2015年建设工程合同管理押题试题及答案5

第一篇：2015年建设工程合同管理押题试题及答案5

2015年建设工程合同管理押题试题及答案(5)2015年5月16日来源：233网校评论 分享到 我的做题记录

本文导航

    第1页：单选题1-50 第2页：多选题51-80 第3页：单选题答案及解析 第4页：多选题答案及解析

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在（）中。

A．法律

B．合同

C．道德

D．建设过程

2．以下关于抵押的表述，不正确的是（）。

A．所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物

B．抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具可以依法抵押

C．正在建造的建筑物、船舶、航空器不得作为抵押物抵押

D．当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效

3．下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是（）。

A．借款合同

B．勘察设计

C．计算机软件

D．专利权

4．建设工程一切险的除外责任是（）。

A．火灾和爆炸

B．冰雹、地面下陷下沉

C．地震、海啸、雷电、飓风

D．非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

5．加强建设工程（）履行的管理有助于政府行政管理部门对合同的监督，避免和克服建设领域的经济违法和犯罪。

A．合同

B．安全

C．质量

D．进度

6．履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的（）。

A．10％

B．20％

C．30％

D．40％

7．招标人最迟应当在书面合同签订后（）天内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A．5

B．7

C．14

D．21

8．踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．7

B．15

C．21

D．28

9．采用邀请招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐（）个中标候选方案。

A．1～2

B．2～3

C．1～3

D．2～4

10.由于提供的勘察成果资料质量不合格，（）应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

A．勘察人

B．发包人

C．设计人

D．承包人

11．提交勘察成果资料后（）天内，发包人应一次付清全部工程费用。

A．10

B．20

C．30

D．40

12．发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费。每超过一日，应偿付未支付勘察费的（）逾期违约金。

A．1％

B．1‰

C．2％

D．2‰

13．设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的（）。

A．10％

B．20％

C．30％

D．40％

14．必须具备法人资格，而且应当具备相应的从事勘察设计、施工、监理等资质的是（）。

A．承包人

B．发包人

C．监理人

D．分包人

15．建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工，即建筑产品是（）生产。

A．特殊性

B．严格性

C．单体性

D．长期性

16．建设工程合同的订立和履行一般都需要较长的（）。

A．准备期

B．施工期

C．验收期

D．勘察期

17．技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用（）进行评标。

A．综合评估法

B．最高评标价法

C．最低评标价法

D．专项评估法

18．如果所提供设备的性能、生产能力等某些技术指标没有达到要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低（）时，应以投标设备实际生产效率成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。

A．1％

B．2％

C．3％

D．4％

19．取得（）的企业，可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务。

A．工程勘察劳务资质

B．工程勘察专业资质

C．工程勘察综合资质

D．工程勘察行业资质

20．由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由（）承担。

A．设计人

B．承包人

C．发包人

D．勘察人

21．施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A．承包人

B.发包人

C．设计人

D．监理人

22．建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费是（）规定的。

A．《建筑法》

B．《民法通则》

C．《合同法》

D．《招标投标法》

23．在保险事故发生后，（）有责任采取一切措施，避免扩大损失，并将保险事故发生的情况及时通知保险人。

A．承包人

B．投保人

C．被保险人

D．发包人

24．国家发改委会同工信部、财政部等九部委联合发布的《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》，规定《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》自（）起实施。

