创新案例专题讲座判断题含答案

第一篇：创新案例专题讲座判断题含答案

创新案例专题讲座判断题

1.社会保障制度是在政府的管理之下，按照一定的法律和规定，通过国民收入的再分配，以 社会保障基金为依托，为保障人民生活而提供物质帮助和服务的社会安全制度。A 2.人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨。B 3.整个创造性思维活动中是离不开逻辑思维的。A 4.开放教育是远程教育方式的专属概念。B 5.股份制可以成为公有制的主要实现形式。A 6.在全过程学习中，学习和工作是分割开的。B 7.文化整合与文化创新是两个完全不同的概念。B 8.克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术。A

9.马云腾讯公司执行董事、董事会主席兼公司首席执行官（CEO）。1993 年取得深圳大学理 学士学位，主修计算机及应用。A

10.胡适一贯提倡的治学方法，是历史的观念和系统的研究。A 11.人类基因有 3 亿个碱基对序列。B

12.文化学研究是关于文化的“元研究”，即是在最一般意义上对文化现象及其本质的研究。A

13.大部制改革说白了就是单纯地把职能相近、业务雷同部门合并或拆减。B 14.“我们不一定要是天才，但我们知道自己的目标和计划；我们会时常受到挫折，但不要 失去热情。”这句话是丁肇中说的。B 15.创新不仅要求主体有丰富的知识也要求其有合理的知识结构，但其中知识的丰富性显然 更加重要。A

16.推行低碳经济即可避免气候发生灾难性变化，保持人类可持续发展。B

17.激进创新形成的创新簇群必须通过后期的大量的渐近创新才能得以真正实现。(是)(否)18.现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的。A 19.“整体，当它在头脑中作为被思维的整体而出现时，是思维着的头脑的产物，这个头脑 用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践精神的掌 握的。”是马克思在《 〈政治经济学批判〉导言》所阐明的观点。A

20.创意从本质上说是理性生产，因此越发偏向于专业分工的精英创意。B 21.绿色经济道路使人类发展由自主转向自由。B 22.生产性服务业可以独立于制造业企业而存在。B 23.吴鹰和丁健等开发出了中国第一个打入给国际市场的“中国芯”。B 24.国家创新体系概念的核心是实现国家对提高全社会技术创新能力和效率的有效调控和推 动、扶持与激励，以取得竞争优势。(是)(否)25.丁肇中强调：没有一个理论能够驳斥实验的结果，反之，如果一个理论与实验观察的事 实不符合，那么这个理论就不能存在。A 26.知识管理是很久以来一直存在的管理思潮与方法。B

27.1996 年，中国科学院紫金山天文台将一颗于 1981 年 12 月 3 日发现的国际编号为 “3463” 的小行星命名为“高锟星”。A

28.整个科学研究过程就是提出问题、分析问题、解决问题的过程。A 29.沙产业、草产业是推动西部大开发的战略选择。A

30.活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器。A 220、创新是我们这个时代的主旋律和最强音 正确 221、再次创新是原创性创新的应用 错误

222、整合创新，是综合、整合多种创新陈国，汇聚或提炼出新的结果，不是简单的加总和拼凑，而是要有机合成、综合提高，形成具有新功能的创新系统 正确 223、是指由科研机构、大学、企业及政府等组成的网络，它能够更加有效地提升创新能力和创新效率，使得科学技术与社会经济融合为一体，协调发展 正确 224、国家创新体系的提出是经济发展的结果 错误 225、创新不包括合作者相互作用的学习过程 错误 226、国家创新体系旨在推动更方面的创新 正确 227、教育创新之包括教育观念和理念的创新 错误

228、管理创新的目的是使观看里系统总体功能不断优化，以获得最大效益 正确 229、具有团队合作精神是创新人才的基本素质要求之一 正确

230、按创新部门，创新可以分为政府创建、制度创新和理论创新 错误 231、全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本 正确 232、社会发展的主题是人的发展 错误

233、创新基础，主要包括思维创新、理论创新和方法创新等 正确 234、创新能力是一种单调性重复性的能力 错误 235、迈克尔逊测光速应用了发散式思维方式 错误 236、爱因斯坦是收敛式思维的代表人 错误

237、内部概念问题是由理论内部的逻辑矛盾产生的问题 正确

238、外部概念问题是指同一领域不同理论的矛盾或理论与外部的哲学、文化观念等不一致产生的问题 正确

239、科学理论或假说的最基本、最直接的目的就是要寻求一定范围内的经验事实的联系和统一的解释 正确

240、发散思维可以让人思路活跃，思维敏捷，办法多。正确

241、只有通过收敛思维形成所需要解决的问题，并为问题的解决准备了相关的事实材料之后，发散思维才有前提和基础 正确

242、只有在收敛的基础上进行发散思维，才能在已有的材料、问题的基础上去的成果 错误 243、求异性是对司空见惯的现象和已有的权威性理论持一种怀疑的、分析的、批判的态度，从不盲目和清新，并用新的方式来对待和思考所遇到的问题 正确 244、创新思维是主体的一种能动的过程 正确

245、发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确的答案的思维过程与方法 错误

246、收敛思维又称反向思维，是指与一般的传统的或惯常的思维方向相反的一种思维 错误

247、超前思维是人们由于一种事情的触发而迁移到另一种事情上的思维方式，对不同的食物的内部联系进行形象化的类推、联想和重组。错误

248、联想思维是指超越具体的时间、空间、客观事物，使思维进入新的境界，从而产生新观念，新思想 错误

249、创新的一般过程包括发现问题、收集问题、分析问题、确定思路、具体实施、反思总结等步骤 正确

250、实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导 正确

251、爱迪生说：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要” 错误

252、科学发现时从提出试探性理论开始，通过证伪加以消除错误。错误

253、选定思路是要注意确定选择的标准，大多数时候要能选出“满意的思路”，过分追求理想方案可能一事无成 正确

254、创新没有止境，任何创新都是“未完成的创新”，最好的创新只能是“下一个”。正确 255、实践创新来源于理论创新 错误

256、方法创新为实践创新提供了理论指导，指明了方向。错误 257、创新的各种方法之间是界限清楚的，各种方法自成体系 错误

258、创造方法的掌握、运用，同认知风格以及人的个性品质，构成了人们的一般创造力，共同决定着成果的创造性 正确

259、智力激励会的与会人员智力水准应基本在同一层次，即知识水准，职务，自理，级别等应大致相近正确

260、亚奥氏治理及立法与奥氏激励法的原则是一致的 错误

261、函询激励法选择若干名相关专家作为函询调查对象，以调查形式将问题寄给专家，规定期限，请求回复。正确

262、头脑风暴被成为“创新技法之母” 错误 263、检查提问法为美国陆军首创 错误

264、创新领域，主要分为理论创新、科技创新、文化创新、教育创新、经济创新、行政创新 等等 正确

265、关于大脑功能的研究，已经成为现代科学最深奥的课题，也是最难攻克的科学堡垒 正确

266、活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器 正确 267、右脑开发的目的是以右脑思维代替左脑思维 错误 268、克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术 正确 269、纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术 正确 270、纳米技术没有潜在的负面后果 错误

271、GPS和双星定位系统一样，在使用过程中接收机也需要发出信号 错误 272、电磁能量武器能够控制天气 正确

273、人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨 错误 274、人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨 错误

275、作为一个学科体系，文化学应该列为“一级学科”。正确 276、现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的 正确

277、从文化主体上可以将文化划分为科学文化、伦理文化、艺术文化、宗教文化 错误 278、对文化的研究可以运用多学科方法，但是文化本身不可以作为方法或者方式 错误 279、文化研究不包括文化理论与文化实践 错误

280、新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态 正确

281、网络教育主要是指计算技术设备，通过广泛的互联网来进行教与学的活动 正确 282、网络教育是继函授教育和广播电视教育之后的第三代远程教育模式 正确

283、我们的开放教育思想可以追溯到两千年前的先秦诸子百家，其中较为明确地提出这一思想的是孔子 错误 284、研究性学习是一种实践性较强的教育教学活动，包括选题、制定研究计划、收集资料、请教专家学者、撰写研究报告等一系列的过程。正确

285、研究性学习实质上是以往兴趣小组、学科竞赛训练的扩大化 错误

286、虚拟大学是指运用虚拟技术，创办在互联网络上的、不消耗现实教育资源和能量的，并且有显示大学功能的一种办学实体 正确

287、工学结合，就是利用学校、社会两种教育资源和教育环境，把整个学习过程分离为学校学习和企业工作交替进行的过程 正确 288、在把注意力转化为经济价值的过程中哄，媒体仅仅是注意力的主要拥有者，而不是注意力价值的交换者。错误

289、注意力市场中客户、开发商以及供应商的界限很清晰 错误 290、注意力经济师营造品牌的经济 正确

291、多赢注意力经济系统的形成源于边际效益递减原理 错误

292、生物经济是建立在生物资源可持续利用、生物技术基础上，以生物技术产品的生产、分配、使用为基础的一种经济模式 正确

293、生物技术产品开发不要求有高素质的科研人员 错误

294、生物经济是以生命科学与生物技术研究开发和应用为基础的、建立在生物技术产品和产业之上的经济，是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新的经济性形态 正确

295、低碳经济是指温室气体排放量尽可能低的经济发展方式，尤其是二氧化碳这一主要温室气体的排放量要有效的控制 正确

296、知识管理是很久以来一直存在的管理思潮和方法 错误

297、扁平式管理摒弃了传统的金字塔状的企业管理模式的诸多问题和矛盾 正确 298、中国的社会保障体系不包括住房保障 错误

299、大部制即为大部门机制，就是在政府的部门设置中，将那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中，由一个部门统一管理 正确

300、大部制是未来行政管理体制改革的重点和亮点 正确 301、我国的大部制改革已经完全到位了 错误

302、发展改革委员会改组为发展规划委员会，负责制定发展的总体规划和协调执行。正确

303、国家统计局不归发展规划委员会管理 错误 304、2010年，深圳开始引导“大部制”改革 错误

305、改革前，深圳涉及产业管理的部门多达15个。错误 306、在市场监管领域，按照生产、流通、消费等环节进行分工，可以让市场监管更有效 错误

307、深圳深入推进政府机构改革，精简幅度高达1/2 错误 308、大部制改革要稳妥、循序渐进，不应该加快进程。错误

309、作为中国县城经济发展的领跑者，顺德不仅一直是县域综合改革的领跑者，也对更高层级的综合改革具有示范意义 正确

310、顺德的行政体制改革，是符合我国建立廉洁高效、运转协调、行为规范的行政管理体制的总体目标的 正确

311、在学习型企业中，从属关系仍然是从属关系，不会转化为工作伙伴关系。错误

312、兼学别样，是指组织中的成员不仅要掌握本岗位上的工作技能，而且要学习和了解其他岗位工作 正确

313、无边界行为是通用电气公司总裁杰克 韦尔奇提出的 正确

314、自主管理是使组织成员能边工作边学习，是工作和学习紧密结合的方法 正确

315、“知识企业的典范，知识人才的乐园”是清华紫光对自己公司文化的定义 错误

316、方正的考核方案是把所有的人一刀切的 错误

317、按一定比例淘汰时很合理而且很细致的 错误

318、华为技术有限公司已崛起为全球光网络设备第四大供应商，也是排名前十位厂商中唯一的中国通信设备公司 正确

319、注重人力资源的管理，是华为市场得以扩展 错误 320、携程网的呼叫中心在总部北京 错误

321、携程旅行网成功地整合了高科技产业与传统旅行业 正确

322、奇瑞的例子清楚地说明，自主开发不但不是闭关自守，反而是利用国际资源更有效的途径 正确

323、生态工业是一个封闭的系统 错误

324、生态农业为农村大量剩余劳动力创造了农业内部就业机会，保护农民从事农业的积极性 正确

325、在建设生态文明，转变经济发展方式、调整产业结构中，发展生态信息业是强有力的手段 正确

326、钱学森认为，沙产业要推广使用节水生产技术，搞技术密集型的现代化农业 错误

327、沙漠地区一般具有日照时间短，昼夜温差小的特点 错误

328、咨询业是对第三产业中以咨询服务为特点的各种行业的总称。正确

329、中国咨询业要提升核心竞争力，需要一个自主创新的理论冒失体力来支撑 正确 330、研发组织是研发产业存在的载体和基础 正确

331、研发产业活动不包括自然科学、工程领域和生命科学领域 错误

332、杨振宁开辟了弱作用中的对称缺、高能中微子物理以及相对论性重离子对撞等科学研究领域 错误

333、丁肇中认为当物理学中一个实验结果与理论预言想矛盾是，就会发生物理学的革命，并且导致新理论的产生 正确

334、朱棣文认为，无论是在研究上、工作上，还是教学上，“以退为进”往往被证明是行不通的 错误

335、崔琦认为做物理实验比玩游戏更有意义 正确 336、光纤电缆时19世界最重要的发明之一 错误

337、高锟认为：所有的科学家都应该固执，都要觉得自己是对的，否则不会成功 正确 338、钱学森提出了“大成智慧学” 正确

339、系统工程是钱学森等吸收国外关于系统工程的研究成果，总结我国科学技术发展与国防建设的经验，用系统学的理论与方法加以提炼与综合所创建的管理科学技术，是具有中国特色的自主创新成果 正确

340、“大成智慧”是钱学森集中一生学识、经验、见闻而产生的一个洞见，他认为智慧有品位或层次的不同，粗略划分为两个层次：一般智慧（小成智慧）和大成智慧，大成智慧是相对于小成智慧将的 正确

341、大成智慧学把自然和社会融为一体 错误 342、大成智慧教育倡导终身教育，终身学习正确 343、两弹元勋是钱三强 错误

344、杨振宁说：“邓稼先是中国的帅才。” 正确 345、高锟是中国光学事业奠基人 错误

346、不断创新，是王大珩永葆事业年轻的秘诀之一 正确 347、王永志解决了火箭射程不远的问题 正确 348、王永志善于运用逆向思维 正确

349、杨致远独自一人开创了雅虎软件公司，表现出了很高的个人能力 错误 350、王国维是中国最早从事简牍研究的学者之一 正确 351、《人间词话》堪称刘永文批评的代表作 错误

352、胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一，他多次用中国的文艺复兴运动来概括五四新文化运动，赢得了“中国文艺复兴之父”的美誉 正确 353、“大胆的假设，小心的求证”是鲁迅提出的 错误

354、张瑞敏很会形象思考，能把复杂的理念简化成三言两语，传播观念和心得 错误 355、在王石看来，所谓跳出去或者破坏规则实际上就是冲着一个既定目标的创新 错误 356、张朝阳具有独特的眼光，更难能可贵的是，他投资办大学，在一定意义上说，培养人才才是更重要的事业 错误

357、牛根生以其敢作敢为和独特的用人之道，走上了成功之路，同事也需要更好的思索，以实现可持续发展 正确

358、百度创业靠的就是专注——专注于搜索，专注于技术，专注于中国市场 正确

359、施正荣认为，随时随地的环保，就是最大的慈善，改善地球环境，就是造福人类 正确

220、判断题：创新是我们这个时代的主旋律和最强音(A)A、√ B、×

221、判断题：再次创新是原创性创新的应用B A、√ B、×

222、判断题：整合创新，是综合、整合多种创新成果，汇聚或提炼出新的结果，不是简单的加总和拼凑，而是要有机合成、综合提高，形成具有新功能的创新系统A A、√ B、×

223、判断题：国家创新体系是指由科研机构、大学、企业及政府等组成的网络，它能够更加有效地提升创新能力和创新效率，使得科学技术与社会经济融合为一体，协调发展A A、√ B、×

224、判断题：国家创新体系的提出是经济发展的结果B A、√ B、×

225、判断题：创新不包括合作者相互作用的学习过程B A、√ B、×

226、判断题：国家创新体系旨在推动各方面的创新A A、√ B、×

227、判断题：教育创新之包括教育观念和理念的创新B A、√ B、×

228、判断题：管理创新的目的是使观看里系统总体功能不断优化，以获得最大效益A A、√ B、×

229、判断题：具有团队合作精神使创新人才的基本素质要求之一A A、√ B、×

230、判断题：按创新部门，创新可以分为政府创新、制度创新和理论创新B A、√ B、×

231、判断题：全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本。A、√ B、×

232、判断题：社会发展的主题是人的发展B A、√ B、×

233、判断题：创新基础，主要包括思维创新、理论创新和方法创新等A A、√ B、×

234、判断题：创新能力是一种单调性重复性的能力B A、√ B、×

235、判断题：迈克尔逊测光速应用了发散式思维方式B A、√ B、×

236、判断题：爱因斯坦是收敛式思维的代表人B A、√ B、×

237、判断题：内部概念问题是由理论内部的逻辑矛盾产生的问题A A、√ B、×

238、判断题：外部概念问题是指同一领域中不同理论的矛盾或理论与外部的哲学、文化观念等不一致产生的问

题A A、√ B、×

239、判断题：科学理论或假说的最基本、最直接的目的就是要寻求一定范围内的经验事实的联系和统一的解释A A、√ B、×

240、判断题：发散思维可以让人思路活跃，思维敏捷，办法多。A A、√ B、×

241、判断题：只有通过收敛思维形成所要解决的问题，并为问题的解决准备了相关的事实材料之后，发散思维才有前提和基础A A、√ B、×

242、判断题：只有在收敛的基础上进行发散思维，才能在已有的材料、问题的基础上去的成果B A、√ B、×

243、判断题：求异性是对司空见惯的现象和已有的权威性理论持一种怀疑的、分析的、批判的态度，从不盲目和清新，并用新的方式来对待和思考所遇到的问题A A、√ B、×

244、判断题：创新思维是主体的一种能动的过程A A、√ B、×

245、判断题：发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确的答案的思维过程与方法。B A、√ B、×

246、判断题：收敛思维又称反向思维，是指与一般的传统的或惯常的思维方向相反的一种思维。B A、√ B、×

247、判断题：超前思维是人们由于一种事情的触发而迁移到另一种事情上的思维方式，对不同的食物的内部联系进行形象化的类推、联想和重组。B A、√ B、×

248、判断题：联想思维是指超越具体的时间、空间、客观事物，使思维进入新的境界，从而产生新观念，新思想。B A、√ B、×

249、判断题：创新的一般过程包括发现问题、收集问题、分析问题、确定思路、具体实施、反思总结等步骤。A A、√ B、×

250、判断题：实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导A A、√ B、×

251、判断题：爱迪生说：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要”。B A、√ B、×

252、判断题：科学发现是从提出试探性理论开始，通过证伪加以消除错误。B A、√ B、×

253、判断题：选定思路是要注意确定选择的标准，大多数时候要能选出“满意的思路”，过分追求理想方案可能导致一事无成A A、√ B、×

254、判断题：创新没有止境，任何创新都是“未完成的创新”，最好的创新只能是“下一个”。A A、√ B、×

255、判断题：实践创新来源于理论创新B A、√ B、×

256、判断题：方法创新为实践创新提供了理论指导，指明了方向。B A、√ B、×

257、判断题：创新的各种方法之间是界限清楚的，各种方法自成体系B A、√ B、×

258、判断题：创造方法的掌握、运用，同认知风格以及人的个性品质，构成了人们的一般创造力，共同决定着成果的创造性A A、√ B、×

259、判断题：智力激励会的与会人员智力水准应基本在同一层次，即知识水准，职务，资历，级别等应大致相近。A A、√ B、×

260、判断题：亚奥氏治理及立法与奥氏激励法的原则是一致的B A、√ B、×

261、判断题：函询激励法选择若干名相关专家作为函询调查对象，以调查形式将问题寄给专家，规定期限，请求回复。A A、√ B、×

262、判断题：头脑风暴被成为“创新技法之母”。B A、√ B、×

263、判断题：检查提问法为美国陆军首创。B A、√ B、×

264、判断题：创新领域，主要分为理论创新、科技创新、文化创新、教育创新、经济创新、行政创新、管理创新、制度创新、社会创新，等等。A A、√ B、×

265、判断题：关于大脑功能的研究，已经成为现代科学最深奥的课题，也是最难攻克的科学堡垒A A、√ B、×

266、判断题：活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器A A、√ B、×

267、判断题：右脑开发的目的是以右脑思维代替左脑思维。B A、√ B、×

268、判断题：克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术A A、√ B、×

269、判断题：纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术A A、√ B、×

270、判断题：纳米技术没有潜在的负面后果。B A、√ B、×

271、判断题：GPS和双星定位系统一样，在使用过程中接收机也需要发出信号B A、√ B、×

272、判断题：电磁能量武器能够控制天气A A、√ B、×

273、判断题：人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨B A、√ B、×

274、判断题：人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨B A、√ B、×

275、判断题：作为一个学科体系，文化学应该列为“一级学科”。A A、√ B、×

276、判断题：现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的A A、√ B、× 277、判断题：从文化主体上可以将文化划分为科学文化、伦理文化、艺术文化、宗教文化B A、√ B、×

