2012法规习题

第一篇：2012法规习题

一、建设工程造价员考试法规单选题：

1、《建筑法》规定，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设项目主管部门

２、建设单位应当自领取施工许可证之日起（）内开工，因故不能开工应向发证机关申请延期，以（）为限，每次不超过（）

A.三个月、二次、三个月

B.六个月、三次、六个月 C.三个月、三次、三个月

D.六个月、二次、六个月

3、建设工程实行施工总承包的，建设工程（）的施工必须由总承包单位自行完成。A.全部工程

B.主体工程

C.基础工程

D.装饰工程

4、建设工程诉讼时效为（）1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.A.一年

B.二年

C.２０年

D.以上都不对

5、建筑施工企业必须为从事（）的职工办理意外伤害保险，支付保险费。A.建筑施工 B.安装施工 C.危险作业 D.建筑安装施工

6、根据《合同法》规定：下列哪一项属于无效合同：（）A.合同订立时显失公平。

B.一方以欺诈、胁迫的手段使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害。

C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同。D.基于重大误解所实施的合同。

7、下列哪一说法错误：（）

A.要约是民事法律行为，也是一种意思表示。

B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容。C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律责任。D.在发出要约邀请后，要约邀请人可以撤回其要约。

8、建设工程合同应采用（）形式。

A.口头

B.书面

C.口头协议

D.口头协议或书面

9、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（）合同。

A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同 C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同

10、当组成建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（）A.中标通知书—合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 B.中标通知书—合同协议书—合同通用条款—合同专用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 C.合同专用条款—合同通用条款—合同协议书—中标通知书—标准、规范及有关技术资料—图纸 D.合同协议书—中标通知书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料—图纸 30.31.32.33.11、建设工程合同属于（）。

A.承揽合同 B.委托合同 C.技术合同 D.诺成合同

12、《建筑法》规定建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）

34.A.资信证明 B.施工许可证 C.委托招标 D.报建手续 35.36.13、项目监理单位与项目法人之间的关系下面哪一种说法正确：（）37.A.委托与被委托 B.监理与被监理 C.监督与被监督 D.委托与被监理 38.39.14、根据我国《合同法》，承诺自（）时生效。40.A.承诺人发出 B.要约人同意 C.到达要约人 D.合同成立 41.42.15、建设工程合同的主体必须是（）

43.A.经批准造价咨询公司的法人 B.有设计资格的法人 C.公民 D.设备供货方的法人 44.45.16、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（）46.A.一方已履行部分义务，另一方予以接受 B.一方还未履行义务，另一方予以接受 47.C.一方已履行主要义务，另一方予以接受 D.一方已履行全部义务，另一方不予接受48.49.17、下列哪一种说法错误（）：

50.A.要约是民事法律行为，也是一种意思的表示。

51.B.要约人发出要约但未到达受要约人之前，要约人可以撤回或修改要约内容。52.C.要约邀请是订立合同的预备行为，在法律上不需承担法律责任。53.D.在发出要约邀请以后，要约邀请人可以撤回其邀请。54.55.18、在建设工程合同中，发包人的主要义务是（）。56.A.监督管理 B.控制投资 C.支付价款 D.提供结算 57.58.19、以下哪一项不属于施工单位的质量责任：（）59.A.施工单位必须在资质等级许可的范围内承接相应的建设项目 60.B.对设备供应单位生产和供应的产品质量负责。

61.C.在施工中发现设计文件和图纸的差错，应及时提出意见和建议。62.D.施工单位要认真接受工程质量监督机构的监督检查。63.64.20、在正常使用条件下，有防水要求的的卫生间、房间和外墙的防渗漏最低保修年限为（65.A.3年 B.6年 C.2年 D.5年 66.67.21、乙级工程造价咨询单位的注册资金不少于（）。68.A.50万元 B.100万元 C.20万元 D.30万元 69.70.22、《工程造价咨询单位管理办法》规定：工程造价咨询单位资质等级分为（）

。）71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.A.甲级、乙级、丙级 B.甲级、乙级 C.乙级、丙级、丁级 D.一级、二级

23、云南省第九届人大常委会第三十次会议审议通过的《云南省建设工程造价管理条例》自（）起实施。

A.2001年10月1日 B.2001年11月1日 C.2002年10月1日 D.2002年11月1日

24、《云南省建设工程造价管理条例》规定：（）应当根据建设工程标准定额和招标文件，并结合企业的技术条件、管理水平自主确定。

A.施工图预算 B.投标报价 C.工程合同价 D.竣工结算

25、造价员资格证书的验证工作，每（）年进行一次。A.1 B.2 C.3 D.4

26、在法律上，工程施工合同的成立必须经过要约和（）两个阶段。A.履约 B.承诺 C.要约邀请 D.违约

27、无效合同的确认权属于（）。

A.合同当事人双方 B.合同当事人一方 C.当事人上级机关 D.人民法院

28、下列法律事实中，（）会导致合同生效。

A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.法律规定采用书面形式的合同，承诺达到要约人 D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的

29、仲裁庭的首席仲裁员由（）选定。

A.仲裁申请人 B.未申请仲裁纠纷的当事人 C.公诉人共同 D.人民法院

30、工程项目采用招投标方式，其中中标通知书是一种（）。A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.合同

31、下列不属于造价工程师享有的权利是（）。

A.工程造价管理的执法 B.参与工程项目经济管理 C.依法申请开办工程造价咨询单位 D.独立依法执行造价工程师岗位义务

32、从事工程造价咨询业务，应当遵循（）的原则。

A.公平、合理、诚实信用 B.公平、公正、诚实守信 C.公平、公正、平等竞争 D.公平、规范、诚实信用

33、工程造价管理体制的改革目标是（）。

A.取消统一定额 B.由指令性价格变为指导性价格 C.建立以市场形成价格为主的价格机制 D.量、价完全放开

34、申请甲级工程造价咨询单位资质的，由（）进行资质初审。111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.133.134.A.国务院建设行政主管部门 B.各行业主管部门 C.国务院建设行政主管部门认可的特殊行业的主管部门 D.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

35、《工程造价咨询单位管理办法》规定，申请乙级造价咨询单位资质，必须有取得造价工程师A.8人 B.6人 C.4人 D.3人

36、根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程安全生产管理必须坚持（）方针。A.安全第一、确保质量 B.确保质量、预防为主 C.珍惜生命、预防为主 D.安全第一、预防为主

37、《建筑法》规定：建筑工程造价应当按照国家有关规定，由（）A.工程造价咨询单位计算确定 B.发包单位招标时在招标文件中确定 C.承包单位投标时在投标文件中确定 D.发包单位和承包单位在合同中约定

38、《合同法》规定：当事人应当遵循（）确立各方的权利和义务 A.自愿原则 B.诚实信用原则 C.公平原则 D.公正原则

39、每个合同订立必须经过（）两个阶段。

A.谈判和签订 B.招标和投标 C.要约和承诺 D.承诺和公正

40、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构

C.有管辖权的工商行政管理机关 D.有管辖权的人民法院或仲裁机构 执业资格证书的专业人员（）。



41、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人应当在合同价款可调整情况发生（）天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师。 A.7 B.10 C.21 D.28 



42、根据《招标投标法》，以下工程中可以不进行招标的是（） A.大型基础设施项目 B.抢险救灾的项目

 C.亚洲银行贷款建设的项目 D.使用国家开发银行贷款建设的项目 



43、在正常使用条件下房屋外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.设计规定的合理使用年限 B.50年 C.5年 D.2年 



44、根据建设部令135号规定，在工程造价咨询单位专职从事工程造价专业工作的人员不包括（）

 A.造价工程师 B.财会人员 C.注册造价工程师 D.概预算员  

45、《云南省建筑市场管理条例》规定：从事建筑经营活动，应当遵循（）的原则。 A.平等自愿、公平公正、诚实信用 B.自由竞争、合法交易、诚实信用

 C.公平竞争、合法交易、诚实信用 D.公平竞争、公平公正、平等自愿 



46、《云南省建设工程造价管理条例》规定：（）对建设项目的造价负责。

 A.建设行政主管部门 B.项目法人  C.工程造价咨询单位 D.工程施工单位 



47、《云南省建设工程造价管理条例》规定：省外从事工程造价咨询的个人在我省从事工程造价咨询活动的，应当（），方可按规定从事建设工程造价活动。

 A.经省建设行政主管部门培训合格 B.到地、州建设行政主管部门培训合格

 C.到省建设行政主管部门备案 D.到地、州建设行政主管部门备案 



48、财政部、建设部【2004】369号文规定：工程竣工结算报告金额在500万元至2000万元的工程竣工结算审查期限为收到竣工结算报告和竣工资料之日起（）

 A.20天 B.28天 C.30天 D.56天 



49、根据确认的竣工结算报告，发包人未按时约定付款，经承包人催告，未达成延期支付协议，承包人可（）

 A.通知发包人，将工程折价冲抵拖欠工程款

 B.申请发包人，将工程拍卖所得先冲抵拖欠工程款  C.通知人民法院，将工程折价冲抵拖欠工程款

 D.申请人民法院，将工程拍卖所得优先冲抵拖欠工程款 

 50、根据最高人民法院司法解释第14号规定，发包人具有（）情形，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任。 A.不履行合同约定的协助义务  B.未按约定支付工程款  C.擅自要求缩短合同工期

 D.提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 



51、工程造价咨询单位取得乙级资质证书（）年后，达到甲级资质标准的可以申请晋级。

 A.5 B.3 C.2 D.1 



52、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。 A.三个月 B.四个月 C.五个月 D.六个月 



53、建筑工程的开标、评标、定标由（）依法组织实施，并接受有关行政主管部门的监督

 A.建设单位 B.施工单位 C.招标代理单位 D.监理单位 



54、根据当事人双方权利、义务的分担方式，可将合同分为（）。 A.有偿合同和无偿合同 B.单务合同和双务合同

 C.为自己利益订立的合同和为第三人利益订立的合同 D.主合同和从合同 



55、下列说法不正确的是（）

 A.发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人

 B.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成

 C.承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人  D.建设工程主体工程可以由分包单位完成 



56、《招标投标法》第二十八条规定：投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于（）的，招标人应当依照本法重新招标。 A.二个 B.三个 C.四个 D.五个 



57、大中型公用事业工程，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序。 A.业主 B.监理工程师 C.项目经理 D.质监部门 



58、甲级工程造价咨询企业资质标准要求技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上，专职从事工程造价专业工作的技术经济人员不少于（）人，企业近三年工程造价咨询收入累计不低于人民币（）。

 A.10年、12 人、50万元 B.15年、20人、500万元 C.10年、12人、100万元

 D.15年、20 人、500万元 



59、工程造价咨询企业设立分支机构的，分支机构从事工程造价咨询业务，应当由（）负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件。

 A.分支机构 B.设立该分支机构的工程造价咨询企业 C.A.B都可以 D.其他工程造价咨询企业   60、诉讼时效是指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失（）的法律制度。

 A.起诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.申诉权 

 61乙级工程造价咨询企业资质标准要求技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（）以上，专职从事工程造价专业工作的技术经济人员不少于（）人，企业近三年工程造价咨询收入累计不低于人民币（）。

 A.10年、12 人、50万元 B.15年、20人、50万元 C.10年、12 人、100万元

 D.15年、20人、100万元 

 62、国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府批准可以（） A.直接发包 B.邀请招标 C.协商议标 

 63、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验（）。

 A.投资估算 B.中标通知书 C.报建手续 D.施工合同 

 64、建设工程实行（）责任制，对建设项目的决策、造价、质量、工期全面负责。

 A.项目经理 B.项目法人 C.法定代表人 D.项目负责人 

 65、工程造价咨询企业资质有效期为（）。资质有效期届满，需要继续从事工程造价咨询活动的，应当在资质有效期届满30日前向资质许可机关提出资质延续申请。

 A.2年 B.3年 C.4年 D.5年 

 66、法律规定从权利被侵害之日起超过（）的，不再受法律保护。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年 

 67、在转委托中，代理人转委托不明致第三人损失的（）。 A.被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任  B.代理人对第三人负责，被代理人承担连带责任  C.被代理人独自对第三人承担责任  D.代理人独自对第三人承担责任 

 68、工程建设监理是监理单位代表（）实施监督的一种行为。 A.建设单位 B.施工单位 C.政府部门 D.设计单位 

 69、生产企业在掌握市场价格信息的基础上我，为实现管理目标而进行的成本控制、计价、定价和竞价活动是指（） A.建设工程投资费用管理宏观层次的内容  B.建设工程投资费用管理微观层次的内容  C.建设工程价格管理宏观层次的内容  D.建设工程价格管理微观层次的内容 

 70、加强工程造价的全过程动态管理，强化工程造价的约束机制，维护有关各方的经济利益，规范价格行为，促进微观效益和宏观效益的统一。这个表述是指（）

 A.工程造价管理的目标 B.工程造价管理的任务

 C.工程造价管理的内容 D.工程量计价清单的特点 

 71、工程造价管理改革的最终目标是建立以（）为主的价格机制

 A.招投标价格 B.承发包合同价格  C.政府制定的价格 D.市场形成价格 

 72、控制工程造价最有效的手段是（）

 A.实行造价咨询制度 B.技术与经济相结合

 C.进行竣工结算审查 D.实行招投标制度 

 73、（）包括建设前期、建设期、使用期及拆除期各个阶段的成本。 A.建设工程全过程造价 B.建设工程全要素造价

 C.建设工程全寿命造价 D.建设工程全方位造价 

 74、乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（）的各类建设项目的工程造价咨询业务。

 A.4000万元以下 B.5000万元以下 C.8000万元以下 D.不限 

 75、（）是项目决策的重要依据之一。

 A.概算指标 B.工程概算 C.投资估算 D.工程预算 

 76、项目可行性研究报告中一般包括（）。

 A.投资估算 B.投资概算 C.设计概算 D.工程预算 

 77、控制工程造价的关键阶段是（）

 A.施工阶段 B.设计阶段 C.可行性研究阶段 D.结算阶段 

 78、（）是建设项目全过程造价控制的重点。

 A.竣工验收阶段 B.工程设计阶段 C.招标投标阶段 D.工程施工阶段 

 79、建设项目工程造价的计算顺序是（）

 ①建设项目总造价 ②单项工程造价 ③单位工程造价 ④分部分项工程造价

 A.①—②—③—④ B.①—③—②—④ C.④—②—③—①

D.④—③—②—① 

 80、造价工程师作为现代管理人员必须具备技术技能、观念技能和（）等三种技能。



A.文化技能 B.沟通技能 C.信息分析 D.人文技能

 81、以下哪一项不属于工程造价咨询业的社会服务功能（）。 A.技术咨询 B.信息咨询 C.管理咨询 D.培训咨询 

 82、（）可从事各类建设项目主体结构、装饰装修、园林绿化、市政道路、房屋修缮、土石方、构筑物等单位工程各阶段工程造价的编制与审定工作。 A.安装专业造价员 B.建筑专业造价员 C.土木工程造价员 D.土建专业造价员 

 83、造价员资格证的续期验证结论一般有（）等情况。

 A.合格、基本合格和不合格 B.合格、限期改正和注销

 C.合格、限期改正和不合格 D.合格、限期改正、不合格和注销 

 84、以下关于云南省现行的造价员管理制度表述不正确的是（） A.造价员只能受聘于一个工作单位，并从事与资格证书专业相符合的工程造价业务。

 B.凡参加造价员资格考试合格者，可以申请办理相应专业的资格证书。 C.造价员资格实行考试认定的制度，造价员资格考试实行全省统考。 D.造价员在每个续期验证期内应接受不少于20学时的继续教育；造价员继续教育培训使用省造价协会编制的统一教材。

 85、工程造价咨询企业信用档案应当包括工程造价咨询企业的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。（）3查阅信用档案。

 A.只有管理部门 B.企业自身和管理部门 C.省级建设行政主管部门 D.任何单位和个人   86、建设法律关系的（），是指建设法律关系的参加者或当事人  A.主体 B.客体 C.内容 D.对象 

 87、建设单位与建筑施工企业之间的工程施工承包合同关系是建设法律法规调整的范畴，具体属于建设活动中的（）。

 A.行政管理关系 B.经济协作关系 C.民事关系 D.招投标关系 

 88、以下不属于建设法律关系三要素的是（）。 A.主体 B.行为 C.内容 D.客体 

 89、工程造价咨询是建设法律关系客体的（）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 

 90、《云南省建设工程造价管理条例》属于（）。

 A.建设法律 B.建设行政法 C.地方规章 D.地方性法规 

 91、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）属于（）。 A.建设行政法 B.建设民事法律、法规 C.部门规章 D.建设技术法规 

 92、《云南省建设工程造价管理条例》规定：“本条例自2002年11月1日起施行。”这条规定指（）。

 A.法的空间效力 B.法的空间效率 C.法的时间效力 D.法的时间效率 

 93、施工合同的签订在（）之间产生了相应的权利义务。 A.主体 B.主客体 C.客体 D.委托方与被委托方 

 94、建设法律关系的产生、变更和终止是基于（）这个客观原因。 A.法律现象 B.法律事实 C.法律规定 D.法律事件 

 95、下列表述不正确的是（）。

 A.建设行政主管部门是建设法律法规的适用机关  B.建设法律法规的遵守既是一种限制约束，也是一种自我保护的强有力手段

 C.建设法律关系的变更是指主体的变更  D.建设法律关系是涉及面广的权利义务关系 

 96、建设法律法规只能由（）制定。

 A.国家权力机关 B.行政机关 C.建设行政主管部门 D.A 或B 

 97、国家权力机关依法对建设行业行使管理权而发生法律后果的行为，称为（）。

 A.国家行为 B.行政行为 C.执法行为 D.司法行为 

 98、施工企业与项目经理之间的代理关系是一种（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 

 99、未成年人与其父母之间的代理关系是一种（）代理。 A.委托 B.法定 C.指定 D.再 

 100、诉讼时效 期间从权利人（）之日起算。

 A.权利受到侵害 B.提起诉讼

 C.知道或者应当知道其权利受到侵害 D.被告知其权利受到侵害   101、若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其（）。 A.胜诉权 B.起诉权 C.实体权利 D.执行权 

