《工程施工管理》二建资料

第一篇：《工程施工管理》二建资料

二级建造师考试《工程施工管理》记忆

小册

建筑工程施工现场常见的职工伤亡事故类型有：高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌事故等。

三级安全教育是指公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。三级教育的内容、时间及考核结果要有记录。按照建设部《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》的规定：公司教育内容是：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程和企业的安全规章制度等。

项目经理部教育内容是：工地安全制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的不安全因素等。

施工班组教育内容是：本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。

“三宝”指安全帽、安全带、安全网的正确使用;“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。“临边”通常指尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、井架、施工电梯或外脚手架等通向建筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处。

1)安全管理目标主要包括：

①伤亡事故控制目标：杜绝死亡、避免重伤，一般事故应有控制指标。

②安全达标目标：根据工程特点，按部位制定安全达标的具体目标。

③文明施工实现目标：根据作业条件的要求，制定文明施工的具体方案和实现文明工地的目标。

2)建立安全管理体系的要求有：管理职责;安全管理体系;采购控制;分包单位控制;施工过程控制;安全检查、检验和标识;事故隐患控制;纠正和预防措施;安全教育和培训;内部审核;安全记录。

伤亡事故处理的程序一般为：

①迅速抢救伤员并保护好事故现场;

②组织调查组;

③现场勘察;

④分析事故原因，明确责任者;

⑤制定预防措施;

⑥提出处理意见，写出调查报告;

⑦事故的审定和结案;

⑧员工伤亡事故登记记录。

3)安全技术交底要求：安全技术交底工作在正式作业前进行，不但口头讲解，而且应有书面文字材料，并履行签字手续，施工负责人、生产班组、现场安全员三方各留一份。安全技术交底是施工负责人向施工作业人员进行责任落实的法律要求，要严肃认真地进行，不能流于形式。交底内容不能过于简单，千篇一律，应按分部分项工程和针对具体的作业条件进行。

安全技术交底内容：

①按照施工方案的要求，在施工方案的基础上对施工方案进行细化和补充;②对具体操作者讲明安全注意事项，保证操作者的人身安全。

1)重大事故书面报告(初报表)应包括以下内容：①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称。

②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

③事故发生原因的初步判断。

④事故发生后采取的措施及事故控制情况。

⑤事故报告单位。

2)项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任：

①在项目施工生产全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法;

②认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度;

③领导组织安全生产检查，定期研究分析合同项目施工中存在的不安全生产问题，并及时落实解决;

④发生事故，及时上报，保护好现场，做好抢救工作，积极配合调查，认真落实纠正和预防措施，并认真吸取教训。

3)事故隐患通常可以这样处理：

①项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。

②项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。

③事故隐患的处理方式：a.停止使用、封存;b.指定专人进行整改以达到规定要求;c.进行返工，以达到规定要求;d.对有不安全行为的人员进行教育或处罚;e.对不安全生产的过程重新组织。

④验证：a.项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证;b.对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。

4)主体结构施工阶段安全生产的控制要点有：①临时用电安全;②内外架子及洞口防护;③作业面交叉施工及临边防护;④大模板和现场堆料防倒塌;⑤机械设备使用安全。

安全技术交底内容：

①按照施工方案的要求，在施工方案的基础上对施工方案进行细化和补充;②对具体操作者讲明安全注意事项，保证操作者的人身安全。

1)重大事故书面报告(初报表)应包括以下内容：①事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称。

②事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。

③事故发生原因的初步判断。

④事故发生后采取的措施及事故控制情况。

⑤事故报告单位。

2)项目经理对合同工程项目的安全生产负全面领导责任：

①在项目施工生产全过程中，认真贯彻落实安全生产方针、政策、法律法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，严格履行安全考核指标和安全生产奖惩办法;

②认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度，施工项目安全交底制度和设备、设施交接验收使用制度;

③领导组织安全生产检查，定期研究分析合同项目施工中存在的不安全生产问题，并及时落实解决;

④发生事故，及时上报，保护好现场，做好抢救工作，积极配合调查，认真落实纠正和预防措施，并认真吸取教训。

3)事故隐患通常可以这样处理：

①项目经理部应对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，确保不合格设施不使用、不合格物资不放行、不合格过程不通过，组装完毕后应进行检查验收。

②项目经理部应确定对事故隐患进行处理的人员，规定其职责和权限。

③事故隐患的处理方式：a.停止使用、封存;b.指定专人进行整改

以达到规定要求;c.进行返工，以达到规定要求;d.对有不安全行为的人员进行教育或处罚;e.对不安全生产的过程重新组织。

④验证：a.项目经理部安监部门必要时对存在隐患的安全设施、安全防护用品整改效果进行验证;b.对上级部门提出的重大事故隐患，应由项目经理部组织实施整改，由企业主管部门进行验证，并报上级检查部门备案。

4)主体结构施工阶段安全生产的控制要点有：①临时用电安全;②内外架子及洞口防护;③作业面交叉施工及临边防护;④大模板和现场堆料防倒塌;⑤机械设备使用安全。

质量施工单位应采取哪些质量控制的对策来保证工程质量?

标准答案：质量控制的对策主要有：①以人的工作质量确保工程质量;②严格控制投入品的质量;③全面控制施工过程，重点控制工序质量;④严把分项工程质量检验评定关;⑤贯彻“预防为主”的方针;⑥严防系统性因素的质量变异。

1)质量控制的方法，主要是审核有关技术文件和报告，直接进行现场质量检验或必要的试验等。

2)施工项目的质量控制的过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程;也是一个由投入原材料的质量控制开始，直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。

3)现场质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。

对质量事故处理的程序是什么? 对质量事故的处理应遵循什么程序?

标准答案：处理程序：①进行事故调查：了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施;②分析调查结果，找出事故的主要原因;③确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案;④事故处理;⑤检查事故处理结果是否达到要求;⑥事故处理结论;⑦提交处理方案。

如果该混凝土强度经测试论证达不到要求，需要进行处理，可采用什么处理方法，处理后应满足哪些要求?

标准答案：对该质量问题可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。

处理的基本要求是：

①处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。

②重视消除事故原因。

③注意综合治理。

④正确确定处理范围。

⑤正确选择处理时间和方法。

⑥加强事故处理的检查验收工作。

⑦认真复查事故的实际情况。

⑧确保事故处理期的安全。

1)验收条件：①完成建设工程设计和合同规定的内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;④有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;⑤按设计内容完成，工程质量和使用功能符合规

范规定的设计要求，并按合同规定完成了协议内容。

2)基本要求：①质量应符合统一标

模拟试题

一、单项选择题(共70题,每题1分,共70分,在每小题列出的四个备选项中只有一个最符合题意,请将其代码填写在题后括号内,错选、多选或未选均无分)

第 1 题 父母作为监护人代理未成年子女进行民事诉讼活动，这种情况属于()。

A.指定代理 B.委托代理 C.无权代理 D.法定代理

【正确答案】： D

第 2 题 以规定计量单位的分项工程为编制对象的定额是()。

A.施工定额 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标

【正确答案】： B

第 3 题 在编制施工进度计划时，如果合理地考虑()，将有利于提高施工质量、降低施工成本。

A.施工资源的运用 B.施工工期的延长

C.施工队伍的素质 D.施工资金的安排

【正确答案】： A

第 4 题 在对热力管道单项工程的验收中，()是工程质量进行检查和评定的重点之一。

A.水压试验 B.承重或受力结构 C.工程决算 D.竣工资料

【正确答案】： B

第 5 题 不属于必须实施监理的工程是()。

A.使用国债的工程 B.国家重点工程

C.成片开发的住宅小区 D.利用外资的项目

【正确答案】： A

第 6 题 债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做()。

A.保证

B.抵押 C.留置 D.质押

【正确答案】： D

第 7 题 工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是()。

A.公民 B.法人 C.个体工商户 D.其他社会组织

【正确答案】： B

第 8 题 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为()。

A.EPC承包 B.联合体承包

C.D-B承包 D.CM总承包

【正确答案】： A

第 9 题 按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是()。

A.进行项目结构分析 B.确定项目工作编码 B.编制各层进度计划 D.进行进度计划系统的结构分析

【正确答案】： A

第 10 题 对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法

规是()。

A.《中华人民共和国建筑法》 B.《中华人民共和国招投标法》 C.《建设工程质量管理条例》 D.《建设工程监理范围和规模标准规定》

【正确答案】： D

第 11 题 按照我国建筑安装工程的有关规定，材料损耗率的计算公式可以表示为()X100%。

A.净用量/总用量 B.净用量/损耗量 C.损耗量/总用量 D.损耗量/净用量

【正确答案】： D

第 12 题 下列()不是实木复合地板按结构分类。

A.三层复合实木地板 B.多层实木复合地板

C.细木工板复合实木地板 D.粗木工板复合实木地板

【正确答案】： D

第 13 题 价值工程中的总成本是指()。

A.生产成本 B.使用成本 C.使用和维护费用 D.产品寿命成本

【正确答案】： D

第 14 题 在施工人力资源管理中，提倡员工采取主动行动弥补业绩中的不足，鼓励员工在事业上取得更大的成绩属于()。

A.编制组织和人力资源规划

B.组织项目管理班子人员的获取

C.管理项目管理班子的成员

D.团队建设

【正确答案】： C

第 15 题 当事人迟延履行后发生不可抗力的应当()。

A.全部免除责任 B.不能免除责任

C.部分免除责任

D.由相对方决定是否免除责任

【正确答案】： B

第 16 题 政府部门对工期的新要求，如环境保护要求、城市规划要求等导致的工程变更，()应该承担其可能引起的工期、费用的变化。

A.政府部门

B.承包人

C.业主

D.施工总承包管理单位

【正确答案】： C

第 17 题 建筑工程施工质量验收时对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()。

A.抽样检测

B.全数检验

C.无损检测

D.见证取样检测

【正确答案】： A

【参考解析】： 《建筑工程施工质量验收统一标准规范》(GB50300-2001)3.0.3建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：(8)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

第 18 题 某施工机械的预算价格为10万元，耐用总台班数为1000，残值率为10%，则该机械的台班折旧费为()。

A.80

B.90

C.100

D.110

【正确答案】： B

【参考解析】： 台班折旧费=机械预算价格*(1-残值率)/耐用总台班数则100000*(1-10%)/1000=90

第 19 题 某工程施工过程中发生工程变更，合同中有类似变更工程的价格，按施工合同示范文本的规定，则该变更工程可()确定变更价款。

A.按合同已有价格

B.参照合同价格

C.由承包人提出价格，发包人确认后

D.由承包人提出价格，工程师确认后

【正确答案】： B

第 20 题 下列关于钢筋代换原则的说法中不正确的是()。

A.钢筋代换原则有等强度代换和等面积代换

B.构件按最小配筋率配筋时，应按等强度原则进行代换

C.构件配筋受强度控制时，按等强度原则进行代换

D.相同种类和级别的钢筋代换时，按等面积原则进行代换

【正确答案】： B

第 21 题 某施工项目由预算表和规定标准可知，其直接费为800万元。其中，人工费和机械费合计为800万元，按人工费和机械费之和计算的间接费费率为20%，利润率为5%，则该项目的不含税金的造价为()万元。

A.1000

B.1100

C.87

5D.1200

【正确答案】： A

【参考解析】： 800*0.2+800*0.5+800

第 22 题 在工程索赔中，电话记录()。

A.不可以作为索赔证据

B.可以作为索赔证据

C.只能作为索赔参考

D.是索赔的物证

【正确答案】： B

第 23 题 总时差指的是()。

A.最早开工时间与最迟结束时间的差

B.在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间

C.完成工期的最大期望时间

D.最迟开工时间与最早结束时间的差

【正确答案】： B

【参考解析】： 总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间。

第 24 题 既可以用于同城结算，又可以用于异地结算的是()。

A.支票结算

B.银行本票结算

C.银行汇票结算

D.委托收款结算

【正确答案】： D

第 25 题 在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价由()组成。

A.人工费、材料费、机械使用费

B.人工费、材料费、机械使用费、管理费

C.人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润

D.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费和税金

【正确答案】： C

第 26 题 对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为()。

A.1%

B.3%

C.5%

D.7%

【正确答案】： D

第 27 题 建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是()。

A.有符合国家规定的注册资本

B.有国家税务机关的有关证明

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D.法律、行政法规规定的其他条件

【正确答案】： B

第 28 题 下列事实中，发生不当得利的事实有()。

A.养子女给其生父母的赡养费

B.甲公司利用乙公司倒掉的废煤渣制作建筑材料

C.给付因赌博而欠的钱款

D.售货员找零时多找给顾客的钱

【正确答案】： D

第 29 题 物体打击事故指的是落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、()等造成的人身伤害。

A.砸伤

B.碾压

C.挤压

D.坠落

【正确答案】： A

第 30 题 职业健康安全与环境管理是建造师的重要职责，也是()。

A.业主的要求

B.工程设计者的要求

C.时代的要求

D.民工的要求

【正确答案】： C

第 31 题 价值工程中，价值、功能、成本之间的关系式为()。

A.V=F/C

B.V=C/F C.F=V/C

D.F=C/V

【正确答案】： A

第 32 题 由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是()。

A.数据处理

B.点对点信息技术

C.基于网络的信息处理平台

D.信息处理工作平台

【正确答案】： C

第 33 题 大理石的化学性质是()。

A.酸性石材

B.碱性石材

C.中等硬度石材

D.中性石材

【正确答案】： B

【参考解析】： 因为大理石的主要化学成分是CaCo3和Mg Co3，它的化学性质是碱性的。所以大理石按化学性质分类属于碱性石材。

第 34 题 工程项目管理风险是指可能出现的()的不确定因素。

A.影响项目目标实现

B.影响项目风险控制

C.影响项目团队建设

D.影响项目组织协调

【正确答案】： A

第 35 题 在确定建设工程项目施工的安全目标时，需按()方法以在项目经理为首的项目管理系统内进行分解，从而确定每个岗位的安全目标，实现全员安全控制。

A.系统管理

B.WBS

C.项目管理

D.目标管理

【正确答案】： D

第 36 题 以下属于项目目标的过程控制的是()。

A.进行任务分工、规定工作流程

B.事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素

C.针对可能导致项目目标偏离的各种影响因素采取预防措施

D.定期进行项目目标的计划值与实际值的比较

【正确答案】： D

第 37 题 以下()属于分包人安全生产责任之一。

A.对本施工现场的安全工作负责

B.对承包项目的安全负责

C.审查分包工程范围内的安全生产保证体系 D.制定并执行分包项目的安全生产制度

【正确答案】： A

第 38 题 在业主方项目管理的任务中，最重要的任务是()。

A.合同管理

B.投资控制

C.质量控制

D.安全管理

【正确答案】： C

第 39 题 建设工程合同应当采用()。

A.书面形式

B.口头形式

C.书面形式为原则，口头形式例外

D.口头形式为原则，书面形式例外

【正确答案】： A

第 40 题 人身安全控制计划方面的风险属于()风险。

A.组织

B.经济与管理

C.工程环境

D.技术

【正确答案】： B

第 41 题 钢结构构件的防腐施涂方法一般有刷涂法和喷涂法，其中刷涂法适用于()的涂料。

A.油性基料

B.酸性基料

C.中性基料

D.碱性基料

【正确答案】： A

第 42 题 安全生产必须把好“六关”，这“六关”包括()。

A.措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关

B.计划关、交底关、教育关、监控关、检查关、改进关

C.计划关、培训关、教育关、防护关、检查关、改进关

D.措施关、培训关、教育关、监控关、检查关、改进关

【正确答案】： A

第 43 题 石材幕墙工程所用花岗石板材的弯曲强度应经()检测确认。

A.国家检测机构

B.省级检测机构

C.当地检测机构

D.法定检测机构

【正确答案】： D

【参考解析】： 《金属与石材幕墙工程技术规范》

(JGJ133-2001)3.2.2花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确认，其弯曲强度不应小于8.0MPa。

第 44 题 根据工程合同管理，工程师在合同权限内发出的变更指令，承包商()。

A.在没有确定工期延长时间时，可以暂不执行

B.须无条件执行，同时根据合同寻求合理的工程变更价款

C.在没有商议好工程变更价款时，可以暂不执行指令

D.认为变更指令不合理时，可以申请不执行指令

【正确答案】： B

第 45 题 财务评价是根据()，计算和分析项目的盈利状况。

A.预期市场价格

B.现行市场价格

C.历史市场价格

D.影子价格

【正确答案】： B

第 46 题 在工程开工前所进行的施工组织设计，是投标阶段施工组织设计的进一步深化，其范围由（）来界定。

A.招标文件中的发包范围

B.投标文件

C.招标文件

D.施工合同

【正确答案】： D

第 47 题 下列合同中，属于从合同的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.保证合同

D.承揽合同

【正确答案】： C

第 48 题 结构抵抗变形的能力被称为()。

A.刚度

B.强度

C.稳定性

D.安全性

【正确答案】： A

第 49 题 事故的发生是两类危险源共同作用的结果，其中()是事故发生的前提。

A.第一类危险源

B.第二类危险源

C.第一、第二类共同作用的结果

D.第一、第二类都不是

【正确答案】： A

第 50 题 假设工作C的紧前工作为A.B，如果A.B两项工作的最早开始时间分别为6天和7天，持续时间分别为4天和5天，则工作C的最早开始时间为()。

A.10天

B.11天

C.12天

D.13天

【正确答案】： C

第 51 题 按照当事人是否相互负有义务对合同进行分类，合同可以分为()。

A.有偿合同、无偿合同

B.双方合同、单务合同

C.诺成合同、要物合同

D.要式合同、不要式合同

【正确答案】： B

第 52 题 代号网络计划中的虚箭线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，一般起着工作之间的关系、区分和()三个作用。

A.交叉

B.汇合C.分流

D.断路

【正确答案】： D

第 53 题 下列人民法院受理的案件中，应当公开审理的是()。

A.离婚案件

B.涉及商业秘密的案件

C.当事人申请不公开的案件

D.普通建设工程纠纷

【正确答案】： D

第 54 题 当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()内向上一级人民法院提起上诉。

A.10日

B.15日

C.30日

D.60日

【正确答案】： B

第 55 题 从主体上看，债权是()。

A.相对权

B.绝对权

C.对人权

D.对世权

【正确答案】： C

第 56 题 施工进度控制的经济措施涉及的内容是()。

A.施工人员的奖金发放计划

B.工程资金需求计划和加快施工进度的经济激励措施

C.对工作人员的培训计划

D.施工过程的项目资金预算计划

【正确答案】： B

第 57 题 工程质量验收合格后，建设单位应在工程验收合格之日起()日内，向工程所在地的政府建设行政主管部门备案。

A.1

5B.16

C.17

D.18

【正确答案】： A

第 58 题 风险是指损失的()。

A.确定性

B.可能性

C.不可能性

D.不确定性

【正确答案】： D

第 59 题 检验批应由()组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

A.施工单位项目负责人

B.建设单位项目负责人

C.总监理工程师

D.监理工程师

【正确答案】： D

第 60 题 有形磨损的局部补偿形式适用于()。

A.可消除性的有形磨损

B.不可消除性的有形磨损

C.第一种无形磨损

D.第二种无形磨损

【正确答案】： A

第 61 题 政府对工程质量的监督管理的主要目的是()。

A.保证工程使用安全和环境质量

B.保证招标投标活动的公开进行

C.保证建设资金的合理使用

D.保证招标投标活动的合法性

【正确答案】： A

第 62 题 反映项目管理班子内部及各工作部门、岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是()。

A.职能分工表

B.任务分工表

C.项目结构表

D.项目编码表

【正确答案】： A

第 63 题 功能价值V的计算可分为功能成本法和()。

A.方案估算法

B.功能指数法

C.强制确定法

D.多比例评分法

【正确答案】： B

第 64 题 下列权利中属于著作财产权的是()。

A.发表权

B.署名权

C.修改权

D.发行权

【正确答案】： D

第 65 题 根据《建设工程施工合同示范文本》，下列关于工程进度管理的论述正确的是()。

A.承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和总工作天数

B.工程竣工通过验收后，实际竣工的日期为工程移交的日期

C.由于非承包入的原因造成的实际进度与计划进度不符时，其后果由发包人承担责任

D.承包人完成施工任务后的28天内，由工程师提出竣工验收报告

【正确答案】： C

第 66 题 如果施工单位编写的施工组织设计的范围由招标文件中的发包范围来界定，则该施工组织设计应该是在()编写的。

A.工程施工阶段

B.工程投标阶段

C.工程设计阶段

D.施工准备阶段

【正确答案】： B

第 67 题 某建设工地在拆除脚手架作业时，发生未拆完的脚手架倒塌事故，在脚手架上作业的工作当场摔死2人，摔伤7人，其中1人重伤送医院抢救36小时内死亡。则此次事故属于()事故。

A.人员伤亡

B.死亡

C.重大伤亡

D.特大伤亡

【正确答案】： C

第 68 题 玻璃卡普隆板分类中不包括()。

A.中空板

B.实心板

C.波纹板

D.网格板

【正确答案】： D

第 69 题 要约的生效时间是()。

A.到达受约人时生效

B.发出时生效

C.到达受约人的第二天生效

D.受约人发出承诺前

【正确答案】： A

第 70 题 工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，除合同另有约定外，属于合同约定幅度以外的综合单价的确定方法是()。

A.由承包商提出，经发包商确认

B.发包商直接发出变更指令

C.执行合同中相应项目的综合单价

D.由工程师提出，经发包商确认

【正确答案】： A

二、多项选择题(共25题,每题2分,共50分。每题的备选中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错误选项。错选,本题不得分;少选,所

选的每个选项符得0.5分)

第 71 题 材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括（）。

A.在运往工地过程中材料的损耗量

B.直接使用在工程实体上的材料的净用量

C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量

D.在施工现场的材料报废量

E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量

【正确答案】： B,C,E

第 72 题 施工合同跟踪的依据是（）。

A.施工合同

B.原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件

C.管理人员对现场情况的直观了解

D.依据合同而编制的各种计划文件

E.有关施工合同的法律和法规文件

【正确答案】： A,B,C,D

第 73 题 小李是某建筑项目的信息员，最近公司正在进行项目信息规划，对项目信息管理提出了系统化要求，并要求每个项目均有信息管理手册。

通常建设工程项目实施阶段管理与系统可分为（）。

A.业主方管理

B.设计方管理

C.施工方管理

D.供货方管理

E.运行阶段管理

【正确答案】： A,B,C,D

背景材料：

一个商业地产项目，处在闹市中，施工场地非常有限，而且周围都是高档的居民区。项目建设方要求承包单位必须在不发生质量事故的前提下，尽一切办法保证安全文明施工。

根据上述背景。回答 74～77 题。

第 74 题 施工质量事故处理的依据包括（）。

A.质量事故的实况资料

B.有关合同及合同文件

C.有关的技术文件和档案

D.相关的法规

E.当事人的要求

【正确答案】： A,B,C,D

第 75 题 施工安全技术保证由（）四种类别构成。

A.专项工程

B.专项技术

C.专项机构

D.专项管理

E.专项治理

【正确答案】： A,B,D,E

第 76 题 施工安全管理目标实施主要内容中“三消灭”只指（）。

A.消灭违章指挥

B.消灭违章作业

C.消灭“惯性事故”

D.消灭障碍物

E.消灭安全隐患

【正确答案】： A,B,C

第 77 题 下列哪项符合施工现场安全防护布置。（）

A.施工临边，洞口交叉、阳台等临边防护，必须采用密目式安全立网全封闭，作业层要另加防护栏杆和18cm高的踢脚板

B.通道口设防护栅的防护栅应当不小于5cm厚的木板

C.预留洞口用木板全封闭防护，对于短边不超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护拦杆

D.电梯井口设置定型化、工具化、标准化的防护门，在电梯井内每隔两层(不大于10米)设置一道安全平网

E.楼梯边设1.2m高的定型业化，标准化有的防护栏杆，18cm高的踢脚板

【正确答案】： A,B,D,E

第 78 题 编制机械台班定额时需要拟定机械工作的正常施工条件，具体包括（）。

A.拟定施工机械的作业方法

B.确定施工机械的工作班制度

C.确定工作地点的合理组织

D.确定配合机械作业的施工小组的组织

E.确定施工机械的净工作效率

【正确答案】： A,B,C,D

第 79 题 不可接受的损害风险通常是指（）。

A.超出了人们的判断能力的限度

B.超出了人们普遍接受的要求

C.超出了建设工程项目的总体规划

D.超出了组织的方针、目标和规章制度

E.超出了法律、法规和规定的要求

【正确答案】： B,D,E

第 80 题 建设工程项目总进度目标论证的工作步骤内容具体有（）等。

A.调查研究和收集资料

B.编制各层(各级)进度计划

C.协调各层进度计划的关系和编制总进度计划

D.若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则报告项目决策者

E.若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目总设计师

【正确答案】： A,B,C

第 81 题 索赔证据应该具有（）。

A.真实性

B.实时性

C.全面性

D.独立性

E.有效性

【正确答案】： A,C,E

第 82 题 不可接受的损害风险通常是指（）。

A.超出了人们的判断能力的限度

B.超出了法律、法规和规定的要求

C.超出了组织的方针、目标和规章制度等

D.超出了人们普遍接受的要求

E.超出了建设工程项目的总体规划

【正确答案】： B,C,D

第 83 题 直接工程费是指施工过程中耗费的构成工程实体的各

项费用，包括（）。

A.九运输损耗费

B.人工费

C.材料费

D.施工机械使用费

E.施工机械安拆费

【正确答案】： B,C,D

【参考解析】： 直接工程费是指施工过程中构成工程实体所耗费的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。

第 84 题 建设工程项目的全寿命周期包括项目的（）。

A.设计阶段

B.决策阶段

C.实施阶段

D.保修阶段

E.使用阶段

【正确答案】： B,C,E

第 85 题 工作活动的相关信息可包括以下方面（）。

A.正在执行工作的工作期限和频次

B.已接受此项工作的人员的培训

C.可能使用的手持动力工具

D.工作期间所用到或所遇到的物质

E.与工作活动相关的其他工作活动的进展情况

【正确答案】： A,B,E

第 86 题 现场环境保护的意义是（）。

A.保护和改善施工环境是保证人们身体健康和社会文明的需要

B.保护和改善施工环境是现代化大生产的客观要求

C.保护和改善施工现场环境是消除对外部干扰，保证施工顺利进

行的需要

D.节约能源，保护人类生存环境，保证社会和企业可持续发展的需要

E.现场环境保护也是文明施工的重要内容之一

【正确答案】： A,B,C,D

第 87 题 索赔的起因通常有（）。

A.合同对方违约

B.合同错误

C.合同变更

D.工程环境变化

E.承包人违约

【正确答案】： A,B,C,D

第 88 题 施工质量事故按责任原因可分为（）。

A.施工质量事故

B.严重施工质量事故

C.重大施工质量事故

D.指导责任事故 E.操作责任事故

【正确答案】： D,E

第 89 题 属于实施性施工进度计划的有（）。

A.项目施工的年度施工计划

B.项目施工总进度规划

C.项目施工总进度计划

D.项目施工的月度施工计划

E.项目施工的旬施工作业计划

【正确答案】： D,E

【参考解析】： 项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划是用于直接组织施工作业的计划，它是实施性施工进度计划。旬施工作业

计划是月度施工进度计划在一个旬中的具体安排。实施性施工进度计划的编制应结合工程施工的具体条件，并以控制性施工进度计划所确定的里程碑事件的进度目标为依据。

第 90 题 信息技术在工程管理中的开发和应用能实现（）。

A.信息存储数字化和存储相对分散

B.信息处理和变换程序化

C.信息获取便捷

D.信息保密性好

E.信息流扁平化

【正确答案】： B,C,E

第 91 题 属于操作责任事故的是（）。

A.施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工

B.工序未执行施工操作规程

C.材料配方失误

D.无证上岗

E.违背施工程序指挥施工

【正确答案】： B,D

【参考解析】： 施工质量事故按责任原因分类

(1)指导责任事故，如施工技术方案未经分析论证，冒然组织施工;材料配方失误;违背施工程序指挥施工等。

(2)操作责任事故如工序未执行施工操作规程;无证上岗等。

背景材料：

北京某建筑工程公司承建某高校图书馆工程，并作为工程总承包方与业主签订了施工合同，同时也收到了业主的监理通知，该公司经理张某制做了施工组织设计并报监理工程师批准。

根据上述背景。回答 92～96 题。

第 92 题 北京某建筑工程公司作为工程总承包方的管理任务有（）。

A.负责整个工程的施工安全

B.负责整个工程的进度控制

C.负责整个工程的投资控制

D.负责施工资源的供应组织

E.负责整个工程的质量控制

【正确答案】： A,B,D,E

第 93 题 对该公司而言，成本加酬金合同与固定总价合同比较，工程的（）。

A.风险较低

B.风险较高

C.利润有保证

D.利润无保证

E.施工积极性高

【正确答案】： A,C,E

第 94 题 在实施监理前，该公司收到业主的通知内容应包括（）。

A.工程监理单位

B.监理单位项目负责人姓名

C.监理的内容

D.监理的期限

E.监理的权限

【正确答案】： A,C,E

第 95 题 在张某的施工组织设计文件编制时，应全面考虑（）。

A.合同条件

B.业主的资金筹措情况

C.项目的结构特点

D.项目运营后的经济效果

E.项目所在地的地质水文情况

【正确答案】： A,C,E

第 96 题 张某的任务包括项目的行政管理和项目管理两个方面，其在项目管理方面的主要任务是（）。

A.施工质量控制

B.施工进度控制

C.工程合同管理

D.项目投资控制

E.工程信息管理

【正确答案】： A,B,C,E

第二篇：建设工程施工报建相关资料

建设工程施工报建相关资料

作者：来源：本站原创文章点击数：

【字体：大 中 小】

建设工程施工报建相关资料

１、建设工程施工报建工作程序

２、工程建设项目勘察设计管理程序

３、省管工程项目报建、招标备案程序的目的和依据

４、省管工程项目施工许可申报流程图

５、建设工程招标投标程序简介

６、按国家和省有关规定交纳费用依据表

７、建设工程竣工验收备案办理程序和要求

８、建设工程开工安全条件审查程序和要求

９、建设工程质量监督手续办理程序和要求

10、施工许可证办理程序和要求

11、开拓创新、重在落实，大力推行建设工程合同备案、农民工工资支付保障金制度

12、湖南省建设工程造价管理办法

13、湖南省建设工程施工合同备案管理实施细则（试行）

14、湖南省关于建立建筑行业农民工工资支付保障金制度的通知（湘劳社政字[2004]36号）

15、建设工程价款结算暂行办法

16、湖南省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（湘建办[2005]106号）

17、湖南省建筑企业劳保基金计取工作情况介绍

18、湖南省人民政府办公厅关于不得不减免建筑企业劳动保险基金的通知（湘政办明电

[2001]６６号）

19、湖南省建筑企业劳动保险基金统筹管理办法

20、省直管建设工程项目办理施工许可流程图

第三篇：二建学习资料

2Z201045掌握诉讼时效

诉讼时效，是指权利人在法定期间内，不行使权利即丧失请求人民法院保护的权利诉讼时效的种类

1）普通诉讼时效向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为2年。

2）短期诉讼时效下列诉讼时效期间为1年：身体受到伤害要求赔偿的；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财物被丢失或损毁的。

3）特殊诉讼时效依照特别法规定的，涉外合同期间为4年。海上货物运输向承运人要求赔偿实效期间为1年。

4）权利的最长保护期限诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。

例：甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。一年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（C）。

A．不予受理，因为已过了诉讼时效

B．在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理

C．应当受理

D．不应当受理，因为本案过错难以分清

（2）诉讼时效的中止与中断

在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

注意区别

例：甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是(A)。

A．引起诉讼时效的中断B．引起诉讼时效的中止

C．引起诉讼时效的延长D．改变法定时效期间

例：2007年4月7日，王某骑车回家经过一工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，造成骨折。王某于同年5月10日找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推诿。同年6月13日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法错误的有（BCDE）。

A．本案诉讼时效期间于2008年5月10日届满

B．本案诉讼时效期间于2009年5月10日届满

C．王某6月13日的行为引起诉讼时效中断

D．王某6月13日的行为引起诉讼时效中止

E．王某6月13日的行为引起诉讼时效延长

第四篇：工程施工安全管理资料

对施工单位安全监督的主要内容：

证照持有情况

安全生产管理制度建立情况

工程实体安全防护情况

证照持有情况，主要包括：

1、工程总承包以及专业承包、劳务分包单位的安全生产许可证和水利部门准入的相关材料；

2、主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证；

3、施工现场特种作业人员操作资格证；

4、建筑起重机械的制造和水工永久设备许可证、产品合格证、监检证、检验合格证；

5、国家、建设行政主管部门和水行政主管部门规定需要检查的其他有关安全生产工作证照。

安全生产管理制度建立情况，主要包括：

1、施工企业及项目安全生产责任制度；

2、工程安全施工措施备案制度；

3、安全生产检查制度；

4、施工企业安全生产教育培训制度；

5、建筑起重及特种设备使用、维修、保养、检测及产权备案和使用登记制度；

6、安全技术措施及专项方案论证制度；

7、安全技术交底制度；

8、意外伤害保险及职业危害防治制度；

9、生产安全事故应急救援制度；

10、国家、建设行政主管部门和水行政主管部门规定需要检查的其他制度

工程实体安全防护情况，主要包括：

1、作业、办公、生活三区分离情况；

2、安全防护用品、设备是否符合安全性能要求及规范使用的情况；采用新材料、新结构、新工艺或特殊结构施工的安全生产保证措施；

3、临时施工用电体系、洞口防护及临边防护、脚手架搭设、基坑支护、作业层防护、模板支撑体系、围堰工程安全实施、建筑起重机械设备、转料和卸料平台的搭设等方案制定、设置和使用情况；

4、重大危险源、重大隐患的登记、公示及监控记录情况；

5、企业自查、监理检查以及住房和城乡建设行政主管部门及其安全监督机构巡查时下达的各类安全隐患整改通知的执行及回复情况；

6、各项安全措施实施记录和安全生产检查记录；

7、国家、建设行政主管部门和水行政主管部门规定需要检查的其他内容

对其他有关单位安全监督的主要内容：

机械设备、施工机具及配件的出租单位提供建筑起重机械的制造许可证、产品合格证、监检证、检验合格证及产权备案情况

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装单位的资质、安全施工措施及验收调试等情况

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的检验检测单位资质和出具安全合格证明文件情况

建筑施工企业安全生产管理的组织机构

依据：建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法

工程项目配备要求

1）成立由项目经理负责的安全生产领导小组，成员应当包括企业派驻到项目的专职安全管理人员，建筑和装修工程按建筑面积，土木、线路管道和设备安装按总造价配备专职安全管理人员。

2采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，施工现场专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在规定的配置标准上增配。

3施工作业班组应设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。

劳务分包企业建设工程项目施工人员50人以下的，应当设置1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应设2名专职安全生产管理人员；200人以上的，应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于企业总人数的5‰。

机构和人员的职责

安全生产管理机构的职责主要包括：落实国家有关安全生产法律法规和标准、编制并适时更新安全生产管理制度、组织开展全员安全教育培训及安全检查等活动。

企业安全生产管理机构负责人依据企业安全生产实际，适时修订企业安全生产规章制度，调配各级安全生产管理人员，监督、指导并评价企业各部门或分支机构的安全生产管理工作，配合有关部门进行事故的调查处理等

企业安全生产管理机构工作人员负责安全生产相关数据统计、安全防护和劳动保护用品配备及检查、施工现场安全督查等

施工现场专职安全生产管理人员负责施工现场安全生产巡视督查，并做好记录。发现现场存在安全隐患时,应及时向企业安全生产管理机构和工程项目经理报告；对违章指挥、违章操作的，应立即制止。

安全生产监督管理人员的职责

宣传安全生产法律、法规和国家有关方针和政策；

监督检查生产经营单位执行安全生产法律、法规的情况；

在履行监督管理职责时，发现违法行为，有权制止或责令改正、责令限期改正、责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设；

对存在重大事故隐患，职业危害严重的用人单位，应及时提出整改意见，并向有关部门报告； 参加安全事故应急救援与事故调查处理；

安全生产监察人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法；

法律、法规规定的其他职责。

生产经营单位主要负责人的职责

1、建立、健全安全生产责任制。主要包括：

①生产经营单位主要负责人的安全生产责任制。生产经营单位的主要负责人或者正职是安全生产第一责任者，对本单位的安全生产工作全面负责。

②生产经营单位负责人或者副职的安全生产责任制。生产经营单位负责人或者副职在各自职

责范围内，协助主要负责人或者正职搞好安全生产工作。

③生产经营单位职能管理机构负责人及其工作人员的安全生产责任制。职能管理机构负责人按照本机构的职责，组织有关工作人员做好安全生产工作，对本机构职责范围的安全生产工作负责。职能机构工作人员在本职责范围内做好有关安全生产工作。

④班组长安全生产责任制。班组长是搞好安全生产工作的关键，是法律、法规的直接执行者。安全生产工作搞得好不好，关键在班组长。班组长督促本班组的工人遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程，不违章指挥、不违章作业、不强令工作冒险作业，遵守劳动纪律，对本班组的安全生产负责。

⑤岗位工人的安全生产责任制。每个岗位的工人要接受安全生产教育和培训，遵守有关安全生产规章和安全操作规程，不违章作业，遵守劳动纪律，对本岗位的安全生产负责。特种作业人员必须接受专门的培训，经考试合格取得操作资格证书的，方可上岗作业。

生产经营单位安全培训规定

生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于24学时。

生产经营单位安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：

（一）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；

（二）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；

（三）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；

（四）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；

（五）国内外先进的安全生产管理经验；

（六）典型事故和应急救援案例分析；

（七）其他需要培训的内容

厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：

（一）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；

（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；

（三）从业人员安全生产权利和义务；

（四）有关事故案例等。

建设工程施工单位公司级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等内容。

车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：

（一）工作环境及危险因素；

（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；

（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；

（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；

（五）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；

（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；

（七）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；

（八）有关事故案例；

（九）其他需要培训的内容。

班组级岗前安全培训内容应当包括：

（一）岗位安全操作规程；

（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；

（三）有关事故案例；

（四）其他需要培训的内容。

从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。

生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

现场安全检查的主要内容

(一)检查职工是否树立“安全第一”的思想

(二)检查现场是否贯彻了党和国家有关安全生产方针政策和法规制度

(三)检查生产现场是否存在物的不安全状态。

1．检查设备的安全防护装置是否良好。

2．检查设备、设施、工具、附件是否有缺陷。

3．检查易燃易爆物品和剧毒物品的贮存、运输、发放和使用情况。

4．检查生产作业场所和施工现场有哪些不安全因素。

(四)检查职工在生产过程中是否存在不安全行为和不安全的操作。

1．检查有无忽视安全技术操作规程的现象。

2．检查有无违反劳动纪律的现象。

3．检查日常生产中有无误操作、误处理的现象。

4．检查个人劳动防护用品的穿戴和使用情况。

（五）检查是手段，整改是目的。因此在检查中要做到登记、上报、整改三个百分之百和“三不推”。

（六）及时发现并积极推广安全生产先进经验

建设工程施工事故的主要原因

1、安全机构不健全

水行政主管部门和流域机构多数无专门机构和专职人员

职能由有关部门兼管，多数由人劳部门承担

各单位安全生产监管工作安全监管人员多为兼职

只有少数省级水行政主管部门设有专门机构和配备专职人员。

2、部分水利工程本身存在较多安全隐患，一些水利工程施工现场仍存在薄弱环节

一些水利工程施工现场距离文明施工、安全施工的要求存在一定差距：

施工作业安全防护措施不到位

施工安全技术方案不落实

现场管理不规范

部分项目法人组建不规范

部分项目未进行公开招标

部分设计变更未报批

部分监理批复流于形式

隐患回复单不签字等

3、安全投入不足，隐患整改不力

消防、通讯、抢险等设备物资准备不足

雇佣的农民工未参加培训即上岗

违反劳动保护纪律等现象时有发生

部分中小型水库除险加固工程，因地方配套资金不到位，压缩安全措施经费开支

监管部门也放松了对工程的监管要求

安全隐患整改不及时

建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，但目前水利工程概算编制规定中并没有单列安全生产专项措施费用

各级各单位安全生产监督管理费用也没有真正落实

4、度汛方案和专项施工方案尚有欠缺

一些在汛期施工的项目尽管已编报了超标准洪水防洪预案，但未按规定编制专项施工方案，部分工程防汛道路通行不畅，严重影响汛期抢险

部分单位和工程项目的事故应急救援预案和防汛方案在编制、上报、备案和审批以及演练等环节上都有欠缺

5、安全生产各类档案和台帐不规范

虽然逐步建立和完善了各项安全生产管理制度和规定，但仅停留在纸上

一些地方和部门日常管理和检查的台帐尚未建立完整，难以监督和了解日常安全管理工作的开展情况

一些单位建立了日常检查台帐和记录，但对于日常检查发现的重大隐患没有建立专门的台帐，也没有在日常记录里反映隐患的治理动态和结果，反映出对隐患的存在和发展以及整改治理的漠视

对开展的人员资质培训、考核、审核工作，没有进行记录、登记和建立台帐

6、地方监督工作不够深入，存在瞒报事故现象

事故隐患排查治理工作行动迟缓

监督检查流于形式，走马观花，监督检查不深入

有的病险水库工程还存在超汛限水位运行的问题

有的建筑工地还存在事故隐患治理不及时等问题

一些单位事故报告不及时，不报和漏报现象普遍

7、建设市场行业管理弱化，企业管理滑坡

部分领导对安全生产的重要性认识不足

安全欠账至今无力偿还，且尚无解决的途径

建设市场管理混乱，各方责任界定不明

施工单位安全管理水平和力度均不够

现有法规缺乏执行的外部条件和内部动力

安全生产责任制不落实

安全法规和规程的制定和修订工作滞后

安全生产台帐一般包括：

(1)安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）；

(2)安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）；

(3)安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责；

(4)上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等；

(5)安全宣传教育培训、学习、活动资料。

(6)安全生产检查资料。

(7)安全会议记录。

(8)花名册：全员花名册，特种作业人员花名册。

(9)新工人（含民工和临时工〕三级教育。

(10)机械、电气等设备管理资料

(11)安全技术交底资料。

(12)爆破物品管理台帐。

(13)事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料，安全报表。

(14)安全设施和劳保用品购买、发放登记台帐。

用人单位应当采取下列职业病防治管理措施：

（一）设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，负责本单位的职业病防治工作；

（二）制定职业病防治计划和实施方案；

（三）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程；

（四）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

（五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测及评价制度；

（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案

第五篇：二建资料(施工管理小抄,有课件)

施工管理中的重要数字

1.对监理单位的处罚：限期改正、停业整顿、罚款10——30万、降质、销质

（未审查安全技术措施和专项施工方案，对安全隐患未限期整改，未向主管部门报告，未依法律法规和强制性标准实施监理）

2.监理旁站的通知：关键部位、关键工序施工前24小时 3.营业税额：营业额的3% 城市维护建设税：营业税的7%（市）、5%（县）、1%（乡）教育附加税：营业税的3% 三项合并：城市3.41%，县城3.35%，农村3.22%

4.综合单价中“其他项目费”的暂列金额：成熟工程按总造价3%—5%预留，不成熟10% 5.材料物质的价值，占建筑安装工程造价的60%—70%）6.垂直运输机械费占高层建筑地面以上总费用的6%—10%

7.工程预付款支付：开工前7天。预付时7天未付，承包人发预付的通知；通知后7天未付，可以停工。

8.工程进度款支付：确认计量结果后14天内。包人超过约定的支付时间不支付工程款，可与承包人协商签订延期付款的协议，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息

9.竣工结算：竣工验收报告确认后28天内，承包人提交结算报告和资料，发包人接到后报告资料后28天内核实（通知银行支付），28天内未支付的，承包人可以催告，56天仍不支付的，双方可以将工程折价，或诉讼解决。承包人再收到价款后14天内交付工程。10.工程费用动态结算中物价波动的调整：物价波动在±10%；依工程所在地的价格；基准日期的市场价格或特定付款证书有关期限最后一天前的49天时点价格。11.工程变更采用新费率或价格的情况：

实际的工程量比报表中的工程量的波动超过10%；

工程量的变化与该项规定费率的乘积超过合同金额的0.01%； 变化直接造成该工程单位成本的变动超过1% 12.竣工验收：7个工作日前通知当地工程质量监督站

13.质量问题：经济损失低于5000元；质量事故：经损高于5000元。

【一般事故】经损5000元---5万元，影响使用功能和结构安全，造成永久质量缺陷 【严重事故】经损5万---10万元，2人以下重伤，严重影响功能和安全，有重大隐患的 【重大事故】经损10万---500万，死伤3人以上，工程倒塌或报废的 【特大事故】经损500万元以上，死亡30人以上，性质特别严重的。14.安全事故（人员伤亡、经济损失）

【一般事故】3人以下死，十人以下伤，损失1000万以下。【较大事故】3---10人死，10---50人伤，损失1000万---5000万 【重大事故】10---30人死，50---100人伤，经损5000万---一亿 【特大事故】30死，100伤，一亿元经济损失 15裂缝的修补处理：宽度＜0.2mm时，采用表面密封法；裂缝宽度＞0.3mm，嵌缝密封法； 较深时，采用灌浆修补法。

16.编制工程质量监督报告，竣工之日5天内提交到竣工验收备案部门

17.安全管理目标：负伤频率、一般事故频率为千分之六；安全生产优秀率80%；一般隐患整改率不低于95%，其余的要求100%。

18.安全文明设施：钢制大门不低于4米，主要路段的围挡不低于2.5米，一般路段1.8米.19.施工现场安全防护：作业层加防护栏和18cm高的踢脚板；通道口防护棚5cm木板=或间距50cm的竹篱；预留洞超过1.5m长的洞口，应设防护栏；楼梯边防护栏1.2m 20.其他：消防器材2米之内不准乱放东西；保护零线的重复接地不少于3处

21.【事故伤害】轻伤—损失1---105工作日；重伤---损失105---6000工作日；死亡—6000 22.安全事故报告：施工单位1小时内向建主报告，逐级报告不超过2小时，30日内伤亡数字要补报（火灾、车祸7天内）

23.安全事故的处理：收到事故调查报告批复的15工作日内，将相关的材料送有权限的主管 24.安全事故的处罚：个人年收入的40%---80%（不抢救、擅离职守、迟漏报）；单位罚100万，个人年收入的60%---100%（瞒报、谎报、等）

25.噪音限值：所有机械，晚间限值为55db（打桩机禁止）；白天，打桩机85，推土、挖掘、装载机75，搅拌机、振捣器、电锯70，吊车、升降机65（分贝）居民区强噪声作业时限为6----22点。

26.开工通知：开工日期前7天监理人通知承包人。承包人接通知后28天内提交施工管理机构和人员名单。

27.暂停施工（56天）：承包人提出，监理人接受请求后24小时答复；停工指示后56天未发出复工通知，承包人书面通知监理人28天内准许复工；

28.进度付款：监理人接到进度付款申请后14天内完成核查，发包人在监理人接到进度付款申请后28天内支付进度款。

29.质量保证金、竣工付款申请、最终结清款的相应时间皆为14天。

30.竣工验收：监理人收到竣工申请后28天，或提请验收或通知承包人继续完工。发包人在监理人收到竣工申请后56天内验收，出具工程接收证书。（28天为期限）。工程接收证书颁发后56天，施工队撤离。31.缺陷责任：缺陷责任期的延长不超过2年；期限终止后14天内，出具缺陷责任终止证书。32.与分包人的问题：项目经理为按约定提供所需的，分包人在约定时间后24小时通知承包人，经理收到通知后48小时未答复，为延工负责。在收到竣工结算报告28天内结算价款。33.劳务报酬支付：完成后经认可，14天内提交结算资料，14天内核算，14天内支付。34.设备合同价款支付：设备价格的10%作为预付款，80%为支付款，10%为保证金。35.变动总价合同：一周内非承包人原因停电、水、气造成停工达8小时，可以调整；施工期限1年内的，实行固定总价合同，1.5年以上的，考虑价格变化

36.成本加奖金：奖金依成本估算指标制定，底点和顶点是60%--75%，110%--135%（成本。37.索赔：承包人知道索赔事件发生后28天内，提交索赔意向通知书--之后28天内正式提交索赔通知书（索赔事件影响未消除，28天内交中间索赔报告，影响结束后28天内交最终索赔报告）--监理人收到后42天内审核答复承包人—发包人在作出答复后28天赔付。七．信息管理

1.信息交流对项目的影响：问题的2／3，项目费用的10%--33%，大型工程的错误占总成本的3%--5%。

2.立卷的厚度不超过40cm。短期工程档案保管为20年

3.重绘竣工图：更改部分超过图面的1／3.竣工图章为50mm*80mm。4.档案不少于2套，一套由建设单位保管，一套移交当地城建档案室。