A．2012年5月1日

B．2012年6月1日

C．2013年1月1日

D．2012年10月1日

25．在方案水平相当的投标人之间再进行设计报价的比较，不仅评定总价，还应审查各分项收费的（）。

A．科学性

B．完善性

C．合理性

D.统一性

26．因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A．7

B．15

C．30

D．90

27．决定保险成本的最主要因素是（）。

A．服务质量

B．保险费率

C．服务层次

D．风险高低

28．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。

A．50

B．100

C．200

D．300

29．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的（）。

A．1％

B．2％

C．1‰

D．2‰

30．在保险期限内，（）经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。

A．发包人

B．承包人

C．保险人

D．监理人

31．招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期（）天前，书面通知所有招标文件收受人。

A．7

B．15

C．21

D．30

32．由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格指的是（）：

A．工程的概算

B．合同价格

C．工程的预算

D．标底

33．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人初步设计阶段的工作任务不包括（）。

A．方案设计

B．编制初步设计文件

C．提出技术设计计划

D．总体设计

34．订立建设工程施工合同的同时已形成的文件不包括（）。

A．施工合同协议书

B．工程报价单或预算书

C．工程量清单

D．有关单位签署的工程质量保修书

35．下列产品需要进行匡际招标机电产品的是（）。

A．国(境)外赠送或无偿援助的机电产品

B．旧机电产品

C．外商投资企业投资总额内进口的机电产品

D．一次采购产品合同估算价格在120万元人民币以下的 36．订立施工合同时需要明确的内容不包括（）。

A．施工现场范围

B．施工临时占地

C．发包人提供的材料

D．花费资金的预算

37．设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。

A．7

B．15

C．21

D．30

38．影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过（）年。

A．1

B．2

C．4

D．3

39．有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额的是（）。

A．监理人

B．政府部门

C．发包人

D．招标人

40．发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）天内，将应支付款支付给承包人。

A．7

B．14

C．21

D．28

41．施工招标中合同签订的内容不包括（）。

A．确定中标人

B．履约担保

C．合同订立

D．评标

42．招标机构对投标截止期（）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不得透露问题的来源。

A．5

B．7

C．15

D．21

43．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐（）名中标候选人。

A．1～2

B．1～3

C．1～4

D．1～5

44．合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报（）批复。

A．政府部门

B．发包人

C．监理人

D．项目经理

45．每延误1周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收，直至交货或提供服务为止。

A．0．5％

B．1％

C．1．5％

D．2％

46．FIDIC编制其他合同文本的基础是（）。

A．《简明合同格式》

B．《土木工程施工分包合同条件》

C．《施工合同条件》

D．《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》

47．指定分包商的施工任务，通常是（）无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。

A．监理工程师

B．承包商

C．政府部门

D．发包商

48．在预付款起扣点后的工程进度款支付时，按本期承包商应得的金额中减去后续支付的预付款和应扣保留金后款额的（），作为本期应扣还的预付款。

A．10％

B．15％

C．20％

D．25％

49．NEC系列其他合同编制的基础是（）。

A．定期合同

B．工程设计与施工简要合同

C．工程施工合同

D．专业服务合同

50．若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，（）应派人负责安全保卫工作。

A．勘察人

B．发包人

C．承包人

D．分包人

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

51．法人应当具备的条件有（）。

A．依法成立

B．有必要的财产或者经费

C．有3名以上高级管理人员

D．能够独立承担民事责任

E．有自己的名称、组织机构和场所

52．建设工程合同管理的目标包括（）。

A．发展和完善建筑市场

B．推进建筑领域的改革

C．提高工程建设的管理水平

D．避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪

E．为人民提供更好的生活质量

53．由于工程建设对国家的经济发展、公民的工作和生活都有重大的影响，国家对建设工程的（）都有严格的管理制度。

A．质量

B．进度

C．计划

D．安全

E．程序

54．在《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有（）。

A．保证

B．抵押

C．动产质押

D．留置

E．定金

55．在合同的履行过程中，可能因为（）不可抗力、工程变更、材料供应不及时等原因而导致合同期限顺延。

A．不可抗力

B．工程变更

C．材料供应不及时

D．承包人擅自暂停施工

E．发包人离走

56．随着我国（）的颁布和实施，建设工程合同管理法律已基本健全。

A．《工程咨询》

B．《建筑法》

C．《民法通则》

D．《招标投标法》

E．《合同法》

57．财产保险合同有（）。

A．人身意外伤害险

B．货物运输险

C．建筑工程一切险

D．机器损坏险

E．安装工程一切险

58．工程投保人在进行保险索赔时，必须提供（）证明作为索赔的依据。

A．必要的 B．有效的 C．确凿的 D．安全的 E．足够的

59．指定代理只在没有（）的情况下适用。

A．法定代理人

B．无权代理人

C．委托代理人

D．责任代理人

E．指定代理人

60．建设工程项目具有（）。

A．投资大

B．周期长

C．技术要求强

D．风险小

E．质量要求高

61．虽然投标书的设计方案各异，需要评审的内容很多，但大致可以归纳为（方面。

A．设计资历和社会信誉

B．设计进度快慢

C．设计方案的优劣

D．招标单位能力的高低

E．投入产出经济效益比较

62．工程设计资质分为（）。

A．工程设计综合资质

B．工程设计劳务资质

C．工程设计专项资质

D．工程设计行业资质

E．工程设计专业资质

63．一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对于（目，在必要时还要增加技术设计阶段。

A．涉及公共安全

B．技术复杂

C．国家投资、融资

D．缺乏经验

E．改建、扩建）等的项）

64．指定代理或法定代理关系终止的原因有（）。

A．代理期间届满或者代理事项完成 B．被代理人或代理人死亡

C．被代理人取得或者恢复民事行为能力

D．作为被代理人或者代理人的法人终止

E．监护关系消灭

65．抵押担保的范围包括（）的费用。

A．土地所有权

B．实现抵押权

C．社会团体的教育设施

D．违约金损害赔偿金

E．主债权及利息

66．设计合同履行管理中，按照发生原因的不同，设计工作内容的变更可能涉及的原因是（）。

A．设计人的工作

B．委托任务范围内的设计变更

C．承包人原因的重大设计变更

D．发包人原因的重大设计变更

E．委托其他设计单位完成的变更

67．《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要有（）。

A．发包人延误支付

B．设计错误

C．审批工作的延误

D．不可抗力事件的影响

E．因发包人原因要求解除合同

68．招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续，招标备案文件应说明（）。

A．招标工作范围

B．计划投资

C．招标方式

D．工程复杂程度

E．计划工期

69．评标专家应满足的条件有（）。

A．评标专家应从事相关专业领域工作满6年

B．熟悉有关招标投标的法律法规

C．具有与招标项目相关的实践经验

D．能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责

E．具有高级职称或者同等专业水平

70．联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的（）和招标文件规定的履约担保格式要求。

A．金额

B．担保形式

C．内容

D．投标文件格式

E．时间

71．下列情形中，可以进行重新招标的有（）。

A．投标截止时间止，投标人少于3个的 B．经评标委员会评审后否决所有投标的 C．投标截止时间止，投标人少于5个的 D．招标人无正当理由拒签合同的

E．中标人不能按招标文件要求提交履约担保的

72．投标人资格审查中标准资格预审文件由（）组成。

A．资格预审公告

B．申请人须知

C．资格预审内容

D．资格审查方法

E．资格预审申请文件

73．评标办法是招标人根据项目的特点和要求，参照一定的评标因素和标准，对投标文件进行评价和比较的方法。常用的评标方法分为（）。

A．定性分析法

B．最低评标价法

C．定量分析法

D．最高评标价法

E．综合评估法

74．综合评估法是综合（）等各项因素对招标文件的满足程度，按照统一的标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。

A．衡量价格

B．商务

C．诚信度

D．技术

E．经验

75．在材料采购合同中，约定产品质量标准的一般原则是（）。

A．按颁布的国家标准执行

B．无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行

C．没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行

D．没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按行业标准执行

E．采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行

76．工程事故发生后，（）应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。

A．发包人

B．当事人

C．监理人

D．担保人

E．承包人

77．关于承包人提交进度付款申请单的说法，正确的有（）。

A．当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额

B．当期根据专用条款约定，计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额

C．当期变更应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计变更金额

D．当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额

E．当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额

78．物资采购合同变更的内容可能涉及（）方面。

A．订购数量的增减

B．包装物标准的改变

C．交货时间和地点的变更

D．物资价格的改变

E．物资的质量变更

79．按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。

A．材料采购合同

B．设备采购合同

C．即时买卖合同

D．竞争买卖合同

E．非即时买卖合同

80．质量验收的方法可以采用（）。

A．理论换算法

B．经验鉴别法

C．物理实验

D．衡量法

E．化学分析

命题趋势权威试卷(五)参考答案及解析

一、单项选择题

1．B 2．C 3．A 4．D5．A 6．C 7．A 8．B 9．A 10．A

11．A 12．B 13．C 14．A 15．C

16．A 17．A 18．A 19．C 20．D

21．D 22．A 23．B 24．A 25．C

26．D 27．B 28．C 29．D 30．C

31．B 32．D 33．C 34．D 35．D

36．D 37．A 38．B 39．A 40．B

41．D 42．A 43．B 44．C 45．A

46．C 47．B 48．D 49．C 50．B

1．【解析】本题涉及的考点是提高工程建设的管理水平。工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要体现在合同中。

2．【解析】本题涉及的考点是抵押。下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物：(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；(3)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；(6)依法可以抵押的其他财产。下列财产不得抵押：(1)土地所有权；(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。

3．【解析】本题涉及的考点是合同法律关系的客体。法律意义上的物，是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物都可能成为合同法律关系的客体。货币作为一般等价物也是法律意义上的物．可作为合同法律关系的客体，如借款合同。

4．【解析】本题涉及的考点是除外责任。保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：(1)设计错误引起的损失和费用；(2)自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产表身的损失及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；(4)非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；(5)维修保养或正常检修的费用；(6)档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；(7)盘点时发现的短缺；(8)领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；(9)除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；(10)除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

5．【解析】本题涉及的考点是避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。加强建设工程合同履行的管理也有助于政府行政管理部门对合同的监督，避免和克服建设领域的经济违法和犯罪。

6．【解析】本题涉及的考点是施工合同的履约保证。履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30％。

7．【解析】本题涉及的考点是施工投标保证。招标人最迟应当在书面合同签订后5天内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

8．【解析】本题涉及的考点是现场踏勘。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15天前以书面形式通知所有招标文件收受人。

9．【解析】本题涉及的考点是中标候选方案。采用邀请招标方式的，评标委员会应当向招标人推荐1～2个中标候选方案。

10．【解析】本题涉及的考点是勘察人的责任。由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

11．【解析】本题涉及的考点是勘察费用的支付。提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。

12．【解析】本题涉及的考点是发包人的违约责任。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的1‰逾期违约金。

