2012一级机电模拟试卷(唐琼)

第一篇：2012一级机电模拟试卷(唐琼)

全国一级建造师执业资格考试用书

《机电工程管理与实务》 2012年网上增值服务（5）

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。错选，本题不得分）

1.电站锅炉钢架的立柱通常采用宽翼缘（）。

A.工字钢 B.T型钢 C.H型钢 D.圆钢 2.扬程是（）的性能参数。

A.风机

B.泵

C.压缩机

D.压气机 3.地下管线工程测量必须（），测量出起、止及相关部位的标高。

A.在管道敷设前

B.回填前

C.管道敷设过程中

D.回填后 4.在卷扬机的使用中，如果实际使用的钢丝绳的直径与卷扬机铭牌上标明的直径不同时，必须进行（）校核。

A.容绳量 B.工作速度 C.卷筒强度 D.额定牵引拉力 5.用焊接检验尺对焊缝进行测量的检验项目不包括（）。

A.余高 B.焊瘤 C.凹陷 D.咬边

6.在成套配电装置柜体安装中，柜、屏、箱、盘安装垂直度允许偏差为（）。

A.1‰

B.1.5‰

C.2.0 ‰

D.2.5‰ 7.蒸汽管道每段管道的最高点要设置（）。

A.补偿器

B.防震装置

C.排水装置

D.放气装置

8.罐壁环缝手工焊接控制焊接变形的工艺措施是：焊工应均匀分布，并（）。

A.沿同一方向施焊 B.对称施焊

C.采用跳焊法焊接 D.采用分段退焊法焊接 9.锅炉受热面组件吊装的一般原则是（）。

A.先下后上，先两侧后中间 B.先上后下，先中间后两侧 C.先上后下，先两侧后中间 D.先下后上，先两侧后中间

10.“钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落”属于钢材表面锈蚀等级的（）级。

A.A B.B C.C D.D 11.利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是（）保护法。

A.涂料

B.金属涂层 C.电化学 D.衬里 12.动态工业炉内衬施工完毕后，应（）

A.及时进行烘炉

B.及时组织相关人员验收 C.及时进行下道工序

D.进行无负荷试运转

13.建筑管道工程一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→（）→竣工验收。

A．系统清洗 →管道系统试验→防腐绝热 B．管道系统试验→系统清洗→防腐绝热 C．管道系统试验→防腐绝热→系统清洗 D．防腐绝热→系统清洗→管道系统试验

14.消防工程现场检查主要是核查（）是否符合经审核批准的消防设计。

A．测试的结果

B．有关书面资料

C．工程实体

D．工艺设备和仪表 15.铂温度传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求，其接线电阻应小于（）。

A．1Ω B.2Ω C.3Ω D.4Ω

16.电梯井道内应设置永久性电气照明，其照明电压宜采用（）。

A.12V B.36V C.110V D.220V 17.临时用电的用户，对不具备安装计量装置条件的，可按其（）计收电费。

A.用电容量、使用时间、市场电价

B.用电容量、使用时间、规定电价

C.最大容量、使用时间、规定电价

D.用电容量、工作时间、市场电价 18.取得《特种设备安装改造维修许可证》（）及以上许可资格的单位，允许从事压力容器安装工作。

A．1级 B．2级 C．3级 D．4级

19.虽然检测测定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验项目可判定为（）。

A.验收通过 B.让步接受 C.协商通过 D.试用鉴定 20.冶金冷轧工程生产能力（）万t的，界定为大型工程。

A.≥60 B.＞60 C.≥80 D.＞80

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.在机电安装工程中常用的钢管有（）等。

A.无缝不锈钢管 B.螺旋缝钢管 C.低压无缝钢管 D.高压无缝钢管 E.焊接钢管 2.光学水准仪在机电设备安装中主要用于（）等

A.立柱垂直度的控制

B.设备安装标高的控制

C.大型设备沉降观察

D.标高基准点的测设

E.纵横中心线偏差的控制

3.预埋地脚螺栓验收时，其（）应符合施工图的要求

A.预埋方式

B.垫铁预留空间

C.位置

D.标高

E.露出基础的长度 4.吹洗方法应根据对管道的（）确定。

A．设计要求

B．施工要求

C．使用要求

D．工作介质

E．管道内脏污程度

5.自动化仪表的取源部件安装完毕后，应随同（）进行压力试验。

A.工艺设备 B.工艺管道 C.仪表设备 D.控制仪表 E.显示仪表

6.烘炉阶段的主要工作内容包括（）

A.烘炉计划的制定

B.烘炉工机具的准备

C.烘炉期间按计划进行的配合施工

D.紧急预案的制定与实施

E.严格烘炉期间的监控检查工作

7.所谓空气调节，就是采用专用设备对空气进行处理，为室内或密闭空间制造人工环境，使其空气的（）达到生活或生产所需的要求。

A.温度

B.湿度

C.流速

D.密度 E.洁净度

8.属于消防工程专用产品有报警阀组（）和水泵接合器等。

A.自动喷水灭火系统的喷头 B.水流指示器 C.消防水泵

D.压力表 E.减压阀

9.用户申请用电时，应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料包括：用电地点、用电负荷、保安电力、（）等，并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书 及办理所需手续。

A.电力用途

B.用电性质

C.用电路径

D.用电规划

E.用电设备清单 10.单位工程控制资料检查记录填写的主要内容包括（）等。

A.图纸会审、设计变更和协商记录

B.材料合格证及检验试验报告 C.隐蔽工程记录、试运转记录 D.质量事故处理记录 E.安全事故隐患处理记录

三、案例分析题（共120分，前3题每题20分，后2题每题30分；请根据背景材料，按要求作答）

【案例1】

某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资85%，中国方出资15%，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程，并含有特种设备。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，没有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。

合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B（以下简称B方）中标。

本工程采用固定总价合同，合同总价为1751.8万元人民币（其中包括不可预见风险费120.0万元）。本工程合同条件选择是在投标报价之后，由A方与B方议定。A方坚持用ICE，即英国土木工程师学会颁布的标准土木工程施工合同文本；而B方坚持使用我国的示范文本。A方认为示范文本不完备，不符合国际惯例，可执行性差。最后由A方起草合同文本，基本上采用ICE的内容，增加了示范文本的几个条款。2005年6月23日A方提出合同条件，6月24日双方签订合同。

工程结束时双方结算时出现差异，主要差异是：

(1)由于招标图纸较粗略，A方在招标文件中没给出工作量，由B方计算工程量，而B方计算的数字都很低。如：由于缺少施工详图，承包商报价时预算402t钢筋，而按后来颁发的详细的施工图核算应为约720t。施工中，由于工程变更又增加了290t，即整个实际用量约1010t。由于为固定总价合同，A方认为详细的施工图用量与B方报价之差318t，合计价格100多万元是B方报价的失误，或为获得工程而作出的让步，在任何情况下不予补偿。

(2)在工程施工中B方现场人员发现缺少设备基础安装图纸，审查报价发现漏报了该基础价格约30万人民币。分析责任时，B方的预算员坚持认为，在招标文件中A方漏发了基础图，而A方代表坚持是B方的预算师把基础图弄丢了。由于采用固定总价合同，B方最终应承担损失。

问题：

(1)本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？

(2)招标文件图纸资料不全导致报价不准是哪一方的责任？为什么？(3)招标人在本次招投标工作中存在哪些不妥之处？(4)投标人如何避免废标？

(5)特种设备开工前应办理什么手续？

【案例2】 某施工单位承包了一机电安装工程项目，工程内容包括工艺热力管道安装和一座钢结构框架的安装。合同规定，钢材等主要材料由业主供应。施工单位安排由该单位的甲乙两个施工队分别承担施工任务。施工中发生如下事件：

事件一：在工程中期质量进度大检查中发现，承担钢结构安装的乙队进度严重滞后，且存在材料、配件错用情况。乙队作业人员说，乙队进场较晚，领料时只领取了项目部库存所剩的与钢结构施工有关的型钢和配件，发现规格型号不全，但材料库已经没有余料。材料员说，材料已经被甲队提前领走了。检查到甲队时，发现管架安装现场有大量剩余材料。于是项目部将甲队的剩余材料调剂到乙队，乙队的材料仍有缺口，处于半停工状态。乙队为赶上进度，使用了甲队剩下的无标示配件和螺栓，导致使用材料和配件不符合设计要求。经查，甲乙两队都没有向项目部报送材料计划。

事件二：工艺热力管道焊接完成、水压试验前进行检查发现，管道的主材没有生产厂家的材质证明和出厂合格证，也没有进行过其他检验和试验的记录。据查，材料进场时就发现质量证明文件不全，但业主单位材料负责人表示，材料质量由建设单位负责，先施工，资料后补。

问题：

(1)施工单位对进场材料应进行什么工作？该项工作主要包括哪些内容？(2)对于建设单位供应的钢管没有质量证明书就直接施工是否正确？施工单位应如何处理？

(3)如果这批钢管必须立即投入使用，施工 单位应如何处理？

(4)施工单位甲乙两个施工队在处理使用中存在什么问题？应该怎么做？(5)简述工业管道安装工程敷设及安装之后的施工程序。

【案例3】

某施工单位参加汽轮机厂建设工程的投标，有关人员根据招投标文件和有关资料，对人工、材料、机械、现场管理人员的人工费、固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬运费等成本进行了分析，根据施工图编制了合理的技术标书和经济标书，结果中标。中标以后，经施工单位成本控制中心通过对施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等费用的测算，在确保企业投标时确定的利润的基础上，下达给项目部考核成本为1500万元，根据内部签订的承包合同，成本降低率为5%。项目部通过对机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大等造成的成本失控的诸多因素进行分析，测算人工费可降低2%、材料费降低4.7%、机械费降低5%、其他直接费降低10%、间接费降低10%，该项目部进行了成本管理，最终圆满完成了目标成本计划。

问题：

(1)简述机电工程项目成本的构成内容。背景中的固定资产使用费、临时设施费、工程保修费、二次搬动费分别是什么成本？

(2)背景中，施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资、管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资，哪些属于固定成本？哪些属于变动成本？在施工项目成本失控的诸多因素中，机械和人工窝工、施工方案不合理、非生产人员比重大三项造成的成本分别是什么成本？

(3)若背景中人工费占计划成本的10%、材料费占60%、机械费占15%、其他直接费用占 5%、间接费占10%。计算项目计划目标成本是多少？总共成本降低额为多少？

(4)机电工程的成本管理一般需要哪些步骤?(5)电站汽轮机系统主要由哪几部分组成？

【案例4】

某安装工程公司承担某机场油库工程，合同约定2010年3月开工，当年9月竣工。施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等，为此，项目部编制了临时用电施工组织设计。为了保证现场安全，在用电方面采取以下措施：手持式砂轮机（额定电压为220V）等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应；2台空压机由于不同时使用，将其并联连接，共用一个带有过流保护的自动空气开关保护；在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩。

为了保证在罐内有限空间的作业安全，安全措施主要为：

(1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门，且在作业前进行检查；(2)有限空间的出、入口畅通；

(3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等；(4)采取自然通风，必要时强制通风。

罐区主体工程于6月完成，由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货，因此，截至7月底，消防系统的工程除了消防泵未安装外，其余报警装置已调试完，消防管线试压合格。业主分析油品价格上涨，为保证年度效益，决定8月1日罐区首先投入使用。为了保证安全，购买一批MFZ4型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用。问题：

(1)在什么情况下，应编制临时用电施工组织设计？临时用电的准用程序是什么？(2)该项目部制定的用电措施对否？并说明理由。

(3)进入有限空间作业的安全措施有无错误或遗漏，请说明和给予补充。(4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用，为什么？

【案例5】

某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备监造，压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。

该公司项目部承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两吊装方案，第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关规定算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。

该项目部合理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度，加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装部队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。

问题：

(1)该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？(2)项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些?(3)计算每套压机吊装方案的成本费用。

(4)对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？(5)按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低率是多少？ 参考答案

一、单项选择题

1.C；2.B；3.B；4.A；5.D；6.D；7.D；8.A；9.C；10.B；11.D；12.B；13.C；14.C；15.A；16.B；17.B；18.A；19.A；20.C

二、多项选择题

1.A、B、D、E；2.B、C、D；3.C、D、E；4.C、D、E；5.A、B；6.A、B、C、E；7.A、B、C、E；8.A、B、C；9.A、B、D、E；10.A、B、C、D

三、案例分析题

【案例1】答：

(1)采用固定总价合同不合理。

因为采用固定总价合同的条件是：工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理；工程设计详细，图纸完整、清楚,工程任务和范围明确；工程结构和技术简单，风险小；投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟订施工计划；合同条件中双方的权利和义务十分清楚，合同完备。本工程招标图纸粗略，投标期短，地形和地质条件复杂，所使用的合同条件和规范是承包商所不熟悉的。因此，不宜采用固定总价合同方式。

