16年一级建造师机电模拟卷一课件

第一篇：16年一级建造师机电模拟卷一课件

一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、高压锅炉的汽包材料常用（）制造。

A、低合金钢

B、不锈钢

C、普通碳素钢

D、镀锌钢

2、不能承受机械外力作用，适用于室内、隧道内的桥架及管道内敷设的电缆型号是（）。A、YJV32

B、VV

C、YJV22

D、VV22

3、适用于洁净室含酸碱的排风系统的非金属风管材料是（）。

A、酚醛复合风管

B、硬聚氯乙烯风管

C、聚氨酯复合风管

D、玻璃纤维复合风管

4、关于CO2气体保护焊机的主要特性，下列说法正确的是（）。

A、成本高

B、无飞溅

C、焊接应力变形小

D、能焊接易氧化的有色金属

5、检验参数控制相对困难，可检验导电材料表面或焊缝与堆焊层表面或近表面缺陷的无损检测方法是（）。A、涡流检测

B、磁性检测

C、渗透检测

D、射线检测

6、胀锚地脚螺栓安装要求，胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于（）倍的胀锚地脚螺栓直径。

A、5

B、3

C、7

D、6

7、有关异步电动机安装前的开箱检查，叙述错误的是（）。A、电动机外壳有无损伤、风罩、风叶是否完好 B、电动机的功率、型号、电压是否符合

C、检查空气间隙，其间隙的不均匀度应符合该产品的技术规定，当无规定时，各点空气间隙和平均空气间隙的差值与平均空气间隙之比宜为±8% D、检查设备和器材的包装及密封应良好

8、不符合电缆桥架安装要求的是（）。A、电缆桥架成排拐弯时弧度应一致 B、电缆桥架的开孔应采用机械加工方法

C、电缆桥架采用螺栓连接时，宜用平滑的半圆头螺栓，螺母应在电缆桥架外侧，固定应牢固

D、电缆桥架垂直段大于1m时，应在垂直段上、下端桥架内增设固定电缆用的支架，当垂直段大于3m时，还应在其中部增设支架

9、涂层施工方法中，（）适用于较大面积工件的涂装。

A、空气喷涂法

B、滚涂法

C、刷涂法

D、高压无气喷涂法

10、工业炉冬期施工时，黏土、水玻璃和磷酸盐耐火浇注料的养护，应采用（）。

A、蓄热法

B、干热法

C、加热法

D、烘干法

11、排水系统安装完毕，排水管道、雨水管道应分系统进行（）。

A、通水试验

B、通球试验

C、灌水试验

D、压力试验

12、建筑管道施工工程中，直径较大的管道采用（）连接，其连接一般用在主干道连接阀门、止回阀、水表、水泵等处，以及需要经常拆卸、检修的管段上。

A、螺纹

B、焊接

C、法兰

D、卡套式

13、关于设备及管道防腐蚀材料中呋喃树脂漆的特性，下列说法正确的是（）。A、漆膜韧性和电绝缘性均较好

B、对阳光稳定性差

C、漆膜有良好的弹性和硬度，收缩率较低

D、原料来源广泛，价格低廉

14、下列绝热结构层施工方法中，适用于泡沫塑料、泡沫玻璃、半硬质或软质毡、板等材料的是（）。A捆扎法

B、浇注法

C、粘贴法

D、喷涂法

15、独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不小于（）m，接地极应远离由于高温影响（如烟道）使土壤电阻率升高的地方。

A、1

B、3

C、2.5

D、2

16、高层建筑管道施工技术要求中，超高层建筑的雨水系统应采用（）。A、镀锌焊接钢管

B、镀锌无缝钢管

C、球墨铸铁管

D、塑料管

17、有强烈振动的重型机械设备采用（）地脚螺栓。

A、粘接

B、固定

C、胀锚

D、活动

18、在电力电缆线路保护区进行作业或活动时，一般情况下，在电力电缆两侧（）m范围内不应使用机械挖掘。

A、0.3

B、0.8

C、1

D、0.5

19、分项工程的划分原则不正确的是（）。

A、管道分项工程应按管道材料的种类进行划分 B、设备安装分项工程应按设备的台（套）机组划分 C、电气装置分项工程应按电气设备、电气线路进行划分

D、自动化仪表分项工程应按仪表类别和安装试验工序划分。20、在石油天然气管道输油工程项目中，（）的为大型工程。

A、年产量≥400万t，管线长度≥80km

B、年产量≥500万t，管线长度≥800km C、年产量≥600万t，管线长度≥120km

D、年产量≥800万t，管线长度≥80km

二、项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每项得0.5）

21、平面控制网的测量方法有（）。

A、水准测量法

B、电磁波测距法

C、三角测量法

D、导线测量法

E三边测量法

22、高分子材料由于本身的结构特性，表现出与其他材料所不同的特点，下列说法正确的有（）。A、质轻、透明

B、具有柔软、高弹的特性

C、是电绝缘体，难导热体

D、摩擦系数大，不易滑动

E、热膨胀较大，耐热温度低

23、泵的性能参数主要有（）。

A、流量

B、噪声

C、扬程

D、振动

E、驱动功率

24、焊接设备是选用原则有（）。

A、经济性

B、安全性

C、适用性

D、系统性

E、先进性

25、吊装方案编制的主要依据有（）。

A、有关规程规范

B、合同条款

C、被吊装设备的设计文件

D、施工组织总设计

E、工程进度计划

26、成套配电装置柜体安装完毕后应（）。

A、再全面复测一次

B、拧紧地脚螺栓

C、检查柜内照明

D、将设备擦拭干净

E、做好配电柜的安装记录

27、综合控制系统设备安装前应具备的条件有（）。

A、基础底座安装完毕

B、地板、顶篷、内墙、门窗施工完毕

C、供电条件、温度、湿度和室内清洁

D、供电系统及室内照明施工完毕并已投入运行 E、接地系统施工完毕，接地电阻符合设计规定

28、风管系统按其系统的工作压力（p）划分的类别有（）

A、p≤500pa为低压系统

B、500pa

C、300pa

1000pa为高压系统

E、p>1500pa为高压系统

29、计算机网络系统测试主要包括（）。

A、功能测试

B、互通测试

C、网络设备测试

D、性能测试

E、网络瓶颈测试 30、根据计量法规定，强制检定的特性主要包括（）。A、强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行

B、强制检定的检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定 C、强制检定可由使用单位自己执行

D、强制检定是固定检定关系，定点送检，实行定点定期的检定

E、强制检定的检定周期在检定规程允许的前提下，由使用单位根据实际需要确定

三、案例分析题(共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）某工程单位承接了5km10kV架空路线的架设和一台变压器的安排工作。根据线路设计，途经一个行政村，跨越一条国道，路经一个110kV,变电站。线路设备由建设单位购买，但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负债。项目部在架空线路电杆组立后，按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件：

事件1：该线路架设到110kV变电站时，施工单位考虑施工方便，将变电站的一片绿地占为临时施工用地，受到电力管理部门的处罚。

事件2：在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会，没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通，结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进，最终使该线路工程顺利完工。

问题

1、施工单位在沿途施工需要哪些部门沟通协调？

2、简述架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容。

3、事件1中，电力管理部门对施工单位处罚的内容有哪些？

4、事件2中，施工单位内部沟通协调还有哪些方法和形式？

（二）某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程由32层32站曳引式电梯8台，工期为90d.开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日交付使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。

安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见下表）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电动机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔式起重机及升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。

施工进行到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查审核，导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定，单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机试运行比原工序多用了3d，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验收）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。