 102、建设工程合同纠纷的诉讼时效为（）。

 A.6个月 B.1年 C.2年 D.4年 

 103、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（）。 A.继续计算 B.维持不变 C.重新计算 D.适当减少 

 104、表现代理的法律后果由（）承担。

 A.无权代理人 B.被代理人 C.善意第三人 D.保险公司 

 105、（）是指无权代理人的代理行为客观上存在使相对人相信其右代理权的情况，且相对人主观上为善意，因而可以向被代理人主张代理的效力。 A.无权代理 B.表现代理 C.指定代理 D.委托代理   106、诉讼时效是指对在法定期间内不行使权利的权利人，使其丧失（）的法律制度。

 A.起诉权 B.胜诉权 C.请求权 D.申诉权 

 107、法律规定，从权利被侵害之日起超过（）的，不再受法律保护。 A.1年 B.2年 C.10年 D.20年 

 108、在转委托中，代理人转委托不明导致第三人损失的（）。 A.被代理人对第三人负责，有过错的转委托代理人承担连带责任  B.代理人对第三人负责，被代理人承担责任  C.被代理人独自对第三人承担责任  D.代理人独自对第三人承担责任 

 109、我国《合同法》规定，在合同签订过程中，要约自（）时生效。 A.到达受要约人 B.要约人发出 C.受要约人真正了解 D.合同订立 



110、在下列法律事实中，（）会导致合同生效。

 A.要约到达受要约人 B.受要约人发出承诺 C.法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的

 D.法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已履行全部义务 

 111、招标通知书是一种（）。

 A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.反要约 

 112、违反合同承担违约责任的形式有（）。

 A.返还财产 B.追缴财产 C.支付赔偿金 D.抵押财产 

 113、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，首先应当（）。 A.按照行业标准 B.按照有关合同条款确定 C.按照国家标准 D.协议补充 

 114、无效合同从（）时就没有法律效力。

 A.被确认无效 B.履行 C.订立 D.谈判 

 115、如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求（）该强制性标准。

 A.必须采用 B.不得低于 C.必须高于 D.应当参照 

 116、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。

 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B.以合法活动掩盖非法目的的

 C.显失公平的 D.违反法律强制性规定的 

 117、仲裁委员会的仲裁裁决作出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依据民事诉讼法的有关规定向（）申请执行。

 A.当事人民政府 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调解委员会 

 118、在建设工程合同中，承包人最主要的义务是（）。 A.进行工程建设 B.准备施工条件 C.支付工程款 D.照管施工现场 

 119、在建设工程合同中，发包人最主要的义务是（）。 A.办理相关证件 B.平整施工场地 C.支付工程款 D.组织竣工验收 

 120、建设工程合同可以从不同角度进行分类，从完成承包的内容分，可分为（）。

 A.建设工程总承包合同、建设工程承包合同。分包合同

 B.建设工程勘察合同、建设工程设计合同。建设工程施工合同  C.施工合同文本、FIDCC土木工程施工合同条件  D.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同

 121、我国的《合同法》分则将合同分为15类，建设工程合同是其中的一类，建设工程合同没有规定的，应当适用合同法中的（）的有关规定。 A.承揽合同 B.委托合同 C.诺成合同 D.技术合同 

 122、在建设工程总承包合同中一般规定：发包方单方要求终止合同后，如果没有承包人的同意，发包方（）重新开始实施该工程。

 A.一定时期内不得 B.在一定时期内可以 C.在任何时候不得 D.在任何时候可以 

 123、在下列合同文件中，（）具有最高的解释效力。 A.工程洽商 B.施工合同通用条款 C.图纸 D.施工合同专用条款 

 124、如果下列合同文件出现不一致，（）具有最高的解释效力。 A.工程量清单 B.中标通知书 C.图纸 D.施工合同专用条款 

 125、根据我国《施工合同文本》的规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。

 A.通用条款 B.专用条款 C.监理合同 D.协议书 

 126、在施工合同中，（）是承包人的义务。

 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内照管工程

 D.在工程施工期内对施工现场的照管负责 

 127、在施工合同中，（）属于承包人应当完成的工作。

 A.保护施工现场地下管线 B.办理土地征用 C.进行设计交底  D.协调处理施工现场周围地下管线的保护 

 128、在施工合同的订立和履行中，（）是发包人的义务。 A.对现场负责清理 B.对施工现场的照管负责 C.提供投标担保 D.提供履约担保 

 129、工程师更换，发包人应当至少于更换前（）天以书面形式通知承包人。

 A.5 B.7 C.14 D.21 

 130、《建设工程施工合同文本》中规定，工程师不能及时对口头指令给予书面确认的，承包人应当于工程师发出口头指令（）内提出书面确认要求。 A.24小时 B.48小时 C.14天 D.7天 

 131、在施工合同中，经工程师检验合格已经覆盖的工程，工程师重新检验，结果合格，由此发生的费用应当全部由（）承担。

 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.监理单位 

 132、在施工过程中，发包人供应材料设备进入施工现场后需重新检验的，（）。

 A.检验由发包人负责，费用由承包人负责 B.检验由发包人负责，费用由发包人负责

 C.检验由承包人负责，费用由承包人负责 D.检验由承包人负责，费用由发包人负责 

 133、在施工合同中，发包人不能按约定预付工程款，承包人发出预付通知后（）仍得不到预付款的，可以停工。

 A.24小时 B.48小时 C.7天 D.14天   134、在工程施工的可调价格合同中，（）时价格不可以调整。 A.工程造价部门公布的价格调整 B.国家政策变化影响合同价格

 C.一周内非承包人原因停电造成停工累计超过8小时 D.施工运输中承包人的运输车辆相撞 

 135、下列导致工期延误的情况中，（）不能顺延工期。

 A.不可抗力 B.设计变更 C.承包人设备损坏 D.发包人不能按约定提供开工条件 

 136、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生以后（）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。

 A.14天 B.10天 C.28天 D.56天 

 137、在土木工程施工中应用FIDCK合同条件，只能按照（）方式编制招标文件。

 A.总价可调合同 B.总价不可调合同 C.单价合同 D.成本加酬金合同 

 138、FIDCK是（）的法文名称字头组成的缩写词。

 A.国际咨询从工程师联合会 B.国际造价工程师联合会

 C.国际估价工程师联合会 D.国际注册建筑师联合会 

 139、《合同法》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以（）。

 A.中止合同 B.顺延工期 C.要求赔偿停工、窝工等损失  D.顺延工程工期、并有权要求 赔偿停工窝工等损失 

 140、根据《合同法》规定：下列哪一项属于无效合同:（） A.合同订立时显失公平

 B.一方以欺诈胁迫的手段使当事人在违背真实意思的情况下订立合同，并因此给对方当事人造成损害

 C.不具有相应行为能力的行为人所实施的合同  D.基于重大误解所实施的合同   141、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为（）合同。 A.双务合同和单务合同 B.诺成合同和实践合同 C.有偿合同和无偿合同 D.主合同和从合同 

 142、建设工程施工合同的文件内容出现不一致时，合同的优先解释顺序为：（） A.中标通知书--合同协议书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料

 B.中标通知书—合同协议书—合同通用条款—合同专用条款—标准、规范及有关技术资料

 C.合同专用条款—合同通用条款—合同协议书—中标通知书—标准、规范及有关技术资料

 D.合同协议书—中标通知书—合同专用条款—合同通用条款—标准、规范及有关技术资料 

 143、在以下哪种情况下建设工程未以书面形式订立，但认为是成立的：（）

 A.一方已履行部分义务，另一方予以接受 B.一方还未履行义务，另一方予以接受

 C.一方已履行主要义务，另一方予以接受 D.一方已履行全部义务，另一方不予接受 

 144、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）确定。 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的工商行政管理机关

 D.有管辖权的人民法院或仲裁机构 

 145、《建设工程施工合同（示范文本）》CP—1999—0201,由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件，下列不在这三个附件中的是（）。

 A.《承包方承揽工程材料一览表》 B.《承包方承揽工程项目一览表》

 C.发包方供应材料一览表》 D.《房屋建设工程质量保修书》



二、建设工程造价员法规考试多选题： 

1、合同纠纷解决方式有（）。

 A.调解 B.行政仲裁 C.协议仲裁 D.诉讼 



2、建设工程施工发包必须具备的条件（） A.有满足施工需要的图纸和有关技术资料；  B.初步设计和概算已经批准；

 C.资金和资金来源已落实，年度资金到位率在35%以上，其中当年竣工的工程资金到位率应达到100%；

 D.具备与其发包工程性质、规模相适应的技术管理人员。



3、建设工程概预算人员履行的义务是（）。

 A.遵守法律、法规、恪守职业道德 B.接受继续教育，提高业务技术水平 C.按照有关规定提供工程造价资料 D.不得允许他人以本人名义从业 



4、申请领取施工许可证，应当具备下列条件（）

 A.已经办理建设工程用地批准手续

B.有满足施工需要的施工图纸及接受资料

 C.已经确定施工企业

D.有保证工程质量和安全的具体措施

 E.招投标工作已完成 



5、我国现行的《建设工程施工合同示范文本》由（）三部分组成。 A.协议书

B.工期质量

C.通用条款

D.合同价款

E.专用条款 



6、以下属于甲级工程造价咨询单位资质标准的是：（） A.注册资金不少于１００万元。

 B.高级专业技术职称人员不少于３人

 C.近三年已完成５个大型或者８个中型以上建设项目工程造价的咨询工作  D.有良好的社会效益 



7、经全省建设工程造价员资格认证统一考试合格的人员，申请初始注册时应提交的材料是（）

 A.云南省建设工程造价员资格认证审批表  B.参加资格认证可是的准考证及合格证书  C.所在单位的证明  D.本人的工作业绩 



8、建设工程合同包括：（）

 A.工程勘察合同 B.工程设计合同 C.材料、设备采购合同 D.工程施工合同

 E.工程造价咨询合同 



9、根据《云南省建设工程造价管理条例》以下说法正确的是：（） A.建设项目可行性研究报告的投资估算由建设行政主管部门自主审批。 B.房屋建筑工程和市政工程的初步设计概算由建设行政主管部门审批。 C.涉及国家投资和财政预算资金安排的项目由建设行政主管部门会同经济贸易主管部门审批

 D.建设工程估算、概算、结算的审批不得超过六十日。

 E.大型建设项目的承包合同价经行政主管部门负责人批准，可适当延长审批时间。

 10.下列那些工程应当设置拦标价（）。

 A.使用国有资金或国有资金融资五十万元以上的工程；  B.大、中型项目；

 C.基础设施、公用事业等关系社会公共安全的项目；  D.城市建设项目；

 E.使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的建设工程； 



11、按照《建设工程施工合同示范文本》规定，在施工中发生（）等情况造成工期延误的，经确认， 竣工工期可以顺延。

 A.乙方未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数多 D.工程量变化和设计变更

 E.一周内非乙方原因停电、停水、停气等 造成停工累计超过8小时 



12、《建设工程施工合同示范文本》的附件包括（）。

 A.发包人供应材料设备一览表 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款

 E.承包人承揽工程项目一览表 



13、在施工合同文本中，（）是发包人的义务。

 A.办理土地征用 B.提供施工现场 C.在缺陷责任期内临时设施的修建

 D.施工界区内临时设施的修建

Ｅ．在维修期内负责照管工程现场 



14、以下属于建设工程概预算人员履行的义务是（）

 Ａ．遵守法律、法规、恪守职业道德 Ｂ．接受继续教育，提高义务技术水平

 Ｃ．使用建设工程概预算人员名称 Ｄ．签署工程造价文件，加盖执业专用章

 Ｅ．不得允许他人以本人名义从业 



15、《建筑法》中规定的“建筑许可”制度包括：（）方面。

 A.建设项目规划许可 B.建筑工程施工许可 C.建筑工程监理制度

 D.质量体系认证制度 E.从业资格 



16、对于（）合同，当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者撤销。

 A.以合法形式掩盖非法目的 B.因重大误解订立的 C.恶意窜通，损害第三人利益的

 D.含有因故意造成对方财产损失的免责条款的 E.在订立时显失公平的 



17、关于民事代理下列表述正确的是（）

 A.被代理人有权随时撤销其授权委托 B.因被代理人指定而确定的代理为指定代理

 C.因法院指定而产生的代理为法定代理 D.表见代理为无效代理  E.合法代理行为产生的后果由被代理人承担 



18、项目法人对建设项目的（）全面负责。

 A.工程造价 B.设计质量 C.施工质量 D.建设工期 E.项目运营 



19、下列表述中符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的是（）

 A.施工合同无效，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院不予支持

 B.当事人对建设工程垫资没有约定的，按照借款处理

 C.当事人对付款时间约定不明，建设工程已实际交付的，交付日为应付时间  D.建设工程施工合同纠纷以合同签订地为合同履行地

 E.当事人对建设工程的计价方法有约定的，按照约定结算工程价款 

 20、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）进行确认  A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的公司行政管理机关

 D.有管辖权的人民法院 E.合同约定的仲裁机构 



21、按照《合同法》，对“订立建筑工程合同”的规定正确的表述是（） A.建设工程合同订立时，可采用书面形式、口头形式和其他形式。

 B.建设工程的招标投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。

 C.发包人只能与总承包人订立建设工程合同。公正进行。

 D.施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 E.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。



22、工程造价咨询单位必须具备的条件有（）

 A.专职技术负责人具有造价工程师资格 B.有完善的技术经济档案管理制度

 C.有严密的人事管理制度 D.有健全的项目管理制度 E.有严格的质量保证体系 



23、依据《云南省建设工程造价管理条例》有关管理规定，叙述正确的有（）

 A.云南省建设行政主管部门负责全省建筑工程造价管理工作

 B.建设工程合同应当自签订之日起三十日内，连同招投标文件一并送建设行政主管部门登记备案。

 C.使用国有资金或者国家融资100万元以下的建设工程，可以不受国家有关职能部门的审查、监督。

 D.采用本省标准定额开发、销售的工程造价计算机软件，须经国家建设行政主管部门鉴定。 E.建设单位应当按照批准的初步设计及其概算进行建设，但可适当扩大建设规模、增加建设内容、提高建设标准。



24、根据最高人民法院司法解释第十四号规定，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为付款时间（） A.建设工程没有交付的，为工程实际完工之日

 B.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人向行政主管部门提起行政调解之日

 C.建设工程已交付的，为交付之日

 D.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

 E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日 



25、按照其标的的不同，合同可分为以下几类：（）

 A.转移财产的合同 B.完成工作的合同 C.提供劳务的合同 D.一次性给付的合同

 E.连续给付的合同 



26、承包人具有下列（）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：

 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的  B.合同约定期限内没有完工的

 C.已经完成的建设工程质量不合格的

 D.将承包的建设工程非法转包、违法分包的 



27、根据违法行为和法律责任的性质，以及实施法律制裁的主体和手段，法律制裁一般可分为以下几种（）：

 A.民事制裁 B.刑事制裁 C.行政制裁 D.行政处罚 



28、根据代理权产生的不同方式，代理可分为（）三种，这也是我国法律规定的代理权种类。

 A.委托代理 B.指定代理 C.自己代理 D.双方代理 E.法定代理 



29、建设工程实行公开招标的，发包单位应当依照法定程序和方式，发布招标公告，提供载有招标工程的（）等内容的招标文件。

 A.主要技术要求 B.主要的合同条款 C.评标的标准和方法 D.开标、评标、定标的程序  E.拦标价计价表 

 30、合同价可以采用以下（）方式：

 A.固定价 B.可调价 C.估算价 D.成本加酬金 



31、建设主管部门在建设工程造价管理工作中履行下列主要职责（）：  A.负责审批本级政府管理的建设项目可行性研究报告的投资估算  B.负责组织建设工程投资主体和有关部门审查本级政府管理的建设工程竣工结算

 C.统一管理建设工程标准定额，编制并公布通用建设工程标准定额  D.负责建设工程造价纠纷的技术鉴定和行政调解

 E.负责建设工程造价咨询单位资质认定和工程造价专业技术人员的管理工作 



32、建设工程施工合同具有下列（）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效：

 A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的  B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的  C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的  D.承包人非法转包、违法分包建设工程的

 E.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 



33、从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的（）等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 A.注册资本 B.专业技术人员 C.固定的办公场所 D.技术装备  E.脚手架、模板、垂直运输、大机进出场及安拆费的合计 