(2)是B方的责任。

B方投标风险意识较差。直到工程施工中才发现缺少住宅楼的基础图纸，从而发现漏报了住宅楼的基础价格，B方的预算员认为A方在招标文件中漏发了基础图不能说明是A方问题。B方应该在接到招标文件后对招标文件的完整性进行审查，将图纸和图纸目录进行校对，如果发现缺少，应要求A方补充，同时向业主提出索赔。

(3)不妥之处有： 1）《招标投标法》中针对招标项目的规定对本工程招标投标活动不适用。因此从发招标文件到收投标文件仅10天时间明显不符合《招标投标法》的规定。

2）在本工程中，A方在招标文件中没有提出合同条件，而在确定承包商中标后才提出合同条件，这是不合理行为。本工程采用承包商不熟悉的英文合同文本、英国规范，并未在招标文件中明确规定，造成承包商投标文件编制与招标人意图不符而返工，属于招标人的过错。

3）本案例中“经过四次反复退回投标文件重新做标报价”的做法，违反了《招标投标法》的规定。

(4)为了避免废标，投标人应注意：

1）对招标文件要求做出实质上的响应，如资质、工期、质量等要求。

2）投标文件没有明显不符合要求的重要缺陷。如按招标文件格式填写，内容齐全，关键字清晰，投标人名称或组织机构与资格审查一致，投标单位公章及法人代表或法人委托人签字或盖章、相应资格的注册师签字等。

3）不作弄虚作假或串通报价的标书，不做不正当行为。4）按招标文件要求提交投标保证金的标书。

(5)施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门，告知后即可施工。

【案例2】答：

(1)施工单位对进场材料应该进行验收检验。

①进场材料应进行数量和外观检验，做好相应的检验记录和标示。

②检查生产厂家的质量证明和出厂合格证。材质证明应包括：生产厂名称、出厂日期、出厂编号（炉、批号）、试验数据。

③要求复验的材料应检查取样送检证明报告。

(2)对于建设单位供应的钢管没有质量证明书就直接使用不正确。因为建设单位供应的材料（甲供材）也应该按照工程材料进场要求进行验收，应同等处理，确保工程不使用不合格材料。

遇到这种情况，施工单位首先要向建设单位索取材质证明书和出厂合格证；如果没有上述证明时，应按设计文件的要求和材料制造标准对材料进行检验，确认达到合格的标准；三是有复验、抽验的材料应按要求检验。

(3)如果在这批材料必须立即投入使用，而又无质量证明文件或证明文件不全时，可以做让步接收处理，但同时应做到：①让步接收必须履行一定的程序；②对于让步接收的材料做好标记，便于追溯；③待生产厂家的质量证明文件到了后进行检查，合格后作好记录，撤销让步接收；如果不合格，则退换该批材料，已经安装的要拆掉。

(4)施工单位甲施工队的错误在于没有事先报送材料计划、超限额乱领和多领料，未严格执行限额领料制度；施工完后，没有及时办理退库。

正确的做法是：①材料计划应包括：规格、型号、数量、需用时间等，由材料供应部门审批；②按照材料的需要计划，限额领料；③完工后及时办理材料退库。

(5)工业管道安装工程敷设及安装之后的施工程序是：管道与设备连接——仪表安装——试验及清（吹）洗——防腐与保温——调试与试运行——交工验收。

【案例3】答：

(1)机电工程项目成本由直接成本和间接成本构成。背景中的临时设施费、二次搬动费是直接成本；固定资产使用费、工程保修费是间接成本。

(2)施工用的原材料、辅助材料、燃料和动力、外协加工费、计件工资下的生产工人工资等是变动成本；管理费中的办公费、差旅费、折旧费、管理人员工资等是固定成本。

(3)计算如下：

1）计划成本=1500×（1-5%）=1425万元 2）人工费降低额=1425×10%×2%=2.85万元 3）材料费降低额=1425×60%×4.7%=40.185万元 4）机械费降低额=1425×15%×5%=10.6875万元 5）其他直接费降低额=1425×5%×10%=7.125万元 6）间接费降低额=1425×10%×10%=14.25万元 共计成本降低额：75.0975万元。

(4)工程项目施工成本管理步骤：成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核。

(5)电站汽轮机系统主要由汽轮机本体、蒸汽系统、凝结水系统、给水系统和其他辅助设备组成。

【案例4】答：

(1)根据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194规定，当临时用电设备数量等于或大于5台时，或设备总容量在50kW以上时，必须编制临时用电施工组织设计。

临时用电的准用程序是：根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场临时用电的施工组织设计，并协助业主向当地供电部门申报用电方案；按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46进行设备、材料的采购和施工；对施工项目进行检查、验收，并向电业部门提供资料，申请送电；电业部门在进行检查、验收和试验后，送电开通。

(2)用电措施有以下不妥：

1）对于手持式电动工具仅使用闸刀开关保护还不行，因为按照规范规定，手持式电动工具还必须使用与用电设备相适应的漏电保护开关来进行保护。

2）2台空气压缩机不能共用一台自动空气开关，应遵循“一机一闸一保护”的原则，分别进行保护。

3）为了减少触电危险，保障安全，规范规定在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V，因此，用电措施中使用36V的行灯电压不妥。

(3)安全措施不仅要关闭相应的阀门，还必须用盲板使其与有限空间隔绝，且盲板应挂牌标示。还应补充以下措施：

1）执行“进入有限空间作业票”的相关要求；

2）执行对有限空间容积内的气体取样分析的相关要求； 3）严格执行监护制度。

(4)罐区不能首先投入使用。因消防泵未安装，消防系统不能正常运行和发挥作用，如果罐区投入使用，不符合我国《安全生产法》、《劳动法》的“三同时”制度，即凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目，其安全卫生设施必须符合我国的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。工程项目完成后，还必须经过主管部门、安全及消防部门、卫生部门进行竣工验收合格后方可投产和使用。

【案例5】答：

(1)要编制单位工程施工组织设计和压机吊装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等专项施工方案。

(2)① 设备订货合同；② 设计单位的设备技术规范书、图纸和材料清册；③ 总承包单位制定的监造大纲

(3)① 桅杆式起重机吊装成本费用：人工费： 50×30×50=75000

台班费和其他费用：200000+25000=225000元 合计： 75000+225000=300000元

② 汽车起重机方案吊装成本费用：台班费：10000×14×2=280000元 人工费：75000×（1-70%）=22500元 其他费用：25000×（1-30%）=17500元 合计： 280000+22500+17500=320000元

(4)在都能保证工程安全和进度的情况下，项目部应选用汽车起重机吊装方案。因为虽然桅杆式起重机总费用少一些，但工期太长（50天），而总工期才四个月，会影响总工期的实现，而一旦工期延误，每天的罚款就达10000元。而工期提前每天还可以获得5000元的奖励。

(5)如选用汽车起重机吊装方案，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8 天完成了施工任务，获奖励8000×5=40000元。

其成本降低率为：〔32-（32-4）〕/32=12.5%

模拟试题

（二）一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。错选，本题不得分）

1.碳素结构钢按照（）的下限值将其分为五个级别。A.导电率 B.屈服强度 C.可塑性 D.耐磨性 2.缓冲罐是静置设备中的（）。

A.反应设备

B.分离设备

C.换热设备

D.容器类设备

3.目前，我国回转型设备及高塔体安装过程中的同轴度测量控制常采用（）

A.水准仪

B.全站仪

C.经纬仪

D.激光准直仪 4.进行缆风绳选择时，以（）为依据。

A．缆风绳的工作拉力 B．缆风绳的初拉力加安全系数 C．主缆风绳的等效拉力 D．缆风绳的工作拉力与初拉力之和

5.安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于（）MPa。

A.8

B.10

C.12

D.15 6.充干燥空气运输的变压器，应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持（）。

A.正压

B.负压

C.常压

D.高压

7.热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧（指远的一端）应设置（）。

A．滑动支架 B．固定支架 C．导向支架 D．吊架 8.罐壁强度及严密性试验合格的标准是：充水到设计最高液位并保持48h后，罐壁（）。

A．无渗漏、无异常变形 B．地基无沉降 C．焊缝表面磁粉检测无裂纹 D．扶梯转动灵活

9.自动化仪表工程的调试应先（），后回路调试。

A.部件调试 B.局部调试 C.区域调试 D.系统调试 10.设备和管道防腐蚀涂装宜在（）进行。

A．焊缝热处理后 B．焊缝热处理前 C．系统试验前 D．绝热保温后 11.高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理的竖向分区并加设（）。

A.减压设备 B.补水装置 C.补偿装置 D.阀门 12.电缆敷设结束，应（）合格后才能与用电设备连接。A.外观检查 B.绝缘检查 C.型号核对 D.规格检查

13.排烟系统的风管板材厚度若设计无要求时，可按（）系统风管板厚选择。

A．常压

B．低压

C．中压

D．高压

14.综合布线的双绞线应以不低于（）的比例进行随机抽样检测。

A.10% B.15% C.30% D.50%

15.适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能有效覆盖起火范围等的高危险场所的是（）。

A．干式系统 B．雨淋系统 C．水幕系统 D．水喷雾系统

16.企事业单位进行计量工作时应用的计量器具是（）。

A.计量基准器具 B.计量标准器具 C.标准计量器具 D.工作计量器具 17.供电部门和变电所的电力设施包含：变压器、（）以及输变电线路及电力电缆等。

A.断路器

B.汽轮机

C.发电机

D.调相机 18.压力管道安装单位应当在压力管道安装施工前履行告知手续。承担跨省长输管道安装的安装单位，应当向（）履行告知手续。

A．单位所在地的县级以上质量技术监督部门 B．设区的市级质量技术监督部门 C．省级质量技术监督部门 D．国家质检总局

19.分部工程施工完成后由（）组织内部验评。

A.专业质检员

B.项目技术负责人 C.专业技术负责人

D.施工单位

20.火电工程汽轮发电机组安装是（）万kW的，界定为大型工程。

A．20 B．30 C．40 D．50

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.能承受机械外力作用，但不能承受大的拉力，可敷设在地下的电缆主要有（）。

A.VLV22型 B.BlV型 C.BX型

D.BLX型 E.VV22型

2.在吊装作业中，平衡梁的作用有（）。

A．保持被吊设备的平衡 B．避免吊索损坏设备 C．合理分配各吊点的荷载 D．平衡各吊点的荷载 E．减少起重机承受的载荷

3.设备安装时所用灌浆料，分为（）和其他灌浆料。

A.中石混凝土

B.细石混凝土

C.无收缩混凝土

D.环氧砂浆

E.微膨胀混凝土 4.容器水压试验合格标准有（）。

A．地基无沉降 B．无可见的变形

C．无渗漏 D．表面磁粉检测无裂纹 E．试验过程中无异常的响声

5.自动化仪表的光缆敷设前应进行（）检查。

A.型号规格 B.外观检查 C.光纤导通 D.光通损耗 E.光纤衰减

6.建筑管道系统的试验类型主要分为（）等试验。

A．压力 B．泄漏性 C．真空度 D．灌水 E．通球

7.通风与空调工程主要施工内容包括：风管及其配件的制作与安装、（）等。

A．电气系统安装 B．空调水系统安装 C．防排烟联动系统 D．系统调试 E．防腐与绝热施工 8.电梯井道内施工的安全技术措施有（）。

A.井道的层门设置防护栏杆 B.轿厢设置惯性式限速器

C.井道预留孔设置临时盖板 D.井道导轨上设置安全钳 E.井道底坑设置缓冲器

9.用户安全用电事故报告规定的内容包括：（）等。

A.人身触电重伤

B.专线掉闸

C.停电期间向电力系统倒送电 D.电气火灾

E.全厂停电

10.主控项目检验内容中要用数据说明的包括（）。A.结构的强度

B.结构的刚度

C.表面清洁度 D.结构的稳定性

E.管道的压力试验

三、案例分析题（共120分，前3题每题20分，后2题每题30分；请根据背景材料，按要求作答）

【案例1】

某地下管道工程，除税金外的合同总价为8600万元，其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%，利润率5%，合同工期730天。为保证施工安全，合同规定施工单位应安装最小排水能力为1.5t/min的备用排水设施两套合计15900元。合同还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60％给予补偿，对租赁机械按租赁费给予补偿（不包括运转费用）。业主方核定机械台班单价中运转费用分别为：39m空压机为93元／台班，25t 履带吊一车为300元／台班，塔吊为190元／台班，混凝土泵车为140元／台班。施工过程中发生三项事件：施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔。