问题

1、电梯安装前，项目部应提供哪些安装资料？

2、项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施？

3、消防电梯从开工到验收合格用了几天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天？

4、影响导轨安装精度的因素有几个？

5、电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求。

（三）某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程，管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。项目部需根据现场实测数据，结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格编制了每10t型钢支架工程的直接工程费单价，经工程所在地综合人工日工资标准测算，每吨型钢支架人工费1380元，每吨型钢支架工程用各种型钢1.1t，每吨型钢材料平均单价5600元，其他材料费380元，各种机械台班费400元。

由于管线需用钢管量大，项目部编制了两套管线施工方案。两套方案的计划人工费15万元，计划用钢材500t，计划价格为7000元/t。甲方案为买现货，价格为6900元/t；乙方案为15d后供货，价格为6700元/t。如按乙方案实行，人工费需增加6000元；机械台班费需增加1.5万元，现场管理费需增加1万元。通过进度分析，甲、乙两方案均不影响工期。

安装工程公司在检查项目部工地时，发现以下问题：

与锅炉本体连接的主干管上有一段钢管的壁厚比设计要求小1mm。该段管的质量证明书和验收手续齐全，除壁厚外，其他项目均满足设计要求。

架空蒸汽管道坡度、排水装置、放气装置、疏水器安装均不符合规范要求。

检查组要求项目部立即整改纠正，采取措施，确保质量、安全、成本目标，按期完成任务。问题

1、按《特种设备安全监察条例》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？

2、问题（1）应如何处理?

3、问题（2）安装应达到规范的什么要求？

4、计算每10t型钢支架工程的直接工程费单价。

5、分别计算两套方案所需费用，分析比较项目应决定采用哪个方案。

（四）某安装公司承包一演艺中心的空调工程，演艺中心地处江边（距离江边100m),空调工程设备材料：双工况冷水机组（650Rt)、蓄冰槽、江水热源泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔（650t/h）、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门（DN20~DN700)公称压力1.6MPa、空调水管（DN20~DN700)、风管、风阀及配件（卡箍、法兰）等由安装公司订立采购合同。

安装公司项目部进场后，针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案，方案中突出了施工程序和施工方法，并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组利用江水冷却，需敷设DN700冷却水管至江边，DN700冷却水管的敷设路径正好有一排千年古树，方案中选择非开挖顶管技术，并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜，分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料，负责现场的管理工作，确保专业公司按批准的施工方案进行施工。

按施工进度计划，安装公司项目部及时与供货厂商联系，使设备材料运到的现场时间与施工进度配合，以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场，按规定对设备材料进行检验，其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后，进行管道、风管及配件安装调试，空调工程按要求完工。

问题

1、安装公司项目部履行设备采购合同主要有哪些环节？

2、A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做哪些工作？

3、本工程要编制哪几个新技术的施工方案？方案中的施工方法应有哪些主要内容？

4、指出DN700阀门压力实验的合格标准。

5、空调供回水（冷热水）主管与哪些设备连接？DN100以上空调水管与设备可采用哪种连接方式？

(五)某厂新建总装车间工程在招标时，业主要求本工程按综合单价计价，厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标，A公司中标机电安装工程，B公司中标土建工程，两公司分别与业主签订了施工合同。

A公司中标后，考虑工期紧，劳动力资源不足，征得业主同意，经资格审查和招标，决定将其中的空气压缩机站设备（由建设单位供货）安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件：

事件1：C公司在空气压缩机安装完成后，单机试运行前做了如下工作：试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成，提供了产品合格证明书，施工记录，空气压缩机段间管道耐压试验和清洗合格资料，压力表和安全阀的送检合格证明材料，空气压缩机和冷却泵电气、仪表已调试完毕；建立了试运行组织，试运行操作人员已经技术培训；试运行所需的冷却水有充分保证；测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后，C公司通知B公司、业主和监理公司到场，即开始单机试运行，监理公司不同意。

事件2：

施工期间，因车间变电所土建工程延迟7d移交，A公司虽然及时调整了高低配电柜安装工作（紧后工作，总时差5d）的施工，但仍然导致后面的电缆敷设工作（关键工作）延误2d，造成50名安装工人窝工，窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。

问题

1、虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单？本工程造价还包括哪些类型的工程量清单？

2、事件1中，单机试运行前的准备工作有哪些不足？

3、单机试运行方案还应报哪个单位批准？试运行前C公司还应通报哪些人员到场？

4、事件2中，应索赔的工期和费用分别是多少？（不考虑管理费和利润索赔）

参考答案

一、单项选择题

1、A

2、B

3、B

4、C

5、A

6、C

7、C

8、D

9、B

10、B

11、A

12、C

13、D

14、C

15、B

16、B

17、D

18、C

19、A

20、C

二、多项选择题

21、CDE

22、ABCE

23、AC

24、ABCE

ACD

26、ADE

27、ABDE

28、ABE

29、ABCD

30、ABD

三、案例分析题

（一）1、施工单位在沿途施工中需要与当地政府及相关部门，特别是当地村委会、交通部门、电力部门沟通，还应与业主、监理工程师及设备供应商沟通。

2、架空线路电杆组立后导线架设程序的主要内容：导线展放、导线连接、紧线、绝缘子上导线固定和跳线连接。

3、事件1中，电力管理部门对施工单位处罚的内容：责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。

4、施工单位内部沟通协调还有的方式和形式：不定期的部门会议或专业会议及座谈会；利用巡检深入班组随时交流与沟通；定期通报现场信息；内部参观典型案例并发动评议；利用工地宣传工具与员工沟通等。

（二）1、电梯安装前，项目部应提供的证明文件：所施工电梯的安装许可证，告知直辖市或社区的市的安装告知书，审批手续齐全的电梯安装施工方案；作业人员持有的特种设备操作证。

2、项目部对机房和井道的安全检查，应关注的安全技术措施是：层门洞设置了高度不小于1.2mm的栏杆，有临时盖板封堵机房预留孔，井道内脚手架有防火措施。

3、电梯工程开工时间为3月18日，电梯安装准备工作、机房和井道的检测、电梯设备进场检查、基准线安装等工作用了14d，在4月1日开始电梯导轨安装，到4月21日消防电梯竣工验收，14d+21d=35d，故消防电梯从开工到验收合格用了35d。

项目部编制的电梯施工进度计划中是在5月30日竣工验收交付业主，（14+30+30）d=74d，电梯安装的计划工期是74d，在电梯安装中，因电梯单机试运行比原工序时间多了3d。又群控试运行、调试、竣工验收均按工序时间完成。合同工期为90d，90d-（74+3)d=13d,电梯安装比合同工期提前了13d。

4、影响导轨安装精度的因素有：井道结构的施工质量，基准线的设置，测量器具的选择，导轨的制造质量，电梯安装人员的技术水平。

5、电梯竣工后应向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收；电梯层门的试验要求：每层层门必须能够用三角钥匙才能手动打开，当任何一个层门打开时，电梯严禁启动运行。

（三）1、按《特种设备安全监察条例》的规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交以下材料才能开工：特种设备安装改造维修告知书；施工合同；施工计划。

2、问题（1）应按以下处理：须经原设计单位核算，能够满足结构安全和使用功能方可给予验收；否则应予更换。

3、问题（2）安装应达到规范的要求是：为便于排水和放气，架空蒸汽管道安装时均应设置坡度，室内管道的坡度为0.002，室外管道的坡度为0.003，坡度应与介质流向相同，以避免噪声。每段管道最低点要设排水装置，最高点应设放气装置。疏水器应安装在管道的最低点可能集结冷凝水的地方，流量孔板的前侧及其他容易积水处。补偿器竖直安装时，应在其最低点安装疏水器或放水阀。

4、每10t型钢支架工程人工费：1380元×10=13800元 每10t型钢支架工程材料费：1.1t×5600元/t×10=61600元 每10t型钢支架工程其他材料费：380元×10=3800元 每10t型钢支架工程机械台班费：400元×10=4000元 每10t型钢支架工程直接工程费单价：（13800+61600+3800+4000）元=83200元=8.32万元。5.原计划费用：（15+500×0.7）万元=365万元。