278、判断题：对文化的研究可以运用多学科方法，但是文化本身不可以作为方法或者方式B A、√ B、×

279、判断题：文化研究不包括文化理论与文化实践B A、√ B、×

280、判断题：新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态A A、√ B、×

281、判断题：网络教育主要是指利用计算技术设备，通过广泛的互联网络来进行教与学的活动A A、√ B、×

282、判断题：网络教育是继函授教育和广播电视教育之后的第三代远程教育模式A A、√ B、×

283、判断题：我们的开放教育思想可以追溯到两千多年前的先秦诸子百家，其中较为明确地提出这一思想的是孔子B A、√ B、× 284、判断题：研究性学习是一种实践性较强的教育教学活动，包括选题、制定研究计划、收集资料、请教专家学者、撰写研究报告等一系列的过程。A A、√ B、×

285、判断题：研究性学习实质上是以往兴趣小组、学科竞赛训练的扩大化B A、√ B、×

286、判断题：虚拟大学是指运用虚拟技术，创办在互联网络上的、不消耗现实教育资源和能量的，并且有显示大学功能的一种办学实体A A、√ B、×

287、判断题：工学结合，就是利用学校、社会两种教育资源和教育环境，把整个学习过程分离为学校学习和企业工作交替进行的过程A A、√ B、×

288、判断题：在把注意力转化为经济价值的过程中哄，媒体仅仅是注意力的主要拥有者，而不是注意力价值的交换者。B A、√ B、×

289、判断题：注意力市场中客户、开发商以及供应商的界限很清晰B A、√ B、×

290、判断题：注意力经济师营造品牌的经济A A、√ B、× 291、判断题：多赢注意力经济系统的形成源于边际效益递减原理B A、√ B、×

292、判断题：生物经济是建立在生物资源可持续利用、生物技术基础上，以生物技术产品的生产、分配、使用为基础的一种经济模式A A、√ B、×

293、判断题：生物技术产品开发不要去有高素质的科研人员B A、√ B、×

294、判断题：生物经济是以生命科学与生物技术研究开发和应用为基础的、建立在生物技术产品和产业之上的经济，是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新的经济性形态A A、√ B、×

295、判断题：低碳经济是指温室气体排放量尽可能低的经济发展方式，尤其是二氧化碳这一主要温室气体的排放量要有有效的控制A A、√ B、×

296、判断题：知识管理是很久以来一直存在的管理思潮与方法B A、√ B、×

297、判断题：扁平式管理摒弃了传统的金子塔状的企业管理模式的诸多问题和矛盾A A、√ B、× 298、判断题：中国的社会保障体系不包括住房保障B A、√ B、×

299、判断题：大部制即为大部门体制，就是在政府的部门设置中，将那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中，由一个部门统一管理A A、√ B、×

300、判断题：大部制是未来行政管理体制改革的重点和亮点A A、√ B、×

301、判断题：我国的大部制改革已经完全到位了B A、√ B、×

302、判断题：发展改革委员会改组为发展规划委员会，负责制定发展的总体规划和协调执行。A A、√ B、×

303、判断题：国家统计局不归发展规划委员会管理B A、√ B、×

304、判断题：2010年，深圳开始引导“大部制”改革。B A、√ B、×

305、判断题：改革前，深圳涉及产业管理的部门多达15个。B A、√ B、×

306、判断题：在市场监管领域，按照生产、流通、消费等环节进行分工，可以让市场监管更有效B A、√ B、×

307、判断题：深圳深入推进政府机构改革，精简幅度高达1/

2、B A、√ B、×

308、判断题：大部制改革要稳妥、循序渐进，不应该加快进程。B A、√ B、×

309、判断题：作为中国县城经济发展的领跑者，顺德不仅一直是县域综合改革的领跑者，也对更高层级的综合改革具有示范意义A A、√ B、×

310、判断题：顺德的行政体制改革，是符合我国建立廉洁高效、运转协调、行为规范的行政管理体制的总体目标的。A A、√ B、×

311、判断题：在学习型企业中，从属关系仍然是从属关系，不会转化为工作伙伴关系。B A、√ B、×

312、判断题：兼学别样，是指组织中的成员不仅要掌握本岗位上的工作技能，而且要学习和了解其他岗位工作。A A、√ B、×

313、判断题：无边界行为是通用电气公司总裁杰克·韦尔奇提出的A A、√ B、×

314、判断题：自主管理是使组织成员能边工作边学习，是工作和学习紧密结合的方法。A A、√ B、×

315、判断题：“知识企业的典范，知识人才的乐园”是清华紫光对自己公司文化的定义B A、√ B、×

316、判断题：方正的考核方案是把所有的人一刀切的B A、√ B、×

317、判断题：按一定比例淘汰时很合理而且很细致的B A、√ B、×

318、判断题：华为技术有限公司已崛起为全球光网络设备第四大供应商，也是排名前十位厂商中唯一的中国通信设备公司A A、√ B、×

319、判断题：注重人力资源的管理，是华为的市场得以扩展B A、√ B、× 320、判断题：携程网的呼叫中心在总部北京B A、√ B、×

321、判断题：携程旅行网成功地整合了高科技产业与传统旅行业A A、√ B、×

322、判断题：奇瑞的例子清楚地说明，自主开发不但不是闭关自守，反而是利用国际资源更有效的途径A A、√ B、×

323、判断题：生态工业是一个封闭的系统B A、√ B、×

324、判断题：生态农业为农村大量剩余劳动力创造了农业内部就业机会，保护农民从事农业的积极性A A、√ B、×

325、判断题：在建设生态文明，转变经济发展方式、调整产业结构中，发展生态信息业是强有力的手段A A、√ B、×

326、判断题：钱学森认为，沙产业要推广使用节水生产技术，搞技术密集型的现代化农业B A、√ B、×

327、判断题：沙漠地区一般具有日照时间短，昼夜温差小的特点B A、√ B、×

328、判断题：咨询业是对第三产业中以咨询服务为特点的各种行业的总称。A A、√ B、×

329、判断题：中国咨询业要提升核心竞争力，需要一个自主创新的理论模式体系来支撑A A、√ B、×

330、判断题：研发组织是研发产业存在的载体和基础A A、√ B、×

331、判断题：研发产业活动不包括自然科学、工程领域和生命科学领域B A、√ B、×

332、判断题：杨振宁开辟了弱作用中的对称破缺、高能中微子物理以及相对论性重离子对撞物理等科学研究领域B A、√ B、×

333、判断题：丁肇中认为当物理学中一个实验结果与理论预言相矛盾时，就会发生物理学的革命，并且导致新理论的产生A A、√ B、× 334、判断题：朱棣文认为，无论是在研究上、工作上，还是教学上，“以退为进”往往被证明是行不通的B A、√ B、×

335、判断题：崔琦认为做物理实验比玩游戏更有意义A A、√ B、×

336、判断题：光纤电缆是19世纪最重要的发明之一B A、√ B、×

337、判断题：高锟认为：所有的科学家都应该固执，都要觉得自己是对的，否则不会成功A A、√ B、×

338、判断题：钱学森提出了“大成智慧学”A A、√ B、×

339、判断题：系统工程是钱学森等吸收国外关于系统工程的研究成果，总结我国科学技术发展与国防建设的经验，用系统学的理论与方法加以提炼与综合所创建的管理科学技术，是具有中国特色的自主创新成果A A、√ B、×

340、判断题：“大成智慧”是钱学森集中一生学识、经验、见闻而产生的一个洞见，他认为智慧有品位或层次的不同，粗略划分为两个层次：一般智慧（小成智慧）和大成智慧，大成智慧是相对于小成智慧讲的。A A、√ B、×

341、判断题：大成智慧学把自然与社会融为一体B A、√ B、×

342、判断题：大成智慧教育倡导终身教育，终身学习A A、√ B、×

343、判断题：两弹元勋是钱三强B A、√ B、×

344、判断题：杨振宁说：“邓稼先是中国的帅才。”A A、√ B、×

345、判断题：高锟是中国光学事业奠基人B A、√ B、×

346、判断题：不断创新，是王大珩永葆事业年轻的秘诀之一A A、√ B、×

347、判断题：王永志解决了火箭射程不远的问题A A、√ B、×

348、判断题：王永志善于运用逆向思维A A、√ B、×

349、判断题：杨致远独自一人开创了雅虎软件公司，表现出了很高的个人能力B A、√ B、×

350、判断题：王国维是中国最早从事简牍研究的学者之一A A、√ B、×

351、判断题：《人间词话》堪称柳永文学批评的代表作B A、√ B、×

352、判断题：胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一，他多次用中国的文艺复兴运动来概括五四新文化运动，赢得了“中国文艺复兴之父”的美誉A A、√ B、×

353、判断题：“大胆的假设，小心的求证”是鲁迅提出的B A、√ B、×

354、判断题：张瑞敏很会形象思考，能把复杂的理念简化成三言两语，传播观念和心得B A、√ B、×

355、判断题：在王石看来，所谓跳出去或者破坏规则实际上就是冲着一个既定目标的创新B A、√ B、× 356、判断题：张朝阳具有独特的眼光，更难能可贵的是，他投资办大学，在一定意义上说，培养人才是更重要的事业B A、√ B、×

357、判断题：牛根生以其敢作敢为和独特的用人之道，走上了成功之路，同时也需要更好地思索，以实现可持续发展A A、√ B、×

358、判断题：百度创业靠的就是专注——专注于搜索，专注于技术，专注于中国市场。A A、√ B、×

359、判断题：施正荣认为，随时随地的环保，就是最大的慈善。改善地球环境，就是造福人类A A、√ B、×

第21题：随着市场竞争愈加激烈，电脑等高科技产品日益普及，不会使用右脑的人将面临同电脑“争饭吃”的窘况，生存空间将越来越狭窄。对

第22题：全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本，是创新型国家成长的根基。对

第23题：发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确答案的思维过程和方法。错

第24题：发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。对

第25题：创新思维的目的是提出新的设想、新的意见，采取新的行动和措施。对

第26题：没有思维创新，就没有实践活动中的创新。对

第27题：智力激励法的特点是以丰富的联想为主导，从心理上激励群体创新活动，是目前世界上应用广泛的创新方法。对

第28题：想象力是使智力活动富有创造性的重要条件，是知识进化的源泉。对

第29题：人人可以成为创新主体。对

第30题：创新思维包括两种基本的思维形式：逻辑思维和非逻辑思维

第21题：创新思维的目的是提出新的设想、新的意见，采取新的行动和措施。对

第22题：创新型国家创新投入和创新产出都比较高，自主创新能力比较强，国家的对外技术依存度一般低于40%。对

第23题：智力激励法的特点是以丰富的联想为主导，从心理上激励群体创新活动，是目前世界上应用广泛的创新方法。对

第24题：发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。对

第25题：创新不是单纯指某项技术或工艺发明，而是整个社会的创造性变化和整体转型的一项系统工程。对

第26题：创新思维实质上是一种求异性思维，它体现出与其他常规思维活动形式所不同的独到的创新意识。错

第27题：人人可以成为创新主体。对

第28题：随着市场竞争愈加激烈，电脑等高科技产品日益普及，不会使用右脑的人将面临同电脑“争饭吃”的窘况，生存空间将越来越狭窄。对

第29题：任何一个科学知识体系应当在逻辑上是无矛盾的，这是对科学知识的基本要求。对

第30题：学习型企业强调“制度＋控制”，使人更勤奋地工作，达到提高企业生产效率、增加利润的目的。

第21题：智力激励法的特点是以丰富的联想为主导，从心理上激励群体创新活动，是目前世界上应用广泛的创新方法。对

第22题：创新思维就是显意识和潜意识反复交替作用的结果。对

第23题：创新思维实质上是一种求异性思维，它体现出与其他常规思维活动形式所不同的独到的创新意识。对

第24题：学习型企业强调“制度＋控制”，使人更勤奋地工作，达到提高企业生产效率、增加利润的目的。对

第25题：作为创新思维活动的心理要素的情感，必须是积极饱满的情感，主要表现为具有积极、饱满的热情和理智清醒的激情。对

第26题：创新不是单纯指某项技术或工艺发明，而是整个社会的创造性变化和整体转型的一项系统工程。对

第27题：王国维治学达到了很高的境界，具有独特的创新研究方法，“大胆的假设，小心的求证”是他终生加以宣扬的治学方法。错

第28题：人人可以成为创新主体。对

第29题：发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确答案的思维过程和方法。错

第30题：全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本，是创新型国家成长的根基。

第21题：没有思维创新，就没有实践活动中的创新。对

第22题：人人可以成为创新主体。对

第23题：实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。对

第24题：王国维治学达到了很高的境界，具有独特的创新研究方法，“大胆的假设，小心的求证”是他终生加以宣扬的治学方法。错

第25题：随着市场竞争愈加激烈，电脑等高科技产品日益普及，不会使用右脑的人将面临同电脑“争饭吃”的窘况，生存空间将越来越狭窄。对

第26题：发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。对

第27题：智力激励法的特点是以丰富的联想为主导，从心理上激励群体创新活动，是目前世界上应用广泛的创新方法。对

第28题：创新型国家创新投入和创新产出都比较高，自主创新能力比较强，国家的对外技术依存度一般低于40%。错

第29题：发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确答案的思维过程和方法。错

第30题：集中注意力能加深对所从事的活动及注意对象的理解，甚至灵感的产生也表现为注意力高度集中于创造活动时的结果。对

第21题：智力激励法的特点是以丰富的联想为主导，从心理上激励群体创新活动，是目前世界上应用广泛的创新方法。对

第22题：人人可以成为创新主体。对

第23题：任何一个科学知识体系应当在逻辑上是无矛盾的，这是对科学知识的基本要求。对

第24题：作为创新思维活动的心理要素的情感，必须是积极饱满的情感，主要表现为具有积极、饱满的热情和理智清醒的激情。对

第25题：王国维治学达到了很高的境界，具有独特的创新研究方法，“大胆的假设，小心的求证”是他终生加以宣扬的治学方法。错

第26题：没有思维创新，就没有实践活动中的创新。对

第27题：想象力是使智力活动富有创造性的重要条件，是知识进化的源泉。对

第28题：全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本，是创新型国家成长的根基。对

第29题：发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确答案的思维过程和方法。错

第30题：创新型国家创新投入和创新产出都比较高，自主创新能力比较强，国家的对外技术依存度一般低于40%。错

第29题：选定思路是要注意确定选择的标准，大多数时候要能选出“满意的思路”，过 分追求理想方案可能导致一事无成 a

是

否

第30题：发散思维可以让人思路活跃，思维敏捷，办法多。a

是

否

第31题：迈克尔逊测光速应用了发散式思维方式 b

是

否

第32题：从事创新活动的人必须具有较强的信息收集能力。a

是

否

第33题：亚奥氏治理及立法与奥氏激励法的原则是一致的b

是

否

第34题：收敛思维又称反向思维，是指与一般的传统的或惯常的思维方向相反的一种 思维。b

是

否

第35题：发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确的答案的思维过 程与方法。b

是

否

第36题：纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术a

是

否 第37题：作为一个学科体系，文化学应该列为“一级学科”。a

是

否

第38题：多莉是第一只克隆羊 a

是

否

第39题：网络教育主要是指利用计算技术设备，通过广泛的互联网络来进行教与学的 活动 a

是

否

第40题：在市场监管领域，按照生产、流通、消费等环节进行分工，可以让市场监管 更有效

是

否

第41题：中国的咨询业在理论的自主创新和创造上做的非常出色b

是

否

第42题：华为的基本法代表了华为的文化，不代表华为的理念 b

是

否

第43题：在全过程学习中，学习和工作是分割开的b

是

否

第44题：杨振宁对数学的美妙的品味照耀着他所有的工作，这使得他“对于自然神秘 的结构比别人看得更深远一些”b

是

否

第45题：两弹元勋是钱三强 b

是

否

第46题：“大成智慧”是钱学森集中一生学识、经验、见闻而产生的一个洞见，他认为智慧有品位或层次的不同，粗略划分为两个层次：一般智慧（小成智慧）和大成智慧，大成智慧是相对于小成智慧讲的。a

是

否

220、创新是我们这个时代的主旋律和最强音 正确 221、再次创新是原创性创新的应用 错误

222、整合创新，是综合、整合多种创新陈国，汇聚或提炼出新的结果，不是简单的加总和拼凑，而是要有机合成、综合提高，形成具有新功能的创新系统正确

223、是指由科研机构、大学、企业及政府等组成的网络，它能够更加有效地提升创新能力和创新效率，使得科学技术与社会经济融合为一体，协调发展 正确 224、国家创新体系的提出是经济发展的结果 错误 225、创新不包括合作者相互作用的学习过程 错误 226、国家创新体系旨在推动更方面的创新 正确 227、教育创新之包括教育观念和理念的创新 错误

228、管理创新的目的是使观看里系统总体功能不断优化，以获得最大效益 正确 229、具有团队合作精神是创新人才的基本素质要求之一 正确

230、按创新部门，创新可以分为政府创建、制度创新和理论创新 错误 231、全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本 正确 232、社会发展的主题是人的发展 错误

233、创新基础，主要包括思维创新、理论创新和方法创新等 正确 234、创新能力是一种单调性重复性的能力 错误 235、迈克尔逊测光速应用了发散式思维方式 错误 236、爱因斯坦是收敛式思维的代表人 错误 237、内部概念问题是由理论内部的逻辑矛盾产生的问题 正确

238、外部概念问题是指同一领域不同理论的矛盾或理论与外部的哲学、文化观念等不一致产生的问题 正确

239、科学理论或假说的最基本、最直接的目的就是要寻求一定范围内的经验事实的联系和统一的解释 正确

240、发散思维可以让人思路活跃，思维敏捷，办法多。正确

241、只有通过收敛思维形成所需要解决的问题，并为问题的解决准备了相关的事实材料之后，发散思维才有前提和基础 正确

242、只有在收敛的基础上进行发散思维，才能在已有的材料、问题的基础上去的成果 错误 243、求异性是对司空见惯的现象和已有的权威性理论持一种怀疑的、分析的、批判的态度，从不盲目和清新，并用新的方式来对待和思考所遇到的问题 正确 244、创新思维是主体的一种能动的过程 正确

245、发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确的答案的思维过程与方法 错误 246、收敛思维又称反向思维，是指与一般的传统的或惯常的思维方向相反的一种思维 错误 247、超前思维是人们由于一种事情的触发而迁移到另一种事情上的思维方式，对不同的食物的内部联系进行形象化的类推、联想和重组。错误

