第一篇:联通合同
中国联通锡林郭勒盟分公司与通辽市哲一建建筑工程有限责任公司
2011年移动网新建土建工程(第一项目部)-施工合同
合同编号:
发包人(甲方):中国联合网络通信有限公司锡林郭勒盟分公司
承包人(乙方):通辽市哲一建建筑工程有限责任公司 签约时间: 2011年5月 签约地点: 内蒙古锡林浩特市
目 录
第1条 合同第2条 当事人 第二条 定义及说明 第三条 工程概况 第4条 发包人项目代表
第五条 承包人驻工地代表(项目经理)第六条 施工监理
第7条 承包人工作 第八条 开工延误 第九条 暂停施工 第十条 竣工日期延误 第十一条 工程质量与安全 第十二条 合同价款及付款方式 第十三条 施工与设计变更 第十四条 材料的供应 第十五条 初步验收 第十六条 竣工验收 第十七条 保修 第十八条 竣工结算
第十九条 违约责任、索赔和处罚 第二十条 争议与仲裁 第二十一条 合同生效和终止 附件一 施工费用明细表 附件二 商业行为准则 附件三 施工安全协议
第一条 合同当事人
发包方(甲方):中国联合网络通信有限公司锡林郭勒盟分公司 营业场所: 锡林浩特市额尔顿北路107号 负责人:丁海荣
承包方(乙方):通辽市哲一建建筑工程有限责任公司 注册地址:内蒙古通辽市科尔沁区明仁大街东1638号 法定代表人:宋彦国 鉴于:
1.1发包方(甲方):中国联合网络通信有限公司锡林郭勒盟分公司,一家依据中华人民共和国(“中国”)法律成立并在中国呼和浩特市合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响发包方继续正常存续和履行本合同的能力;
1.2 承包方(乙方):通辽市哲一建建筑工程有限责任公司,一家依据中国法律成立并在中国合法注册、经营及有效存续的公司,具有签署本合同的合法主体资格,且在签署本合同时无任何法律障碍和重大事件影响承包方继续正常存续和履行本合同的能力;
1.3 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就中国联通内蒙古分公司2011年移动网新建土建工程施工事宜协商一致,订立本合同。第二条 定义及说明
2.1发包人:具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.2承包人:被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
2.3设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
2.4监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
2.5工程造价管理部门: 指国务院有关部委、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
2.6工程:指发包人承包人在本合同协议书中约定的承包范围内的工程。
2.7合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
2.8追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
2.9费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
2.10工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
2.11开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的日期。
2.12竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内全部工程量的日期。
2.13图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,指导承包人施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
2.14施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
2.15书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。2.16违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
2.17索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