13．【解析】本题涉及的考点是设计费的支付。设计人提交初步设计文件后3天内，发包人应支付设计费总额的30％。

14．【解析】本题涉及的考点是合同主体的严格性。承包人必须具备法人资格，而且应当具备相应的从事勘察设计、施工、监理等资质。

15．【解析】本题涉及的考点是合同标的的特殊性。建筑产品的类别庞杂，其外观、结构、使用目的、使用人各不相同，这就要求每一个建筑产品都需单独设计和施工(即使可重复利用标准设计或重复使用图纸，也应采取必要的修改设计才能施工)，即建筑产品是单体性生产。

16．【解析】本题涉及的考点是合同履行期限的长期性。建设工程合同的订立和履行一般都需要较长的准备期。

17．【解析】本题涉及的考点是评标。技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用综合评估法进行评标。

18．【解析】本题涉及的考点是设备性能、生产能力。如果所提供设备的性能、生产能力等某些技术指标没有达到要求的基准参数，则每种参数比基准参数降低1％时，应以投标设备实际生产效率成本为基础计算，在投标价上增加若干金额。

19．【解析】本题涉及的考点是工程勘察综合资质。取得工程勘察综合资质的企业．可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务。

20．【解析】本题涉及的考点是勘察人的违约责任。由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

21．【解析】本题涉及的考点是施工组织设计。施工组织设计完成后，按专用条款的约定．将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。

22．【解析】本题涉及的考点是施工企业职工意外伤害险。《建筑法》规定，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

23．【解析】本题涉及的考点是保险合同管理。在保险事故发生后，投保人有责任采取一切措施，避免扩大损失，并将保险事故发生的情况及时通知保险人。

24．【解析】本题涉及的考点是简明标准施工招标文件。国家发改委会同工信部、财政部等九部委联合发布的《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》，规定《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》自2012年5月1日起实施。

25．【解析】本题涉及的考点是建筑工程设计招标管理。在方案水平相当的投标人之间再进行设计报价的比较，不仅评定总价，还应审查各分项收费的合理性。

26．【解析】本题涉及的考点是开始工作。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

27．【解析】本题涉及的考点是决定保险成本的最主要因素。决定保险成本的最主要因素则是保险费率，当然也要考虑资金的时间价值。

28．【解析】本题涉及的考点是必须招标的范围。依据《招标投标法》的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围作出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者．必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。

29．【解析】本题涉及的考点是设计人延误完成设计任务的规定。设计人延误完成设计任务，由于设计人自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误1天，应减收该项目应收设计费的2％。

30．【解析】本题涉及的考点是赔偿金额。在保险期限内，保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。

31．【解析】本题涉及的考点是设计招标文件的编制。招标文件一经发出后，需要进行必要的澄清或者修改时，应当在提交投标文件截止日期15天前，书面通知所有招标文件收受人。

32．【解析】本题涉及的考点是标底的含义。标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概(预)算，也不等于合同价格。

33．【解析】本题涉及的考点是初步设计工作任务。初步设计工作任务包括：总体设计、方案设计、编制初步设计文件。

34．【解析】本题涉及的考点是订立合同时已形成的文件。订立合同时已形成的文件包括：(1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)施工合同专用条款；(5)施工合同通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)工程量清单；(9)工程报价单或预算书。

35．【解析】本题涉及的考点是可以不进行国际招标机电产品范围。可以不进行国际招标机电产品范围包括：(1)国(境)外赠送或无偿援助的机电产品；(2)供生产配套用的零件及部件；(3)旧机电产品；(4)一次采购产品合同估算价格在100万元人民币以下的；(5)外商投资企业投资总额内进口的机电产品；(6)供生产企业及科研机构研究开发用的样品样机；(7)国院

确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品；(8)产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50％的机电产品；(9)供生产企业生产需要的专用模具；(10)供产品维修用的零件及部件；(11)根据法律、行政法规的规定，其他不适宜进行国际招标采购的机电产品。

36．【解析】本题涉及的考点是订立合同时需要明确的内容。订立施工合同时需要明确的内容包括施工现场范围和施工临时占地、发包人提供图纸的期限和数量、发包人提供的材料和工程设备、异常恶劣的气候条件范围。

37．【解析】本题涉及的考点是有关部门的设计审查。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。

38．【解析】本题涉及的考点是缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格目前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

39．【解析】本题涉及的考点是监理人审查。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

40．【解析】本题涉及的考点是竣工结算。发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

41．【解析】本题涉及的考点是合同签订。合同签订包括的内容有：(1)确定中标人；(2)履约担保；(3)合同订立。

42．【解析】本题涉及的考点是确定中标人的内容。招标文件的澄清。招标机构对投标截止期5天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不得透露问题的来源。

43．【解析】本题涉及的考点是招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1～3名中标候选人。

44．【解析】本题涉及的考点是监理人审批。合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复。

45．【解析】本题涉及的考点是误期赔偿费。每延误1周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0．5％计收，直至交货或提供服务为止。

46．【解析】本题涉及的考点是FIDIC的《施工合同条件》。《施工合同条件》是FIDIC编制其他合同文本的基础。

47．【解析】本题涉及的考点是指定分包商。指定分包商的施工任务通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术、特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。

48．【解析】本题涉及的考点是预付款的扣还。在预付款起扣点后的工程进度款支付时．按本期承包商应得的金额中减去后续支付的预付款和应扣保留金后款额的25％，作为本期应扣还的预付款。

49．【解析】本题涉及的考点是NEC合同文本。工程施工合同(ECC)的管理理念和合同原则是NEC系列其他合同编制的基础。

50．【解析】本题涉及的考点是发包人责任。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时．发包人应派人负责安全保卫工作。

二、多项选择题

51．ABDE 52．ABCD 53．CE 54．BC 55．ABC

56．BCDE 57．CE 58．AB 59．AC 60．ABCD

61．ABCE 62．ACDE 63．BD 64．BCE 65．BDE

66．ABDE 67．ACE 68．ACE 69．BCDE 70．ABD

71．AB 72．ABDE 73．BE 74．ABD 75．ABCE

76．AE 77．ACE 78．ABC 79．CE 80．BCE

51．【解析】本题涉及的考点是法人应当具备以下条件。法人应当具备以下条件：(1)依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称、组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。

52．【解析】本题涉及的考点是建设工程合同管理的目标。建设工程合同管理的目标：发展和完善建筑市场；推进建筑领域的改革；提高工程建设的管理水平；避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪。

53．【解析】本题涉及的考点是计划和程序的严格性。由于工程建设对国家的经济发展、公民的工作和生活都有重大的影响，因此．国家对建设工程的计划和程序都有严格的管理制度。

54．【解析】本题涉及的考点是债务人向债权人提供担保的方式。既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式有抵押和动产质押。