248、联想思维是指超越具体的时间、空间、客观事物，使思维进入新的境界，从而产生新观念，新思想 错误

249、创新的一般过程包括发现问题、收集问题、分析问题、确定思路、具体实施、反思总结等步骤 正确

250、实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导 正确

251、爱迪生说：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要” 错误

252、科学发现时从提出试探性理论开始，通过证伪加以消除错误。错误

253、选定思路是要注意确定选择的标准，大多数时候要能选出“满意的思路”，过分追求理想方案可能一事无成 正确

254、创新没有止境，任何创新都是“未完成的创新”，最好的创新只能是“下一个”。正确 255、实践创新来源于理论创新 错误

256、方法创新为实践创新提供了理论指导，指明了方向。错误 257、创新的各种方法之间是界限清楚的，各种方法自成体系 错误

258、创造方法的掌握、运用，同认知风格以及人的个性品质，构成了人们的一般创造力，共同决定着成果的创造性 正确

259、智力激励会的与会人员智力水准应基本在同一层次，即知识水准，职务，自理，级别等应大致相近正确

260、亚奥氏治理及立法与奥氏激励法的原则是一致的 错误

261、函询激励法选择若干名相关专家作为函询调查对象，以调查形式将问题寄给专家，规定期限，请求回复。正确

262、头脑风暴被成为“创新技法之母” 错误 263、检查提问法为美国陆军首创 错误

264、创新领域，主要分为理论创新、科技创新、文化创新、教育创新、经济创新、行政创新 等等 正确

265、关于大脑功能的研究，已经成为现代科学最深奥的课题，也是最难攻克的科学堡垒 正确

266、活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器 正确 267、右脑开发的目的是以右脑思维代替左脑思维 错误 268、克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术 正确 269、纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术 正确 270、纳米技术没有潜在的负面后果 错误

271、GPS和双星定位系统一样，在使用过程中接收机也需要发出信号 错误 272、电磁能量武器能够控制天气 正确

273、人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨 错误 274、人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨 错误

275、作为一个学科体系，文化学应该列为“一级学科”。正确 276、现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的 正确

277、从文化主体上可以将文化划分为科学文化、伦理文化、艺术文化、宗教文化 错误 278、对文化的研究可以运用多学科方法，但是文化本身不可以作为方法或者方式 错误 279、文化研究不包括文化理论与文化实践 错误

280、新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态 正确

281、网络教育主要是指计算技术设备，通过广泛的互联网来进行教与学的活动 正确 282、网络教育是继函授教育和广播电视教育之后的第三代远程教育模式 正确

283、我们的开放教育思想可以追溯到两千年前的先秦诸子百家，其中较为明确地提出这一思想的是孔子 错误 284、研究性学习是一种实践性较强的教育教学活动，包括选题、制定研究计划、收集资料、请教专家学者、撰写研究报告等一系列的过程。正确

285、研究性学习实质上是以往兴趣小组、学科竞赛训练的扩大化 错误

286、虚拟大学是指运用虚拟技术，创办在互联网络上的、不消耗现实教育资源和能量的，并且有显示大学功能的一种办学实体 正确

287、工学结合，就是利用学校、社会两种教育资源和教育环境，把整个学习过程分离为学校学习和企业工作交替进行的过程 正确

288、在把注意力转化为经济价值的过程中哄，媒体仅仅是注意力的主要拥有者，而不是注意力价值的交换者。错误

289、注意力市场中客户、开发商以及供应商的界限很清晰 错误 290、注意力经济师营造品牌的经济 正确

291、多赢注意力经济系统的形成源于边际效益递减原理 错误

292、生物经济是建立在生物资源可持续利用、生物技术基础上，以生物技术产品的生产、分配、使用为基础的一种经济模式 正确

293、生物技术产品开发不要求有高素质的科研人员 错误

294、生物经济是以生命科学与生物技术研究开发和应用为基础的、建立在生物技术产品和产业之上的经济，是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新的经济性形态 正确 295、低碳经济是指温室气体排放量尽可能低的经济发展方式，尤其是二氧化碳这一主要温室气体的排放量要有效的控制 正确

296、知识管理是很久以来一直存在的管理思潮和方法 错误

297、扁平式管理摒弃了传统的金字塔状的企业管理模式的诸多问题和矛盾 正确 298、中国的社会保障体系不包括住房保障 错误

299、大部制即为大部门机制，就是在政府的部门设置中，将那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中，由一个部门统一管理 正确

300、大部制是未来行政管理体制改革的重点和亮点 正确 301、我国的大部制改革已经完全到位了 错误 302、发展改革委员会改组为发展规划委员会，负责制定发展的总体规划和协调执行。正确 303、国家统计局不归发展规划委员会管理 错误 304、2010年，深圳开始引导“大部制”改革 错误

305、改革前，深圳涉及产业管理的部门多达15个。错误 306、在市场监管领域，按照生产、流通、消费等环节进行分工，可以让市场监管更有效 错误

307、深圳深入推进政府机构改革，精简幅度高达1/2 错误 308、大部制改革要稳妥、循序渐进，不应该加快进程。错误

309、作为中国县城经济发展的领跑者，顺德不仅一直是县域综合改革的领跑者，也对更高层级的综合改革具有示范意义 正确

310、顺德的行政体制改革，是符合我国建立廉洁高效、运转协调、行为规范的行政管理体制的总体目标的 正确

311、在学习型企业中，从属关系仍然是从属关系，不会转化为工作伙伴关系。错误

312、兼学别样，是指组织中的成员不仅要掌握本岗位上的工作技能，而且要学习和了解其他岗位工作 正确

313、无边界行为是通用电气公司总裁杰克 韦尔奇提出的 正确

314、自主管理是使组织成员能边工作边学习，是工作和学习紧密结合的方法 正确

315、“知识企业的典范，知识人才的乐园”是清华紫光对自己公司文化的定义 错误

316、方正的考核方案是把所有的人一刀切的 错误

317、按一定比例淘汰时很合理而且很细致的 错误

318、华为技术有限公司已崛起为全球光网络设备第四大供应商，也是排名前十位厂商中唯一的中国通信设备公司 正确

319、注重人力资源的管理，是华为市场得以扩展 错误 320、携程网的呼叫中心在总部北京 错误

321、携程旅行网成功地整合了高科技产业与传统旅行业 正确

322、奇瑞的例子清楚地说明，自主开发不但不是闭关自守，反而是利用国际资源更有效的途径 正确

323、生态工业是一个封闭的系统 错误

324、生态农业为农村大量剩余劳动力创造了农业内部就业机会，保护农民从事农业的积极性 正确

325、在建设生态文明，转变经济发展方式、调整产业结构中，发展生态信息业是强有力的手段 正确

326、钱学森认为，沙产业要推广使用节水生产技术，搞技术密集型的现代化农业 错误

327、沙漠地区一般具有日照时间短，昼夜温差小的特点 错误

328、咨询业是对第三产业中以咨询服务为特点的各种行业的总称。正确

329、中国咨询业要提升核心竞争力，需要一个自主创新的理论冒失体力来支撑 正确 330、研发组织是研发产业存在的载体和基础 正确

331、研发产业活动不包括自然科学、工程领域和生命科学领域 错误

332、杨振宁开辟了弱作用中的对称缺、高能中微子物理以及相对论性重离子对撞等科学研究领域 错误

333、丁肇中认为当物理学中一个实验结果与理论预言想矛盾是，就会发生物理学的革命，并且导致新理论的产生 正确

334、朱棣文认为，无论是在研究上、工作上，还是教学上，“以退为进”往往被证明是行不通的 错误 335、崔琦认为做物理实验比玩游戏更有意义 正确 336、光纤电缆时19世界最重要的发明之一 错误

337、高锟认为：所有的科学家都应该固执，都要觉得自己是对的，否则不会成功 正确 338、钱学森提出了“大成智慧学” 正确

339、系统工程是钱学森等吸收国外关于系统工程的研究成果，总结我国科学技术发展与国防建设的经验，用系统学的理论与方法加以提炼与综合所创建的管理科学技术，是具有中国特色的自主创新成果 正确

340、“大成智慧”是钱学森集中一生学识、经验、见闻而产生的一个洞见，他认为智慧有品位或层次的不同，粗略划分为两个层次：一般智慧（小成智慧）和大成智慧，大成智慧是相对于小成智慧将的 正确

341、大成智慧学把自然和社会融为一体 错误 342、大成智慧教育倡导终身教育，终身学习正确 343、两弹元勋是钱三强 错误

344、杨振宁说：“邓稼先是中国的帅才。” 正确 345、高锟是中国光学事业奠基人 错误

346、不断创新，是王大珩永葆事业年轻的秘诀之一 正确 347、王永志解决了火箭射程不远的问题 正确 348、王永志善于运用逆向思维 正确

349、杨致远独自一人开创了雅虎软件公司，表现出了很高的个人能力 错误 350、王国维是中国最早从事简牍研究的学者之一 正确 351、《人间词话》堪称刘永文批评的代表作 错误

352、胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一，他多次用中国的文艺复兴运动来概括五四新文化运动，赢得了“中国文艺复兴之父”的美誉 正确 353、“大胆的假设，小心的求证”是鲁迅提出的 错误

354、张瑞敏很会形象思考，能把复杂的理念简化成三言两语，传播观念和心得 错误 355、在王石看来，所谓跳出去或者破坏规则实际上就是冲着一个既定目标的创新 错误 356、张朝阳具有独特的眼光，更难能可贵的是，他投资办大学，在一定意义上说，培养人才才是更重要的事业 错误

357、牛根生以其敢作敢为和独特的用人之道，走上了成功之路，同事也需要更好的思索，以实现可持续发展 正确

358、百度创业靠的就是专注——专注于搜索，专注于技术，专注于中国市场 正确

359、施正荣认为，随时随地的环保，就是最大的慈善，改善地球环境，就是造福人类 正确 1.社会保障制度是在政府的管理之下，按照一定的法律和规定，通过国民收入的再分配，以社会保障基金为依托，为保障人民生活而提供物质帮助和服务的社会安全制度。A 2.人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨。B 3.整个创造性思维活动中是离不开逻辑思维的。A 4.开放教育是远程教育方式的专属概念。B 5.股份制可以成为公有制的主要实现形式。A 6.在全过程学习中，学习和工作是分割开的。B 7.文化整合与文化创新是两个完全不同的概念。B 8.克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术。A 9.马云腾讯公司执行董事、董事会主席兼公司首席执行官（CEO）。1993年取得深圳大学理学士学位，主修计算机及应用。A 10.胡适一贯提倡的治学方法，是历史的观念和系统的研究。A 11.人类基因有3亿个碱基对序列。B 12.文化学研究是关于文化的“元研究”，即是在最一般意义上对文化现象及其本质的研究。A 13.大部制改革说白了就是单纯地把职能相近、业务雷同部门合并或拆减。B 14.“我们不一定要是天才，但我们知道自己的目标和计划；我们会时常受到挫折，但不要失去热情。”这句话是丁肇中说的。B 15.创新不仅要求主体有丰富的知识也要求其有合理的知识结构，但其中知识的丰富性显然更加重要。A 16.推行低碳经济即可避免气候发生灾难性变化，保持人类可持续发展。B 17.激进创新形成的创新簇群必须通过后期的大量的渐近创新才能得以真正实现。(是)(否)18.现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的。A 19.“整体，当它在头脑中作为被思维的整体而出现时，是思维着的头脑的产物，这个头脑用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践精神的掌握的。”是马克思在《〈政治经济学批判〉导言》所阐明的观点。A 20.创意从本质上说是理性生产，因此越发偏向于专业分工的精英创意。B 21.绿色经济道路使人类发展由自主转向自由。B 22.生产性服务业可以独立于制造业企业而存在。B 23.吴鹰和丁健等开发出了中国第一个打入给国际市场的“中国芯”。B 24.国家创新体系概念的核心是实现国家对提高全社会技术创新能力和效率的有效调控和推动、扶持与激励，以取得竞争优势。(是)(否)25.丁肇中强调：没有一个理论能够驳斥实验的结果，反之，如果一个理论与实验观察的事实不符合，那么这个理论就不能存在。A 26.知识管理是很久以来一直存在的管理思潮与方法。B 27.1996年，中国科学院紫金山天文台将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”。A 28.整个科学研究过程就是提出问题、分析问题、解决问题的过程。A 29.沙产业、草产业是推动西部大开发的战略选择。A 30.活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器。A 1.检核表发能够大量开发创新性设想，有效地为创新性思考提高合理的步骤。A(A)(B)[分值：1.0]

2.我们这个时代最伟大的精神就是改革和创新精神。A(A)(B)[分值：1.0] 3.哲学是人类知识的最高概括。A(A)(B)[分值：1.0]

4.生物经济是以生命科学与生物技术研究开发和应用为基础的、建立在生物技术产品和产 业之上的经济，是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新的经济性形态。A(A)(B)[分值：1.0]

5.开放教育是远程教育方式的专属概念。B(A)(B)[分值：1.0] 6.TRIZ 法认为，理想系统是不需要耗费材料、能量和空间，不需要维护，也不会有危害的 系统，即在物理上不存在去能完成所需要的功能。B(A)(B)[分值：1.0] 7.整个创造性思维活动中是离不开逻辑思维的。A(A)(B)[分值：1.0] 8.携程旅行网的商业模式就是依靠庞大会员群体争取酒店等商家更低的折扣。A(A)(B)[分值：1.0]

9.头脑风暴被成为“创新技法之母”。B(A)(B)[分值：1.0]

10.国家统计局不归发展规划委员会管理。B(A)(B)[分值：1.0]

11.提高公民的科学文化素质是建设创新型国家的重要政治基础。B(A)(B)[分值：1.0] 12.从事创新活动的人必须具有较强的信息收集能力。A(A)(B)[分值：1.0]

13.知识管理系统是一个复杂系统，涵盖了知识创新过程和成果等方面，其核心要素是知 识。B(A)(B)[分值：1.0]

14.发展改革委员会改组为发展规划委员会，负责制定发展的总体规划和协调执行。A(A)(B)[分值：1.0] 15.牛根生以其敢作敢为和独特的用人之道，走上了成功之路，同时也需要更好地思索，以实现可持续发展。A(A)(B)[分值：1.0]

16.具有团队合作精神使创新人才的基本素质要求之一。A(A)(B)[分值：1.0] 17.关于大脑功能的研究，已经成为现代科学最深奥的课题，也是最难攻克的科学堡垒。A(A)(B)[分值：1.0] 18.王永志善于运用逆向思维。A(A)(B)[分值：1.0]

19.不断创新，是王大珩永葆事业年轻的秘诀之一。A(A)(B)[分值：1.0]

20.经过近30 年的发展，中国咨询业已摆脱了模仿外国的阶段，形成了本土化的自主创新 的理论体系。A(A)(B)[分值：1.0]

21.沙产业、草产业是推动西部大开发的战略选择。A(A)(B)[分值：1.0] 22.咨询业的特点，主要表现在对员工的要求比较低，并不要求特别强的逻辑思维能力，整体全局思维能力。B(A)(B)[分值：1.0]

23.潜意识和显意识是可以互相转化的。A(A)(B)[分值：1.0]

24.科学发现是从提出试探性理论开始，通过证伪加以消除错误。B(A)(B)[分值：1.0] 25.农村专业合作组织得以在农村快速增长的一个重要因素是改变了现有生产关系，激发 了农民的生成热情。A(A)(B)[分值：1.0]

26.文化研究不包括文化理论与文化实践。B(A)(B)[分值：1.0] 27.彼得.德鲁克提出了技术创新理论，认为必须以创新为手段把科技与生产、市场结合起 来，才能有效促进经济发展。B(A)(B)[分值：1.0] 28.企业的成功越来越依赖于企业所拥有知识的数量。A(A)(B)[分值：1.0] 29.求异性是对司空见惯的现象和已有的权威性理论持一种怀疑的、分析的、批判的态度，从不盲目和清新，并用新的方式来对待和思考所遇到的问题。A(A)(B)[分值：1.0] 30.中国咨询业要提升核心竞争力，需要一个自主创新的理论模式体系来支撑。A(A)(B)[分值：1.0]

1.社会保障制度是在政府的管理之下，按照一定的法律和规定，通过国民收入的再分配，以社会保障基金为依托，为保障人民生活而提供物质帮助和服务的社会安全制度。A 2.人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨。B 3.整个创造性思维活动中是离不开逻辑思维的。A 4.开放教育是远程教育方式的专属概念。B 5.股份制可以成为公有制的主要实现形式。A 6.在全过程学习中，学习和工作是分割开的。B 7.文化整合与文化创新是两个完全不同的概念。B 8.克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术。A 9.马云腾讯公司执行董事、董事会主席兼公司首席执行官（CEO）。1993年取得深圳大学理学士学位，主修计算机及应用。A 10.胡适一贯提倡的治学方法，是历史的观念和系统的研究。A 11.人类基因有3亿个碱基对序列。B 12.文化学研究是关于文化的“元研究”，即是在最一般意义上对文化现象及其本质的研究。A 13.大部制改革说白了就是单纯地把职能相近、业务雷同部门合并或拆减。B 14.“我们不一定要是天才，但我们知道自己的目标和计划；我们会时常受到挫折，但不要失去热情。”这句话是丁肇中说的。B 15.创新不仅要求主体有丰富的知识也要求其有合理的知识结构，但其中知识的丰富性显然更加重要。A 16.推行低碳经济即可避免气候发生灾难性变化，保持人类可持续发展。B 17.激进创新形成的创新簇群必须通过后期的大量的渐近创新才能得以真正实现。(是)(否)18.现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的。A 19.“整体，当它在头脑中作为被思维的整体而出现时，是思维着的头脑的产物，这个头脑用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践精神的掌握的。”是马克思在《〈政治经济学批判〉导言》所阐明的观点。A 20.创意从本质上说是理性生产，因此越发偏向于专业分工的精英创意。B 21.绿色经济道路使人类发展由自主转向自由。B 22.生产性服务业可以独立于制造业企业而存在。B 23.吴鹰和丁健等开发出了中国第一个打入给国际市场的“中国芯”。B 24.国家创新体系概念的核心是实现国家对提高全社会技术创新能力和效率的有效调控和推动、扶持与激励，以取得竞争优势。(是)(否)25.丁肇中强调：没有一个理论能够驳斥实验的结果，反之，如果一个理论与实验观察的事实不符合，那么这个理论就不能存在。A 26.知识管理是很久以来一直存在的管理思潮与方法。B 27.1996年，中国科学院紫金山天文台将一颗于1981年12月3日发现的国际编号为“3463”的小行星命名为“高锟星”。A 28.整个科学研究过程就是提出问题、分析问题、解决问题的过程。A 29.沙产业、草产业是推动西部大开发的战略选择。A 30.活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器。A 220、创新是我们这个时代的主旋律和最强音 正确 221、再次创新是原创性创新的应用 错误

222、整合创新，是综合、整合多种创新陈国，汇聚或提炼出新的结果，不是简单的加总和拼凑，而是要有机合成、综合提高，形成具有新功能的创新系统正确

223、是指由科研机构、大学、企业及政府等组成的网络，它能够更加有效地提升创新能力和创新效率，使得科学技术与社会经济融合为一体，协调发展 正确 224、国家创新体系的提出是经济发展的结果 错误 225、创新不包括合作者相互作用的学习过程 错误 226、国家创新体系旨在推动更方面的创新 正确 227、教育创新之包括教育观念和理念的创新 错误

228、管理创新的目的是使观看里系统总体功能不断优化，以获得最大效益 正确 229、具有团队合作精神是创新人才的基本素质要求之一 正确

230、按创新部门，创新可以分为政府创建、制度创新和理论创新 错误 231、全民的创新意识和不断创新的精神动力是建设创新型国家的根本 正确 232、社会发展的主题是人的发展 错误

233、创新基础，主要包括思维创新、理论创新和方法创新等 正确 234、创新能力是一种单调性重复性的能力 错误 235、迈克尔逊测光速应用了发散式思维方式 错误 236、爱因斯坦是收敛式思维的代表人 错误