2.18不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.19小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2.20发包人向承包人提供图纸的日期:2011年3月5日 2.21发包人向承包人提供图纸的套数: 共3套。2.22发包人对图纸的保密要求:要求承包人承担保密责任。第三条 工程概况
3.1 工程名称:中国联通内蒙古分公司2011年移动网新建土建工程 3.2 工程地点:内蒙古锡林郭勒盟 3.3 工程承包范围:基站基础机房 3.4 合同工期
开工日期:2011年5月30日 完工日期:2011年9月30日 合同工期总日历天数90天。保修期:自竣工验收合格之日起1年 3.5 适用法律、标准及规范
3.5.1 本合同需要明示的法律、行政法规:严格执行国家有关法律、法规、规范和中国网络通信集团公司的有关规定。
3.5.2 适用标准、规范的名称:满足国家及行业有关技术标准、工程设计文件及招标方相关具体要求。
3.5.3施工质量标准:达到国家及信息部(原邮电部)颁发的施工验收规范要求的工质量标准。第4条 发包人项目代表
委派 姚东 ***为本工程的项目负责人,负责对工程的质量、进度、安全等进行监督检查,并负责施工过程中有关问题的协调工作。本工程其他有关人员名单在开工前书面通知承包人。第五条 承包人驻工地代表(项目经理)
指定 王库***为本工程项目经理,负责与发包人的有关联络工作。第六条 施工监理
6.1发包人将本工程委托 内蒙古光翌通讯建立有限公司 负责工程施工阶段(含保修期)的全面监理,由监理公司负责本工程的日常管理工作。
6.2监理公司依据与发包人签订的监理合同和有关监理法规,以及本工程的有关施工图纸、国家和行业的相关技术规范、标准等对工程施工实施监理。
6.3 将指派 严利生***为本工程的总监理工程师。其他现场监理人员名单在开工前由监理公司书面通知发包人和承包人。第8条 承包人工作
7.1由于承包人原因造成工程、财产和人身伤害,由承包人承担责任及所发生的费用。
7.2对施工现场交通和噪音等管理的要求:必须遵守当地有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定。
7.3施工现场整洁卫生的要求:保证施工现场清洁符合有关规定。7.4施工工程管理
7.4.1.承包人应提供本项目施工人员名单、职务及组织结构,并指派工地代表,负责处理工程施工中的相关事宜;
7.4.2承包人应提供详细的施工组织安排(计划),报发包人项目管理部门。在工程实施过程中按时向发包人报送施工进度周报,并作好施工记录日志并随工检验施工质量。如有进度调整,应及时与发包人联系,确保工期;
7.4.3.按照设计文件、施工技术规范要求对工程项目的施工质量负责,确保工程的质量目标、工期目标、安全目标。7.4.4按合同协议进行整改和保修。
7.5承包人不按合同约定完成上述工作时,发包人有权发布停工令,承包人造成工期延误,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。7.6承包人提供施工组织设计和进度计划的时间:开工前7天。第八条 开工延误
承包人不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5个工作日之前,向发包人代表提出延期开工的理由和要求。发包人代表在5个工作日内答复承包人。发包人代表同意延期要求或5个工作日内不予答复,可视为不同意承包人要求,工期不予顺延。发包人代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
第九条 暂停施工
发包人代表在确有必要时,可书面要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人按发包人要求停止施工,妥善保护已完工程,实施发包人代表处理意见后向其提出书面复工要求,发包人代表批准后继续施工。停工责任在承包人的,由承包人承担发生的费用,且工期不予顺延。第十条 竣工日期延误
10.1在工程施工过程中,如遇下列情况,经发包人代表确认,工期予以顺延,双方应及时协商并确定顺延时限:
(1)因不可抗力而被迫停工;
(2)因发包人提出变更设计,修改施工图而不能继续施工;(3)因发包人未能按时提供施工图纸或器材而影响施工;(4)发包人代表同意工期相应顺延的其它情况。
承包人在以上情况发生后5个工作日内,就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人代表提出报告。发包人代表在收到报告后5个工作日内予以确认答复,逾期不予答复,承包人即可视为延期要求未被同意。
10.2非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包人应交付的违约金额和计算方法:每延期竣工一天,按承包合同总金额千分之二(2‰)罚款。
