城镇道路太阳能照明工程的施工管理

第一篇：城镇道路太阳能照明工程的施工管理

工程总结

本人2008年有幸加入山西天能，先后参与并主持了8个应用工程项目的施工建设，通过实践和学习的不断总结与积累，现从光伏应用工程的五个阶段阐述下自己的认识和观点：谢谢批评指导。

1、立项阶段：应从建设规模、人、财、物、时间、技术来源、市场容量、市场前景、经济和社会效益等方面分析项目的可行性。多角度科学决策，合理编制投资估算，形成投资最高限额。“投资估算”应具有工程投资的可控性和实施性。

2、设计管理：立项后，设计就成为道路照明工程建设的关键。“技术与经济”、“设计与实际”应相结合。由于设计阶段对工程造价的影响占75%以上，设计的优劣直接影响建设费用的多少和工期的长短，直接决定投入的人力、物力、财力的多少。技术经济合理的设计可以降低工程造价5%~10%，甚至可达10%~20%。设计部门应从内部着手提高设计人员的素质和增强经济观念。

(1)逐渐推行限额设计

(2)推广标准设计优点如下：

1)加快设计速度，大幅缩短设计周期，减少设计争议。

2)构件的标准设计能使工艺定型，易提高劳动生产率，有利于统一配料、节约用料，有利于太阳能道路照明工程成本的大幅度降价。

3)可提前进行施工准备和定制预制构件。

4)标准设计的通用性很强且可以重复使用。

5)提高设计的可操作性。

3、承发包阶段

(1)对于技术含量较低的单位工程，可分包给发包商，采取包干控制，降低工费。

(2)城镇道路太阳能照明工程主材一般通过询价后邀请3家以上供应商进行投标，根据供货商提供的优惠条件择优选取入围供应商；并尽可能把材料运输、检测等工作交由供应商，以减少支出。

4、工程施工实施阶段

(1)工程预算编制，熟悉施工图纸，按规则计算工程量，项目套价时必须准确合理。

(2)工程施工过程管理：这一阶段影响工程造价的可能性只有5%~10%，节约投资的可能性已经很小，重点应加强工程施工现场管理，管理的主要任务为：安全、投资、进度、质量、合同、信息、组织和协调。

(3)严格审查设计变更。

(4)认真对待现场签证。

5、竣工结算阶段

工程竣工验收后结算时，应严格按施工合同和有关文件执行，核对竣工工程内容，隐蔽工程、落实设计变更签证。目前，城镇道路照明工程结算仍采用定额计价，城镇道路照明工程大多为政府工程，行政审计不可避免。因此，在结算时应重点做好工程量和定额套用的审查。

总之，城镇道路太阳能照明工程的施工管理最重要还是取决于施工管理人员的责任心和事业心，实践证明，只有责、权、利相结合，才能使工程成本、质量和进度等落实到实处。

员工：武伟

***

2011年12月18日

第二篇：道路照明建设工程施工合同书

道路照明工程施工合同书

发包方：市建设局(以下简称甲方)

承包方：有限公司(以下简称乙方)

为了明确甲.乙方双方在工程建设过程中的权利，义务和责任，维护双方的合法利益，达到保证期，保证工程质量，保证安全文明施工的目的，双方在遵守法律，行政法规，自愿、公平的基础上,结合本工程具体实际,经双方协商同意,签订本工程合同,以便共同遵守。

第一条工程概括

一﹑工程名称﹑地点和内容

1﹑街道路亮化照明工程

2﹑工程地点:

3﹑工程内容:基础浇筑﹑电器﹑灯杆﹑灯具制作﹑安装和调试.二﹑开﹑竣工时间

1﹑开工日期:2011年7月20日

2﹑交工日期:2012年8月30日

三﹑质量等级:优良

四﹑合同条款

工程采用中标价款承包:施工承包合同总价款为人民币

五﹑工程承包范围及承包方式

1﹑承包范围:所有工程(灯具﹑灯杆﹑电器﹑控制箱等)的施工，安装和调试。

2﹑本工程价款为优良工程条款,当工程竣工验收达到优良标准时,在竣工结算中甲方扣留乙方合同价款的3%作为经济处罚。

3﹑甲、乙双方在履行合同是发生争议,应当协商解决,如未能达成一致,可提交有关部门协商,如仍未能达成一致时,可提交仲裁机构或向合同签订地人民法院起诉。

4﹑全合同不得转让,未尽事宜,由双方另作协商并签订书面协议,协商内容经双方签字﹑盖章后,与本合同有同等法律效力。

5﹑本合同一式六份(正本两份﹑副本四份),甲﹑乙双方签字，盖章之日起合同生效,分送有关部门。

6﹑本合同签定时间:二0一一年七月二十日

7﹑本合同签定地点:

建设单位(盖章)施工单位(盖章)电话:电话:

法定代表人(盖章)法定代表人或其授权人(盖章)