事件1：业主通知某分项工程（非关键工作）需设计变更,造成施工单位的机械设备窝工12天。

事件2：遇到非季节性大暴雨，原有排水设施满足不了排水要求，施工被迫停工，施工设备被淹没。为施工进度，业主指令施工单位紧急购买并安装两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。备用排水设施及额外增加排水设施费：15900÷2×2＝15900元

被地下涌水淹没的机械设备损失费16000元。额外排水工作的劳务费用8650元。

事件3：处理发现的地下文物工作造成工期拖延40天。问题:(1)针对事件1，施工单位索赔费用应该是多少？说明理由。

(2)针对事件2，施工单位可获得哪几项费用的索赔？核定的索赔费用应是多少？(3)针对事件3，业主是否应同意40天的工期延长？为什么？(4)针对事件4，补偿的现场管理费如何计算，应补偿多少元？(5)该工程在管道安装前，对管道元件的检验包括哪些？

【案例2】

某机电安装企业承接了1000MW机组汽轮发电机系统安装工程，包括汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器和各类水泵等安装，以及相应汽轮机和发电机等大件设备的运输任务。其中，汽轮发电机大件设备由上海生产，运输途经水路—沿途公路（含3座桥和地下管线）—现场道路及组合场；其余工程设备由生产厂家以装箱方式运抵组合场和仓库。在安装阀门时，打开阀门包装箱发现其技术资料不全，两天后在其他水泵箱中找到。对此，该机电安装企业开展了工程设备管理大检查，结果发现：少量仓库内设备名称和规格不符；两箱限额设备部件已经运达安装现场，其中一箱外箱体在安装过程中受到机械力打击。针对存在的问题，项目经理部作了认真而又全面的整改。

问题:(1)大件设备运输途径沿途公路之前应采取哪些措施？

(2)在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用哪些措施？

(3)背景资料中，阀门资料不全错在哪个管理环节？该环节有哪些主要工作？(4)设备存入指定仓库内时，通常还要做好哪些工作，可避免标识和规格不符？(5)简述汽轮机安装程序。(6)变压器的试验主要包括哪些内容？ 【案例3】

某工业架空蒸汽热力管道工程，由型钢支架工程和管道工程两项内容组成。由于现行预算定额中没用适用的定额子目，需要根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格，编制每10t型钢支架和每10m管道工程单价。经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日，工程所在地综合人工日工资标准为22.50元，每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t（每吨型钢综合单价3600元），消耗其他材料费380万元，消耗各种机械台班费490元。

问题:(1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成?(2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部分费用组成?(3)根据测定，试计算每10t型钢支架工程的单价。(4)室外架空热力管道安装时有何要求？

【案例4】

某施工单位承建南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程，合同工期为10个月。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等，均布置在设计有通风设施和排水设施的地下室。

施工进度计划中，施工高峰期在6～8月，正值高温季节。由于南方沿海空气湿度大、昼夜温差大，夏天地下室结露严重，给焊接、电气调试、油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难。项目部根据地下室的环境条件和比赛大厅高空作业多的特点，制定了施工技术措施，编制了质检计划和重点部位的质量预控方案等，使工程施工顺利进行，确保工程质量。在施工过程中，由于个别班组抢工期，在管理上出现工序质量失控，致使在试车阶段发生质量问题，如通风与空调系统进行单机和联动试车时，有两台风机出现振动及噪声大、电动机端部发热等异常现象。

问题：

(1)针对环境条件，制定主要的施工技术措施有哪些？

(2)为保证地下室管道焊接质量，针对环境条件，试编制质量预控方案。(3)成套配电装置抵运现场后，开箱检查的主要内容是什么？

(4)变配电装置进入调试阶段，因环境湿度大，在管理上应采取哪些措施？(5)风机运转时出现异常现象的主要原因是什么？

(6)风管型传感器何时安装？温度传感器安装有何要求？

【案例5】

某机电安装工程公司通过公开招标，承接了一小区机电工程总承包项目，中标价8000万元，工期270天。承包范围包括设备和材料采购、安装、试运行。招标文件规定，为满足设计工艺要求，建设单位建议安装公司将工程机械设备和电气设备分别由A、B制造单位供货并签订合同，设备暂估价4000万元，在工程竣工后，以实际供货价结算。合同约定：总工期为277天，双方每延误工期1天，罚款5000元，提前1天奖励5000元；预付款按中标价25%支付，预付款延期付款利率按每天1%计算。

事件1：预付款延期支付30天，致使工程实际开工拖延5天。

事件2：因大型施工机械进场推迟3天，进场后又出现故障，延误工期4天，费用损失3万元。

事件3：由于锅炉房蒸汽出口处设计变更，造成安装公司返工，返工费2万元，延误工 期2天；因蒸汽输送架空管道待图延期5天。

事件4：在自动化仪表安装时，发现电动执行机构的转臂不在同一平面内动作，且传动部分动作不灵活，有空行程和卡阻现象。经查，系制造单位供货质量问题，安装公司要求B制造单位到现场进行修理、更换，耽误工期2天。

事件5：锅炉试运行时，监理工程师发现，安装公司未按技术规程要求进行调试，只有10%的安全阀进行了严密性试验，存在较大的质量、安全隐患，随即签发了工程暂停令，要求安装公司整改。安装公司整改后被指令复工。

问题：

(1)该工程的目标工期是多少天?说明理由。

(2)针对事件3~ 4，安装公司可否向建设单位提出索赔？说明理由。(3)安装公司在进行设备采购时，重点应关注哪些问题？(4)纠正锅炉安全阀严密性试验中的不妥之处。

(5)计算建设单位实际应补偿安装公司的费用总计多少？按事件分别列出计算步骤。

参考答案

一、单项选择题

1.B；2.D；3.D；4.D；5.B；6.A；7.B；8.A；9.A；10.A；11.A；12.B；13.D；14.A；15.B；16.D；17.A；18.D；19.B；20.B

二、多项选择题

1.A、D；2.A、B、C、D；3.B、C、D、E；4.B、C、E；5.B、C；6.A、D、E；7.B、D、E；8.A、C；9.B、C、D、E；10.A、B、D、E

三、案例分析题

【案例1】答：(1)索赔费用：

3720×60％＝2232元

18000－300×12＝14400元 12000×60％＝7200元 7200－140×12＝5520元

2232＋14400＋7200＋5520＝29352元。因为： 合同规定业主应按自有机械使用费的60％补偿。

合同规定租赁机械由业主按租赁费补偿，但不包括运转费用。

分项工程窝工没有造成全工地的停工，现场管理费、企业管理费等不索赔。机械窝工并未造成利润的减少，利润不索赔。

(2)针对事件2：可索赔额外增加的排水设施费和额外增加的排水工作劳务费 15900＋8650＝24550元

(3)针对事件3，业主应同意40天工期延长索赔。因为地下文物处理是有经验的承包商不可预见的，而是业主应承担的风险。

(4)针对事件3，现场管理费应补偿额：

现场管理费总额为：86000000÷（1.15×1.08×1.05）×0.15＝9891879.46元 每天的现场管理费为：9891879.46÷730＝13550.52元 应补偿的现场管理费为：13550.52×40＝542020.80元

(5)管道安装前，应按国家现行标准和设计文件的规定，对管道组成件及管道支承件的材质、规格、型号、外观、质量证明书进行检查，不合格者不得使用。对管道的阀门应从每批中抽查10％，且不得少于1个，进行壳体压力试验和密封试验，当试验不合格时应加倍抽查；若输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体管道的阀门，输送设计压力大于1MPa或设计压力小于等于1MPa且设计温度低于－29℃或高于186℃非可燃流体、无毒流体管道的阀门，应100%进行壳体压力试验和密封试验，不合格时，该批阀门不得使用。

【案例2】答：

(1)大件设备在沿途公路运输应采取的措施有：会同有关单位对道路地下管线设施进行检查、测量、计算，由此确定行驶路线；必要时采取加固措施，确保地下管线安全无损；按桥梁的设计负荷、使用年限及当时状况，车辆行驶前对每座桥梁进行检测、计算，并采取相关的修复和加固措施。

(2)在现场道路及组合场对大件设备运输和卸载应采用的措施有： 道路两侧用大石块填充并盖厚钢板加固；车辆停靠指定位置后，顶升、平移、拖运等卸车安装作业需要在作业区域内铺设厚钢板，以增加地面承载力；沿途施工用的障碍物在运输作业前尽数拆除。主要工作量是临时通车道的开挖、夯实、地基处理、厚钢板铺设、障碍物拆除、绿地恢复等。

(3)错误发生在工程设备开箱验收管理环节。该验收环节的主要工作有：做到质量合格，资料齐全，数量准确，专用工具配备，并作出完整的记录。

(4)通常还要做好的工作有：对每台设备挂上标牌或贴上标识，注明设备名称、规格型号、数量箱号、入库或开箱日期。

(5)汽轮机安装的程序由三部分组成：首先是基础和设备的验收；其次是汽轮机本体的安装；第三是其他设备安装，包括：汽轮机本体附件安装、油系统冲洗、蒸汽管道吹扫、液压油系统冲洗等工作。

(6)变压器的试验主要包括：极性和组别测量、绕组连同套管一起的直流电阻测量、变压器变比测量、绕组连同套管一起的绝缘电阻测量、绝缘油的试验、交流耐压试验

【案例3】答：

(1)建筑安装工程费由直接费、间接费、利润、税金四部分组成。

(2)定额直接费由人工费、材料费、机械台班使用费（或机械使用费、机械费）三部分组成。

(3)每10t型钢支架工程人工费：23.1×22.5×10=5197.5元 每10t型钢支架工程材料费：（1.06×3600+380）×10=41960元 每10t型钢支架工程机械台班使用费：490×10=4900元 每10t型钢支架工程单价：5197.5+41960+4900=52057.5元(4)室外架空热力管道安装要求：

室外架空蒸汽热力管道安装时，为了便于排水和放气，均应设置坡度，管道的坡度为0.003，坡度应与介质流向相同，以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。疏水器应安装在以下位置：管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。补偿器竖直安装时，应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀。

【案例4】答：

(1)开工时，首先安排电气工程、水系统和通风系统的施工，安装地下室通风设施和排水设施，进行强制排风，降低作业环境湿度，改善作业条件，充分利用资源、降低成本。必 要时，采取加热烘干措施。比赛大厅风管在地面分段组装后整段提升，减少高空作业。

(2)预控方案为：工序名称：地下室管道焊接质量预控方案；可能出现的问题：气孔、夹渣；采取的措施：焊工培训、焊条烘干、母材烘干、改善焊接环境。

(3)设备外壳无变形及损伤，油漆完整；柜（盘）内部电器装置及元件、绝缘瓷瓶齐全、无损伤裂纹；紧固件、接地线符合技术要求；设备、器材型号、规格符合设计要求；电气设备和元件均应有合格证，关键部件有产品制造许可证的复印件；柜体几何尺寸符合设计要求。

(4)主要是建立值班制度，加强巡视；制定并认真执行通风、除湿和排水措施。

(5)主要原因是：操作者未执行规范或技能不够；风机的钢垫铁有移位和松动；电动机和风机的联轴器同轴度超差等。

(6)风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。

水管型传感器开孔与焊接工作，必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。且不宜在管道焊缝及其边缘上开孔与焊接。

【案例5】答：

(1)该工程的目标工期是277天。按照合同文件的解释顺序，合同条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以合同条款为准。

(2)事件3：可以提出索赔。

因为是建设单位修改设计的原因造成的，可以提出相应的工期和费用索赔。事件4：不可以提出索赔。

因为虽是建设单位建议由B制造单位供货，但是安装公司与B制造单位签订的合同(3)①考查工厂取得的资格证书、装备和技术具备的制造能力，保证产品的质量；

②交货期、支付及支付条件，执行合同信誉；

③编制设备监造大纲，明确设备监造的主要技术内容；厂家执行合同的信誉和过去合作的状态； ④派有经验、有资格的相应专业技术人员到制造厂现场进行监造工作；厂家当时的经营管理和质量保证体系运作的状态；