10.3因承包人原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,发包人有权解除部分或全部合同,由承包人承担违约责任。第十一条 工程质量与安全
11.1约定的施工质量等级符合国家及信产部颁发的有关规定及设计标准,如交付验收时达不到上述设计标准,发包人对承包人按工程造价的10%违约金,同时发包人有权解除合同并要求承包人赔偿损失。11.2若承包人不能按工程质量和进度要求完成施工任务,或未能履行服务承诺,或未能达到相关的施工考核要求,发包人均有权按照实际情况缩减承包人实际获得的工程项目内容和工程量。
11.3承包人必须按照工程设计要求和合同约定,对工程所用的材料、设备、配件进行检验,未经检验或检验不合格的材料、设备及配件不得使用;
11.4承包人必须严格依照国家及行业颁发的施工验收规范、规程和施工图纸的要求组织施工;发包人负责对工程进度、质量和安全进行监督。
11.5隐蔽工程的施工应提前通知发包人代表。经验收合格并由发包人代表签字后方能继续施工。
11.6承包人在施工中发生质量事故,应及时报告发包人或发包人派出的代表以及有关质量监督部门。重大质量事故的处理,应经设计单位、质监或监理以及发包人共同研究,并经设计单位和质监签证后实施。一般质量事故处理结果应送发包人备案。承包人应承担由此给发包人造成的一切经济损失,同时发包人还有权要求承包人无条件返工,直至符合设计要求。
11.7承包人必须制定安全管理制度,既要防止人身伤亡事故,也要防止危及通信网络安全运行的事故,要对施工安全进行制度化和规范化的管理,并承担赔偿责任。
11.8承包人必须严格遵守《中华人民共和国电信条例》、国务院和中央军委《关于保护通信线路的规定》、原邮电部和公安部《关于保护光缆通信线路的通告》,共同保证通信网络运行安全。
11.9发生通信阻断事故后,承包人必须积极配合抢修电路,尽快恢复正常通信,并制定整改措施,经发包单位同意后方可继续施工。第十二条 合同价款及付款方式
12.1 承包方向发包方提供的施工、材料和服务的总价格(以下称为:合同总价)为人民币大写:贰拾捌万元整(¥280,000.00元)。
12.2双方商定:以上价款为双方暂定总价款,经发包人审计部门按国家相关取费标准审计后,最终总价款以审计结果为准。发包人按照本合同约定的期限、方式、币种,向承包人支付价款。若工程项目的审减金额超过送审金额12%时,全部审计费由施工单位承担。12.3 上述合同总价包括:
(1)承包方应承担根据合同要求提供的工程服务的费用(包括但不限于施工、安装督导、调通和测试督导、开通,直至《终验合格证书》签署之日的工程服务);
(2)工程所需材料费用:包括但不限于施工主材料、主设备及配套设备和辅助材料,具体材料清单以附件为准。
(3)承包方已经缴付合同施工的增值税、营业税和所得税。(4)本合同附件所涉及的其他技术服务费用和培训费用;(5)保修期内保修服务费用。
(6)为完成合同义务应由承包方承担的其它费用。12.4 付款方式
12.4.1施工进度完成100%时,发包人向承包人支付工程合同价款的50%,即人民币大写:壹拾肆万元整(¥140,000.00元)。(1)金额为与付款等额的符合税法规定的商业发票;(2)承包人提出的付款通知书一份;(3)金额为合同总价50%的收据一份。(4)发包方签字确认的工程进度表一份。
12.4.2 初验付款:在工程初验合格之后,由发包人在收到承包人提交的下述文件之后4周内向承包人累计付款至审计定案价的90%。
(1)承包人发出的付款通知书一份;(2)金额为与本次付款等额的收据一份。(3)剩余符合税法规定的发票。
第二篇:联通基站租赁合同
篇一:基站租赁合同
移动基站场地租赁合同
出租(甲)方: 承租(乙)方:
年月日
出租方(以下简称甲方):地 址:法定代表人: 联系人:电话:邮政编码: 承租方(以下简称乙方):地 址:法定代表人:联系人:电话:
鉴于:
1、甲方系出租房产的完全合法、排他的产权人。
2、乙方为发展移动通信事业、增强移动通信信号的接收效果,增强信号覆盖,改善周边的通信环境,需租用甲方场地。
3、双方同意在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本合同。
流电源)接入提供方便;机房电源单独计量,接入工程费用、计量设备费用及电费由乙方支付。如需用到甲方电源的,电费收费标准按照1.2元/月(包含电损、线损、线路维护等公共部分)电费由乙方按月向甲方结算;甲方应向乙方提供代收的物业服务费发票;电费支付方式:(现金/转账)。
2、通信机房对防雷、静电有专业要求,甲方为乙方安装必要的设备、管路及接地装置等施工提 供方便。
的全部损失,且守约方有权解除协议。
2、乙方因网络调整需要提前解除协议,应该提前3个月通知甲方,并多支付甲方2个月的物业
服务场地租金作为补偿。篇三:联通通信基站站址合同
江苏联通通信基站站址租赁合同
(东辛农场九十六大队基站)