甲方案所需费用：（15+500×0.69）万元=360万元。

乙方案所需费用：（15+0.6+500×0.67+1.5+1）万元=353.1万元 因乙方案成本费用更低，项目部应决定采用乙方案。

（四）1、安装公司项目部履行设备采购合同主要的环节：到货检验、损害缺陷缺少的处理、监造监理、施工安装服务、试运行服务等。

2、A、B专业公司进场后，安装公司项目部应做的工作：

（1）向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。

（2）组织分包人参加分包人组织的图样会审，向分包人进行设计图样交底。（3）提供合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。

（4）随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

（5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

3、本工程要编制的新技术的施工方案：（1）双工况冷水机组安装。（2）江水热源泵机组安装。（3）低噪声冷却塔安装。（4）非开挖顶管技术。

方案中的施工方法应有的主要内容：应明确工序操作要点、机具选择、检查方法和要求，明确有针对性的技术要求和质量标准。

4、DN700阀门压力试验的合格标准：阀门的壳体试验压力不得小于最大允许工作压力的1.5倍，试验时间不得少于5min，以壳体填料无渗漏为合格；密封试验宜以最大允许工作压力进行，以阀瓣密封面不漏为合格。

5、空调供回水（冷热水）主管需与双工况冷水机组、江水热源泵机组、低噪声冷却塔、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管连接。

DN100以上空调水管与设备可采用法兰、卡箍或焊接连接。

（五）1、虹吸雨排水专业工程暂估价属于其他项目工程量清单。本工程造价还包括的工程量清单类型：分部（分项）工程量清单和措施项目清单。

2、事件1中，单机运行前的准备工作的不足：

（1）C公司提供的相关资料和文件不完善。还应该提供：产品的复验报告；施工检验合格文件；隐蔽工程记录；各装置的各类阀门试验合格记录；附有单线图的管道系统安装资料；蒸汽管道、工艺管道吹扫或清除洗合格资料；机器润滑油、密封油、控制油系统清洗合格资料；管道系统耐压试验合格资料；规定开盖检查的机器的检验合格资料；换热器泄露量和严密性试验合格资料；单机组合的安全阀调试合格资料。（2）试运行操作人员还应该经过考试合格，熟悉试运行方案和操作方法，能正确操作。（3）试运行所需燃料、动力、仪表空气、脱盐水等也应该确有保证。（4）保修人员应该就位。

（5）单机试运行方案未获批准。

3、单机试运行方案还应报建设单位或监理单位批准。

试运行前C公司还应通报A公司、设计单位、重要机械设备的生产厂家的人员到场。

4、事件2应索赔的工期为2d.事件2应索赔的费用为50×2d×200元/工日=20000元。

第二篇：一级建造师机电实务模拟测试题-假期作业

2013年一级建造师《机电工程管理与实务》模拟预测试卷(1)总分：160分

及格：96分

考试时间：120分

一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意)

(1)在设备及管道的防腐蚀方法中，（）是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。A.覆盖层法 B.电化学保护法 C.介质处理法 D.衬里保护法

(2)机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用（）聚氯乙烯绝缘平形铜芯软线，因为电焊位置不固定，多移动。A.RV型 B.BLX型 C.BLV型 D.BVV型

(3)高程控制网的测量中，采用水准测量法时要求一个测区及其周围至少应有（）个水准点。A.1 B.2 C.3 D.5

(4)通风与空调工程综合效能的测定与调整的项目，一般以（）为准则，不宜提出过高要求。A.适用 B.规范规定 C.质量合格 D.业主要求

(5)经处理的金属表面，宜在（）小时内进行防腐蚀结构层的施工。A.2 B.3 C.4 D.5(6)流动式起重机在吊装重物前必须对地基进行试验验收，按规定对地基进行（）。A.加固处理 B.钻孔试验 C.沉降预压试验 D.设计强度校核

(7)自动化仪表线路的环境温度超过（）时应采取隔热措施。A.55℃ B.65℃ C.75℃ D.85℃

(8)（）适用于单件重量大的大、中型设备、构件的吊装，作业周期短。A.流动式起重机 B.塔式起重机 C.拖拉机

D.桅杆式起重机

(9)（）是设备运输到达施工现场后，项目经理部组织有关人员按要求进行的验收。A.现场验收 B.质量验收 C.竣工验收 D.进场验收

(10)建筑大楼常用的排水管及管件是（）。A.聚乙烯塑料管 B.硬聚氯乙烯

C.聚丙烯管(PP管)D.ABS工程塑料管

(11)湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于4℃且不高于（）℃的环境。A.50 B.60 C.70（新版教材P231）D.80

(12)施工方案分为专业工程施工方案和（）两大类。A.专项工程施工方案 B.多项工程施工方案 C.非专业工程施工方案 D.单项工程施工方案

(13)评标委员会一般由招标人代表和技术、经济等方面的专家组成，其成员人数为（）以上单数。A.三人 B.五人 C.七人 D.十一人

(14)机电工程厂房(车间)基础施工测量的重点是（）A.混凝土柱子基础 B.钢柱基础

C.混凝土杯形基础 D.围墙基础

(15)精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用的基础是（）A.扩展基础 B.联合基础 C.桩基础 D.沉井基础

(16)机电设备安装中，（）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。A.二程验收 B.中间交换

C.精度检测与调整 D.调整与试运转

(17)在卷扬机的使用中，如果实际使用的钢丝绳的直径与卷扬机铭牌上标明的直径不同时，必须进行（）校核。A.容绳量 B.工作速度 C.卷筒强度

D.额定牵引拉力

(18)工业炉窑砌筑工程工序交接证明书中，应提供炉内托砖板和锚固件的位置、尺寸及其（）。A.材质 B.施工方案 C.特种作业证明

D.焊接质量检查合格证明

(19)现场控制器(直接数字控制器DDC)输出有（），对电动调节阙进行控制。A.模拟量AI B.数字蟹IS C.模拟量AO D.数字量DI

(20)试运行准备工作有（）、组织准备、物资准备三个方面。A.技术准备 B.资料准备 C.机械准备 D.理论准备

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2 个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选．本题不得分；少选,所选的每个选项得0.5分)

(1)直流电动机的主要缺点包括（）。A.结构简单 B.价格较高 C.启动转矩大 D.制动性能快 E.维护难度大

(2)项目竣工移交后，投入生产或营运，经一段时间实践检验，组织设计单位回访。回访的目的是（）。

A.听取向设计单位提出对工艺流程的改进意见或工艺装置改善措施 B.节省资金投入

C.有利于完善生产工艺和生产条件 D.使营运效果或效益得到进一步提高 E.拉拢关系

(3)关于机电工程施工招标应具备的条件，下列说法正确的是（）。A.有相应的资金，并在招标文件巾如实载明 B.招标人已经依法成立

C.工程概况描述，包括工程名称、地址、占地面积等 D.有招标所需的设计图纸及技术资料

E.已批准的项目建议书或可行性研究报告；主要经济技术指标等

(4)关于机电工程项目施工成本控制的原则，下列说法正确的是（）。A.全面控制

B.开源与节流相结合

C.成本目标风险分担的原则 D.随意原则

E.中间控制和适时原则

(5)机电工程厂房(车间)基础施工测量的内容包括（）。A.钢柱基础

B.混凝土杯形基础 C.混凝柱子基础 D.联系梁基础 E.围墙基础

(6)光学经纬仪主要是用于机电设备安装中的（）测量。A.中心线 B.水平度 C.垂直度 D.标高 E.水平距离

(7)施工总平面图设计的主要内容包括（）。A.生产、生活及行政等临时设施平面布置的设计 B.临时用电的设计和临时用水的设计 C.安全防火设施的布置

D.合理布置各种仓库、预制场位置，减少场内二次运输 E.生产临时设施与生活设施分开布置

(8)特种设备具有的基本特征是（）。A.涉及生命安全 B.危险性较大 C.社会影响坏

D.易造成财产的重大损失 E.容易造成伤亡

(9)关于机电工程项目的竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.竣工验收后，建设总承包单位按总承包合同条款约定，实行保修服务

