭有效合同达成意思表示一致的，称为(A)。

A.协议解除B.约定解除C.法定解除D.协商解除

13.根据《合同法》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任不包括(B)。

A.继续履行B.违约金C.赔偿损失D.采取补救措施

14.连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起(C)个月内要求保证人承担保证责任。

A.1B.3C.6D.12

15.民事诉讼是由法院代表国家行使审判权解决民事争议，这体现了民事诉讼(A)的特征。

A.公权性B.强制性C.程序性D.法定性

16.根据《民事诉讼法》的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由(D)人民法院管辖。

A.合同签订地B.原告住所地C.标的物所在地D.合同履行地

17.人民法院对原告的起诉情况进行审查后，认为符合起诉条件的，即应在(C)日内立案，并通知当事人。

A.3B.5C.7D.15

18.当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起(C)日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正;理由不成立的，裁定驳回。

A.10B.10C.15D.30

19.甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由(B)人民法院管辖。

A.合同备案地B.房屋所在地C.甲住所地D.乙房地产公司注册登记地

20.2010年4月10日，甲某人为行政机关作出的具体行政行为侵犯其合法权益并提起了诉讼;2010年5月1日，人民法院作出了一审判决;2010年5月7日，甲某收到判决书。如甲某不服人民法院第一审判决的，应当在(C)前向上一级人民法院提起上诉。

A.2010年5月15日B.2010年5月17日C.2010年5月22日D.2010年6月7日

二、多项选择题

1.根据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括(ACE)。

A.警告B.罚金C.行政拘留D.行政处分E.责令停产停业

2.根据《合同法》的规定，以下不属于合同法基本原则的是(CD)。

A.平等原则B.自愿原则C.公开原则D.强制原则E.城市信用原则

3.根据《担保法》的规定，合同担保的形式分为(ABCE)。

A.保证B.抵押C.质押D.证明E.定金

4.先履行抗辩权的成立要件有(ACE)。

A.履行债务有先后顺序B.在合同中未约定履行顺序

C.双方基于同一双务合同且互负债务D.双方当事人基于同一双务合同而互负债务

E.有义务先履行债务的一方未履行或者履行不符合约定

5.根据《民事诉讼法》的规定，调解的形式分为(ABCD)。

A.法院调解B.人民调解C.行政调解D.仲裁调解E.诉讼调解

2014年二级建造师《法规》试题

（二）一、单项选择题

1.质权人甲在质权存续期间，未经出质人乙同意，将质权转质给丙，因此造成质押财产毁损、灭失的，根据《物权法》的规定，出质人的损失应当由(A)承担赔偿责任。

A.甲B.丙C.甲和丙D.甲或丙

2.根据《建筑法》的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地(C)级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.省B.市C.县D.乡

3.甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定的工期为11个月，合同价款为1000万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，甲公司在申请领取施工许可证时，原则上的到位资金为(D)万元人民币。A.200B.300C.400D.500

4.甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，则关于延期的说法正确的是(D)。

A.可以延期，但只能延期一次B.领取施工许可证延期次数不受限制

C.延期以两次为限，每次不超过两个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

5.建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满(B)的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A.六个月B.一年C.一年半D.两年

6.专业资质可以承揽的业务范围中，专业(A)资质可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。A.甲级B.乙级C.丙级D.丁级

7.根据《建筑法》对如何认定联合体资质作出了原则性规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照(C)的业务许可范围承揽工程。

A.合同约定的任一方的单位B.招标人规定的任一方单位

C.资质等级较低的单位D.资质等级较高的单位

8.建设单位和工程监理单位之间是一种(D)代理关系。

A.法定B.指定C.有权D.委托

9.根据《招标投标法》的规定，以下属于必须招标的工程建设项目范围的是(B)。

A.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目

B.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

C.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

D.涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目

10.根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求表述不正确的是(C)。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

C.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

D.国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件

二、多项选择题

75.根据《民事诉讼法》的规定，和解的适用包括(BCDE)。

A.执行前的和解B.执行中的和解

C.申请仲裁后和解D.诉讼后和解E.未经仲裁和诉讼的和解

76.在民事诉讼中，需要运用证据加以证明的对象包括(ACDE)。

A.证据事实 B.自然规律及定理C.当事人主张的程序法事实

D.习惯、地方性法规E.当事人主张的实体权益的法律事实

77.民事诉讼代理人可分为(AE)。

A.法定诉讼代理人B.强制诉讼代理人

C.指定诉讼代理人D.约定诉讼代理人E.委托诉讼代理人

78.根据《民事诉讼法》的规定，诉讼参加人包括(ABC)。

A.原告B.被告C.代理律师D.证人E.鉴定人

79.根据《仲裁法》的规定，仲裁协议法律效力的表现包括(ABC)。

A.对双方当事人的法律效力B.对法院的法律效力

C.对仲裁机构的效力D.仲裁事项的效力E.选定的仲裁委员会

80.根据《行政诉讼法》的规定，以下不应当受理的行政案件有(CD)。

A.认为行政机关没有依法发给抚恤金的B.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的C.行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

D.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

E.认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照，行政机关拒绝颁发的

第三篇：二级建造师法规及相关知识

http://www.xiexiebang.com

二级建造师法规及相关知识练习题及答案解析（1）

一、单选题

1.根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）A．保证 B．抵押 C．留置 D．定金 【答案】A 【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物，当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。

2.民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有（）A．当事人代表 B．第三人 C．鉴定人 D．代理律师 【答案】A 【解析】民事诉讼是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下，以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动，诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。

3.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议 A．原审

B．负责执行的 C．原告所在地 D．被告所在地 【答案】B 【解析】当事人、利害关系人认为执行和为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议，当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起15日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回，当事人、利害关系人对规定不服的，可以自裁定送达之日起10日内向上一级人民法院申请复议。4.下列选项中，对调解的理解错误的是（）A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书 B．仲裁调解生效后产生执行效力 C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解 D．法院在强制执行时不能制作调解书 【答案】C 【解析】仲裁调解是指仲裁庭在作出裁决前进行调解的解决纠纷的方式，仲裁调解书与裁决书具有同等法律效力，调解书经当事人签收后即发生法律效力。