237、内部概念问题是由理论内部的逻辑矛盾产生的问题 正确

238、外部概念问题是指同一领域不同理论的矛盾或理论与外部的哲学、文化观念等不一致产生的问题 正确

239、科学理论或假说的最基本、最直接的目的就是要寻求一定范围内的经验事实的联系和统一的解释 正确

240、发散思维可以让人思路活跃，思维敏捷，办法多。正确

241、只有通过收敛思维形成所需要解决的问题，并为问题的解决准备了相关的事实材料之后，发散思维才有前提和基础 正确

242、只有在收敛的基础上进行发散思维，才能在已有的材料、问题的基础上去的成果 错误 243、求异性是对司空见惯的现象和已有的权威性理论持一种怀疑的、分析的、批判的态度，从不盲目和清新，并用新的方式来对待和思考所遇到的问题 正确 244、创新思维是主体的一种能动的过程 正确

245、发散思维是从不同来源、不同材料、不同方向探求一个正确的答案的思维过程与方法 错误 246、收敛思维又称反向思维，是指与一般的传统的或惯常的思维方向相反的一种思维 错误 247、超前思维是人们由于一种事情的触发而迁移到另一种事情上的思维方式，对不同的食物的内部联系进行形象化的类推、联想和重组。错误

248、联想思维是指超越具体的时间、空间、客观事物，使思维进入新的境界，从而产生新观念，新思想 错误

249、创新的一般过程包括发现问题、收集问题、分析问题、确定思路、具体实施、反思总结等步骤 正确

250、实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导 正确

251、爱迪生说：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要” 错误

252、科学发现时从提出试探性理论开始，通过证伪加以消除错误。错误

253、选定思路是要注意确定选择的标准，大多数时候要能选出“满意的思路”，过分追求理想方案可能一事无成 正确

254、创新没有止境，任何创新都是“未完成的创新”，最好的创新只能是“下一个”。正确 255、实践创新来源于理论创新 错误

256、方法创新为实践创新提供了理论指导，指明了方向。错误 257、创新的各种方法之间是界限清楚的，各种方法自成体系 错误

258、创造方法的掌握、运用，同认知风格以及人的个性品质，构成了人们的一般创造力，共同决定着成果的创造性 正确

259、智力激励会的与会人员智力水准应基本在同一层次，即知识水准，职务，自理，级别等应大致相近正确

260、亚奥氏治理及立法与奥氏激励法的原则是一致的 错误

261、函询激励法选择若干名相关专家作为函询调查对象，以调查形式将问题寄给专家，规定期限，请求回复。正确

262、头脑风暴被成为“创新技法之母” 错误 263、检查提问法为美国陆军首创 错误

264、创新领域，主要分为理论创新、科技创新、文化创新、教育创新、经济创新、行政创新 等等 正确

265、关于大脑功能的研究，已经成为现代科学最深奥的课题，也是最难攻克的科学堡垒 正确

266、活用右脑往往成为现代人突破困境、出奇制胜的犀利武器 正确 267、右脑开发的目的是以右脑思维代替左脑思维 错误 268、克隆意为无性繁殖，克隆技术即无性繁殖技术 正确 269、纳米技术是用单个原子、分子制造物质的科学技术 正确 270、纳米技术没有潜在的负面后果 错误

271、GPS和双星定位系统一样，在使用过程中接收机也需要发出信号 错误 272、电磁能量武器能够控制天气 正确

273、人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨 错误 274、人们可以无限制的改变天气，呼风唤雨 错误

275、作为一个学科体系，文化学应该列为“一级学科”。正确 276、现实本身是跨学科的，任何学科的边界都是相对的 正确

277、从文化主体上可以将文化划分为科学文化、伦理文化、艺术文化、宗教文化 错误 278、对文化的研究可以运用多学科方法，但是文化本身不可以作为方法或者方式 错误 279、文化研究不包括文化理论与文化实践 错误

280、新媒体是新的技术支撑体系下出现的媒体形态 正确

281、网络教育主要是指计算技术设备，通过广泛的互联网来进行教与学的活动 正确 282、网络教育是继函授教育和广播电视教育之后的第三代远程教育模式 正确

283、我们的开放教育思想可以追溯到两千年前的先秦诸子百家，其中较为明确地提出这一思想的是孔子 错误 284、研究性学习是一种实践性较强的教育教学活动，包括选题、制定研究计划、收集资料、请教专家学者、撰写研究报告等一系列的过程。正确

285、研究性学习实质上是以往兴趣小组、学科竞赛训练的扩大化 错误

286、虚拟大学是指运用虚拟技术，创办在互联网络上的、不消耗现实教育资源和能量的，并且有显示大学功能的一种办学实体 正确

287、工学结合，就是利用学校、社会两种教育资源和教育环境，把整个学习过程分离为学校学习和企业工作交替进行的过程 正确 288、在把注意力转化为经济价值的过程中哄，媒体仅仅是注意力的主要拥有者，而不是注意力价值的交换者。错误

289、注意力市场中客户、开发商以及供应商的界限很清晰 错误 290、注意力经济师营造品牌的经济 正确

291、多赢注意力经济系统的形成源于边际效益递减原理 错误

292、生物经济是建立在生物资源可持续利用、生物技术基础上，以生物技术产品的生产、分配、使用为基础的一种经济模式 正确

293、生物技术产品开发不要求有高素质的科研人员 错误

294、生物经济是以生命科学与生物技术研究开发和应用为基础的、建立在生物技术产品和产业之上的经济，是一个与农业经济、工业经济、信息经济相对应的新的经济性形态 正确 295、低碳经济是指温室气体排放量尽可能低的经济发展方式，尤其是二氧化碳这一主要温室气体的排放量要有效的控制 正确

296、知识管理是很久以来一直存在的管理思潮和方法 错误

297、扁平式管理摒弃了传统的金字塔状的企业管理模式的诸多问题和矛盾 正确 298、中国的社会保障体系不包括住房保障 错误

299、大部制即为大部门机制，就是在政府的部门设置中，将那些职能相近的部门、业务范围趋同的事项相对集中，由一个部门统一管理 正确

300、大部制是未来行政管理体制改革的重点和亮点 正确 301、我国的大部制改革已经完全到位了 错误

302、发展改革委员会改组为发展规划委员会，负责制定发展的总体规划和协调执行。正确 303、国家统计局不归发展规划委员会管理 错误 304、2010年，深圳开始引导“大部制”改革 错误

305、改革前，深圳涉及产业管理的部门多达15个。错误 306、在市场监管领域，按照生产、流通、消费等环节进行分工，可以让市场监管更有效 错误

307、深圳深入推进政府机构改革，精简幅度高达1/2 错误 308、大部制改革要稳妥、循序渐进，不应该加快进程。错误

309、作为中国县城经济发展的领跑者，顺德不仅一直是县域综合改革的领跑者，也对更高层级的综合改革具有示范意义 正确

310、顺德的行政体制改革，是符合我国建立廉洁高效、运转协调、行为规范的行政管理体制的总体目标的 正确

311、在学习型企业中，从属关系仍然是从属关系，不会转化为工作伙伴关系。错误

312、兼学别样，是指组织中的成员不仅要掌握本岗位上的工作技能，而且要学习和了解其他岗位工作 正确

313、无边界行为是通用电气公司总裁杰克 韦尔奇提出的 正确

314、自主管理是使组织成员能边工作边学习，是工作和学习紧密结合的方法 正确

315、“知识企业的典范，知识人才的乐园”是清华紫光对自己公司文化的定义 错误

316、方正的考核方案是把所有的人一刀切的 错误

317、按一定比例淘汰时很合理而且很细致的 错误

318、华为技术有限公司已崛起为全球光网络设备第四大供应商，也是排名前十位厂商中唯一的中国通信设备公司 正确

319、注重人力资源的管理，是华为市场得以扩展 错误 320、携程网的呼叫中心在总部北京 错误

321、携程旅行网成功地整合了高科技产业与传统旅行业 正确

322、奇瑞的例子清楚地说明，自主开发不但不是闭关自守，反而是利用国际资源更有效的途径 正确

323、生态工业是一个封闭的系统 错误

324、生态农业为农村大量剩余劳动力创造了农业内部就业机会，保护农民从事农业的积极性 正确

325、在建设生态文明，转变经济发展方式、调整产业结构中，发展生态信息业是强有力的手段 正确

326、钱学森认为，沙产业要推广使用节水生产技术，搞技术密集型的现代化农业 错误

327、沙漠地区一般具有日照时间短，昼夜温差小的特点 错误

328、咨询业是对第三产业中以咨询服务为特点的各种行业的总称。正确

329、中国咨询业要提升核心竞争力，需要一个自主创新的理论冒失体力来支撑 正确 330、研发组织是研发产业存在的载体和基础 正确

331、研发产业活动不包括自然科学、工程领域和生命科学领域 错误

332、杨振宁开辟了弱作用中的对称缺、高能中微子物理以及相对论性重离子对撞等科学研究领域 错误

333、丁肇中认为当物理学中一个实验结果与理论预言想矛盾是，就会发生物理学的革命，并且导致新理论的产生 正确

334、朱棣文认为，无论是在研究上、工作上，还是教学上，“以退为进”往往被证明是行不通的 错误

335、崔琦认为做物理实验比玩游戏更有意义 正确 336、光纤电缆时19世界最重要的发明之一 错误

337、高锟认为：所有的科学家都应该固执，都要觉得自己是对的，否则不会成功 正确 338、钱学森提出了“大成智慧学” 正确

339、系统工程是钱学森等吸收国外关于系统工程的研究成果，总结我国科学技术发展与国防建设的经验，用系统学的理论与方法加以提炼与综合所创建的管理科学技术，是具有中国特色的自主创新成果 正确

340、“大成智慧”是钱学森集中一生学识、经验、见闻而产生的一个洞见，他认为智慧有品位或层次的不同，粗略划分为两个层次：一般智慧（小成智慧）和大成智慧，大成智慧是相对于小成智慧将的 正确

341、大成智慧学把自然和社会融为一体 错误 342、大成智慧教育倡导终身教育，终身学习正确 343、两弹元勋是钱三强 错误

344、杨振宁说：“邓稼先是中国的帅才。” 正确 345、高锟是中国光学事业奠基人 错误

346、不断创新，是王大珩永葆事业年轻的秘诀之一 正确 347、王永志解决了火箭射程不远的问题 正确 348、王永志善于运用逆向思维 正确

349、杨致远独自一人开创了雅虎软件公司，表现出了很高的个人能力 错误 350、王国维是中国最早从事简牍研究的学者之一 正确 351、《人间词话》堪称刘永文批评的代表作 错误

352、胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一，他多次用中国的文艺复兴运动来概括五四新文化运动，赢得了“中国文艺复兴之父”的美誉 正确 353、“大胆的假设，小心的求证”是鲁迅提出的 错误

354、张瑞敏很会形象思考，能把复杂的理念简化成三言两语，传播观念和心得 错误 355、在王石看来，所谓跳出去或者破坏规则实际上就是冲着一个既定目标的创新 错误 356、张朝阳具有独特的眼光，更难能可贵的是，他投资办大学，在一定意义上说，培养人才才是更重要的事业 错误

357、牛根生以其敢作敢为和独特的用人之道，走上了成功之路，同事也需要更好的思索，以实现可持续发展 正确

358、百度创业靠的就是专注——专注于搜索，专注于技术，专注于中国市场 正确

359、施正荣认为，随时随地的环保，就是最大的慈善，改善地球环境，就是造福人类 正确

第二篇：会计基础判断题含答案

判断题

1、资产、负债和收入属于反映企业财务状况的会计要素。（F）六个，即资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。2、2、一般来讲，企业出售固定资产的净收益属于其他业务收入。（F）

3、导致企业银行存款账面余额与银行对账单不一致的主要原因是未达账项。（T）

4、企业将现金存入银行时，按惯例会计人员既可以填银行存款收款凭证也可以填现金付款凭证。（F）

5、会计分期是权责发生制与现金收付制产生的基础。（T）

6、企业丧失的现金折扣可以理解为企业为之支付的理财费用。（T）

7、凡是已经入库的材料都是原材料。（T）

8、企业固定资产出售、报废、毁损等都需要通过“固定资产清理”账户核算。（T）

9、企业预提短期借款利息和长期借款利息账务处理完全一致。（F）

10、增值税的进项税额属于企业的一种权利，而销项税额属于企业的一项负债。（T）

11、债权人和股东都属于企业的权益所有者。（T）

12、企业利用税前利润和税后利润弥补亏损，除了两者计算缴纳的所得税不同外，账务处理也是不一样的。（F）企业无论是以税前利润或税后利润弥补亏损，均不需要进行专门的账务处理

13、财务报告的核心是财务报表。（T）

14、利润表和现金流量表并无本质冲突，它们反映了一个问题的两个侧面。（T）

15、企业不同的利益相关者可以通过财务报告索取它们不同的信息需要。（T）

16、企业期末进行试算平衡后，若所有账户的本期借方发生额合计数等于所有账户的本期贷方贷方发生额合计，则表明本期的账务处理完全正确。（F）所谓借贷相等不是指某一个科目的借方、贷方必须相等。比如现金日记账，你怎么可能当月借方发生额和贷方发生额相等呢。只的是资产类科目账户的借方发生额合计等于负债加所有者权益的贷方发生额合计在复式记账法下，根据会计恒等式，对相关经济业务进行登记入账，在账户记录正确的情况下，所有总分类账户的本期借方发生额合计数与本期贷方发生额合计数应该相等。

17、如果运用工作量法计提折旧，则在一个公历中各个月份的月折旧额都是相同的。（F）根据实际工作量计提折旧额的一种方法。计算时先计算出每单位工作量的折旧额，再根据每单位工作量的折旧额乘以预计使用的工作总量计算出某项固定资产月折旧额。所以根据条件改变

18、企业所有经济业务的发生都会引起会计恒等式两边发生增减变化。（F）如:收到应收账款就在银行存款和应收账款两个帐户变化，两个都是资产帐户，不会引起两边变化

19、在现金制下，企业需在年末进行账项调整。（F）不需要，账簿不能随便调整。账项调整1本期已实现但尚未收到款项的收入 2本期已发生但尚未支付款项的费用

3已经收款但不属于本期或部分属于本期的收入 4已经付款但不属于本期或部分属于本期的费用

20、资产负债表中的资产是按流动性强弱进行排序的，流动性越强越靠前。（T）

21、运输费一定全额计入采购成本。（F）

22、如果企业对其资产少计提减值损失的话，就会导致企业高估利润。（T）

23、企业核算应交的营业税金及附加时都是通过“营业税金及附加”账户核算。（F）营业税金及附加反映企业经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税、土地增值税和教育税附加.应交增值税不再计入“主营业务税金及附加”项，无论是一般纳税企业还是小规模纳税企业均应在“应交增值税明细表”中单独反映。

24、所有者权益是投资人对企业全部资产的所有权。（F）

25、如果记账凭证中的会计科目用错，肯定要采用红字更正法进行更正。

（T）1记账以后，发现账簿记录的错误是因为记账凭证中的会计科目或记账方向有错误而引起的，应用红字记账法进行更正。（是金额用红字）2记账以后，发现记账凭证和账簿记录金额大于应计的正确金额，而会计科目没有错误，应用红字更正法进行更正。

26、企业当期利润有可能都不转入资产负债表也有可能完全转入资产负债表。（F）

27、费用可表现为资产的减少或负债的增加或兼而有之。（T）

28、企业开出并承兑的商业汇票到期如不能支付，应在票据到期并未签发新的票据时，将“应付票据”账面余额转入“应付账款”科目。（F）

29、增值税一般纳税企业将自产的产品用于发放工人福利时，应视同销售处理，并将价税分离，同时结转成本。（T）

30、一般来说，企业年末资产负债表中的未分配利润金额一定等于“利润分配”账户的年末余额。（T）

31.预收账款是资产类账户。（F）负债

32.现金日记账和总分类账一般都由会计人员登记。（F）现金日记账由单位出纳人员总分类账由会计人员

33.编制试算平衡表时，每个账户的借方发生额均应该等于其贷方发生额。（F）所谓借贷相等不是指某一个科目的借方、贷方必须相等。比如现金日记账，你怎么可能当月借方发生额和贷方发生额相等呢。只的是资产类科目账户的借方发生额合计等于负债加所有者权益的贷方发生额合 34.记账凭证正确，账簿登记错误，从理论上讲最好采用“划线更正法”更正错误。（T）

35.卖方负担的运费应该计入卖方的销售费用，而买方负担的购买材料运费计入材料成本。（T）

36.企业所有经济业务的发生都会引起会计恒等式两边发生等额增减变化。（F）比如说：收到应收账款就在银行存款和应收账款两个帐户变化，两个都是资产帐户，不会引起两边变化

37.工作量法和年数总和法均属于加速折旧法。（F）企业计提固定资产折旧的方法有多种,基本上即可以分为两类,一、直线法(包括直线法和工作量法)

二、加速折旧法(包括年数总和法和双倍余额递减法)，38.所有者投入资本和企业分配现金股利都会使得所有者权益总额发生改变。（F）39.费用的发生不一定会导致资产的减少。（T）

40.利润表的总体编制方法是根据损益类账户的本期发生额分析填列。（T）

答案

1~5错错对错对

6~10 对错对错对

11~15对错对对对 16~20粗错错错对 21~25错对错错对

26~30错对错对对 31~35错错错对对 36~40 错错对对对

第三篇：《舞蹈鉴赏》判断题(含答案)

《舞蹈鉴赏》判断题

1．芭蕾舞的动作可分为播撒式和收获式两种。（√）2．不同受众群体对经典舞蹈的理解程度都是相同的。（×）

3．藏舞中表演性组合的三种形式包括卓表演性组合、弦子表演性组合和依表演性组合。（√）4．超长的历史和超大的民族使中国古典舞形成了各种不同的形式和风格。（√）5．当代舞融合了古典芭蕾和现代舞各自的优势。（√）6．当代舞又称当代舞蹈，是舞蹈种类之一。（×）

7．当过多的奢华的身体行为出现在舞蹈上时，必然会压缩观念展现的时间。（√）

8．对生活形态的舞蹈进行评价时，应站在舞蹈自身的语境中评价，不能站在专业高雅的角度评价。（√）9．敦煌舞都是汉族舞。（×）

10．各民族的民间舞蹈只能以职业舞者的舞蹈作为其代表。（×）11．宫廷舞是在生活形态下的大传统舞蹈，属于作品形态的舞蹈。（×）12．古典舞的动作应来源于自身国家的古代历史和文化。（√）13．古典舞的最高境界是其在技艺方面的追求。（×）14．古典舞来源于民间。（√）

15．古典舞所表现的内容是非主流社会中各种身份群体的人和事。（×）16．古典舞中的“身韵”来源于京昆戏曲中的京剧和南昆。（×）17．观众在不同的舞蹈场中得到的是不同的感受和思想。（√）

18．规训形态的舞蹈与生活形态的舞蹈相比，其形式更加精致，但内容却更加模糊。（√）19．“果谐舞”意为“圆圈舞蹈”，是康巴地区的一种群体表演艺术形式。（×）20．《海棠依旧》是讲述两个女人的一生。（√）

21．韩国古典舞《佳人剪牡丹》不能用来表达国家昌盛的语境。（×）22．韩国僧舞的主题是个体在自我心灵净化过程中达到超越。（√）23．宏大叙事舞蹈都是直接阐述国家主题的。（×）24．极大的瓦解作用。（√）

25．假晶现象是指中国古典舞在身体语言的建构中照抄照搬芭蕾的动作而丧失自我的现象。（√）26．解剖学是舞蹈的基础。（√）

27．仅通过动作就可以欣赏到舞蹈的内涵，不用考虑音乐、服装等因素。（×）

28．经典的有价值的舞蹈作品都是具有理论分析性的。（√）29．历史生活舞蹈包括民间舞和宫廷舞两种。（√）30．民间舞蹈缺乏抗国家干扰的自主能力。（×）31．民间舞应采用自由开放的创作方式。（×）32．目前中国古典舞在民间已完全消失。（×）

33．涅槃飞天舞用于表达人们对死亡的态度与思考。（√）34．欧洲的宫廷舞现在已在生活场中消失。（×）35．《秦王点兵》从时间上划分属于先秦舞蹈。（×）

36．《秦王点兵》是一个显示了汉代宫廷状态的、表现了儒家奋进精神的唐代舞蹈。（√）37．全身一体动作是通过身体语言来言说舞蹈内容的唯一方式。（×）38．人们通过“裂面”舞来表达自身的仇恨之情。（×）39．审视现代舞的最主要美学形态是“审丑”。（√）40．生活场的舞蹈都是由职业舞蹈演员来表演的。（×）

41．生活形态、规训形态、作品形态这三种形式的舞蹈功能不同，价值有高有低。（×）42．生活形态舞蹈的特点之一是种类繁多、涉及面广。（√）

43．私人叙事舞蹈是指用民间舞蹈的素材和形式来表达舞者自己的感受。（√）44．《天鹅湖》这个故事是柴可夫斯基一人独创的童话。（×）

45．《天鹅湖·二幕》中密林深处的古堡是魔法师罗特巴特的王国。（√）

46．《天鹅湖二幕》中四小天鹅舞段是为了表达白天鹅与王子恋爱时喜悦的内心独白。（√）47．舞蹈《海棠依旧》用细致的身体动作反映了深刻的舞蹈内容。（√）48．舞蹈《挽扇仕女》的创作基础是满族宫廷舞中的旋转。（×）

49．舞蹈《也许我要飞翔》阐释了一种在物欲满足下人对精神的追求。（√）50．舞蹈《醉狐》显示了人们对自由的追求。（√）51．舞蹈的身体语言包括肢体语言和灵魂语言。（√）52．舞蹈的身体语言必须与舞种严格匹配。（√）53．舞蹈的形式本身就是舞蹈的内容。（√）54．舞蹈家的信仰支撑对其作品的影响不大。（×）55．舞蹈欣赏的终极欣赏对象是表情。（×）

56．舞蹈中的空间变化是通过时间变化来展现的。（×）57．舞剧《稻禾》的编导是左青。（×）

58．舞台民间舞都是由传统成型的民间舞改编而来的。（×）59．舞台民间舞进入主流状态，其舞蹈内容也要表现主流内容。（×）60．舞台民间舞整体在向典雅方向发展。（×）

61．舞台民间舞重返民间时首先要了解的是舞蹈形式。（×）62．现代舞和当代舞的发展是1000年的时间距离。（×）63．现代舞完全都在审丑范围内。（×）

64．欣赏舞台民间舞，可以获得深刻的思想，但无法感受民间的乐趣。（×）65．徐志摩是一个古典人物形象。（×）

66．要阐述更深的有话世界，舞蹈必须要达到一定的时间长度。（√）67．异域是现代舞最扩大最具质感的身体语源。（×）

68．印度的七个古典舞流派存在同质异构性，即舞蹈内容相同、形式不同。（√）69．印度古典舞大约发源于十七世纪。（×）70．印度民间舞的舞者都是职业舞者。（×）71．语言是舞蹈、音乐、绘画等艺术的基础。（√）

72．杂技式舞蹈是舞蹈由“业身”形态到“细身”形态的一种退化。（√）

73．在古典舞向现代舞转变的过程中，舞蹈的身体动作逐渐由展示转化为表现。（√）74．在剧场的舞台上西方代表生命、光明和前进。（×）75．在世界古典舞中，每种舞蹈都有其标准化的符号呈现。（√）

76．在思维、思想和形式三个方面定位不清，就会导致各类舞蹈走向混乱状态。（√）77．赞法飞天舞重在表达凡是身体力行贯彻佛法的人，飞天都要加以赞颂。（√）

78．正确的“中华民族民间舞”应包括中国各少数民族的古典与民间舞以及汉族的民间舞。（×）79．只有理清中国传统舞蹈的内在逻辑关系，才能将中国民间舞恢复到本元。（√）80．职业舞者将民间舞蹈搬上舞台时，往往会通过消解民间舞道具的方式来实现舞蹈形式的精致化。（√）81．职业舞者所跳的交谊舞属于城市群众舞蹈。（×）

82．中国古典舞的表现特点是时间上的一段、空间上的全部。（×）

83．中国古典舞鉴赏首先要从时间和空间上分析舞蹈类别，再根据舞蹈类别进一步分析主题、结构、动作等。（√）84．作品形态的舞蹈绝不属于剧场舞蹈和舞台舞蹈。（√）85．作品形态的舞蹈只能在剧场和舞台上表演。（×）

第四篇：经济学试题选择题判断题含答案

单选题

1．提出“看不见的手”原理的是（C）

A.凯恩斯 B.希克斯 C.亚当·斯密 D.马歇尔 2．完全竞争下一般均衡的任何特点包含着以下意思(A)。A.对所有个人来说，任意两种商品的边际效用之比一定等于它们对应的边际成本之比

B.消费所有商品的边际效用相等，但是不等于每个消费者消费这些商品的边际成本

C.每种投入品的边际有形产品等于此投入品的价格 D.每种投入品的边际收益产品等于它生产的最终产品的价格

3.当一个消费者的行动对他人产生了有力的影响，而且自己却不能从中得到补偿，便产生了（B）。

A.消费的外部不经济 B.消费的外部经济 C.生产的外部经济 D.生产的外部不经济 4.正常利润是（C）的一个组成部分。

A.显成本 B.可变成本 C.机会成本 D.固定成本

5.纸币的发行量超过流通中所需要数量，从而引起物价上涨，纸币贬值的现象称为（A）。

A.通货膨胀 B.通货紧缩 C.供大于求 D.供不应求

6.完全竞争市场中的厂商总收益曲线的斜率为（A）

A.固定不变 B.经济变动 C.1 D.0 7.在完全竞争的条件下，如果厂商把产量调整到平均成本曲线最低点所对应的水平（C）。

A.他将取得最大利润 B.他没能获得最大利润 C.他是否获得最大利润仍无法确定 D.他一定亏损 8.我国的产业政策体系的核心是（A）。A.产业结构政策 B.产业组织政策 C.产业技术政策 D.产业布局政策

9.在完全竞争市场中，行业的长期供给曲线取决于（C）。

A.SAC曲线最低点的位置； B.SMC曲线最低点的位置； C.LAC曲线最低点的位置； D.LMC曲线最低点的位置。10.工商行政管理机关是（D）。A.国家权力机关。B.审判机关 C.检察机关 D.国家行政机关

11.AC曲线呈U型特征是（D）作用的结果。

A.边际技术替代率递减规律；B.边际报酬递减规律；C.边际 替代率递减规律。D.边际效用递减规律

12.总成本曲线与可变成本曲线之间的垂直距离（C）。

A.随产量减少而减少；B.等于平均固定成本；C.等于固定成本；D.等于边际成本。13.我国通货膨胀的形成具有一定的特殊性，其特殊性在于（B）。A.社会总需求的持续膨胀 B.体制性因素

C.价格体系的调整 D.社会总需求超过社会总供给

14.假定完全竞争行业内某厂商在目前产量水平上的边际成本、平均成本和平均收益均等于1美元，则这家厂商（C）

A.肯定只得到正常利润； B.肯定没得到最大利润； C.是否得到了最大利润还不能确定； D.肯定得到了最小利润。15.资源的稀缺性是指（B）

A.资源的绝对数量的有限性

B.相对于人类社会的无穷欲望而言，资源总是不足的 C.生产某种物品所需资源的绝对数量的有限性

D.世界上资源最终将由于生产更多物品和劳务而消耗光

16.当某消费者对商品X的消费达到饱和点时，则边际效用MUX为（A）A.0 B.＞0 C.＜0 N D.不确定

17.（A）是我们制定对外贸易国别地区政策所遵循的主要原则和依据。A.坚持四项基本原则 B.我国改革开放的总方针 C.我国对外贸易工作的基本方针 D.坚持社会主义制度

18.假如某厂商的平均收益曲线由水平线变为向右下方倾斜的曲线，这说明(B)。

A.既有厂商进入也有厂商退出该行业； B.完全竞争被不完全竞争所取代； C.新的厂商进入了该行业； D.原有厂商退出了该行业。19.经济学中短期与长期的划分取决于（B）。

A.时间长短 B.可否调整生产规模 C.可否调整产品价格 D.可否调整产量

20.假定在某一产量水平上，某厂商的平均成本达到了最小值，这意味着(B)A.边际成本等于平均成本 B.厂商获得了最大利润； C.厂商获得了最少利润； D.厂商的超额利润为零。21．一国的生产可能性曲线上的点表示（D）A.通货膨胀

B.失业或者资源没有被充分利用

C.该国可利用的资源减少及技术水平降低

D.社会使用既定的生产资源所能生产商品的最大组合 22．当总效用增加时，边际效用（B）

A.为正值，且递增 B.为正值，且递减 C.为负值，且递增 D.为负值，且递减。

23.物流是使物资实体完成从（A）的流动。

A.供应方—需求方 B.生产方—需求方 C.生产方—供应方 D.生产方—消费方 24.对外贸易的性质由（A）决定的。

A.其所依附的社会经济制度的性质 B．生产关系

C.产品分配形式 D.生产资料的所有制形式 25.长期总成本曲线是各种产量的（D）

A.最低成本点的轨迹 B.最低平均成本点的轨迹 C.最低边际成本点的轨迹 D.平均成本变动的轨迹 26.总利润达到最大是在(D)A.TR=TC处； B.TR曲线和TC曲线平行处；

C.TR曲线和TC曲线平行，且TC超过TR处； D.TR曲线和TC曲线平行，且TR超过TC处。

27.在完全竞争市场上，厂商短期均衡条件是（C）

A.P＝AR；B.P＝MR；C.P＝MC；D.P＝AC.28.某完全竞争行业的价格和供给量在长期内成同方向变动，则该行业的长期供给曲线呈：(C)A.水平的； B.向右下方倾斜的； C.向右上方倾斜的； D.无法判断。

29.假定总产量从100单位增加到102单位，总成本从300增加到330，那么边际成本等于（D）

A.30 B.330 C.300 D.15 30.边际成本曲线是由（D）决定的。

A.TFC曲线的斜率 B.TVC曲线的斜率

C.TC曲线的斜率 D.既是TC曲线的斜率也是TVC曲线的斜率 31.边际转换率是(D)的斜率

A.需求曲线 B.边际产品曲线 C.生产函数 D.生产可能性曲线 32.西方经济学中的“边际革命”发生于（B）A.18世纪70年代 B.19世纪70年代 C.20世纪20年代 D.20世纪40年代 33.生产可能性曲线说明的基本原理是（B）A.一国资源总能被充分利用

B.假定所有经济资源能得到充分利用，则只有减少Y物品的生产才能增加X物品的生产

C.改进技术引起生产可能性曲线向内移动 D.经济能力增长惟一决定于劳动力数量

34.我国的金融资产管理公司是（C）。

A.非银行类金融机构 B.金融监管机构 C.银行类金融机构 D.行政机构

35.资金流可以认为从属于（B）。

A.物流 B.商流 C.信息流 D.流通辅助性活动

36.如果一个行业是一个成本递增行业，则（A）。

A．行业的长期供给曲线有一正的斜率； B．行业的长期供给曲线有一负的斜率； C．生产中使用的要素供给曲线是垂直的；D．短期平均成本曲线不是U型的。37.在成本不变的一个完全竞争行业中，长期中需求的增加会导致市场价格（D）。

A．提高；B．不变；C．降低；D．先增后降。

38.完全竞争厂商所面临的需求曲线是—条水平线，它表示：(B)A.厂商可以通过改变销售量来影响价格； B.厂商只能接受市场价格； C.厂商通过联合来改变市场价格； D.厂商通过改进生产技术，获得经济利润。

39.长期平均成本曲线向右上方倾斜的部分相切于短期平均成本曲线(C)。A.向右下方倾斜的部分 ；B.最低点；

C.向右上方倾斜的部分； D.向左下方倾斜的部分。40.随着产量的增加，短期固定成本（C）。A．增加；B．减少；C．不变；D．先增后减。41.完全竞争厂商的短期供给曲线应该是（D）。

A.SMC曲线上超过停止营业点的部分；B.SMC曲线上超过收支相抵点的部分； C.SMC曲线的上升部分；D.SMC曲线上的停止营业点和超过停止营业点以上的部分。

42.在（A）条件下，厂商的AR曲线、MR曲线和需求曲线d三条线是重叠的。A．完全竞争；B．垄断竞争；C．垄断；D．寡头。43．中央计划经济和混合经济的区别是（D）

A.消费者相对于生产者的重要性 B.贫困的程度 C.稀缺性是否存在 D.谁来做出决策

44.租赁的基本特征是（B）。

A.以最大限度保全被剥离资产 B．价值的单方面转移 C.价值的双向转移 D．以服务而社区社员为特点 45.与其他金融机构相比，商业银行最明显的特征是（C）。A.以盈利为目标 B.提供金融服务 C.吸收活期存款，创造信用货币 D.执行国家金融政策

46.以下问题中哪个不属于微观经济学所考察的（B）

A.一个厂商的产出水平B.失业率的上升或下降

C.联邦货物税的高税率对货物销售的影响 D.某一行业中雇佣工人的数量 47.在短期内，（C）是完全竞争厂商的收支相抵点。

A.SAC曲线与SMC曲线的交点；B.MR曲线与SMC曲线的交点；C.AVC曲线与SMC曲线的交点。

48.在MR=MC的均衡产量上，企业（D）。

A.得到最大利润； B.获得正常利润； C.亏损最小； D.ABC都有可能。

49.如果在厂商的短期均衡产量上，AR小于SAC，但大于AVC，则厂商（B）。A.亏损，立即停产； B.亏损，但继续生产；

C.亏损，生产或不生产都可以； D.获得正常利润，继续生产。50.下列(D)不能由帕累托效率引出 A.交换的效率 B.生产的效率

C.产品组合的效率 D.所有人平等地分享收入

51.以下各条中，除了(D)外，都是实现完全竞争均衡状态条件。A.价格等于平均成本

B.对每一个人和对其消费的每一种商品而言，边际效用与价格的比率对所有商品都是相等的

C.价格等于边际成本 D.在个人间的收入分配没有显著的不平等

52.劳动争议仲裁委员会对每一起劳动争议实行(A)即行终结的法律制度。A.一次裁决 B.二次裁决 C.三次裁决 D.四次裁决 53.在劳动过程中，防止人员伤亡事故和职业病发生的主要措施是(B)。A.加强福利待遇 B.改善劳动条件 C.提高员工自我保护意识 D.保障劳动者权益

54.微观经济学解决的问题是（A）

A.资源配置 B.资源利用 C.单个经济单位的经济行为 D.经济增长 55.在微观经济学中，对（B）行业的长期均衡状态的分析通常被用来作为对消费者统治说法的一种证明。

A.完全垄断；B.完全竞争；C.垄断竞争；D.寡头竞争。

56.根据完全竞争市场的条件，下列（C）行业最接近完全竞争行业。A.自行车行业；B.服装行业；C.玉米行业；D.烟草行业。57.在短期内，（A）是完全竞争厂商的关闭点。

A.SAC曲线与SMC曲线的交点；B.MR曲线与SMC曲线的交点； C.AVC曲线与SMC曲线的交点。D.MR曲线与AVC曲线的交点 58.正常物品价格上升导致需求量减少的原因在于（C）A.替代效应使需求量增加，收入效应使需求量减少 B.替代效应使需求量增加，收入效应使需求量增加 C.替代效应使需求量减少，收入效应使需求量减少 D.替代效应使需求量减少，收入效应使需求量增加 59.实证经济学与规范经济学的根本区别是（A）

A.是否包括价值判断 B.研究对象不同 C.研究范围不同 D.是否运用了归纳法

60.在厂商的停止营业点上，有（D）

A.总亏损为TFC B.P＝AVC C.AR＝AVC D.以上说法都对

61.市场上厂商的数目很多，厂商之间各自提供的产品有差别，厂商对价格有一定的控制权，厂商进入或退出一个行业比较容易，以上描述的是（B）市场的特征。

A.完全竞争；B.垄断竞争；C.垄断；D.寡头。

62.下列命题中哪一个不是实证经济学的命题（C）

A.982年8 月联储反贴现率降到10% B.1981年失业率超过9% C.联邦所得对中等收入家庭是不公平的 D.社会保险税课税依据现在已超过30000美元

63.当边际收益递减规律发生作用时，总成本曲线开始（B）A.以递增的速度下降 B.以递增的速度上升 C.益递减的速度下降 D.益递减的速度上升 64.长期平均成本曲线呈U型的原因与（A）

A.规模报酬有关 B.外部经济与不经济有关

C.要素的边际生产率有关 D.固定成本与可变成本所占比重有关 65.市场失灵是指（A）

A.市场机制没能使社会资源的分配达到最有效率的状态 B.价格机制不能起到有效配置资源的作用

C.根据价格所作的决策使资源配置发生扭曲 D.以上都是

66.以下哪个选项不是重要的宏观经济目标（C）。A.价格稳定 B.充分就业 C.完全竞争 D.高增长 67.我国劳动法规定的劳动年龄为(B)。

A.14周岁 B.16周岁 C.18周岁 D.20周岁 68.目前世界上大多数国家实行的养老保险类型是(C)。A.强制储蓄型养老保险 B.国家统筹型社会保险 C.投保资助型社会保险 D.子女抚养型养老

69.可用(外部经济)来描述一个养蜂主与邻近的经营部损害 70.当一个完全竞争行业实现长期均衡时，每个企业（D）

A.利润都为零 B.行业中没有任何企业再进出 C.都实现了正常利润 D.以上说法都对

71.完全竞争市场中，厂商短期均衡意味着（B）

A.P=最小AC B.P=MC C.不存在经济利润 D.不存在经济亏损 72.在任何市场中，厂商的平均收益曲线可以是（A）

A.厂商的需求曲线 B.厂商的供给曲线 C.行业的需求曲线 D.行业的供给曲线

73.存款单上的存量为（D）。

A.收入额 B.支出额 C.收支额 D.余额

74.如果一个行业是成本递增行业，则（b）A.生产中使用的要素供给曲线是垂直的 B.行业的长期供给曲线有一正的斜率 C.行业的长期供给曲线有一负的斜率 D.短期平均成本曲线不是U型的

75.需求量和价格反方向变化，是因为(C)。

A.替代效应的作用； B.收入效应的作用；

C.上述两种效应同时发生作用。D.上述两种效应同时发生相反方向的作用

76.经济学可定义为（C）。

A.企业赚取利润的活动 B.研究人们如何依靠收入生活的问题

C.研究稀缺资源如何有效配置的问题 D.政府对市场制度的干预 77.在完全竞争市场中，企业的主要竞争策略是（d）。

A.广告促销 B.降价促销 C.涨价盈利 D.降低成本 78.正确的统计恒等式为（A）。A．投资=储蓄 B.投资=消费

C．储蓄=消费 D.总支出-投资=总收入-储蓄

79.已知一元钱的边际效用为3个单位，一支钢笔的边际效用为36个单位，则消费者愿意用（A）来买这支钢笔。

A.12元；B．36元；C．3元；D．108元。

80.厂商的要素需求曲线向右下方倾斜的原因在于（B）

A.边际成本递减 B.边际产量递减 C.边际效用递减 D.规模报酬递减

81.全体厂商对某种生产要素的需求曲线，与单个厂商对这种生产要素的需求曲线相比（B）

A.前者与后者重合 B.前者比后者陡峭 C.前者比后者平坦 D.无法确定 82.假定在完全竞争的要素市场上各种生产要素的价格、产品的价格和边际收益均等于4元，且此时厂商得到了最大利润，则各种生产要素的边际物质产品为（B）元