55．【解析】本题涉及的考点是合同履行期限的长期性。在合同的履行过程中，还可能因为不可抗力、工程变更、材料供应不及时等原因导致合同期限顺延。

56．【解析】本题涉及的考点是严格执行建设工程合同管理法律法规。随着我国《民法通则》《合同法》《招标投标法》《建筑法》的颁布和实施，建设工程合同管理法律已基本健全。

57．【解析】本题涉及的考点是财产保险合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同。

58．【解析】本题涉及的考点是保险索赔。工程投保人在进行保险索赔时，必须提供必要的、有效的证明作为索赔的依据。

59．【解析】本题涉及的考点是指定代理。指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理。指定代理只在没有委托代理人和法定代理人的情况下适用。在指定代理中．被指定的人称为指定代理人，依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人。

60．【解析】本题涉及的考点是建设工程项目的特点。建设工程项目具有投资大、周期长、质量要求高、技术要求强、事关国计民生等特点。

61．【解析】本题涉及的考点是设计投标书的评审。虽然投标书的设计方案各异，需要评审的内容很多，但大致可以归纳为以下几个方面：(1)设计方案的优劣；(2)投入产出经济效益比较；(3)设计进度快慢；(4)设计资历和社会信誉；(5)报价的合理性。

62．【解析】本题涉及的考点是工程设计资质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。

63．【解析】本题涉及的考点是招标发包的工作范围。一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对技术复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。

64．【解析】本题涉及的考点是代理关系的终止。委托代理关系可因下列原因终止：(1)代理期间届满或者代理事项完成；(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托；(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。指定代理或法定代理可因下列原因终止：(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力；(2)被代理人或代理人死亡；(3)指定代理的人民法院或指定单位撤销指定；(4)监护关系消灭。

65．【解析】本题涉及的考点是抵押的效力。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以约定抵押担保的范围。

66．【解析】本题涉及的考点是设计工作内容的变更。设计合同的变更，通常指设计人承接工作范围和内容的改变。按照发生原因的不同，一般可能涉及以下几个方面的原因：(1)设计人的工作；(2)委托任务范围内的设计变更；(3)委托其他设计单位完成的变更；(4)发包人原因的重大设计变更。

67．【解析】本题涉及的考点是发包人的违约责任。发包人的违约责任包括：(1)发包人延误支付；(2)审批工作的延误；(3)因发包人原因要求解除合同。

68．【解析】本题涉及的考点是招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续，招标备案文件应说明的内容。招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。

69．【解析】本题涉及的考点是评标专家应满足的条件。评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。

70．【解析】本题涉及的考点是履约担保。在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。

71．【解析】本题涉及的考点是重新招标的条件。有以下情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

72．【解析】本题涉及的考点是标准资格预审文件的组成。标准资格预审文件由资格预审公告、申请人须知、资格审查方法、资格审查办法、资格预审申请文件组成。

73.【解析】本题涉及的考点是施工评标办法。常用的评标方法分为经评审的最低投标价法和综合评估法两种。

74．【解析】本题涉及的考点是施工评标办法中的综合评估法：综合评估法是综合衡量价格、商务、技术等各项因素对招标文件的满足程度．按照统一的标准(分值或货币)量化后进行比较的方法。采用综合评估法，可以将这些因素折算为货币、分数或比例系数等．再做比较。

75．【解析】本题涉及的考点是质量要求和技术标；隹。产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则是：(1)按颁布的国家标准执行；(2)无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行；(3)没有国家标；釜和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行；(4)没有上述标准，或虽有上述某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

76．【解析】本题涉及的考点是施工安全管理。工程事故发生后，发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

77．【解析】本题涉及的考点是承包人提交进度付款申请单。设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单应包括下列内容：(1)当期应支付进度款的金额总额．以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额；(2)当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；(3)当期根据专用条款约定，计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；(4)当期变更应增加和扣减的金额．以及截至当期期末累计变更金额；(5)当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额：(6)当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额．以及截至当期期末累计返还预付款金额；(7)当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；(8)当期应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

78．【解析】本题涉及的考点是合同的变更。物资采购合同变更的内容可能涉及订购数量的增减、包装物标准的改变、交货时间和地点的变更等方面。

79．【解析】本题涉及的考点是建设工程材料设备采购合同的分类。按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为材料采购合同和设备采购合同。按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同。

80．【解析】本题涉及的考点是质量验收的方法。质量验收的方法：(1)经验鉴别法；(2)物理实验；(3)化学分析。

第二篇：建设工程合同管理试题及答案

建设工程合同管理 考核题

1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号）

一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克(D)元向卖方付款。

A.100B.110

C.120D.130

2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种(D)。

A.合法行为B.违法行为

C.自然事件D.社会事件

3.合同法律关系(A)，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。

A.主体B.客体

C.内容D.事实

4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由(B)承担。

A.乙项目经理B.甲施工企业

C.建设单位D.具体施工人员

5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是(B)。

A.法律关系主体B.法律事实

C.法律关系客体D.法律关系内容

6.在施工合同中，(D)是承包人的义务。

A.提供施工场地

B.办理土地征用

C.在保修期内负责照管工程现场

D.工程施工期内对施工现场的照管负责

7.承包人在索赔意向通知提交后的(B)天内递交正式的索赔报告。

A.14B.28

第 1 页（共 7 页）

C.7D.56

8.设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责任应(C)。

A.追加合同价款但工期不予顺延

B.由承包人承担费用和工期的损失

C.追加合同价款并相应顺延合同工期

D.工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9.发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时发现部分门窗损坏，则应由(A)。

A.发包人承担损失责任

B.保管员负责赔偿损失

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人和承包人各承担损失的50%

10.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是(B)。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

11.在工程建设的过程中，(C)是最为常用的一种担保方式。

A.抵押B.留置

C.保证D.定金

12.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经(A)签署意见。

A.总监理工程师B.监理工程师

C.发包人代表D.质量监督机构负责人

13.工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为(A)。

A.追加合同价款和工期损失全部由业主承担

B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担

C.追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿

14.由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于(B)。

A.正常工作B.附加工作

C.额外工作D.意外工作

15.下列关于合同生效的时间说法不正确的是(C)。

A.一般说来，依法成立的合同，自成立时生效

B.书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效

C.附解除条件的合同，自条件成就时生效

D.附生效条件的合同，自条件成就时生效

16.FIDIC施工合同条件规定，用从(B)之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A.开工日起至颁发接收证书

B.开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工

C.颁发接收证书日起至颁发履约证书

D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17.在施工合同中，项目经理是(B)授权的，派驻施工场地的承包人的总负责人。

A.发包人单位法定代表人B.承包人单位法定代表人

C.总监理工程师D.发包人代表

18.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

19.设计合同履行过程中，(A)属于设计人的责任。

A.确定设计参数的取值

B.组织对设计成果的鉴定

C.办理设计成果的报批手续

D.为现场的设计人员提供必要的工作条件

20.无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向(D)撤销。

A.建设行政主管部门B.质量监督机构

C.监理单位D.仲裁委员会

21.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。

A.不可抗力B.承包方的设备损坏

C.设计变更D.工程量变化

22.在合同权利义务终止的原因中，(A)是最主要和最常见的原因。

A.债务清偿B.合同解除

C.免除债务D.债务抵消

23.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由(D)组织。

A.发包人B.承包人

C.监理人D.设计人

24.监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由(A)。

A.监理单位承担B.承包商承担

C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用

25.双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取(C)的措施。

A.将财产返还给对方B.赔偿损失

C.继续履行D.追缴财产

26.下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D）。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期