第三篇：武汉地区城镇道路工程施工管理统一用表

武汉地区城镇道路工程施工管理统一用表

目 录

前言

第一章 工程施工用表的分类

第二章 工程施工技术及管理资料统一用表

A类 工程管理用表

A1工程概况表

A2工程开工报告 A3施工进度计划分析 A4项目大事记 A5施工日志

A6工程质量事故报告 A7工程质量事故调查报告

A8武汉市市政工程竣工验收报告（建设单位）A9武汉市市政工程竣工报告（施工单位）

A10武汉市市政工程竣工验收工程质量评价报告（监理单位）A11武汉市市政工程竣工验收工程质量检查报告（勘察单位）A12武汉市市政工程竣工验收工程质量检查报告（设计单位）A13武汉市市政工程竣工验收证书 A14武汉市市政施工程质量保修单 A15市政基础设施工程竣工验收备案表

B类 技术管理用表

B1设计技术交底记录 B2施工技术交底记录 B3施工图会审记录

B4施工组织设计（施工方案）审批表 B5设计变更通知单 B6变更设计洽商记录

C类 测量记录用表

C1工程定位测量记录 C2水准点复测记录 C3导线点复测记录 C4测量复核记录

C5道路高程测量成果记录 C6排水管道测量成果记录

D类 施工记录用表

D1 通用记录用表

D1-1隐蔽工程检查验收记录 D1-2工程预检记录 D1-3中间检查交接记录 D2 专用记录用表 D2-1沉降观测记录

D2-2水泥混凝土浇筑施工记录 D2-3同条件养护混凝土试件测温记录 D2-4沥青混合料到场、摊铺及碾压测温记录 D2-5水泥粉喷桩施工记录 D2-6水泥粉喷桩施工成果汇总表 D2-7袋装砂井、塑料排水板施工记录 D2-8石灰挤密桩施工记录 D2-9商品混凝土进场验收记录 D2-10混凝土开盘鉴定

E类 原材料、半成品、构配件、设备进场检验及复检用表

E1主要原材料、半成品、构配件、设备出厂合格证明及进场复检成果汇总表 E2见证取样送检检验成果汇总表 E3水泥检验报告 E4砂子检验报告 E5石子检验报告

E6混凝土外加剂检验报告 E7道路石油沥青检验报告 E8沥青混合料用粗集料检验报告 E9沥青混合料用细集料检验报告 E10沥青混合料用矿粉检验报告 E11乳化沥青检验报告 E12石灰检验报告 E13粉煤灰检验报告 E14土工试验报告 E15有机质含量检验报告

E16-1钢筋力学及工艺性能检验报告 E16-2钢筋焊接接头检验报告 E16-3钢筋机械连接接头检验报告 E17普通烧结砖检验报告 E18路用小型预制构件检验报告 E19集料检验报告 E20石材检验报告

E21土工合成材料力学性能检验报告

F类 施工试验及检验用表

F1击实试验报告

F2沥青混合料马歇尔试验报告 F3地基钎探报告

F4 路基压实度检验汇总表 F5管道沟槽回填土压实度汇总表 T6基层/沥青面层压实度检验汇总表 F7压实度检验报告

F8压实度检验记录（环刀法）F9压实度检验记录（灌水法）F10压实度检验记录（灌砂法）F11压实度检验记录（蜡封法）F12沥青混合料压实度检验报告 F13填土含水率检验记录

F14石灰（水泥）剂量检验报告（钙电极法）F15稳定土中石灰、水泥含量检验记录（EDTA法）F16道路基层混合料无侧限饱水抗压强度检验汇总评定表 F17无侧限饱水抗压强度检验报告

F18沥青混合料（矿料级配及沥青用量）检验报告 F19水泥混凝土强度检验汇总表 F20水泥混凝土抗压强度统计评定表 F21水泥混凝土配合比申请单、通知单 F22混凝土抗压强度检验报告 F23水泥混凝土抗折强度统计评定表 F24混凝土抗折强度检验报告 F25道路基层、面层厚度检测报告 F26砂浆试块强度检验汇总表 F27砌体砂浆抗压强度统计评定表 F28砂浆配合比申请单、通知单 F29砂浆抗压强度检验报告 F30承载比CBR试验报告

F31-1平整度检测报告（3米直尺、塞尺检查）F31-2平整度检测报告（测平仪检查）F32道路弯沉值检验成果汇总表 F33-1道路弯沉值检验报告（沥青面层）F33-2道路弯沉值检验报告（路基、基层）F34-1道路弯沉值检验记录（沥青面层）F34-2道路弯沉值检验记录（路基、基层）F34-3道路弯沉值检验记录（附页）F35路面抗滑性能检验报告 F36相对密度检验报告

G类 施工质量验收用表

G1 施工质量验收通用表格 G1-1-1检验批主控项目计数检验记录表 G1-1-2检验批一般项目计数检验记录表 G1-1-3检验批质量记录表 G1-2分项工程质量检验记录表 G1-3分部(子分部)工程质量检验记录表 G1-4单位工程(分部工程)质量检验记录汇总表 G1-5单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 G1-6单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