A.2 B.1 C.4 D.不可确知

83.已知生产要素A、B的价格分别为8元、10元，产品的边际收益为2元，则在A、B的边际产量为(C)时，该生产厂商才能获得最大利润。A.8．10 B.16，20 C.4，5 D.2，2.5 84.某项生产活动存在外部不经济时，其产量(a)帕累托最优产量。A.大于 B.等于 C.小于 D.以上三种情况都有可能 85.在MR=MC的均衡产量上，企业（D）

A.必然获得最大利润 B.必然有最小的亏损

C.不可能有亏损 D.若获得利润则为利润最大化，若有亏损则为亏损最小

86.在完全竞争厂商的长期均衡产量上，一定有（B）A.MR＝LMC≠SMC，其中MR＝AR＝P B.MR＝LMC＝SMC≠LAC，其中MR＝AR＝P C.MR＝LMC＝SMC＝LAC≠SAC，其中MR＝AR＝P D.MR＝LMC＝SMC＝LAC＝SAC，其中MR＝AR＝P 87.公共物品的市场需求曲线是消费者个人需求曲线的（a）A.垂直相加 B.水平相加 C.算术平均数 D.加权平均数 88.“资源是稀缺”指的是（D）。

A.世界上的资源最终将被消耗尽 B.资源是不可再生的

C.资源必须留给下一代 D.相对于需要而言，资源总是不足的D 89.一个经济体系必须回答的基本问题是（D）。

A.生产什么，生产多少 B.如何生产 C.为谁生产 D.以上都包括 90.下列属于规范分析表述的是（A）。

A.随着收入水平的提高，拥有汽车的人会越来越多 B.国家不应该鼓励私人购买汽车

C.由于我国居民收入水平低，大多数人还买不起汽车

D.个人汽车拥有量的增多，给我国居民的出行带来交通隐患

91.如果上游工厂污染了下游居民的饮水，按科斯定理(C)问题即可妥善解决。A.不管是产权是否明确，只要交易成本为零 B.只要财产权明确，且交易成本为零 C.只要财产权明确，不管交易成本有多大 D.不论财产权是否明确，交易成本是否为零

92.在完全竞争市场条件下，其厂商生产一种产品的要素投入价格为20元，它的边际产量为5，则根据利润最大化原则，出售该产品的边际收益应为（D）A.20元 B.10元 C.5元 D.4元 93.工资率上升所导致的替代效应是指（c）A.工作同样长的时间可以得到更多的收入 B.工作较短的时间也可以得到同样的收入

C.工人宁愿工作更长的时间，以收入带来的享受替代闲暇带来的享受 D.工人宁愿工作较短的时间，以闲暇带来的享受替代收入带来的享受 94.下列表述属于实证分析的是（D）。

A.只有控制货币量才能抑制通货膨胀 B.通货膨胀对经济发展有利 C.通货膨胀对经济发展不利 D.治理通货膨胀比减少失业更重要 95.某消费者偏好X商品甚于Y商品，这是因为（D）A.X商品的价格最低 B.X商品紧俏

C.X商品有多种用途 D.对这一消费者而言，X商品的效用最大 96.某一经济活动存在外部不经济是指该活动的（B）。A.私人成本大于社会成本 B.私人成本小于社会成本 C.私人利益大于社会利益 D.私人利益小于社会利益 97.无差异曲线为直线时，则两种商品（C）A.互补 B.独立 C.完全替代 D.部分替代

98.已知某正常商品的价格下降时，替代效应为+2，则收入效应为（D）。A．-4； B．-2； C．-1； D．+1。

99.商品X、Y价格与消费者收入以相同比例下降，则预算线（C）A.向右上方平移 B.向左下方平移 C.不变动 D.转动

多选题

1.按竞争与垄断的程度，我们将市场分为(1234)。

A.完全垄断市场B.垄断竞争市场C.寡头垄断市场D.完全竞争市场E.营销市场

2.按失业产生的原因，我们可将失业分为(12345)。

A.摩擦性失业B.结构性失业C.周期性失业D.自愿性失业E.季节性失业

3.按照价格上涨幅度加以区分，通货膨胀包括(ABE)。

A.温和的通货膨胀B.奔腾的通货膨胀C.平衡式通货膨胀D.非平衡式通货膨胀E.恶性的通货膨胀

4.保护贸易政策的目标是（ac）

A.减少进口B.增加进口C.增加出口D.减少出口E.减少贸易逆差

5.边际成本与平均成本的关系是(cd)。

A.边际成本大于平均成本，边际成本上升B.边际成本小于平均成本，边际成本下降C.边际成本大于平均成本，平均成本上升D.边际成本小于平均成本，平均成本上升E.边际成本小于平均成本，平均成本下降 6.边际技术替代率(AC)。

A.是在产出量保持不变的前提下，增加最后一个单位投入要素替代另一种投入要素的技术上的比率B.是在产出量变动的前提下，增加最后一个单位投入要素替代另一种投入要素的技术上的比率C.是负的，并且呈递减趋势D.是正的，并且呈递减趋势E.是负的，并且呈递增趋势

7.边际消费倾向与边际储蓄倾向的关系为(Abd)。A.MPC+MPS=1 B.MPS=1-MPC C.APC+APS=1D.MPC=1-MPS

E.APC=1-APS

9.表示社会分配公平程度的分析工具是(BC)。

A.非利普斯曲线B.洛伦兹曲线C.基尼系数D.国民消费曲线E.拉弗曲线 10.公共财政的基本特征是(ABC)。

A.满足社会公共需要B.具有非营利性C.收支行为规范化D.公共分配E.具有营利性

11.公共财政的主要职能有(BCD)。

A.支付职能B.分配职能C.配置职能D.稳定职能E.调控职能

12.公共物品的基本特征是(BD)。

A.竞争性B.非竞争性C.排他性D.非排他性E.竞争性与非竞争性

13.公共选择的特点(AC)。

A.它是建立在对消费者偏好充分了解的基础上的B.它是建立在对生产者偏好充分了解的基础上的C.关于提供公共物品的决策是集中做出的D.关于提供公共物品的决策是由领导决定的E.公共选择适合于任何物品

14．供给定理是指（BDE）

A．商品价格提高，对该商品的供给量减少 

B．商品价格提高，对该商品的供给量增加 

C．商品价格下降，对该商品的供给量增加 

D．商品价格下降，对该商品的供给量减少 

E．商品与价格成同向变化

15..洛伦斯曲线与基尼系数的关系是(ac)。

A.洛伦兹曲线的弯度越大基尼系数越大B.洛伦兹曲线的弯度越大基尼系数越小C.洛伦兹曲线的弯度越小基尼系数越小D.洛伦兹曲线的弯度越小基尼系数越大E.洛伦兹曲线与基尼系数没关系

16.资源配置要解决的问题是（abc）。

A.生产什么

B.如何生产

C.为谁生产

D.充分就业

17.满足供给的条件包括(bd)。

A.高价格B.有商品C.好质量D.愿出售E.方便出售

18.满足需求的条件包括(ＢＤ)。

A.欲望B.购买愿望C.满足心理要求D.有能力购买E.满足自我实现的要求 19,形成市场失灵的主耍原因有(AED)。

A.垄断B.不对称信息C.科斯定理D.外部性E.公共物品

20.影响需求弹性的因素有（abcd）。

A.消费者对某种商品的需求程度 B.商品的可替代程度 C.商品本身用途的广泛性 D.商品在家庭支出中所占的比例

21.需求定理是指（ACE）

A．商品价格提高，对该商品的需求量减少 

B．商品价格提高，对该商品的需求量增加 

C．商品价格下降，对该商品的需求量增加 

D．商品价格下降，对该商品的需求量减少 

E．商品与价格成反向变化

22.一般来说，垄断存在的缺点是（ABC）。

A.缺乏效率B.缺乏公平C.与完全竞争或垄断竞争相比，产品价格高，产量低D.与完全竞争或垄断竞争相，产品价格低，产量高E.利润低

23.通货膨胀理论包括（cd）。

A.供给推动的通货膨胀理论 B.滞胀理 C.供求混合推动的通货膨胀理论

D.结构性通货膨胀理论

24.经济周期繁荣阶段的特征是（abcd）。

A.生产迅速增加

B.投资增加

C.信用扩张

D.价格水平

25.人员激励机制包括以下内容(abc)。

A.激励时机

B.激励频率

C.激励程度D.激励深度

E.激励广度 26.按照《票据法》的规定，票据包括（BCD）。A.提货单

B.本票

C.支票

D.汇票

E.息票 27.广告管理的内容大致包括（）。

A.广告侵权的查处

B.广告的审查

C.广告违法行为的查处D.广告活动规范

E.广告准则

28.工商所可以以自己的名义对（abc）的行为进行行政处罚。

A.个体工商户违法行为B.集市贸易中的违法行为。C.法律法规和规章制度规定的工商所以自己的名义做出其他具体行政行为D.对工商所所在地公司的倒买倒卖行为。E.对工商所所在地公司的扎票行为。

29.在制定企业业务投资组合计划时，对企业战略业务单位加以分类和评价的主要方法有（bc）

A.产品生命周期法

B.波士顿咨询集团法

C.通用电气公司法D.市场占有率法

E.顾客意见法

30.企业在国际市场上销售产品时，实行产品化差异的主要优点有（bce）。A.可以节约生产和市场营销费用 B.有利于开拓市场，增加销售额 C.可以减少经营风险

D.可以节约研究与开发成本 E.更好地满足当地消费者的需要

判断题 如果社会不存在资源的稀缺性，也就不会产生经济学。T 2 X商品的价格下降导致Y商品的需求数量上升，说明两种商品是替代品。F 3 垂直的需求曲线说明消费者对该种商品的需求数量为零。F 垄断厂商的AR曲线与MR曲线是同一条曲线。f 垄断竞争行业的饿供给曲线与完全竞争行业的供给曲线相类似F 6 在长期中，由于新厂商的进入，使得垄断竞争市场的价格等于厂商的LAC曲 线的最低点。F 7 如果一个厂商在长期当中获得经济利润，那么这时的价格必不在其LAC曲线的最低点。T 8 凯恩斯主义货币政策和货币主义货币政策都是通过货币供应量来调节利率，再通过利率来影响总需求。F 9 需求就是居民户在某一特定时期内，在每一价格水平下愿意购买的商品量。F 10 当某种商品的价格上升时，其互补商品的需求将上升。F 11某种商品如果很容易被别的商品替代，那么该种商品的价格弹性就比较大。T 12 对厂商征税，将使产品的供给曲线左移，使均衡价格下降，均衡产量上升。F 13微观经济学是经济学的一个分支，它主要研究个体行为。T 14 维持农产品价格的主要目的是防止其价格的大幅度波动。F 15 某人出售一幅旧油画所得到的收入应该计入当年的国民生产总值。F 16 政府规定最高限价会使短缺发生。T 17 低档商品的经济学含义是指这些商品达不到某种可接受的质量标准。F 18因为土地的“自然供给”是固定不变的，所以土地的供给曲线是垂直的。F 19如果边际效用递减，则总效用下降。F 20 边际成本大于平均成本，平均成本一定上升。T 21 如果价格和总收益呈同方向变化，则需求是富有弹性的。F 22 生产函数与投入的价格变化没有直接的关系。F 23 因为厂房的折旧是按月提取的，不生产就不打入成本，所以，折旧是可变成本。T 24 短期平均成本决不会小于长期平均成本。T 25 同一杯水具有相同的效用。F 26 无差异曲线表示不同的消费者消费两种商品的不同数量组合所得到的效用是相同的。F 27互补品价格上升一般会导致需求曲线向右移动。F 28 消费者剩余是消费者的主观感受。T 29 对所有人来说，钱的边际效用是不会递减的。F 30吉芬商品是一种低档品，但低档品不一定是吉芬商品。T

第五篇：招投标案例含答案

招投标与合同管理案例分析

案例1 某省博物馆建筑工程，被省政府列为重点工程项目，招标人考虑到工程本身技术难度大，结构类型复杂，一般的建筑企业难以胜任，遂决定采用邀请招标的方式招标，并于2008年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业均接受邀请并购买了招标文件，招标文件规定，2008年5月10日上午9点为投标截止时间。

在投标截止时间之前，A、C、D、E四家企业提交了投标文件，B企业由于路途遇到交通管制其投标文件于2008年5月10日上午9时15分送达。2008年5月11日上午在当地招投标监督管理办公室主任主持下进行了公开开标。

评标委员会由7人组成，其中当地招投标监督管理办公室1人、公证机构1人、招标人代表1人、技术经济专家4人。评标过程中，评标委员会发现A企业投标文件无法定代表人签字和单位公章，后经评标委员会评标确定D企业中标，2008年5月15日招标人向D企业发出了中标通知书，2008年6月25日双方签订了书面合同。问题：

（1）招标人自行决定采用邀请招标方式的做法是否妥当？请说明理由。（2）A、B企业的投标文件是否有效？请说明理由。（3）请指出开标工作的不妥之处，请说明理由。

（4）请指出评标委员会组成的不妥之处，并说明理由。（5）招标人签订的合同日期是否妥当？请说明理由。

参考答案 1.招标人自行决定对省重点项目采用邀请招标的方式不妥。

理由：按照《招标投标法》的规定，对于省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，要经过省、自治区、直辖市人民政府的批准，方可采取邀请招标方式。

2.A和B企业的投标文件均无效。理由：本案B企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收；

理由：A企业投标文件没有法定代表人的签字和单位公章，属于存在重大偏差，应作废标处理。

3.本案开标工作存在以下不妥之处： 不妥之一：投标截止日期后第二天开标

理由：按照《招标投标法》的规定，开标应在投标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，本案项目在其后第二天开标不妥。不妥之二：由当地招投标监督管理办公室主任主持开标 按照《招标投标法》的规定，开标应由招标人主持。4.评标委员会成员组成的不妥之处如下： 不妥之一：招投标监督管理办公室1人

理由：按照《招标投标法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》规定，项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。不妥之二：公证机构1人

理由：通常情况下，公证人员不熟悉工程项目的相关业务，因此担任评标委员会成员不妥当。.不妥之三：技术、经济方面专家人数不到2/3 理由：按照《招标投标法》的规定，评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，本案中技术经济专家比例仅为4/7，低于规定比例要求，组成不妥。5.不妥

根据《招标投标法》的规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30d内，订立书面合同，本案两者时间间隔已超过了30d。案例2 某工程项目，建设单位通过招标选择了一家具有相应资质的监理单位中标，并在中标通知书发出后与该监理单位签订了监理合同，后双方又签订了一份监理酬金比中标价低8%的协议。在施工过程中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工企业报名投标，经资格预审均符合预审公告的要求，但建设单位以A施工企业是外地企业为由，坚持不同意其参加投标。

问题一，建设单位与监理单位签订的监理合同是否合法？ 问题二，外地施工企业是否有资格参加本工程项目的投标，建设单位的做法是否合理？

答案：

1、不合法。原因：招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。招标人和中标人应当依照招标投标法的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量履行期限的主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

2、不合理。理由：《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。案例3（已讲）

某市准备建设一座图书馆工程，建筑面积为8000m2，预计投资约1200万元，建设工期为12个月，工程采用公开招标的方式确定承包商。建设单位为节约开支，决定自行招标，并向当地的建设行政主管部门提出招标申请，得到批准，建设单位按照法定程序进行公开招标。建设单位根据相关专家建议，要求参加投标单位的主体具备房建资质不得低于二级。

拟参加本项工程投标的五家单位中，A、B、E单位为房建二级资质，C单位为房建三级资质，D单位为房建一级资质，C单位的法定代表人为建设行政主管部门某主要领导的同学，经C单位法定代表人私下运作，建设单位同意让C单位和B单位组成联合体承包工程，并向B单位暗示，如果不接受此联合方案，将不考虑B单位中标。B单位无奈同意与C单位组成联合体投标成本该工程，并将部分交由C单位施工。后B单位和C单位联合投标成功。B与建设单位签订了《建设工程施工合同》，B和C单位也签订了部分工程的施工协议。问题：（1）本案建设单位准备自行招标，必须满足什么条件？

（2）该案例中B和C单位组成的联合体投标是否有效，为什么？

（3）在不考虑问题（2）提出事项的前提下，上述招标及后续施工过程中，有哪些不合法的问题？并分别给出理由。

参考答案 1.根据《招标投标法》第12条的规定，招标人自行办理招标事宜需具备两个基本条件：

(1)具有编制招标文件的能力；(2)具有组织评标的能力。

2.B和C单位组成的联合体无效。

根据《招标投标法》的规定，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应具备招标项目要求具备的相应能力，同一专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本案项目中，B和C单位的投标联合体不符合对投标单位主体的资质要求，所以是无效的。

3.不合法问题一：该项目的建设单位强令指示B和C单位组成联合体投标； 理由：《招标投标法》规定，招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，排斥了其他投标人可能的中标机会。

不合法问题二：建设单位向B单位暗示；

理由：招标人不得与投标人存在串通行为，属不正当竞争行为。不合法问题三：B单位与建设单位签订了《建设工程施工合同》； 理由：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。不合法问题四：B和C单位中标后签订部分工程承包协议； 理由：联合体各方应当在投标前签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并提交给招标人，而不是事后签订部分工程承包协议。案例4（已讲）

某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标，有6家具有建筑幕墙施工资质的企业参加投标。开标后，招标人按照法定程序组织评标委员会进行评标，评标的标准和方法在开标会议上公布，并作为《招标文件》附件发送给各投标人，评标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评审过程中发现：B投标人在投标函上填写的报价内容，大写与小写不一致。经综合评审按照得分的多少，评标委员会推荐C、D、E公司分别为第一、第二和第三中标候选人，后招标人认为D公司具有办公建筑幕墙工程丰富的施工经验，最后宣布D公司中标。在签订合同时，考虑到D公司投标报价高于C公司，招标人要求D公司以C公司的投标报价承包本项目，D公司欣然同意并签订了合同。问题：

（1）本案工程评标的标准和方法在开标会议上公布是否合法？请说明理由。（2）投标人B的投标是否为有效标？请说明理由。

(3）招标人确定D公司为中标人有无不妥？请说明理由。（4）招标人同D公司签订合同的行为有无不妥？请说明理由。答案：(1)不合法。

理由：根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求和评标标准等实质性要求和条件，即评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，并不得随意改变。凡未在招标文件中公开的评标标准和评标方法，不得作为评标依据。

(2)投标人A的投标为无效标。

理由：按照《安全生产法》的规定，企业无安全生产许可证和其安全生产许可证过期都不允许开展经营活动，故投标人A主体不合格。

(3)投标人B的投标为有效标。

理由：此情况属于细微偏差，对其投标函投标报价大写与小写不一致的，按照大写为准，属细微偏差，投标单位书面文件补正即可。

(4)招标人确定D公司为中标人不妥。

理由：按照《评标委员会和评标方法暂行规定》(七部委令第12号2013年修订版)第48条的规定，对于使用国有资金投资或者国家融资的项目，排名第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者未在招标文件规定期限内提交履约保证金的，招标人才可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

(5)招标人与D公司签订合同前进行价格磋商不妥。

理由：根据《招标投标法》，招标人需按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，中标后以不得以新的价格作为签订合同的条件。案例5（未讲）

2009年某市一重点工程项目，采用工程量清单方式公开招标，经资格预审后，确定A、B、C、D、E共5家施工单位为合格投标人。招标人在规定发放招标文件的开始时间为4月20日，截止时间为4月23日，并要求投标人在领取招标文件的同时递交投标保证金50万元，购买招标文件费1200元。A、B、C、D4家施工单位按时购买了招标文件，E单位发函放弃投标。

招标文件规定：投标截止时间为5月8日，投标有效期截止时间为6月20日。招标人分别安排各投标人踏勘现场，各投标人按时递交了投标文件，所有投标文件均有效。

评标办法规定，商务权重60分（包括总报价20分，其他内容40分），技术权重40分。总报价的评标方法是，评标基准价等于各有效投标总报价的算术平均值下浮2个百分点。当投标人的投标总价等于评标基准价时得满分，投标总价的每高于评标基准价1个百分点时扣2分，每低于评标基准价1个百分点时扣1分。