B.在合同协议书内应明确注明竣工日期

C.在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数

D.招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数

27.不属于委托监理合同监理人义务的内容是(B)。

A.在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作

B.负责建设工程外部协调工作

C.按合同约定派驻人员

D.不得泄露申明的秘密

28.承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(C)。

A.必须接受裁决委员会的决定B.可以将争议提交业主做决定

C.可以提交仲裁机构做决定D.可以再次提交工程师做决定

29.设计人完成了规定设计任务的25% 时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为(C)。

A.设计人没收发包人支付的定金

B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25% 的设计费

C.发包人应支付合同价50% 的设计费

D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50% 的设计费

30.组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是(C)。

A.合同专用条款B.投标书

C.协议书D.合同通用条款

二、多项选择题(共15题，每题2分，共30分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)

1.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销(ABCD)。

A.因重大误解而订立的合同

B.显失公平的合同

C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

E.以合法形式掩盖非法目的的合同

2.建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工作的情况包括(AE)。

A.因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位完成的善后工作

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影响消失后恢复监理服务前的准备工作

3.为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括(BCDE)。

A.设计方案B.规划许可文件

C.工程勘察资料D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

4.在施工合同中，(ABE)属于发包人应当完成的工作。

A.使施工现场具备施工条件

B.提供施工场地的工程地质资料

C.提供工程进度计划

D.向工程师提供在施工现场办公的设施

E.开通施工场地与城乡公共道路的通道

5.下列关于竣工验收说法正确的是(ABE)。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任

C.竣工验收是指整体工程的竣工验收

D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可

6.索赔按目的划分包括(CE)。

A.综合索赔B.单项索赔

C.工期索赔D.合同内索赔

E.费用索赔

7.在下列行为中，(ABD)属于要约邀请。

A.价目表的寄送B.招标公告

C.投标D.招股说明书

E.不含价格的商业广告

8.在下列几种情形中，(DE)合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的9.因监理单位与第三方的共同责任而给委托人造成了经济损失，计算监理单位赔偿费的原则是(CE)。

A.按工程实际受到的损害计算

B.按委托人认为所受到的损害计算了

C.按实际损害计算一定比例的赔偿金

D.监理单位赔偿总额不应超过监理酬金总额

E.监理单位赔偿总额不应超过扣除税金后的监理酬金总额

10.设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（CE）。

A.收集设计依据文件和现场地质、水文资料

B.施工现场必要的工作和生活条件

C.采用先进的设计方案

D.向设计审批部门完成报批手续

E.审查工程项目外商提供设计部分的设计资料

11.施工过程中，工程师根据工程的需要，可以就(ABD)情况发布变更指令。

A.改变某单位工程的标高

B.增加工程量清单中列明某项工作的数量

C.从承包范围内删减部分工作内容交与当地承包人施工

D.为了协调施工干扰指示改变承包商某部分施工的时间

E.指示承包商使用其投标书内未承诺到场的施工机械完成新增工作

12.合同法律关系由(ABE)等要素构成。

A.主体B.客体

C.行为D.事件

E.内容

13.工程建设合同是(AC)合同。

A.主合同B.从合同

C.诺成性合同D.实践性合同

E.无偿合同

14.《建设工程施工合同文本》的附件包括(ABD)等。

A.协议书B.通用条款

C.工程质量保修书D.专用条款

E.发包人供应材料设备一览表

15.债权人可以留置的合同限于(BCD)合同。

A.建设工程B.保管

C.运输D.加工承揽

E.买卖

三、问简答（共2题，每题5分，共10分）

1.法人应当具备哪些条件?

答：（1）依法成立（2）有必要的财产或者经费（3）有自己的名称·组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任

2.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类?

答三类1正常工作。专用条款内注明的委托监理工作范围和内容属于正常的监理工作。2)附加工作。与完成正常工作相关在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。3)额外工作。指服务内容和附加工作以外的工作不超过42天的准缶工作时间。应另行支付附加监理工作酬金和额外监理工作酬金计算办法应在专用条款内予以约定

第三篇：建设工程合同管理 试题下载

建设工程合同管理 试题下载

1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由（）承担。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、发包人与承包人共同

2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A、人民法院

B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会

D、质量监督机构

3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求（）变更。

A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位

D、人民法院

4、施工的竣工验收应当由（）负责组织。)申请撤销裁决。

A、发包人

B、工程师 C、承包人

D、监理单位

5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（）承担。

A、发包人

B、承包人 C、双方共同

D、合同约定的责任者

6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以（）为准。

A、招标文件中的规定

B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件

7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。

A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿

C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金 D、请求法院增加超过违约金部分损失

8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自（）之日起生效。

A、签订

B、登记 C、履行 D、主合同生效

9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（）。

A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地

10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括（）。

A、事态调查

B、实际损失分析 C、证据资料收集

D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析

11、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。

A、因使用不当导致的质量下降 B、到货检验时采购方提出的质量异议 C、因交货后保管不善导致的质量下降 D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议

12、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。

A、地基基础工程

B、层面防水工程 C、设备安装工程

D、排水管道工程

13、关于工程量计量，正确的处理方法是（）。

A、工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量 B、工程师接到承包人的报告后，应通知承包人共同计量 C、若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效

D、承包人实际完成的(包括涨线部分)所有工程量均应在计量的范围内

14、民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签定的合同，可确认为可变更、可撤销合同。

A、3 B、4 C、5 D、6

15、工程建设合同是（）合同。

A、主合同 B、从合同 C、诺成性合同

D、实践性合同 E、无偿合同

16、在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（）日。

A、设计人收到定金

B、合同签订

C、设计人员勘察现场

D、场址选择

17、施工招标文件的内容一般不包括（）。

A、工程量清单

B、资格预审条件 C、合同条件

D、投标须知

18、在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A、损害公共利益的

B、以合法活动掩盖非法目的的

C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的19、施工合同示范文本中规定的固定价格合同（）。

A、是在约定的风险范围内价款不再调整的合同 B、是绝对不可调整合同价款的一种计价方式 C、是约定范围内的风险由承包人承担

D、包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同 E、无需约定风险范围

20、技术合同的类型有（）等。

A、技术开发合同

B、修理合同 C、技术咨询合同 D、复制合同 E、技术服务合同

21、FIDIC施工合同条件中的规范，除了工程各主要部位施工应达到的技术标准和规范以外，还可以包括的内容是（）。

A、图纸

B、资料表 C、指定分包商

D、暂列金额 E、承包商的设计

22、下列关于保证的说法不正确的是（）。

A、保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人 B、保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人 C、保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D、当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任