B.竣工验收要做好各类相关资料的整理工作，并编制项目建设决算，按管辖规定向建设档案管理部门移交工程建设档案

C.机电工程项目建设竣工后，必须按国家规定的法规办理竣工验收手续，竣工验收通过后机电工程建设项目可以交付使用，投入商业运行或做公益事业发挥社会效益，所有的投资转为该项目的固定资产，从而开始提取折旧 D.大中小型项目可以一次性进行竣工验收 E.以上全选

(10)高程测量的方法有（）。A.三边测量 B.水准测量 C.导线测量 D.电磁波测距 E.三角高程测量

三、案例分析题(共5大题．(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)

(1)某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定：(1)采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价；(2)合同工期为25天，工期每提前l天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元；(3)乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。

施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：

1．上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。

2．每项事件的工期补偿是多少天？总工期补偿多少天？ 3．该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？

4．人工工日单价为25元／工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？

(2)某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，对轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行泵的试运行。在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。问题：

1．安装公司除合同价款外，应得到的费用总额为多少？并列出具体费用项目。

2．安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？3．泵系统试运行前应具备的条件有哪些？

4．业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。

(3)某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公楼的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：(1)增加净化空调系统工程；(2)将原计划总工期20个月改为l8个月。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：“如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理”。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。

问题：1．业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定？法律依据是什么？ 2．总承包公司与分包单位订立的合同中有哪些不利于总承包公司的条款？指出并说明。3．指出消防系统工程验收中不正确之处，正确的消防系统工程验收应如何进行？ 4．指出电梯安装工程监督检验过程中不正确之处，并予以纠正。

(4)某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位来按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：(1)已编制了试运行方案和操作规程；(2)建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均已满足要求。联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行结果评定；附件：建设单位盖章、现场代表签字；设计单位盖章、现场单位签字；施工单位盖章、现场单位签字。问题：

1．按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

2．指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

3．已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任？说明理由。

4．压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施？5．指出施工单位准备的“联动试运行合格证书，的缺项。

(5)某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到lOm，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：(1)根据工程内容安排各专业的施工顺序。(2)根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。(3)制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟罨用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。(4)制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。(5)制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。问题：1．安排本工程的施工顺序。

2．本安装工程中的紧急状态主要应包括哪些？

3．通过吊装载荷计算，说明球磨机吊装方案是否可行。4．纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题。

5．煤粉仓仓内焊接工作存在哪些安全隐患？为什么？应采取哪些解决措施？

第三篇：2018 一级建造师《法规》模拟试卷(一)

2018 一级建造师《法规》模拟试卷

（一）一、单项选择题（每道题 1 分，共计 70 分）

1． 施工企业的分公司、项目经理部均不具有法人资格，根本原因是其（A． 没有依法成立 B． 没有必要的财产或经费 C． 没有自己的组织机构和场所 D． 不能够独立承担民事责任

2． 建设工程活动中，不可以委托代理的是（）。A．工程项目招标 B．施工合同纠纷诉讼 C．组织和参与竣工验收 D．材料和设备采购

3.下列物权中，属于用益物权的是（）。A．房屋抵押权 B．房屋租赁权 C．建设用地使用权 D．土地所有权

4.甲施工企业将其自有吊车抵押给乙银行后，乙银行即依法享有对该吊车的（）。A．占有权 B．使用收益权 C．自由处分权 D．优先受偿权

5.建设用地使用权人不能将其取得的建设用地使用权（）。A．转让、互换 B．出资、赠与

C．抵押

D．质押）。

6.某公司取得了一宗地块的建设用地使用权进行商品住宅开发，就该事件，判断错误的是（）。A．该地块的土地所有权一定归国家所有，不可能是农民集体所有 B．该公司取得建设用地使用权的方式一定是出让，不可能是划拨

C．如该公司缺乏资金，将该地块的建设用地使用权抵押贷款，则附着于该地块的建筑物、构筑物、附属设

施一定一并抵押

D．如该公司在 3 年后无力开发，将项目转让给另一公司，则双方约定的建设用地使用年限最高为 70 年 7.关于物权保护的说法，正确的是（）。A．物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B．侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任 C．侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

0

D．物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

8.甲是某产品的专利权人，乙于 2008 年 3 月 1 日开始制造和销售该专利产品。甲于 2009 年 3 月 1 日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售

台，乙共销售侵权产品 300 台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列哪一选项是正确的？（）

A．200 万元 B．250 万元 C．300 万元 D．500 万元 9.关于担保的说法，正确的是（）。A． 担保是用益物权的一种 B． 担保的目的是保障特定债权实现 C． 担保合同是主合同

D． 反担保不适用《担保法》的规定

10.公司甲以其名下的一栋办公楼作为抵押物，为公司乙向银行申请贷款做担保，并在登记机关办理了抵押登记。该担保法律关系中，抵押人为（）。A．公司甲 B．公司乙

C．银行

D．登记机关

11.某工程已投保建筑工程一切险。保险期间，因基坑支护和降水施工工艺不当造成损失，并导致被保险工程危险程度显著增加。施工企业及时通知了保险人，保险人（）。A． 不能增加保险费，但可以解除保险合同 B．不能解除保险合同，但可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D．应当赔偿施工企业的损失

12.某大型体育馆项目申请领取施工许可证前，建设单位应事先取得的批准文件不包括（）。A．建设用地批准书 B．建设工程规划许可证 C．安全生产许可证 D．消防设计审核批准文件

13.下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。A． 某临时建筑未申请领取施工许可证即开工

B． 某工程遭遇洪水，中止施工半年后向发证机关作了报告 C． 某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工

D． 某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证 14.下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是（）。A． 超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程 B． 分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程

C． 以联营方式使用其他施工企业的营业执照及资质证书承揽工程 D． 子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程

15.甲公司承揽了一项建筑工程，但建设主管部门在施工现场检查发现，施工项目部的项目经理、技术负责人、核算、质量、安全管理人员劳动合同及社保关系均在乙公司。该项目经理部行为的法律后果应由（）

承担。A． 乙公司 B． 甲公司

C． 甲公司和乙公司连带

D． 项目经理、乙公司和甲公司连带

16.注册建造师有下列情形之一的，应当撤销其注册（）。A． 聘用单位破产的

B． 已与聘用单位解除劳动合同的 C． 年龄超过 65 周岁的 D． 以欺骗手段取得注册的

17.刘某是在甲施工企业执业的注册建造师，受企业委派担任一个施工总承包项目的项目经理。属于其合法执业活动的是（）。

A． 为配合业主方尽快办理房产证，在有严重质量缺陷的某分项工程质量验收单上签章 B． 在该项目竣工预验收期间，根据企业安排到另一中标项目上同时担任施工项目经理 C． 对分包企业注册建造师签章的施工管理文件进行修改 D． 在分包工程质量合格文件上签字并加盖执业印章

18.根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是（）。A． 投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收 B． 投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交 C． 投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回 D． 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