签订时间:2013年 4月 签订地: 连云港市新浦区 1 甲方: 江苏省东辛农场
地址:江苏省东辛农场东方中路26号邮编:222000 乙方:中国联合网络通信有限公司连云港市分公司
地址:连云港市朝阳东路29号邮编:222006 为促进本地区通信事业发展,扩大国家公众移动通信网的覆盖区域,鉴于甲方同意将本合同约定的场地及其附属房屋出租给乙方用于建设移动通信基站,乙方同意承租并按本合同约定支付租赁费,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》等法律法规,就相关事宜协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 出(承)租场地 第一条 出(承)租场地
1.1该场地位于东辛农场水产公司,面积为: 92m2 ;附属房屋 / 间,面积为: /。1.2场地具有合法产权证明。在签订本合同前甲方必须向乙方出示该证明,并向乙方提供证明的复印件一份。
1.3场地的租赁按有关规定需要登记的,由法定责任方办理有关手续并承担相关费用。第二条 场地用途
乙方利用场地建设通信基站,包括建通信铁塔以及利用所属房屋建设通信机房等。通信铁塔及其附属设施、通信机房内所有通信设备及其附属设施的所有权均归乙方所有。第三条 租赁期限 2 3.1租赁期限为20年,从2013年4月20日起至2033年4月19日止。
3.2甲方应在上述租赁期限起算之日前 1 日内将场地及附属房屋交付乙方使用。第四条 租赁费用
4.1租赁费用包括场地、房屋租赁及施工场地、线路占地的使用费等,共计人民币6000元/年(大写: 陆仟元整/年,含税)。乙方不再向甲方支付任何其他费用。
4.2支付方式、支付时间:合同签订后一个月内,甲方提供合法有效发票,乙方支付第一合同年的租赁费,每合同年协议期的第一个月,甲方提供合法有效发票,乙方在收到票据一个月内支付当期使用费。
4.3甲方账户名称: 江苏省东辛农场 开户银行:灌云县农行东辛农场支行 银行账号: *** 上述账户信息由甲方提供,如因账户信息错误导致乙方错付或延付,乙方不承担任何责任。4.4甲方应向乙方提供合法有效租赁发票,如不能提供,则由甲方承担开具发票所需缴纳税费。
第五条 场地使用 5.1甲方义务:
5.1.1甲方应保证乙方在租赁期限内正常使用租赁场地及其附属物。因甲方原因致使上述场所必须改作其他用途的,须征得乙方同意,并由甲方另行提供一处同等条件的场所给乙方使用,由此产生的改造搬迁等一切费用均由甲方承担,同时甲方还应免除搬迁期间的租赁费用,并免除 3 个月的租赁费,作为对乙方的经济补偿。因政府整体规划导致租赁场所被动迁的,由双方另行协商解决。3 5.1.2在租赁期内,甲方应积极支持乙方工作,确保乙方进行正常的施工(包括但不限于铁塔及机房建设、装修,设备搬运、安装,挖掘、填埋线路管道)和运行维护;在乙方进行设备安装调试及日常维修时,甲方应为乙方提供用电、用水等便利条件,提供乙方光缆、电缆接入路由;同时并配合乙方做好消防及防盗工作。
5.1.3甲方保证该场地具有合法产权证明。否则,甲方愿按照本合同第八条承担违约责任。甲方负责处理因场地产权问题引发的纠纷。
5.1.4 若遇出租场地存有异议,则由甲方负责协调处理。若甲方怠于协调处理导致矛盾激化或导致乙方遭受损失则由甲方按照本合同总租金10%承担违约责任、并承担损失赔偿责任。5.1.5 其他: / 5.2乙方义务:
5.2.1乙方确保安装的设备符合相应国家标准,并确保机房符合消防和防盗规范。5.2.2在机房装修及设备安装过程中,乙方应确保甲方建筑结构不受损坏。5.2.3 按照合同约定交纳租赁费。5.2.4 其他: / 第六条 基站用电 6.1经双方商定,根据实际情况,基站用电采用以下第 2 种方式:(1)乙方使用甲方电力
甲方负责协调向乙方提供 / 千瓦的交流 / 伏三相四线供电容量。乙方单独安装计量电表。乙方应每 / 月按国家电价和实际用电量向供电方交付电费,同时供电方须向乙方提供符合财务规定的合法有效发票。(2)乙方接引外电 4 基站用电由乙方自行联系当地供电部门接引外电解决,甲方须提供电力线路由,并配合乙方接电施工。
第七条 场地及房屋转让
7.1在合同履行期间,如甲方转让上述场地,应提前三个月通知乙方,同等条件下,乙方享有优先购买权。
7.2甲方转让场地后,本合同在租赁期内对新的产权人继续有效,新的产权人承继本合同出租方权利义务,甲方应向新的产权人如实告知租赁标的情况并做好交接工作,不得影响乙方正常使用,否则,甲方应向乙方承担违约责任。第八条 违约责任
8.1在合同期内任何一方违反本合同任一条款,即为违约,除本合同另有约定外,应继续履行合同,并赔偿对方经济损失。
8.2甲方应按合同约定向乙方交付租赁场地,每逾期一天,则须向乙方支付违约500元。乙方应按约定时间向甲方支付租赁费、电费,逾期支付超过三十天的,每逾期一天,则应向甲方支付年租金万分之五的违约金。