23、工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经()签署意见。

A、总监理工程师 B、监理工程师 C、发包人代表

D、质量监督机构负责人

24、为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括（）。

A、设计方案

B、规划许可文件 C、工程勘察资料

D、限额设计要求

E、高于设计规范要求的标准

25、下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是（）。

A、公证一般实行自愿申请原则，签证反之

B、签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为 C、公证与签证的效力等同

D、公证和签证在我国域内和域外都有法律效力

26、以下对索赔的表述中，正确的是（）。

A、索赔要求的提出不需经对方同意 B、索赔依据应在合同中有明确根据

C、应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告 D、工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E、承包人必须执行工程师的索赔处理决定

27、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

A、法人

B、法人和其他组织 C、自然人

D、自然人、法人和其他组织

28、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（）。

A、发包人与设计人协商并经设计人同意

B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同 C、该部分设计成果需经设计人审查批准 D、设计人不对该部分的设计质量承担责任 E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

29、承包人负责采购的材料和设备，应（）。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担 B、发包人负责检验试验，费用承包人承担 C、承包人负责检验试验，费用承包人承担 D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

30、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（）。

A、现场同期记录 B、索赔意向通知 C、索赔报告 D、索赔证据

31、下列关于竣工验收提法错误的有（）。

A、对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收 B、竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书 C、工程严禁任何部分甩项竣工

D、工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过日 E、竣工验收合格的工程移交发包人使用

32、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

33、工程师在施工过程中应采用（）等方式监督检查承包人的施工工艺和产品质量，对建筑产品的生产过程进行严格控制。

A、巡视 B、旁站

C、询问

D、质疑 E、平行检验

34、某单位推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，与其他单位签定了超越授权范围的合同，此时订立的合同()。

A、无效

B、有效

C、可附条件无效

D、责任由推销员承担

35、代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人

B、被代理人 C、第三人

D、自己

36、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债务履行担保的担保方式是（）。

A、定金 B、留置 C、抵押

D、质押

37、委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。

A、委托人增加监理工作内容较多

B、执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束 C、委托人订购的大型设备延误到货，工程停工超过半年 D、委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

38、《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。

A、解除合同

B、变更合同 C、转让合同

D、中止履行合同义务

39、某一住宅项目的施工承包人，将该项目的铝合金门窗交由专业加工厂加工，该承包人与加工厂之间签订的合同应称为（）。

A、材料采购合同

B、设备采购合同 C、委托合同 D、承揽合同

40、设计阶段监理的内容包括（）。

A、选择勘察设计单位 B、组织设计方案竞赛 C、确定设计使用的技术参数 D、审查勘察设计方案和结果 E、编制项目概预算

41、建设工程施工合同中，工程师指示的设计变更的情形不包括（）。

A、更改工程有关部分的标高、基线线、位置和尺寸 B、增减合同中约定的工程量 C、改变有关工程的施工时间和顺序 D、变更合同中约定的价款

42、法定解除合同的条件包括（）等。

A、因不可抗力致使不能实现合同目的

B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 C、当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行 D、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务 E、在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

43、下列行为中不符合暂停施工规定的是（）。

A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令 B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见 C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工 D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

44、招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由（）。

A、招标人承担，费用由投标人承担 B、投标人承担，费用由招标人承担 C、招标人承担，费用由招标人承担 D、投标人承担，费用由投标人承担

45、在FIDIC施工合同条件中，颁发履约证书是表示（）。

A、承包的施工义务终止 B、合同终止 C、结清单失效

D、合同约定的权利义务已完全结束

46、下列可以构成一个有效的承诺是（）。

A、承诺是由非受要约人做出

B、承诺超过期限，但要约人及时通知该承诺有效 C、承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D、向不特定的多数人同时做出承诺

47、施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由（）承担责任。

A、发包人 B、承包人 C、工程师

D、承包人和工程师

48、邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。

A、3 B、5 C、7 D、5－7

49、质押包括（）。

A、动产质押 B、权利质押 C、地产质押 D、不动产质押

50、施工合同履行进入施工阶段，工程师进行进度管理的主要任务是（）。

A、审核施工进度计划

B、控制施工工作按进度计划执行 C、争取提前完成工程 D、发布工程暂停令

答案

1、B

2、A

3、D

4、A

5、A

6、D

7、D

8、B

9、C

10、A B D E

11、B

12、B

13、B

14、B

15、A C

16、A

17、B

18、D

19、A C D 20、A C E

21、C D E

22、B

23、A

24、B C D E

25、B

26、A D

27、D

28、A D

29、C 30、B

31、B C D

32、B

33、A B E

34、B

35、B

36、C

37、C

38、D

39、D 40、B D

41、D

42、A B D E

43、C

44、A

45、A

46、B

47、B

48、D

49、B C 50、B

第四篇：建设工程合同管理试题

建设工程合同管理试题

一．单项选择题（下列各题中，只有一个被选项最符合题意，请将它选出并填入括号内）

1．建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（）。

A．物B．智力成果

C．行为D．财

2．下列财产中，（）作为抵押物进行抵押。

A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权

C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票

3．留置权是通过（）产生的。

A．法律规定B．合同约定

C．中间人约定D．口头约定

4．工程建设的过程中，（）保证的金额是可以随时间变化的。

A．施工投标保证B．施工合同的履约保证

C．施工预付款保证D．工程保险

5．如果当事人双方采用合同书形式订立合同时，（）日合同成立。

A．要约生效B．承诺生效

C．双方当事人签字或者盖章D．附生效期限的合同期限界至

6．在下列几种情形中，（）合同是可变更的合同。

A．损害公共利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D．以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7．依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方（）追究违约方的赔偿责任。

A．可选择违约金条款或定金条款B．可以同时采用违约金和定金条款

C．应该采用违约金条款D．必须采用定金条款

8．按照国家有关规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上，必须进行招标。

A．10B．50

C．100D．200

9．下列关于中标的说法中正确的是（）。

A．中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力

B．中标通知书只对招标人具有法律效力

C．中标通知书只对中标人具有法律效力

D．招标人确定中标人后20天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

10．监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择。

A．能力B．人员

C．设备D．报价

11．监理合同中，委托人的权利不正确的是（）。

A．授予监理人权限的权利B．对其它合同承包人无选定权

C．委托人可对监理合同授予监理人的权限随时予以扩大或减小

D．对监理人履行合同的监督控制权

12．监理合同示范文本规定，因（），属于监理服务的额外工作。

A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作时间

B．委托人要求增加的监理工作范围

C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

D．承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

13．委托监理合同中不属于监理人义务的内容是（）。

A．公正地维护有关方面的合法权益B．派驻足够的人员从事监理工作

C．完成委托人提出的附加工作与额外工作

D．负责合同的协调管理

14．因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的延长，监理单位（）。

A．不承担责任B．承担全部责任

C．承担监督不力的责任D．承担连带责任

15．在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

A．发包人承担费用和工期损失B．承包人承担费用和工期损失

C承包人承担费用，但工期给予顺延D．发包人承担费用，但工期给予顺延

二．多项选择题（下列各题中，有两个或两个以上正确答案，请将正确答案选出，并填入括号内）

1．合同法律关系客体包括（）。

A．物B．行为C．智力成果D．权利E．义务

2．对无权代理行为，被代理人有（）。

A．撤回权B．追认权C．拒绝权D．催告权E．撤销权

3．债权人可以留置的合同限于（）合同。

A．建设工程B．保管C．运输D．加工承揽E．买卖

4．违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有（）。

A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．支付违约金E．返还财产

5．开标时，所列（）情况之一视为废标。

A．投标文件关键内容字迹模糊，无法辨认

B．投标书未密封C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴

E．招标文件要求保函而无保函

6．监理招标评审投标书中的人员配备情况时，主要优选出（）的标书。

A．总监理工程师的素质高B．拟派驻监理人员的数量多

C．专业方面满足监理工作范围的需要D．人员的取费标准最低

E．人员派驻计划合理

7．监理单位的义务包括（）。

A．选择承担工程项目建设的实施单位B．与承包商签订施工合同

C．公正地维护有关各方的合法权益D．不得泄露与本工程有关的保密资料 E．不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