34、工程造价管理体制改革的主要任务是：（）

 A.推行工程量清单计价模式 B.实行工程造价管理市场化

 C.对工程造价进行“动态”管理 D.引入招标竞争机制  E.建立健全造价工程师执业资格制度 



35、工程造价咨询单位必须具备的条件有（）

 A.专职技术负责人具有造价工程师执业资格 B.有完善的技术经济档案管理制度

 C.有严密的人事管理制度 D.有健全的项目管理制度

 E.有严格的质量保证体系



36、建设工程全面造价管理包括（）

 A.全寿命造价管理 B.全过程造价管理 C.全要素造价管理 D.全风险造价管理 E.全方位造价管理 



37、全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。

 A.资源 B.造价 C.盈利 D.风险 E.进度 



38、全要素造价管理就是实现工程造价、（）的集成管理。 A.工期 B.质量 C.安全 D.人员 E.环境 



39、工程造价管理的基本内容是（）。

 A.合理地确定工程造价 B.全面地确定工程造价

 C.分阶段控制工程造价 D.合理地控制工程造价

 E.有效地控制工程造价 

 40、以下属于甲级工程造价咨询单位资质标准的是：（）

 A.注册资金不少于100万元 B.高级专业技术职称的人员不少于3人

 C.近3年工程造价咨询营业收入累计不低于500万元 D.已取得乙级工程造价咨询企业证书满3年  E.有良好的社会效益 



41、经全省建设工程造价员资格认证统一考试合格的人员，申请资格认证时应提交的材料是：（）

 A.全国造价专业人员资格认证审批表 B.准考证（复印件） C.所在单位的证明 D.身份证（复印件） E.工作单位证明（证明在职在岗）



42、工程造价管理的含义是：（）

 A.建设工程投资费用管理 B.建设工程前期费用的管理

 C.建设工程合同的管理 D.建设工程价格的管理

 E.建安工程费用的管理 



43、工程造价管理系统有（）

 A.工程造价咨询中介服务管理系统 B.政府行政管理系统  B.企、事业机构管理系统 D.行业协会管理系统  E.司法鉴定管理系统 



44、工程造价管理组织中政府行政管理系统的主要职责包括（）。 A.研究工程造价管理体制改革理论与实践问题 B.对外代表我国造价工程师组织

 C.指导定额的实施 D.编辑。出版有关工程造价方面的期刊和参考资料

 E.制定工程造价管理有关法规、制度 



45、有效控制工程造价应体现以下（）等多个原则。 A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制 B.审核施工图预算、结算建安工程价款

 C.实施主动控制，以取得令人满意的结果 D.技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

 E.控制“三超”，合理使用人、财、物，以取得最好的投资效益 



46、所谓工程造价的合理确定，就是在建设程序的各个阶段，合理地确定投资估算、概算造价、承包合同价、结算价和竣工决算价，以下对应表述正确的有：（）。

 A.项目可行性研究阶段—投资估算 B.竣工验收阶段—施工图预算

 C.初步设计阶段—初步设计概算 D.招投标阶段—承发包合同价

 E.项目建议书阶段—估算指标 



47、以下属于工程造价管理工作要素的有（）。

 A.严格按概算对造价实行控制 B.认真控制施工图设计，推行“限额设计”  C.严格合同管理，做好工程索赔价款结算工作 D.强化项目法人责任制

 E.合理选定工程建设标准、设计标准，贯彻国家的建设方针 



48、国外工程造价管理的特点主要有（）。

 A.政府的直接调控 B.有章可循的计价依据

 C.政府部门统一发布工程造价信息 D.重视实施过程中的造价动态控制

 E.通用的合同文本 



49、建设法律关系客体包括（）。

 A.物 B.行为 C.智力成果 D.建设权利 E.建设义务 

 50、根据违法行为和法律责任的性质，以及实施法律制裁的主体和手段，法律制裁一般可分为以下几种（）。

 A.民事制裁 B.刑事制裁 C.行政制裁 D.行政处分 E.行政处罚 



51、以下内容，哪些是属于建设法律法规的自有特征（）。 A.普遍适用性 B.行政性 C.政策性 D.经济性 E.技术性



52、建设法律法规实施包括（）等内容。

 A.学法 B.立法 C.执法 D.司法 E.守法 



53、由于违法行为的性质和危害程度不同，违法者所应承担的法律责任也不同，一般有（）。

 A.民事责任 B.刑事责任 C.行政责任 D.司法责任 E.过失责任 



54、建设法律事实一般分为事件和行为两大类。其中，行为通常表现为（）。

 A.行政行为 B.民事行为 C.司法行为 D.违法行为 E.自然行为 



55、以下表述正确的是（）

 A.建设法律法规只能由国家权力机关制定 B.建设法律法规遵守要具备主、客观两个方面的条件

 C.建设行政法律关系在建设行业中起着决定作用 D.公民个人也可是建设法律关系的主体

 E.建筑施工是建设法律关系的客体行为的表现 



56、建设法律法规遵守的原则是（）。

 A.守法的原则 B.不得损害社会公共利益和他人的合法权益 C.合法权益受保护的原则

 D.依法行政 E.违法必究 



57、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。 A.委托代理 B.间接代理 C.法定代理 D.直接代理 E.指定代理 



58、在下列各类事项中，（）能够导致诉讼时效的中断。

 A.提起诉讼 B.当事人一方提起权利主张 C.当事人一方同意履行义务 D.不可抗力

 E.当事人重病不能行使请求权 



59、在下列权利被侵犯的情况中，诉讼时效为两年的有（）

 A.名誉权受到侵犯 B.身体受到伤害要求赔偿的

 C.建设工程合同纠纷 D.寄存财物被丢失或者损毁的

 E.延付或者拒付租金的 

 60、代理的适用范围包括（）。

 A.代理进行民事法律行为 B.代理房产登记  C.代理商标注册 D.代理进行诉讼  E.以他人名义接受捐赠   61、以下行为中哪些是代理权行使的限制行为（）。

 A.自己代理 B.双方代理  C.表现代理 D.无权代理  E.代理人和第三人恶意串通 

 62、合同当事人承担违约责任的形式有（）。

 A.支付违约金 B.支付赔偿金 C.返还财产 D.追缴财产 E.继续履行 

 63、可撤销的建设工程施工合同应当由（）确认。

 A.建设行政主管部门 B.人民法院 C.仲裁机构 C.工商行政主管部门 E.监理公司 

 64、在下列行为中，（）属于要约邀请。

 A.价目表的寄送 B.招标公告 C.投标 D.招标说明书 E.不含价格的商业广告 

 65、施工合同的当事人为（）。

 A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方 

 66、施工分包合同的当事人为（）。

 A.建设单位 B.承包人 C.监理单位 D.设计单位 E.分包方 

 67、《建设工程施工合同（示范文本）》的附件包括（）等。 A.协议书 B.通用条款 C.工程质量保修书 D.专用条款 E.发包人供应材料设备一览表 

 68、组成施工合同的文件包括（）等。

 A.招标公告 B.协议书 C.中标通知书 D.图纸 E.工程量清单 

 69、施工合同文本规定，()是承包人的责任。

 A.对工程质量负责 B.按时提供施工场地 C.执行工程师发布的各项指令 D.按时支付工程款

 E.提供相应的工程进度计划及进度统计报表 

 70、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

 A.承包人未能及时调配施工机械 B.发生不可抗力 C.雨季天数增多 D.工程量变化和设计变更

 E.一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时   71、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，（）发生的费用由发包人承担。

 A.工程本身的损害 B.发包人人员伤亡 C.造成承包人设备。机械的损坏及停工

 D.所需清理修复工作 E.承包人人员伤亡 

 72、在施工合同履行中，发生()等情况时，承包人可向发包人索赔。 A.业主要求赶工 B.监理工程师发出的通知有误 C.社会** D.分包方违约 E.设计单位修改设计 

 73、建设工程合同具有下列法律特征：（）。

 A.建设工程合同属于完成一定的建设工程项目的合同 B.建设工程是双务合同

 C.建设工程合同是有偿合同 D.建设工程合同是实践合同  E.法律对建设工程合同的签订要求比较严格 

 74、建设工程合同具有下列（）情形之一的，应当根据合同法的规定，认定无效。

 A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的  B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的  C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的  D.承包人非法转包、违法分包建设工程的

 E.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的。

 75、合同纠纷的解决方式有（）。

 A.调解 B.行政仲裁 C.协议仲裁 D.诉讼 E.和解 

 76、我国现行《建设工程施工合同（示范文本）》由三部分组成。

 A.协议书 B.工期质量 C.专用条款 D.合同价款 E.通用条款 

 77、合同履行中，对合同条款有效性发生争议时，由（）进行确认。 A.当事人上级主管部门 B.社会中介服务机构 C.有管辖权的工商行政管理机关

 D.有管辖权的人民法院 E.合同约定的仲裁机构 

 78、按照《合同法》对建设工程合同的规定正确的表述是（）。 A.建设工程合同时，可采用书面形式。口头形式和其他形式

 B.建设工程的招投标活动，应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行

 C.发包人只能与总承包人订立建设工程合同

 D.施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成  E.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查 

 79、对于（）合同，当事人有权请求人民法院或仲裁机构变更或者解除  A.以合法形式掩盖非法目的 B.因重大误解订立的 C.恶意串通，损害第三人利益的

 D.含有因故意造成对方财产损失的免责条款的 E.在订立时显失公平的

 参考答案：  单选题： 

1.A 2.A 3.B 4.B 5.D 6.B 7.C 8.B 9.B 10.A 11.A 12.B 13.A 14.C 15.B 16.C 

17.C 18.C 19.B 20.D 21.A 22.B 23.D 24.B 25.C 26.B 27.D 28.D  29.D 30.A 31.B 32.B 33.C 34.D 35.B 36.D 37.D 38.B 39.B 40.C 41.B 42.B  43.C 44.B 45.A 46.B 47.C 48.C 49.D 50.D 51.B 52.D 53.A 54.A 55.D 56.B  57.B 58.D 59.B 60.B 61.A 62.B 63.C 64.B 65.B 66.D 67.D 68.A 69.D 70.B  71.D 72.B 73.C 74.B 75.C 76.A 77.B 78.B 79.D 80.D 81.D 82.D 83.C 84.D  85.D 86.A 87.C 88.B 89.C 90.D 91.D 92.C 93.A 94.B 95.C 96.D 97.B 98.A  99.B 100.C 101.A 102.C 103.C 104.B 105.B 106.C 107.D 108.A 109.A 110.D 111.B 

112.C 113.D 114.C 115.B 116.C 117.B 118.A 119.C 120.B 121.A 122.A 123.D 124.B 

125.B 126.D 127.A 128.A 129.B 130.D 131.A 132.D 133.C 134.D 135.C 136.C 137.C  138.A 139.D 140.B 141.B 142.D 143.C 144.D 145.A  多选题：

 1.AＣD 2.AＢC 3.AＢD 4.A B C D 5.A C E 6.A B C 7.B C D 8.A B D 9.B D E  10.A B C E 11.B C E 12.A C E 13.C D 14.A B D E 15.B E 16.A C E 17.A C E 18.A C D  19.B C D E 20.D E 21.A D E 22.A B E 23.A B 24.C D E 25.A B C 26.A D 27.B C  28.A B E 29.A B 30.A B D 31.B C D E 32.A C D 33.A B C D 34.A C D E 35.A B E  36.A C D E 37.A B C D 38.A B C E 39.A E 40.A C D 41.A B C D E 42.A D 43.B C D  44.C E 45.A C D 46.A C D 47.A B C D E 48.B C D 49.A B C 50.A B C 51.B CD E  52.C D E 53.A B C 54.A B C D 55.B C D E 56.AB C 57.ACE 58.ABC 59.AC 

60.ABCD 61.ABE 62.ABC 63.BC 64.ABDE 65.ABD 66.BE 67.CE 

68.BCDE 69.ACE 70.BDE 71.ABD 72.ABE 73.ABCE 74.ABC 75.ACDE  76.ACE 77.DE 78.BDE 79.BE

第二篇：法规第二章习题

支付结算法律制度 一，单项选择题

1，银行本票的提示付款期是自出票日起（）内向付款人提示付款。

A，10天

b，1个月

c，2个月

d，6个月

2，下列企业中，可以在银行办理托收承付结算方式的有（）。

A，个体工商户

b有限合伙企业

C，有限责任公司 d，国有独资公司

3，牛某使用银行卡支付宾馆住宿费5000元，根据银行卡业务管理规定，银行办理该银行卡收单业务收取的结算手续费应不低于（）元。

A，40 b，100 c，200 d，400

4，票据出票的大写日期未按要求规范填写的，银行可以受理，但由此造成的损失，由（）承担。

A，付款人

b，收票人

c，银行

d，出票人

5，票据的出票日期如果是2月20日，按规范填写要求，其中大写应为（）。

A，二月二十日

b，贰月贰十日

C，零贰月贰十日

d，零贰月零贰十日

6，填写票据金额时，如：¥20050.37，其中文大写应写成（）。

A，贰万零伍拾元叁角柒分整

B，人民币贰万零零伍拾元叁角柒分

C，人民币贰万零伍拾元叁角柒分整

D，人民币贰万零伍拾元零叁角柒分

7，下列各项中，不符合票据和结算凭证填写要求的是（）。

A，中文大写金额数字到“角”为止，在“角”之后没有写“整”字

B，票据的出票日期使用阿拉伯数字填写

C，阿拉伯小写金额数字前填写人民币符号

D，”2月12日“出票的票据，票据的出票日期填写为”零贰月壹拾贰日

8，根据《支付结算方法》的规定，签发票据时，可以更改的项目是（）。

A，出票日期

b，收款人名称

c，票据金额 d，用途

9，以下支出项目中属于现金开支范围内的（。

A，大宗物资采购

b，上缴税金

C，职工工资

d，购置固定资产

10，下列各项中，不可以使用现金结算的有（）。

A，职工工资、津贴

b，购买国家专控商品

C，个人劳务报酬

d，向个人收购农副产品和其他物资

的价款

11，对于大额现金支付，开户银行要建立台账，实行逐笔登记，并于季后（）日内报送中国人民银行。

A，5 b，7

c，10

d，15

12，下列关于银行结算账户的说法，正确的是（）。A，存款人可以没有基本存款账户，但一定要有一般存款账户 B，存款人可以没有基本存款账户，但一定要有临时存款账户

C，基本存款账户是存款人的非主办账户 D，基本存款账户是存款人的主办账户

13.银行存款结算账户按存款人不同，分为单位银行结算账户和（）结算账户。

A，基本存款

b，专业存款

C，个人银行

d，一般存款

14.存款人地址变更，未在规定期限内通知银行的，应给予（）并处以（）。

A，警告

1000元

b，警告

3000元

C，处分

3000元

d，处分

5000元

15已开立（）的存款人，开立、变更或撤销其他账户，必须凭该账户开户登记证办理相关的手续。

A，基本存款账户

b，一般存款账户

C，专用存款账户

d，临时存款账户

16存款人开立基本存款账户、临时存款账户和预算单位开立专用存款账户实行核准制度，经（A）核准后，由开户银行核发开户登记证。

A，中国人民银行

b，各级财政部门

C，各上级主管部门 d，地方各级人民政府

17，存款人变更名称，但不改变开户银行及账号的应于（）个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请，并出具有关部门的证明文件。

A，7

b，5

c，10

d，30 18除特殊规定者外，存款人开立单位银行结算账户，自开立之日起（B）个工作日后，方可使用该账户办理付款业务。

A，3

b，5

c，10

d，15

19.存款人日常经营活动发生的资金收付以及工资，奖金的支付，都应该通过（）办理。

A，银行结算账户

b，基本存款账户

C，一般存款账户

d，专用存款账户

20，存款人因借款或其他结算需要申请开立一般存款账户，起数量（）。

A，只能开立一个

b，不能超过二个

C，不能超过三个

d，没有限制

21，根据《账户管理办法》的规定，临时存款账户的有效期最长不得超过（）年。

A，1 b，2

c，3

d，5

22，关于个人银行结算账户的使用，下列表达不正确的是（）。

A 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取 B 个人银行结算账户具有普通转账结算功能

C 不能通过个人银行结算账户使用支票等信用工具 D 保险理赔款项可以转入个人银行结算账户

23, 下列行为不违反银行结算纪律的是（）。

A，出租，出借账户

B，签发空头支票

C，收到要求付款的汇票后第二天付款

D，银行截留客户资金

24，下列项目中，不属于票据的是（）。

A，银行汇票

b，商业汇票

C，支票

d，债券

25，下列各项中，属于票据基本当事人的是（）。

A，出票人

b，承兑人

c，保证人

d，背书人

26，下列有关票据方面的表述中，不正确的是（）。

A，在我国，票据包括银行汇票、商业汇票、支票和银行本票

B，票据是由出票人依法签发的，约定自己或者委托付款人在见票时或指定日期向收款人或持票人无条件支付一定金额的有价证券。

C，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务的关系

D，我国的票据均为无记名票据，通过背书转让的方式均可以流通转让

27，根据《支付结算方法》的规定，下列各项中，不会导致票据无效的是（）。

A，原记载人更改金额，并在更改处签章注明

B，原记载人更改出票日期，并在更改处签章证明

C，原记载人更改票据用途，并在更改处签章证明

D，原记载人更改收款人名称的，并在更改处签章证明

28，下列支付结算中属于票据结算的是（）。

A，托收承付 b，委托收款

c，汇票

d，汇兑 29，下列有关支票的表述中，正确的是（）。

A，现金支票可以用于支取现金，也可以用于转账

B，普通支票可以支取现金，也可以用于转账

C，转账支票可以用于转账，也可以用于支取现金

D，现金支票可以背书转让

30，支票的提示付款期是自出票日的一定期限内，超过提示付款期的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款，该期限是（）。

