第一篇:2015年9月份考试作业工程监理第3次
2015年9月份考试作业工程监理第3次 工程监理题号一二三 合计 已做/题量0 / 50 / 30 / 20 / 10 得分/分值0 / 500 / 300 / 200 / 100 一、简答题(共 5 题、0 / 50 分)
1、合同管理的原则是什么? 收藏该题得分0 / 10 难度5---正确答案--(1)、以合同为依据,进行合同管理;(2)、独立、公正地处理和解决合同问题;(3)、运用科学的方法和手段进行合同管理和合同分析.解题方法合同管理的3点原则
2、简述建设工程监理的基本原则.收藏该题得分0 / 10 难度5---正确答案--(1)监理工作以委托监理合同为依据,实施监理前必须签订书面合同.(2)工程建设监理应实行总监负责制.在项目监理中,总监理工程师全权负责项目监理对外的协调,对内的管理.(3)监理工作应“公正、独立、自主”的开展,维护建设方与不损害承包方的合法权益.监理单位和监理人员应“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟、廉洁自律”,是推行监理制度以来的经验总结.强凋的“严格监理、热情服务”,就是要严字当头,积极主动地进行监理,称为主动监理;“秉公办事、一丝不苟、廉洁自律”即施工监理单位是项目管理执法(法律、法规、标准、规范、规程)单位,有一定工程监督管理的权力,故首先要搞好自身的廉政建设,要认真负责地开展工作.(4)建设单位与承包单位之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行.鉴于建设单位已将工程项目的管理工作全部委托监理单位实施,监理单位即为代表建设单位的现场管理者,为了明确建设工程合同的责任,保证监理单位独立公正地做好监理工作,顺利完成工程建设任务,避免出现不必要的合同纠纷,因此监理制度对此明确作出规定.此外应对建设工程合同的含义进行系统的理解.(5)被监理单位必须接受监理.这是我国建设管理制度的规定和建设监理委托合同中所明确的.(6)严格质量保证体系,凡列入基本建设计划的工程项目,都应实行“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系.社会监理的实施,并不取代建设方和承建方按法律法规规定的应有的质量责任.解题方法建设工程监理的6点基本原则.3、项目监理机构处理工程变更应符合什么要求? 收藏该题得分0 / 10 难度5---正确答案--项目监理机构处理工程变更应符合下列要求:(1)项目监理机构在工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权后,应按施工合同规定与承包单位进行协商,经协商达成一致后,总监理工程师应将协商结果向建设单位通报,并由建设单位与承包单位在变更文件上签字.(2)在项目监理机构未能就工程变更的质量、费用和工期方面取得建设单位授权时,总监理工程师应协助建设单位和承包单位进行协商,并达成一致.(3)在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用等方面达成协议时,项目监理机构应提出一个暂定的价格,作为临时支付工程进度款的依据.该项工程款最终结算时,应以建设单位和承包单位达成的协议为依据.解题方法根据工程变更的管理内容答题
4、应如何对合同争议进行调解? 收藏该题得分0 / 10 难度5---正确答案--(1)、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作: A、及时了解合同争议的全部情况,包括进行调查和取证;B、及时与合同争议的双方进行磋商;C、在项目监理机构提出调解方案后,由总监理工程师进行争议调解;D、当调解未达成一致时,总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出;E、在争议调解过程中,除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外,项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同.(2)、在总监理工程师签发合同争议处理意见后,建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议,在符合施工合同的前提下,此意见应成为最后的决定,双方须执行.(3)、在合同争议的仲裁或诉讼过程中,项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后,应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据.解题方法根据争议的调解和合同的解除答题
5、我国监理工程师在建设项目投资控制方面的主要任务是什么? 收藏该题得分0 / 10 难度5---正确答案--1)在项目建设前期,为建设单位进行项目建设可行性分析研究、经济评价、编制投资估算.项目的投资估算控制在计划投资范围内,确保以最小的消耗取得较大的经济效益,且与国家和全社会的利益相一致.2)在工程设计阶段,提出建设项目的设计要求、标准、规模,通过工程初步设计,组织评选设计方案,协调选择勘察、设计单位,协助建设单位商签勘察、设计合同,审查设计和概预算.项目概预算控制在批准的计划任务书和初步设计投资额内,且质量最优,确保建设单位提出的使用功能和工程量 3)在建设项目实施阶段,通过对施工招标标底的编制,通过对施工过程中工程费用的控制,确定工程建设项目的实际投资额,使其不超过计划投资额,在实施过程中,进行费用的动态管理与控制.4)项目竣工验收阶段,通过项目决算,控制工程实际投资不突破设计概算,并进行投资回收分析,确保建设项目获得最佳的投资效果.解题方法根据建设项目投资控制知识作答 二、论述题(共 3 题、0 / 30 分)
1、如何对工程延期开工、暂停施工和复工进行处理? 收藏该题得分0 / 10 难度6---正确答案--
1、延期开工(1)承包方要求的延期开工.如果是承包方要求的延期开工,则总监理工程师有权批准是否同意延期开工.承包方应当按协议书约定的开工日期前7d,以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求.监理工程师在接到延期开工申请后的48h内以书面形式答复承包方.监理工程师在接到延期开工申请后的48h内不答复,视为同意承包方的要求,工期相应顺延.如果监理工程师不同意延期要求,工期不予顺延.如果承包方未在规定时间内提出延期开工要求,如在协议书约定的开工日期前5d才提出,工期也不予顺延.(2)发包方原因的延期开工.因发包方的原因不能按照协议书约定的开工日期开工,监理工程师以书面形式通知承包方后,可推迟开工日期.承包方对延期开工的通知没有否决权,但发包方应当赔偿承包方因此造成的损失,相应顺延工期.2、暂停施工.在施工过程中,有些情况会导致暂停施工.暂停施工的原因是多方面的,但归纳起来有以下3个方面:(1)监理工程师要求的暂停施工.监理工程师在主观上是不希望暂停施工的,但有时继续施工会造成更大的损失.监理工程师在确有必要时,应当以书面形式要求承包方暂停施工,不论暂停施工的责任在发包方还是在承包方,监理工程师应当在提出暂停施工要求后48h内提出书面处理意见.承包方应当按照监理工程师的要求停止施工,并妥善保护已完工工程.承包方实施监理工程师做出的处理意见后,可提出书面复工要求,监理工程师应当在48h内给予答复.监理工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包方复工要求后48h内未予答复,承包方可以自行复工.如果停工责任在发包方,由发包方承担 ,赔偿承包商由此造成的损失,相应顺延工期;如果停工责任在承包方,由承包方承担发生的费用,工期不予顺延.因此监理工程师不及时做出答复,导致承包方无法复工,由发包方承担违约责任.(2)由于发包方违约,承包方主动暂停施工.当发包方出现某些违约情况时,承包方可以暂停施工,这是承包方保护自己权益的有效措施.如发包方不按合同规定及时向承包方支付工程预付款、发包方不按合同规定及时向承包方支付工程进度款且双方未达成延期付款协议,在承包方发出要求付款通知后仍不付款,经过一定时间后,承包方均可暂停施工.这时,发包方应当承担相应的违约责任.出现这种情况时,监理工程师应当尽量督促发包方履行合同,以求减少双方的损失.(3)意外情况导致的暂停施工.在施工过程中出现一些意外情况,如果需要暂停施工,则承包方应暂停施工.在这些情况下,工期是否给予顺延应视风险责任的承担确定.如发现有价值的文物、发生不可抗拒事件等,风险责任应当由发包方承担,故应给予承包方工期顺延.3、复工.根据工程暂停原因的不同,复工时的要求与程序也不同.(1)由于建设单位原因,或其他非承包单位原因导致的工程暂停,监理工程师应对施工现场的情况随时进行观测.在施工暂停原因消失,具备复工条件时,监理工程师应及时向总监理工程师提出复工建议.总监理工程师审核后应及时签署承包单位提交的工程复工报审表,指令承包单位继续施工.(2)由于承包单位原因导致工程暂停,在具备恢复施工条件时,项目监理机构应审查承包单位报送的复工申请及有关材料,在监理工程师对现场情况进行检查或对承包单位的整改措施进行考察,认为符合继续施工的要求后,由总监理工程师签署工程复工报审表,指令承包单位继续施工.解题方法根据施工合同管理答题
2、论述监理的公正性如何体现.收藏该题得分0 / 10 难度6---正确答案--1)监理的公正性是由监理工作的特性和我国监理制度的要求所确定的.2)监理的公正性体现为:① 依据国家的法律、法规、规定、标准、规范、规程等文件要求和有关政策制度开展监理工作;② 依据委托合同和工程建设合同履行监理职责,依法维护建设方和不损害承建方的合法权益;③ 依法调解工程合同争议,实事求是地为工程合同纠纷裁定提供作证的事实材料;④ 不在政府部门和施工、材料、设备生产供应单位兼职;⑤ 不为监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料和施工方法;⑥ 不收受被监理单位的任何礼品与礼金;⑦ 不利用职权为个人及其亲属谋取好处;⑧ 不泄露所监理工作各方认为需要保密的事项等 解题方法根据建设工程监理的要点答题
3、论述监理大纲与监理规划、实施细则的区别.收藏该题得分0 / 10 难度6---正确答案--工程建设监理大纲和监理实施细则是与监理规划相互关联的两个重要监理文件,它们与监理规划一起共同构成监理规划系列性文件
.一、监理大纲.监理大纲又称监理方案,它是监理单位在业主委托监理的过程中为承揽监理业务而编写的监理方案性文件.它的主要作用有两个:
1、使业主认可大纲中的监理方案,从而承揽到监理业务.2、为今后开展监理工作制定方案,其内容应当根据监理招标文件的要求制定.通常包括的内容有:监理单位拟派往项目上的主要监理人员,并对他们的资质情况进行介绍;监理单位应根据业主所提供的和自己初步掌握的工程信息制定准备采用的监理方案(监理组织方案、各目标控制方案、合同管理方案、组织;明确地说明将提供给业主的、反映监理阶段性成果的文件.项目监理大纲是项目监理规划编写的直接依据.二、监理大纲、监理规划、监理细则的联系与区别.监理大纲(亦称监理方案)、监理规划和监理实施细则都是社会监理单位分别在投标阶段和实施监理的准备阶段编制的监理文件.监理大纲、监理规划和监理实施细则三者之间的区别和联系如下:
1、区别.(1)意义和性质不同.监理大纲:监理大纲是社会监理单位为了获得监理任务,在投标阶段编制的项目监理方案性文件,亦称监理方案.监理规划:监理规划是在监理委托合同签订后,在项目总监理工程师主持下,按合同要求,结合项目的具体情况制定的指导监理工作开展的纲领性文件.监理实施细则:监理实施细则是在监理规划指导下,项目监理组织的各专业监理的责任落实后,由专业监理工程师针对项目具体情况制定的具有实施性和可操作性的业务文件.(2)编制对象不同.监理大纲:以项目整体监理为对象.监理规划:以项目整体监理为对象.监理实施细则:以某项专业具体监理工作为对象.(3)编制阶段不同.监理大纲:在监理招标阶段编制.监理规划:在监理委托合同签订后编制.监理实施细则:在监理规划编制后编制.(4)目的和作用不同.监理大纲:目的是要使业主信服采用本监理单位制定的监理大纲,能够实现业主的投资目标和建设意图,从而在竞争中获得监理任务.其作用是为社会监理单位经营目标服务的.监理规划:目的是为了指导监理工作顺利开展,起着指导项目监理班子内部自身业务工作的作用.监理实施细则:目的是为了使各项监理工作能够具体实施,起到具体指导监理实务作业的作用.2、联系.项目监理大纲、监理规划、监理细则又是相互关联的,它们都是构成项目监理规划系列文件的组成部分,它们之间存在着明显的依据性关系:在编写项目监理规划时,一定要严格根据监理大纲的有关内容来编写;在制定项目监理细则时,一定要在监理规划的指导下进行.通常,监理单位开展监理活动应当编制以上系列监理规划文件,但这也不是一成不变的,就像工程设计一样.对于简单的监理活动中编写监理细则就可以了,而有些项目也可以制定较详细的监理规划,而不再编写监理细则.解题方法根据监理文件的内容答题 三、案例分析题(共 2 题、0 / 20 分)
1、[背景]:某监理单位与某市中心医院签订了委托监理合同,承担工程项目全部建设工程的监理任务.[问题]:(1)监理单位在施工招标阶段的建设监理工作主要内容有哪些?(2)监理单位的监理工作内容主要涉及哪些阶段 收藏该题得分0 / 10 难度6---正确答案--1).施工招标阶段建设监理工作的主要内容是:(1)拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意;(2)准备建设工程施工招标条件;(3)办理施工招标申请;(4)协助业主编写施工施工招标文件;(5)标底经业主认可后,报送所在地建设主管部门审核;(6)协助业主组织建设工程施工招标工作;(7)组织现场勘察与答疑会,问答投标人提出的问题;(8)协助业主组织开标、评标及定标工作;(9)协助业主与中标单位签订施工合同.2).监理单位的监理工作内容涉及的阶段有:立项阶段;设计阶段;施工招标阶段;材料、设备采购供应阶段;施工准备阶段;施工阶段;竣工验收阶段.解题方法施工阶段监理的工作内容作答
2、在工程项目在正式开工之前,监理单位需要进行大量的工作,这些工作将产生大量的文件,文件中包含丰富的内容。请问:(1)在这段时间内,监理工程师应熟悉哪些主要资料?(2)监理工程师应重点审核施工单位哪些技术文件与资料? 收藏该题得分0 / 10 难度6---正确答案----------------------(1)监理工程师应熟悉的资料包括:①工程项目有关批文、报告文件(各种批文、可行性研究报告、勘察报告等);②工程设计文件、图纸等;③施工规范、验收标准、质量评定标准等;④有关法律、法规文件;⑤合同文件(监理合同、承包合同等).(2)监理工程师在施工单位进入施工现场到工程开工这一阶段庄重点审查:①施工单位编制的施工方案和施工组织设计文件;②施工单位质量保证体系或质量保证措施文件;③分包单位的资质;④进场工程材料的合格证、技术说明书、质量保证书、检验试验报告等;⑤主要施工机具、设备的组织配备和技术性能报告;⑥审核拟采用的新材料、新结构、新工艺、新技术的技术鉴定文件;⑦审核施工单位开工报告,检查、核实开工应准备的各项条件.解题方法建设前期的监理资料知识点
第二篇:2014年9月份考试工程监理第二次作业
2014年9月份考试工程监理第二次作业
一、多项选择题(本大题共60分,共 30 小题,每小题 2 分)
1.监理工程师应当具有()方面的理论知识.A.工程技术
B.经济管理
C.工程设计
D.土建施工
E.法律法规
2.施工单位使用的监理报表有().A.费用索赔审批表
B.工程暂停令
C.工程开工报审表
D.施工组织设计报审表
E.工程款支付申请表
3.监理工程师对设计阶段质量控制的任务有().A.协助业主制定建设工程质量目标规划
B.优化设计
C.限额设计
D.审查阶段性设计成果
E.审查设计概算和施工图预算
4.组织作为生产要素之一,具有()特点.A.可以替代其他生产要素
B.不能被其他生产要素替代
C.能使其他生产要素合理配置
D.可以提高其他生产要素的使用效益
E.对提高经济效益具有作用
5.监理大纲的作用是().A.指导项目监理组织全面开展监理工作
B.为监理单位承揽监理业务服务
C.为今后开展监理业务提出监理方案
D.具体指导监理各专业开展监理实务作业
E.编写监理规划的直接依据
6.在实行监理的工作中,总监理工程师具有().A.组织项目施工验收权
B.工程款支付凭证签认权
C.工程建设规模的建议权
D.分包单位选定权
E.施工质量的否决权
7.在实施工程建设监理的工程项目中,监理单位应当成为().A.委托方的全权代表
B.业主与承建商合同纠纷的仲裁人
C.公正地维护业主合法权益的一方
D.竭诚为业主提供技术服务的一方
E.公正地维护社会公众利益的一方
F.公正地维护被监理单位合法权益的一方
8.施工单位工程发生质量事故后,监理工程师要做的工作可包括().A.发“质量通知单”
B.编写“质量缺陷调查表”
C.组织事故的调查分析
D.提交“质量事故处理报告
9.监理工程师对施工单位提交的施工进度计划应当着重审查()方面的内容.A.是否有利于降低施工成本
B.是否满足合同规定的工期要求
C.是否与其它有关进度计划协调一致
D.是否符合项目控制性进度计划的要求
E.是否具有资源的可行性
10.国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是().A.每年定期集中审批一次全国甲、乙级工程监理企业的资质
B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质
C.审查、批准全国甲、乙级工程监理企业资质的变更与终止
D.审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止
E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法
11.从下面的工作中选出有关建立项目监理组织的工作,并按照顺序排列:().A.确定各项监理活动(工作),并分类、归并形成部门
B.明确监理总目标并确定各项监理任务
C.将工程项目目标进行分解,并制定目标控制措施
D.制定监理工作流程
E.绘制监理组织结构图
F.制定监理部门和人员的任务、工作、职能分工表
12.建筑材料采购合同中,()属于合同的主要条款.A.采购材料的名称、型号
B.订购的数量和计算方法
C.材料的交付方式
D.违约责任
E.要求买方提供履约保函
13.建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则,其基本内涵是().A.严格执行国家法律法规及规范,为工程建设参与方提供智力服务
B.严格按合同控制建设工程目标
C.按既定的程序和制度,对承建单位进行严格监理
D.按委托监理合同为业主提供良好的服务,维护业主的正当权益
E.对工程建设参与各方严格监理、热情服务
14.直线制项目监理组织形式具有()特点.A.不能发挥职能部门的专家作用
B.命令单
一、责任分明
C.决策迅速、提高办事效率
D.有利于减少决策失误
E.有利于减少横向部门之间相互扯皮、互相推诿的现象
15.管理层次的划分依据().A.经济效益
B.组织目标
C.工作内容
D.人数多少
E.人员素质
16.在委托监理的工程项目中,监理单位不具有()的权力.A.随意调换项目总监理工程师
B.确定工程项目规模
C.下达总监理工程师指令
D.建议撤换不合格的分包单位
E.选定设计标准
17.在实施监理的工程项目中,监理单位能够以监理身份出现是由于().A.项目业主事先取得承建商的同意
B.工程建设监理制(或工程建设监理法规)的规定
C.经项目业主的委托成为业主的代表
D.监理单位接受了业主的委托和授权,并签定了监理合同
E.其它工程建设合同(设计、施工、供销合同)中加以明确
18.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有().A.设计变更
B.非承包人原因停电
C.分包人的施工干扰
D.发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
E.交通部门修理公路影响材料运输进度
19.就监理单位内部而言,监理规划的主要作用表现在().A.为承揽监理业务服务
B.指导项目监理机构全面开展监理工作
C.作为内部考核的依据
D.作为业主确认监理单位履行合同的依据
E.作为内部重要的存档资料
20.招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()等.A.选择面窄,排斥了某些有竞争实力的潜在投标人
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
E.评标工作量较大
21.下列关于竣工验收提法错误的有().A.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收
B.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C.工程严禁任何部分甩项竣工
D.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过日
E.竣工验收合格的工程移交发包人使用
22.监理细则应包括内容有().A.监理工作流程
B.本工程的试验项目及其要求
C.专业工作特点
D.控制要点及目标值
E.竣工验收控制要点
23.目标控制可以采取的组织措施有许多,例如,().A.制定目标控制的工作流程
B.落实目标控制的机构、人员及其分工
C.收集、加工、整理工程经济信息
D.发现和预测目标偏差
E.审查施工组织设计
24.从以下各项控制活动中,找出它们之间的联系,并依次列出:().A.分析偏差原因
B.找出偏差
C.评定实际成效
D.比较成果
E.制定并采取纠偏措施
F.收集实际情况
25.监理大纲、监理规划和监理细则都是监理工作中应编制的重要文件,但其在()方面不同.A.编制时间
B.编制单位
C.针对的工程对象
D.编制深度
E.审批人员
26.反馈是控制的基础工作,应予以足够的重视.为此,应当().A.将对未来工程的预测作为反馈信息
B.设计信息反馈系统
C.确定衡量目标偏离的标准
D.做好转换过程的控制工作
E.将非正式信息反馈转化为正式信息反馈
27.在下列工程中,属于实行强制性监理工程范围的有().A.项目总投资为4 000万元的给水工程
B.项目总投资为2 000万元的供热工程
C.建筑面积为8万m2的住宅建设工程
D.建筑面积为4万m2的住宅建设工程
E.总投资为1 000万元的学校
28.施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是().A.编制施工组织设计
B.签署工程付款凭证
C.执行工程承包合同
D.审查工程结算
E.审查施工技术方案和施工进度计划
29.设计阶段监理的内容包括().A.选择勘察设计单位
B.组织设计方案竞赛
C.确定设计使用的技术参数
D.审查勘察设计方案和结果
E.编制项目概预算
30.能够构成工程变更的事项包括以下变更().A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.更改有关工程的性质、质量标准
C.增减合同中约定的工程量
D.改变有关工程的施工时间和顺序
E.其他有关工程变更需要的附加工作
二、判断题(本大题共40分,共 10 小题,每小题 4 分)
1.实施工程建设监理的目的是提高工程建设的投资效益和社会效益.()
2.监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是施工准备阶段的监理工作.3.如果监理工程师出现工作过失,违反了合同约定,由监理工程师向建设单位承担违约责任.4.技术上复杂的工业交通项目设计的三阶段是指初步设计、技术设计和施工图设计
5.对设计或施工总分包模式,业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外,还可能委托一家监理单位进行设计阶段监理,委托一家监理单位进行施工阶段监理.6.施工准备阶段监理工作应包括制订施工方案.7.直线制组织形式具有能够发挥职能部门专家作用的特点
8.文件归档的含义是勘察、设计、施工、监理等单位将本单位在工程建设过程中形成的文件向建设单位档案机构移交.9.监理工程师控制建设工程设计进度的主要工作内容是审查设计单位提交的进度计划.10.市场采购的设备,若由建设单位直接采购,监理工程师要协助编制设备采购方案,设备采购方案最终需获得建设单位的批准.答案:
一、多项选择题(60分,共 30 题,每小题 2 分)
1.ABE 2.CDE 3.ABD 4.BCDE 5.BCE 6.BCE 7.CDEF 8.ACD 9.BCDE 10.BDE 11.ABDEF 12.ABCD 13.BCD 14.ABCE 15.BC 16.ABE 17.BDE 18.ABDE 19.BCE 20.AB 21.BCD 22.ACD 23.AB 24.ABCDEF 25.ADE 26.ABE
27.ACE 28.BDE 29.BD 30.ABCDE
二、判断题(40分,共 10 题,每小题 4 分)
1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.× 9.√ 10.√
第三篇:2013年9月份考试工程监理第一次作业.doc
2013年9月份考试工程监理第一次作业
一、单项选择题(本大题共40分,共 20 小题,每小题 2 分)
1.系统外部协调分为近外层和远外层协调,他们不同之处在于().A.控制关系不同B.隶属关系不同
C.合同关系不同D.利益关系不同
2.组织设计需要遵循一定的原则,其中反映组织中不同管理层次之间关系的是
()的原则.A.集权与分权统一B.分工与协作统一
C.管理跨度与管理层次统一D.权责一致
3.工程设计招标的评标过程,主要考虑的因素是().A.设计取费高低B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度
4.下面各项监理活动中,()属于控制的组织措施.A.确定并采取防止索赔措施B.落实目标控制的部门和人员
C.对工程变更方案进行可行性分析D.收集已建工程目标数据
5.监理工程师控制建设工程设计进度的主要工作内容是().A.审查设计单位提交的进度计划B.进行施工现场条件的调查与分析
C.编制工程项目建设总进度计划D.编制详细的出图计划
6.处理延期事件的时候,当总监理工程师与承包单位、建设单位协商不一致的时候,应交给()审核.A.建设单位B.监理工程师
C.施工单位D.仲裁机构
7.分包商在施工现场的协调管理工作,应由()负责.A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己
8.根据工程建设监理的()性质,我国工程建设监理主管部门要求监理单位按照“高智能原则”组建.A.独立性B.公正性C.科学性D.服务性
9.根据工程项目监理机构的建立步骤,应当在确定工作内容之后接着进行的步骤是().A.确定建设监理目标B.制定工作流程
C.制定考核标准D.完成组织结构设计
10.对于施工承包单位支付任何工程款项,需由()审核签认支付证明书.A.总会计师B.总经济师C.总工程师D.总监理工程师
11.工程施工完毕,经验收检验后确认达到竣工标准,应以()日确认为承包人的竣工日.A.承包人自检合格B.承包人递交竣工验收报告
C.竣工检验开始D.竣工检验完毕,有关各方在竣工检验报告签字
12.施工阶段监理工作的一项重要工作内容是制定监理工作程序,制定监理工作程序应体现事前控制和()的要求.A.事中控制B.主动控制C.动态控制D.事后控制
13.业主投保“建筑工程一切险”后,工程项目建设过程中的().A.一切风险转移给保险公司B.部分风险转移给保险公司
C.全部风险仍由业主承担D.全部风险转移给承包商
14.建立项目监理机构的基本程序是().A.任命总监理工程师,编制监理规划,制定工作流程
B.签订监理合同,任命总监理工程师,确定监理机构目标,制定工作流程
C.确定监理机构目标,确定监理工作内容,组织结构设计,制定工作流程和信息流程
D.选择组织结构形式,确定管理层次与跨度,划分监理机构部门,制定考核标准
15.在设计交底会上确认的设计变更,应由()会签.A.设计单位、建设单位B.设计单位、监理单位、施工单位
C.设计单位、建设单位、监理单位
D.设计单位、建设单位、监理单位、施工单位
16.对施工过程的质量监控,必须以()为基础.A.工序质量控制B.工程质量预控
C.质量巡回检查D.分项工程质量控制
17.某建设单位于2000年3月1日领取了施工许可证,但因故未能按期开工.该建设单位可向发证机关申请().A.三次延期,每次不超过两个月B.三次延期,每次不超过三个月
C.两次延期,每次不超过两个月D.两次延期,每次不超过三个月
18.监理工程师协助业主组织设计方案竞赛的主要目的是().A.选定设计单位B.选定设计方案
C.选出设计优胜者D.选定设计方案和设计单位
19.在工程建设监理活动中,监理单位是().A.业主的代理人B.业主的受托人
C.施工合同的当事人 D.绝对独立的第三人
20.第一次工地会议上,建设单位应根据()宣布对总监理工程师的授权.A.监理规划B.监理单位的书面通知
C.监理机构职责分工D.委托监理合同
二、多项选择题(本大题共60分,共 15 小题,每小题 4 分)
1.项目监理组织实施工程项目监理的程序中,应包含()内容.A.与业主签订监理合同
B.编制监理细则并据引开展监理工作
C.收集有关资料与编制监理规划
D.组织工程项目竣工验收,签署监理意见
E.向业主提交工程竣工文件
2.监理工程师应当具有()方面的理论知识.A.工程技术B.经济管理C.工程设计
D.土建施工E.法律法规
3.监理机构在工程进度款审核过程中,先经由 ______ 核查有关情况,再由 ______ 审核同意,最后交 ______ 审核并签署工程款支付凭证.()
A.总监理工程师B.质量监理工程师C.合同监理工程师
D.总监理工程师助理 E.投资监理工程师F.进度监理工程师
4.监理工程师对施工单位提交的施工进度计划应当着重审查()方面的内容.A.是否有利于降低施工成本B.是否满足合同规定的工期要求
C.是否与其它有关进度计划协调一致 D.是否符合项目控制性进度计划的要求 E.是否具有资源的可行性
5.国务院建设行政主管部门管理工程监理企业的主要职责是().A.每年定期集中审批一次全国甲、乙级工程监理企业的资质
B.每年定期集中审批一次全国甲级工程监理企业的资质
C.审查、批准全国甲、乙级工程监理企业资质的变更与终止
D.审查、批准全国甲级工程监理企业资质的变更与终止
E.制定有关全国工程监理企业资质的管理办法
6.工程变更的要求可能来自().A.建设单位B.设计单位C.施工单位 D.监理单位E.建设主管部门
7.组织是管理工作的重要职能,总监理工程师在进行组织设计时应按()等原则进行.A.权力与责任统一B.稳定性与适应性统一
C.综合效益 D.目标前提 E.高效率
8.在委托监理的工程项目中,监理单位不具有()的权力.A.随意调换项目总监理工程师B.确定工程项目规模
C.下达总监理工程师指令D.建议撤换不合格的分包单位
E.选定设计标准
9.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有().A.设计变更B.非承包人原因停电C.分包人的施工干扰
D.发包人不能按合同约定日期支付预付款,使工程不能正常进行
E.交通部门修理公路影响材料运输进度
10.要使索赔得到公正合理地解决,工程师在工作中必须遵守()等基本原则.A.批评教育B.公正C.自愿D.协商一致E.平等
11.属于无效合同的情况包括().A.一方以欺诈的手段订立合同损害对方当事人的利益
B.以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人
C.合同标的的实现损害社会公共利益
D.与对方恶意串通损害第三人利益
E.一方承人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益
12.将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”,是由于它们的().A.重要程度不同B.质量后果影响程度不同C.控制时的运作程序不同
D.监控的措施不同E.监督要求不同
13.在设计准备阶段,工程建设监理的工作包括().A.制定设计阶段监理规划B.拟定本阶段监理细则
C.提出设计要求文件D.配合设计单位优化设计E.开展限额设计工作
14.在下列工程中,属于实行强制性监理工程范围的有().A.项目总投资为4 000万元的给水工程
B.项目总投资为2 000万元的供热工程
C.建筑面积为8万m2的住宅建设工程
D.建筑面积为4万m2的住宅建设工程
E.总投资为1 000万元的学校
15.被动控制具有()特点.A.事前控制B.事后控制C.纠正偏差
D.防止偏差E.反馈控制F.前馈控制
答案:
一、单项选择题(40分,共 20 题,每小题 2 分)
1.C 2.A 3.C 4.B 5.A 6.D 7.C 8.C 9.D 10.D 11.B 12.B 13.B
14.C 15.D 16.A 17.D 18.B 19.B 20.D
二、多项选择题(60分,共 15 题,每小题 4 分)
1.BC 2.ABE 3.ABEF 4.BCDE 5.BDE 6.ABCD 7.ABDE 8.ABE 9.ABDE 10.BD 11.BCD 12.ABCE 13.ABC 14.ACE 15.BCE
第四篇:2013年9月份考试工程监理第三次作业.doc
2013年9月份考试工程监理第三次作业
一、简答题(本大题共50分,共 10 小题,每小题 5 分)
1.什么是组织设计,组织设计的原则有哪些?
2.引起建设施工阶段索赔的原因有哪些?
3.简述工程建设决策阶段监理工作的主要内容.4.简述设计监理的工作内容
5.监理目标控制的前提工作是什么?
6.监理人员数量的确定因素有哪些?
7.设计监理的工作流程是什么?
8.应如何对合同争议进行调解?
9.什么是工程建设质量控制,其质量控制目标是什么?
10.每一个控制过程中,控制的基本工作是什么?
二、案例分析题(本大题共30分,共 2 小题,每小题 15 分)
1.某监理单位与建设单位签订了某钢筋混凝土结构施工阶段的监理合同,监理部设总监理工程师1人和专业监理工程师若干人,专业监理工程师例行在现场检查,旁站实施监理工作.在监理过程中,发现以下问题:(1)某层钢筋混凝土墙体,由于绑扎钢筋困难,无法施工,施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置.(2)某层1个钢筋混凝土柱,钢筋绑扎已检查、签证,模板经过预检验收,浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模.(3)某层钢筋混凝土墙体,钢筋绑扎后未经检查验收,即擅自合模封闭,正准备浇筑混凝土.(4)某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后,进行浇筑楼板,混凝土浇筑完成后,发现楼板中设计的预埋电线暗管,未通知专业监理工程师检查签证.(5)施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工,该分包单位未经资质验证认可,即进场施工,并已进行了200m2的防水工程.(6)某层钢筋骨架焊接正在进行中,监理工程师检查发现有2人未经技术资格审查认可.(7)某楼层一户住户房间的钢门框经检查符合设计要求,日后检查发现门梢已经焊接,门扇已经安装,门扇反向,经检查施工符合设计要求.2.[背景]:某监理单位与某市中心医院签订了委托监理合同,承担工程项目全部建设工程的监理任务.[问题]:(1)监理单位在施工招标阶段的建设监理工作主要内容有哪些?(2)监理单位的监理工作内容主要涉及哪些阶段
三、论述题(本大题共20分,共 1 小题,每小题 20 分)
论述监理的公正性如何体现.答案:
一、简答题(50分,共 10 题,每小题 5 分)
1.参考答案:
组织设计是指对一个组织的结构进行规划、构造、创新或再构造,以便从组织结构上确保组织目标的有效实现.组织设计的原则主要有:(1)、集权与分权相结合的原则(2)、分工与协作相统一的原则(3)、管理跨度和管理层次相统一的原则(4)、责、权、利对等的原则(5)、才职相称的原则(6)、效益原则
(7)、稳定性与适应性相结合原则
2.参考答案:
(1)建设单位违约(2)合同缺陷(3)施工条件变化(4)工程变更(5)工期拖延(6)监理工程师指令(7)国家政策及法律、法令变更(8)其他承包单位干扰(9)其他第三方原因
3.参考答案:
工程建设决策阶段的工作主要是对投资决策、立项决策和可行性决策的咨询.工程建设的决策咨询,既不是监理单位替建设单位决策,更不是替政府决策,而是受建设单位或政府的委托选择决策咨询单位,协助建设单位或政府与决策咨询单位签订咨询合同,并监督合同的履行,对咨询意见进行评估.工程建设决策阶段监理的内容如下:(1)投资决策咨询① 协助委托方选择投资决策咨询单位,并协助签订合同书;② 监督管理投资决策咨询合同的实施;③ 对投资咨询意见评估,并提出监理报告.(2)工程建设立项决策咨询.工程建设立项决策主要是确定拟建工程项目的必要性和可行性(建设条件是否具备)以及拟建规模.这一阶段的监理内容为:① 协助委托方选择工程建设立项决策咨询单位,并协助签订合同
书;② 监督管理立项决策咨询合同的实施;③ 对立项决策咨询方案进行评估,并提出监理报告.(3)工程建设可行性研究决策咨询.工程建设的可行性研究是根据确定的项目建议书在技术上、经济上、财务上对项目进行详细论证,提出优化方案.这一阶段的监理内容为:① 协助委托方选择工程建设可行性研究单位,并协助签订可行性研究合同书;② 监督管理可行性研究合同的实施;③ 对可行性研究报告进行评估,并提出监理报告.4.参考答案:
(1)、熟悉项目原始资料,领会业主意图(2)、项目总目标论证(3)、深人分析业主意图进行投资规划、进度规划(4)、协助业主组织设计方案竞赛(5)、其他监理工作
5.参考答案:
监理工程师开展目标控制工作之前必须做好两项重要的前提工作,一项是目标规划和计划,一项是组织.(1)目标规划和计划是目标控制的前提和依据.如果监理工程师事先不知道他所期望的是什么,他就谈不到控制.实际上目标规划和计划越明确、全面和完整,控制的效果就越好.(2)组织是目标控制的前提和保障.控制的目的是为了评价工作并采取纠偏措施,以确保计划目标的实现.因此,管理人员必须知道在实施计划的过程中,如果发生了偏差由谁负责,采取纠偏行动的职责应由谁承担.由于所有控制活动都是人来实现的,所以如果没有明确机构和人员如何承担控制的各项工作和职能,那么控制就无法进行.因此,与计划一样,组织也是控制的前提.组织机构和任务分工越明确、完整、完善,控制的效果就越好.6.参考答案:
(1)工程建设强度(2)工程复杂程度(3)工程监理单位的业务水平(4)监理组织结构和任务职能分工
7.参考答案:
设计监理既不是自行设计,也不是监督设计单位,其主要工作是:(1)、尽可能将业主的建设意图和要求反映到设计中;(2)、及时按图估计,了解业主匡算投资执行情况;(3)、对结构方案等进行经济分析,协助改进设计经济性;(4)、参与安排并检查设计进度,确保设计按期完成;(5)、审查设计文件的质量;
(6)、协调各设计单位之间的关系;(7)、协调设计与外部有关部门之间的工作
8.参考答案:
(1)、项目监理机构接到合同争议的调解要求后应进行以下工作: A、及时了解合同争议的全部情况,包括进行调查和取证;B、及时与合同争议的双方进行磋商;C、在项目监理机构提出调解方案后,由总监理工程师进行争议调解;D、当调解未达成一致时,总监理工程师应在施工合同规定的期限内提出处理该合同争议的意见;E、在争议调解过程中,除已达到了施工合同规定的暂停履行合同的条件之外,项目监理机构应要求施工合同的双方继续履行施工合同.(2)、在总监理工程师签发合同争议处理意见后,建设单位或承包单位在施工合同规定的期限内未对合同争议处理决定提出异议,在符合施工合同的前提下,此意见应成为最后的决定,双方须执行.(3)、在合同争议的仲裁或诉讼过程中,项目监理机构接到仲裁机关或法院要求提供有关证据的通知后,应公正地向仲裁机关或法院提供与争议有关的证据.9.参考答案:
工程建设质量控制是指在力求实现工程建设项 目总目标的过程中,为满足项目总体质量要求所 开展的有关监督管理活动.质量是指产品服务或 过程满足规定或潜在要求的特征和特性的总和.建设项目的质量目标就是对包括工程项目实体、功能和使用价值、工作质量各方面的要求或需求的标准和水平,也就是对项目符合有关法律、法规、规范、标准程度和满足业主要求程度做出的明确规定.10.参考答案:
每一个控制过程都要经过投入、变换、反馈、对比、纠正等基本步骤,因此,做好投入、转换、反馈、对比、纠正各项工作就成了控制过程的基本环节工作.(1)按计划要求做好投入的控制工作(2)做好由投入到输出的转换过程的控制工作(3)做好控制过程的信息反馈工作(4)对比实际目标与计划目标确定是否偏离(5)采取纠正措施,对于偏离计划的情况要采取措施加以纠正,以力求实现计划目标.二、案例分析题(30分,共 2 题,每小题 15 分)
1.参考答案:
(1)指示停工,该部位后续施工不应进行,应与设计单位联系变更设计.通知施工单位按图返工,经隐检认可,通知施工单位认可.(2)指示该部位停工(停止继续浇筑混凝土),检查胀模原因,对模板采取加固措施,模板经检查认可,通知继续施工,若停上时间超过终凝时间,应采取处理施二缝措施,等拆模后,副除胀模部分混凝土,做好记录.(3)指示停工,必须拆除封闭模板,使满足检查要求,审查自检记录和隐检中请报告,经隐检认可,通知复工.(4)电气专业监理工程师报总监理工程师指示停工,审查自检记录和隐检申请报告,检查电气管线施工情况,若检查电盒符合要求,埋管通过穿线符合要求,隐检认可,可以通知复工,若电盒和埋管不符合要求则应返工.固多种隐检必须经各专业监理工程师汇签(土建监理要等各专业监理工程师签证后再签证).(5)通知施工单位防水分包单位立即停工,检查完成部位,责成施工单位报送分包单位资质资料.若审查合格认可,通知施工单位分包可以进场施工;若审查资质不符合要求,通知施工单位分包必须立即退场,对所完工程进行质量鉴定(6)通知该电焊工立即停止操作,检查技
术资格证明,审查认可,可继续进行操作,若无技术资格证明,不得再进行电焊操作,并全部检查所完成焊接质量.(7)汇报建设单位,与设计单位联系要求变更设计,所造成的损失应给予施工单位补偿.2.参考答案:
1).施工招标阶段建设监理工作的主要内容是:(1)拟定建设工程施工招标方案并征得业主同意;(2)准备建设工程施工招标条件;(3)办理施工招标申请;(4)协助业主编写施工施工招标文件;(5)标底经业主认可后,报送所在地建设主管部门审核;(6)协助业主组织建设工程施工招标工作;(7)组织现场勘察与答疑会,问答投标人提出的问题;(8)协助业主组织开标、评标及定标工作;(9)协助业主与中标单位签订施工合同.2).监理单位的监理工作内容涉及的阶段有: 立项阶段;设计阶段;施工招标阶段;材料、设备采购供应阶段;施工准备阶段;施工阶段;竣工验收阶段.三、论述题(20分,共 1 题,每小题 20 分)
0.参考答案:
1)监理的公正性是由监理工作的特性和我国监理制度的要求所确定的.2)监理的公正性体现为:① 依据国家的法律、法规、规定、标准、规范、规程等文件要求和有关政策制度开展监理工作;② 依据委托合同和工程建设合同履行监理职责,依法维护建设方和不损害承建方的合法权益;③ 依法调解工程合同争议,实事求是地为工程合同纠纷裁定提供作证的事实材料;④ 不在政府部门和施工、材料、设备生产供应单位兼职;⑤ 不为监理项目指定承包商、建筑构配件、设备、材料和施工方法;⑥ 不收受被监理单位的任何礼品与礼金;⑦ 不利用职权为个人及其亲属谋取好处;⑧ 不泄露所监理工作各方认为需要保密的事项等
第五篇:工程监理离线作业1
1.如何理解建设工程监理的概念?
答:建设工程监是指具有相关资质的监理单位受建设单位(项目法人)的委托,依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同,代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。
2.简述建设工程监理具有的性质及其含义。
答:①服务性:这是有它的业务性质方面定性的,在工程建设中,监理单位员利用自己的知识、技能和经验、信息以及必要的实验、检测手段,为建设单位提供管理服务,但监理服务是按着急委托监理合同进行的,是受法律约束和保护的。②科学性:这是由建设工程监理要达到的基本的决定,建设工程监理以协助建设单位实现投资目的为己任,力求在计划的目标内建成工程。
③独立性:工程监理单位应当严格地按照有关法律、法规、规章、工程建设文件、工程建设技术标准、委托监理合同等实施监理。在委托工程中,与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系。在开工程监理的过程中,必须建立自己的组织,按照自己的工作计划、程序、方法、手段,根据自己的根据自己的判断,独立地开展工作。
④公正性:它是社会公认的事业准则,适时建立行业能够长期生存下来的职业基本道德准则。在开展建设工程监理的过程中,工程监理应该排除各种干扰,客观、公正地对待监理的委托单位和承建单位。特别是两方发生利益冲突或矛盾时,工程监理单位应以事实为依据,以法律和有关合同为准绳,公正地行事。