8．按照施工合同示范文本规定，当发包人供应材料设备时，（）。

A．发包人应在材料到货前24小时书面通知承包人，由双方共同清点

B．清点后承包人承担材料质量和保管责任

C．材料保管费应由发包人承担

D．材料使用前由承包人承担检验试验工作及费用

E．材料检验通过后不解除发包人供应材料存在的质量缺陷责任

9．工程师对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行剥露后的重新取样试验。试验结果表明该部位的施工质量虽满足行业规范的要求，但未达到合同约定的标准。工程师应判定（）。

A．质量合格B．需重新修复

C．不补偿费用但顺延合同工期D．顺延合同工期并追加合同价款

E．承包人损失的工期和费用均不予补偿

10．依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，（）。

A．不免除迟延履行方的相应责任B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

11．索赔按目的划分包括（）。

A．综合索赔B．单项索赔C．工期索赔 D．合同内索赔E．费用索赔

12．要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守（）等基本原则。

A．批评教育B．公平合理C．自愿D．协商一致E．及时

13．承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（）。

A．所引用的合同条款内容B．政府公告资料C．施工进度计划

D．施工现场记录E．承包商受到损害的照片

14．法人应当具备（）等条件。

A．依法成立B．有必要的财产或者经费C．有自己的名称、组织机构和场所

D．能够独立承担民事责任E．经上级行政主管机关批准

15．按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。

A．发包人未按约定提供施工场地B．分包人对承包人的施工干扰

C．设计变更D．承包人的主要施工机械出现故障

E．发生不可抗力

第五篇：国际经济学押题试题及答案

一、单项选择题

1.从国际经济资源流动的难度看，最容易流动的要素是（A）

A.商品

B.资本

C.人员

D.技术

2.在比较利益模型中，两种参与贸易商品的国际比价（C）

A.在两国贸易前的两种商品的国内比价之上

B.在两国贸易前的两种商品的国内比价之下

C.在两国贸易前的两种商品的国内比价之间

D.与贸易前的任何一个国家的国内比价相同 3.比较利益理论认为国际贸易的驱动力是（A）

A.劳动生产率的差异

B.技术水平的差异

C.产品品质的差异

D.价格的差异 4.在绝对技术差异理论与相对技术差异理论中，机会成本是（D）

A.递增

B.递减

C.先递增后递减

D.不变

5.不能解释产业内贸易现象的理论有（B）

A.重叠需求理论

B.要素比例理论

C.规模经济理论

D.垄断竞争理论 6.能反映规模经济理论本意的是（B）

A.规模报酬递减

B.规模报酬递增

C.规模报酬不变

D.规模成本递增

7.不改变贸易结构，只改变贸易规模的增长方式有（C）

A.偏向进口的生产要素增长

B.偏向出口的生产要素增长

C.生产要素等比例增长

D.悲惨的增长 8.最佳关税水平应等于（B）

A.零进口关税

B.零进口关税与禁止性关税之间的水平

C.禁止性关税

D.禁止性关税以上 9.世界贸易组织秘书处设在（B）

A.日内瓦

B.纽约

C.布鲁塞尔

D.乌拉圭

10.在国际卡特尔订价中，当产品的需求弹性越小，卡特尔订价水平就（A.越低

B.越高

C.不变

D.不确定

11.下述哪一种不属于投机性外汇交易（D）

A.双边套汇

B.多边套汇

C.套利

D.套期保值 12.下述几种货币中，哪一种是实行联合浮动的货币（D）

A.英镑

B.日元

C.美元

D.人民币 13.下述哪一种属于国际收支的事后项目（D）

A.进出口

B.利息收支

C.直接投资

D.特别提款权变动

14.在分析货币贬值对贸易收支的影响时，小国所面临的供给弹性是（D

A.零

B.小于需求弹性

C.大于需求弹性

D.无穷大

B））15.发展中国家主要采取的汇率制度是（C）

A.固定汇率制

B.浮动汇率制

C.钉住汇率制

D.联合浮动制 16.在1997年东南亚金融危机中，最早出现金融动荡的国家是（B）

A.印度尼西业

B.泰国

C.日本

D.韩国

17.劳动力在各国间的流动通常会使劳动力流出国（D）

A.财政总收入增加，公共设施利用率提高

B.财政总收入增加，公共设施利用率下降

C.财政总收入减少，公共设施利用率提高

D.财政总收入减少，公共设施利用率下降 18.产业内贸易更容易发生于（C）

A.富国与穷国之间 B.类似的高手入国家之间 C.发达国家与发达国家之间 D.发展中国家之间

19.根据相互需求原理，两国均衡的交换比例取决于（C）

A.两国的绝对优势

B.两国的比较优势

C.两国的相对需求强度

D.两国的要素禀赋

20.以下选项中，那个选项不属于国际收支系统中居民的概念（C）

A.外国企业

B.非盈利机构

C.国际经济组织

D.政府 21.布雷顿森林体系创立了（B）

A.以英镑为中心的固定汇率制度 B.以美元为中心的固定汇率制度

C.以英镑为中心的有管理的浮动汇率制度 D.以美元为中心的有管理的浮动汇率制度 22.以下选项中，属于国际间接投资的是（D）

A.在外国设立分公司

B.在国外设立独资企业 C.在国外设立合资企业

D.购买国外企业债券 23.经济非均衡的无形传导方式不包括（D）

A.技术转让

B.信息交流

C.信息回授

D.示范效应 24.在斯图旺表中第三象限表示（C）

A.通货膨胀与国际收支顺差并存

B.衰退与国际收支顺差并存 C衰退与国际收支逆差并存

D.通货膨胀与国际收支逆差并存 25.下列哪个不是国际经济学研究的内容（D）

A.国际贸易纯理论研究

B.外汇理论研究

C.跨国公司研究

D.国内消费水平研究 26.关于出口贫困化增长，下列命题不正确的是（D）

A.出口的贫困化增长的根源在于贸易条件的恶化 B.出口的贫困化增长不是一种普遍的现象 C.出口的贫困化增长会降低本国的福利水平

D.出口的贫困化增长是经济发展过程中的一种必然现象 27.产品的水平差异是指（D）

A.采用新技术制造的新产品带来的差异 B.产品质量方面的差异 C.同质产品

D.商品由于相同属性的不同组合而产生的差异性 28.货币的含金量之比又称（B）

A.购买力平价

B.铸币平价

C.铸币数量

D.铸币本位

29.从国际经济学的角度来考察，构成经济活动的基本单位或行为主体是（D）

A.企业

B.居民户

C.家庭

D.国家 30.布雷顿森林体系规定，美元与其挂钩的是（C）

A.特别提款权

B.一揽子货币

C.黄金

D.白银 31.下列选项中不属于比较利益学说的假设是（B）

A.以劳动价值论为基础

B.要素是完全流动的 C.要素和产品市场都是完全竞争的 D.收入分配不受贸易影响

32.以下选项中，哪个选项不属于金融账户的内容（C）

A.证券投资

B.其他投资和储备资产

C.债务减免

D.直接投资

33.国际经济一体化组织的建立对各成员国产生的静态影响包括(A)