⑤明确设备的包装、运输、交付规定及具体内容。(4)锅炉安全阀的严密性试验应按照安装使用说明书、相应的规范和安全检查规程的规定进行，逐个检查并做好记录。调整检验合格后，应加锁或铅封。

(5)建设单位应补偿安装公司总费用为65万元。

①事件1延期付款利息：8000×25%×10%×30=60（万元）

工期赔偿费用：0.5×5=2.5（万元）

②事件2罚款：0.5×4=2（万元）

③事件3返工费：2（万元）

工期赔偿费：0.5×（2+5）=3.5（万元）

④事件4罚款：0.5×2=1（万元）

安装公司应得到补偿费用为①～④项的代数和：60+2.5-2+2+3.5-1=65（万元）

第二篇：2013一建机电唐琼讲义加习题

前 言

一级建造师考试简介

一级建造师执业资格考试实行全国统一大纲、统一命题、统一组织考试的制度，原则上每年举行一次（通常是九月份的第三个周末）。一级建造师执业资格考试为滚动考试（每两年为一个滚动周期），参加4个科目考试的人员必须在连续两个考试内通过应试科目为合格；符合免试条件，参加2个科目（建设工程法规及相关知识和专业工程管理与实务）考试的人员必须在一个考试内通过应试科目为合格。

2013年全国一级建造师考试时间

定于9月14日、15日举行，具体考试时间和科目为：

9月14日

上午：9：00-11：00 建设工程经济

下午：2：00-5：00 建设工程法规及相关知识

9月15日

上午：9：00-12：00 建设工程项目管理

下午：2：00-6：00 专业工程管理与实务

各科目考试题型及分数、难度

前三门为客观题，即由单选题和多选题组成。如《建设工程经济》单选60道，多选20道，共100 分；《建设工程法规及相关知识》单选70道，多选30道，共130分；《建设工程项目管理》单选70道，多选30道，共130分。

第四门专业实务（一级总共10个专业）由主观题和客观题组成，包括单选20道，多选10道，案例分析题5道（其中案例题前3题每题20分，一般包括4个小问题；后2题每题30分，一般包括5个小问题），总分共160分。

四门课从难度上看，实务最难，因为包含了几门课的综合和相关的专业技术。基础课基本都简单，经济需要记忆一些公式，法规需要理解一些知识点。

一级建造师成绩合格标准

一般为60%，即《建设工程经济》60分、《建设工程法规及相关知识》78分、《建设工程项目管理》78分、各专业实务96分。

《机电工程管理与实务》教材说明

自2005年第一次全国统一考试以来，教材经历了三次改版（一般资格考试教材三年做一次大的改动），2011年版本《机电工程管理与实务》教材改动较大，教材体系比以前版本更为连贯，故2013年教材不会有大的变动。

《机电工程管理与实务》教材命题特点与趋势

从近几年的真题分析，机电专业实务出题点涵盖了整个教材的范围，知识点很细很分散，有时候甚至考核了现场实际的专业知识（教材中很难找到答案）；而机电专业和其他科目的综合也容易成为案例中的出题点。从教材章节来分析：

1H410000《机电工程技术》:选择题、案例题

1H420000《机电工程项目管理》:案例题

1H430000 《机电工程项目施工相关法规与标准》:选择题、案例题

建造师初期考试的真题往往是一个大背景题目重点考核某一个方面（比如安全），现在的题型比较综合，一个背景题目几个问答可能分布在教材的不同章节，综合性和难度都在增加。

本课程的重点、难点

（合同管理、现场管理）、安全、合同、质量、进度更是重点，成本基本出题很少。所以本科目必须结合项目管理中的理论，来解决机电工程中的实际问题。具体来讲：就第一篇的专业技术来说，案例的传统考点主要集中在：起重、焊接、机械设备的安装、电气、管道、通风与空调六大块；智能化、消防、电梯也有可能考核（2011年真题第一篇案例考核了将近20分，2012年考核了将近55分）。预计2013年第一篇依然会成为案例考核的一个重要方面，考核分数将在30分—50分左右。

第二篇考核的重点就是前面讲的四控制和两管理。即合同管理、采购管理、进度管理、职业健康、安全与环境管理、质量管理、试运行管理；而其他章节如施工组织设计的编制与实施、资源管理、成本管理（包括预结算）也可能会有考核题目，但不会出现大的题目。2013年复习的重点依然是安全、进度、质量、试运行，需要注意进度和索赔的综合。

第三篇中《电力法》（近年关于“电”的问题也逐渐成为热点）、《特种设备安全监察条例》

容易成为案例出题点，而质量验收（主要考核验收组织和验收程序及验收出现问题的处理）通常会结合质量控制出题。

本课程的复习方法

本课程内容庞杂，复习起来有难度。这里首先给广大考生提出几点要求：

1.制定好考试学习计划并付诸实施

学习计划比较重要，应当在决定考试后就动手做计划。这个计划就是我们每天要看多少时间的书，要看多少页，到什么时间看完哪一门，等等。

一般我们很多考生由于很长时间没有看书学习，加上工作繁忙，琐事较多，不免很长时间进入不了学习状态，学习习惯不能形成，看书效率及效果极差，这是非常正常的现象。这时我们要稍安勿躁，贵在坚持。所以在我们学习的初期阶段要注意这个阶段最好的办法是坚持，坚持听课，坚持动笔写字，慢慢就会进入状态，当然这个阶段的时间不能拖的太长，最多20天。等我们进入状态以后，就要一鼓作气，按时完成我们的计划。建议大家初期的学习计划安排松一些（比如一天看书至少1小时），后期一定要紧（比如8月份开始一天至少3小时）。有很好的计划，有很好的态度，这是我们成功的第一步。

需要注意的是，学习计划中要合理分配各科目的复习时间，实务应该是三门基础课时间之和的两倍，最好我们在学习这门课的过程中，结合项目管理一起来复习，尤其是索赔和进度的相关知识点，更应该看管理教材。对仅剩实务一科的学员来说更应该注意实务与其他科目的联系。

2.通读教材

首先对照老师前言部分的介绍，对教材有大致的了解，然后跟着老师精讲班的讲解通读教材。一般精讲班老师讲解的较细致，考生在听课的过程中可以适当做些记号，注意跟着老师的节奏理解和思考。不懂的地方反复看，对关键词有一定的敏感性。要注意对照自己的学习计划，按时按质完成通读。

3.区分轻重，把握重点

这其实是看书的第二个阶段。这一阶段要求广大考生要注意区分轻重，把握重点。比如

第一篇、第三篇中容易出案例题的相关传统考点，第二篇“机电工程项目施工管理”中的相关重要经典案例，都应该反复理解和记忆。在这个阶段，可以结合习题班来强化理解和记忆。

4.以点带面，触类旁通

这是第三个阶段的要求，即冲刺阶段要求我们能融会贯通相关知识点和相关科目。这一阶段重点是对教材中“关键词”的理解和掌握，不可忽视第一篇的选择题，更不可忽视可能出现案例的专业技术。这一阶段，还可以结合冲刺串讲和模考班来拾遗补漏。

需要提醒大家的是：冲刺阶段，一定要动笔写字，练习自己的语言组织能力，看看能否自己写对关键词，答出教材中的原话。

切记：专业实务没有什么技巧和捷径，必须脚踏实地看书记忆，复习方法和基础课有很大不同，必须区别对待。眼高手低、投机取巧是我们的大忌。

本课程的应试技巧

应试技巧方面，首先强调我们要以平常心对待考试，养兵千日，用在一时。我们要沉着应试，不能慌乱。选择题作答时要迅速准确，单选题要提高准确率，多选题以稳为主，即没有把握的选项不能选。案例作答时注意先快速浏览问题，带着问题看背景，从背景中找线索，这样才能节约时间，有的放矢；同时要注意答题语言要严谨，措辞要正式，不能口语化，更不能啰嗦而没有重点，要答对关键词，尽量还原成教材中的原话。语言组织想好以后再作答，切忌在卷面上改来改去。

考试过程中，要注意对时间的掌控，选择题总共花时不能超过四十分钟。对于案例题，先做有把握或者自己觉得没有多大难度的题目，把没有把握的放到最后，同时一定要注意每个题的相应答题区域，不能答错地方，张冠李戴。我们要保证尽量都作答出来，不留空白，故交卷之前注意检查有无漏掉没有作答的题目。

最后，希望大家静下心来，进入我们的网络课堂的学习，祝愿大家能够顺利通过2013年一级建造师执业资格考试！

第三篇：先唐文学模拟试卷

先唐文学模拟试卷A 一填空（每题1分，共20分）1.有关女娲的神话应产生于____社会。

2.《诗经》中的“风”包括了周南、召南、邶风、等____国风。3.“匪女之为美，美人之贻”是《邶风·____》一篇中的句子。4.我国第一部记言记事文字的总集是《____》。

5.庄周的著作现存共三十三篇，分____篇、外篇和____篇，6.屈原在《离骚》中吸收了很多的神话，诗中的曦和与望舒分别是____神和____神。

7.《九歌》中写山神之恋的作品是《____》

8.赋发展成为一种独立的文体，形式上介于____与____之间。9.《史记》一书最有文学价值的是____部分。

10.现保存乐府诗最完备的集子是宋人____的《乐府诗集》。11.两汉乐府诗主要保存在《乐府诗集》的____、鼓吹曲辞、相和歌辞和杂歌谣辞中。

12.刘勰《文心雕龙》称包括《古诗十九首》在内的“古诗”为“五言之____也。”

13.“人生天地间，____。”是《青青陵上柏》中的诗句。14.现存最早最完整的一首七言诗是曹丕的《____》。15.左思的代表作有《____》八首。

16.陶渊明的辞赋名篇有《悲士不遇赋》、《____》和《归去来兮辞》。17.南朝文人诗歌于刘宋时期发生第一次变化，__________取代了东晋以来盛行的玄言诗。

18.南北朝骈文成就最高的作家是____。19.南朝民歌以____和____为最主要的两大类。20.《世说新语》所记人物轶事起于东汉末，止于____。

二单项选择（每题2分，共16分）

1.《诗经》全集共（）：

A、三百篇

B、三百零五篇

C、二百九十五篇 2.《尚书》书名的意思是（）

A高尚的书

B上古之书

C时尚之书 3.《汉书·艺文志》说屈原作品有（）篇： A、26

B、25

C、24 4.《孔雀东南飞》属于（）

A汉乐府

B古诗十九首

C南朝民歌 5.建安诗歌的主要形式为（）。

A、四言诗

B、七言诗

C、五言诗 6.“才秀人微”指的是（）

A、谢眺

B、鲍照

C、左思

7.关汉卿的《窦娥冤》是据以下哪部作品创作而成（）A、《东海孝妇》

B、《韩凭夫妇》

C、《精卫填海》 8.“被褐出阊阖，高步追许由。振衣千仞冈，濯足万里流”出自（）的作品。A、左思

B、潘岳

C、嵇康

三、多项选择（每题3分，共15分）1.《诗经》中《颂》分（）颂：

A、齐

B、周 C、鲁

D、商

E、卫 2.《尚书》包括（）

A《夏书》

B《周书》

C《商书》

D《虞书》

E《盘庚》 3.东汉末年，抒情小赋的作表作品有（）

A《归田赋》

B《二京赋》 C《刺世疾邪赋》D《两都赋》E《述行赋》

4.下列作品属汉乐府的有

A《妇病行》 B《出东门》 C《涉江采芙蓉》D《迢迢牵牛星》E《上邪》

5.从内容看志怪小说大致包括包括如下类别。

A、地理博物类B、野史传闻类C、鬼神怪异类D、名人轶事类E、佛法灵异类

四判断（每题1分，共5分）

1.《小雅·六月》是出征玁狁的士兵在归途中所赋。（）2.《春秋》是鲁国史官记载，又经荀子修订编纂而成的。（）3.“刻舟求剑”故事出自李斯的文章。（）

4.《古歌》和《悲歌》是抒发思乡之愁的作品。（）5.言意之辩讨论的内容是关于诗歌的语言和意旨之间的关系。（）

五释词（每题5分，共15分 1.春秋笔法 2.三张二陆两潘一左 3.清商新声

六简答（每题7分，共14分）

1.汉乐府诗质朴本色和求新尚奇的特征各有哪些表现？ 2.简略说明玄学、佛学对魏晋南北朝文学的影响。

七论述（15分）

试论南北朝民歌的不同特点及其生成因素。

附 答案：

一1.母系

2.十五

3.静女

4.尚书

5.杂

6.日、月

7.山鬼

8.诗、散文

9.人物传记

10.郭茂倩

11.郊庙歌辞

12.冠冕

13.忽如远行客

14.燕歌行

15.咏史

16.闲情赋

17.山水诗

18.庾信

19.吴声歌、西曲歌

20.东晋

二1.B

2.B

3.B

4.A

5.C

6.A

7.A

8.A 三1.BCD

2.ABCD

3.ACE

4.ABE

5.ABCE 四1.对

2.错

3.错

4.对

5.错 五

1.春秋笔法

提示：①即微言大义②语言高度概括③通过一些字句暗寓褒贬 2.三张二陆两潘一左

指西晋太康时期的几位诗人，文学家。“三张”指诗人张载与其弟张协，张亢；“二陆”指文学家陆机与弟陆云；“两潘”指文学家潘岳与侄潘尼；“一左”指诗人左思。这八人代表了太康文学的最高成就。3.清商新声