评标工作结束当天确定中标人。5月10日，招标人仅向当地主管部门提交了评标报告；5月16日，招标人向中标人发出中标通知书；6月10日，双方签订了施工合同；5月25日，招标人将未中标结果通知给另三家投标人，并于6月20日将投标保证金退还给未中标人。

（1）在该工程开标之前所进行的招标工作有哪些不妥之处？请说明理由。（2）列式计算各投标人的总得分，根据总得分的高低确定第一中标候选人。（3）指出评标结束后招标人的工作有哪些不妥之处，并说明理由。参考答案：1.该工程开标之前所进行的招标工作不妥之处有：

(1)标人规定发放招标文件的时间不妥，因为根据规定，招标文件的发放时间不得少于5个工作日。(2)求投标人领取招标文件时递交投标保证金不妥，因为投标保证金应在投标截止前递交。

(3)投标截止时间不妥，因为根据规定，从招标文件发出到投标截止时间不能少于20d(4)踏勘现场安排不妥，因为根据规定，招标人不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

2.A、B、C投标人综合得分计算如下：

投标人A的总得分：28+12.5+30=70.50(分）投标人B的总得分：30+17.48+34=81.48(分)投标人C的总得分：29+10.22+38=77.22(分)所以第一中标候选人为B投标人。

3.在评标结束后招标人的丁作有以下不妥之处： 不妥之一：招标人向主管部门仅提交评标报告

理由：应提交招投标活动的书面报告，评标报告仅仅是其中的一个文件。不妥之二：招标人仅向中标人发出中标通知书不妥理由：应同时将中标结果通知所有未中标人。

不妥之三：招标人通知未中标人时间

理由：应在向中标人发出中标通知书的同时通知未中标人。不妥之四：退还未中标人的投标保证金时间 理由：招标人应在与中标人签订合同后的5个r作日内向未中标人退还投标保证金。案例6

A施工公司中标了某大型建设项目的桩基工程施工任务，但该公司拿到桩基工程后，由于施工力量不足，就将该工程全部转交给了具有桩基施工资质的B公司。双方还签订了《桩基工程施工合同》，就合同单价、暂定总价、工期、质量、付款方式、结算方式以及违约责任等做了约定。在合同签订后，B公司组织实施并完成了该桩基工程施工任务。建设单位在组织竣工验收时，发现有部分桩基工程质量不符合规定的质量标准，便要求A公司负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。但A公司以该桩基工程已交由B公司施工为由，拒不承担任何的赔偿责任。（1）A公司在该桩基工程的承包活动中有何违法行为？（2）A公司是否应对该桩基工程的质量问题承担赔偿责任？ 答案分析：(1)本案中A公司存在着严重违法的转包行为。《建筑法》第28条规定：“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”《建设工程质量管理条例》第78条进一步明确规定：“本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。”

(2)A公司不仅应对该桩基工程的质量问题依法承担连带赔偿责任，还应当接受相应的行政处罚。《建筑法》第67条规定：“承包单位将承包的工程转包的，„„责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。”《建设工程质量管 理条例》第62条进一步规定：“违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分 包的，责令改正，没收违法所得，„„对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的 罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。” 案例7（已讲）某大学城工程，包括结构形式与建筑规模完全一致的四栋单体建筑，每栋单体建筑面积为21000m2，地下2层，地上18层，层高4.2m，钢筋混凝土框架-剪力墙结构。A施工单位与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定：除主体结构外的其他分部分项工程施工，总承包单位可以自行依法分包；建设单位负责供应油漆等部分材料。

事件一：由于工期较紧，A施工单位将其中两栋单体建筑的室内精装修和幕墙工程分包给具备相应资质的B施工单位。B施工单位经A施工单位同意后，将其承包范围内的幕墙工程分包给具备相应资质的C施工单位组织施工，油漆劳务作业分包给具备相应资质的D施工单位组织施工。

事件二：油漆作业完成后，发现油漆成膜存在质量问题，经鉴定，原因是油漆材质不合格。B施工单位就由此造成的返工损失向A施工单位提出索赔。A施工单位以油漆由建设单位供应为理由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。B施工单位直接向建设单位提出索赔。建设单位认为油漆在进场时已由A施工单位进行了质量检验并办理了接收手续，其对油漆材料的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失由A施工单位承担，建设单位拒绝受理索赔。

问题：

一、分别判断事件一中A施工单位、B施工单位、C施工单位、D施工单位之间的分包行为是否合法？并逐一说明理由。

二、分别指出事件二中的错误之处，并说明理由。参考答案：

1、A单位将精装修和幕墙工程分包给B单位合法。

理由：未违反违法分包的规定。因为建设单位认可、B单位具备相应资质、精装修和幕墙不是主体结构。

B单位将幕墙工程分包给C单位不合法。

理由：属于分包再分包，是违法分包。

B单位将油漆劳务作业分包给D单位合法。

理由：根据有关规定，总承包单位和专业承包单位可以将所承担部分工程以劳务作业方式分包给具备相应资质和能力的劳务分包单位。D单位为具有相应资质的劳务分包单位，且分包的工程为油漆工程属劳务作业，所以B单位分包给D单位分包行为合法。?$

2、错误一：A施工单位以油漆属建设单位提供为由，认为B施工单位应直接向建设单位提出索赔。

理由：分包单位不得与建设单位发生直接的工作关系。

错误二：建设单位认为油漆进场时已由A施工单位进行了质量验证并办理接收手续，其对油漆的质量责任已经完成，因油漆不合格而返工的损失应由A施工单位承担，建设单位拒绝受理该索赔。

理由：业主采购的物资，A施工单位的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。

【案例】某大型综合商场工程，建筑面积49500m，地下1层，地上3层，现浇钢筋混凝土结构。建安投资为22000.万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向国内公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。事件一：市建委制定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。

事件二：E单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100万元，措施项目费为1800万元，安全文明施工费为322万元，其他项目费为1200万元，暂列金额为1000万元，管理费10%，利润5%，规费1%，税金3.413%。1.分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。

2.列式计算E单位的中标造价是多少万元。根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中的哪一类？

1、事件一不妥之处有： 参考答案：(1)市建委指定了专门的招标代理机构。理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。

(2)建设单位进行了一对一的书面答复。理由：建设单位对于招标过程中的疑问以书面的形式向所有招标文件的收受人发出。

2、事件二中E单位的中标造价

(16100.00+1800.00+1200.00)*(1+1%)*(1+3.413%)=19949.40万元。

根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：投资估算、概算造价、预算造价、合同价、结算价、决算价。该中标造价属于合同价。(建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合同价、竣工结算价。)(P296)案例8 某写字楼工程，建筑面积120000m2，地下2层，地上22层，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，合同工期780d。某施工总承包单位按照建设单位提供的工程量清单及其他招标文件参加了该工程的投标，并以34263．29万元的报价中标。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工总承包合同。合同约定：本工程采用固定单价合同计价模式；当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时，合同单价予以调整，调整系数为0．95或1．05；投标报价中的钢筋、土方的全费用综合单价分别为5800．00元／t、32．00元／m3。合同履行过程中，发生了下列事件。

事件1：施工总承包单位任命李某为该工程的项目经理，并规定其有权决定授权范围内的项目资金投入和使用。

事件2：施工总承包单位项目部对合同造价进行了分析。各项费用为：直接费 26168．22万元，管理费4710．28万元，利润1308．41万元，规费945．58万元，税金1130．80万元。

事件3：施工总承包单位项目部对清单工程量进行了复核。其中：钢筋实际工程量为9600．O0t，钢筋清单工程量为10176．O0t；土方实际工程量为30240．O0m3，土方清单工程量为28000．O0m3，施工总承包单位向建设单位提交了工程价款调整报告。【问题】

1．根据《建设工程项目管理规范》，事件1中项目经理的权限还应有哪些? 2．事件2中，按照“完全成本法”核算，施工总承包单位的成本是多少万元(保留两位小数)? 3．事件3中，施工总承包单位钢筋和土方工程价款是否可以调整?为什么?列表计算调整后的价款(保留两位小数)。

参考答案：

1、根据《建设工程项目管理规范》，事件1中项目经理的权限还应有：(1)参与项目招标、投标和合同签订(1分);(2)参与组建项目经理部(1分);(3)主持项目经理部工作(1分);(4)制订内部计酬办法(1分);(5)参与选择并使用具有相应资质的分包人(1分);(6)参与选择物资供应单位(1分);(7)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系(1分);(8)法定代表人授予的其他权力(1分)。

2、事件2中，按照“完全成本法”核算，施工总承包单位的成本=(26168.22+4710.28+945.58)万元=31824.08万元(3分)。项目经理部的成本管理应包括成本计划、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核(2分

3、事件3中，施工总承包单位钢筋工程价款可以调整。理由：(10176.O0—9600.00)/10176.O0=5.66%>5%，符合合同约定的调价条款(2分)。施工总承包单位土方工程价款可以调整。理由：(30240.O0—28000.00)/28000.O0=8%>5%，符合合同约定的调价条款(2分)。列表计算调整后的价款，见下表(5分)。

案例9 某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招商牌要求，提交投标文件和投标保证金的截止时间为2013年5月30日。该招标公司于2013年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2013年6月2日提交了投标保证金。开标会于2013年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了承包合同，合同约定：开工日期为2013年8月16日。工程开工后发生了如下事件，工作延误了2d.事件

一、因拆迁工作拖延，甲方于2013年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工序分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。

事件

二、乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2013年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。

事件

三、因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d.事件

四、在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。

上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有机动时间。所有非关键工作的延误均未超出机动时间。根据合同约定，由于业主单位责任造成窝工按18元/工日赔偿，增加用工按30元/工日赔偿。

【问题】（1）第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？

（2）第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？

（3）上述招标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。

（4）乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。（5）合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔额是多少？

参考答案：1．投标文件应作废标处理。因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。2．第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。

第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权没收其投标保证金。

3．不妥之处主要有以下几点。(1)开标会由该项省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构(公司)主持，而省建委是建设主管部门。

(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。因为根据招标投标法规定，投标截止日期和开标应是同一时间。

4．事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作来受到影响不予工期索赔。

事件2：不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成属施工单位责任。

事件3：可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。

事件4：可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方F、H工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。

5．费用索赔额＝(6+8+24)×18+(14+6)×30+15000+1000＝17284(元)。案例10 柴某和姜某是老乡，二人在外打拼了多年，一直想承揽一项大的建筑装饰业务。某市一商业大厦的装饰工程公开招标，当时柴某、姜某均没有符合承揽该工程的资质等级证书。为了得到该装饰工程，柴某、姜某以缴纳高额管理费和其他优厚条件，分别借用了A装饰公司、B装饰公司的资质证书并以其名义报名投标。这两家装饰公司均通过了资格预审。之后，柴某与姜某商议，由柴某负责与招标方协调，姜某负责联系另外一家入围装饰公司的法定代表人张某，与张某串通投标价格，约定事成之后利益共享，并签订利益共享协议。为了增加中标的可能性，他们故意让入围的一家资质等级较低的装饰公司在投标时报高价，而柴某借用的资质等级高的A装饰公司则报低价。最终，柴某以借用的A装饰公司名义成功中标，拿下了该项装饰工程。【问题】柴某与姜某有哪些违法行为？

参考答案：柴某与姜某有两项违法行为：一是弄虚作假，以他人名义投标。《招标投标法》第33条规定：“投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。”《招标投标法实施条例》第42条进一步规定：“使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第33条规定的以他人名义投标。”二是串通投标。《招标投标法》第32条规定：“投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。“《招标投标法实施条例》第39条进一步规定：“有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。” 案例11 某建筑工程公司法定代表人李某与个体经营者张某是老乡。张某要求能以该公司的名义承接一些工程施工业务，双方便签订了一份承包合同，约定张某可使用该公司的资质证书、营业执照等承接工程，每年上交承包费20万元，如不能按时如数上交承包费，该公司有权解释合同。合同签订后，张某利用该公司的资质证书、营业执照等多次承揽工程施工业务，但年底只向该公司上交了9万元的承包费。为此，该公司与张某发生激烈争执，并诉至法院。

问题：（1）该建筑工程公司与张某是否存在着违法行为？

参考答案：本案中该建筑工程公司将资质证书、营业执照等出借给张某，允许以其名义对外承揽工程，属于违法行为。《建筑法》第26条第2款明确规定：“禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。” 案例12 某工程项目难度较大，技术含量高，经有关招标主管部门批准，采用邀请招标的方式，招标。业主于2009年1月20日向符合资质要求的ABC三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按照招标文件的要求提交了投标文件，最终确定B承包商中标，并于2009年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后，由于工期紧，业主口头指令B承包商先做开工准备，再签订合同。B承包商按照业主要求，进行场地平整等一系列工作，2009年6月1日，业主书面函告知B承包商，称双方未签订施工合同，将工程确定为其他人承包。【问题】

（1）业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招投标法》的规定，为什么？ 参考答案：（1）不符合规定。根据《招标投标法》的规定，应在中标通知书发出后30d内签订合同。案例13 某事业单位全额使用国拨资金建设一片实验基地。为选择施工单位，该事业单位作为招标人委托了一家具备相应资质的招标代理机构负责招标事宜。招标工作分为三个标段进行，招标文件于2014年3月1日开始发售，投标截止时间为2014年3月25日10点。后招标人和招标代理机构处于工作协调商的安排，书面通知所有招标文件买受人，投标截止时间提前至3月18日10点。及至投标截止时间前，所有的招标文件买受人均递交了投标文件，并随投标文件递交了投标保证金。但参与2标段的W施工单位处于各种考虑，再3月18日9点50分向招标人递交了书面撤回投标的通知。

通过公开招标，A施工单位中标该工程1标段的施工任务，该标段包含四个单体栋号，中标金额为5亿元。后经查实，A施工单位在投标中存在向其他投标人支付费用，请其“陪标”的行为。对此，相关行政主管部门认定A施工单位中标无效，对其进行了处罚。

【问题】：（1）必须进行招标的项目有哪些？本工程是否必须招标？

（2）招标人和代理机构将投标截止时间提前的行为是否妥当？并说明理由。（3）招标人是否应退回W施工单位的投标保证金及其理由，应何时退回？ 答案：(暂未找到)在中华人民共和国境内进行下了工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

案例14 某商务楼建筑工程通过公开招标方式确定了三个不同性质的施工单位承担该项目的所有施工任务，建设单位分别与A公司签订了建筑主体土建工程施工合同；与B公司签订了机电设备安装合同；与C公司签订了外墙工程安装合同。三个合同中均约定了由建设单位全面协调现场其他施工单位的协作施工，为工程施工创造有利条件；同时，建设单位将砌筑工程单独发包给D公司，并签订施工合同。合同履行过程中，发生了如下事件：

事件一：A公司在签订合同后因自身管理能力和劳务组织人员存在困难，遂与承包商E签订分包合同，将部分主体结构工程交由其施工，同时约定由其按照分包合同额8%向A支付管理费用，一切责任由承包商E承担。

事件二：由于A公司施工时间拖延15d，造成B公司开工时间相应顺延，B公司遂向A公司提出索赔要求。

事件三：建筑主体工程完工后，A公司立即拆除了主体外围脚手架工程，C公司原计划由建设单位协调使用A单位外围脚手架安装幕墙工程的计划不得不改变，为此重新调整施工方案组织施工。后C公司就新方案试试引起的费用增加和工期延误向建设单位提出索赔。事件四：由于部分机电安装工程在招标时未能确定，建设单位与B公司签订合同时可采用可调单价合同模式，施工过程红由于市政电网停电2d，B公司提出调整合同价款的要求，建设单位只同意延长工期，拒绝调整合同价款。

（1）建设单位将上述工程单独发包给A、B、C、D公司的做法是否合法？并说明理由。

（2）事件一中，A公司的做法是否正确？并说明理由。

（3）事件二中，B公司向A公司提出索赔要求是否成立？并说明理由。（4）事件三中，C公司向建设单位提出索赔要求是否成立？并说明理由。（5）事件四中，建设单位的做法是否合理？哪些因素下合同价款可以调整。参考答案： 1．事件1中，A公司的做法不符合国家有关法律的规定。A公司的行为属于非法转包行为，这是《中华人民共和国招标投标法》中禁止的行为。2．事件2中，B公司向A公司提出的索赔不正确。正确做法：B公司就因A公司的拖延造成其开工推迟的工期和费用损失，向建设单位提出索赔。3．根据《建设工程质量管理条例》的规定，违法分包行为主要有以下几个方面：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的：(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。【所考查知识点】本案例第1题主要考查非法转包行为。本案例第2题主要考查索赔相关知识。本案例第3题主要考查违法分包的范围。

【案例】某大型体育馆工程，发包方（甲方）通过邀请招标的方式确定本工程由承包商乙中标，双方签订了工程总承包合同。在合同履行过程中，发生如下事件： 事件

一、在征得甲方书面同意的情况下，承包商乙将桩基础工程分包给具有相应资质的专业分包商丙，并签订了专业分包合同。

事件

二、在桩基础施工期间，由于分包商丙自身管理不善，造成甲方现场周围的建筑物受损，给甲方造成了一定的经济损失，甲方就此事件向承包商乙提出了索赔。事件

三、另外考虑到体育馆主体工程施工难度高、自身技术力量和经验不足等情况，在甲方不知情的情况下，承包商乙又与另一家具有施工总承包一级资质的某知名承包商丁签订了主体工程分包合同，合同约定承包商丁以承包商乙的名义进行施工，双方按约定的方式进行结算。【问题】：（1）什么是工程分包，什么是工程转包？

（2）事件一中，承包商乙与分包商丙签订的桩基础工程分包合同是否有效？简述理由。

（3）事件二中，对分包商丙给甲方造成的损失，承包商乙要承担什么责任？简述理由。

（4）事件三中，承包商乙将主体工程分包给承包商丁在法律上属于何种行为？简述理由。

参看答案：(1）工程分包，是相对总承包而言的。所谓工程分包，是指施工总承包企业将所承包的建设工程中的专业工程或劳务作业依法发包给其他建筑业企业完成的活动。工程转包，是指承包单位承包建设工程，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

（2）有效。根据有关规定，在征得建设单位书面同意的情况下，施工总承包企业可以将非主体工程或者劳务作业依法分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。

（3）对分包商丙给甲方造成的损失承包商乙要承担连带责任。根据《建筑法》第29条的规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

（4）该主体工程的分包在法律上属于违法分包行为。根据《建设工程质量管理条例》第78条的规定，下列行为均为违法分包：①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；②建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；④分包单位将其承包的建设工程再分包的。案例15 某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：

事件

一、因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10个工日；

事件

二、基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；

事件

三、5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；事件

四、5月20日~5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日； 事件

五、5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

问题：（1）建筑公司针对上述哪些事件可以向厂方邀请索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔多少天？

（3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%,则合理的费用索赔总额是多少？

（4）在施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？ 答案：1．对索赔要求的判定

事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。

事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。

事件3：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。

事件4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。

2．各事件工期索赔的计算

事件2：索赔工期5天(5月15日～5月19日)。事件3：索赔工期2天。

因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：

4500÷10＝450(m3)现增加工程量900m3，因此应增加工期为： 900÷450＝2(天)事件4：索赔工期3天(5月20日～5月22日)。因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件5：索赔工期1天(5月23日)。

工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为： 5+2+3+1＝11(天)3．合理的索赔费用计算

事件2：(1)人工费： 15×23＝345(元)(注：增加的人工费应按人工费单价计算)(2)机械费： 450×5＝2250(元)(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算)(3)管理费： 345×30%＝103.5(元)(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关)事件3：可直接按土方开挖单价计算 900×4.2×(1+20%)＝4536(元)(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)事件4：费用索赔不成立。