A．贸易创造和贸易转向

B.贸易创造和大市场效应

C.贸易转向和竞争效应

D.大市场效应和竞争效应

二、名词解释

1.生产者剩余

答：生产者剩余是指生产者愿意接受的价格和实际接受的价格之间的差额。2.罗伯津斯基定理

答：罗伯津斯基定理是指在生产两种产品的情况下，如果商品的国际比价保持不变，一种生产要素增加所导致的密集使用该生产要素的产品产量增加，会同时减少另外一种产品的产量。

3.产品生命周期 答：产品生命周期是指新产品经历发明、应用、推广到市场饱和、产品衰落，进而被其他产品所替代四个阶段。4.购买力平价

答：购买力平价是指两种货币之间的汇率决定于它们单位货币购买力之间的比例。5.市场内部化 答：市场内部化是指企业为减少交易成本，减少生产和投资风险，而将该跨国界的各交易过程变成企业内部的行为。6.黄金输送点

答：黄金输送点包括黄金输入点和黄金输出点，是黄金输入、输出的价格上限和下限，它限制着一个国家货币对外汇率的波动幅度。7.要素禀赋

答：要素禀赋，即要素的丰裕程度，是指在不同国家之间，由于要素的稀缺程度不同导致的可利用生产要素价格相对低廉的状况。赫克歇尔-俄林定理认为，要素禀赋构成一个国家比较优势的基础 8.比较优势 答：比较优势也称为比较成本或比较利益，是由英国古典经济学家大卫李·嘉图提出的。李嘉图通过两个国家两种产品的模型阐明，比较优势是一国在绝对优势基础上的相对较大的优势，在绝对劣势基础上的相对较小的劣势，遵循“两利相权取其重，两弊相衡取其轻”的原则。根据各自的比较优势来来确定国际分工并进行贸易往来，双方便都可以获得比较利益。9.人力资本

答：所谓人力资本是资本与劳动力结合而形成的一种新的生产要素，然们通过劳动力进行投资（如进行教育、职业培训、保健等），可以提高原有劳动力的素质和技能，劳动生产率得到提升，从而对一个国家参加国际分工的比较优势产生作用与影响。10.布雷顿森林体系

答：布雷顿森林体系是指从第二次世界大战结束到1971年所实行的金汇兑本位制。这一以美元为中心的固定汇率制度的特征简而言之便是“美元与黄金挂钩，其他货币与美元挂钩”。在布雷顿森林协议下所建立的国际货币体系要求各国货币对美元保持固定汇率，并将美元与黄金的比价固定为每盎司黄金35美元。成员国官方的国际储备以黄金或美元的形式持有，成员国有权向美国联邦储备银行以官方价格兑换黄金。

11.简述倾销的含义及其构成条件(考名词解释应该只是第一句没有条件)答：轻笑是指出口商以低于本国国内价格或成本向国外销售商品的行为。条件：a.进口国生产同类产品的企业是否收到低价冲击，以使其市场份额明显减少；

b.进口国同类企业的利润水平是否明显降低；

c．是否威胁进口国新兴工业的建立。

三、简答题

1.简述发展中国家汇率制度的主要特征

答：（1）采取钉住汇率制度，即本国货币钉住主要发达国家货币，保持汇率相对固定。

（2）实施外汇管制。

（3）本国货币不能自由兑换外国货币。

2.货币贬值的效应受哪些因素的影响

答：（1）一国进出口商品的需求弹性和供给弹性的影响最为突出。一般而言，一国进出口产品的需求弹性越大，货币贬值对改善贸易收支的效果越好。

（2）货币贬值的效应受时滞的影响。

（3）其他国家是否报复，如实施对等的货币贬值。

3.简述出口补贴对出口国经济的影响

答：（1）出口补贴有利于出口规模的扩大，有利于增加生产者剩余。

（2）出口补贴减少了消费者剩余。

（3）增加了政府财政支出。

（4）出口补贴使一国经济福利净损失。

4.试说明马歇尔-勒纳的条件

答：阐明马歇尔-勒纳条件的基本内容。

马歇尔-勒纳条件的公式表达 5.简述关税的类型 答：文库里没找到

6.试述幼稚产业的选择标准

答：a.穆勒标准

b．巴斯塔布尔标准

c．肯普标准

7.H-O模型的前提条件和类型

7、画图分析进口关税（完全竞争条件下小国的情况）与进口配额对进口国福利影响的异同。

（1）左图为小国情形的关税效应分析（局部均衡）：

进口关税，指一国进口商品时，由海关对本国进口商所进口的商品征收的税。

生产效应：国内生产量由Q1提高到Q3，生产者剩余由△ICPw的面积变成△IAPt,的面积，即生产者增加的福利为a； 消费效应：国内消费量由Q2减少到Q4，消费者剩余由△HGPw的面积变成△HBPt的面积，即消费者损失的福利为a+b+c+d。税收效应：征收关税所获得收入=进口量*关税率= Q3 Q4*t，即等于矩形AEFB的面积c。净福利效应：a—(a+b+c+d)+ c= —(b+d)<0，会降低社会福利水平，净损失为b+d。其中b为生产扭曲，d为消费扭曲。

（2）右图为小国情形的配额效应分析（局部均衡）：

配额，指一国政府为保护本国工业，规定在一定时期内对某种商品的进口数量，或对进口金额加以限制。现在假定限额为Q3 Q4，且Q3 Q4 < Q1 Q2。同理可知，生产效应=a, 消费效应 =-（a+b+c+d），而实施配额不会给政府带来任何财政收入，即关税效应=0。故净福利效应= a(b+c+d)。

(3)同：进口配额与关税都是一国干预对外贸易的政策，在保护本国产业方面能够发挥作用。

异：进口配额的结果是价格的调整，而关税的结果是进口量的调整。关税政府会得到相当于关税数量的财政收入；而实行进口配额的许可证收入可能属于政府或进出口商。进口配额使得能够进口的数量是明确的；但实行进口关税的结果无法掌握。进口配额是比关税更加严厉的限制措施。