①西晋亡后，汉魏清商旧曲流入江南，为蓬勃兴起的江南歌曲所吸收，形成“清商新声”

②清商新声歌词，即南朝乐府诗

六 1.汉乐府诗质朴本色和求新尚奇的特征各有哪些表现？ ①语言上质朴本色 ②结构写法上求新尚奇

2.简略说明玄学、佛学对魏晋南北朝文学的影响。玄学的影响 ①自然观②言意之辨 佛学的影响

①想像力的拓展②佛经故事的吸纳③佛经翻译丰富了汉语词汇④促进音韵学的发展

七试论南北朝民歌的不同特点及其生成因素。不同特点：

①内容上，南朝民歌单一，多为情歌；北朝民歌内容广泛丰富 ②风格上，南朝秀美精致，但气局狭小，骨柔力弱；北朝境界开阔，质朴刚健，粗犷豪放

③意象上，南朝显得柔而狭；北朝有刚而阔之感

④语言和抒情方式上，南朝善用双关隐语，婉转缠绵；北朝直抒胸臆，朴素无华

⑤体制形式上，南朝单一，基本为五言四句；北朝多样化

生成原因

①地理气候，南方温湿、多水多山；北方干爽，多平原大漠。凡此种种皆影响到 人的心理性格

②社会发展，南方经济繁荣，城市发展，享乐风盛；北方战争频仍，人民流离，生活艰难

③文化传统，南方吴楚文化，《老子》、《庄子》为代表，重柔贵静，母性精神；北方中原文化，《论语》、《孟子》为代表，重气贵力，父权意识

④文学传统，南方《楚辞》，重抒情，讲文采，多涉情恋；北方《诗经》，重言志，重内质，多关社会

先唐文学模拟试卷B

一填空（每题1分，共20分）

1.保存我国古代神话最多的一部古籍是《____》。

2.《诗经·大雅》中的《公刘》一首记叙了周族的酋长公刘率领周人自邰至____的大迁徙的历史。

3.《诗经》章法最明显的特色是：____。

4.所谓春秋三传是《左传》、《公羊传》和《____》，古人认为它们都是阐释《春秋》的作品，故有此称。

5.我们所熟悉的寓言故事，如《庖丁解牛》、《邯郸学步》等都出自《____》。

6.诗人屈原在其诗《____》中写道：“虽体解吾犹未变兮，岂余心之可惩”表明了自己誓死坚持理想、保持高尚人格的决心。

7.一般认为《招魂》是为招____之魂而作。

8.被认为是第一篇比较成熟的骈体的作品是《____》。9.《汉书》由纪、____、志、传四部分组成。

10.乐府原是古代____的名称。

11.相和歌辞中的《东门行》、《妇病行》、《孤兒行》表现的都是____的疾苦。

12.《古诗十九首》多数是写____的乡情和思妇的闺愁。13.秦嘉有《____》三首。14.“三曹”是____、____和____。15.郭璞的代表作是《____》19首。