19.某施工招标文件要求投标人能够采用某特定的专利技术，而该专利技术并非实施该工程所必需。该招标人的行为属于（）。A． 与投标人串通 B． 内定中标人

C． 以不合理条件排斥投标人 D． 指定分包

20.投标人的投标文件，应当（）。A． 包括拟签订合同的主要条款

B． 包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩 C． 包括履约保证金

D． 在投标截止时间前提交评标委员会

21.关于投标文件的撤回与撤销，下列说法正确的是（）。A． 投标人撤销投标文件的，可以重新投标

B． 投标人撤回投标文件的，招标人可以不退还投标人的投标保证金

C． 投标人撤回投标文件的，应当以书面形式通知招标人和已参加投标的投标人 D． 投标人撤回投标文件的，可以不再投标，也可在规定的投标截止时间前重新投标 22.禁止投标人低于成本竞价，其中”成本”是指（）。A．直接费 B．项目施工成本 C．企业个别成本 D．社会平均成本

23.依法必须进行施工招标的项目，招标人应在（）之日起 15 日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A． 发出中标通知书 B． 合同签订 C． 投标有效期结束 D． 确定中标人

24.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是（）。A．联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任 B．如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任 C．工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任 D．负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的义务

25.下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A． 允许他人以自己名义承揽工程 B． 以他人名义承揽工程 C． 保修书期限、内容违法 D． 泄露商业机密

26.施工承包合同的从合同是（）。A．监理合同 B．采购合同 C．仲裁协议 D．保证合同

27.下列关于合同效力的说法中正确的是（）。

A．合同成立的根本标志是指合同主要条款产生了法律约束力

B．要约和承诺是订立合同必经的阶段，若只停留在要约阶段，合同根本未成立

C．当事人采用合同书形式订立合同的，承诺生效时合同成立 D．合同成立即意味着合同的生效

28.甲乙双方于 2016 年 1 月 1 日在 A 地签订某施工材料采购合同，约定 2016 年 3 月 1 日在 B 地履行。当事

人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（）的市

场价格履行。

A． 2016 年 1 月 1 日 A 地 B． 2016 年 1 月 1 日 B 地 C． 2016 年 3 月 1 日 A 地 D． 2016 年 3 月 1 日 B 地

29.甲公司委托王某购买水泥，王某在建材市场发现钢材价格非常便宜，仅 2000 元/吨，就以甲的名义与供货

商乙签订了 200 吨钢材供货合同。随后乙催告甲予以追认，而甲未置可否。一个多月后，钢材价格飙涨

到 2400 元/吨，甲要求乙按照合同约定供货 200 吨，乙拒绝。下列说法正确的是（A． 乙拒绝供货构成违约

B． 合同已经生效，甲有权要求乙履行合同 C． 王某代签的合同已经失效 D． 王某的行为构成表见代理）。

30.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同

意。针对本案，下列表述中正确的是（）。A． 材料商转让自己的债权无需让承包人知道 B． 材料商转让自己的债权应经承包人同意

C． 若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消 D． 即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

31.甲、乙双方于 2012 年 3 月 10 日签订一份固定总价施工合同。2012 年 3 月 20 日，乙方发现甲方隐瞒了

施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。

乙方欲行使撤销权，则应当在（A．2013 年 3 月 10 日 B．2013 年 3 月 20 日 C．2014 年 3 月 10 日 D．2014 年 3 月 20 日）前行使。

32.下列情形中，造成合同权利义务终止的是（）。A．债权人拒绝受领标的物 B．当事人一方延迟履行义务 C．当事人一方下落不明

D．债权人免除债务

33.某工程在9月10日发生了地震迫使承包人停止施工。9月15日发包人与承包人共同检查工程并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9月17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9月18日

发包人接

到承包人同意解除合同的回复。依据《合同法》规定，该施工合同解除应为（A． 9月10日 B． 9月15日 C． 9月17日 D． 9月18日

34.施工单位在外省承接了一栋办公楼建设，在当地招聘了一名材料采购员，施工单位与他签订的劳动合同期限约定至项目采购计划完成为止。该劳动合同属于（）。A． 固定期限合同，可以约定不超过 2 个月的试用期 B． 无固定期限合同，可以约定不超过 6 个月的试用期 C． 以完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期 D． 非全日制合同，不得约定试用期

35.关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（）。A． 劳动关系自转正之日起建立

B． 用人单位最迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同 C． 用人单位不得解除无固定期限劳动合同

D． 用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同

36.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定试用期六个月，六个月后再根据王某工作表现，确定劳动合同期限。关于该劳动合同，下列选项中表述正确的是（）。A． 该劳动合同应视为无固定期限合同

B． 该劳动合同没有约定合同期限，属于无效合同

C． 由于双方约定的试用期长度没有超过法律规定，所以该试用期成立 D． 该试用期不成立，六个月应视为劳动合同期限

37.下列做法符合我国《劳动合同法》相关规定的是（）。

A．张某应聘某大型外企任项目经理被录用，企业为方便管理扣押张某建造师注册证书 B．赵某与某公司签订劳动合同，约定试用期一年，转正后再改签订无固定劳动合同

C．王某与某劳务派遣公司签订劳动合同，并被派遣到 A 单位工作，但 A 单位拒绝与王某签订劳动合同

D．李某与某企业签订一份劳动合同，约定的薪水待遇明显低于同行业同岗位薪资水平，该合同显失公平应）。

属无效劳动合同

38.劳动者因劳动争议向人民法院提起诉讼的，应当依法先经过（）。A． 和解 B． 调解

C． 投诉 D． 仲裁

39.甲建筑公司拖欠田某劳动报酬，于 2013 年 10 月 8 日双方发生争议，并于 2014 年 11 月 1 日，劳动 合同终止，则田某最迟应在（）之前提出劳动仲裁。A．2014 年 10 月 8 日 B．2015 年 10 月 8 日 C．2015 年 11 月 1 日 D．2016 年 11 月 1 日

40.定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A．合同生效后 B．交付工作成果时 C．完成工作成果 50%时 D．完成全部工作成果前

41.在买卖合同中，标的物所有权自（）起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

A．合同生效时 B．合同订立时 C．标的物交付时 D．合同履行时

42.施工设备租赁期间，发生（）事件的，不影响租赁合同的继续履行。A． 设备未按照国家规定配备保险、限位装置，危及承租人安全 B． 承租人无正当理由拖延支付租金，经通知，逾期仍不支付 C． 出租人通知承租人已将该设备转卖他人 D． 承租人未经出租人同意，将施工设备转租他人 43.货运合同的标的是（A．货物本身 B．运输行为 C．财产权利 D．劳务

44.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。申报的内容不包括（A． 施工场所和期限

B． 施工中可能产生的环境噪声值 C． 施工环境噪声污染防治措施）。）。

D． 施工单位资质

45.市区高架轨道交通项目在试通车之前，其声屏障必须经（）验收。A． 建设单位 B． 监理单位

C． 建设行政主管部门 D． 环境保护主管部门

46.根据《绿色施工导则》，施工单位对施工现场建筑垃圾和生活垃圾的处置措施正确的是（）。A． 委托个体户运输酸液等建筑垃圾

B． 固体废物出省，向接受地环境保护部门提出申请

C． 危险废物交由有资质单位进行处理，应急预案向环境保护部门备案 D． 建筑垃圾进行分类，就地焚烧或填埋处理

47.某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（）。A．本单位负责人 B．总监理工程师

C．当地建设行政主管部门 D．当地文物行政主管部门

48.根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A． 安全 B． 重大死亡 C． 死亡 D． 重伤

49.下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。A．原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B．原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证 C．施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废 D．未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

50.建筑施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产

许可证 A．2 B．1 C．3

D．5 51.施工单位的项目负责人在施工组织管理中居于核心地位，下列对项目负责人职责的描述中错误的是（）。

A．应当由注册建造师担任 B．应当经企业法人书面授权

C．应及时、如实报告生产安全事故情况 D．在施工前向作业班组做技术交底

52.下列施工作业人员的做法中，（）属于行使紧急避险权。A．甲凭经验判断脚手架可能不稳向现场管理人员提出加固意见

B．乙发现基坑四周地表现出大量裂纹并有土石滑落现象，立即报告现场安全管理人员 C．丙因为安全防护帽损坏，回到工人宿舍更换

D．丁发现吊装预制构件欲脱落而拒绝继续作业并迅速躲避

53.劳务派遣工的岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，由（）负责。A． 劳务派遣单位 B． 劳务用工单位 C． 工会

D． 建设行政主管部门

54.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。A．由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区

B．经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍 C．施工现场的办公用区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管 D．施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证

55.施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。A． 都是强制性险种

B． 被保险人都是现场危险作业人员 C． 保险期间都是从开工到竣工 D． 保费都由企业承担，个人不承担

56.生产经营单位应当制定应急预案演练计划，并根据本单位的事故预防重点，进行（）。A．每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B．每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练 C．每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D．每年至少组织一次的现场处置方案演练

57.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（）应当提出保障施工作业人员安全和预防安全事故的措施建议。

A． 建设单位在招标文件中 B． 施工单位在投标文件中 C． 监理单位在监理规划中 D． 设计单位在设计文件中

58.根据《安全生产条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、检测合格证明和（）。A．生产企业资质证明 B．生产企业营业执照 C．生产许可证 D．经营许可证

59.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）属于（A． 强制性国家标准 B． 推荐性国家标准 C． 强制性行业标准 D． 推荐性行业标准

60.施工单位必须按照工程设计要求、（），对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A． 施工技术标准和合同约定 B． 施工组织设计

C． 强制性标准和推荐性标准 D． 监理通知

61.施工单位试验员的取样行为，符合《建设工程质量管理条例》的有（）。A． 在甲方技术人员监督下，将砌筑砂浆报送上级公司有相应检测资质的实验室进行检测 B． 在监理工程师监督下，从已完成的钢筋骨架上截取钢筋焊接接头试样 C． 试验员和监理工程师去门窗厂抽取窗户样品

D． 在施工技术人员监督下，对进场的防水材料随机抽取样品

62.在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A． 施工单位 B． 建设单位 C． 监理单位 D． 建设主管部门

63.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A． 法定代表人）。

B． 经营负责人 C． 项目负责人 D． 直接责任人

64.关于建设工程监理，下列表述正确的是（）。A．监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担 B．工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．经建设单位同意，监理单位可以分包工程监理业务

D．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，应当通知施工单位按强制性标准施工 65.按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有（）。A． 技术档案已经移交城建档案馆 B． 已经办理竣工结算

C． 施工单位已经出具工程保修书 D． 各单位共同签署质量合格文件 66.以下属于行政纠纷的是（）。A．施工单位为文化局建设家属院被拖欠工程款 B．税务局扩建办公楼挤占了某居民小区出行通道 C．注册建造师王某不服注册机关作出的不予注册的决定 D．建设单位不服建设行政主管部门对工程合同争议进行的调解 67.关于仲裁特点的说法，正确的是（）。A． 仲裁委员会隶属行政机关 B． 仲裁以公开审理为原则 C． 仲裁员由当事人协商确定 D． 仲裁裁决作出后可以上诉

68.当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A． 和解 B． 调解 C． 诉讼 D． 仲裁

69.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。A．原告住所地 B．合同签订地 C．仲裁机构所在地 D．标的物所在地 70.以下不属于民事诉讼当事人的是（）。A．原告、被告 B．共同诉讼人

C．无独立请求权的第三人 D．诉讼代理人

二、多选题（每道题 2 分，共计 60 分）

71.关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。A． 行政法规的效力低于法律

B． 地方性法规的效力低于地方政府规章 C． 地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D． 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 E． 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 72.建筑工程一切险的保险范围包括（）损失。

A． 挖掘机挖到坚硬地层过度磨损需要检修 B． 雷电击毁现场施工用配电柜 C． 台风摧毁施工现场内的临时工程 D． 大雨造成现场档案资料损毁 E． 由于设计错误导致部分工程拆除重建

73.根据住建部《建筑工程发包与承包计价管理办法》，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（A． 设有最低投标限价 B． 设有最高投标限价 C． 编制标底 D． 委托招标代理机构 E． 采用工程量清单计价

74.以下（）社会保险，只需要单位缴纳费用，职工个人无须缴费。A． 基本养老保险 B． 基本医疗保险 C． 工伤保险 D． 失业保险 E． 生育保险

75.建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（）。A．项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80% B．项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准 C．项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作）。

D． 项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人

E． 项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作

76.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身追究暂行办法》，有下列（上人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任。A． 发生工程质量事故

B． 严重工程质量问题被投诉并造成恶劣社会影响 C． 施工进度严重拖延被媒体曝光 D． 工程款未结清造成群体性事件

E． 由于勘察、设计、施工问题造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用

77.建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（）。

A．有防水要求的卫生间发生渗漏 B．基础底板断裂 C．电气管线不通路 D．给水管道接口漏水 E．主体结构明显倾斜

78.根据《建设工程质量监督条例》，质量保修书应当明确的内容有（）。A． 保修范围 B． 保修期限

C． 质量保证金退还方式 D． 质量保证金预留比例和期限 E． 保修责任

79.对于保修义务的承担和经济责任，说法正确的是（）。A． 施工造成的质量缺陷，由施工单位维修并承担经济责任 B． 设计造成的质量缺陷，由施工单位维修，并直接向设计单位索赔

C． 因使用甲方采购的建筑材料不合格引起的质量缺陷，施工单位可以拒绝维修 D． 因监理单位错误指令引起的工程缺陷，施工单位先行维修，并向建设单位索赔 E． 因使用人使用不当或自然灾害引起的工程损坏，施工单位承担维修费用 80.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A． 与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B． 与书证原件核对无误的复印件

C． 无法与原件、原物核对的复印件、复制品

D． 有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E． 无正当理由未出庭作证的证人证言）情形的，县级以

81.当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A． 该仲裁协议当然无效

B． 当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效 C． 一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁 D． 一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构

E． 当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效

82.某采购合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A． 合同履行地法院 B． 仲裁委员会 C． 合同签订地法院 D． 被告住所地法院 E． 原告住所地法院

83.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是（）。A．有仲裁协议 B．仲裁请求具体

C．属于仲裁委员会的受理范围 D．选定的仲裁委员会 E．有明确的被申请人

84.根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形下，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁 决。

A．双方当事人均不满意仲裁结果 B．没有仲裁协议 C．被申请人死亡 D．仲裁机构已被撤销

E．裁决事项超出仲裁委员会权限

85.以下行政行为中属于行政强制措施的是（）。A． 限制出境

B． 查封未经检测的施工电梯 C． 没收违法所得 D． 冻结施工企业基本账户 E． 行政拘留

86.根据《合同法》，下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A．发生泥石流将拟建工厂选址覆盖

B．由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行 C．建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保

D．施工企业施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值 E．施工企业未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员 87．下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（A．继续履行 B．赔礼道歉 C．赔偿损失 D．恢复原状 E．支付违约金

88.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。A．合同订立之日 B．实际竣工之日 C．开工之日 D．保修期届满之日 E．合同约定竣工之日

89．发包人未按照约定支付工程价款，承包人按照《合同法》的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括（A．承包人工作人员的报酬

B．承包人实际支付的建筑构配件价款 C．承包人欠付工程价款的利息 D．承包人因发包人违约产生的损失 E．承包人的垫资

90.下列行为中，属于建设工程施工单位资质不良行为的有（）。A．未取得资质证书承揽工程的

B．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 C．将承包的工程转包或违法分包的

D．工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的 E．涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的 91.下列选项中属于违法分包的情形有（）。

A．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的 B．分包单位将其承包的建设工程再分包的

C．总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的）。）。D．任何情形下，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E．总承包单位将其承包的工程分包的 92．下列选项中属于挂靠的行为有（）。

A．没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的 B．总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

C．劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的 D．资质等级高的施工单位借用资质等级低的 E．分包单位将其承包的建设工程再分包的

93.建设单位申请领取施工许可证的，（）应当与依法签订的施工承包合同一致。A．工程名称 B．地点 C．规模 D．资质 E．资金

94.下列选项中属于承担民事责任方式的有（）。A．停止侵害，排除妨碍，消除影响 B．恢复名誉，赔礼道歉 C．继续履行，赔偿损失 D．支付违约金，吊销许可证 E．处罚和处分

95.关于《企业所得税法》中征税对象的说法，正确的有（）。A．居民企业来源于境外的所得 B．居民企业来源于中国境内的所得

C．设立机构、场所的非居民企业，其机构、场所来源于中国境内的所得 D．未设立机构、场所的非居民企业来源于中国境外的所得

E．在中国境内设立机构、场所的非居民企业，其发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得96．根据《企业所得税法》，关于企业所得税中不征税收入的说法，正确的有（）。

A．财政拨款

B．依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费 C．依法收取并纳入财政管理的政府性基金 D．股息、红利等权益性投资收益 E．接受捐赠收入

97．下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有（）。

A．在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B．在中国境内无住所而在境内居住满1年的个人，从境外取得的所得 C．在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D．在中国境内无住所而在境内居住不满1年的个人，从中国境内取得的所得 E．在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

98.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是（）。A．该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日 B．该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日 C．该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日 D．该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日 E．该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日 99.下列关于抵押权的说法，正确的有（）。A．抵押物需要转移占有至抵押权人 B．宅基地的土地使用权可以作为抵押物

C．建筑物和其他土地附着物作为抵押物的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立 D．抵押权与其担保的债权同时存在

E．抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

100．甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A．直接与甲协议以工程折价受偿 B．向法院起诉拍卖该工程后优先受偿 C．直接变卖该工程 D．直接转移占有该工程 E．直接要求保证人代为清偿债务

第四篇：2018 年一级建造师 - 副本

2018 年一级建造师《建筑》真题及答案

一、单项选择题.住宅建筑室内疏散楼梯的最小净宽度为（）。A．1.0m B．1.1m C．1.2m D．1.3m 【答案】B.直接接触土体浇筑的普通钢筋混凝土构件，其混凝上保护层厚度不应小于（）。A．50mm B．60mm C．70mn D．80mm 【答案】C.装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（）A．原建设单位 B．原设计单位 C．原监理单位 D．原施工单位 【答案】B.关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是（）。A．水化热较小

B．抗冻性好 C．干缩性较大 D．早期强度高 【答案】A

5.HRB400E 钢筋应满足最大力下总伸长率不小于（）。A．6% B．7%

C．8% D．9% 【答案】D.用于承重的双排孔轻集料混凝土砌块砌体的孔洞率不应大于（）。A．25% B．30% C．35% D．40% 【答案】C.木材的变形在各个方向不同，下列表述中正确的是（）。A．顺纹方向最小，径向较大，弦向最大 B．顺纹方向最小，弦向较大，径向最大 C．径向最小，顺纹方向较大，弦向最大 D．径向最小，弦向较大，顺纹方向最大 【答案】A.为设计提供依据的试验桩检测，主要确定（）。A．单桩承载力 B．桩身混凝土强度 C．桩身完整性 D．单桩极限承载力 【答案】D.关于大体积混凝土浇筑的说法，正确的是（）。A．宜沿短边方向进行 B．可多点同时浇筑 C．宜从高处开始 D．应采用平板振捣器振捣 【答案】B

案例

（一）背景资料

某高校图书馆工程，地下二层，地上五层，建筑面积约 35000平方米，现浇钢筋混凝土框架结构，部分屋面为正向抽空四角锥网架结构。施工单位与建设单位签订了施工总承包合同，合同工期为 21 个月。在工程开工前，施工单位按照收集依据、划分施工过程（段）计算劳动量、优化并绘制正式进度计划 图等步骤编制了施工进度计划，并通过了总监理工程师的审查与确认，项目部在开工后进行了进度检 查，发现施工进度拖延，其部分检查结果如图 2 所示。

项目部为优化工期，通过改进装饰装修施工工艺，使其作业时间缩短为 4 个月，据此调整的进度 计划通过了总监理工程师的确认。

项目部计划采用高空散装法施工屋面网架，监理工程师审查时认为高空散装法施工高空作业多、安全隐患大，建议修改为采用分条安装法施工。

管道安装按照计划进度完成后，因甲供电缆电线未按计划进场，导致电缆电线安装工程最早开始 时间推迟了 1 个月，施工单位按规定提出索赔工期 1 个月。

问题：

1.单位工程进度计划编制步骤还应包括哪些内容？ 答： 还应包括的内容：

确定施工顺序;计算工程量;计算劳动量或机械台班需用量;确定持续时间;绘制可行的施工进度计划图。参见书本 1A422021 施工进度计划编制 P223

2.图 2 中，工程总工期是多少？管道安装的总时差和自由时差分别是多少？除工期优化外，进度网络计划的优化目 标还有哪些？

答：(1)工程总工期:22个月理由:计划工期23个月,项目部为优化工期通过改进装饰装修施工工艺使其作业时间缩短为4 个月并通过总监理工程师的确认,因此为 22 个月、2 个月,自由时差是:0 个月。(3)除工期优化外进度网络计划的优化目标还有资源优化、费用优化。参见 1A422012 P218

3.监理工程师的建议是否合理？网架安装方法还有哪些？网架高空散装法施工的特点还有哪些？

答：(1)监理工程师建议是合理的,理由:本题中写明“部分屋面为正向抽空四角锥网架结构,分条安装法施工适用于分割 后刚度和受力状况改变较小的网架，如正向抽空四角锥网架等。

(2)网架安装方法还有:滑移法、整体吊装法、整体提升法、整体顶升法。(3)网架高空散装法施工的特点还有:A、脚手架用量大;B、工期较长;C、需占建筑物场内用地;E、技术上有一定难度

4.施工单位提出的工期索赔是否成立？并说明理由。

答：

索赔不成立，甲供电缆电线未按计划进场，属于甲方原因，但是电线电缆安装工作总时差 4 个月，自由时差 4 个月，电线电缆安装工程最早开始时间推迟 1 个月，不影响紧后工作最早开始时间，不影响总工期，所以索赔不成立

背景资料

案例

（二）某新建高层住宅工程，建筑面积 16000 地下一层，地上十二层，二层以下为现浇钢筋混凝土结构，二 层以上为装配式混凝土结构，预制墙板钢筋釆用套筒灌浆连接施工工艺。施工总承包合同签订后，施工单位项目经理遵循项目质量管理程序，按照质量管理 PDCA 循环工作方 法持续改进质量工作。监理工程师在检查土方回填施工时发现：回填土料混有建筑垃圾；土料铺填厚度大于 400mm；采用振 动压实机压实 2 遍成活；每天将回填 2～3 层的环刀法取的土样统一送检测单位检测压实系数。对此 提出整改要求。“后浇带施工专项方案”中确定：模板独立支设；剔除模板用钢丝网；因设计无要求，基础底板后浇 带 10d 后封闭等。监理工程师在检查第 4 层外墙板安装质量时发现：钢筋套筒连接灌浆满足规范要求；留置了 3 组边长 为 70.7mm 的立方体灌浆料标准养护试件；留置了 1 组边长 70.7mm 的立方体坐浆料标准养护试件；施 工单位选取第 4 层外层板竖缝两侧 11mm 的部位在现场进行水试验，对此要求整改。

