第一篇:钻凿机电水井合同
钻凿机电水井合同
合同编号
委托单位(甲方):内蒙古神建房地产开发有限责任公司
地址:内蒙古土默特左旗把什镇
法定代表人:
委托代理人:
开户银行:
受委托单位:
地址:
法定代表人:
委托代理人:
签订合同日期:
年
月
电话: 电话:
电话:
电话:
日
根据《中华人民共和国经济合同法》的有关法律、法规和国家发改委,建设部计价格[2002]10号《工程勘察收费标准》的通知,遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则,为了做好该项工程,经甲乙双方共同协商,达成如下条款:
项目名称:把什镇职工小区项目用水机井一眼 施工日期:自开钻之日起13天内完工
一、主要工作内容及技术
受内蒙古神建房地产开发有限责任公司
委托在土默特左旗把什镇政府
钻凿 机 井1 眼。
1、根据初步勘探和现有地质资料分析,初步设计井深
米,根据实际地质情况,可适当增加或减少,松散层开口孔径380毫米,下120米 管。
2、设计单井涌水量8T/小时。
3、施工工序与工艺严格执行水利部颁发的SD188-86《农用机井技术规范》。
二、经费及支付办法
工程造价每延米
元。合同签订后预付一次性进出场地调遣费钻凿费5000元,其余款项成井后付清,以实际成井米数结算。成井后预留总造价5%的保证金待一年后若未出现任何状况全部付清。
三、乙方承担的工作 四、五、六、.负责进行钻凿、测井、下管、填砾、成井、洗井、抽水试验等一系列打井的每一项工作,详细记录地层岩性、钻井深度、提交竣工报告。日后必须保证你方所打的每一眼井供整个小区日用水量不少于200立方。施工过程中,乙方应加强施工安全管理工作,施工过程中若造成任何损失事故由乙方全权负责。
甲方承担的工作
负责施工中三通一平(路通、电通、水通)及场地平整。负责施工过程中的地方关系的协调,办理取水许可证,负责工程款的及时到位。本合同一式两份,双方各执一份。本合同自签字之日起生效。
第二篇:水井合同
建 设 工 程 钻 井 合 同
工 程 名 称: 工 程 地 点: 合 同 编 号: 勘察证书等级: 发 包 人:
钻 井 人:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 签 订 日 期:2006年9月 日
中华人民共和国建设部
监 制
国家工商行政管理局
发包人:
钻井人:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院
发包人委托勘察人承担 任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、钻井人协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条:工程概况 1.1 工程名称: 1.2 工程建设地点: 1.3 工程规模、特征:
1.4 工程钻井任务委托文号、日期: 1.5 工程钻井任务(内容)与技术要求:
1.6 承接方式
1.7 预计钻井工作量:钻井 口,开孔直径φ400,终孔直径φ300~φ400,单井深度25~30m,总进尺约 m。
第二条:发包人应及时向钻井人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供钻井工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯、电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.2 发包人不能提供上述资料,由钻井人收集的,发包人需向钻井人支付相应费用。第三条:钻井人负责向发包人提交钻井成果资料柱状图、说明书一式两份。第四条:开工及提交钻井成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及完成钻井工作并提交成果资料的时间
4.1.1 本工程的钻井工作定于2006年9月 日开工,2006年10月 日完成钻井工作,后20天内提交钻井成果资料,由于发包人或钻井人的原因未能按期开工或完工时,按本合同第六条规定办理。
4.1.2 钻井工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非钻井人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。4.2 收费标准及付费方式
4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准经双方协商同意,井用材料由发包人无偿提供,钻井费按500元/m,大型设备进出场费30000元/台套,现场井与井之间的搬迁移动费按4000元/井,计取费用,以实际完成工作量结算。
4.2.2 本工程钻井费预算为 元(大写),合同生效后3天内,发包人应向钻井人支付预算钻井费的40%作为进场工作备用金,计 元(本合同履行后,预付备用金抵作钻井费);钻井规模大、发包人还就按实际完成工程进度70%时,向钻井人支付预算钻井费的30%的工程进度款,计 元;钻井工作外业结束后3天内,发包人向钻井人支付预算钻井费的20%,计 元;提交钻井成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。
第五条:发包人、钻井人责任 5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向钻井人明确钻井任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。发包人应按合同规定及时向钻井人支付钻井工程费。
5.1.2 在钻井工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使钻井人在钻井工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担经济及民事责任。
5.1.3 发包人应及时为钻井人提供并解决钻井现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源至井位、挖好排水沟渠等),并承担其费用。
5.1.4 若钻井人现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。
5.1.5 工程开工前,发包人应根据本钻井工程的设计用材料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与钻井人的人员一起验收。
5.1.6 钻井过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付钻井费。
5.1.7 为钻井人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给钻井人临时设施费 元。
5.1.8 由于发包人原因造成钻井人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工时,发包人应按每提前一天向钻井人支付 元计算加班费。
5.1.9 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 钻井人责任
5.2.1 钻井人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行钻井工作,按本合同规定的时间完成钻井工作并提交质量合格的钻井成果资料,并对其负责。
5.2.2 由于钻井人完成的钻井质量不合格,钻井人应负责无偿给予补钻完善使其达到质量合格,若钻井人无力补钻完善,需另委托其他单位时,钻井人应承担全部钻井费用;或因钻井质量造成重大经济损失或工程事故时,钻井人除应负法律责任和免收直接受损失部分的钻井费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、钻井人商定为实际损失的
%。
5.2.3 在钻井施工前,提出钻井施工组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.2.4 在现场工作的钻井人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密任务。
5.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中钻井人应负的其它责任。第六条:违约责任
6.1 由于发包人未给钻井人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给钻井人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给钻井人来回进出场费和调遗费。
6.2 由于钻井人原因造成钻井施工质量不合格,不能满足技术要求时,其返工钻井费用由钻井人承担。
6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,钻井人未进行钻井工作的,不退还发包人已预付工程款,已进行钻井工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向钻井人支付预算额50%的钻井费计 元;完成的工作量超过50%时,则应向钻井人支付预算额100%的钻井施工费。
6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付钻井费,每超过一日,应偿付未支付钻井费的千分之三逾期违约金。
6.5 由于钻井人原因未按合同规定时间(日期)完成钻井工作,每超过一日,应减收未收取钻井费的千分之三。
6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还预付款;钻井人不履行合同时,双倍返还预付款。
第七条:本合同未尽事宜,经发包人与钻井人协商一致,签订补充 协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第八条:其它约定事项:
第九条:本合同发生争议,发包人、钻井人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,发包人、钻井人可向人民法院起诉。
第十条:本合同自发包人、钻井人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、钻井人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、钻井人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式四份,发包人二份、钻井人二份。
发包人:(盖章)钻井人 :(盖章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
住 所: 住 所:昆明市东风东路东风巷1号 邮政编码: 邮政编码:650051 电 话: 电 话:3160659 传 真: 传 真:3160659 开户银行: 开户银行:招商银行昆明分行 银行帐号: 银行帐号:2080016910001
第三篇:打水井合同
延川县延水关镇马家河移民搬迁安置工程
打水井合同
(合同编号:GF-2017-005)
榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司项目部制定
榆林市鼎峰建设工程有限公司印制
二〇一七年六月
延川县延水关镇马家河移民搬迁安置工程
钻井合同
甲方:榆林市鼎峰建设工程有限公司 乙方:
甲方委托乙方在延川县马家河延水关镇移民搬迁安置工程钻井,钻井开孔直径16公分水井。
一、甲方负责
提供钻井、三通一平(水、电、路通,井场平整)
二、乙方负责
1、负责钻井机具的运输,钻井下管作业。
2、在施工作业中安全问题由乙方负责。
三、结算方式
经甲方验收合格后,以实际打井米数进行计量,井深每米
玖拾元整(90元/米),不含税。打井完成后,一次性付清全部款项。
本合同一式三份,经甲乙双方签字生效。
甲方:(公章)
乙方:(公章)地
址:
地
址: 电
话:
电
话: 法定代表人:
法定代表人: 项目经理:
工程负责人: 开户银行:
开户银行: 账
号:
账
号: 年
月
日
****年**月**日
榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司 延川县延水关镇马家河移民搬迁安置工程 榆林市鼎峰建设工程有限公司延川分公司
第四篇:人工打水井施工合同
人工打水井施工合同
甲方:
乙方:
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成共识,并签订如下合同条款:
一、工程地点
在马街小学新校址甲方指定范围内,乙方自行勘测选定。
二、工程项目及相关要求
1、施工项目:水井壹眼。
2、尺寸要求:井管外径: 150CM 井出水口径: 120CM,护壁 15CM。
3、材料选用:护壁为钢筋水泥预制管。
4、技术要求:保证枯水期正常用水,出水量为 1 立方米 / 小时以上。
5、施工中若遇见大石块、淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。
6、按相关标准,确保工程质量、安全、进度。
三、承包形式
包工包料,包开挖水井所用的机械设备,包安全防护。
四、工期要求
施工工期为即日起日历天数
天,年
月
日前交工。
五、工程价款
工程总价款为人民币 元,大写:。
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用,含工程钢筋水泥护壁主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用。此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式
第五篇:人工打水井施工合同
人工打水井施工合同
甲方: 乙方:
甲方因用水需求,经甲乙双方协商,在该厂内周边适当位置打水井一口,本着公平交易原则,甲方把打井工程承包给乙方,根据双方协商一致意见,特订立本合同如下:
一、乙方承包甲方打井一口,机械设备自带,不含孔内木泵及所有一切材料,在施工过程中安全责任由乙方自负。
二、甲方确保乙方能够顺利施工,如有外来单位及人员干涉,施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责,包括水电在内。
三、甲方要求乙方打井深度80m,每米单价按300元(叁佰元整)合计现金人民币24000元(贰万肆仟元整)。
四、甲方要求乙方打井开孔口径168cm,沉沙孔130cm打到80cm为止终止。
五、付款方式,钻机进场甲方预付乙方2000元订金,打完80米甲方提供孔内所有材料,乙方负责安装到井口,甲方结算余款给乙方搬运钻机出场,如不付款,乙方有权利向法院起诉。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签订合同生效。
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号:
年
月 日