A，自出票日起2天内

B，自出票日起5天内

C，自出票日起10天内

D，自出票日起15天内

31，根据《支付结算办法》的规定，即可以用于支取现金，又可以用于转账的支票是（）。

A，普通支票中非划线支票

B，现金支票

C，普通支票中划线支票

D，转账支票

32，下列关于支票的提示付款期的表述中正确的是（）。

A，自出票日起10天内

B，自出票日起20天内

C，自出票日起30天内

D，自出票日起60天内

33，出票人签发空头支票，银行应予以退票并按票面金额处于（）的罚款。

A，5%

B，5%但不低于1000元的罚款

C，5%但不低于5000元的罚款

D，3%但不低于1000元的罚款

34，某出票人于10月20日签发一张现金支票，根据《支付结算方法》的规定，对于支票“出票日期”中“月”“日”的下列填写中，符合规定的是（）。

A，拾月贰拾日

B，零拾月零贰拾日

C，壹拾月贰拾日

D，零壹拾月零贰拾日

35，普通支票中的划线支票（）。

A，只能用于支取现金

B，只能用于转账，不得支取现金

C，既可以转账也可以支取现金

D，表明为作废支票

36，商业汇票的付款期限，最长不得超过（）个月。

A，3 b，6 c，9 d，12

37，根据《支付结算方法》的规定，银行汇票的提示付款期是（）。

A，自票据到期日起1个月

B，自票据到期日起6个月

C，自票据出票日起1个月

D，自票据出票日起6个月

38,根据《中华人民共和国票据法》的规定，下列有关银行汇票的表述中，正确的是（）。

A，银行汇票未记载收款人名称的，可以补记

B，银行汇票未记载出票金额的，汇票无效

C，填明“现金”字样的银行汇票可以背书转让

D，未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票丧失，可以挂失止付

39,下列各项中，（）不属于支付结算票据。

A，支票

b，汇票

c，本票

d，发票

40，根据《支付结算办法》的规定，负责制定统一的支付结算制度的机构是（）。

A，政策性银行

b，商业银行

C，中国人民银行

d，财政部

41，根据《支付结算办法》的规定，票据签发后，（）可以更改。

A，出票日期

b，收款人姓名

C，用途

d，票据金额

42，下列各项表述中，不正确的是（）。

A，任何单位和个人不得冻结依法背书转让的票据款项

B，银行应依法为单位、个人在银行开立的各类账户保密

C，银行不得为单位、个人提供账户查询业务

D，银行不得停止单位、个人存款的支付

43，票据出票的大写日期未按照要求规范填写的，银行可以受理，但由此造成的损失的，由（）承担。

A，银行

b，出票人

c，收票人

d，付款人

44，对于票据出票日期使用小写填写的，下列表述中，正确的是（）。

A，银行受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担

B，银行受理，但由此造成的损失，由银行自行承担

C 银行受理，但由此造成的损失，由出票人和银行共同承担

D，银行不予受理

45，根据票据法律制定的规定，下列有关汇票未记载事项的表述中，正确的是（）。

A，汇票上未记载付款日期的，为出票后3个月付款

B，汇票上未记载付款地的，出票人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地

C，汇票上为记载收款人名称的，经出票人授权可以补记

D，汇票上为记载出票日期的，该汇票无效

46，下列各项表述中，正确的是（）。

A，票据可以由他人代签

B，票据金额，日期，收款人名称不得更改

C，票据债务人可以对不履行约定义务的与自己没有直接债权债务关系的持票人进行抗辩

D，依法无偿取得的票据不受给付对价的限制

47，依据《支付结算办法》的规定，下列关于支付结算的说法中，正确的是（）。

A，未使用按中国人民银行统一规定印制的票据是无效票据

B，中国人民银行未对票据和结算凭证的填写作基本规定

C，支付结算不是一种要式行为

D，在票据有效期内，银行收到结算凭证必须予以受理

48，依据《支付结算办法》的规定，下列票据和结算凭证上的记载事项中，（）是原记载人可以更改的。

A，金额b，出票或签发日期 c，付款日期 d，收款人名称

49，根据《现金管理暂行条例》的规定，（）核定单位库存现金限额。

A，中国人民银行总行

b，中国人民银行各级分行

C，银监会

d，开户银行

50，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，银行结算账户的存款人名称发生变更，但不改变开户银行和账户的，应与（）内向开户银行提出银行结算账户的变更申请。

A，1个工作日

b，3个工作日

C，5个工作日

d，10个工作日

51，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，银行对（）内未发生收付活动且尚未欠开户银行债务的单位银行结算中，应通知单位办理销户手续

A，3个月

b，6个月

c，9个月

d，一年

52，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，（）时不得申请撤销银行结算账户

A，存款人被注销、被吊销营业执照

B，存款人因迁址需要变更开户银行

C，存款人被撤并、解散的

D，存款人尚未清偿期开户银行债务，拟宣告破产的

53，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，符合开立一般存款账户条件的，银行办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向（）备案。

A，当地省级以上财政部门

b，中国人民银行总行

C，当地县级以上财政部门

d，中国人民银行当地分支行

54，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各专业存款账户中，（）不得支取现金

A，基本建设资金

b，更新改造资金

C，政策性房地产开发资金 d，证券交易结算资金

55，临时存款账户有效期（）

A，最长不超过2年

b，最长不超过1年

C，最短不得少于2年

d，最短不得少于1年

56，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，为了加强对住房基金和社会保障基金的管理，存款人应依法申请在银行开立的账户是（）。

A，一般存款账户

b，基本存款账户

C，专用存款账户

d，临时存款账户

57，根据《支付结算办法》的规定，提示付款期限为自出票日起10日的票据是（）。

A，银行汇票 b，支票

c，银行本票

d，商业承兑汇票

58，根据《支付结算办法》的规定，下列选项中，（）属于支票的相对记载事项

A，付款地

b，付款人名称

c，出票日期

d，出票人签章

59，根据《支付结算办法》的规定，无论单位还是个人都不能签发（）

A，现金支票

b，转账支票

C，普通支票

d，空头支票

60，根据《支付结算办法》的规定，支票的出票人即（）

A，被背书人

b，收款人

C，存款人

d，背书人

61，根据《支付结算办法》的规定，出票人签发空头支票的，银行应予退票，并按票面金额处于（）。

A，2%但不低于1000元的罚款

B，2%但不低于2000元的罚款

C，5%但不低于1000元的付款

D，5%但不低于2000元的罚款

62，根据《支付结算办法》的规定，出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时，付款人应当在见票后（）足额付款。

A，10日内

b，5日内

c，次日

d，当日

63，根据《支付结算办法》的规定，出票人签发空头支票，持票人有权有权出票人赔偿支票金额（）的赔偿金。

A，1% b，2%

c，3%

d，5%

64，根据《支付结算办法》的规定，甲企业发现其持有由乙公司签发的销售金额为50万元的转账支票为空头支票后，可以向乙公司要求赔偿（）。

A，25000 b，15000 c，10000 d，20000

65，根据《支付结算办法》的规定，汇票金额如果是外币的，如无另外约定，应当折合为人民币支付，折合的汇率是（）。

A，付款日的市场汇价

b，付款当月月初的市场汇价

C，付款当月的平均市场汇价 d，付款当年的平均市场汇价

66，银行汇票的有效期自出票日起（）。

A，1个月

b，1年

c，2年

d，3年

67，根据《支付结算办法》的规定，发卡银行对贷记卡透支按月记收复利，透支利率为（）并根据中国人民银行的此项利率调整而调整。

A，日利率万分之一

b，日利率万分之二

C，日利率万分之三

d，日利率万分之五

68，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，必须承兑的票据是（）。

A，支票

b，本票

c，汇票

d，发票

69，根据《票据法》的规定，由出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者出票人的票据是（）。

A，银行汇票 b，商业汇票

c，银行本票

d，支票

70，根据《票据法》的规定，在票据当事人中，票据到期后有权收取票据所载金额的人被称为（）。

A，出票人

b，付款人

c，收款人

d，保证人

71，根据《支付结算办法》的规定，贷记卡持卡人非现金交易，享受免息还款期，免息还款期最长为（）。

A，30天

b，60天

c，90天

d，180天

二，多项题

1，下列说法中，属于支付结算特征的有（）。

A，支付结算是一种要式行为

B，支付结算的发生取决月受托人的意志

C，支付结算实行统一管理和分级管理相结合的管理体制

D，支付结算的发生取决于委托人的意志

2，支付结算的主要支付工具包括（）。

A，现金

b，托收承付

c，委托收款

d，信用卡

3，根据《支付结算办法》支付结算的方式有（）。

A，支票

b，银行汇票

c，委托收款

d，商业汇票

4，可以使用托收承付结算方式的企业包括（）。

A，国有企业

b，中外合资企业

C，供销合作社

d，经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业

5，以下关于票据和结算凭证的基本要求正确的有（）。

A，出票日期必须使用中文大写

B，¥107000.53大写金额可以写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分或者人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分

C，¥16409.00大写金额为人民币壹万陆仟肆佰零玖元

D，¥6007.14大写金额为人民币陆仟零柒元壹角肆分整

6，我国的现金是指人民币，包括（）。

A，黄金

b，纸币

c，信用卡

d，金属辅币

7，下列各项中，属于支付结算时应遵循的原则有（）。

A，恪守信用，履约付款原则

B，谁的钱进谁的账原则

C，谁的钱由谁支配原则

D，银行不垫款原则

8，下列关于开户单位使用现金的范围的是（）。

A，职工工资、津贴

b，个人劳务报酬

C，出差人员必须随身携带的差旅费

D，结算起点（1000元）以下的零星支出

9，有关货币资金业务的授权批准制度，说法正确的有（）。

A，经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务

B，审批人应在授权范围内进行审批

C，对于审批人超越范围审批的货币资金业务，经办人员无权拒绝办理而应在办理完毕后向上级反映

D，如遇到特殊情况，审批人可超越审批权限

10，下列说法中，属于银行结算纪律规定的有（）。

A，不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据

B，经批准可以签发没有资金保证的票据或远期支票

C，不得违反规定开立和使用银行账户

D，不得无礼拒绝付款

11，下列有关银行结算账户管理应遵守的基本原则的说法中，正确的有（）。

A，单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户，不能多头开立基本银行账户

B，存款人应到指定银行开立账户，不得自主选择银行开立账户

C，不得利用银行结算账户套取现金

D，除法律、行政法规另有规定外，银行有权拒绝任何单位或个人查询

12，下列存款人中，需要向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的有（）。

A，被吊销营业执照

B，迁址需要变更开户银行

C，到外地临时经营

D，宣告破产

13，根据《银行卡业务管理办法》的规定，发卡银行对下列银行卡账户内的存款，不计付利息的有（）。

A，准贷记卡

B，借记卡

C，贷记卡

D，储值卡内的币值

14，下列各项中，可以办理现金支付的账户有（）。

A，一般存款账户

B，临时存款账户

C，基本存款账户

D，专用存款账户（除零余额账户）

15，专用存款账户中不得支取现金的有（）。

A，证券交易结算资金

B，社会保障基金

C，更新改造资金

D，期货交易保证金

16，（）情况中，存款人可以申请开立临时存款账户。

A，注册验资

B，缴纳住房基金

C，异地临时经营活动

D，清算证券交易结算资金

17，根据《票据法》的规定，下列属于票据行为的有（）。

A，背书

b，保证

c，出票

d，保全

18，根据《票据法》的规定，下列各项中，不会导致票据行为失效的是（）。

A，未记载付款日期

B，未记载付款地

C，未记载“不得转让”字样

D，未记载出票人签章

19，下列各项中，属于票据基本当事人的有（）。

A，承兑人

b，出票人

c，付款人

d，收款人

20，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，属于无效票据的有（）。

A，更改签发日期的票据

B，更改收款单位名称的票据

C，中文大写金额和阿拉伯数码不一致的票据

D，使用的签章与预留银行签章不附的票据

21，根据《支付结算办法》的规定，下列支付结算的种类中，没有金额起点限制的有（）。

A，委托收款

b，支票

C，托收承付

d，汇兑

22，票据丧失是指票据因灭失、遗失、被盗等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有，票据丧失后可以采取（）形式进行补救。

A，作废

b，公示催告

c，普通诉讼

d，声明

23，根据《票据法》的规定，票据背书的绝对记载事项有（）。

A，背书的日期

b，被背书人签章

C，背书人签章

d，背书的原因

24，汇票中未记载付款地的，可以付款人的（）为付款地。

A，营业场所

b，住所

C，经常居住地

d，主要财产所在地

25，票据丧失后，可以采取的补救措施有（）。

A，普通诉讼

b，公示催告

C，挂失止付

d，登报声明

26，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，属于银行应予以退票情形的有（）。

A，出票人签发空头支票

B，签章与预留银行签章不符的支票

C，使用圆珠笔填写的支票

D，使用支付密码地区的，签发支付密码错误的支票 27，根据《中华人民共和国票据法》规定，下列各项中，属于支票必须记载事项的有（）。

A，付款人名称

b，出票日期

C，确定的金额

d，付款日期

28，下列各项中，有关汇票与支票相互区别的表述中正确的有（）。

A，汇票可以背书转让，支票不能背书转让

B，汇票有即期汇票与远期汇票，支票则均为见票即付

C，汇票的票据权利时效为2年，支票则为6个月

D，汇票上的收款人名称可以经出票人授权予以补记，支票上的收款人名称则不能予以补记

29，下列属于银行汇票必须记载的事项有（）。

A，出票日期

b，出票人签章

C，无条件承诺

d，收款人名称

30，根据我国《支付结算办法》的规定，签发商业汇票必须记载的事项包括（）。

A，表明“商业承兑汇票”或“银行承兑汇票”字样

B，无条件支付委托和确定的金额

C，付款人名称和收款人名称

D，出票日期、出票人签章

31，下列各项表述中，错误的有（）。

A，票据的金额可以更改

B，票据的金额不得更改

C，票据的出票日期不得更改

D，票据的收款人名称可以背书更改 32，《支付结算办法》规定的支付结算的方式有（）。

A，支票

b，银行汇票

c，委托收款

d，商业汇票

33，下列各项关于￥5340.13的中文大写的写法中，不正确的有（）。

A，人民币伍仟叁佰肆拾元零壹角叁分

B，人民币伍仟叁佰肆拾元壹角叁分

C，人民币伍仟叁佰肆拾元壹角叁分整

D，人民币伍仟叁佰肆拾元零壹角叁分整

34，下列表述中，正确的有（）。

A，票据的出票日期必须使用中文大写

B，票据的出票日期未按要求规范填写的，银行可予受理

C，票据上的阿拉伯小写金额数字不得连写，以便分辨

D，票据上的中文大写金额数字间应留有一定间隔，以便分辨

35，下列各项中，（）属于中国人民银行各分行可以制定，并报经总行备案或批准后执行。

A，统一的支付结算制度

B，统一的支付结算制度的实施细则

C，单项支付结算方法

D，给商业银行的具体管理实施办法

36，下列各项中，（）属于我国目前使用上的人民币非现金支付工具。

A，汇票

b，本票

c，支票

d，银行卡

37，下列各项中，（）属于无效票据。

A，更改签发日期的票据

B，更改收款单位名称的票据

C 出票日期使用中文大写，但未按要求规范填写的票据

D，更改中文大写金额的票据

38，下列各项中，（）可以作为办理支付结算和资金清算业务的中介机构。

A，银行

b，城市信用合作社

C，农村信用合作社

d，保险公司

39，下列各项中，（）属于支付结算特征。

A，支付结算必须通过中国人民银行批准的金融机构依法进行 B，支付结算是一种要式行为

C，支付结算的发生取决于委托人的意志

D，支付结算实行统一管理和分级管理相结合的管理体制

40，下列各项中，（）属于支付结算行为。

A，货币给付

b，资金清算

c，商品采购 d，商品销售

41，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专业存款账户的有（）。

A，基本建设资金

b，更新改造资金

C，财政预算外资金

d，粮、油、棉收购资金

42，根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，（）可以办理现金支付。

A，一般存款账户

b，临时存款账户

C，基本存款账户

d，专用存款账户

43，根据《支付结算办法》的规定，下列关于商业汇票提示承兑期限的表述中，符合法律规定的有（）。

A，商业汇票提示付款期，自汇票到期日起10天内

B，定日付款的商业汇票，持票人应当在汇票到期日前提示承兑

C，出票后定期付款的商业汇票，提示承兑期限为自出票日起1个月内

D，见票后定期付款的商业汇票，持票人应当自出票日起1个月内提示承兑

44，根据《票据法》的规定，下列情形中，（）将导致支票无效。

A，支票上未记载付款地

B，支票上未记载付款日期

C，支票金额中文大写与数码记载不一致

D，支票的出票日期被更改

45，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，（）属于支票绝对记载事项。

A，表明“支票”的字样

b，付款地

C，出票地

d，确定的金额

46，根据《支付结算办法》的规定，支票的相对记载事项有（）。

A，付款地

b，付款人名称 c，出票日期 d，出票地

47，根据《支付结算办法》的规定，出票人签发空头支票的，（）有权对出票人罚款或提出赔偿要求。

A，承兑人

b，银行

c，存款人

d，持票人

48，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，（）属于付款提示当事人。

A，持票人

b，持票人的代理人

C，持票人的质权人

d，付款人

49，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，（）属于法定禁止背书的汇票。

A，被拒绝承兑的汇票

b，被拒绝付款的汇票

C，超过付款提示期限的汇票

d，见票即付的汇票

50，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，（）属于背书不得记载的内容。

A，背书日期

b，附有条件的背书

C，背书签章

d，部分背书

51，托收承付结算适用于（）之间的结算。

A，国有企业

b，供销合作社

C，经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业

D，中外合资企业

52，根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，商业银行向其办理信用卡收单业务时，（）行业应当收取不低于交易金额的2%手续费。

A，宾馆

b，餐饮

c，娱乐

d，旅游

53，根据《票据法》的规定，下列各项中，（）属于即期票据。

A，支票

b，本票

c，商业承兑汇票d，见票即付的汇票

第三篇：高等教育法规习题及答案

高校教师高等教育法律法规练习题及参考答案

一、选择题

1．我国建国以来,由最高权力机关制定的第一部有关教育的法律是 A.《中华人民共和国学位条例》；B.《中华人民共和国义务教育法》 C.《中华人民共和国教育法》；D.《中华人民共和国教师法》 2．教育行政法规是由---------制定和发布的有关教育的规范性文件。A.全国人民代表大会；B.全国人民代表大会常务委员会 C.国务院 ；D.教育部

3．我国《教育法》规定，国家在受教育者中进行----的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育

A.传统文化；B.爱国主义、集体主义、社会主义 C.知识与技能；D.讲文明礼貌

4．根据我国民法通则的规定，学校及其他教育机构应属于-----------。A.企业法人；B.社会团体法人 C.机关法人；D.事业单位法人

5．我国《教师法》规定，教师是履行教育教学职责的专业人员，承担-------，培养社会主义事业建设者和接班人，提高民族素质的使命。A.传授专业知识；B.传授实验技能 C.教书育人；D.为人师表