8.3 若甲方对本合同出租场地不具有合法产权证明,则甲方愿意按照本合同总租金,10%承担违约责任,并承担由此给乙方造成的损失。第九条 不可抗力
在本合同履行过程中,遇有地震、台风、水灾等不可抗力因素,致使合同无法继续履行、必须进行变更或者延期的,由甲乙双方依法予以解除、变更或者延期,双方互不承担违约责任,但应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在事件发生后的15天内提供有关证明。
第十条 争议处理
本合同适用中华人民共和国法律,在合同履行过程中发生的与本合同有关的 5
第三篇:联通通信基站站址合同
江苏联通通信基站站址租赁合同
(东辛农场九十六大队基站)
签订时间:2013年 4月
签订地: 连云港市新浦区
甲方: 江苏省东辛农场
地址:江苏省东辛农场东方中路26号邮编:222000乙方:中国联合网络通信有限公司连云港市分公司
地址:连云港市朝阳东路29号邮编:222006
为促进本地区通信事业发展,扩大国家公众移动通信网的覆盖区域,鉴于甲方同意将本合同约定的场地及其附属房屋出租给乙方用于建设移动通信基站,乙方同意承租并按本合同约定支付租赁费,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》等法律法规,就相关事宜协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条出(承)租场地
第一条出(承)租场地
1.1该场地位于东辛农场水产公司,面积为: 92m2;附属房屋/间,面积为:/。
1.2场地具有合法产权证明。在签订本合同前甲方必须向乙方出示该证明,并向乙方提供证明的复印件一份。
1.3场地的租赁按有关规定需要登记的,由法定责任方办理有关手续并承担相关费用。
第二条场地用途
乙方利用场地建设通信基站,包括建通信铁塔以及利用所属房屋建设通信机房等。通信铁塔及其附属设施、通信机房内所有通信设备及其附属设施的所有权均归乙方所有。
第三条租赁期限
3.1租赁期限为20年,从2013年4月20日起至2033年4月19日止。
3.2甲方应在上述租赁期限起算之日前 1 日内将场地及附属房屋交付乙方使用。
第四条租赁费用
4.1租赁费用包括场地、房屋租赁及施工场地、线路占地的使用费等,共计人民币6000元/年(大写: 陆仟元整/年,含税)。乙方不再向甲方支付任何其他费用。
4.2支付方式、支付时间:合同签订后一个月内,甲方提供合法有效发票,乙方支付第一合同年的租赁费,每合同年协议期的第一个月,甲方提供合法有效发票,乙方在收到票据一个月内支付当期使用费。
4.3甲方账户名称: 江苏省东辛农场
开户银行:灌云县农行东辛农场支行
银行账号:45780104000654
5上述账户信息由甲方提供,如因账户信息错误导致乙方错付或延付,乙方不承担任何责任。
4.4甲方应向乙方提供合法有效租赁发票,如不能提供,则由甲方承担开具发票所需缴纳税费。
第五条场地使用
5.1甲方义务:
5.1.1甲方应保证乙方在租赁期限内正常使用租赁场地及其附属物。因甲方原因致使上述场所必须改作其他用途的,须征得乙方同意,并由甲方另行提供一处同等条件的场所给乙方使用,由此产生的改造搬迁等一切费用均由甲方承担,同时甲方还应免除搬迁期间的租赁费用,并免除 3 个月的租赁费,作为对乙方的经济补偿。因政府整体规划导致租赁场所被动迁的,由双方另行协商解决。
5.1.2在租赁期内,甲方应积极支持乙方工作,确保乙方进行正常的施工(包括但不限于铁塔及机房建设、装修,设备搬运、安装,挖掘、填埋线路管道)和运行维护;在乙方进行设备安装调试及日常维修时,甲方应为乙方提供用电、用水等便利条件,提供乙方光缆、电缆接入路由;同时并配合乙方做好消防及防盗工作。
5.1.3甲方保证该场地具有合法产权证明。否则,甲方愿按照本合同第八条承担违约责任。甲方负责处理因场地产权问题引发的纠纷。
5.1.4 若遇出租场地存有异议,则由甲方负责协调处理。若甲方怠于协调处理导致矛盾激化或导致乙方遭受损失则由甲方按照本合同总租金10%承担违约责任、并承担损失赔偿责任。
5.1.5 其他:/
5.2乙方义务:
5.2.1乙方确保安装的设备符合相应国家标准,并确保机房符合消防和防盗规范。
5.2.2在机房装修及设备安装过程中,乙方应确保甲方建筑结构不受损坏。
5.2.3 按照合同约定交纳租赁费。
5.2.4 其他:/
第六条基站用电
6.1经双方商定,根据实际情况,基站用电采用以下第 2 种方式:
(1)乙方使用甲方电力
甲方负责协调向乙方提供 / 千瓦的交流 / 伏三相四线供电容量。乙方单独安装计量电表。乙方应每/ 月按国家电价和实际用电量向供电方交付电费,同时供电方须向乙方提供符合财务规定的合法有效发票。
(2)乙方接引外电