G1-7单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 G1-8单位（子单位）工程外观质量检查记录表 G1-9施工现场质量管理检查记录表

G1-10城镇道路分部（子分部）工程与相应的分项工程、检验批划分 G2 施工质量验收专用表格 路基工程

G2—1—1土方（基槽）开挖施工检验批质量检验记录 G2—1—2土方路基（路床）检验批质量检验记录 G2—2—1石方路基（挖方）检验批质量检验记录 G2—2—2石方路基（填方）检验批质量检验记录 G2—3路肩施工检验批质量检验记录

G2—4软土路基（砂垫层处理）施工检验批质量检验记录 G2—5软土路基（反压护道处理）施工检验批质量检验记录 G2—6软土路基（土工材料处理）施工检验批质量检验记录 G2—7软土路基（袋装砂井处理）施工检验批质量检验记录 G2—8软土路基（塑料排水板处理）施工检验批质量检验记录 G2—9软土路基（砂桩处理）施工检验批质量检验记录 G2—10软土路基（碎石桩处理）施工检验批质量检验记录 G2—11软土路基（粉喷桩处理）施工检验批质量检验记录 G2—12湿陷性黄土路基强夯处理施工检验批质量检验记录 基层工程

G2—13石灰稳定土、石灰粉煤灰稳定砂砾（碎石）、石灰粉煤灰稳定钢渣基层及底基层施工检验批质量检验记录

G2—14水泥稳定土类基层及底基层施工检验批质量检验记录 G2—15级配砂砾及级配基层及底基层施工检验批质量检验记录 G2—16级配碎石及级配碎砾石基层及底基层施工检验批质量检验记录 G2—17沥青混合料（沥青碎石）基层施工检验批质量检验记录 G2—18沥青贯入式基层施工检验批质量检验记录 沥青混合料面层

G2—19热拌沥青混合料检验批质量检验记录

G2—20热拌沥青混合料面层施工检验批质量检验记录 G2—21冷拌沥青混合料面层施工检验批质量检验记录 G2—22粘层、透层和封层施工检验批质量检验记录 沥青贯入式与沥青表面处治面层

G2—23沥青贯入式面层施工检验批质量检验记录.G2—24沥青表面处治面层施工检验批质量检验记录.水泥混凝土面层

G2—25水泥混凝土面层原材料检验批质量检验记录表

G2—26—1水泥混凝土面层施工模板安装检验批质量验收记录表 G2—26—2水泥混凝土面层施工钢筋安装检验批质量验收记录表 G2—26—3水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录 铺砌式面层

G2—27料石面层施工检验批质量检验记录

G2—28预制混凝土砌块面层施工检验批质量检验记录 广场与停车场面层

G2—29广场与停车场料石面层施工检验批质量检验记录

G2—30广场与停车场预制混凝土砌块面层施工检验批质量检验记录 G2—31广场与停车场沥青混合料面层施工检验批质量检验记录 G2—32广场与停车场水泥混凝土面层施工检验批质量检验记录 人行道铺筑

G2—33料石铺砌人行道面层施工检验批质量检验记录

G2—34混凝土预制砌块铺砌人行道面层施工检验批质量检验记录 G2—35沥青混合料铺砌人行道面层施工检验批质量检验记录 人行地道结构

G2—36—1现浇人行地道（挡土墙）结构钢筋混凝土基础模板安装检验批质量验收记录表

G2—36—2现浇人行地道（挡土墙）结构钢筋混凝土(侧墙与顶板)模板安装检验批质量验收记录表

G2—36—3现浇钢筋混凝土结构钢筋加工及安装检验批质量验收记录表 G2—36—4现浇钢筋混凝土人行地道结构施工检验批质量检验记录 G2—37预制安装钢筋混凝土人行地道结构施工检验批质量检验记录 G2—38砌筑墙体、钢筋混凝土顶板结构人行地道施工检验批质量检验记录 挡土墙

G2—39现浇钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录 G2—40装配式钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录 G2—41砌体挡土墙施工检验批质量检验记录 G2—42加筋挡土墙施工检验批质量检验记录 附属构筑物

G2—43路缘石安砌施工检验批质量检验记录表 G2—44雨水支管与雨水口施工检验批质量检验记录表 G2—45排水沟或截水沟施工检验批质量检验记录表 G2—46倒虹管及涵洞施工检验批质量检验记录表 G2—47护坡施工检验批质量检验记录表 G2—48隔离墩施工检验批质量检验记录表 G2—49隔离栅施工检验批质量检验记录表.G2—50护栏施工检验批质量检验记录表 G2—51声屏障施工检验批质量检验记录表 G2—52防眩板施工检验批质量检验记录表

第四篇：照明工程施工合同

篇一：照明电气工程施工承包合同 施工承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同，甲乙双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点： 3

二、承包范围及方式 包括但不限于：线管预埋安装、穿线、电缆敷设、配电箱安装、灯具安装、开关插座安装；配合装饰吊顶管线灯具安装、动力配电安装调试、防雷安装调试。配合土建、设备安装工程的施工。2

三、合同工期

开工日期：2011年 04 月 28 日 竣工日期：2011年 09 月 28 日 以实际开、竣工日期为准。

四、质量标准

工程质量标准：一次验收合格率100%。

五、合同价款

1、本合同价款采用固定总价的方式，总价款为￥万元（大写：叁拾玖万元整），不含税金。（不包含“工厂弯灯”和“投光灯”的灯具）

2、无论外部条件发生何种变化，价格风险自负，经双方确认的总价款不作调整；各种包干措施费用，结算时一律不作调整。

3、任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一时可以协商调整：（1）如果工厂弯灯和投光灯为乙方采购时；

（2）因施工图相对于招标图纸有改变，经甲乙双方共同协商认可时；（3）甲方代表确认的设计变更或工程联系单造成的工程量发生变更；（4）因甲方要求提高材料品牌，相对于预算价格差异大于20%时。

六、工程变更（1）甲方为使工程合理施工，有权随时向乙方发出工程变更指示，乙方须予以执行。

（2）乙方投标资料中已有适用于变更工程的价格，按乙方投标报价下浮 10 %计算；乙方投标资料中没有有适用于变更工程的价格，由甲乙双方共同协商。（乙方最终的投标资料盖章并作为合同附件）

（3）为了保证工程进度，乙方不得以变更签证价款未定为理由，拒绝承担变更工作内容，否则造成的工期延误等一切损失（包括甲方另行委派工程队伍完成该工作内容发生的费用）均由乙方承担。

（4）业主最终确定品牌的确认单作为变更，具有同等效力。

（5）因工程变更或甲方原因影响工期的，按双方协商的时间顺延。

七、付款方式

1、主体施工阶段，每月按已完工程量的

2、所有合同内的电气工程完工，经验收合格后，一个月内支付总价款的；工程竣工验收，并办理完结算后，一个月内支付结算价款的95%。

3、剩余质保金的50%，在质保期满后的10天内全部付清。

4、工程款按以上的所有付款必须汇入乙方指定的账户。

八、甲方职责

1、负责使施工场具备施工条件，并在开工后继续协助解决有关遗留事项，提供一套施工图纸，提供给乙方一间办公室。

2、定期对工程进度、质量、安全文明施工情况进行检查，提出整改意见；及时将设计变更等技术资料交乙方。

九、乙方职责

1、严格按照施工图纸和规范要求进行施工。接受工程师监理，以及业主、总包各方的管理。及时报送进场材料报验、隐蔽工程验收报告、质量自检记录、竣工验收报告；按照相关要求报送完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料；参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作。（材料检测费用由甲方支付。）

2、负责在建和己完工程的成品保护。与土建和设备安装工程的配合施工。

3、保证施工场地达到环保管理有关规定，符合文明施工要求。职工宿舍、食堂、卫生设施，符合消防、治安、卫生标准，保持清洁卫生。

4、工程完成后，应将施工中造成的障碍物和垃圾进行清除。

5、因乙方未按合同约定完成上述工作，引起的索赔和罚款，应由乙方承担。上述各项工作的费用，均已包含在合同总价款内。

十、质量与验收

1、工程质量应符合国家或专业质量评定标准的合格条件。本工程要求的质量标准为一次验收合格率100%。因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方必须自费整改，使工程实体质量达到验收标准为止。

2、未经工程师批准，工程的任何部分都不得覆盖，当隐蔽工程已经具备检验条件时，乙方应及时通知工程师。工程师应参加对这部分工程的检查和检验，并不得无故拖延。若工程师在接到乙方通知48小时后没有回复，乙方可以自行验收覆盖。

3、质量检查不应影响施工正常进行，经检查检验不合格者，影响施工正常进行的费用由乙方承担，工期不予顺延。

4、工程竣工档案资料的编制，按市城建档案管理部门及有关行业主管部门和甲方的具体要求编制，乙方须在工程竣工后的30天内编制完成，交甲方和监理审核，最终以所属城建档案管理部门验收为准。

十一、安全施工

1、乙方必须按照《建设工程安全生产管理条例》，和国家安全生产、文明施工的有关法规进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

开工前与甲方签订安全、文明施工的责任协议书，落实安全、文明施工的措施。

2、在工程施工的整个过程中，乙方负责施工现场全部人员的安全。除因甲方、工程师的过失而造成伤亡外，甲方不承担乙方或其它人员的伤亡赔偿、补偿。

3、在履行合同中，乙方应采取一切合理措施，保护现场附近的环境，避免因施工引起污染和对公众财产、公共环境等造成伤害或妨碍。

4、承包方应针对不同的分部分项工程，必须在开工前进行安全技术交底，并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。

5、特殊工种作业人员必须持证上岗，严格执行各种安全操作规程。

6、事故处理：在工程施工期间，如果在工程的任何部分发生安全事故、机械故障或其它事件，对安全造成威胁，工程师认为必须进行紧急处置时，乙方必须立即采取措施加以处置。若乙方无力或不愿立即进行处置，为消除危险，工程师可雇用其它人员从事该项应急处置工作，此项费用向乙方索回，或从应付给乙方的款项中扣除。

7、有关安全防护的措施费用，已包括在合同总价款中。

十二、违约和争议

1、违约

（1）甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它合同无法履行的行为，应承担违约责任，相应顺延工期。

（2）乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它时合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿引起违约给甲方造成的损失。

（3）除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（4）因一方违约时合同不能履行，另一方欲中止合同或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。

（5）双方严守该协议各条款的约定，单方违约，承担总价的3%的违约金作赔偿。

2、争议

本合同执行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。当事人不愿协商，调解解决或者调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

十三、其它

1、工程停、缓建执行国务院颁布的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

2、施工过程中若遇不可抗力如特殊气象原因及自然灾害等发生时，乙方应在24小时内向甲方代表通报受害情况，甲乙双方应及时协调解决。

3、乙方不得将工程倒手转包给其它施工单位，否则甲方有权中止合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

4、本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同的补充内容，与合同条款具有同等效力。

十四、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止；保修期满，并结清款项后，保修条款终止，本合同终止。

十五、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方： 乙方：

委托代理人： 委托代理人： 联系电话：联系电话：

合同签订日期： 年 月 日篇二：xxx照明工程施工合同

安 装 工 程 施 工 合 同

编 号：

工程名称：

工程地点：

建设单位：

施工单位：陕西天和照明设备工程有限公司

签订日期：年 月 日 安装工程施工合同

发包方：（以下简称甲方）承包方： 陕西天和照明设备工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。1.合同内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程范围： 施工工期

2.1开始工作日期： 年 月 日 2.2结束工作日期： 年 月 日 2.3总日历工作天数为 ： 天 2.承包方式

本工程为包工包料（不包含灯具采购）的承包方式。3.合同价款及付款方式

4.1合同总价款（暂定）人民币：元，大写：

4.1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。4.1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。4.2付款方式

4.2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。

4.3合同价款计算：依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费（计取赶工费，费用额甲乙双方协商）。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。4.2.7合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。5.双方责任 5.1甲方责任：

5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。

5.1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）。5.1.3按合同约定向乙方支付合同价款。

5.1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

5.1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。5.1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。

5.1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。5.2乙方责任：

5.2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。5.2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。

5.2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。

5.2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。5.2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。6。暂停施工

6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可进行暂时停工。7．工程延误

对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；

7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行； 7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加；

7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时；

7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。8．不可抗力

8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。

8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。9．变更

施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。10．验收

10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。

10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。

10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质篇三：道路照明施工合同 道路照明工程合同

发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行

政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光 及高层上泛光照明调试。

三、合同工期 开工日期： 竣工日期：

四、质量标准

工程质量标准必须全部合格（如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由 乙方负责）。

五、合同总价

1、金额（大写）：元，以最终结算价为准。

六、结算方法及付款方式

乙方承包的亮化工程按甲方的亮化工程清单报价下浮 %计算（税金由甲方 承担）；清单报价外因设计图纸变更和签证所增加工程造价下浮 %（税金由甲方承担）。合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，并敷设各种路灯

管线，待管线、灯杠（柱）基础完成，灯具进工地并安装完毕后，支付合同总款 的 %，即元，通电调试完毕后，支付合同价款的 %，即 元，剩余工程设备款，一年内结清。

七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：

1、本合同书

2、合同条件

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、国家和湖南省有关标准、规范及有关技术文件

6、图纸

7、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

八、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质 量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款 项。

十一、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

十二、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章 后生效。合 同 条 件

★词语定义：

1.发 包 人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人

资格的合法继承人。

2.承 包 人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人

资格的合法继承人。

3.项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

4.设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。5.监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。6.工 程 师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职

权由发包人承包人在专用条款中约定。

7.工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理 机构。

8.工 程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

9.合同价款：指发包人承包人在协议中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工

程并承担质量保修责的项。

10.追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，清单报价外，因工程需要而增加的工 程量。

11.费 用: 指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

12.工 期: 指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

13.开工日期: 指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对日期。14.竣工日期: 指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

15.图 纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配

套说明和有关资料）。16.施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何 其他场所。

17.书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以

有形地表现所载内容的形式。

18.违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。19.索 赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损

失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

20.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

21.小时或天：本合同是规定按小时计算的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时 间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24 小时。

第一部分合同文件

第一条、合同文件

1.合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.1 工程承包协议 1.2 协议条款 1.3 合同条件 1.4 图纸 1.5 预算书

1.6 施工组织设计

2.当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决，双方意见仍不

能一致的，按第二十四条约定的办法解决。

第二条、合同文件使用的标准

1.乙方施工中必须使用协议条款指定的标准、规范或国家标准、规范；当文件中要求的标准、规范出现不

一致时，需即通知甲方，必须采用较高要求的标准及规范，任何因此引致的工程延误及额外支出，乙方需负全责。

2.国内没有相应标准、规范和在特别工程规范及图纸中都没有清楚指定的标准、规范时，乙方应按协议条

款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行。

第三条、合同范围

甲方提供的图纸包含的全部内容。

第四条、图纸

以甲方确认的图纸为准，同时乙方应研究其他有关文件，规范及相关技术要求指标，去完全了解本工程的实际范围。

第二部分双方一般责任

第五条、甲方代表

甲方及其授权者可对乙方发出指令，乙方应即予执行。

1.甲方代表的指令、通知由其本人签字并盖公章后，以书面形式交给乙方代表。甲方代表可发出口头指令，并在三天内给予书面确认。2.甲方、其代表和甲方指派的人员在合理时间有权随时进入工地，或介入乙方进行与本工程有关的准备工 作。

3.甲方、其代表和甲方指派的人员有权对工地随时进行检查，在以下几方面若发现有不符合甲方要求、合

同约定及政府有关部门之规定者，甲方代表有权责令其限期改正。

第六条、乙方驻工地代表

乙方任命驻工地负责人，按以下要求执行合同约定的权力，履行合同约定的职责：1.乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。

第七条、甲方工作

甲方按协议条款约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作： 1.将施工用电从施工场地外接至协议条款约定地点。2.办理施工所需各种证件、批件和临时用地.3.将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。4.组织乙方和设计单位进行图纸会审。5.按时提供设计图纸和变更。6.按进度计划提供合理的施工场地，并做好周边环境协调工作。

甲方不履行上述各种义务，造成工期延误和费用，应对乙方的损失给予赔偿。

第八条、乙方工作

1． 根据甲方提供之图纸，乙方负责实施施工。

2． 工程竣工后，乙方负责办理政府相关管理部门的验收和交付使用手续。3．乙方提供所用灯具、灯杆之样品经甲方确认后施工。

4.视察工地现场，并使自己充分了解工地位置、施工用的空间和工作区。5.乙方需要自费进行任何必要的测量，并在发现任何与图纸不符问题时以书面形式上报甲方申请解决。

6.乙方根据本合同的条款，在各方面都能满足甲方要求并执行及完成合同图纸所绘画和规范及合同条款所

说明的本工程的内容。

7.按工程需要提供和维修施工作用的照明、看守、围栏和警卫等。8.乙方由本工程开始到竣工负全责保护本工程，包括已竣工未交付甲方的项目，在工地上或送至及安装在

工地上，与本工程有关或供本工程用的，所有临时建筑物，机构、物料或任何其他物件。甲方提前使用后发生损坏的修理费用，由甲方承担。9.所有由乙方供应之材料到工地，必须由甲方代表抽样校对是否为已批准之材料，以鉴定该批材料是否合 乎标准。

10.负责为所有工人及工程人员解决住房问题及向有关政策部门申办暂住证及其他必须之证件。

11.乙方若出现协议书、合同图纸和规范或其他合同文件之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知

甲方，说明差异之处，而甲方须给予指令。

12.乙方须时刻都有一名工地负责人长驻工地。甲方给予他的任何指令将视为有效地给了乙方。

第三部分施工组织设计和工期

第九条、进度计划

1.乙方在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以审核或提出修改意见。

2.乙方必须按经甲方审核的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，乙方应自行提出修改及按甲方代表的要求提出改进措施，待甲方代表批审后执行。第十条、缓期施工

甲方可对任何按本合同应执行的工作发出缓期执行的指令。

第五篇：太阳能热水工程施工合同

太阳能热水工程施工合同

甲方：

根据甲、乙双方就

达成的合作意向，甲方同意由乙方承担本工程施工。依据平等、自愿、公平的原则，双方订立本协议书内容如下：

一、工程概况及工程承包范围 工程名称： 工程地点：

承包范围：集中式太阳能热水工程的整体安装和与使用方热水系统的对接、试压、检漏、调试、试运行、使用人员操作、维修培训、工程验收以及楼顶以上属于太阳能系统安装所需的其它全部工程。（控制柜由甲方人员负责组装，并配备安装说明。水箱由甲方负责下料，在料上标明每块料得名称用途。以上两项费用由甲方负责）。

承包方式：包工、保安全、保质量。

二、合同工期

1．工期 天。

2． 年 月 日到 年 月 日全部交工使用。

3.如因自然灾害或其它特殊情况造成工程停工或延期较长的，乙方需留一人看料费用由甲方负责。（具体数额协商解决）

三、合同价款

1.施工、安装调试总费用，总价款大写

小写人民币：￥

2.合同价款说明 本合同以上综合造价一次性包死，不作调整。凡是合同范围内的工作内容，无论甲方提供的工程量清单是否包含或承包方在报价时遗漏的项目，乙方承诺已经完全了解了工程内容和各项风险，合同总价都不会另行增加（经甲方确认且同意作为合同外增加的内容除外）。

合同总价款包含承包方提供辅料的价款（辅料仅限于钻头、刷子、刷漆桶、乌极、手套）。

四、质量要求：

1、工程质量标准：严格按照甲方提供的施工图纸进行施工.2、工程质量标准：__合格__，保证性能可靠，运行稳定。工程质量由甲方售后服务部负责验收，甲方工程师有权对不符合甲方要求的工程提出返工要求。

3、在设备搬运、安装过程中，如出现因乙方施工人员人为破坏或其它由于乙方责任造成的设备损坏由乙方承担，并负责对其造成的损失给予恢复。

4、验收

(1).验收按所有工程全部完工后，一次验收完毕。

(2).每个分项完成后，乙方需先自检，所有项目乙方自检完毕后，再通知甲方验收。如检验不合格，甲方可以责令乙方进行全面整改，直至检验合格后为止：由此所造成的经济损失及工期延误乙方自己承担。

(3).工程验收：乙方施工完毕，须向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后3日内，由甲方组织相关人员进行验收。

5、验收标准

1、工程质量依据相关标准及设计图纸施工完毕并自检、甲方工程验查合格、建设方监理检查合格并将相关资料报备全后，验收通过。

2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工，并接受甲方监督。

3、工程质量验收合格率达到100%。质量标准的评定以甲方图纸和规范为依据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，返工仍达不到质量标准的，由乙方承担违约责任。

4、在通知甲方对每个分项、隐蔽工程检验前，乙方应严格进行自检，乙方自检合格后，通知甲方到现场进行检查，甲方及监理验收合格后，方可继续施工。

5、乙方应接受甲方或监理工程师的随时检查，并提供必要的检查条件。

五、甲方权利和义务：

1.按照“甲方提供的设备材料清单”的规定及确定的供应时间及时组织提供材料、设备以满足工程进度的需要，按合同规定向乙方提供施工条件： 2.甲方承诺在每个具体施工点开工之前，向乙方提供工程技术文件和施工图纸，并承诺提供图纸进度不影响整个工程的施工进度；并对乙方进行施工图技术交底。

3.履行甲方职责，随时检查和监督乙方施工质量。4.审核乙方工程进度报告，及时向乙方支付工程款；

5.派驻施工现场的甲方工程师和技术顾问工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间的验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证：

6.组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方做好验收工作，按协议条款给乙方结算工程款。

7.乙方未按图纸施工或不落实施工组织设计，不遵守甲方有关管理规定，甲方有权让其停工、返工（工期不顺延），造成的经济损失由乙方承担。8.甲方负责提供本工程施工所需要的所有材料（详见附件料单）。

六、乙方权利和义务

1，合同签订5日内，乙方严格按照施工组织设计及施工进度计划组织施工 2.编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作；严格按照施工图或说明书进行施工，确保工程质量，按协议规定的时间如期完工和交付；

3.认真审核甲方提供的图纸，发现有问题的地方须及时反映，如收到甲方提供图纸后3日内没有提出异议，视为认可甲方提供的图纸。如发现缺材料、或材料不够用需提前5日向甲方发用料追加申请，普通料甲方2日内供应到位，特殊材料5日内到位。（根据工地位置不同对供料日期进行调整）。如因乙方没提前通知甲方造成工期延误责任由乙方负责，施工工期不作调整。

4，按照双方商定的分工范围，做好材料和设备的供应和管理；如材料发生丢失或损坏，乙方需按照丢失材料市场价上浮20%进行赔偿。

5，尊重和服从业主、甲方代表和技术顾问工程师代表的监督与指挥；严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其它安全事故的发生，自行承担施工过程中造成的人员伤亡及财产损失所引起之全部责任；

6已完工的工程及设备等，在交付前应负责保管，并清理好场地；如有损坏有乙方负责

7.提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；

8.在协议规定的保修期内，对属于甲方责任的工程质量问题，负责无偿修理； 9.对本工程派出的项目负责人与工程施工人员必须是本工程的专职人员； 10.乙方负责提供施工过程中所需要的中小型机具、辅助材料、人工等资源，并根据工程进度保证人员、机具的充足及辅助材料的及时供应。

11.乙方负责甲方供应的主要材料、设备的保管和使用，保证材料设备的完好。12.严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按协议约定时间完工和交付使用。

13.对已完的工程及已完工程的安装设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。

14.乙方在进场及施工过程中，不得损坏主体建筑及附近的既有设备。15．乙方需及时向甲方汇报项目进展情况与工程进度。

七、材料、设备供应方式

1、本工程安装所需的主体设备、材料由甲方提供，具体设备、材料清单及供应进度见附件。

2、甲方材料、设备的供应和检验：

（1）由甲方提供的设备材料由甲乙双方组织按规定的时间进度运送到指定地点交与乙方，甲方承担在此之前的设备材料的运输、保险、搬运、存储等费用。（2）所有甲方提供的设备材料都应由甲方和乙方共同清点验收，形成书面文字确认；清点验收完成后由乙方负责将物资搬运至具体安装地点、并负责整个施工过程中物资与设备的保管，不得挪用、丢失或损坏，已交付给乙方保管的设备材料未经甲方同意，不得运出施工现场，如有损失，乙方应照价赔偿。（3）物资及设备在存储、搬运、施工过程中出现的外观质量问题，造成工期延误、额外采购成本等一切后果均由乙方负责。

（4）若乙方在清点验收时发现甲方提供的设备材料有不合格或短缺者，必须通知甲方，甲方应予以调换或补交。

(5)乙方工程完工后将所用焊条头、锯片片交给甲方，数量与所领数量相符。

3、乙方材料的供应和检验

（1）除附件“甲方提供的设备材料清单”中所列设备外，所有其它施工过程中需要的机械、材料、设备、工具等均由乙方提供。

（2）由乙方采购的材料与设计和规范不符的产品，甲方代表有权提出拒绝使用，由乙方按甲方代表要求的时间运出现场，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用，工期不予顺延；乙方拒不接受时，甲方可采取相应停工、罚款、直至清理出现场等措施。

八、违约责任

（1）工程无法按时交工，每逾期一天乙方支付协议总价的 5‰ 逾期违约金。

（2）乙方未能按照合同规定履行自己的应付责任，除竣工日期的以顺延外，还得赔偿甲方因此发生实际损失。

（3）因乙方原因造成工期严重延误或工程质量出现重大问题的，甲方有权更换施工队，并由乙方承担全部违约责任。

（4）因甲方施工图纸、技术交底、设备材料、承包工费不能及时提供到施工现场，每逾期一天甲方向乙方支付协议总价 5‰ 的逾期违约金。并整体工期按逾期时间顺延。逾期时间7日以上乙方有权终止协议。

九、安全文明施工

安全施工与检查

1、本工程的施工现场执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）。乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。

2、乙方必须文明施工、文明着装、安全施工，严格按照国家有关安全施工的法律、法规的规定执行。乙方应采取严密的施工安全防范、保护措施，确保工程、人员、材料和设备的安全，在施工中要确保工地及附近建筑物和人员的生命财产不受损害。乙方在装卸、运输、搬运、安装、施工过程中，发生的一切大小安全事故、财产损失及民事纠纷，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。发生事故后，乙方未能妥善处理的，甲方有权冻结乙方全部施工工费，并追究由此给甲方造成的一切损失。

3、乙方对进入现场的施工人员选派技术过硬、素质较高的施工人员进行施工，保证在施工期间的绝对安全。

4、乙方在施工过程中必须保证发包人正常办公；并保证施工现场其它设备的安全。

5、从事电气焊的人员必须持有相应的《特种作业操作证》；并严格按规范施工。

6、在安装过程中，施工现场必须配备相应的消防器材。

7、乙方在施工过程中，要尊重甲方、监理、总承包单位管理人员，礼貌待人，并虚心听取有关意见和建议，文明施工，自觉遵守工地有关规章制度，尤其遵守甲方保密制度和安全保卫制度。

8、如违反以上条款，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的工期延误等一切损失由承包人负责。甲方按每延误工期一天扣除乙方300元，并追究由此给甲方造成的一切损失。

十、工程款结算与价款的支付 1.本工程实行进度与时间双结合的付款方式，施工进场5日内付总价款的10%，施工进场10日内付总价款的20%，施工进场30日内付总价款的20%，安装完成后竣工验收前付总价款的40%，竣工验收合格正常运行2个月后5日内付总价款的10%.但工程施工进度较慢，施工进度与时间进度明显不符的甲方有权拒绝按期付款。

2.付款时乙方须向甲方提交付款申请，付款申请需注明；合同名称、合同金额、申请单位、付款金额、情况说明、账号等。经项目经理签字后报批。

十一、争议解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解、或者和解、调解不成的，可向甲方所在地的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。（2）调解要求停止施工，为双方接受。（3）仲裁机构要求停止施工。（4）法院要求停止施工。

十二、工程保修

工程保修期为：验收合格后两个月，工程运行稳定。无质量事故发生。

十三、协议书及附件

1、本协议一式肆份，双方各持两份，双方签字盖章生效。

2、工程竣工结算后，与业主保修期满，如无质量问题即终止。

3、本协议最终解释权归甲方所有。

4、本协议未尽事宜，甲乙双方可以在协商另定补充协议。

甲方： 乙方： 法定代表签字： 法定委托代表签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日