6．教师的平均工资水平应当---------国家公务员的平均工资水平，并逐步提高。A.低于；B.高于

C.同等于；D.不低于或者高于

7．学校对故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的教师，可以给予--------。A.行政处罚；B.行政处分或解聘职务 C.撤销教师资格；D.追究民事法律责任

8．在我国教育法系中，居于第一层次的法是---------。

A.《中华人民共和国义务教育法》；B.《中华人民共和国高等教育法》 C.《中华人民共和国教育法》；D.《中华人民共和国职业教育法》 9．《中华人民共和国高等教育法》的制定机关为--------。A.全国人民代表大会；B.全国人民代表大会常务委员会 C.国务院；D.中华人民共和国教育部

10．教育是社会主义现代化建设的-----，国家保障教育事业的优先发展。A.保障；B.前提 C.先锋；D.基础

11．教师是履行教育教学职责的专业人员，承担---，培养社会主义事业建设者和接班人，提高民族素质的使命。

A.传授专业知识；B.传授实验技能 C.教书育人；D.为人师表

12．高等学校的教师的聘任，应当遵循---的原则，由高等学校的校长与受聘教师签订聘任合同。

A.服从学校发展需要；B.由教师自己申请 C.学校规章制度确立；D.双方平等自愿 13．我国实施义务教育的年限为------。A.9年；B.10年 ；C.11年；D.12年

14．受教育者有在-----上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的学业证书，学位证书的权利。

A.学业成绩；B.品行；C.身体状况；D.学业成绩和品行

15．教师对学校或者其他教育机构作出的处理不服，向教育行政部门提出申诉的，教育行政管理部门应当在接到申诉的----日内，作出处理。A.20；B.30；C.45；D.60 16．世界上最早对教育进行立法，也是最早研究教育立法的国家是------。A.美国；B.日本；C.德国；D.英国

17．《中华人民共和国教育法》的基本法源是----。A.宪法 ；B.民法；C.行政法 ；D.民法通则

18．教育部门规章是由---------制定和发布的有关教育的规范性文件。A.全国人民代表大会；B.全国人民代表大会常务委员会 C.国务院；D.教育部

19．国家在受教育者中进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、-------------和民族团结的教育。

A.传统文化；B.法制、国防；C.知识与技能；D.讲文明礼貌 20．国家举办的高校实行------------。A.党委负责制；B.校长负责制；C.党委领导下的校长负责制；D.董事会负责制 21．高等学校与教师之间的关系是一种由权责分配和学校工作的特性所决定的----------关系。

A.管理；B.隶属；C.平等；D.上下级

22.高等教育的任务是培养具有---------和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。

A.创新精神；B.丰富知识；C.高尚品德；D.聪明智慧

23.高等学校的学生思想品德合格，在规定的修业年限内学完规定的课程，成绩合格或者修满相应的学分，-----------。

A.准予毕业；B.准予授予学位；C.准予结业；D.准予肄业

二、判断题

1.《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》都是我国的教育基本法律。（）

2.教育部所颁布的《普通高等学校学生管理规定》是我国的部门教育行政规章。（）3.国家实行教育与宗教相分离。任何组织和个人不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。（）

4.学位是反映专业技术人员知识水平的法律证书。（）5.在国家教育考试中作弊的，由教育行政部门宣布考试无效，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。（）

6.高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。（）

7.名称为“XX大学”的高等学校的设立，除了要达到设立高等学校本科及本科以上教育的一般条件外，还必须是有四个以上国家规定的学科门类为主要学科。（）8.高等学校可以根据社会需求、自身的办学能力来自行确定招生规模。（）9.任何组织和个人不得以营利为目的举办学校及其他教育机构。（）

10.教师获聘上岗后，学校应对他的政治思想，业务水平，工作态度和工作成绩进行考核。（）

11.高等学校与学生的关系既是教育与被教育的关系，又是管理与被管理的关系。（）12.高等学校的学生在校内组织学生团体，必须按照《社团登记管理条例》的规定向当地民政部门核准登记。（）13.教师认为学校侵犯其合法权益，或者对学校作出的处理不服时。可以向学校所在的人民政府有关部门进行申诉。（）

14.参加教师资格考试有作弊行为的，其考试成绩作废，三年内不得再次参加教师资格考试。（）

15.张某是一高校教师，他对学校给予的行政记大过处分不服，他可以向人民法院提起行政诉讼，请求法院撤销学校对他的行政处分。（）

16.教育法律根据制定机关和调整范围的不同，可分为教育基本法和教育单行法或部门教育法。（）

17.《中华人民共和国学位条例》是国务院颁发的教育行政法规。（）18.学位证书的发放是一种国家特许的权利。（）

19.学位是国家或国家授权的教育机构授予个人的一种终生的学术性称号，表明学位获得者所达到的学术或专业学力水平。（）

20.学校及其他教育机构自行决定收费标准并公开收费项目。（）21.在高等学校中从事科学研究、文学艺术创作和其他活动，应当遵守法律。（）22.高等学校可以依法自主设置和调整学科、专业。（）23.高等学校教师职务的具体任职条件由国务院规定。（）

24.高等学校的学生，如果符合婚姻法规定的结婚条件，经过学校批准之后，可以结婚。（）

25.教师有制止有害于学生的行为或者其他侵犯学生合法权益的行为，批评和抵制有害于学生健康成长的现象的义务。（）

26.教育部所颁布的《普通高等学校学生管理规定》是我国的教育行政法规。（）27.侵占学校及其他教育机构的校舍、场地及其他财产的，依法承担民事责任及行政责任。（）

28.高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才，发展科学技术文化，促进社会主义现代化建设。（）

29.高等教育就是指采取全日制和非全日制教育形式的高等学历教育。（）

30.本科教育应当使学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相关的技能、方法和相关知识，具体从事本专业实际工作和科学研究工作的能力。（）

31.高等学校自批准设立之日起取得法人资格。高等学校的党委书记为高等学校的法定代表人。（）32.高等学校的教师的聘任，应当遵循双方平等自愿的原则，由高等学校的校长与受聘教师签订受聘合同。（）

33.某教师受到学校的行政大过的处分，他不服，向人民法院提起诉讼。人民法院将不接受他的诉讼。（）

34.我国实行12年制的义务教育。（）

35.我国的教育管理体制实行分级管理和分工负责原则。其中，中等及中等以下教育在国务院领导下，由地方人民政府管理；高等教育由国务院和省、自治区、直辖市人民政府管理。（）

36.明知校舍或者教学设施有危险，而不采取措施，造成人员伤亡或者重大财产损失的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。（）

37.教师资格证书终身有效，在一定区域内通行，具有较高的权威性和稳定性。（）38.高等学校与政府的关系具有不对等性。（）

39.教师享有对学校教育教学、管理工作和教育行政部门的工作提出意见和建议，通过教职工代表大会或者其他形式参与学校管理的民主权利。（40.获得高校的教师资格，必须具备研究生或者大学本科毕业学历的中国公民。（）41.教师的解聘是指教师主动请求用人单位解除聘任合同的行为。（）

42.高等学校具有校内人事权，可以自行调整学校内部教师及其他专业技术人员的津贴和工资分配。（）

三、简答题

1、怎样理解《高等教育法》的适用范围？

2、高等学校学生的基本权利和基本义务。

3、国家关于取得教师资格的学历规定。

4、教师在何种情形下，所在学校可以给其行政处分或者解聘。

5、教师申诉制度及其特点。

6、怎样理解我国的教育方针？

7、学校及其他教育机构有何异同？

8、高等学校的教师职务制度。

9、依法治教的基本内涵。

10、高等学校的法律关系。

11、教师聘任制的基本特征。

12、教师违法行为的法律责任。

四、案例分析题。

1.张某获得过高校教师资格证书，曾经是一位在专业上有才华的大学教师，但他平时做事较马虎。有一次他做加热试验遇上停电，直到下班电还没来，张某离开实验室时忘了把电炉上的插头拔掉。到了晚上，实验室又来了电。因没人在实验室，电炉一直烧着，最后引发火灾，烧废学校价值100多万元的设备，张某被法院以失火罪判有期徒刑2年。张某刑满释放后，到一高校应聘做教师。问：该校能否聘用张某为教师？说出法律依据。

2.述析教师权利的法律规定，并阅读下面材料加以分析：据报载，某职业技术学院200多名教师职工没有领到工资已有5个月之久，教师们多次到教育局反映，要求按月发放工资，仍然无结果。无奈，只好把教育局告上法庭。某市中级人民法院判决胜诉，责令教育局限期发还所有工资，逐月足额发放。请分析法院判决之法律依据何在？

3.某高校市实行学年学分制的学校，其制定的“淘汰制”规定：无论考核课程的成绩积点高低或者是否及格，每班学习成绩排列在最后5％之内的学生均将被列为“淘汰”对象。列为“淘汰”对象的学生，允许交纳一定的费用后跟班继续学习，如果这些学生在下学仍位居最后5％之内，则实行“淘汰”――被勒令退学。在实施“淘汰制”规定之后，好多学生感到压力很大，都认真学习，希望不被列入“淘汰”对象。已被列入“淘汰”对象的学生，在下半所修读的课程经努力均取得及格以上，但分数不高，积分偏低，仍摆脱不了名列最感后5％之内，最终同样被学校勒令退学。对此，学生议论纷纷，认为学校这个规定不合理，应当修改或废止，但学校管理部门无动于衷。请根据有关教育法规分析之。

4.金某（男）为某高校教授，硕士生导师并担任所在硕士点的导师组组长。在2005年的研究生考试前，学生梅某（女）通过性交易的方式，从金某处获得2门专业课的考题及答案，最终梅某在考研中两门专业课分别获得137分和128分（满分分别为150分）的罕见高分。但梅某的外语仅获得37分（满分为100分），正常录取不上。梅某要金某帮助其搞破格录取，但也未能成功。梅某逐向有关部门检举了金某的泄题行为。问：按照我国教育法和教师法的相关规定，金某应承担怎样的法律责任？说出法律依据。

五、论述题

1、在实行依法治教的背景之下，高校教师必须具备较强的法律意识。

2、学习《教育法》、《高等教育法》以及《教师法》的相关条款，并结合实际，谈谈你对高校实施教师聘任制的认识。3.学习《高等教育法》第4、5章和《教师法》第三章，找出高等学校对高等学校教师的权利条款。结合实际，论述高等学校教师的责任和义务。

高校教师高等教育法律法规练习题参考答案

一、选择题

⒈A；⒉C；⒊B；⒋D；⒌C；⒍D；⒎B；⒏C；⒐A；⒑D；⑾C；⑿D；⒀A；⒁D；⒂B；⒃D；⒄A；⒅B；⒆B；⒇C；21.A；22.A；23.A；

二、判断题

⒈×；⒉√；⒊√；⒋√；⒌×；⒍√；⒎×；⒏×；⒐√；⒑√； ⑾√；⑿×；⒀×；⒁√；⒂×；⒃√；⒄×；⒅√；⒆√；⒇×；

21.√；22.√；23.√；24.×；25.√；26.×；27.√；28.√；29.√；30.√； 31.×；32.√；33.√；34.×；35.×；36√；37.√；38.√；39.√；40.×； 41.×；42.√；

三、简答题

1、怎样理解《高等教育法》的适用范围？

在中华人民共和国境内从事高等教育活动、适用本法。

2、高等学校学生的基本权利和基本义务。

基本权利：（1）参加教育教学计划安排的各种活动，使用教学教育设施、设备、图书资料；（2）按照国家有关规定获得奖学金、贷学金、助学金；（3）在学业成绩和品行上获得公正评价，完成规定的学业后获得相应的证书；（4）对学校的处分不服向有关部门提出申诉；（5）法律、法规规定的其它权利。

基本义务：（1）遵守法规、法律；（2）遵守学生行为规范，尊敬师长，养成良好思想道德和行为习惯。（3）努力学习，完成规定的学习任务。

3、国家关于取得教师资格的学历规定。

（1）取得幼儿园教师资格，应当具备幼儿师范学校毕业及其以上学历；（2）取得小学教师资格、应当具备中等师范学校毕业及其以上学历；

（3）取得初级中学教师、初级职业学校文化、专业课程教师资格，应当具备高等师范专科学校或者其他大学专科毕业及其以上学历；（4）取得高级中学教师资格和中等专业学校、技工学校、职业高中文化课、专业课教师资格，应当具备高等师范院校本科或者其他大学本科毕业及其以上学历；取得中等专业学校、技工学校和职业高中学生实习指导教师资格应当具备的学历，由国务院教育行政部门规定；

（5）取得高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科毕业学历；

（6）取得成人教育教师资格，应当按照成人教育的层次、类别，分别具备高等、中等学校毕业及其以上的学历。

4、教师在何种情形下，所在学校可以给其行政处分或者解聘。

（1）由所在学校、其他教育机构或者教育行政部门给予行政处分或者解聘。（2）故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失的；（3）体罚学生，经教育不改的；

（4）品行不良、侮辱学生，影响恶劣的。

5、教师申诉制度及其特点。

教师申诉制度是指教师对学校或其他教育机构及有关政府部门作出的处理不服，或侵犯其权益作出的行为，依照《教师法》的规定，向主管的行政机构申诉理由，请求处理的制度。

特点：（1）教师申诉制度是一项正式的法律救济制度。（2）教师申诉制度是一项专门性的申诉制度。（3）教师申诉制度是一项非诉讼制度。

6、怎样理解我国的教育方针？

教育法规规定我国的教育方针是：教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。这一方针主要有以下几点重要内容：

（1）教育必须为社会主义现代化建设服务，这是我国教育工作的总方向；（2）教育必须与生产劳动相结合；

（3）培养德、智、体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

7、学校及其他教育机构有何异同？

8、高等学校的教师职务制度。

教师职务制度则是国家对教师岗位设置及各级岗位任职条件和取得该岗位职务的程序等方面规定的总称。教师的职务制度包括：

1、职务设置。设置分为高等学校教师职务、中等专业学校教师职务、小学教师职务、技工学校教师职务等五个系列。

2、任职条件。（1）取得高等学校教师资格，这是最为基本的要求。(2)系统的掌握本学科的基础知识，这是对教师知识基础、理论水平的要求。（3）具备相应的教育教学能力和科学研究能力，这是对教师能力的要求。（4）承担相应的职务的课程和规定课时的教学任务。

9、依法治教的基本内涵。

依法治教，即全部的教育活动都应当符合教育法律有关规定，所有的教育法律关系主体在从事教育活动时都应当遵守不违背教育法律的规定和精神。

10、教师聘任制的基本特征。（1）聘任是一种法律行为（2）聘任双方地位平等（3）聘任关系契约化

11、教师违法行为的法律责任。

P182；行政法律责任（行政处罚与行政处分）；民事责任；刑事责任；

四、案例分析题

1、张某获得过高校教师资格证书，曾经是一位在专业上有才华的大学教师，但他平时做事较马虎。有一次他做加热试验遇上停电，直到下班电还没来，张某离开实验室时忘了把电炉上的插头拔掉。到了晚上，实验室又来了电。因没人在实验室，电炉一直烧着，最后引发火灾，烧废学校价值100多万元的设备，张某被法院以失火罪判有期徒刑2年。张某刑满释放后，到一高校应聘做教师。问：该校能否聘用张某为教师？说出法律依据。

不能。因为根据我国《教师法》第10条规定：“中国公民凡遵守宪法和法律，热爱教育事业，具备良好的思想和品德，具备本法规定的学历或者是经国家教师资格考试合格，有教育教学能力，经认定合格的，可以取得教师资格。”其必须符合以下四个方面的条件：

（1）身份条件——中国公民；

（2）思想条件——具备良好的思想品德；

（3）学历——具备一定的学历或者经国家教师资格考试合格，取得高等学校教师资格，应当具备研究生或者大学本科毕业学历；（4）能力条件——必须具有教育教学能力。

但根据我国《教师法》第14条规定：受到剥夺政治权利或故意犯罪受到有期徒刑以上惩罚的，不能取得教师资格；已经取得教师资格的，丧失教师资格。（P129）.张某符合上述条件，所以该校不能聘用张某为教师。

2、述析教师权利的法律规定，并阅读下面材料加以分析：据报载，某职业技术学院200多名教师职工没有领到工资已有5个月之久，教师们多次到教育局反映，要求按月发放工资，仍然无结果。无奈，只好把教育局告上法庭。某市中级人民法院判决胜诉，责令教育局限期发还所有工资，逐月足额发放。请分析法院判决之法律依据何在？

法律依据：根据《中华人民共和国教师法》第七条第四款规定，按时获取工资报酬，享受国家规定的福利待遇以及寒暑假期的带薪休假。

根据《中华人民共和国教师法》第三十八条规定地方人民政府对违反本法规定，拖欠教师工资或者侵犯教师其他合法权益的，应当责令其限期改正。违反国家财政制度、财务制度，挪用国家财政用于教育的经费，严重妨碍教育教学工作，拖欠教师工资，损害教师合法权益的，由上级机关责令限期归还被挪用的经费，并对直接责任人员给予行政处分，情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.某高校是实行学年学分制的学校，其制定的“淘汰制”规定：无论考核课程的成绩积点高低或者是否及格，每班学习成绩排列在最后5％之内的学生均将被列为“淘汰”对象。列为“淘汰”对象的学生，允许交纳一定的费用后跟班继续学习，如果这些学生在下学仍位居最后5％之内，则实行“淘汰”――被勒令退学。在实施“淘汰制”规定之后，好多学生感到压力很大，都认真学习，希望不被列入“淘汰”对象。已被列入“淘汰”对象的学生，在下半所修读的课程经努力均取得及格以上，但分数不高，积分偏低，仍摆脱不了名列最感后5％之内，最终同样被学校勒令退学。对此，学生议论纷纷，认为学校这个规定不合理，应当修改或废止，但学校管理部门无动于衷。请根据有关教育法规分析之。

中华人民共和国教育部令（第21号）《普通高等学校学生管理规定》已于2005年2月4日经教育部部长 周 济办公会议讨论通过，现予发布，自2005年9月1日起施行。

根据《普通高等学校学生管理规定》第7条的规定，学生有下列情形之一的，应予退学。（1）学业成绩未达到学校要求或者在学校规定年限内（含休学）未完成学业的。（2）休学期满，在学校规定期限内未提出复学申请或者申请复学经复查不合格的。（3）经学校指定医院诊断，患有疾病或者意外伤残无法继续在校学习的。（4）未请假离校连续两周未参加学校规定的教学活动的。（5）超过学校规定期限未注册而又无正当事由的。（6）本人申请退学的

学校的规定可以理解，目的为强化学风建设，但是该淘汰制度没有法律根据，所以应当修改或废止。

4、金某（男）为某高校教授，硕士生导师并担任所在硕士点的导师组组长。在2005年的研究生考试前，学生梅某（女）通过性交易的方式，从金某处获得2门专业课的考题及答案，最终梅某在考研中两门专业课分别获得137分和128分（满分分别为150分）的罕见高分。但梅某的外语仅获得37分（满分为100分），正常录取不上。梅某要金某帮助其搞破格录取，但也未能成功。梅某逐向有关部门检举了金某的泄题行为。

问：按照我国教育法和教师法的相关规定，金某应承担怎样的法律责任？说出法律依据。

答：P183.行政责任。（行政处罚与行政处分）民事责任：赔礼道歉。

根据《中华人民共和国教育法》第77条规定，在招收学生工作中徇私舞弊的，由教育行政部门责令退回招收的人员；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

所以，因为梅某没有录取，所以无须责令退回招收的人员，只需给金某行政处分或解聘。

第四篇：《财经法规》第四章习题

衡阳财智会计培训

财经法规第四章练习题

一、单项选择题

1、下列各项中，（A）负责编制各级政府总预算。

A、本级政府财政部门

B、本级政府审计部门 C、本级政府统计部门

D、本级人民代表大会

2、我国国家预算是指（C）。

A、自公历12月31日起，至次年12月31日止 B、自公历1月1日起，至次年1月1日止 C、自公历1月1日起，至12月31日止 D、自公历6月30日起，至12月31日止

3、下列不属于政府采购原则的是（D）。

A、公开透明原则

B、公平竞争原则 C、诚实信用原则

D、单一性原则

4、下列关于预算审批的说法中，错误的是（C）。

A、预算的审批是指国家各级权力机关对同级政府所提出的预算草案进行审查和批准的活动 B、预算批准后要向国家机关备案

C、预算草案经审批生效，就成为正式的国家预算，并具有法律约束力，并一律不得改变 D、中央预算由全国人民代表大会审查和批准

5、根据《预算法》的规定，下列各项中，负责定期向国务院报告中央和地方预算执行情况的是（D）。

A、全国人民代表大会

B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院统计部门

D、国务院财政部门

6、地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由（D）确定并公布。

A、财政部

B、国务院

C、全国人民代表大会

D、省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构

7、下列关于国家预算的说法中，错误的是（C）。

A、国家预算作为财政分配和宏观调控的主要手段，具有分配、调控和监督职能 B、我国的国家预算，是社会主义国家为实现其职能需要

C、国家预算对财政收支是一种估算反映，不具有监督的作用 D、国家预算是我国的基本财政计划

8、《预算法》规定，（A）对中央和地方预算、决算进行监督。

A、全国人大及常务委员会

B、国务院财政部门 C、国资委

D、公安机关

9、《预算法》于1994年3月22日由全国人民代表大会第二次会议通过，自（B）起施行。

A、1994年5月1日

B、1995年1月1日 C、1994年10月1日

D、1995年11月22日

10、（B）是负责政府采购监督管理部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。a A、财政部门

B、审计部门 C、公安部门

D、人民检察院

11、下列各项中，不属于政府采购中采购人权利的是（D）。

第 1 页 A、依法确定中标供应商的权利 B、自行选择采购代理机构的权利 C、审查政府采购供应商资格的权利

D、限制外地供应商进入本地区政府采购市场的权利

12、下列选项中，适用《政府采购法》的有（C）。

A、某个人独资企业购买房屋不动产

B、某国有独资公司采购原材料和生产设备 C、民政局以财政性资金采购办公用品

D、汶川地震当地人民政府采购帐篷等救灾物资

13、以下不属于国家预算基本作用的是（B）。

A、财力保证作用

B、促进经济发展作用 C、调节制约作用

D、反映监督作用

14、下列不属于全国人民代表大会预算管理职权的是（D）。

A、批准中央预算和中央预算执行情况的报告

B、审查中央和地方预算草案及中央和地方预算执行情况的报告 C、撤销本级政府关于预算、决算的不适当的决定和命令

D、改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议

15、从《政府采购法》的规定来看，供应商的权利包括（D）。c A、要求采购代理机构遵守委托协议约定的权利

B、特殊情况下提出特殊要求的权利，例如，对于纳入集中采购目录属于本部门、本系统有特殊要求的项目，可以实行部门集中采购

C、平等地获得政府采购信息的权利 D、遵守各项法律法规

16、政府采购中优先购买国货，这体现其政府采购的功能是（A）。

A、保护民族产业

B、节约财政支出 C、活跃市场经济

D、强化宏观调控

17、人民法院法官、检察官的工资、薪金的支出属于我国《预算法》规定的预算支出形式的（B）。

A、事业发展支出

B、国家管理费用支出 C、国防支出

D、援助支出

18、我国的中央预算草案必须经（A）批准后方可执行。

A、全国人民代表大会

B、全国人民代表大会常务委员会 C、全国人民代表大会财经委员会

D、财政部

19、某公司申请取得甲级政府采购代理机构，需要经过（A）审批。

A、国家财政部

B、省级人民政府财政部门 C、各级财政部门

D、省级人民政府

20、某市建设委员会当年预算总支出为5000万元，后因特殊情况相应领导层决定增加支出400万元，此项增加会使得总支出超出年初制定的预算总收入，关于该决定，下列说法正确的是（A）。A、必须要经过市人大常委会的审查和批准才能进行调整

B、只要在年底前的收入超出预算收入，该增加支出的决定可以直接执行 C、该决定要经过上一级建委审查和批准

D、该增加的支出并没有超过原预算总支出的10％，因此可以自行调整

21、政府采购工程进行招标投标的，适用（D）。

A、会计法

B、预算法

C、刑法

D、招标投标法

22、调整国家进行预算资金的筹措、分配、使用和管理过程中发生的经济关系的法律规范的总称是（B）。

A、财政法律制度

B、预算法律制度 C、税收法律制度

D、金融法律制度

第 2 页

23、下列关于审计机关对政府采购监督的说法中，错误的是（C）。

A、审计机关应当对政府采购进行审计监督，这是法律赋予审计机关的职责，也是审计机关应当履行的义务

B、政府采购监督管理部门、政府采购各当事人有关政府采购活动，应当接受审计机关的审计监督

C、对于审计机关依法进行的审计，有关单位和个人应积极配合，不得拒绝，否则应承担相应的法律责任 D、审计机关在履行审计职责过程中，有权就审计事项的有关问题向有关单位进行调查，并取得有关证明材料，但不得向个人进行调查

24、调整国家进行预算资金的筹措、分配、使用和管理过程中发生的经济关系的法律规范的总称是（B）。

A、财政法律制度

B、预算法律制度 C、税收法律制度

D、金融法律制度

25、各部门应当自本级财政部门批复本部门预算之日起（C）内，批复所属各单位预算a A、15日

B、25日

C、30日

D、90日

26、经国务院和省级人民政府批准或授权财政部门开设的特殊过渡性专户，用于记录、核算和反映预算单位的特殊专项支出活动，并用于与国库单一账户清算的是（D）。A、小额现金账户

B、国库单一账户 C、预算外资金财政专户

D、特设专户

27、根据《预算法》的规定，国务院财政部门的职权不包括（C）。

A、具体编制中央预算、决算草案 B、具体组织中央和地方预算的执行

C、批准中央预算和中央预算执行情况的报告 D、定期向国务院报告中央和地方预算的执行情况

28、下列不属于预算收入划分各类的是（C）。

A、中央预算收入

B、地方预算收入

C、特区预算收入

D、中央和地方预算共享收入

29、直接缴库的税收收入，由纳税人或税务代理人提出纳税申报，经征收机关审核无误后，由纳税人通过开户银行，将税款缴入（A）账户。

A、国库单一账户

B、预算单位零余额账户 C、特设专户

D、预算外资金财政专户

30、下列关于《预算法》规定的预算调整的说法中，错误的是（A）。

A、违反规定作出调整预算决定的，本级政府财政部门应当责令其改变或者撤销 B、预算调整实际上是在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入，使原批准的收支平衡的预算的总支出超过总收入，或者使原批准的预算中举借债务的数额增加的部分变更 C、县级以上各级政府预算的调整方案必须提请本级人大常务委员会审查和批准

D、各部门、各单位的预算支出，必须按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行，不得挪用；确需作出调整的，必须经本级政府财政部门同意

31、我国的《预算法实施条例》通过于（B）。

A、1983年

B、1994年

C、1995年

D、1998年

32、下列关于预算的审批，说法错误的是（C）。

A、中央预算由全国人民代表大会审查和批准

B、地方各级政府预算由本级人民代表大会审查和批准

C、中央预算和地方各级政府预算均由全国人民代表大会审查和批准 D、各级政府预算批准后，必须依法向相应的国家机关备案

33、由财政部门或另由一个专门负责的部门负责本级政府所有采购的模式是（A）。

A、集中分散结合采购

B、集中采购 C、分散采购

D、统一采购

34、我国征收的电力建设基金属于的预算收入形式是（D）。b

第 3 页 A、依照规定应上缴的国有资产收益

B、专项收入 C、罚没收入

D、税收收入

35、下列选项中，适用《政府采购法》的有（D）。

A、某合伙企业采购工程物资用于建设

B、香港政府从内地采购纺织用品

C、澳门政府采购农产品

D、教育局以财政预算外资金采购工程劳务

36、下列不属于我国政府采购的功能是（D）。

A、推进反腐倡廉

B、强化宏观调控 C、保护民族产业

D、提高财政收入

37、采购人或其委托的政府采购代理机构通过与多家供应商就采购事宜进行谈判，经分析比较后从中确定中标供应商的采购方式属于（B）。A、公开招标

B、竞争性谈判 C、邀请招标

D、单一来源

38、以下不属于我国预算级次的是（B）。

A、地级市

B、村级

C、县市级

D、乡镇级

39、可以采用单一来源方式采购的情形之一，是必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的（C）。A、5%

B、8%

C、10%

D、15% 40、从《政府采购法》的规定来看，采购人的权利不包括（C）。

A、自主选择采购代理机构

B、审查政府采购供应商的资格的权利 C、向供应商收取10%回扣的权利

D、依法确定中标供应商的权利

41、（B）审查本级总预算草案及本级总预算执行情况的报告。

A、国务院

B、全国人民代表大会 C、县级以上地方各级人民代表大会

D、县级以上财政部门

42、政府通过调整采购总量来影响社会总需求，促进社会总供给和总需求的平衡。这体现的政府采购的功能是（A）。

A、强化宏观调控

B、保护民族产业 C、活跃市场经济

D、推进反腐倡廉

43、政府采购被誉为“阳光下的交易”，体现了（A）。

A、公开透明原则

B、公平竞争原则 C、公正原则

D、诚实信用原则

44、对预决算的监督按照监督的种类不同进行分类，不包括（C）。

A、对预算编制的监督

B、对预算执行的监督 C、对预算审核的监督

D、对预算调整的监督

45、政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用（A）采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。A、财政性资金

B、非财政性资金 C、经营收入

D、捐赠收入

46、下列选项中，不属于我国国家预算体系的是（D）。

A、中央预算

B、省级（省、自治区、直辖市）预算

C、县市级（县、自治县、不设区的市、市辖区）预算 D、县级以上地方政府的派出机关预算

47、通过对政府采购的地区的选择以平衡地区间的经济发展。这体现的政府采购功能是（A）。

A、强化宏观调控

B、保护民族产业 C、活跃市场经济

D、节约财政支出

48、各级预算都要实行（B）的原则。

第 4 页 A、符合预算

B、收支平衡 C、收支两条线

D、谨慎性

49、政府采购要按照事先约定的条件和程序进行，对所有供应商一视同仁，任何单位和个人无权干预采购活动的正常开展，这体现了（C）。

A、公开透明原则

B、公平竞争原则 C、公正原则

D、诚实信用原则

50、人民法院法官、检察官的工资、薪金的支出属于我国《预算法》规定的预算支出形式的是（B）。

A、事业发展支出

B、国家管理费用支出 C、国防支出

D、援助支出

二、多项选择题

51、下列情形中，体现政府采购功能中的“节约财政支出，提高采购资金的使用效益”功能的有（BCD）。cd A、优先采购国产的货物

B、通过规范化的政府采购以避免暗箱操作

C、实行政府集中采购

D、将采购资金直接拨付给供应商，减少了资金流通环节

52、下列关于政府采购当事人的表述中正确的是（BCD）。

A、政府采购当事人是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体

B、采购代理机构是指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府代理资格的社会中介机构 C、采购代理机构分为一般采购代理机构和集中采购机构

D、政府采购代理机构作为一种特殊的利益主体，应当对包括自身在内的政府采购当事人负责，自觉履行政府采购法律规定的义务，依法开展代理采购活动，维护国家利益和社会公共利益

53、各单位的职权包括（ABC）。

A、编制本单位预算、决算草案

B、按照国家规定上缴预算收入

C、安排预算支出

D、定期向本级财政部门报告预算的执行情况

54、下列各项中，构成国库单一账户体系的有（ABCD）。abd A、国库单一账户

B、财政部门零余额账户 C、预算单位零余额账户

D、经国务院和省级人民政府批准或授权财政部门批准开设的特殊专户

55、根据《政府采购法》规定，供应商参加政府采购活动应当具备的条件有（ACD）。

A、具有独立承担民事责任的能力

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 C、具有1000万元以上的注册资金

D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

56、根据《政府采购法》的规定，下列各项中，属于供应商参与政府采购活动应具备的条件有（ABCD）。

A、具有独立承担民事责任的能力

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 C、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 D、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

57、政府采购方式包括（ABCD）。

A、公开招标

B、邀请招标

C、竞争性谈判

D、询价

58、政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的（ABD）的行为。

A、工程

B、服务

C、股票

D、货物

59、根据我国《预算法》的规定，属于全国人民代表大会预算职权的有（ABD）。

A、审查中央和地方预算草案及中央和地方预算执行情况的报告 B、批准中央预算和中央预算执行情况的报告 C、审查和批准中央预算的调整方案

D、改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议 60、供应商参加政府采购活动应当具备下列条件（ABCD）。

第 5 页 A、具有独立承担民事责任的能力

B、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 C、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 D、法律、行政法规规定的其他条件

61、下列各项中，（ABC）属于各级政府编制预算草案的依据。

A、国民经济和社会发展计划、财政中长期计划以及有关的财政经济政策 B、本级政府的预算管理职权和财政管理体制确定的预算收支范围 C、上一预算执行情况和本预算收支变化因素 D、上级政府对编制本预算草案的指示和要求

62、根据《预算法》的规定，与财政部直接发生预算缴款、拨款关系的企业和事业单位等各单位的预算职权主要包括（ABCD）。

A、编制本单位预算、决算草案

B、按照国家规定上缴预算收入 C、安排预算支出

D、接受国家有关部门的监督 63、下列关于公开招标方式的说法中，正确的有（ABCD）。

A、货物或服务采购项目达到公开招标数额标准的，可以采用公开招标方式或者其他方式

B、采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于中央预算的政府采购项目，由国务院规定

C、采购人采购货物或者服务应当采用公开招标方式的，其具体数额标准，属于地方预算的政府采购项目，由省、自治区、直辖市人民政府规定

D、因特殊情况需要采用公开招标以外方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准

64、政府采购的功能包括（BD）。

A、增加财政收入

B、节约财政支出 C、最大限度的吸引外资经济

D、保护民族产业 65、国库集中收付制度包括（AD）。

A、国库集中支付制度

B、预算法律制度

C、政府采购法律制度

D、收入收缴管理制度 66、下列各项中（ABCD）属于应当公开的政府采购信息。

A、省级以上人民政府公布的集中采购目录

B、政府采购限额标准 C、公开招标数额标准

D、招标投标信息

67、政府采购是指各级（ABD），使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

A、国家机关

B、事业单位

C、国有企业

D、团体组织

68、《政府采购法》规定，供应商参加政府采购活动应当具备的条件包括（ABCD）。

A、具有独立承担民事责任的能力

B、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 C、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

D、参加政府采购活动前二年内，在经营活动中没有重大违法记录

69、下列选项中，属于各级政府编制预算草案的依据的有（ABC）。abcd A、法律、法规

B、国民经济和社会发展计划、财政中长期计划以及有关的财政经济政策 C、本级政府的预算管理职权和财政管理体制确定的预算收支范围 D、上一预算执行情况和本预算收支变化因素

70、决算是对预算收支执行结果的会计报告，它包括（ABCD）。

A、决算报告

B、执行计划

C、文字说明

D、图表说明

71、根据政府采购法律制度的规定，下列情形中，采购人可以采用竞争性谈判方式采购的是（BD）。

第 6 页 A、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的

B、招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的 C、采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的 D、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的 72、按照支出级次，预算支出划分为（AB）。

A、中央预算支出

B、地方预算支出 C、中央和地方预算共享支出

D、部门预算支出

73、依照《政府采购法》规定采用询价方式采购应满足的条件是（ABCD）。

A、采购的货物规格统一

B、现货货源充足

C、价格变化幅度小

D、采购的货物标准统一

74、下列关于预算收入的表述正确的有（BCD）。Bd

中央和地方预算共享收入

A、中央预算收入是指按照分税制财政管理体制，纳入中央预算、地方不参与分享的收入 B、地方预算收入是指按照分税制财政管理体制，纳入地方预算、中央不参与分享的收入

C、部门预算收入是指按照分税制财政管理体制，中央预算、地方预算和部门对同一税种的收入，按照一定划分标准或者比例分享的收入

D、中央和地方共享收入是指按照分税制财政管理体制，中央预算和地方预算对同一税种的收入，按照一定划分标准或者比例分享的收入

75、关于政府采购的说法中正确的是（ABCD）。

A、政府采购的主体，是指使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的国家机关、事业单位和团体组织

B、政府采购资金为财政性资金，是指预算内资金，预算外资金，以及与财政资金相配套的单位自筹资金的总和

C、地方政府的采购目录是由省，自治区，直辖市人民政府或者政府授权的机构来确定并公布 D、政府采购的对象包括货物、工程和服务 76、下列关于预算的调整，说法正确的有（AD）。

A、县级以上预算的调整方案必须提请本级人大常务委员会审查和批准 B、预算调整方案由各级全国人民代表大会常务委员会负责具体编制

C、接受上级返还或者补助的地方政府，应当按照上级政府规定的用途使用款项，不得擅自改变用途 D、政府有关部门以及本级预算安排的资金拨付给下级政府有关部门的专款，必须经过上级政府财政部门同意并办理预算划转手续

77、政府采购资金为财政性资金是指（ACD）。

A、财政资金相配套的单位自筹资金

B、单位向银行的贷款资金 C、预算内资金

D、预算外资金 78、预算单位零余额账户不可以向（ABD）划拨资金。

A、本单位其他账户

B、上级主管单位

C、按账户管理规定保留的相应账户

D、所属下级单位账户 79、预算法的颁布施行，对于（ABCD）具有重要意义。

A、加强国家宏观调控

B、强化预算的分配和监督职能 C、健全财政预算制度

D、保障经济和社会的健康发展

80、下列情形中，体现政府采购功能中的“推进反腐倡廉”功能的有（BCD）。ad A、通过各个职能部门的监督杜绝各种权钱交易的现象出现 B、通过对采购地区的选择以平衡地区间的经济发展 C、在竞标过程中执行严密、透明的“优胜劣汰”机制 D、制止政府采购中幕后交易、暗箱操作

第 7 页 81、下列各项中，对预决算监督的分类说法正确的是（ABC）。ac A、按照时间先后，可以分为事前监督、事中监督和事后监督

B、按照监督的内容，可以分为对预算编制的监督、对预算执行的监督、对预算调整的监督、对决算的监督

C、按照时间先后，可以分为事前监督、事中监督和事后监督

D、各级政府对下一级政府预算执行的监督属于按照监督的主体分类 82、下列关于预算的审批，说法正确的有（AB）。

A、中央预算由全国人民代表大会审查和批准

B、地方各级政府预算由本级人民代表大会审查和批准

C、中央预算和地方各级政府预算均由全国人民代表大会审查和批准 D、中央预算和地方各级政府预算均由本级人民代表大会审查和批准 83、县级以上地方各级人民代表大会的职权包括（ABD）。

A、审查本级总预算草案及本级预算执行情况的报告 B、批准本级预算和本级预算执行情况的报告

C、改变或撤销本级人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议 D、撤销本级政府关于预算、决算的不适当的决定和命令 84、下列各项中，（ABCD）属于国家预算职能。bcd A、激励

B、分配

C、调控

D、监督 85、下列关于部门预算的说法中正确的是（ABCD）。

A、部门预算是市场经济国家财政预算管理的基本组织形式 B、部门预算从基层单位开始预算的编制 C、“部门”本身有严格的资质要求 D、部门预算是一项综合预算

86、通过政府采购可以以尽量少的财政投入获得最大的产出，因而实行政府采购可以提高财政资金的使用效益，这体现的政府采购功能有（AC）。

A、节约财政支出

B、强化宏观调控 C、提高采购资金的效率

D、活跃市场经济

87、下列关于预算调整方案的审查和批准表述正确的有（BD）。abd A、中央预算的调整方案必须提请全国人民代表大会常务委员会审查和批准

B、县级以上地方各级政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准 C、乡、民族乡、镇政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准 D、乡、民族乡、镇政府预算的调整方案必须提请本级人民代表大会审查和批准 88、我国《预算法》规定的预算收入形式包括（ABCD）。

A、税收收入

B、依照规定应当上缴的国有资产收益 C、专项收入

D、其他收入

89、为赢得政府采购的订单，供应商应（ABCD），为市场经济注入了生机和活力。

A、积极提高产品质量

B、减低生产成本

C、改善售后服务

D、增强企业的竞争力 90、地方各级政府预算的编制内容包括（ABCD）。

A、本级预算收入和支出

B、上一结余用于本安排的支出 C、上级返还或者补助的收入

D、上解上级的支出 91、下列关于决算的审批程序，表述正确的有（ACD）。bcd A、由国务院财政部门编制的中央决算草案，经国务院审定后，由国务院提请全国人大批准

B、由国务院财政部门编制的中央决算草案，报国务院审定后，由国务院提请全国人大常委会审批 C、由县级以上地方各级政府财政部门编制的本级决算草案，经本级政府审定后，由本级人大常委会审批

第 8 页 D、由乡级政府编制的决算草案，由本级人大审批

92、下列关于预算备案和预算批复的表述正确的是（AD）。

A、预算备案是指各级政府预算批准后，必须依法向相应的国家机关备案，加强预算监督 B、预算备案是指各级政府预算批准后，必须依法上级政府备案，加强预算监督

C、预算批复是指各级政府预算经过上级人民代表大会的批准之后，本级政府财政部门应当及时向本级政府各部门批复预算

D、预算批复是指各级政府预算经过本级人民代表大会的批准之后，本级政府财政部门应当及时向本级政府各部门批复预算

93、下列各项中（ACD）属于应当公开的政府采购信息。

A、政府采购招标业务代理机构名录

B、采购代理机构不良行为记录名单

C、财政部门对集中采购机构的考核结果

D、财政部门受理政府采购投诉的联系方式 94、下列关于地方预算的表述中，正确的有（BCD）。

A、地方预算由各省、自治区、直辖市总预算组成 B、包括下级政府向上级政府上解的收入数额

C、包括上级政府对下级政府返还或者给予补助的数额 D、地方预算不包括政党组织的预算

95、下列各项中，（ACD）属于《预算法》规定的地方预算收入。

A、地方本级收入

B、地方和中央共享收入中按照一定标准或者比例划归中央预算的收入 C、中央按照规定返还地方的收入 D、中央按照规定补助地方的收入

96、下列情形中，体现政府采购功能中的“强化宏观调控”功能的有（BC）。

A、在竞标过程中执行严密、透明的“优胜劣汰”机制 B、通过对采购地区的选择以平衡地区间的经济发展

C、政府通过调整采购总量来影响社会总需求，促进社会总供给和总需求的平衡 D、通过政府采购形成买方市场，提高政府采购资金的使用效益 97、根据规定，政府采购的采购人具有两个重要特征是指（）。

A、采购人是依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织 B、采购人是依法进行政府采购的国家机关、企事业单位和团体组织

C、采购人的政府采购行为从筹划、决策到实施，都必须在《政府采购法》等法律法规的规范内进行 D、采购人是政府采购中货物、工程和服务的直接使用者 98、下列关于诚实信用原则的表述中，正确的有（）。

A、诚实信用原则约束的是政府采购活动中的各方当事人

B、诚实信用原则要求采购主体在项目发标、信息公布、评标审标过程中要真实，不得有所隐瞒 C、诚实信用原则要求供应商在提供物品、服务时达到投标时作出的承诺，树立相应的责任意识 D、诚实信用原则要求在确保公平的前提下充分引入竞争机制 99、政府采购原则中的公开透明原则的具体体现有（ABC）。

A、公开的内容

B、公开的标准

C、公开的途径

D、全面公开 100、采取询价方式采购的程序中，表述正确的有（ABC）。

A、询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二

B、询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定

C、询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价

D、供应商对于报出的价格可以进行更改

三、判断题

第 9 页 101、国库单一账户体系是指以国库存款账户为核心的各类财政性资金账户的集合。（对）

102、两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。（对）

103、预算收入征收部门，必须按照法律、行政法规的规定，及时、足额征收应征的预算收入。不得违反法律、行政法规规定，擅自减征、免征或者缓征应征的预算收入，不得截留、占用或者挪用预算收入。（对）104、政府采购中，采购人具有审查政府采购供应商的资格的权利。（对）

105、教育、科学、文化、卫生、体育等事业发展支出不属于我国《预算法》所规定的预算支出。（错）106、对于竞争性谈判方式，谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。（对）

107、国库单一账户是在人民银行开设的国库存款账户，它与财政零余额账户、单位预算内零余额账户和特设专户进行清算，实现财政国库集中支付。（错）

108、在国库单一账户体系内专门设置预算外资金专户，主要是考虑目前预算外资金来源较复杂，还有相当规模的财政性资金未纳入预算管理，难于一下子全部纳入国库单一账户，仍需要设置财政专户进行管理。（对）

109、集中采购机构的资格，必须由国务院有关部门或省级人民政府有关部门认定。（对）

110、改变或者撤销全国人民代表大会常务委员会关于预算、决算的不适当的决议是全国人民代表大会的预算管理职权。（对）

111、现行的预算法为1994年3月22日第八届全国人民代表大会第二次会议通过。（对）112、一般采购代理机构的资格由国务院有关部门或省级人民政府有关部门认定。（对）113、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，可采用邀请招标。（错）114、国家预算由预算收入和预算支出组成。（错）

115、国库集中收付制度是以国库单一账户体系为基础的。（对）116、政府采购当事人包括采购人、供应商和采购代理机构。（对）

117、政府采购原则是贯穿在政府采购计划中为实现政府采购目标而设立的一般性原则。（对）118、《政府采购法》所称工程，包括建设工程、网络工程、信息工程等工程项目。（对）

119、中央预算和地方各级政府预算，应当参考历史同期预算执行情况和本收支预测进行编制。（对）120、各级国库库款的支配权属于本级政府财政部门。（对）

121、国家预算是一种基本财政计划，不能保证国家财力的充足。（错）

122、预算草案是指各级政府、各部门、各单位编制的已经法定程序审查和批准的预算收支计划。（错）123、决算是对预算收支执行结果的会计报告。（对）

124、采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照规定采用询价方式采购。（对）

125、根据《政府采购法》的规定，采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，可以自行采购，也可以委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。（对）126、根据《政府采购法》的规定，供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人，不包括自然人。（对）127、政府采购的采购人依据事先规定的评标或确定成交的标准，确定中标或成交供应商后，应当公开结果。（对）

128、国库是预算执行的中间环节，是国家进行预算收支活动的出纳机关。（对）129、政府采购的功能中包括强化宏观调控和活跃市场经济。（对）

130、各部门、各单位的预算支出，必须按照本级政府财政部门批复的预算科目和数额执行，不得挪用；确需作出调整的，必须经本级人大常委会同意。（对）

131、预算草案是指各级政府、各部门、各单位编制的已经法定程序审查和批准的预算收支计划。（错）132、预算的调整方案必须提请本级人大常务委员会审查和批准。未经批准，不得调整预算。（对）133、采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零来规避公开招标采购。（对）

第 10 页 134、建立健全内部监督管理制度包括诸多方面的内容，最核心的问题就是在集中采购机构内部形成一种相互制衡的约束机制。（对）135、审查中央和地方预算草案及中央和地方预算执行情况的报告是全国人民代表大会的预算管理职权。（对）136、我国的国家预算，是社会主义国家为实现其职能需要，而有计划地筹集和分配由国家集中掌握的财政资金的工具，是国家的基本财政计划。（对）

137、国家预算的编制和执行情况对国民经济和社会发展都有直接的制约作用。（对）138、国家预算对财政收支是一种估算反映，不具有监督的作用。（错）

139、设立小额现金账户主要是方便预算单位日常发生的一些集中性的、数额大、支付不频繁的支出。（错）140、定期向本级政府和上一级政府财政部门报告本级总预算的执行情况是地方各级政府财政部门的预算职权。（错）

141、国民经济和社会发展计划、财政中长期计划以及有关的财政经济政策是各级政府、各部门和各单位编制预算草案的依据。（对）

142、采用公开招标方式采购的，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。（对）

143、各部门应当自本级财政部门批复本部门预算之日起30日内，批复所属各单位预算。（错）

144、在实行政府集中采购的情况下，可以在保证产品性能与质量的前提下，压低产品与劳务的价格。（错）145、根据《政府采购法》规定，除涉及商业秘密外，政府采购的所有信息，都应当及时向社会公开发布。采用《政府采购法》规定的采购方式的，采购人在采购活动完成后，应当将采购结果予以公布。（对）146、我国国有企业不属于政府采购的主体范围。（对）

147、决算草案由各级政府、各部门、各单位，在每一预算终了后按照国务院规定的时间编制。（对）148、我国预算采取的是农历年制，预算自农历1月1日起，至12月31日止。（对）

149、撤销本级政府关于预算、决算的不适当的决定和命令是全国人民代表大会的预算管理职权。（对）150、属于地方预算的政府采购项目，其集中采购目录由省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构确定并公布。（对）

第 11 页

第五篇：廉政法规知识习题

廉政法规知识习题

一、填空题

1、中国共产党是中国工人阶级先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心。

2、党的最高理想和最终目标是实现共产主义。

3、中国共产党以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观作为自己的行动指南。

4、我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段。

5、我国的社会主义建设，必须从我国的国情出发，走中国特色社会主义道路。

6、跨入新世纪，我国进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的新的发展阶段。必须按照中国特色社会主义事业总体布局，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

7、坚持立党为公、执政为民，坚持党要管党、从严治党，发扬党的优良传统和作风，不断提高党的领导水平和执政水平，提高拒腐防变和抵御风险的能力，不断增强党的阶级基础和扩大党的群众基础，不断提高党的创造力、凝聚力、战斗力，建设学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党。

8、党必须在宪法和法律的范围内活动。

9、党员必须认真学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观。

10、每个党员，不论职务高低、都必须编入党的一个支部、小组或其他特定组织，参加党的组织生活，接受党内外群众的监督。

11、党是根据自己的纲领和章程，按照民主集中制组织起来的统一整体。

12、党组织讨论决定问题，必须执行少数服从多数的原则。决定重要问题要进行表决。

13、企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织、人民解放军连队和其他基层单位，凡是有正式党员三人以上的，都应当成立党的基层组织。

14、党的基层组织是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗力的基础。

15、党的干部是党的事业的骨干，是人民的公仆。党按照德才兼备、以德为先的原则选拔干部，坚持五湖四海、任人唯贤，反对任人唯亲，努力实现干部队伍的革命化、年轻化、知识化、专业化。

16、党的纪律处分有五种：警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍。

17、留党察看最长不超过两年。党员在留党察看期间没有表决权、选举权和被选举权。

18、开除党籍是党内的最高处分。各级党组织在决定或批准开除党员党籍的时候，应当全面研究有关的材料和意见，采取十分慎重的态度。

19、党组织如果在维护党的纪律方面失职，必须受到追究。

20、各级纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定

21、各级纪律检查委员会受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

22、中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军

23、党内监督要与党外监督相结合。党的各级组织和党员领导干部，应当自觉接受并正确对待党和人民群众的监督。

24、党的各级委员会要对党委常委、委员，同级纪委和党委工作部门、直属机构、派出机关以及相当于这一级别的党组（党委）的领导班子及其成员进行监督。

25、中央委员会作出的决议、决定和中央政治局会议的内容，根据需要以适当方式在一定范围通报或向全党通报。

26、党的各级委员会实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。凡属方针政策性的大事，凡属全局性的问题，凡属重要干部的推荐、任免和奖惩，都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党的委员会集体讨论作出决定

27、党的各级领导班子主要负责人应当带头执行民主集中制，支持领导班子成员在职责范围内独立负责地开展工作。领导班子成员要互相信任，互相支持，维护和增强领导班子的团结。

28、领导班子成员个人向党组织推荐领导干部人选，必须负责地写出推荐材料并署名。

29、领导班子成员在民主生活会上，应当针对自身存在的廉洁自律方面的问题以及党员、群众、领导班子其他成员和下级党组织提出的意见，负责任地作出检查或说明，积极开展批评和自我批评。

30、《中国共产党纪律处分条例》依据党章和宪法、法律，结合党的建设的实践制定。

31、《中国共产党纪律处分条例》坚持党要管党、从严治党的原则、坚持党员在党纪面前人人平等的原则、坚持实事求是的原则、坚持民主集中制的原则、坚持惩前毖后、治病救人的原则。

32、《中国共产党纪律处分条例》适用于违犯党纪应当受到党纪追究的党组织和党员。

33、党和国家工作人员或者其他从事公务的人员，其财产或者支出明显超过合法收入，差额较大的，不能说明其来源是合法的，差额部分以非法所得论处。

34、《中国共产党纪律处分条例》自2003年12月31起施行。

35、《中国共产党纪律处分条例》总则指出，处理违犯党纪的党组织和党员，应当实施惩戒与教育相结合，做到宽严相济。

36、各级党委(党组)负责本准则的贯彻实施。主要负责同志要以身作则，模范遵守本准则，同时抓好本地区本部门本单位的贯彻实施。党的纪律检查机关协助同级党委(党组)抓好本准则的落实，并负责对实施情况进行监督检查。

37、党员领导干部组织实施和执行本准则的情况，应列入党风廉政建设责任制和干部考核的重要内容，考核结果作为对其任免、奖惩的重要依据。

38、《关于实行党风廉政建设责任制的规定》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关的领导班子、领导干部。

39、实行党风廉政建设责任制，要坚持党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众的支持和参与。

40、实行党风廉政建设责任制，要坚持集体领导与个人分工负责相结合，谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实。

41、领导干部执行党风廉政建设责任制的情况，应当列为民主生活会和述职述廉的重要内容，并在本单位、本部门进行评议。

42、受到责任追究的领导班子、领导干部，取消当年考核评优和评选各类先进的资格。

43、对党政领导干部实行问责,坚持严格要求、实事求是,权责一致、惩教结合,依靠群众、依法有序的原则。

44、对党政领导干部实行问责,按照干部管理权限进行。纪检监察机关、组织人事部门按照管理权限履行《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》中的有关职责。

45、对党政领导干部实行问责,应当制作《党政领导干部问责决定书》。

46、《党政领导干部问责决定书》应当送达被问责的党政领导干部本人及其所在单位。

47、党员领导干部应当于每年1月31日前集中报告一次上一本规定第三条、第四条所列事项。

48、新任领导干部应当在符合报告条件后30日内按照本规定报告个人有关事项。49领导干部辞去公职的，在提出辞职申请时，应当一并报告个人有关事项。50、纪检监察机关(机构)和组织(人事)部门要加强对本规定执行情况的监督检查。

51、领导干部应当按照本规定如实报告个人有关事项，自觉接受监督。

52、监察工作必须坚持实事求是，重证据、重调查研究，在适用法律和行政纪律上人人平等。

53、监察机关立案调查的案件，应当自立案之日起六个月内结案；因特殊原因需要延长办案期限的，可以适当延长，但是最长不得超过一年，并应当报上一级监察机关备案。

54、在世情、国情、党情深刻变化的新形势下，精神懈怠的危险，能力不足的危险，脱离群众的危险，消极腐败的危险，更加尖锐地摆在全党面前。

55、党的地方各级纪律检查委员会委员，有权向上级党组织提出要求罢免或撤换所在委员会不称职的委员、常委。

56、党内询问和质询的主体是党的地方各级委员会委员，党的地方各级纪律检查委会委员。

57、党的领导主要是政治、思想和组织领导。

58、新时期党的纪律的主要内容体现在党的政治纪律组织人事纪律、经济工作纪律、群众工作纪律方面。

59行政机关公务员处分的种类为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。60、党的优良作风的核心内容是理论联系实际、密切联系群众批评与自我批评三大作风。

二、选择题

1、中国共产党以马克思列宁主义(ABCD)作为自己的行动指南。

A毛泽东思想

B邓小平理论

C“三个代表”重要思想

D 科学发展观

2、改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因(ABC)A开辟了中国特色社会主义道路 B形成了中国特色社会主义理论体系 C确立了中国特色社会主义制度 D提出了科学发展观

3、现阶段，我国社会的主要矛盾是（B）A物质文化需要同物质文化落后之间的矛盾

B人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾 C群众生活需要同社会提供的产品不够之间矛盾 D总需要不断增加和总供给不够之间的矛盾

4、我国社会主义建设的根本任务是（ABD）,并且为此而改革生产关系和上层建筑中不适应生产力发展的方面和环节。A进一步解放生产力

B发展生产力

C加强精神文明建设

D逐步实现社会主义现代化

5、我国必须坚持以（A）为中心，其他各项工作都服从和服务于这个中心 A经济建设

B加强共产党领导

C农业农民农村“三农”

D保持社会稳定

6、我国的立国之本是（D）

A指导思想上坚持马克思主义

B坚持共产党领导 C坚持社会主义道路

D四项基本原则 7建设社会主义民主政治必须坚持（ABC）有机统一

A党的领导

B人民当家作主

C依法治国

D以德治国

8、新党章提出要建设三型政党，即建设（ABC）的马克思主义执政党 A学习型

B服务型

C创新型

D战斗型

9、推进党的建设新的伟大工程，必须整体推进党的思想建设、组织建设、（BCD）,全面提高党的建设科学文化水平。

A党员干部队伍建设

B反腐倡廉建设

C制度建设

D作风建设

10、坚持立党为公、执政为民，坚持党要管党、从严治党，发扬党的优良传统和作风，不断提高党的（BC）,提高拒腐防变和抵御风险的能力。A学习能力

B执政水平

C领导水平

D决策水平

11、党要适应改革开放和社会主义建设要求，坚持（ABC）加强和改善党的领导 A科学执政

B民主执政

C协商执政

D依法执政

12、党员必须学习（ABC）和业务知识，努力提高为人民服务的本领。A科学

B文化

C法律

D历史

13、党必须在（A）的范围内活动。

A宪法和法律

B党章

C国家法律

D党的纪律允许

14、党的领导原则是（AB）

A总揽全局

B协调各方

C科学决策

D调配干部

15、党代会的代表和委员的产生，要体现（B）的意志。A人民

B选举人

C党员

D领导

16、党的各级代表大会代表实行（A）

A任期制

B任命制

C聘任制

D终身制

17、总支部委员会、支部委员会每届任期（C）A一年

B两年

C两年至三年

D三年

18、(A)是党在社会基层组织中的战斗堡垒，是党的全部工作和战斗基础。A党的基层组织

B党中央

D县以上党的委员会

D党支部

19、党组织如果（D）失职，必须受到追究。

A任用干部方面

B完成工作任务方面

C科学决策方面 D在维护党的纪律方面 20、党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会（C）下进行工作。A指导

B帮助

C领导

D监督

21、中国共产党的（AC）是中国共产党的象征和标志 A党徽

B党章

C党旗

D党员形象

22、党内监督的重点对象是（A）

A党的各级领导机关和领导干部，特别是各级领导班子主要负责人 B党的各级纪律检查委员会委员 C党的各级委员会委员 D党的地方各级委员会委员

23、罢免或撤换要求应当以（D）提出，并有根据地陈述理由。

A文字形式

B口头或书面形式

C书面形式

D书面形式署真实姓名 24对开好民主生活会负责，承担制定和落实领导班子整改措施领导责任的是（D）A领导班子

B领导班子负责

C党委（党组）

D领导班子主要负责人

25、组织、领导旨在对党的领导、反对社会主义制度、敌视政府或者危害国家安全的非法组织的，对策划者、组织者和骨干分子，给予（D）党纪处分。A严重警告

B撤销党内职务

C留党察看

D开除党籍

26、拒不执行党和国家的方针政策和重大工作部署、决定，或者故意作出与党和国家的方针政策和重大工作部署、决定相违背决定的，对直接责任者，给予（B）

A警告

B严重警告或者撤销党内职务

C给予留党察看

D开除党籍处分

27、党和国家工作人员或者其他从事公务的人员接受可能影响公正执行公务的礼品馈赠，不登记交公，情节较重的，给予（D）党纪处分。A严重警告

B撤销党内职务

C留党察看

D开除党籍

28、各级党委(党组)要加强对党员领导干部（B）方面的教育，将本准则列为党员领导干部教育培训的重要内容。

A艰苦奋斗

B廉洁从政

C党风党纪

29、党员领导干部廉洁从政是新时期从严治党，不断加强党的执政能力建设和（A）建设的重要内容.A先进性建设

B革命性建设

C作风性建设

D思想性建设 30、贯彻实施《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，要坚持党内监督与党外监督相结合，发挥民主党派、人民团体、人民群众和（C）的监督作用。A社会各界

B各级组织

C新闻舆论

D群众举报

31、(A)应当向党组织如实报告个人有关事项，自觉接受监督。A党员领导干部

B科级以上干部

C县处级以上干部

32、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定，禁止党员领导干部违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利。其中市场经济活动不包括（C）A建设工程项目承包

B批办各类行政许可和资金借贷布

C证券投资

33、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》中规定，禁止党员领导干部脱离实际，弄虚作假，损害群众利益和党群干群关系，不准搞劳民伤财的（B）A政绩工程

B形象工程

C“豆腐渣”工程

34、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》中规定，党员领导干部不准在公务活动中接受（B）和各种有价证券、支付凭证。A礼品

B礼金

C礼物

35、禁止讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费。不准有下列行为（C）A在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者按规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。

B在公务活动中提供或者接受接待，或者按规定标准报销招待费、差旅费等相关费用

C在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用

36、党和国家机关工作人员在国内交往中，不得收受（A）的礼品馈赠，因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。

A可能影响公正执行公务

B影响公正执行公务 C在特定范围内影响公正执行公务

37、要把党风廉政建设作为（C）和政权建设的重要内容。A思想建设

B作风建设

C党的建设

D组织建设

38、党风廉政建设与(A)政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和业务工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。A经济建设

B组织建设

C制度建设

D作风建设

39、实行党风廉政建设责任制，要坚持集体领导与个人分工负责相结合，(C)一级抓一级、层层抓落实。

A党要管党、从严治党

B惩处与教育相结合 C谁主管、谁负责

D自上而下 40、领导班子对职责范围内的党风廉政建设负(A)A全面领导责任

B总责

C主要领导责任

D直接领导责任

41、对违反党风廉政建设责任制行为追究集体责任时，下列哪个领导干部承担主要领导责任？（A）A领导班子主要负责人

B对错误决策提出明确反对意见而没有被采纳的领导干部 C参与决策的班子其他成员 D现场作记录的工作人员

42、下列哪种情形不受党风廉政建设责任追究的影响。(D)A考核评优

B评选优秀党员

C荣立三等功

D领取救济补助

43、下列哪个选项不属于对党政领导干部实行问责应当坚持的原则？（C）A严格要求、实事求是

B权责一致、惩教结合 C党要管党、从严治党

D依靠群众、依法有序

44、对党政领导干部实行问责的情形有几种？（C）A五种

B六种

C七种

D八种

45、被问责的党政领导干部申诉期间，（C）问责决定的执行。A暂停

B停止

C不停止

D由问责决定是否停止

46、下列哪一项不属于报告内容？（C）A本人的婚姻变化情况

B配偶、子女从业情况，包括配偶、子女在国（境）外来业的情况和职务情况 C本人、配偶、共同生活的子女的存款情况 D本人、配偶、共同生活的子女的房产情况

47、下列哪一种房产情况不需要报告？（A）A领导干部本人和配偶租住的房屋 B领导干部本人所有的房屋

C领导干部的配偶与其兄弟姐妹共有的房屋 D领导干部的未成年子女所有的房屋

48、监察人员依法执行职务，受法律保护。监察人员办理的监察事项与本人或者其近亲属有利害关系的。（A）

A应当回避

B可以不回避

C可以回避也可以不回避

D没有规定

49、党内监督的重点对象是（A）A党的各级领导机关和领导干部，特别是各级领导班子主要负责人 B党的各级委员会委员

C党的各级纪律检查委员会委员 D党的地方各级委员会委员

50、对监察决定不服的可以自收到监察决定之日起三十日内向作出决定的监察机关申请复审，监察机关应当自收到复审申请之日起三十日内作出复审决定（A）A三十

B五十

C六十

D九十

51、政纪案件的办结时限为（D），特殊情况可适当延长，但最长不能超过1年，并报上一级监察机关备案。

A1个月

B2个月

C3个月

D6个月

52、党的纪律检查机关和国家监察机关是（C），在党和国家的政治生活中发挥着重要的监督、保障作用。

A党和政府的重要组成部门。

B党和政府专施监督机关。C我国政治体制的重要组成部分

D党和国家的重要机关。

53、领导干部廉洁自律，是指各级党员领导干部按照党和国家有关廉洁从政的制度规定，实行严格的自我约束，（C）做到清正廉洁、克己奉公。A自警自醒自励

B自觉拒腐防变

C正确行使权力

D依纪依法行政

54、执法监察的主体是（C）

A检察机关

B审判机关

C监察机关

55、党内监督的专门机关是（B）A党的地方各级纪律检查委员会

B党的各级纪律检查委员会

C党的各级委员会56、1978年12月18日，党的十一届三中全会决定正式恢复党的纪律检查机关。全会选举（A）担任中央纪律检查委员会第一书记。A陈云

B邓颖超

C胡耀邦

D黄克诚

57、领导班子对职责范围内的党风廉政建设负（B）A主要领导责任

B全面领导责任 C领导班子主要负责人的责任

D分管负责人的责任58、1980年11月，陈云提出（B）是有关党的生死存亡的问题。A执政党的思想问题

B执政党的党风问题 C执政党的建设问题

D执政党的修养问题

59、各级党委（党组）要加强对党员领导干部（B）方面的教育，将《廉政准则》列为党员领导干部教育培训的重要内容。

A艰苦奋斗

B廉洁从政

C党风党纪

D勤政廉政

60、《中国共产党纪律处分条例》规定，非法买卖土地使用权，情节严重，给予（C）处分。

A严重警告

B留党察看

C开除党籍

D撤销党内职务

三、简答题

一、中国共产党的性质是什么？

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。

二、改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因是什么？

改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系，确立了中国特色社会主义制度

三、中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线是什么？

领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。

四、加强社会主义生态文明建设的主要内容是什么？

树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。着力建设资源节约型、环境友好型社会，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，为人民创造良好生产生活环境，实现中华民族永续发展。

五、党章关于预备党员转为正式党员的程序是如何规定的？

预备党员的预备期为一年。党组织对预备党员应当认真教育和考察。预备党员预备期满，党的支部应当及时讨论他能否转为正式党员。认真履行党员义务，具备党员条件的，应当按期转为正式党员；需要继续考察和教育的，可以延长预备期，但不能超过一年；不履行党员义务，不具备党员条件的，应当取消预备党员资格。预备党员转为正式党员，或延长预备期，或取消预备党员资格，都应当经支部大会讨论通过和上级党组织批准。

六、什么是党的纪律？

党的纪律是党的各级组织和全体党员必须遵守的行为规则，是维护党的团结统一、完成党的任务的保证。党组织必须严格执行和维护党的纪律，共产党员必须自觉接受党的纪律的约束。

七、党的各级纪律检查委员会的主要任务有哪些？

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

八、《中国共产党党内监督条例（试行）》规定了哪几项制度？

《中国共产党党内监督条例(试行)》规定了十项党内监督工作制度，即：集体领导和分工负责、重要情况通报和报告、述职述廉、民主生活会、信访处理、巡视、谈话和诫勉、舆论监督、询问和质询、罢免或撤换要求及处理等。

九、对不负责地提出罢免或撤换要求的，应当如何处理？

对于没有列举具体事例，不负责任地提出罢免或撤换要求的，给予批评教育；对于捏造事实陷害他人的，依纪依法追究责任。

十、《中国共产党纪律处分条例》的任务是什么？

《中国共产党纪律处分条例》的任务，是维护党的章程和其他党内法规，严肃党的纪律，纯洁党的组织，保障党员民主权利，教育党员尊纪守法，维护党的团结统一，保证党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规的贯彻执行。

十一、实施党纪处分的基本原则是什么？

持党要管党、从严治党的原则。坚持党员在党纪面前人人平等的原则。坚持实事求是的原则。坚持民主集中制的原则。坚持惩前毖后、治病救人的原则。

十二、对党员的纪律处分有哪几种？

党的纪律处分有五种，即警告、严重警告、撤销党内职务、留党察看、开除党籍

十三、对违纪后下落不明的党员，如何作出处理？

一是对有严重违纪行为，应当给予开除党籍处分的，党组织应当作出决定，开除其党籍； 二是除前项规定的情况外，下落不明时间超过6个月的，党组织应当按照党章规定对其予以除名。

十四、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定党员领导干部要做到的五个必须是什么？

党员领导干部

1、必须具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，践行社会主义核心价值体系；

2、必须坚持全心全意为人民服务的宗旨，立党为公、执政为民；

3、必须在党员和人民群众中发挥表率作用，自重、自省、自警、自励；

4、必须模范遵守党纪国法，清正廉洁，忠于职守，正确行使权力，始终保持职务行为的廉洁性；

5、必须弘扬党的优良作风，求真务实，艰苦奋斗，密切联系群众。

十五、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》明确规定领导干部从政行为的八个禁止是什么？

（一）禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益

（二）禁止私自从事营利性活动

（三）．禁止违反公共财物管理和使用的规定，假公济私、化公为私；

（四）．禁止违反规定选拔任用干部；

（五）．禁止利用职权和职务上的影响为亲属及身边工作人员谋取利益；

（六）．禁止讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费；

（七）．禁止违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；

（八）．禁止脱离实际，弄虚作假，损害群众利益和党群干群关系；

十六、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》规定党员领导干部禁止利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不准有哪些行为？

(一)索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的财物；(二)接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；(三)在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；(四)以交易、委托理财等形式谋取不正当利益；(五)利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；(六)违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房。

十七、什么是党风廉政建设责任制？

党风廉政建设责任制，是关于各级领导班子和领导干部在党风廉政建设和反腐败工作中应负责任和对失职、渎职实施追究，保证各级领导班子和领导干部对党风廉政建设和反腐败斗争切实负起领导责任的、具有全局性的党风廉政建设制度。

十八、对党风廉政建设责任追究执行不力的如何处理？

各级纪检监察机关应当加强对下级党委（党组）、政府实施责任追究情况的监督检查，发现有应当追究而未追究或者责任追究处理决定不落实等问题的，应当及时督促下级党委（党组）、政府予以纠正。

十九、对党政领导干部实行问责的方式有哪些？

对党政领导干部实行问责的方式分为：责令公开道歉、停职检查、引咎辞职、责令辞职、免职。

二十、党政领导干部问责的后果及如何使用安排？

受到问责的党政领导干部,取消当年考核评优和评选各类先进的资格。

引咎辞职、责令辞职、免职的党政领导干部,一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务。

对引咎辞职、责令辞职、免职的党政领导干部,可以根据工作需要以及本人一贯表现、特长等情况,由党委(党组)、政府按照干部管理权限酌情安排适当岗位或者相应工作任务。

引咎辞职、责令辞职、免职的党政领导干部,一年后如果重新担任与其原任职务相当的领导职务,除应当按照干部管理权限履行审批手续外,还应当征求上一级党委组织部门的意见。