基站用电由乙方自行联系当地供电部门接引外电解决,甲方须提供电力线路由,并配合乙方接电施工。
第七条场地及房屋转让
7.1在合同履行期间,如甲方转让上述场地,应提前三个月通知乙方,同等条件下,乙方享有优先购买权。
7.2甲方转让场地后,本合同在租赁期内对新的产权人继续有效,新的产权人承继本合同出租方权利义务,甲方应向新的产权人如实告知租赁标的情况并做好交接工作,不得影响乙方正常使用,否则,甲方应向乙方承担违约责任。
第八条违约责任
8.1在合同期内任何一方违反本合同任一条款,即为违约,除本合同另有约定外,应继续履行合同,并赔偿对方经济损失。
8.2甲方应按合同约定向乙方交付租赁场地,每逾期一天,则须向乙方支付违约500元。乙方应按约定时间向甲方支付租赁费、电费,逾期支付超过三十天的,每逾期一天,则应向甲方支付年租金万分之五的违约金。
8.3 若甲方对本合同出租场地不具有合法产权证明,则甲方愿意按照本合同总租金,10%承担违约责任,并承担由此给乙方造成的损失。
第九条不可抗力
在本合同履行过程中,遇有地震、台风、水灾等不可抗力因素,致使合同无法继续履行、必须进行变更或者延期的,由甲乙双方依法予以解除、变更或者延期,双方互不承担违约责任,但应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在事件发生后的15天内提供有关证明。
第十条争议处理
本合同适用中华人民共和国法律,在合同履行过程中发生的与本合同有关的争议,双方首先应友好协商解决,协商不成的,双方同意依法向合同签订地人民法院起诉解决。
第十一条附则
11.1本合同期满后,乙方拥有优先续租的权利;没有达成续租协议的,乙方必须在30日内搬迁结束,同时乙方应按实际使用天数支付租金。
11.2 经甲方同意,乙方有权将该场地转租给第三方使用。
11.3 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
11.4本合同的附件包括:土地权属证明复印件。
11.5本合同自双方加盖合同章或公章(甲方为自然人的,由该自然人签字)之日起生效。
11.6本合同一式 伍 份,甲方执 贰 份,乙方执 叁 份。
甲方:江苏省东辛农场
(盖章)乙方:中国联合网络通信有限公司 连云港市分公司(盖章)法定代表人或负责人或授权代表: 法定代表人或负责人或授权代表:
(签字)
联系人:
联系电话:(签字)联系人:联系电话:
签署日期: 2013年月日签署日期:2013年月日
第四篇:互联网专线接入合同 (修改后的)-联通
中国联合网络通信有限公司 互联网专线接入合同
甲
方:(以下简称:甲方)地 址: 乙
方:(以下简称:乙方)地 址: 湖
第一条 合同标的物
乙方根据甲方提出的要求,为甲方提供光纤互联网接入业务,并提供 2 个固定IP地址。安装地址为
第二条 甲方权利和义务
2.1甲方不得利用所租用的服务从事违法犯罪、妨碍社会治安的活动。2.2甲方保证连接到租用电路上的有关通信设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。
2.3甲方有义务保护乙方放臵在甲方的设备安全,如发生损坏、灭失,甲方应全额赔偿。光电收发器以下网络设备由甲方自备。
2.4甲方应为乙方在安装和施工中提供方便条件。
2.5在乙方人员对其设备按照有关规程和规范进行维护时,甲方应给予乙方必要的协助和配合。为确保乙方维护工作的顺利进行,甲方应向乙方提供甲方联系人的联系方式及电话。
第三条 乙方权利和义务
3.1本合同生效后,在甲方已提供必要条件的前提下,乙方根据本合同在 10 个工作日内为甲方提供所租用的服务。
3.2乙方为甲方提供用户端光电收发器,所有权归乙方。第四条 资费标准和付费方式
4.1甲方所使用 100 M 光纤专线接入城域网接入层端口的互联网服务的标准资费如下:
4.1.1乙方提供的 100 M 光纤专线接入城域网接入层端口的互联网服务的标准资费为人民币 10000 元/月,年费用为120000元/年。
4.1.2乙方为甲方免费核配 1个公网IP地址。如需增加IP地址,则增加的每个IP地址按人民币 100 元/月收取使用费。
4.2如在合同期内因政府资费政策调整,本合同中所述资费发生变动,经双方协商并书面认可后,甲方按照新的资费标准向乙方支付服务的租用费用。
4.3付费方式如下:
甲方在本合同签订后十日内向乙方缴纳一次性接入费 3000 元人民币。4.4 甲方应按期支付通信费用。甲方逾期支付通信费用超过30日,乙方可以暂停向其提供本合同约定的服务。甲方在乙方暂停服务60日内仍未补交通信费用和违约金的,乙方可以终止提供服务,并可以依法追缴欠费和违约金。4.5如乙方以银行托收的方式结算网络服务费,双方需另行签订“单位用户委托银行代收费协议”,用于本协议中每月服务费用的结算。
第五条 优惠方案