16.陶渊明的散文最著名的是《____》和《____》。

17.“天际识归舟，____”二句为谢眺诗《之宣城出新林浦向板桥》中的名句。

18.在南朝民歌中，《____》篇幅最长，艺术成就最高，属《乐府诗集》的歌辞。

19.南北朝志人小说的代表作是《____》，作者是宋____。

20.齐梁时代，沈约将四声的知识运用到诗歌的声律，提出____之说。

二单项选择（每题2分，共16分）1.《诗经》全集分为（）部分： A、三

B、五

C、六

2.《春秋》具有鲜明的倾向性和严谨的笔法，称为（）A佶屈聱牙

B兢兢业业

C春秋笔法 3.《论语》是一部（）著作

A语录体

B编年体

C国别体 4.屈原的作品篇目最早见于（）：

A、《史记》

B、《诗经》

C、《汉乐府》

5.我国最早的一篇文学专论，提出文章是“经国之大业，不朽之盛事”的观点是（）。

A、《与杨德祖书》

B、《典论·论文》

C、《诗品》 6.“采菊东篱下，悠然见南山”语出自陶渊明的（）。A、《移居》

B、《饮酒》

C、《咏贫士》

7.李白诗句“蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发”中小谢是指（）。A、谢灵运

B、谢眺

C、谢庄 8.小说一词最早见于（）

A《庄子·外物》

B《汉书·艺文志》

C《左传》

三、多项选择（每题3分，共15分）1.下列描写爱情和婚姻问题的诗篇的有（）A、《周南·关雎》

B、《邶风·静女》

C、《卫风·氓》

D、《周南·芣苢》

E、《秦风·无衣》 2.《史记》分为（）部分

A本纪

B世家

C列传

D表

E书 3.下列属于文论的作品有（）

A、《典论·论文》

B、《与杨德祖书》

C、《诗品》

D、《登楼赋》

E、《与山巨源绝交书》

4.在《乐府诗集》中，存有北朝民歌的有（）

A、《梁鼓角横吹曲》

B、《清商曲辞》

C、《琴曲歌辞》

D、《杂歌谣辞》

E、《杂曲歌辞》 5.以下作品中不属于嵇康的有（）

A、《短歌行》

B、《赠秀才入军》

C、《饮酒》

D、《幽愤诗》

E、《登楼赋》

四、判断（每题1分，共5分）

1.《郑风·出其东门》写一个女子要求婚姻自主遭到父母干涉时所发出的誓辞（）

2.《汉书》的写作图做到“究天人之际，通古今之变，成一家之言”。（）

3.《枯鱼过河泣》采用了寓言的形式来表现乡愁。（）

4.文学史上所称正始文学，实际上指曹魏（220－265）后期的文学现象。（）5.《世说新语》的内容主要是记录南朝名士的逸闻轶事和玄虚清淡。（）

五释词（每题5分，共15分

1.甲骨卜辞 2.纪传体 3.文笔之辨

六简答（每题7分，共14分）1.结合作品，简述楚辞体的诗体特征。2.陶渊明为什么能开创出田园诗？

七论述（15分）

为什么说魏晋南北朝文学进入了文学自觉的阶段？

附 答案

一1.山海经

2.豳

3.重章叠咏

4.谷梁传

5.庄子

6.离骚

7.楚怀王

8.归田赋

9.表

10.音乐管理机关

11.下层人民

12.游子

13.赠妇诗

14.曹操、曹丕、曹植

15.游仙诗

16.桃花源记、五柳先生传

17.云中辨江树

18.西洲曲

19.世说新语、刘义庆

20.四声八病 二1.A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.B

8.A 三1.ABC

2.ABCDE

3.ABC

4.ADE

5.ACDE 四1.错

2.错

3.对

4.对

5.对 五（要点提示）1.甲骨卜辞

①最早的记言记事文字 ②占卜记录

③一些语意完整的卜辞可视为我国叙事散文萌芽

2.纪传体 ①司马迁开创 ②核心是人物传记 3.文笔之辨

①魏晋南北朝时期关于“文”与“笔”体裁特征的讨论 ②实质为当时人们对文学特性的探讨和认识 ③文学进入自觉阶段的标志 六（要点提示）

1.结合作品，简述楚辞体的诗体特征。

楚辞体的诗体特征主要表现在句式、语气词运用、地方色彩三方面 2.陶渊明为什么能开创出田园诗？ ①有生活实践基础

②对农业劳动有正确的看法

七（要点提示）为什么说魏晋南北朝文学进入了文学自觉的阶段？ ①文学观念渐渐明晰

②大批文学理论、文学批评著作涌现 ③出现几部文学总集

④自觉追求形式美

先唐文学模拟试卷C

一 填空（每题1分，共20分）

1.“鸡栖于埘。日之夕矣，羊牛下来”是《诗经·王风》《____》一篇中的句子。

2.《国语》大约成书于____初年。

3.“帝子降兮北渚，目眇眇兮愁予”出自《九歌》中的《____》。

4.《子虚赋》和《______》是司马相如的代表作品。

5.《汉书》沿用《史记》的体例而略有改变，改____为志，去掉世家并入____。

6.在《乐府诗集》里，两汉乐府诗主要保存在____、鼓吹曲辞、相和歌辞和杂歌谣辞中。

7.《古诗十九首》当出现于____年。

8.____ 的《疾邪诗》二首均是五言，附在《刺世疾邪赋》之后。9.曹植的生活和创作可分成前后两个时期，以____为界线。

10.阮籍主要的诗歌创作是八十二首《____》。

11.《孔雀东南飞》最初见于徐陵编的《____》，题为《____》 12.“人生天地间，____。”是《青青陵上柏》中的诗句。

13.庾信赋的代表作是叙述梁代兴亡和自己身世的《____》。

14.陶渊明诗留存有____多首。

15.永明体诗区别于古体诗的关键在于____。

16.魏晋南北朝小说可分志怪小说和_______________两大类。

17.北朝民歌中最杰出的长篇叙事诗是《____》。

18.建安文学新局面的开创者是杰出的政治家、军事家家和杰出的诗人____。

19.《古诗十九首》作为一个整体收录在《____》卷二十九。20.枚乘的赋中，《____》最为重要。

二单项选择（每题2分，共16分）

1.《诗经》全集共（）：

A、三百篇

B、三百零五篇

C、二百九十五篇

2.我国第一部国别史是（）

A《战国策》

B《国语》

C《老子》

3.赋作为文体名称，最早见于（）

A荀子《赋篇》

B贾谊《吊屈原赋》

C扬雄《长杨赋》

4.汉代乐府机关收集民歌的主要目的是（）

A观民风

B 定郊祀之礼

C训练乐工

5.阮籍的代表作是（）。

A、《咏怀》八十二首

B、《拟咏怀》

C、《咏史》八首

6.下列哪部作品属于陶渊明晚年的代表作，寄托了他晚年的社会理想（）

A、《归园田居》

B、《桃花园记并诗》

C、《归去来兮辞》 7.在南北朝时期，有一位由南入北，集南北朝文学之大成的奇才是（）。A、庾肩吾

B、徐摛

C、庾信

8.志人小说内容包括（）

A笑话

B野史

C正史

D逸闻轶事

三多项选择（每题3分，共15分）

1.《诗经》中的表现方法可分为（）：

A、赋

B、风

C、比

D、兴

E、颂 2.下列属于《九章》篇目的是（）：

A、《天问》

B、《惜诵》

C、《涉江》

D、《抽思》

E、《桔颂》

3.《孔雀东南飞》叙事繁简得当，当略处，作者惜墨如金，如

A仲卿求母失败，刘焦之间话别

B兰芝辞婆

C两家家势

D死后家人悲恸后悔

E太守迎亲

4.下列属于陶渊明的作品有（）。

A、《悲士不遇赋》

B、《归去来兮辞》

C、《闲情赋》

D、《五柳先生传》

E、《桃花源记》

5.南朝民歌比较著名的作品有（）

A、《折杨柳枝歌》

B、《子夜四时歌》

C、《子夜歌》

D、《华山畿》

E、《读曲歌》

四判断（每题1分，共5分）

1.《国语》是一本以记载言论为主的历史著作。（）

2.《汉书》是纪传体史书。（）

3.《西北有高楼》的抒情主人公是高楼之上弹奏乐曲的女子。（）

4.《文心雕龙》共５０篇。（）

5.《搜神后记》记载了天帝感于董永孝心织女下凡与他结婚，帮他偿债的故事。

五释词（每题5分，共15分

1.骚体赋

2.建安风骨 3.永明体

六简答（每题7分，共14分）

1.简述《论语》的文学成就。

2.简要说明山水诗在晋宋之际兴起的原因。

七论述（15分）

论述汉乐府诗在古代诗体发展史上的意义

附 答案

一1．君子于役

2．战国

3．湘夫人

4．上林

5．书、列传

6．郊庙歌辞

7．东汉末年

8．赵壹

9．建安二十五年

10．咏怀诗

11．古诗为焦仲卿妻作

12．忽如远行客

13．哀江南赋

14．120

15．有无声律限制

16．志人小说

17．木兰诗

18．曹操

19．文选

20．七发 二1.B

2.B

3.A

4.B

5.A

6.B

7.C

8.D 三1.ACD

2.BCDE

3.CD

4.ABCDE

5.BCDE 四1.对

2.对

3.错

4.对

5.错 五（要点提示）1.骚体赋

①形式上受楚辞影响

②篇幅不甚长

③内容多抒写身世感慨

④情调一般较抑郁 2.建安风骨

①反映社会**和民生疾苦及拯世济民的愿望

②慷慨悲凉、刚健有力的风格

3.永明体

①齐永明年间出现的一种新格律诗体

②依据在汉字四声基础上产生的诗歌声律理论

③对诗歌字声配合作了严格而明确的规定

④与诗歌的对偶形式相结合⑤清王册子闿运《八代诗选》中专选当时新体诗，并予以命名⑥代表作家有沈约、谢朓等

六（要点提示）

1.简要说明山水诗在晋宋之际兴起的原因。

①高蹈远引之风盛行

②玄学之风盛行

③人们审美能力提高

2.简要说明山水诗在晋宋之际兴起的原因。①高蹈远引之风盛行 ②玄学之风盛行 ③人们审美能力提高 七（要点提示）

论述汉乐府诗在古代诗体发展史上的意义

①跳出四言诗和楚辞体的藩蓠，完成了诗体变革 a)众体兼备，推动杂言诗的发展，催化七言诗的形成b)五言诗愈加成熟

②在诗体发展史上承上启下

先唐文学模拟试卷D

一填空（每题1分，共20分）

1.《弹歌》见于东汉人赵晔《____》卷九。2.“与日逐走”的神话人物叫____。3.《诗经》中的“风”共有____篇。

4.《诗经卫风·硕人》一篇用一连串的比喻描写一个贵妇人说：“手如柔荑，____。领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉。巧笑倩兮，美目盼兮”。

5.《左传》又名《____》，是我国第一部记事详备的编年体史学巨著。

6.晋文公早年流亡之事记载于《左传》僖公二十三年《____》里。

7.“鸟飞返故乡兮，狐死必首丘”是屈原的《____》一诗中的句子。8.屈原一生共被流放两次，第一次是被楚怀王流放到____地区。

9.《论贵粟疏》是____写给文帝的一篇奏疏，文章中心是阐述强本抑末的主张。

10.《史记》的人物传记有分传，有____传。

11.汉乐府民歌最基本的艺术特色是叙事性。《____》是汉乐府叙事诗发展的高峰。

12.《陌上桑》表现了女主人公____巧对使君的机智。

13.《古诗十九首》的抒情主人公绝大多数都在诗中直接出现，《____》是个例外。

14.五言诗在语音结构上一般为“____”节奏。

15.建安时期重要的作家有“三曹”、“七子”和女诗人____。16.左思的《咏史》诗主要反映寒门知识分子与____的矛盾。

17.“少无适俗韵，性本爱山丘”出自陶诗《____》。

18.宋初，____是第一个大力写山水诗的人。

19.《恨赋》和《别赋》的作者是____。

20.大量运用____语，是南朝民歌尤其是吴歌的显著特点。

二单项选择（每题2分，共16分）

1.《春秋》记史实，用精微的语言寄寓是非褒贬，称为（）

A革故鼎新

B微言大义

C见微知著

2.风、雅、颂、赋、比、兴被称为《诗经》（）

A、六义

B、六章

C、六种

3.《九歌》共有（）篇

A、9篇

B、10篇

C、11篇

4.从散体大赋转向抒情骈体小赋的标志（）

A《归田赋》

B《二京赋》

C《鵩鸟赋》

5.“青青河畔草，绵绵思远道”二句出自乐府诗（）

A 《上邪》

B《饮马长城屈》

C 《东门行》

6.最早采用“赋”的体裁写成的文学理论专著《文赋》，其作者为（）。A、陆云

B、陆机

C、左思

7.陶渊明诗歌中继承了阮籍、左思传统的是（）

A 田园诗

B山水诗

C咏怀、咏史诗

8.西汉末，东汉初的作家（）开始将小说作为一种文学样式著录于史书，并把写小说的人称作小说家。

A、班固

B、王充

C、桓谭

三多项选择（每题3分，共15分）

1.《战国策》又可称为（）

A《国策》B《国事》C《短长》D《事语》E《长书》

2.下列属于宋玉作品的是（）：

A、《九辨》B、《风赋》C、《神女赋》D、《九歌》E、《招魂》 3.《陌上桑》写了（）

A一位已婚女子对爱情的捍卫 B男子的负心 C女主人公的惊人美貌 D太守对民女的强行霸占 E女主人公斗争的智慧

4.下列作品与作者中，不正确对应包括（）。

A、孔融《论盛孝章书》 B、刘桢《饮马长城窟行》

C、陈琳《七哀诗》 D、曹操《龟虽寿》E、蔡琰《悲愤诗》 5.谢灵运诗歌的明显缺点是（）

A大多未构成浑融的意境

B过于繁缛

C语言晦涩

D拘泥声病

E构思单调

四判断（每题1分，共5分）

1.颂是在以朝廷为代表的各级官府宴饮时演奏的官乐。()2.《楚辞》本意是楚地的歌辞。()

3.“因缘”、“境界”、“世界”等词都是外来语中的音译词。()

4.“对案不能食，拔剑击柱长叹息”出自庾信的《拟行路难》其六。()

5.陈释智匠《古今乐录》对《木兰诗》已有著录，故其产生时代当在陈代时。()

五释词（每题5分，共15分）1.民本思想

2.正始文学

3.宫体诗

六简答（每题7分，共14分）

1.简析《烛之武退秦师》外交辞令的特色。2.《桃花源诗并记》为什么千百年来深受人们喜爱？

七论述（15分）

举例说明谢灵运与谢眺山水诗在艺术表现上的不同特点。

附 答案

一1． 吴越春秋2．夸父3．160 4．肤如凝脂5．左氏春秋6．晋公子重耳之亡7． 哀郢8．汉北9．晁错10．合11．孔雀东南飞12．罗敷13．迢迢牵牛星14．二三15．蔡琰

16．士族豪门17．归园田居 18．谢灵运19．江淹20．双关隐语 二1．C

2．A

3．C

4．A

5．B

6．B

7．C

8．A 三1．ABCDE

2．ABC

3．ACE

4．BC

5．ABE 四1．错2．对3． 对4．错5．错

五（要点提示）1．民本思想

①人与神关系上更重视人

②民君关系上更重视民

③从统治者利益出发

2．正始文学

①指曹魏后期文学

②着重表现政治高压下的灵魂内在的矛盾 ③感情慷慨激昂而表现得隐晦曲折 ④色调暗淡、声音低沉、庄思想色彩 ⑤以阮籍、嵇康为代表

3．宫体诗

①梁简文帝萧纲为太子时，带头写起一种以宫廷生活为主要内容的，风格轻艳的诗歌，号为“宫体

②以艳情、咏物居多

③内容空虚贫乏

④形式上多采用新体

六（要点提示）

1.简析《烛之武退秦师》外交辞令的特色。

参见作品选有关内容

2.《桃花源诗并记》为什么千百年来深受人们喜爱？

①写出了一个田园牧歌式的美好社会

②所虚构的世外桃园凝聚了封建时代广大人民的愿望

七（要点提示）

1.举例说明谢灵运与谢眺山水诗在艺术表现上的不同特点。

二谢山水诗的不同之处在于：

①大谢以富艳著称，善于以繁缛精丽的词采，刻划景物笔笔不漏。其诗如芙蓉出水，天生丽质；小谢以清俊见长，善于以清约简略的笔法，淡淡勾勒山光水色，类似素描，其诗如人工园林，匠心独运。

②大谢山水诗多取材于名山佳境，并程度不同地带有“玄言”色彩，小谢则是以山水笔法来作都邑诗，差不多已完全摆脱了玄言诗的影响。所作小诗, 模仿南朝乐府民歌, 语言精炼, 情味隽永, 对唐代律诗和绝句的形成有一定的影响.③谢朓一方面继承著谢灵运的山水诗风, 有些诗颇有摹仿谢灵运的痕迹.但他运用著新起的声律, 所以他的诗风显得清丽, 较少繁芜词句和玄言的成分, 和谢灵运的富艳精工, 典雅厚重颇有不同.在山水诗的描写上, 他没有谢灵运那种苦心刻划的痕迹, 在声律与辞藻的运用上, 善於鎔裁, 而不流於轻靡, 因此诗歌能保持清绮俊秀的风格.特色是善於精鍊字句, 善於描写自然景象.④谢朓的诗情虽好, 但才力稍逊, 和谢灵运一样, 存在“有句无篇”的缺点, 佳句很多, 佳篇颇少.

第四篇：2010一级建造师模拟试卷(二)

1.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。A.2009年3月B.2009年6月C.2010年3月D.2010年6月

2.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

3.当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是()。A.部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双方协商B 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

4.张某原是甲建筑公司的采购员辞职后与王某合办了一家建筑设备租赁公司。张某现以甲公司以前没有用完的空白合同与其长期负责的甲公司大客户乙公司签订3000吨钢材购销合同，乙公司对张某辞职并不知情。请问对该合同承担付款义务的是()A甲建筑公司B建筑设备租赁公司C.张某D.张某、王某与建筑设备租赁公司

5某建筑设计公司工程师张某接受公司指派的任务，为某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定下列正确的是A张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利B.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利C张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用D该公司享有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励

6.列情形中诉讼时效为1年的是A.甲拒付租金1万元给乙B甲与某乙签订了一承包经营合同，后乙违约C.甲借给某乙1万元，乙到期不还欠款

D.甲拖欠乙工程款10万元

7.2001年5月5日，甲拒绝向乙支付到期租金，乙忙于事务一直未向甲主张权利。2001年8月，乙因遇险无法行使请求权的时间为20天。根据民法通则有关规定，乙请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间是()。A.自2001年5月5日至2002年5月5日B.自2001年5月5日至2002年5月25日C.自2001年5月5日至2003年5月5日D.自2001年5月5日至2003年5月25日

8.某商住楼工程，施工招标文件规定的工期为18个月。建设单位2007年3月5日向办证机关申请办理施工许可证，同年6月10日办证机关电话通知前去领证，6月17日建设单位领到了施工许可证，施工许可证记载的时间是同年5月7日。该施工许可证有效期的开始日期是2007年()。

A.3月5日B.5月7日C.6月10日D.6月17日

9某建设单位欲新建一座大型综合市场于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，因故中止施工该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年A10月15日B10月22日C11月14日D12月14日

10.甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定，工程所用混凝土有甲公司采购。施工期间，甲公司按照建设单位的要求，从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求，造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是()。

A.甲公司B乙公司C.建设单位D.检测机构

11.在《招标投标法》规定的必须招标的工程建设项目范围内，项目总投资低于3000万元人民币的下列单项工程服务中，必须进行招标的是()。

A.勘查、设计服务单项合同估算价50万元以上B.施工单项合同估算价达到160万元C.重要货物采购单项合同估算价接近100万元D.监理服务单项合同估算价30万元

12.某省直机关办公楼建设项目进行招标，招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上（包括二级），甲（施工总承包三级）、乙（施工总承包二级）、丙（施工总承包一级）、丁（施工总承包一级）纷纷组成投标联合体参与投标，则下列说法正确的是()A.甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B乙、丙组成投资联合体，其资质等级应为施工总承包一级C若丙、丁组成的投标联合体中标，以丁作为代表与招标人签订施工合同D.丙、丁组成的联合体，将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

13甲、乙施工单位组成投标联合体参与某项目的投标，联合体投标时按招标文件的要求提交投标保证金5万元，该联合体收到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，此时甲、乙认为该项目盈利太少，于是决定放弃该项目则下列说法正确的是()A.因未给招标人造成损失，5万元投标保证金应予以退还B因未签订合同，5万元投标保证金应退还一半C甲、乙施工单位对此应承担违约责任D甲、乙施工单位对此应承担缔约过失责任