问题：

1.写出 PDCA 工作方法内容；其中“A”的工作内容有哪些？

答：

PDCA 工作方法内容 第一步 分析现状，找出存在的问题。第二步，找出并分析产生问题的各种影响因素 第三步 找 出各种原因中的最关键因素。第四步针对主要影响因素，制订计划和措施，提出质量改进的活动计划。第五步执行 所制订的计划和措施。第六步根据计划的要求检查执行的情况。第七步总结经验，巩固成绩，把效果好的纳入各项 标准。第八步提出遗留问题，并将其转入到下一个 PDCA 循环予以解决。A 表示总结再优化。对总结检查的结果进行处理。

2.指出土方回填施工中的不妥之处？并写出正确做法。

3.指出“后浇带专项方案”中的不妥之处？写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。

4.指出第 4 层外墙板施工中的不妥之处？并写出正确做法。装配式混凝土构 XX 钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些？

背景资料

案例

（三）某开发商拟建一城市综合体项目，预计总投资十五亿元。发包方式采用施工总承包，施工单位承 担部分垫资，按月度实际完成工作量的 75%支付工程款，工程质量为合格，保修金为 3%，合同总工期 为 32 个月。

某总包单位对该开发商社会信誉，偿债备付率、利息备付率等偿债能力及其他情况进行了尽职调 查。中标后，双方依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，对工程量清单编制方法等强 制性规定进行了确认，对工程造价进行了全面审核。最终确定有关费用如下：分部分项工程费 82000.00 万元，措施费 20500.00 万元，其他项目费 12800.00 万元，暂列金额 8200.00 元，规费 2470.00 万元，税金 3750.00 万元。双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201 签订了工程施工总承 包合同。项目部对基坑围护提出了三个方案：A 方案成本为 8750.00 万元，功能系数为 0.3；B 方案成本为 8640.00 万元，功能系数为 0.35；C 方案成本为 8525.00 万元，功能系数为 0.32。最终运用价值工程 方法确定了实施方案。

竣工结算时，总包单位提出索赔事项如下：

1、特大暴雨造成停工 7 天，开发商要求总包单位安排 20 人留守现场照管工地，发生费用 5.60 万元。

2、本工程设计采用了某种新材料，总包单位为此支付给检测单位检验试验费 4.60 万元，要求开发商 承担。

3、工程主体完工 3 个月后，总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工，脚手架留置比 计划延长 2 个月拆除。为此要求开发商支付 2 个月脚手架租赁费 68.00 万元。

4、总包单位要求开发商按照银行同期同类货款利率，支付垫资利息 1142.00 万元。

问题：

1.偿债能力评价还包括哪些指标？

答：

偿债能力评价指标包括 ： 流动比率，速动比率，现金流动负债比率，资产负债率，或有负债比率，已获利息 倍数（利息保障倍数），带息负债比率。

2.对总包合同实施管理的原则有哪些？

3.计算本工程签约合同价（单位万元，保留 2 位小数）。双档在工程量清单计价管理中应遵守的枪指向规定还有那些？

4.列式计算三个基坑维护方案的成本系数、价值系数（保留小数点后三位），并确定选择哪个方案。

5.总包单位提出的索赔是否成立？并说明理由。

背景资料

案例(四)

一新建工程，地下二层，地上二十层，高度 70m，建筑面积 40000m2，标准层平面为 40m×40m。项 目部根据施工条件和需求按照施工机械设备选择的经济性等原则，采用单位工程量成本比较法选择确 定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施、安全评价等安全管理内容提取了项

目安全生产费用。施工中，项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称、计划试验时间

等，报项目经理审批同意后实施。项目部在“X 工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术措 施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中，分别设定了生产等用电项的控制指标，规定了包 括分区计量等定期管理要求，制定了指标控制预防与纠正措施。在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量 95%的起吊作业中，安全人员让操作人员先将重物吊起离地 面 15cm 然后对重物的平稳性，设备和绑扎等各项内容进行了检查，确认安全后同意其继续起吊作业。“在建工程施工防火技术方案”中，对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图 5。图中 立管设计参数为：消防用水量 15L/s，水流速ⅰ＝15m/s；消防箱包括消防水枪、水带与软管。监理工 程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011)提出了整改要求。

问题：

1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些？当塔吊起重荷载达到额定起重量 90%以上时，对起重设备和重物的检查项目有哪些？ 安全生产费用还应包括哪些内容？需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有哪些？

3.支出项目检测试验计划管理中的不妥之处，并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些？

4.节能与能源利用管理中，应分别对哪些用电项设定控制指标？对控制指标定期管理的内容有哪些？

5.指出图 5 中的不妥之处，并说明理由。

第五篇：一级建造师机电章节练习

一级建造师机电章节练习

1、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

2、分项工程质量验收评定合格的标准。主控项目的要求是必须达到的，是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，是对安全、卫生、环境保护和对公众利益起决定性作用的检验项目，是确定该检验批主要性能的项目。如果达不到主控项目规定的质量指标，降低要求就相当于降低该工程项目的性能指标，导致严重影响工程的安全和使用性能。

3、建筑安装工程中，检验批质量验收的主控项目包括的检验内容主要有一些重要的允许偏差项目，必须控制在允许偏差范围之内，结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测，重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能。

4、主控项目包括的检验内容主要有：（1）重要材料、构件及配件、成品及半成品、设备性能及附件的材质、技术性能等。（2）结构的强度、刚度和稳定性等检验数据、工程性能检测。如管道的压力试验；风管系统的测定；电梯的安全保护及试运行等。检查测试记录，其数据及项目要符合设计要求和施工验收规范规定。

5、工程建设用电申请内容包括：用电申请书的审核、供电条件勘查、供电方案确定及批复、有关费用收取、受电工程设计的审核、施工中间检查、竣工检验、供用电合同（协议）签约、装表接电等项业务。

6、施工过程中对于出现人身触电死亡、导致电力系统停电、专线掉闸或全厂停电、电气火灾、重要或大型电气设备损坏、停电期间向电力系统倒送电等事故的，施工单位应及时向供电部门报告。

7、后续检定是计量器具首次检定后的检定，包括强制性周期检定、修理后检定、周期检定有效期内的检定。

8、工程开工前，项目部应根据项目质量计划、施工组织设计、施工方案对检测设备的精度要求和生产需要，编制“计量检测设备配备计划书”。依据计量检定规程，按规定的检定周期，结合实际使用情况、合理安排送检计量器具，确保计量检测设备使用前已按规定要求检定合格。

9、特殊性能低合金高强度钢主要使用于桥梁、建筑、塔架、车辆等钢结构中。

10、玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%以上的系统不适用;酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用;聚氨酯复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性环境和防排烟系统不适用;硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排风系统。

11、导线测量法的主要技术要求：(1)当导线平均边长较短时，应控制导线边数。(2)导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大。(3)当导线网用作首级控制时，应布设成环形网，网内不同环节上的点不宜相距过近。12、13、根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度)，查起重机的特性曲线，确定其臂长。

采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程，起重量300kN及以上起重设备安装工程的吊装方案，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证，再经施工企业技术负责人审批，并报项目总监理工程师审核签字。实行总承包管理的项目，由总承包单位组织专家论证会。

14、缆风绳的设置要求：(1)直立单桅杆顶部缆风绳的设置宜为6根至8根，对倾斜吊装的桅杆应加设后背主缆风绳，后背主缆风绳的设置数量不应少于2根。(2)缆风绳与地面的夹角宜为30°，最大不得超过45°。(3)直立单桅杆各相邻缆风绳之间的水平夹角不得大于60°。(4)缆风绳应设置防止滑车受力后产生扭转的设施。(5)需要移动的桅杆应设置备用缆风绳。

15、最新研制的混凝土地脚螺栓孔灌浆材料，直接灌入设备基础，不用振捣、无收缩，24h抗压强度可达50MPa。