(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)事件5：(1)人工费： 30×23＝690(元)(2)机械费： 450×1＝450(元)(注：不要忘记此时机械窝工1天)(3)管理费： 690×30%＝207(元)合计可索赔费用为：

345+2250+103.5+4536+690+450+207＝8581.5(元)[考点] 索赔事由的判定，索赔工期和费用的计算 案例16 某建筑公司（乙方）与某学校（甲方）签订了教学楼承建合同,合同约定工期奖惩条件：乙方提前完成该工程1周，甲方奖励10万元，若乙方延误总工期1周，则扣除乙方工程款10万元。

合同中约定：施工中实际工程量超过计划工程量10%以上时，超出部分按单价的90%计算。

双方就施工进度计划达成一致，如图所示。在施工过程中，发生如下事件： 事件一：A工作为土方开挖工程，原合同土方量为400m3，因设计变更实际土方量为450m3（原定单价为75元/m3）。事件

二、B工作为基底换填，施工中乙方为保证施工质量，将换填范围适当扩大，致使计划换填土方量由250m3增加到300m3，工作时间增加1周。

事件

三、C工作施工完成后，甲方认为地下管线位置与设计图纸不符，经剥露检查确实有误，延误工期2周，发生费用1.5万元。

事件

四、I工作施工过程中，发现甲方提供施工设计图纸存在错误，修改设计及完善图纸造成乙方施工进度拖延3周，发生费用3万元。

事件

五、G工作为甲指分包项目，在施工过程中由于制定分包租赁的设备出现故障，使G工作拖延2周，发生费用1万元。乙针对上述五事件向甲方提出索赔。问题：

（1）该工程计划工期为几周？并指出关键线路。

（2）上述五个事件中，分别分析乙方工期、费用索赔是否成立？为什么？如成立，并给出乙方可获得的具体索赔周数和金额。

（3）上述事件发生后，该工程实际工期为多少周？按工期奖罚条款甲方应奖励或扣除乙方工程款多少万元？ 参考答案1.该个程计划工期为35周

工作法表示的关键线路为：A—C—F—J—M。2.各事件索赔原则如下：

事件一：工期、费用索赔均成立

理由：AX作是关键线路上的关键工作，由于工作量变化原因导致的工期与费用增加，属甲方应负的责任。

按照A工作原计划工期8周完成400m3则每周完成50m3,现实际工程量增加事件二：工期、费用索赔均不成立

理由：乙方为了保证工程质量而采取的措施，属乙方施工技术措施，故索赔不成立。事件二：工期、费用索赔均不成立

理由：再次剥离检查，如合格，则工期、费用损失由甲方承担；如不合格，则工期、费用均由乙方承担。

事件四：工期索赔不成立，费用索赔均成立

理由：设计图纸错误导致的工期延误及费用损失，属业主责任。但I工作在非关键线路上，虽延误3周，但对总工期无影响，故工期索赔不成立。乙方可获得的费用索赔为3万元。事件五：工期、费用索赔均不成立

理由：G1:作为甲指分包项目，既然为分包，既与乙方签订分包合同，乙方对其负有总包责任。事件五的索赔应为乙方向分包方提出的索赔，而不是乙方向甲方提出索赔。3.上述事件发生后，该丁程实际工期为38周。

原计划工期为35周，甲方应承担的工期索赔1周，乙方完成该工程时间应为36周。实际工期为38周，故甲方扣除乙方工程款20万元

案例17

某施工单位通过公开招标中标某工程，与业主签订的承包合同部分内容有：（1）工程合同总价2100万元，工程价款采用调值公式动态结算；该工程的人工费可调，占合同价款的35%；材料有4种可调：材料1占5%，材料2占15%，材料3占15%，材料4占10%；不调值费用占工程价款的20%。价格指数如下： 开工前业主向承包商支付合同价的15%作为预付备料款，主要材料及构配件金额占合同总额的65%。竣工前全部结清。（2）工程进度款逐月结算。

(3)当实际工程量增加或减少超过清单工程量的5%时，合同单价予以调整，调整系数为0.95或1.05.施工总承包单位项目部对清单工程量进行了复核。其中：钢筋实际工程量为9600.00t，钢筋清单工程量为10176.00t（清单报价为5800元/t）；土方实际工程量为30240.00m3，土方清单工程量为28000.00m3（清单报价为32元/m3），施工总承包单位向建设单位提交了工程价款调整报告。问题：（1）该工程预付备料款和起扣点是多少？

（2）列出动态结算公式，并计算该工程条件后的实际结算价。

（3）施工单位提出的钢筋和土方工程造价是否应予以调整，为什么，说明理由，并计算调整后的价款是多少万元？

【参考答案】1.工程预付款：2100xl5%=315万元 预付款起扣点：2100-315/65%=1615.38万元 2.动态结构调值公式及计算如下...查看详情

案例18 某四层框架结构厂房，建筑面积为5200m2.工程开工前施工图纸齐全，且现场已达三通一平标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位，并于2011年1月20日，双方签订了固定总价模式的施工合同，合同中约定如下条款：

（1）合同总工期为320d，每提前1d奖励5000元，每拖延1d罚款10000元；（2）A公司不得将工程转包，但允许分包；（3）该工程质量实行终身保修；

（4）施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。在施工过程中，发生如下事件：

事件一：设计单位修改工程设计，造成停工待图3d；

事件二：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场性停工10d；8月份又遇到季节性降雨，导致停工3d； 事件三：在竣工验收时，总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验，施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格，根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查，建设单位进行调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求，复验及恢复共造成工期延误6d； 事件四：施工单位实际完成该工程的工期为344d.为此，建设单位扣发施工单的延误工期费用为：24×10000=24万元。2.问题

（1）建设单位采取的招标方式是否合适？请说明理由。

（2）建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适？说明理由。

（3）施工过程中发生的事件

一、事件

二、事件三中，索赔是否成立？分别说明理由。

（4）假定事件

一、事件

二、事件三均在关键线路上，结合上述事件，试问事件四中建设单位应给予施工单位奖励还是罚款？为什么？并给出具体奖罚数额。参考答案：1.招标方式不合适；

理由：此工程结构不特殊、技术不复杂、工程量也不大、也没有专有技术或专利应用，必须进行公开招标。2.采用固定总价合同模式合理；

理由：此工程工程量不大，工期较短，技术不复杂，风险不大，业主有详细设计图纸，承包单位能准确计算T程量，适宜采用固定总价合同。3.事件一：工期索赔成立

理由：变更设计、因为等待图纸发生停工，属建设单位原因造成。事件二：罕见特大暴雨停工索赔成立

理由：罕见特大暴雨，认定为不可抗力，工期延误属建设单位责任范闱； 季节性降雨停工索赔不成立

理由：季节性降雨，为一个有经验的承包商可以预见的事项，造成工期延误属施工.单位承担；

事件三：停工2d的索赔不成立

理由：无论前期是否验收合格，总监理工程师提出再次复验时，施工单位均有义务进行配合；

复验及恢复的6d索赔成立

理由：复验结果合格，由此造成的工期延误应由建设单位承担责任。4.事件四中，建设单位应对施工单位处以罚款

理由：事件一施工单位获得工期索赔3d，事件二施工单位获得工期索赔10，事件三施工单位获得工期索赔6d，累计工期索赔19d，施工单位总工期判罚依据应为320+19=339d。实际完成工期为344d，故应予以处罚。罚款金额：（344-339)x10000=50000元 案例19 某施工单位通过竞标获得某工程项目。甲、乙双方签订了有关工程价款的合同，其中包含如下主要内容：

（1）工程造价800万元，主要材料费占施工产值的比重为70%；（2）预付备料款为工程造价的25%；（3）工程进度款逐月计算；

（4）工程保修金为工程造价的5%，从逐月工程款中扣除，待保修期满后一次性返还；

（5）材料价差调整按规定进行，最后实际上调各月均为10%，竣工结算一次性支付。各月完成的实际产值如下表所示：

问题：（1）该工程的预付款、起扣点为多少？

（2）该工程2月至4月，每月拨付的工程款是多少？累计工程款多少？

（3）5月份办理工程竣工结算时，该工程总造价是多少？竣工结算时，甲方应付的工程尾款是多少？

【参考答案：】 1.预付款为：800x25%=200万元。起扣点为：800-200/70%=514.29万元。

2.二月拨付工程款130x(1-5%)=123.50万元。累计工程款80x(1-5%)+123.5=199.50万元。三月拨付工程款215x(1-5%)=204.25万元。累计工程款199.50+204.25=403.75万元。

四月完成产值180万元，扣除质保金后为180x(1-5%)=171万元。403.75+171=574.75>514.29,应从4月开始回扣预付款；

则四月拨付工程款为：171-(574.75—514.29)x70%=128.68万元。累计工程款为403.75+128.68=532.43万元。

3.经过材料调整价差后，该工程总造价为：800+800x70%xl0%=856万元。竣工结算时，甲方应付工程尾款为：856-(856x5%)-200-532.43=80.77万元。4.本工程基础、主体结构工程保修年限为：该工程设计文件规定的合理使用年限;防水工程保修年限为：5年； 装饰装修工程保修年限为：2年； 给排水工程保修年限为：2年。

案例20 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同，合同工期390天，合同总价8500万元。总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。

施工前，总承包单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。如下图所示。

该工程在施工过程中发生了如下事件：(1)因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。

(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B持续时间延长15天，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，增加人工费1.5万元、其他损失费5万元。

(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费 6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30天。(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。问题：（1）总、分包单位针对付款的约定是否合理？说明理由。（2）总、分包单位的补充协议是否合法？说明理由。（3）按照图示施工进度计划，确定该工程的关键线路（节点法表示）和计算工期，并说明按此计划是否能够按照合同工期要求完工。

（4）针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立？并分别说明理由。

案例21 某项工程建设项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未投保险，在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：

(1)遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任；(2)给已建部分工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任；(3)施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元，业主应给予赔偿；

(4)施工单位进场的在用机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元，业主应予支付；

(5)因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天；

(6)由于工程破坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予支付。1．不可抗力风险承担责任的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)【参考答案】(1)监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下工作。1)进行调查、取证

2)审查索赔成立条件，确定索赔是否成立 3)分清责任，认可合理索赔 4)与施工单位协商，统一意见

5)签发索赔报告，处理意见报业主核准。(2)不可抗力风险承担责任的原则 工程本身的损害由业主承担

1)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用

2)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担 3)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担 4)工期给予顺延

对施工单位要求的处理方法：

1)经济损失由双方分别承担，工期延误应给予签证顺延 2)工程修复、重建18万元工程款应由业主支付 3)索赔不予认可，由施工单位承担 4)索赔不予认可，由施工单位承担 5)认可顺延合同工期8天 6)由双方协商承担。案例22 某工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同中含两个子项工程，估算工程量甲项为2300m3，乙项为3200m3，经协商合同单价甲项为180元／m3，乙项为160元／m3。承包合同规定如下：

1．开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款。

2.业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留滞留金。

3.当子项工程实际累计工程量超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9。

4．根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算。5.工程师签发月度付款最低金额为25万元。6.预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。

第一个月工程价款为：500×180+700×160=20.2（万元）。

应签证的工程款为：20.2×1.2×（100%-5%）=23.028（万元）。

由于合同规定工程师签发的最低金额为25万元，故本月工程师不予签发付款凭证。【问题】 ：1．预付工程款是多少? 2．从第二个月至第四个月每月的工程量价款是多少?工程师应签发的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少? 【参考答案】1．预付款金额为(2 300×180+3 200×160)×20%=18.52(万元)。2．支付工程款的计算。第二个月：

工程量价款为800×180+900×160=28.8(万元)应签证的工程款为28.8×1.2×0.95=32.832(万元)本月工程师实际签发的付款凭证金额为23.028+32.832=55.86(万元)第三个月：

工程量价款为800×180+800×160=27.2(万元)应签证的工程款为27.2×1.2×0.95=31.008(万元)应扣预付款为18.52×50%=9.26(万元)应付款为31.008-9.26=21.748(万元)。

工程师签发月度付款最低金额为25万元，所以本月工程师不予签发付款凭证。第四个月：

甲项工程累计完成工程量为2 700m3，比原估算工程量2 300m3超出400m3，已超过估算工程量的10%，超出部分其单价应进行调整。

超过估算工程量10%的工程量为2 700-2 300×(1+10%)=170(m3)。这部分工程量单价应调整为180×0.9=162(元/m3)。

甲项工程工程量价款为(600-170)×180+170×162=10.494(万元)。

乙项工程累计完成工程量为3 000m3，比原估算工程量3 200m3减少200m3，不超过估算工程量，其单价不进行调整。

乙项工程工程量价款为600×160=9.6(万元)。

本月完成甲、乙两项工程量价款合计为10.494+9.6=20.094(万元)。应签证的工程款为20.094×1.2×0.95=22.907(万元)。

本月工程师实际签发的付款凭证金额为21.748+22.907-18.52×50%=35.395(万元)。案例23 某建设单位投资兴建一大型商场，地下二层，地上九层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500ｍ２．经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025万元．双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》）签订了施工总承包合同．合同中约定工程预付款比例为10％，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60％计。在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：中标造价费用组成为：人工费3000万元，材料费17505万元，机械费995万元，管理费450万元，措施费用760万元，利润940万元，规费525万元，税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。问题：

1.分别列示计算机本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万（保留两位小数）？

2.事件一中，分别列示计算本工程的直接成本和间接成本各是多少万元？ 【参考答案】：

1、本工程项目预付款=25025.00万元×10%=2502.50万元

预付款的起扣点=25025.00-2502.50/60%=20854.17万元

2、直接成本：3000万元+17505万元+995万元+760万元=22260.00万元

间接成本：450万元+525万元=975.00万元

注：直接成本=人工费+材料费+机械费+措施费=3000+17505+995+760=22260万元 案例24 某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五幢，会所一幢，以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000 ㎡。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工总包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下：(1)合同造价3600 万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，总承包全部范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整。(2)合同工期306 天，从2012 年3 月1 日起至2012 年12 月31 日止。工期奖罚标准为2 万元/d。

在合同履行过程中，发生了下列事件：

事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60 万元。

事件二：施工总包单位进场后，建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A 专业司，并制定采用某品牌塑料窗。A 专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B 公司施工。

事件三：2012 年3 月22 日，施工总包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6 万元，2012 年4 月5 日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以验证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8 万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6 万元排水费用、8 万元检测费用的索赔。

事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012 年12 月28 日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013 年1 月5 日确认验收通过，并开始办理工程结算。

问题：1《建设工程施工合同(示范文本)》由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的那个部分? 指出事件二中的发包行为的错误之处?并分别说明理由。分别指出事件三中，施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。指出本工程的竣工验收日期是哪一天，工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》规定，分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式? 【PPT课件部分参考】(1)建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A 专业公司，不妥。

因为根据规定，在我国指定分包是违法行为。

(2)“A 专业公司为保证工期，又将塑料窗分包给B 公司施工”不妥。

因为根据规定，A 公司的行为属违法分包。相关法律规定施工合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工单位不得将承包的部分工程分包给其他单位完成。

3、(1)6万元排水费用索赔不成立 1分

理由：连续降雨(注：相当于季节连续下雨)属于一个有经验的承包商可以预见的事情(注：如果是特大暴雨，才能认定为不可抗力事件)，由此发生排水费用，已经包括在合同价款中的冬雨季措施费中。1分

(2)施工单位提出的8 万元钢筋检测费用合理。1 分

因为根据规定，建设单位对已经过检验的材料质量有怀疑时，可进行重新检验，若重新检验合格的，由建设单位承担由此增加的费用。1 分

4、答：(1)本工程竣工验收日期是2012 年12 月28 日。1 分

(2)工程结算总价是3600+60+8+6+3*2=3680 万元。2 分

(3)会所结算属竣工后一次结算;住宅小区结算属竣工后一次结算。因为整个建设项目建设期为2012 年3 月1 日至2012 年12 月31 日，属当年开工、当年竣工工程。参考解析：

1.《建设工程施工合同(示范文本)》由”协议书“"通用条款”“专用条款”3部分组成。

事件1中关于钢筋价格调整的补充协议是洽商文件，归属于合同的“协议书”部分。

2.事件2中发包行为的错误之处及理由如下。

(1)错误之处：建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司。

理由：发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。

(2)错误之处：建设单位指定采用某品牌塑钢窗。

理由：《建筑法》规定，按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购，发包单位不得指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

(3)错误之处：A专业公司又将塑钢窗分包给B公司施工。

理由：《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。

3.事件3中，排水费用6万元的索赔不成立。

理由：连续降雨相当于季节性连续下雨，属于一个有经验的承包商可以预见的事情，由此发生排水费用，已经包括在合同价款中的冬、雨期施工措施费中。

事件3中，检测费用8万元的索赔成立。

理由：根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文的规定，材料费中的检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用。不包括新结构、新材料的试验费和建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。

4.本工程的竣工验收日期是2013年12月28日。

工程结算总价包括：①合同造价：3 600万元;②钢筋涨价费：60万;③索赔费用：8万元;④工期提前3 d，奖励：3×2=6(万元)。工程结算总价=3 600+60+8+6=3 674(万元)。

根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)的规定，会所结算属于单位工程竣工结算，住宅小区结算属于单项工程结算。案例25 某政府机关新建高层办公大楼幕墙工程公开招标，有6家具有建筑幕墙施工资质的企业参加投标。开标后，招标人按照法定程序组织评标委员会进行评标，评标的标准和方法在开标会议上公布，并作为《招标文件》附件发送给各投标人。评标委员会在对各投标人的资信、商务、技术标书评审过程中发现：A投标人出具的《安全生产许可证》已过期；B投标人在投标函上填写的内容，大写与小写不一致。经综合评审按照得分的多少，评标委员会推荐C、D、E公司分别为第一、第二和第三中标候选人，后招标人任务D公司具有办公建筑幕墙工程丰富的施工经验，最后宣布由D公司中标。在签订合同时，考虑到D公司投标报价高于C公司，招标人要求D公司以C公司的投标报价承包本项目，D公司欣然同意并签订了合同。

（1）本案工程评标的标准和方法在开标会议上公布是否合法？请说明理由。（2）投标人A的投标是否为有效标？请说明理由。（3）投标人B的投标是否为有效标？请说明理由。（4）招标人确定D公司为中标人有无不妥？请说明理由。（5）招标人同D公司签订合同的行为有无不妥？请说明理由。【参考答案】（1）不合法。

理由：根据《招标投标法》的规定，招标文件应当包括招标项目的技术要求和评标标准等实质性要求和条件，即评标标准和评标方法必须在招标文件中公开载明，并不得随意改变。凡未在招标文件中公开的评标标准和评标方法，不得作为评标依据。

（2）投标人A的投标为无效标。

理由：按照《安全生产法》的规定，企业无安全生产许可证和其安全生产许可证过期都不允许开展经营活动，故投标人A主体不合格。（3）投标人B的投标为有效标。

理由：此情况属于细微偏差，对其投标函投标报价大写与小写不一致的，按照大写为准，属细微偏差，投标单位书面文件补正即可。（4）招标人确定D公司为中标人不妥。

理由：按照《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委令第12号2013年修订版）第48条的规定，对于使用国有资金投资或者国家融资的项目，排名第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者未在招标文件规定期限内提交履约保证金的，招标人才可以确定排名第二的中标候选人为中标人。（5）招标人与D公司签订合同前进行价格磋商不妥。

理由：根据《招标投标法》，招标人需按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议，中标后以不得以新的价格作为签订合同的条件。

一、按照合同的计价方式如何分类？每一种类型的适用范围？ 1.总价合同。

2.单价合同。

3.成本加酬金合同。

二、联合体施工的责任分配？

三、不平衡报价法的具体做法？

四、工程开标的程序？

五、公开招标邀请招标优缺点？

六、哪些情况属于违法分包？

七、哪些情况的投标文件会被当作废标处理？

八、投标保证金的数额？

九、关于招标控制价的说法？