鉴于甲方为乙方大客户,考虑到双方长期合作,现就本合同作出如下优惠: 5.1 乙方免除甲方本次报装光纤互联网的一次性接入费3000元。5.2 乙方为甲方免费核配 2 个公网IP地址。5.3 甲方使用的100M互联网专线免费试用至2016年1月31日,2016年2月1日正式计收。
5.3乙方按每月 6000 元的优惠资费收取甲方100M互联网服务费,合同期内100M互联网专线费用为按年预收,甲方使用的100M互联网专线免费试用结束后,正式使用的次月开始按月向乙方支付互联网专线费用(。
第六条 质量保障和故障处理
6.1乙方提供的服务具体标准满足信息产业部颁布的《电信服务质量标准》,保证甲方使用通信业务安全畅通。
6.2 乙方向甲方提供故障申告电话,每天24小时受理甲方的故障申告,在承诺时限内进行修复,甲方应积极予以协助配合。
6.3甲方根据需要转移本合同约定的服务的接入地点时,乙方须积极配合协助完成,并将影响使用时间减少到最短。
第七条 违约责任
7.1任何一方未履行本合同项下的任何一项条款均被视为违约。在此情形下,甲乙双方可就此问题进行协商,协商不成的,按本合同争议条款解决。
7.2合同任何一方不得擅自解除或终止本合同,否则视为违约。在合同有效期内,若双方任何一方提出中止履行合同,违约方应按约定资费标准6000元/月向对方缴纳剩余时间的费用。
7.3由于乙方原因造成通信故障,乙方将根据补偿条款向甲方进行补偿。补偿的方式为延长服务时间,即在甲方服务期满后,乙方向甲方提供服务中断时间的两倍作为补偿服务时间。补偿服务时间的最小单位为1小时; 第八条 权利义务的转让
任何一方未经对方事先书面同意,不得转让本合同项下的任何一项权利和义务。
第九条 保密
甲乙双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本合同的具体内容负有保密责任。
第十条 免责条款
10.1因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行合同。不可抗力事件包括严重自然灾害、政府行为、第三方服务故障等不可抗拒的事件。10.2因甲方未如实填写《互联网信息服务网上备案登记表》(附件一)而引发的互联网信息服务中断或非正常使用的损失,由甲方自行承担。
第十一条 通知
一方向另一方发出的书面信息,应按双方约定的通信地址以邮件或图文传真方式发送。任何一方对其联系方式的变更应及时书面通知对方。
第十二条 争议的解决
因履行本合同所产生的争议,任何一方有权选择将争议提交当地仲裁委员会仲裁或向甲方所在地辖区法院提起诉讼。
除正在仲裁或诉讼的争议事项外,双方应继续行使其本合同项下的其余权利,并履行其本合同项下的其它义务。
第十三条 合同期限
13.1 本合同有效期为 贰 年,自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。到期后,若双方均无异议,本合同自动顺延一年,依此类推。
第十四条 附则
14.1本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定执行。
14.2双方维护界面划分依据设备所有权归属。
14.3未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本合同。14.4本合同一式四份,甲乙双方各执两份。
14.5本合同所有附件作为合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
授权代表: 授权代表:
签署时间: 年 月 日 签署时间: 年 月 日
第五篇:委托邮政局代办联通电信业务合同
委托邮政局代办联通电信业务合同
合同编号:
订立合同双方:
委托方:(以下简称甲方)
委托方法定代表(负责)人:签约人:
委托方详细地址:联系电话:
委托方营业执照号:主营业务:
银行开户许可证号:开户行:开户帐号:
受委托方:(以下简称乙方)
受委托方法定代表(负责)人:签约人:
受委托方机构地址:联系电话:
银行开户许可证号:开户行: 开户帐号:
根据《中华人民共和国合同法》和我国相关法律法规,以及《中国联通河北分公司与河北省邮政局合作协议书》的精神,甲乙双方在该协议各项条款的基础上,结合本地业务发展实际情况,本着互惠互利、优势互补、长期合作、共同发展的原则,经友好协商,达成如下合同条款:
一、合同标的甲方授权委托乙方代理以下联通电信业务,并保证委托乙方代理的联通电信业务与联通公司营业范围、资质、职权相吻合,无超范围委托。
㈠、委托乙方代理联通电信业务方面
①、卡类业务:联通ip卡、193长途电话卡、165上网卡、gsm业务中的预付费卡;
②、开户受理类业务:寻呼业务的购机开户、gsm业务的开户登记业务。
㈡、业务合作方面
①、乙方同意作为集团用户使用联通电信业务,并享受甲方最优惠价格;