5.在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。A．请求实体权益 B．免除自己法律责任 C．主张程序违法 D．对方承认

http://www.xiexiebang.com

【答案】D 【解析】诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，对下列事实当事人无需举证证明：1.众所周知的事实；2.自然规律及定理；3.根据法律规定或者已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实；4.已为有效公正文书所证明的事实。6.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委员会决定

B．合同履行地中级人民法院裁定 C．被告所在地中级人民法院裁定

D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定 【答案】D 【解析】当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方以仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由该仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明的，由被告所在地的中级人民法院管辖。7.在下列选项中，不属于要式合同的是（）A．建设工程设计合同

B．企业与银行之间的借款合同 C．法人之间签订的保证合同 D．自然人之间签订的借款合同 【答案】D 【解析】要式合同是法律或当事人必须具备特定形式的合同，例如，建设工程合同应当采用书面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或当事人不要求必须具备一定形式的合同，实践中，以不要式合同居多。

8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出 A．三个月 B．六个月 C．一年 D．二年 【答案】B 【解析】仲裁裁决作出后，撤销仲裁裁决必须在法定的期限内提出撤销申请，我国仲裁法规定，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内提出。

9.在依法必须进行招标的工程范围内，对于委托监理合同，其单项合同估算价最低金额在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．50 B．100 C．150 D．200 【答案】A 【解析】《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定的必须招标的各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：1.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；3.勘察、设计、监理

http://www.xiexiebang.com

等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；4.单项合同估算价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。10.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（）A．建筑材料进场 B．建筑设备安装 C．隐蔽工程验收 D．工程竣工验收 【答案】D 【解析】工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

二、多选题

1.为保证案件的公正处理，民事诉讼规定了回避制度，下列人员中（）若与审理的案件有利害关系，应当回避 A．法院的书记员 B．勘验人 C．鉴定人 D．出庭的证人

E．被告方的诉讼代理人 【答案】ABC 【解析】根据《民事诉讼法》第45条规定，审判人员，书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避；①是本案当事人或者当事人，诉讼代理人的近亲属；②与本案有利害关系；③与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。

2.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以 A．请求仲裁庭根据和解协议制作调解书 B．请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书 C．撤回仲裁申请书 D．请求强制执行 E．请求法院判决 【答案】BC 【解析】仲裁和解是指仲裁当事人通过协商，自行解决已提交仲裁的争议事项的拓为。《仲裁法》规定，当事人早班仲裁后，可以自行和解。当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。如果当事人撤回仲裁申请后反悔的，则可以仍根据原仲裁协议申请仲裁，仲裁调解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁当事人在自愿协商，互谅互让基础上达成协议从而解决纠纷的和中制度。

3.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由（）

A．总承包单位单独向建设单位承担责任 B．分包单位单独向建设单位承担责任

C．总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任 D．总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任 E．分包单位向总承包单位承担责任

http://www.xiexiebang.com

【答案】AE 【解析】建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其他分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。4.下列违约责任承担方式可以并用的有（）A．赔偿损失与继续履行 B．实际发行与解除合同 C．定金与支付违约金

D．赔偿损失与修理、重作、更换 E．违约金与解除合同 【答案】ABDE 【解析】当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款

5.可以提起行政复议的事项包括（）A．行政处罚 B．行政强制措施 C．行政处分

D．行政机关对民事纠纷作出的调解 【答案】ABC 【解析】根据《行政复议法》第六条的规定，当事人可以申请复议的情形通常包括：①行政处罚；②行政强制措施；③行政许可；④认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的；⑤认为行政机关违法集资、摊派费用或者违法要求履行其他义务的；⑥认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

第四篇：2008年二级建造师(法规)

2008年二级建造师《法规及相关知识》考题及答案

2009-9-22 16:29

【大 中 小】【打印】【我要纠错】

一、单项选择题（共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）

场景

（一）建设单位拟兴建一栋20层办公楼，投资总额为5 600万元，由建设单位自行组织公开招标。

建设单位对甲、乙、丙、丁、戊五家施工企业进行了资格预审，其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的笋二天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人，建设单位均未采纳，选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书，并要求降低报价才与其签订合同。

根据场景

（一）。回答下列问题。

1.根据《招标投标法》和《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列说法中错误的是（）。

A．若该项目部分使用国有资金投资，则必须招标

B．若投资额在3 000万元人民币以上的体育场施工项目必须招标

C．施工单位合同估算为300万元人民币的经济适用住房施工项目可以不招标

D．利用扶贫资金实行以工代赈使用农民工的施工项目，由审批部门批准，可以不进行施 工招标

2.招标人应当在资格预审文件中载明的内容不包括（）。

A．资格条件

B．最低标准要求

C．审查方法

D．审查目的

3.根据《招标投标法》的规定，下列说法中正确的是（）。

A．甲、乙、戊施工企业具有投标资格

B．丁施工企业可以参加投标

C．丙的行贿行为不影响中标

D．戊应当成为中标人

4.根据《招标投标法》的规定，下列关于建设单位的说法中正确的是（）。

A．建设单位有权要求丙降低报价。

B．建设单位应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间开标

C．建设单位可以在招标人中选择任何一个投标人中标

D．评标委员会成员中的2/3可以由建设单位代表担任

场景

（二）吴某是甲公司法定代表人，吴某依据《中华人民共和国勘察设计管理条例》将厂房设计任务委托给符合相应资质的乙设计院，设计院指派注册建筑师张某负责该项目。丙施工企业承建，注册建造师李某任该项目负责人，2006年2月1日厂房通过了竣工验收。甲公司未依约结清设计费，设计院指令张某全权负责催讨。2008年1月1日在一次酒会上，吴某当众对设计院办公室主任王某说：“欠你们院的设计费春节前一定还上”，事后王某向单位做了汇报，设计院决定改由王某全权处理该项事宜。后在税务检查中税务机关发现甲公司有逃税事实，遂冻结甲公司的账户，故拖欠的设计费仍未清偿。2008年4月1日，王某催讨，吴某以超过诉讼时效为由拒付，设计院遂提起诉讼。

根据场景

（二），回答下列问题。

5.《中华人民共和国勘察设计管理条例》属于（）。

A．法律

B．行政法规

C．地方性法规

D．行政规定

6.该工程设计合同法律关系中，法律关系主体是（）。

A．吴某与张某

B．吴某与设计院

C．甲公司与张某

D．甲公司与乙设计院

7.建造师李某申请延续注册，下列情况中不影响延续注册的是（）。

A．工伤被鉴定为限制民事行为能力人

B．其始终从事技术工作，故无需且未参加继续教育

C．执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

D．其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

8.甲公司的其他股东对吴某的还钱表示不予认同，下列观点正确的是（）。

A．吴某未得到其他股东授权，其还钱表态无效

B．吴某酒后失言，不是真实意思表示，行为无效

C．吴某的行为后果，其他股东不负责任

D．吴某还钱可以，但需先行退还其他股东出资

9.从设计任务委托法律关系的角度看，乙设计院将张某变更为王某全权负责催讨欠款属于（）。

A．主体变更

B．客体变更

C．内容变更

D．未变更

10.张某代表设计院向甲公司催讨欠款属于（）。

A．委托代

B．法定代

C．指定代理

D．表见代理

11.下列关于诉讼时效的表述，正确的是（）。

A．距工程竣工已满两年，诉讼时效届满，乙设计院丧失胜诉权

B．王某不是乙设计院的全权代表，吴某向王某表示还钱无效

C．设计院事后安排王某负责处理催讨欠款事宜，故吴某向王某的表态，使诉讼时效中断

D．因2008年1月1日处于诉讼时段的最后六个月当中，故诉讼时效中止

12.甲公司的下列行为中，正确的是（）。

A．为其他关系单位代开增值税发票

B．为单位职工代扣代缴个人所得税

C．设立两套账簿分别用于内部管理和外部检查

D．将税务登记证借给关系单位

场景

（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全产生许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1）乙施工单位的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2）焊接现场作业员万某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。

根据场景

（三），回答下列问题。

13.乙施工单位的（）依法对本单位的安全生产全面负责。

A．企业法人代表

B．主要负责人

C．项目负责人

D．安全生产员

14.发生事故当时焊接作业员王某及时撤离了现场，是王某行使《安全生产法》赋予从业人员的（）。

A．知情权

B．拒绝权

C．紧急避难权

D．请求赔偿权

15.该施工现场发生的两起安全事故，应由（）负责上报当地安全生产监管部门。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

16.该施工现场的安全生产责任应由（）负总责。

A．甲建设单位

B．乙施工单位

C．丙施工单位

D．丁监理公司

17.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，两单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应当（）支付。

A．由甲建设单位

B．由乙施工单位

C．由丙施工单位

D．按合同约定

18.以下对丁监理公司的安全责任说法中，不正确的是（）。

A．按工程建设强制性标准实施监理

B．依据法律、法规实施监理

C．审查专项施工方案

D．发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

19.在该焊接作业现场的下列说法中，不符合《消防法》规定的是（）。

A．氧气瓶应单独存放并做好安全标识

B．经项目负责人批准，可以携带火种进入焊接场所

C．焊接作业人员必须持证上岗

D．焊接作业人员应采取相应的消防安全措施

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，（）不是施工企业取得安全生产许可证必须具备的条件。

A．建立、健全安全生产责任制

B．保证本单位安全生产条件所需资金的有效使用

C．设置安全生产管理机构

D．依法参加工伤保险

21.根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）。

A．可以直接抢修

B．有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修

C．向所在地居民委员会或街道申请后可以抢修

D．不可以夜内抢修

22.因宿舍失火，要临时安置施工人员，则下列有关说法中正确的是（）。

A．可以直接安排到仓库中，并远离危险品

B．不可以安排到仓库中

C．可以暂时安排到仓库中，并报公安消防机构批准

D．经公安消防机构批准，可以长期居住在仓库中

场景

（四）具有房层建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审查通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。

根据场景

（四），回答下列问题。

23.根据《建设工程质量管理条例》规定，以下不是建设单位质量责任的是（）。

A．组织工程竣工验收

B．确保外墙保温材料符合要求

C．不得擅自改变主体结构进行装修

D．不得迫使承包方以低于成本价格竞标

24.若施工合同约定本工程保修期间采用质量保证金方式担保，则建设单位应按工程价款（）左右的比例预留保留金。

A．结算总额5%

B．预算总额5%

C．预算总额10%

D．结算总额10%

25.根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。

A．建设单位

B．监理公司

C．施工单位

D．设计单位

26.根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列选项中不属于工程验收必备条件的是（）。

A．有完整的技术档案

B．有完整的施工管理资料

C．设计单位签署的质量合格文件

D．监理单位签署的工程质量保修书

27.建设单位更换保温材料，应当由（）后方可施工。

A．原设计院出设计变更，报当地审图机构审查

B．当地具有相应资质的设计单位出设计变更，报当地审图机构审查

C．原设计院出设计变更，报原审图机构审查

D．建设单位设计院出设计变更，报原审图机构审查

28.若对外墙保温材料的质量要求不明确而产生纠纷时，首先应按照（）履行。

A．通常标准

B．符合合同目的特定标准

C．国冢标准

D．地方标准

29.施工过程中的质量控制文件应由（）收集和整理后进行立卷归档。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位

30.该项目关于节约能源的专题论证，应当包括在（）中。

A．可行性研究报告

B．招标文件

C．投标文件

D．竣工验收报告

31.依据《建设工程质量管理条例》关于见证取样的规定，（）无需取样送检，即可用于工程。

A．保温材料

B．供水管主控阀

C．钢筋原材料

D．钢筋垫块

32.以下关于工程质量保修问题的论述中，不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。

A．地基基础工程质量保修期为设计文件规定的合理使用年限

B．发承包双方约定屋面防水工程的保修期为6年

C．保修范围属于法律强制性规定的，承发包双方必须遵守

D．保修期限法律已有强制性规定的，承发包双方不得协商约定

场景

（五）某市区一固定资产项目的施工现场图示如下，请根据图示回答以下问题：

根据场景

（五），回答下列问题。

33.因生活区尚未建成，可以将施工人员暂时安排在（）居住。

A．作业区①

B．作业区②

C．仓库③

D．办公区④

34.施工过程中产生的污染环境固体废弃物可暂时存放在（）区域。

A．作业区①

B．作业区②

C．办公区④

D．在建生活区⑤

35.对施工过程中产生的废弃硫酸容器的处理，正确的是（）。

A．可以和其他固体废弃物统一存放并做好安全性处置

B．可以和施工原材料统一存放到仓库中

C．可以直接回填在基坑内

D．应该单独存放并做好标识

36.施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工l5日以前向（）申报环境噪声污染防治情况。

A．环境保护行政主管部门

B．所在地居民委员会或街道办

C．建设行政主管部门

D．安全生产行政主管部门

37.应在施工现场的（）处设置明显的安全警示标志。

A．生活区人口

B．生活用水源

C．在建工程出入通道

D．办公区人口

38.施工现场各区布置的相关说法中不正确的是（）。

A．办公、生活区与作业区应分开设置

B．应当对施工现场设置封闭围挡

C．施工现场应设置消防安全设施

D．施工现场临时搭建的建筑物可适当降低安全性

场景

（六）施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟l个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

根据场景

（六），回答下列问题。

39.若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。

A．施工单位

B．水泥厂

C．材料供应商

D．水泥厂与材料供应商共同

40.水泥厂向施工单位提出迟延交货的要求，则合同（）。

A．发生变更

B．效力待定

C．无效

D．未发生变更

41.水泥厂转让合同的行为在（）后有效。

A．水泥厂与材料供应商联名通知施工单位

B．水泥厂通知施工单位

C．材料供应商通知施工单位

D．征得施工单位同意

42.根据《合同法》的规定，不属于合同债权债务概括转移条件的是（）。

A．转让人与受让人达成合同转让协议

B．原合同有效

C．原合同为单务合同

D．符合法定的程序

43.根据《合同法》的规定，下列说法中正确的是，施工单位（）。

A．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿损失

B．无权要求水泥厂继续履行合同

C．有权要求水泥厂继续履行合同，并赔偿损失

D．有权要求水泥厂继续履行合同，并要求水泥厂赔偿损失

场景

（七）2007年9月20 日，施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以8万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。9月28日，建材商依约交付1万元定金。9月29日，施工单位为建材商代为托运。9月30日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。

根据场景

（七）。回答下列问题。

44.如果该施工单位营业执照允许经营范围无销售石材业务，则设买卖合同为（）合同。

A．无效

B．有效

C．可变更、可撤销

D．效力待定

45.该定金合同的生效日期为（）。

A．9月20日

B．9月28日

C．9月29日

D．9月30日

46.如果货物在运输途中遭遇台风，致使部分石材损坏，该损失由（）。

A．施工单位承担

B．建材商承担

C．施工单位和建材商各承担一半

D．建材商承担3/4，施工单位承担1/4

47.如果建材商一直无力偿还施工单位的7万元，且某工厂欠建材商6万元已到期，但建材商明示放弃对该工厂的债权。对建材商这一行为，施工单位可以（）。

A．请求仲裁机构撤销建材商放弃债权的行为

B．请求人民法院撤销建材商放弃债权的行为

C．通过仲裁机构行使代位权，要求工厂偿还6万元

D．通过人民法院行使代位权，要求工厂偿还6万元

48.如果施工单位与建材商在买卖合同中，既约定了定金，又约定了违约金。在建材商违约时，施工单位（）。

A．可以同时适用定金与违约金的约定

B．只可选择适用其中一项约定

C．只能适用违约金约定

D．只能适用定金约定

场景

（八）甲施工单位向乙银行申请贷款200万元。甲提交了丙汽车制造厂和丁市公安局各自为其出具的还款付息保证书。甲因经营不善，造成严重亏损，不能按期还本付息。甲与乙经过协商，达成延期两年还款协议，并通知了保证人。

根据场景

（八），回答下列问题。

49.甲与乙签订的有效合同属于（）。

A．单务合同

B．实践合同

C．双务有偿合同

D．无名合同

50.依据《担保法》规定，在该场景中能做保证人的是（）

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

51.该保证合同主体是（）。

A．甲与乙

B．甲与丙

C．乙与丁

D．乙与丙

52.下列不属于保证合同的内容是（）。

A．保证方式

B．保证期间

C．保证担保范围

D．被保证人的其他债权

53.若两年后甲仍不能还款，则该还款义务由（）承担。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

54.按照担保法的规定，属于保证担保方式的是（）。

A．定金保证

B．一般保证

C．抵押保证

D．留置保证

场景

（九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿，遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。

根据场景

（九），回答下列问题。

55.针对乙延误工期这一事实，提供证据的责任由（）承担。.A．甲

B．乙

C．甲乙双方

D．仲裁庭

56.仲裁过程中，如果甲申请证据保全，则正确程序是（）。

A．甲向仲裁机构所在地的基层人民法院提出申请

B．仲裁机构将甲的申请提交证据所在地的基层人民法院

C．仲裁机构将甲的申请提交证据仲裁机构所在地的基层人民法院

D．仲裁机构采取必要的证据保全措施

57.仲裁庭审理过程中，仲裁员在赔偿数额上意见不一致，首席仲裁员张某认为赔偿数额为30万元，另两名仲裁员王某、李某都认为赔偿数额应为15万元，则仲裁庭应按（）意见作出。

A．仲裁委员会

B．仲裁委员会主任

C．张某

D．王某、李某

58.该纠纷经仲裁后，裁决书（）发生法律效力。

A．自作出之日

B．经上级仲裁机构审查批准后

C．经人民法院审查批准后

D．在双方当事人不申请复议时

59.如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序，则可以向（）申请撤销裁决。

A．仲裁庭

B．建设行政主管部门

C．上级仲裁委员会

D．人民法院

60.如果裁决发生法律效力后，乙不履行裁决，甲可以（）。

A．向法院申请强制执行

B．向仲裁委员会申请强制执行

C．向公安部门申请强制执行

D．再申请仲裁

二、多项选择题（共20题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选。本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

场景

（十）甲建设单位将宾馆改建工程直接发包给乙施工单位，约定工期l0个月，由丙监理公司负责监理。甲指定丁建材公司为供货商，乙施工单位不得从其他供应商处另行采购建筑材料。乙施工单位具有房屋建筑工程总承包资质，为完成施工任务，招聘了几名具有专业执业资格的人员。在征得甲同意的情况下，乙施工单位将电梯改造工程分包给戊公司。在取得施工许可证后，改建工程顺利

根据场景

（十），回答下列问题。

61.下列关于施工许可证申请的表述正确的有（）

A．施工许可证应由乙施工单位申请领取

B．申请用地已办理建设工程规划许可证

C．改建设计图已按规定进行了审查

D．到位资金不得少于工程价款的50%

E．宾馆建设消防设计图纸已通过公安消防机构审核

62.下列关于工程包发、承包的表述正确的有（）。

A．乙单位与戊单位就电梯改造部分向甲单位承担连带责任

B．建筑工程应该招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包

C．乙单位只能从丁公司采购建筑材料，否则构成违约

D．甲单位可以将电梯改造与其他改建工程分别发包

E．该工程施工合同无效，即使竣工验收合格，甲单位也可拒付工程价款

63.乙施工单位的企业资质可能是（）。

A．特级

B．一般

C．二级

D．三级

64.目前我国主要的建筑业专业技术人员执业资格种类包括（）。

A．注册土木（岩土）工程师

B．注册房地产估价师

C．注册土地估价师

D．注册资产评估师

65.丙监理单位在改建过程中，其监理内容包括（）。

A．进度控制

D．质量控制

C．成本控制

D．合同管理

场景

（十一）某电信公司在市中心薪建电信大厦，该工程为钢筋混凝土框架结构，地下一层，地上七层。施工阶段由监理公司负责监理。电信公司将工程发包给甲施工单位，经电信公司同意，甲将消防工程采用包工包料的方式分包给乙公司。为节约成本，电信公司要求降低节能标准，更换材料。工程竣工验收并进行工程文件移交、归档。电信大厦投入使用后三个月，位于三楼的一处消防管控制阀因质量不合格漏水，造成某通信设备调试公司存放于该楼的二台电子设备损坏，直接经济损失近百万元。

根据场景

（十一）。回答下列问题。

66.对该设备损失承担责任的有（）。

A．甲施工单位

B．乙公司

C．消防器材供货商

D．电信公司

E．消防验收机构

67.下列关于甲单位的质量责任，说法正确的有（）。

A．对该办公楼的施工质量负责

B．建立、健全施工质量管理制度

C．做好隐蔽工程的质量检查和记录

D．对商品混凝土的检验，在当地工程质量监督站的监督下现场取样送检

E．审查乙公司的质量管理体系

68.以下是甲单位试验员的几次见证取样行为，其中不符合《建设工程质量管理条例》的有（）。

A．现浇板混凝土试块在监理工程师监督下，从混凝土搅拌机出料口取样

B．在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样

C．试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D．在电信公司代表监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

E．在电信公司代表监督下，到公司仓库抽取钢材试件

69.电信公司的安全责任包括（）。

A．提供安全施工措施所需费用

B．审查安全技术措施

C．提供舡现场及地下工程的有关资料

D．不得违反强制性标准规定压缩合同约定的工期

E．自开工报告批准日起l5日内，将保证安全施工的措施报相关部门备案

70.以下安全责任中，（）属于施工单位的责任。

A．配备专职安全员

B．编制工程施工安全技术措施

C．审查乙公司编制的安全措施

D．提供乙公司施工期间所需的全部安全防护用品

E．采用新技术时，对作业人员进行相应的安全生产教育培训

71.对该项目经审查合格的节能设计文件，下列说法正确的有（）。

A．电信公司可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

B．甲施工单位可以要求乙施工单位变更节能设计，降低节能标准

C．电信公司不可以要求甲施工单位变更节能设计，降低节能标准

D．建筑节能强制性标准，仅是针对甲和乙的要求

E．建筑节能强制性标准，是针对电信公司、甲、乙的要求

72.下列关于该项目档案移交和文件归档说法，正确的有（）。

A．甲、乙监理公司应各自整理本单位形成的工程文件并向电信公司移交

B．应由甲负责收集，汇总乙形成的工程档案并向电信公司移交

C．监理公司应在工程施工验收前，将形成的工程档案向电信公司归档

D．监理公司应根据城建管理机构要求对档案进行审查，合格后向电信公司移交

E．工程档案一般不少于二套，一套（原件）由电信公司保管，一套移交当地城建档案馆（室）

场景

（十二）电力局在A、B两地同时建设两个变电站，分别签订了设计合同、施工合同和设备供应合同。

设计合同采用标准化范本，规定合同担保方式为定金担保。供货合同履行过程中发现，由于两个变电站的规模不同，所订购的两套设备不是同一型号，供货合同中未明确约定各套设备的交货地点。

根据场景

（十二），回答下列问题。

73.设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件包括（）。

A．建设单位与设计单位书面的定金担保

B．设计院将定金支付给建设单位

C．建设单位将定金支付给设计院

D．建设单位将设计依据材料移交给设计院

E．设计院乙开始设计工作

74.依据《合同法》中对一般条款的规定，各施工合同内均应明确约定的条款包括（）。

A．工程应达到的质量标准

B．工程款的支付与结算

C．合同工期

D．工程保险的投保责任

E．解决合同纠纷的方式

75.施工合同履行过程中，按照《合同法》有关当事人行使抗辩权的规定，下列说法中正确的包括（）。

A．施工质量不合格工程部位的工程不予计量和支付

B．施工质量不合格工程部位的工程量应先予计量和支付，然后再由承包商自费修复工程缺陷

C．超出设计尺寸部分的工程量即使质量合格也不予计量和支付

D．超出设计尺寸部分的工程量，当质量合格时应按实际完成工程量计量支付

E．拖延支付工程进度款超过合同约定的时间，承包商预先发出通知仍未获得支付，有行使暂停施工的权力

76.按照《合同法》对合同内容约定不明确的处理规定，对于设备交付方式和交货地点不明确的下述说法中正确的包括（）。

A．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担

B．供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担

C．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担

D．供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

E．供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

77.如果施工合同违反法律、行政法规的强制性规定，致使合同无效，则（）。

A．合同自订时起就不具有法律效力

B．当事人不能通过同意或追认使其生效

C．在诉讼中，法院可以主动审查决定该合同无效

D．合同全部条款无效

E．合同中独立存在的解决争议条款有效

场景

（十三）施工单位投标中标后，与建设单位签订合同。在施工过程中，施工单位偷工减料，使用不合格的建筑材料。建设单位多次要求其返工处理，施工单位一直未予解决，因此导致合同纠纷。

根据场景

（十三），回答下列问题。

78.下列解决纠纷方式产生的法律文书，其不强制执行效力的包括（）。

A．民间调解

B．行政调解

C．仲裁

D．诉讼

E．协商

79.如果建设单位选择诉讼方式解决此纠纷，起诉状中应说明的事项包括（）。

A．原告的姓名、住所

B．被告的姓名、住所

C．诉讼请求

D．代理律师的基本情况

E．诉讼事实及理由

80.施工单位若对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院应予准许的情况包括（）。

A．鉴定程序严重违法

B．鉴定人员不具备相关的鉴定资格

C．鉴定结论明显依据不足

D．经过质证不能作为证据使用

E．有缺陷的鉴定结论可通过补充鉴定解决

参考答案

一、单项选择题

1-5 CDABB

6-10DDCDA

11-15 CBBCB 16-20BBDBB

21-25 BCBAC 26-30DCCCA

31-35 ADDBD 36-40ACDCD

41-45 DCDBB 46-50BBBCC

51-55 DDABA 56-60BDADA

二、多项选择题

61.BCDE 62.ABD 63.ABCD 64.AB 65.ABCD；

66.ABC 67.ABC 68.CD 69.ACDE 70.ABE；

71.CE 72.BD 73.AC 74.ABCE 75.ACE；

76.ADE 77.ABCE 78.CD 79.ABCE 80.ABCD

第五篇：2012二级建造师试题

一、单项选择题（共20题，在4个选项中，只有一个最符合题意）

1、填方路基在碾压时应先轻后重，最后碾压的机械不应小于()压路机。A 8t B 12t C 10t D 15t 答案：B

解析：一般来说，压路机械自重越大，碾压效果越好。但并不是自重越大越好。2．水泥稳定土从开始加水拌合到完全压实的延迟时间要尽可能最短，一般不应超过（）。

A 3～4h

B 2—3h

C 4—5h

D 5—6h 答案：A

解析：水泥层水硬性材料，超过一定时间硬化后将达不到其设计强度和压实度。

3、城市主干路、快速路的上、中面层沥青混合料需要通过（）试验，检验抗车辙能力，指标是动稳定度。

A马歇尔

B高温车辙

C抗压强度

D弯拉 答案：B

解析：为检验混合料在夏季高温季节下的温度稳定性，应做车辙试验。4（）是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力。A面层

B 基层

C 路基

D 垫层 答案：B

5、在水泥砼路面混凝土拌合物运输时，要做到()。A覆盖保温 B用连续搅拌车运送

C装料高度不超过2m D确保在水泥混凝土终凝前有充分的时间完成路面抹面 答案：B

6、沉入桩沉桩施工时，如果桩尖标高等于设计标高而贯入度较大时，应（）。A继续锤击，使贯入度接近控制贯入度

B停止锤击，以控制桩尖设计标高为主

C继续锤击100mm左右

D继续锤击30-50击 答案：A

7、某桥梁工程桩基主要穿过砾石土(砾石含量少于20％，粒径大于钻杆内径2／3)本工程钻孔灌注桩施工宜采取（）成孔方法。

A 正循环回转钻

B 反循环回转钻

C冲击钻

D 全回转钻

答案：A

8、梁、板落位时，梁、板的顺桥向位置，一般以（）为准，横桥向位置应以梁的纵向（）为准。

A活动端；中心线

B.活动端；边线

C固定端；中心线

D固定端；边线 答案：C

9、土压平衡盾构施工时，控制开挖面变形的主要措施是控制（）。A 出土量 B 土仓压力 C 泥水压力 D 盾构姿态 答案：A 解析：

10、地下铁道施工时由于基坑较深为保证其垂直度且方便施工，并使其能封钢板桩围护结构多采用（）。

A 单层钢板桩围堰 B 双层钢板桩围堰 C 屏幕式构造 D Z 形钢板桩 答案：C 解析：

11、喷射混凝土应紧跟开挖工作面，应分段、分片、分层，()顺序进行。A 由下而上 B 由上而下 C 由前而后 D 由后而前 答案：A

解析：喷射顺序自下而上，以免松散的回弹物料粘污尚未喷射的壁面。同时，还能起到下部喷层对上部喷层的支托作用，可减少或防止喷层的松脱和坠落。

12、浅埋暗挖法施工时，如果处于砂砾地层，并穿越既有铁路，宜采用的辅助施工方法是（）

A 地面砂浆锚杆

B 小导管注浆

C 管棚超前支护

D 降低地下水位 答案：C

解析：管棚适用于软弱、砂砾地层或软岩、岩堆、破碎带地段。

13、清水池底板与柱的施工缝应设在（）。

A．底板表面

B．柱的任意高度

C．柱的1／2高度

D．八字脚与柱的连接处 答案：A

14、对大中型水池，做满水试验进行外观观测时，要求（）。A 充水至池壁底部的施工缝以上，检查底板的抗渗质量 B 充水至设计水深的 1/ 4 处，检查池壁四周及池底的抗渗质量 C 充水至池底一定高度后，检查池底部抗渗质量 D 必须充水至设计水深的 1 /2 处，检查池底的抗渗质量 答案：A

解析：底部的渗漏主要来自于施工缝，因此应充水至池壁底部的施工缝以上，检查底板的抗渗质量

15、顶管采用手工掘进顶进时，应符合下列（）规定。A.工具管接触或切入土层后，自下而上分层开挖

B.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下135°范围内不得超挖

C.在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部超挖量无要求，视土层情况而定 D.管顶以上超挖量不得大于1m 答案：B

16、排水管道沟槽开挖不正确的做法是（）。

A．在有行人、车辆通过的地方应设护栏及警示灯等安全标志

B．机械挖槽时，应在设计槽底高程以上留不小于200mm的余量由人工清挖 C．堆土不得掩埋消火栓、雨水口以及各种地下管道的井盖，且不得妨碍其正常使用 D、采用吊车下管时，可在沟槽两侧堆土 答案：D

17、焊接工艺方案中热力钢管道焊接质量检验次序是（）。A．表面质量→对口质量→无损探伤→强度和严密性 B、对口质量→表面质量→无损探伤→强度和严密性 C．无损探伤→对口质量→表面质量→强度和严密性 D．对口质量→无损探伤→表面质量→强度和严密性 答案：B

解析：见教材第223页。

18、在给水厂的澄清处理工艺中，混凝的作用是（）。A．去除水中的泥砂 B．去除水中的细菌

C．使水中悬浮物和胶体物质形成较大的絮状颗粒

D．使水中有机物和有毒物质形成较大沉积颗粒 答案：C

19、燃气工程管道进行严密性试验，应采用（）为介质做试验． A．空气

B．水

C．氧气

D．油 答案：A

解析：见教材第225页

20、（）施工技术是垃圾填埋场泥质防水技术的核心。

A.选择原材料配合比

B.严格控制压实度 C.掺加膨润土的拌合土层

D.分层压实 答案：C

二、多项选择题（共10题，每题2分，5个选项中，有二个或二个以上符合题意，至少有1个是错项，错选、多选均不得分；少选，选对的选项每个得0.5分）。

1、路基碾压完成时，应检查的质量验收主控项目有（）等。

A宽度

B弯沉

C平整度

D压实度

E横坡 答案：B D

解析：A C E为一般项目，主控项目要求合格率为100％

2、热拌沥青混合料的配合比设计分为（）等阶段。

A实验室配合比设计

B初级配合比设计

C生产配合比设计 D目标配合比设计

E 生产配合比验证 答案：C D E

解析：热拌沥青混合料的配合比设计分为C D E三阶段。

3、常用的水泥混凝土路面的现场养护方法有（）等。

A湿法养护

B恒温养护

C干法养护

D薄膜养护

E高温养护 答案：A D

解析：湿法有洒水、草袋、草垫、围水养护等。薄膜养护有塑料膜和养护液膜。

4、在一个基坑内沉入多根桩时，下列有关打桩顺序的说法中，正确的有（）。

A由一端向另一端打

B密集群桩由中心向四边打

C先打浅桩，后打深桩

D先打靠近建筑物的桩，然后往外打

E．先打坡脚，后打坡顶 答案：A B D

5、锚具、夹具和连接器进场时，除应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量外，还应按规定进行（）。

A外观检查

B强度检验

C硬度检验

D静载锚固性能试验

E动载锚固性能试验 答案：A C D

6、地下连续墙施工时，泥浆的主要作用是()。

A便于混凝土浇筑 B维持槽壁稳定 C冷却与润滑 D便于钢筋笼放置 E携渣 答案：B C E

解析：地下连续墙的泥浆的主要作用包括B C E，要注意与桥梁里面灌注桩泥浆作用的相同点和区别点。

7、小导管注浆宜采用（）

A 水泥浆 B 水泥砂浆 C 石灰砂浆 D 胶浆 E 环氧树脂 答案：A B

解析：地下工程应采用水硬性的水泥浆或水泥砂浆。

8、沉井下沉困难时，可采取（）助沉.A 射水下沉

B 泥浆润滑套

C 重锤夯击

D 设置空气幕

E 压重 答案：A B D E

9、地下的各种管道交叉时，若管道高程一致，应主动和有关单位联系，取得对方的配合，协商处理。处理的原则如下（）。

A 软埋电缆线让刚性管道（沟）

B 压力流管道让重力流管道

C 小口径管道让大口径管道

D 后敷设管道让已敷设管道

E 污水管道让雨水管道 答案：ABCD

解析：因排水沟依靠重力流动。故压力管道应让重力流管道。污水和雨水均属重力流

10、.地下燃气管道不得从（）的下面穿越。

A建筑物

B隧道

C铁路

D大型构筑物

E高速公路 答案：A D

解析：因燃气具有易燃、易爆性，为避免人员和财产的重大损失，故规定如上。

三、案例分析题（共4题，每题20分）案例1：背景资料

某城市环路立交桥工程长1.5km，其中跨越主干道路部分采用现浇预应力砼箱梁结构，跨径47.6m，鉴于在城市主干道上施工，承建该工程的施工项目部为此制订了专项施工方案，拟采取以下措施：占用一条慢行车道，选择在夜间时段，自行封路后进行箱梁支架作业。在实施遇到下列一些情况：

施工单位根据预制梁的尺寸、数量、工期确定预制台座的数量、尺寸、对张拉机具作了校验，并对预应力的张拉、灌浆等施工工艺进行了控制。

跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。问题：

1、结合本工程说明专项施工方案与施工组织设计的关系，施工方案应包括哪些主要内容?

2、项目部拟采取的措施不符合哪些规定? 3．对张拉机具的使用有哪些要求?

4．预应力张拉“双控”指标指哪两项?以哪一项为主? 参考答案

1、施工方案是施工组织设计的核心部分，主要包括施工方法的确定、施工机具的选择、施工顺序的确定和专项设计。

2、项目部拟采取的措施(1)不符合关于占用或挖掘城市道路的管理规定：因特殊情况需要临时占用城市道路的，须经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，方可按照规定占用。

3、施加预应力所用的机具设备及仪表应配套校准、配套使用。校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。

4、预应力张拉“双控”指标指应力控制与伸长值控制，以应力控制为主，同时以伸长值作为校核，实际伸长值与理论伸长的差值应控制在6％以内。案例2：背景资料

某城市桥梁工程，采用钻孔灌注桩基础，承台最大尺寸为：长8m，宽6m，高3m，梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分，梁跨度30m，支架高20m.其他段为预制砼梁。

（1）桩身混凝土浇注前，项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了交底，随后立即进行1＃桩桩身混凝土浇注，导管埋深保持在0．5—1．Om左右。浇注过程中，拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1＃桩出现断桩。

(2)跨越既有道路部分为现浇梁施工，采用支撑间距较大的门洞支架，为此编制了专项施工方案，并对支架强度作了验算。

（3）模板、支架搭设及拆除工作由项目部分包给某劳务公司，双方签订了劳务分包合同，在合同实施过程中发生了如下事件：

为避免引起模板变形，模板与脚手架进行连接。

模板安装完毕后，对其平面位置、顶部标高进行了检查，随后浇筑砼

3）分包商对于其分包现场的支架、脚手架等安全防护设施根据施工需要自行移动或拆除，结果发生了一起安全事故。

（4）吊装预制梁过程中，项目部要求所有起重操作人员必须持证上岗，并进行了安全交底。高空作业人员为方便吊装，站在起吊的预制梁上。吊装过程中，起重臂下严禁有人工作和停留。但为加快进度，采用物料提升机载运部分人员到墩顶作业。问题

1．指出背景中桩身混凝土浇注过程中的错误之处，并改正。2．关于支架还应补充哪些方面的验算?

3.指出拆除支架、模板的3项内容是否正确？说明理由。4.指出并改正吊装预制梁过程的错误作法。参考答案：

1、导管埋深保持在0.5—1.0m左右错误，应埋深2～6m。拔管指挥人员因故离开现场错误，应全程指挥施工，不得离开。

2、应补充刚度、稳定性验算。3、1）不正确。模板与脚手架不应进行连接。

2）不正确。模板安装完毕后，对其平面位置、顶部标高、节点联系和纵横向稳定性进行检查，签认后方可浇筑砼。

3）不正确。分包商对于其分包现场的脚手架、设施、设备等安全防护设施不得擅自拆除、变动。如确需拆除变动的，必须经总包施工负责人和安全管理人员同意。

4、高空作业人员为方便吊装，站在起吊的预制梁上错误，高空作业人员严禁站在起吊的预制梁上吊装。采用起重机载运部分人员到墩顶作业错误，严禁采用起重机载运人员，必须设置供作业人员安全上下的登高设施。

案例3 背景资料

某污水厂扩建工程，由原水管线、格栅间、提升泵房、沉砂池、初沉池等组成，承包单位以2250万元中标。原水管线基底标高为-6.00m（地面标高为±0.00），基坑宽度为7.3m，基底处于砂砾层内，且北邻S河，地下水位标高为-3.00m。

施工前，项目经理及相关人员编制了施工方案和成本计划，并制定了施工成本控制措施：（1）材料成本控制重点是控制主材价格和限额领料。（2）人员工资严格执行劳动定额。（3）机械使用严格执行定额管理。

在工程实施阶段，合同管理人员发现工程量清单中的模板和脚手架费用没有报价，在详细测算了模板和脚手架费用后，项目部向监理工程师提出了费用索赔。问题：

1．分析背景，确定降水井布置的形式及要求。

2．计算原水管线沟槽施工时地下水位允许标高。

3．除背景材料中对主材价格的控制和限额领料以外，再列举至少4条材料成本管理的措施

4、项目部向监理工程师的费用索赔申请是否正确？说明理由。参考答案：

1、因为原水管线为条形基坑（槽）且基坑宽度大于6m，应采用双排降水井．布置在基坑两侧距槽口边缘0.5～1m，选择合适的抽水设备。另配以地面排水系统。2．水位标高最大值=槽底标高-0.5=-6-0.5=-6.5（m）

3、①对进入现场材料要准确计量，认真验收；

②降低采购成本、减少采购过程中管理消耗；

③按施工进度计划组织材料供应，防止因停工造成损失：

④控制材料消耗，同时做好余料的回收与利用；

⑤周转材料要及时回收、退场、节省租费；

⑥合理安排材料储存、减少资金占用率。

4、不正确。措施费用清单报价一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。如果没有报价，招标人有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中，将来措施费用发生时，投标人不得以任何理由提出索赔和调整。

案例4：背景资料

某城市道路的主要工序如下表：

施工中发生了如下事件：

事件一：由于施工单位设备故障，导致C工作中断4天。事件二：由于百年一遇的冰雪灾害，导致D工作晚开工15天。事件三：由于图纸晚到，导致E工作停工10天。

针对上述事件中的暂停施工，施工单位在合同规定时间内向监理提出了延期申请和费用索赔的要求。合同约定，成本损失费为人民币1.5万元/天，利润损失费为人民币0.2万元／天。

排水管道完成后施工单位及时进行了闭水试验，项目部制定的试验要求如下： 1）闭水试验在管道回填前进行，以便及时检查渗漏和处理； 2）闭水试验在管道灌满水后12h后再进行；

3）闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上5m；超过管顶内壁时，试验水头以试验段设计水头加2m计；计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，闭水试验水位可至井口为止。4）对渗水量的测定时间不少于60min。问题：

1．计算图示网络工期，并指出关键线路。

2．针对背景中的网络计划，分别分析C、D、E工作工期索赔和费用索赔的合理性。3．计算可索赔的费用。

4、请指出项目部对排水管道闭水试验的要求错误之处并改正。参考答案：

网络工期T＝40＋50＋90＋140＝320天 关键线路为：①—②—④—⑦—⑩

分别如下：

1）工作C工作工期和费用索赔不合理。施工单位设备故障是施工单位自身的原因造成的,这是施工单位的责任。

2）百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力，费用不能索赔。工期方面：D工作晚开工15天。但D的总时差是20天，耽误了15天，不影响总工期，因此不能索赔工期。

3）图纸晚到是由于业主的原因造成的,属于业主的责任。费用可以索赔。E工作总时差是10天，耽误了10天，不影响总工期，不能索赔工期。

3、可索赔的费用＝1.5×10＝15万元。

4、（1）“闭水试验在管道灌满水后12h后再进行”错误，应为：闭水试验在管道灌满水后24h后再进行。

（2）“闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上5m”错误，应为：闭水试验的水位，试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头为试验段上游管道内顶以上2m。

（3）“对渗水量的测定时间不少于24h”错误，应为：对渗水量的测定时间不少于30min。