14.某市火电站建设项目进行招标，招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日，投标人在投标文件截止日期前已提交投标文件。2006年11月18日，投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时()。A.招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B.招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C.招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D.招标人允许投标人撤回提交的投标文件

15.根据《安全生产法》关于建立安全生产保障体系的规定，建筑施工单位()A.应当配备专职或兼职安全生产管理人员B.应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员C.从业人员300人以上的，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员D.从业人员300人以下的，应配备专职或兼职安全生产管理人员

16.某施工单位从业人员1000人，根据《安全生产法》关于安全生产事故应急救援的规定，下列作法中正确的是()A.应当建立应急救援组织B.可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人C.可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D.可不建立应急救援组织，但应配备必要的应急救援器材设备

17.关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是()A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

18.起重吊装工程是一个危险性工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是()。A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B.需要编制专项施工方案，并附安全验算结果 C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施 D.由专职安全管理人员进行现场监督

19.关于安全施工技术交底，下面说法正确的是()。A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底 C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

20.企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时()。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年

B.必须再次审查，有效期增加2年C.不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理

21.某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()A.完整的技术档案和施工管理资料B工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告C勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件D施工单位签署的工程保修书

22.在施工现场进行设计技术交底，以下做法中不符合规定的设计单位质量责任和义务的是()A.由于悬挑梁使用的φ22钢筋缺货，结构工程师进行了替代换算B.电气工程师对配电箱的注册商标、规格、型号、入网许可等要求进行了详细交代C水暖工程师强调：分户采暖计量系统每组暖气包前的控制阀不得取消D.建筑工程师要求：外部造型的线条颜色甲方可以改变，但必须使用耐碱产品

23.下列表述正确的是()A.评标时应充分考虑建筑师张某曾在全国建筑设计大赛中获得过冠军B.建设工程勘察设计方案评比时，可以采用综合评估法，也可以采用报价最低单一标准法C.经发包方同意，承包方可以将主体部分建设工程勘察、设计再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D.签订勘察设计合同的双方，须将合同文本送交项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托机构登记方可生效

24.某造纸厂的厂房建设项目对环境的重大影响还涉及水土保持，除应编制环境影响报告书外，还必须有()审查同意的水土保持方案。

A.环境保护部门B.水行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.国土资源管理部门

25某建筑公司准备在市区范围内进行建筑施工，其施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染。根据《环境噪声污染防治办法》，该公司必须在工程开工()以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况A3日B5日C10日D15日

26.某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是()A.建筑工程设计单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核B.建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准C.公共场所室内装修、装饰，应该使用不燃、难燃的材料D.建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者经验收合格的，不得进行竣工验收

27.项目档案验收组在检查某建设工程档案资料时，发现施工图及说明不符合档案规范要求，遂提出了整改意见，要求项目()于项目竣工验收前对存在的问题进行整改，并进行复查。A.建设单位（法人）B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

28.根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于土地使用权出让最高年限的表述正确的是()。A.甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B乙工厂用地使用权出让年限是40年C丙私立医院土地使用权出让年限是70年D丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

29.居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案，双方未能达成协议，因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁，现期限届满，孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是()。A.拆迁人可以对其房屋强制拆除B.拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C.由拆迁人申请人民法院强制拆迁D.强制拆迁前，拆迁人向公证机关办理证据保全

30.下列各种社会关系中，不属于《劳动法》调整对象的是()。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系 B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系 C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系 D.劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系

31某建筑公司为本公司大型设备投保了财产险，保险金额为800万元，不久，建筑公司发生火灾，被保险的设备全部烧毁，经有关部门勘察评估，公司大型设备总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()A800万元B400万元C600万D保险金额减去残值的差额

32某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，这时保险公司承担保险责任的期限的起算时间应为)A4月2日B4月10日C4月20日D发生损失之日起生效

33.某公司2009年6月1日应缴纳税款50000元，由于经营困难，申请并获准延期缴纳税款，若该公司直至同年11月1日仍未能按时缴纳税款，则应A.补交税款50000元B补交税款50000元，并征收同期银行存款利息C补交税款50000元，并征收万分之五的滞纳金D.补交税款50000元，并征收百分之三的滞纳金

34.某建筑工程有限公司于2007年6月15日召开股东会，选举公司的董事。下列人员可以担任公司董事的是()。A.个人负债80余万到期债务的贺某B.曾因贪污罪被判处有期徒刑，于2003年4月17日刑满释放的张某C.曾在1990年被宣告为限制行为能力人，后经申请被人民法院撤销宣告的孙某D.曾担任某公司的法定代表人，该公司于2005年9月被宣告破产，对公司破产负有个人责任的刘某

35.某工程施工合同从谈判签约到履行结束整个过程，下述()情形，属于合同当事人违反诚实信用的原则，进而影响合同效力的行为。

A.合同签订时，发包人隐瞒了其未取得工程项目土地使用权的事实B.合同履行时，发包人无故迟延提供施工场地工程地质资料C.合同履行时，承包人串通监理方在施工中偷工减料D.合同终止后，承包人泄露与本工程引进设备的重要技术资料

36某设备生产厂分别对甲、乙两个项目进行投标，在提交标书时，将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人，将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人，则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是(A.无订立合同的意思表示B.要约内容不明确C受要约人错误D要约人不特定

37.甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约，并在要约中约定了：收到文件后15个工作日内做出承诺，承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到，3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下)是不正确A.甲与丙公司已形成了有效的合同关系B.丙公司的承诺是有效的C.丙公司的承诺是无效的D.甲公司有权拒收该货物

38.某水泥厂将一批过期的劣质水泥更换包装后，与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失，则依据《合同法》的规定，该合同的性质属于()A.无效合同B.部分无效合同C.效力待定合同D.可变更、可撤销合同

39甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是)A.分包合同无效，甲公司无权要求工程款B分包合同有效，甲公司有权要求工程款C分包合同无效，甲公司有权要求工程款D.法院可以没收甲公司的工程款

40甲、乙双方签订一份买卖合同，该合同标的物的价格执行政府指导价，于2000年6月1日前交付完毕，6月1日的政府指导价是35元/吨，但甲方直至2001年8月1日才交货，此时该合同标的物的政府指导价是30元/吨，市场价是45元/吨，则结算时乙应按照()计算付款。A.35元/吨B.30元/吨C.45元/吨D.40元/吨

41.甲水泥厂与乙施工单位订立水泥购销合同，合同约定甲应于2003年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。7月底，甲发现乙财务恶化，无支付货款能力，并有确切证据证明，遂提出中止合同，但乙未允。则下列说法正确的是()。A.甲有权中止合同并要求乙提供相应的担保B.甲无权不按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保C.甲无权不按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲必须按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任

42.2008年3月1日，王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军，此行为导致王宏的债权人无法实现债权，2009年1月1日，王宏的债权人知道了该转让行为，则债权人的撤销权截止于()A.2009年3月1日B.2008年9月1日C2010年1月1日D2010年3月1日

43某工程竣工验收后，甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款，乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好，便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权，并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同，下列理解中正确的是)A.是乙委托丙索要工程款的委托合同B是按份分享债权的债权转让合同C是因胁迫而签订的债权转让合同D是连带共享债权的债权转让合44.甲建设单位拖欠乙施工单位工程款1000万元，甲与另一建设单位丙达成转让协议，将此1000万元债务转让给丙并通知了乙，乙收到通知后未作表示。不久后，乙向甲索要工程款遭到甲的拒绝，理由是合同已转让给丙。下列说法中错误的是()。A.甲与丙的转让协议应经乙同意B.甲应当支付拖欠的工程款C.甲、丙对拖欠的工程款承担连带责任D.甲可以对拖欠工程款一事对乙提出抗辩

45某借贷合同，债务人将合同义务转让给第三人，不能随之转移的有()A.债务人的从债务B.原债务人的同时履行抗辩权C.为原债务人提供担保的保证合同D.原债务人的已过诉讼时效的抗辩权

46下列事例中，不能产生合同义务终止的是A．建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用，后建设单位吸收合并监理公司B．施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C建设单位拖欠施工单位巨额工程款项，施工单位提起仲裁D．设备供应商交付设备时，施工单位拒绝接收，设备商将设备交公证机关提存

47.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定，发包人具备法定情形时，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行，承包人可以解除施工合同。这些情形中不包括的是（）。A.长期拖欠工程款的 B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准的C.发包人不按照合同约定履行协助义务的D.合同中要求承包人垫资施工的48.某工程，工程总造价为5000万。建设单位与施工单位约定：无论何种原因，延误工期一日，施工单位应支付建设单位违约金50万元。工程因多种原因共延误120天，则下列表述中正确的是）A．双方约定的惩罚性违约金数额过高而无效B.应支付的违约金最多不超过工程总造价C.应严格按照约定支付6000万违约D违约责任的规定应符合公平原则

49.甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，乙明确对甲表示：无法按照原价格在2008年底供货。则甲A．不可以要求乙承担违约责任B只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D.材料价格上涨非乙的原因，乙不构成违约

50.某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行，但未办理相应的土地使用权抵押手续，下列选项正确的是（）。A．视为仅抵押了办公楼B．视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C．因抵押物不明确，抵押合同视为无效D．因抵押物不明确，抵押合同视为效力待定

51.某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲、乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

52.施工单位为某地政协建设办公楼向供应商采购大批预制板，由于资金紧张只能暂时少量付款，待竣工结算后再付清货款。供应商提出要求提供担保，施工单位请来建设方某政协的领导、当地建委、在当地有工程项目的另一施工单位项目部的项目经理和当地最大的一家国有企业出面商谈。在上述各家中，可以为施工单位作保证人的是()A.当地政协B.当地建委C.另一施工单位的项目部D.当地的国有企业

53.下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是()。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同 C.总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同 D.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

54.发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应()。

A.不予支持 B.材料涨价部分不支持，停工损失支持C.材料涨价部分支持，停工损失不支持D.材料涨价和停工损失都支持

55.某工程分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号单体建筑，Ⅰ号建筑竣工后未经验收，开发商提前使用；Ⅱ、Ⅲ号整个建筑竣工后一并进行验收时，发现Ⅰ号建筑存在质量缺陷。下列说法错误的是()。A.开发商有权主张整体工程质量不合格B.施工单位应在工程合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量负责C.合理使用寿命应为设计文件规定的该工程合理使用年限D.开发商擅自使用工程视为对工程质量的认可

56.在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是()。A.加工承揽合同属于不要式合同B.建设工程施工合同属于要式合同C.建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D.自然人之间的借款合同属于不要式合同

57.承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不正确的是()。A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D.因定做人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

58.在下列关于民事诉讼两审终审制度的表述中，()不正确。A.两审终审制度是指一个民事诉讼的案件经过两审法院审判后即告终结的制度B.民事诉讼案件应当经过两审法院审理才可结案C.对于一般民事诉讼案件，当事人不服一审法院的判决或裁定，可以上诉至上一级法院D.超过上诉期的判决、裁定，为生效判决、裁定，当事人不得再上诉

59.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷，双方同意协调解决。在下列解决争议的方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A.施工方上级单位B.建设方C.当地政府建设主管部门D.人民法院

60以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中，不正确的是()A.原告向人民法院起诉，应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B.被告提出反诉，可以不提供证C当事人对自己提出的主张，有责任提供证据D没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果

61.商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉，下列证据中，证明力要大于其他证据的是()。A.送货单B.合格证C.合同书D.专业机构出具的质量鉴定报告

62在没有书面约定的情况下因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼()法院没有管辖权A.原告住所地B被告住所地C合同履行D施工行为地

63.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，()是正确的。A.实行级别管辖，但不实行地域管辖B.实行地域管辖，但不实行级别管C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D.既实行级别管辖，也实行地域管辖

64.甲房地产开发公司对该市建委对其作出罚款决定不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。A.3个月 B.6个月 C.2年 D.5年

65.下列()不能作为行政诉讼的证据。A.行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B.行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C.行政处罚听证记录D.人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

66.下列行为不属于《行政诉讼法》规定的受案范围的行为是()。A.吊销企业营业执照 B.罚款 C.逮捕D.行政拘留

67某施工现场，建筑主体脚手架搭设过程中，施工人员李某不慎，将一钢管从空中滑落，将临近道路通行人员张某头部砸伤，下列选项表述正确的是()A由李某向施工单位承担违约责任B由李某向张某承担侵权责由施工单位向张某承担违约责任D由李某向张某承担违约责任

68.某市政公司为安装管道，在道路上挖掘坑道，并于坑道两侧设置了障碍物和夜间警示灯。某夜，司机许某酒后驾车，撞毁了障碍物和夜间警示灯后逃逸，随后骑自行车经过的秦某摔入坑道中，造成粉碎性腿骨骨折，则秦某的伤害应()。A.由市政公司赔偿 B.由许某赔偿 C.由市政公司和许某承担连带责任 D.由秦某自己承担

69.某开发商在未取得建设工程施工许可证情况下，就组织对相关项目进行施工，在工程检查过程中，建设行政主管部门作出了责令停工并处以罚款的处罚决定，开发商不服，为此向法院提起诉讼，则该行政处罚决定在诉讼期间()。

A.停止执行B.与法院协商处理执行与否C.请求政府部分决定D.具有效力，不停止执行

70.某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级，造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕，经法院判决：对甲处以2年管制，立即执行。从逮捕到判决，甲已被羁押3个月，则甲还应服刑()。A.21个月B.2年C.2年3个月 D.18个月

1.下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A.未达到注册建造师继续教育要求B.聘用单位破产C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位接除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册

2下列关于法律体系的说法，正确A.建设法是一个独立的法律部门B.法律体系是由法律部门构成的C.建筑法属于行政法律部门D.安全生产法属于社会保障法律部门E仲裁法归属于民法部门3.民事法律关系客体，是指民事法律关系之间的权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()。A.施工单位购买的各种建筑材料 B.建筑资金C.建筑企业对其员工的培训D.施工中使用的施工机械E.建设行政主管部门

4.下列可以使委托代理终止的情形有()A.代理期间届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人死亡D.代理人丧失民事行为能力E.被代理人死亡

5根据《建筑法下面关于分包的说法正确的有()A承包单位可以将所承包的工程转包给他人B所有的分包商都需要经建设单位认可分包商应当对建设单位负责D.如果分包商所承建的工程出现了质量事故，则业主可以要求总承包商为之承担责任E分包商经业主同意可以将承揽的工程再分包

6.评标委员会在对某项工程项目评标过程中，发现个别投标文件中存在某些错误，则评标委员会的下列说法正确的有()A.甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致，以大写金额为准 B.乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误

C.丙未按招标文件要求提交投标保证金，评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D.丁的投标文件中有含义不明确的内容，评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E.戊以他人的名义投标，评标委员会将戊的投标文件作为废标处理

7.依据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，有以下情形将被作为废标处理()A.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C.未按招标文件要求提交投标保证金的D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E.未参加开标会议单位的标书

8.张某系某施工单位工人，办理了工伤社会保险与人身意外伤害保险。在从事某工程外墙面装修时，不慎坠落，造成三级残废，下列表述正确的是()。A.张某可要求享受工伤保险B张某有权要求本单位赔偿C.张某享受工伤保险，但不得要求单位赔D.张某享受工伤保险，还可要求单位赔偿E.张某向保险公司主张人身意外伤害保险索赔时，就不得要求工伤社会保险

9.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有()A.垂直运输机械作业人员B.安装拆卸工C.爆破作业人员D.起重信号工E.钢筋工

0.施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。A.建设单位B.工程监理单位C.勘察、设计单位 D.工程质量监督机构E.安全生产监督部门

11根据《工程建设行业标准管理办法》的规定，下列工程建设行业标准属于强制性标准的有()A工程设计行业专用的综合性标准B工程建设行业专用的质量标准C.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D工程建设行业专用的制图方法标准E工程建设行业专用的信息技术标

12.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有()。A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审核

合格的节能设计文件，降低建筑节能标准D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不合格E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理

13.某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据《劳动法》规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是()。

A.女职工李某，正在家中休产假B.会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C.职工谢某，因失职造成公司损失10万元，现停职在家D.工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E.司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年

14.某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时，有下列五人的任职资格受到股东的质疑，其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为(.陈某66岁，曾任区政府办公室主任，现退休在家B张某两年前因对一起重大工程事故负有责任，被判处有期徒刑一年C.张某人独资企业的出资人，因经营负债50万元，债权人至今仍在追讨D赵某两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理，上任仅两个月，该企业被宣告破产

15.合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列()行为，应当承担缔约过失责任。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.恶意进行磋商，给对方造成损失C.故意隐瞒与签约有关的重要事实D.故意提供虚假情况，给对方造成损失E.一方未尽通知义务，增加对方缔约成本

16.根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是()A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同

17.甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同，约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套，物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为()。A.付款地点为乙市B.交货地点为乙市C.付款地点在甲市 D.交货地点在甲市E.交货地点和付款地点均在乙市

1下列说法正确的是A代位权只有债权人才能行使B.抗辩权只有债务人才能行使C债务人在不能清偿债务的情况下，只要已经向第三人主张债权，其债权人就不可以行使代位权D行使撤销权和代位权的费用都要由债务人承担E债务人只要不是无偿转让财产，其债权人不可以对此行使撤销权

19.某企业与甲公司签订了供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司的许可，则()A乙、丙对此合同应享有连带债权，承担连带债务B.由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C.乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力D.应当按照乙、丙的约定履行合同 E.企业合并分立属于法定的权利义务概括转移

20.根据《司法解释》的相关规定，属于发包人解除合同条件的是()。A.承包人未按约定工期完工B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复

C.承包人擅自将专业工程进行分包D.承包人将工程转包的E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的21.甲公司与乙公司订有买卖合同，甲交货100吨水泥后，尚欠乙公司水泥20吨，同时乙公司尚欠甲公司150万元，后乙公司分立为丙、丁两公司，则下列正确的是()。A.丙、丁两公司相约各自承担50%欠款，甲要求丙还款100万元，而丙可以以与丁有约定为名，拒绝还款B.丙、丁公司如在分立时与甲相约各自还款50%，则甲不能要求丙还款100万元C.乙在分立时应通知甲公司，并征得甲公司同意D.丙、丁公司均可向甲公司提出20吨水泥的交货权E.企业分立属于法定的权利义务概括转移

22.某工程建设项目，建设方甲、施工方乙，投资担保公司丙提供工程款支付担保。下列表述中正确的是()。A.保证合同由甲丙签订B.保证合同由乙丙签订C.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当通知丙D.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙口头同意 E.甲与乙协商变更了施工合同付款条件时，应当取得丙书面同意

23.建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金，后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款，则下列关于施工单位权利的说法中，正确的是()。A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出 C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿 D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

24.以下关于公开审判制度，正确的表述是()A.不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B.除法律规定的情形外，审理民事案件的过程应当向社会公开C.对公开审理或者不公开审理的案件，一律公开宣告判决D.除法律规定的情形外，允许群众旁听庭审过程E.除法律规定的情形外，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露

25.甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷，经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后，甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中，法律规定不予执行的情形包括()A.裁决的事项不属于仲裁协议范围B.仲裁庭的组成违反法定程序C.认定事实的主要证据不足

D.适用法律确有错误E.裁决不合理

26.甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁，要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后，甲公司发现乙公司有转移其财产的行为，欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法正确的是()A.甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院B.甲公司

第五篇：一级建造师机电实务模拟测试题-假期作业

2013年一级建造师《机电工程管理与实务》模拟预测试卷(1)总分：160分

及格：96分

考试时间：120分

一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)

(1)在设备及管道的防腐蚀方法中，（）是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。A.覆盖层法 B.电化学保护法 C.介质处理法 D.衬里保护法

(2)机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用（）聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置不固定，多移动。A.RV型 B.BLX型 C.BLV型 D.BVV型

(3)高程控制网的测量中，采用水准测量法时要求一个测区及其周围至少应有（）个水准点。A.1 B.2 C.3 D.5

(4)通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目，一般以（）为准则，不宜提出过高要求。A.适用 B.规范规定 C.质量合格 D.业主要求

(5)经处理的金属表面，宜在（）小时内进行防腐蚀结构层的施工。A.2 B.3 C.4 D.5(6)流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行（）。A.加固处理 B.钻孔试验 C.沉降预压试验 D.设计强度校核

(7)自动化仪表线路的环境温度超过（）时应采取隔热措施。A.55℃ B.65℃ C.75℃ D.85℃

(8)（）适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短。A.流动式起重机 B.塔式起重机 C.拖拉机

D.桅杆式起重机

(9)（）是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。A.现场验收 B.质量验收 C.竣工验收 D.进场验收

(10)建筑大楼常用的排水管及管件是（）。A.聚乙烯塑料管 B.硬聚氯乙烯

C.聚丙烯管(PP管)D.ABS工程塑料管

(11)湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于4℃且不高于（）℃的环境。A.50 B.60 C.70（新版教材P231）D.80

(12)施工方案分为专业工程施工方案和（）两大类。A.专项工程施工方案 B.多项工程施工方案 C.非专业工程施工方案 D.单项工程施工方案

(13)评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为（）以上单数。A.三人 B.五人 C.七人 D.十一人

(14)机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）A.混凝土柱子基础 B.钢柱基础

C.混凝土杯形基础 D.围墙基础

(15)精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）A.扩展基础 B.联合基础 C.桩基础 D.沉井基础

(16)机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。A.二程验收 B.中间交换

C.精度检测与调整 D.调整与试运转

(17)在卷扬机的使用中，如果实际使用的钢丝绳的直径与卷扬机铭牌上标明的直径不同时，必须进行（）校核。A.容绳量 B.工作速度 C.卷筒强度

D.额定牵引拉力

(18)工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其（）。A.材质 B.施工方案 C.特种作业证明

D.焊接质量检查合格证明

(19)现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有（），对电动调节阙进行控制。A.模拟量AI B.数字蟹IS C.模拟量AO D.数字量DI

(20)试运行准备工作有（）、组织准备、物资准备三个方面。A.技术准备 B.资料准备 C.机械准备 D.理论准备

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选．本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分)

(1)直流电动机的主要缺点包括（）。A.结构简单 B.价格较高 C.启动转矩大 D.制动性能快 E.维护难度大

(2)项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是（）。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施 B.节省资金投入

C.有利于完善生产工艺和生产条件 D.使营运效果或效益得到进一步提高 E.拉拢关系

(3)关于机电工程施工招标应具备的条件，下列说法正确的是（）。A.有相应的资金，并在招标文件巾如实载明 B.招标人已经依法成立

C.工程概况描述，包括工程名称、地址、占地面积等 D.有招标所需的设计图纸及技术资料

E.已批准的项目建议书或可行性研究报告；主要经济技术指标等

(4)关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是（）。A.全面控制

B.开源与节流相结合

C.成本目标风险分担的原则 D.随意原则

E.中间控制和适时原则

(5)机电工程厂房(车间)基础施工测量的内容包括（）。A.钢柱基础

B.混凝土杯形基础 C.混凝柱子基础 D.联系梁基础 E.围墙基础

(6)光学经纬仪主要是用于机电设备安装中的（）测量。A.中心线 B.水平度 C.垂直度 D.标高 E.水平距离

(7)施工总平面图设计的主要内容包括（）。A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计 B.临时用电的设计和临时用水的设计 C.安全防火设施的布置

D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输 E.生产临时设施与生活设施分开布置

(8)特种设备具有的基本特征是（）。A.涉及生命安全 B.危险性较大 C.社会影响坏

D.易造成财产的重大损失 E.容易造成伤亡

(9)关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务

B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案

C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧 D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收 E.以上全选

(10)高程测量的方法有（）。A.三边测量 B.水准测量 C.导线测量 D.电磁波测距 E.三角高程测量

三、案例分析题(共5大题．(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)

(1)某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定：(1)采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价；(2)合同工期为25天，工期每提前l天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元；(3)乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。

施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：

1．上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。

2．每项事件的工期补偿是多少天？总工期补偿多少天？ 3．该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？

4．人工工日单价为25元／工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？

(2)某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。问题：

1．安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少？并列出具体费用项目。

2．安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？3．泵系统试运行前应具备的条件有哪些？

4．业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。

(3)某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：(1)增加净化空调系统工程；(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。

问题：1．业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定？法律依据是什么？ 2．总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款？指出并说明。3．指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行？ 4．指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。

(4)某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：(1)已编制了试运行方案和操作规程；(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行结果评定；附件：建设单位盖章、现场代表签字；设计单位盖章、现场单位签字；施工单位盖章、现场单位签字。问题：

1．按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

2．指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

3．已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任？说明理由。

4．压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施？5．指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。

(5)某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。问题：1．安排本工程的施工顺序。

2．本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些？

3．通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。4．纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。

5．煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？为什么？应采取哪些解决措施？