②、甲方同意使用乙方的特快专递、商业信函、邮递广告、户外广告、广告明信片、寄递账单等邮政业务,并享受乙方按国家邮政局规定的优惠集团大客户的最优惠价格;
③、双方不断完善和新增有利于共同发展的其他方面的合作。
二、甲乙双方的权利和义务
㈠、甲方的权利和义务
①、按合同规定享有乙方提供最优惠价格的权利;
②、享有取得电信业务收入的权利,有权追索因乙方人员操作失误所造成的损失;
③、乙方负责代理合同规定的甲方业务,乙方因代办甲方业务,所涉及业务本身引起的话费争议等问题及相关的法律问题由甲方负责,并承担责任;
④、甲方应优先向乙方提供ip卡、193长途电话卡、165上网卡、130gsm卡、寻呼机等相关的卡、号;
⑤、在办理寻呼业务时,乙方可从取bp机之日起---个月内调换其它机型,但调换的寻呼机必须备件齐全、没有磨损等其它情况。如遇价格变动,甲方退还乙方未售出的寻呼机差价款;
⑥、甲方负责向乙方提出业务需求及提供各种业务单式,承担业务的主要宣传(含与乙方合作方面)、咨询及解释工作,免费承担代办人员的业务培训和指导工作;
⑦、甲方负责为乙方各代理网点统一制作联通经营业务规范标志牌;
⑧、按合同规定及时足额支付乙方代理手续费。
㈡、乙方的权利和义务
①、有按照合同规定的标准取得代办费的权利,但需提供相应的取得代办费的发票;
②、有代理甲方电信业务受理、收费及其它合作项目的优先权;
③、作为集团用户享有使用联通电信业务优惠条件的权利;
④、在代理甲方业务时,乙方需提供优质服务,并保证服务水平,遇有无法解答的问题,应及时与甲方客户服务中心联系,甲方客户服务中心应及时进行答复,在代办和代销过程中乙方仅负责因乙方服务问题引起的纠纷;
⑤、乙方应按照甲方有关规章制度、价格、资费标准办理相关业务,配合甲方进行业务宣传、咨询、查询等工作,并接受甲方的业务指导和业务检查;
⑥、认真做好各种卡的请领、登记、保管工作。按甲方要求定期将各类业务单册、收据存根、各类报表、用户资料按规定的期限分别送交甲方指定的部门,办理相关移交手续,双方在相关移交手续上签字区分责任段落,不签字视同甲方认可。及时足额划转代收的话费和服务费用,且按月向甲方填报代办业务情况报告表;
⑦、甲方允许乙方发展自己的分销商,但乙方给分销商的酬金必须与甲方同期标准保持一致,不得竞相压价和低价倾销,否则甲方有权停止乙方代理该项业务;
⑧、甲方无故不支付乙方代理业务手续费时,乙方有权止付甲方的费用。
三、代理费标准及结算方式
㈠、乙方代理费标准
卡类业务:甲方同意给予乙方全省同期最优惠酬金政策。
①、ip卡业务:乙方所有营业网点全年销售,按卡面值---%提取酬金。
②、193长话卡:乙方所有营业网点全年销售,按卡面值---%提取酬金。
③、165上网卡:乙方所有营业网点全年销售,按卡面值---%提取酬金。
④、gsm业务中的预付费卡:乙方所有营业网点全年销售,按卡面值---%提取酬金。
开户受理类业务:
①、130业务:乙方享受甲方当地最优惠分销商政策,并在甲方号源充足的条件下,优先向乙方提供整段号源:乙方按甲方规定的价格进行销售,不得随意升高或降低价格,甲方按照乙方所发展130移动用户的实收话费总额(话费总额包括月租费、通话费、基本增值业务费)给乙方提取分成(隔月记提),每年按---%提,直至第---年,乙方对每年所发展的130用户的话费实收提满---年后将不再计提。
②、寻呼业务:销售寻呼机代理费按照汉字机----元/部,数字机---元/部提取。
㈡、在甲方促销期间以上各项业务的代理费标准如有变化时,由双方另行协商。
㈢、结算方式
①、甲方开立收入专项账户,乙方按甲方规定时限将各项业务收入划入甲方指定帐户。
②、乙方收取的各项营业款应按甲方要求的时限及时划拨,甲方也应及时向乙方划转代理费用,相互结算的费用每月结算一次,双方均不得以任何理由拖欠和拒付。
四、业务监督与协商
㈠、甲、乙双方成立业务联络小组,负责业务监督与协商事宜,并对双方合作过程中的相关事宜进行联络和协调处理;
㈡、如遇国家政策性调整或未尽事宜需双方另行协商解决;
㈢、双方可根据业务发展需要及合作中的有关情况,进行随时磋商,对协商新增的合作项目等事宜,可补签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、争议的解决
当事人从下列两种方式中选择第_____种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
六、附则
㈠、本合同一式六份,甲、乙双方各执三份。自双方签字盖章之日起生效,有效期两年。合同到期后,如双方没有异议,自动延期两年。如一方提出终止或变更内容,需在合同到期前60日通知对方。
㈡、如果本合同条款在执行中变成不合法或不可强制执行时,该条款无效,其他条款不受其影响。
㈢、任何一方事先未经另一方的书面同意,均不得出让或转让其在本协议的全部或部分权利和义务,并对本合同赋有保密义务。
甲方: 乙方:
签约人: 签约人:
签约地点: 签约日期: