检修合同

第一篇：检修合同

水泥磨机维修合同

甲方：阿尔博波特兰（安庆）有限公司 乙方：

为了明确甲、乙双方的技术、责任，确保合同顺利履行，经双方协商，订立本合同。

一、合同内容

1、乙方承接甲方检修水泥磨研瓦工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。

2、项目施工地点：安徽江淮汽车股份有限公司

3、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在7个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。

二、合同价格：

合同总价为 元，人民币大写金额为： 元整，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。

三、结算方式

设备维修、维护完毕，验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方一个月内支付给乙方合同总价的100％，人民币 元整（￥元）。

四、技术要求和技术标准：

1、双方技术协议。

2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。

五、甲方承担的义务和责任：

1、向乙方提供设备改造所必须的技术资料。

2、向乙方提供施工场地并专人配合。

六、乙方承担的义务和责任：

1、乙方向甲方的操作人员提供技术支持。

2、维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。

七、验收标准及方法

1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。

2、经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

八、违约责任：

1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。

2、因甲方原因造成的拖期，交工时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除。

3、责任按《中华人民共和国合同法》规定，双方协商解决。

九、其它：

合同未尽事宜，双方协商决定。协商不成的，提交甲方所在地人民法院裁决。本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。合同未经双方协商同意不得转让、更改。

代 表 人（签章）： 代 表 人（签章）：

地址 地址： 地址：

邮编： 邮编： 帐号： 帐号： 税号： 税号：

电话： 电话：

传真： 传真：

第二篇：检修服务合同

检修服务合同

接受服务方（甲方）：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 账号：_________ 电子信箱：_________

提供服务方（乙方）：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 账号：_________ 电子信箱：_________ 双方经过友好协商，一致达成如下协议：

一、乙方提供检修运行服务的资产范围包括，上述资产在本合同中统称为“目标资产”，目标资产的具体情况：

1._________； 2._________； 3._________。

二、检修运行服务的要求

乙方应采取各种有效措施，确保甲方目标资产安全生产运行，努力降低生产运行成本费用，并达到如下具体目标：

1._________； 2._________； 3._________。

三、合同价款

费用合计：_________；服务费：_________。

四、合同期限

共（年/月），自 年 月 日至 年 月 日，期限届满双方不续签合同，则合同终止。

五、支付

1.服务费支付时间为

□服务费用按支付，先付费，后服务；

□服务费用于_________年_________月_________日前一次性支付； □分期支付：

_________年_________月_________日支付________； _________年_________月_________日支付________。

2.乙方因提供服务而发生的第一条约定费用以外的实际费用应由_________承担。3.支付方式：________。

六、服务

1.服务方式：□定期保养、不定期叫修。

□_________。2.服务内容

（1）设备保养、检修：乙方应对甲方的设备进行保养、检修，每_________个月_________次，检修时间为每月_________号，乙方应保证甲方设备正常运转。

（2）叫修：

乙方应确保检修工作人员联系渠道畅通，在接到甲方发生故障、事故的抢修通知后____内赶到现场（包括节假日），叫修以电话或传真机记录为凭。（3）乙方以对合同用户的优惠价格向甲方提供合同设备所需使用的耗材及零配件，并免费送货。

（4）_________。3.服务人员

（1）甲方对乙方检修人员的相关要求：

资质要求：_________；学历要求：_________；经验要求：_________。（2）乙方派遣的运维人员为_________；_________；_________。①资质情况：_________； ②学历情况：_________； ③业务经验情况：_________。

七、双方的合作性义务

1.在本协议有效期内，乙方将按照甲方的要求提供检修服务。

2.在本协议有效期内，乙方保证其向甲方提供所需的数据、文件和信息以及其他必要帮助以保证乙方按时并准确地提供服务。

（1）甲方提供的资料：_________。（2）提供时间、方式：_________。

八、委托方的权利

1.享有对目标资产的检修工作进行指导、监督、考评的权利。2.享有依法或依本合同约定，解除检修服务合同的权利。

3.审查批复目标资产综合检修计划、停电检修计划方案、技术改造计划及零购计划。

4.审查批复乙方报送的检修、技术改造项目实施方案以及事故抢修方案。5.对目标资产的报废、处置行为进行审核、批复。

九、委托方的义务

1.根据本合同和相关规定向受托方支付检修费用。2.及时将检修所需资料移交乙方。

3.对目标资产进行投保，当发生投保资产保险责任内事故时，负责同保险公司谈判赔偿事宜，乙方应提供配合。

4._________。

十、受托方的权利

1.享有按照本合同约定向委托方收取检修费用的权利。

2.享有在遵守国家电力法律、法规、行业规范的前提下，对目标资产开展检修工作的权利。

十一、受托方的义务

受托方应按照委托方关于目标资产运行管理的有关规定，做好目标资产的常规检修和事故抢修等工作，及时处理目标资产的运行问题，确保目标资产安全可靠运行。

1.受托方的安全管理义务

（1）制订现场安全管理的各项规章制度，加强运行和检修工作的安全管理。（2）开展反事故演习，制订现场应急预案，健全应急管理体系，编制并实施涉及重要客户的事故应急处理预案。确保抢修队伍、工器具和备品备件准备到位。

（3）严格执行上岗培训制度，加强职工安全教育培训和考核。2.受托方的检修管理义务

（1）对重大检修项目，检修单位（部门）应编写施工方案，制订施工的技术、组织和安全措施，并报甲方审定。

（2）应负责制订目标资产的现场检修规程和现场预试规程，报甲方备案。（3）应按时编制目标资产的检修项目计划，并根据检修项目计划制订相应的实施计划。检修项目计划应根据设备健康状况、巡视及检测结果、检修周期和季节性预防工作的特点确定。次年的检修项目计划应于当年 月底前提出，并报送甲方。

（4）检修工作完成后，应将设备检修工作总结包括检修内容、检修质量、费用使用情况和存在问题报甲方。

（5）受托方应按照合同约定履行检修义务。

十二、违约处理

1.乙方不能及时履行合同所规定的服务条款，并对甲方工作造成严重延误时，甲方有权解除合同。

2.乙方不履行或不及时履行合同所规定的服务条款，经甲方催告后_________天仍不履行的，乙方应向甲方支付_________元违约金，且甲方有权解除合同。

3.因乙方工作失误导致甲方设备损坏，乙方应赔偿甲方相应零件并负责修复工作。

4.在乙方按照合同要求履行相应义务情况下，甲方未能按本合同的规定及时付款时，应支付_________元违约金于乙方，超过约定的付款时间_________日仍不支付的，乙方可解除合同。

5.甲方允许非乙方技术人员维修、维护、拆卸设备及附件或造成设备损坏，本合同自行终止，服务费按照乙方实际服务时间与合同期限的比例支付。6.双方当事人违反本合同任意条款均视为违约，违约方应该实际履行，并赔偿对方损失。

十三、说明

1.如甲方将目标资产转与他人，本服务合同中乙方对该设备的服务承诺_________（是/否）无效。

2._________。

十四、通知

（1）根据本合同需要，一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

（2）各方通讯地址如下：甲方_________；乙方_________。（3）一方变更名称、电话、通讯地址或其他资料，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十五、保密

双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年，自双方知悉保密内容之日起，截止日期为：_________。

保密条款独立于合同其他条款，合同其他条款的效力，不影响保密条款的效力。

十六、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十七、合同的解除

1.双方可以通过书面协议解除本合同；

2.因不可抗力致使合同目的不能实现的，合同双方可以协商解除合同； 3.当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的，另一方可以解除合同；

4．当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同；

5．当事人一方有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的，另一方可以解除合同；

6．甲方可以随时解除合同，但应支付乙方实际发生的工作费用，支付数额按照乙方实际服务期限与合同期限的比例计算。

双方当事人因上述3、4、5、6款原因解除合同的，应提前_________天通知对方，自通知到达对方时合同解除。

十八、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

十九、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

二十、争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；（2）依法向_________人民法院起诉。

二十一、不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在不可抗力发生后最短的时间内（最长不超过_________日）通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、**、政府行为或法律规定等。

二

十二、附加条款

双方已就本合同的上述条款完全达成共识，任何一方的口头要求均不能影响本合同条款的效力。

二十三、合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 签订地点：_________ 签订地点：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

第三篇：日常检修合同

发包人：**药业有限公司

承包人：**建设集团安装工程有限公司

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就日常改造施工事项订立如下合同条款：

1、工程名称：WHO认证-精制、多功能更换高效排风机组工程

2、工程承包范围：精制中效排风机组、多功能净化器拆除和高效排风机组安装工程。

3、工期：按整体进度进行。

4、工程承包方式：承包人对工程的人工、主材、辅材和机械实行总承包；承包人需要提供主材的检验合格证、检测报告，经发包人确认后方可用于施工。主辅材的具体划分双方共同确认。

5、施工要求及验收：承包人必须严格施工过程控制，及时办理过程控制手续；按照甲方要求提交《施工方案》、《安全施工计划》、《安装验证计划》等等。按照发包人提供的施工图纸和技术要求，结合现场实际情况进行组织施工。工程施工必须符合相关施工规范的要求。工程验收依据图纸和技术要求现场进行，验收必须有双方代表参加。验收后承包人提供竣工资料一套，并按发包人提供的标识材料和要求进行管道标识。工程质保期为验收后一年。

6、工程结算：施工结束后，双方依据现场竣工内容进行工程量确认，承包人将确认的工程量依据**省安装定额据实编制工程决算书。发包人提供的设备及主材不计入决算总额。

7、工程费支付：合同总金额（即该工程决算，含税价）为人民币43809元，（大写：肆万叁仟捌佰零玖元整）

7.1工程交工后，承包人按照第6条的要求据实编制工程决算书，决算书递交10日内发包人审核，决算书经双方确认后，10日内发包人支付100%工程款。并开具全额发票。

关于主材和结算价格：承包人按照发包人要求的材料标准进行材料采购，主材结算价格为双方认可的价格。主材质量由承包人负责，由于材料质量引起的问题，由承包人承担相关责任。

8、其他约定：

9.1已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若由材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

9.2工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_5_％偿付逾期违约金。

9.3工程交付时间不符合规定，按合同总价的__5_％偿付逾期违约金。

9.4施工过程中出现修改或变更，双方执行变更签证。

9.5 承包人在现场施工时，必须严格遵守发包人现场的厂规厂纪；服从发包人和监理的现场监督管理；履行承包商现场《安全生产、消防安全和治安保卫协议书》、《三级安全教育》、《保密协议》规定的义务；若有违反，发包人有权终止合同，由此产生的后果承包人承担责任；由于安全措施不力造成的事故，责任由承包人承担。

合同的有效期为工程款付清和质保期满。

本合同经双方代表签字、盖章后生效。

本合同一式肆份，双方各执贰份。

本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成双方同意向**经济技术开发区人民法院提起诉讼。

发包方（盖章）：**药业有限公司 承包方（盖章）：**建设集团安装工程有限公司

法定代表人或授权代表（签名）： 法定代表人或授权代表（签名）：

委托代理人签名： 委托代理人签名：

电 话： 电 话：

开 户 银 行： 开 户 银 行：

帐 号： 帐 号：

签订时间：

第四篇：东山宾馆锅炉检修合同 - 副本

合同

建设单位：烟台东山宾馆（以下简称甲方）施工单位：烟台太湖上海锅炉安装有限公司（以下简称乙方）现甲方10T锅炉需要检修，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经友好协商，订立此合同，以便双方共同遵守。

一、工作内容

甲方10T锅炉前拱与引火拱已塌裂缝，砖已酥脆，前拱、引火拱及保温材料等已不能再使用，需要拆除旧的材料，再用新的高铝耐火材料重新浇筑砌筑好，包工包料

甲方6T锅炉鼓风机消声器供货安装，含运费

二、合同总价：

三、工期要求：接到甲方通知进入工地开始10天内完工。

四、质保期：工程竣工验收合格之日起壹年。

五、付款方式：合同双方签字盖章生效，工程竣工后，甲方一次性付清合同款给乙方。（乙方至甲方处消费，双方抵兑此款）

六、其他事宜：

1、如有未尽事宜，双方协商解决，协商不成，依照合同法的相关规定执行。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：（签字盖章）乙方：（签字盖章）

签订日期：2013年11月22日

第五篇：检修总结

检修总结

2016年7月份海科公司的检修，是我入厂以来经历的检修时间最长，改造项目最多的一次大的检修。这次检修我主要是负责空压机房工艺改造的监护工作。

此次空压机房工艺改造我所监护的项目： 1空压机房安装制氮机并铺设氮气管线。

2干燥器更换新的干燥剂，除油器与除尘器更换新滤芯。3空压机出口加装空气冷却器。4空压机通风系统的改造。

5空压机房循环水线，排污线的改造。6空压机冷却器清洗。7干燥器底部排凝安装电磁阀。

通过这次对空压机的改造，使得三部也可自己产氮气,保证了气压机干气密封的稳定;干燥器的干燥效率提高保证了净化风的质量；空压机房空气更加的流通保证了空压机电机的稳定运行；空压机房更加的整洁干净。