承包商违章施工处罚实施细则

第一篇：承包商违章施工处罚实施细则

承包商违章施工处罚实施细则 为加强对承包商的管理，保证施工和生产安全，根据国家有关法律、法规、标准、规范、规程制定本组则。在集团所属企业施工的承包商适用本细则。承包商违章施工的罚款从上缴的安全风险抵押金中扣除。4 有下列行为之一的一次罚款 100-200 元。4.1 未经安全教育，进入施工现场作业；

4.2 不戴安全帽。包括不系安全帽带或戴不合格的安全帽；

4.3 在易燃、易爆区使用非防爆工具、携带火种及穿带钉的鞋（无防止产生火花措施）； 4.4 安全员不到位； 4.5 强令员工违章作业；

4.6 不按规定按时参加工程碰头会； 4.7 不按规定期限整改隐患； 4.8 不服从安全人员管理； 4.9 立体交叉作业不采取隔离措施

4.10 违反企业出入门管理制度，不佩带出入门证出入，不服从管理、无理取闹的； 4.11 施工人员未经允许，擅自进入生产装置区； 4.12 随意堵塞消防通道或取用消防水； 4.13 酒后上班或酒后作业；

4.14 站在石棉瓦、油毡、苇箔等轻型、简易结构的屋顶上施工，未采取防护措施； 4.15 施工现场的孔、洞、沟未设安全围栏，夜间无安全警示灯； 4.16 擅自变动安全措施或扩大工作范围；

4.17 高处作业不戴安全带和不按规定正确使用安全带； 4.18 高处作业上下抛掷物件、垃圾或堵塞通道； 4.19 高处进行切割和焊接作业未采取隔离措施；

4.20 高空作业、高处交叉作业、起重作业、深沟、深坑拆除工程等工作现场四周无安全警戒线和无安全监护人；

4.21 高空作业中无保护移位；倚坐在高空平台栏杆上；在高空无栏杆的构架上直立行走； 4.22 高处作业时，施工材料、工器具等放在临空面或孔洞附近而未采取防坠落措施； 4.23 高空作业区域地面不设围栏、发生高空落物、冬季高空作业无防滑措施； 4.24 高处平台、走道、斜道等处未装设防护栏杆；

4.25 在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走，或对机械转动部件进行检查、维修和清扫的； 4.26 进入施工现场，穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、短裤、裙子、背心或赤臂、赤脚、长发未盘入安全帽内；4.27 氧气瓶与乙炔瓶混装、混放、安全距离不够；气瓶压力表超剑或损坏、胶管老化破损；

4.28 使用不合格的梯子或未按规定使用梯子，以及人在梯子上移动梯子； 4.29 擅自拆除挪动啊警戒装置、穿越安全警戒区； 4.30 不履行安全、文明施工责任，岗位责任没上墙； 4.31 未制定或不执行安全文明施工方案； 4.32 单项工程施工无具体的安全文明施工措施； 4.33 无证或无效证件的特种作业人员上岗；

4.34 施工现场自行车、摩托车乱停乱放，未停放在指定区域； 4.35 不走安全通道翻爬结构、管道、脚手架； 4.36 转动机械操作人员戴手套作业；

4.37 使用砂轮机、角磨机、切割机等打磨工具时不戴防护眼镜； 4.38 施工车辆未经允许，擅自进入生产区域；

4.39 进入易燃易爆区的机动车辆排气管未加符合要求的防火罩； 4.40 违反规定驾驶车辆或擅自将车辆交由他人驾驶； 4.41 现场车辆装运设备不封车、不捆扎； 4.42 机动车辆在现场超速行驶；

4.43 坐在未捆绑的运输材料、设备的车厢内； 4.44 站在行驶的机动车驾驶室外； 4.45 材料、设备、工具器械不按规定堆放； 4.46 在设备、管道上随意用电焊打火；

4.47 未经许可在屋面、墙面、地面、防火堤（围堰）上开孔、洞； 4.48 在厂房内、施工现场、容器内或机械设备等处随地大小便； 4.49 损坏绿化带和花草树木；

4.50 脚手架材料不及时清运或没按规定码放，不整齐、不牢固； 4.51 用电设备没有接零接地保护； 4.52 非电工私接电源或拆、装电气设备；

4.53 施工现场临近带电设备未设围栏和悬挂警示牌等； 4.54 电力设备拆除后仍留有带电部分未处理；

4.53 在带电设备周围使用钢卷尺、皮卷尺和线尺进行测量工作； 4.56 使用的电气开关、电源线绝缘损坏或带电部分外露； 4.57 电源线、电焊机二次线跨过通道无可靠的保护措施； 4.58 电焊机二次线接头铜芯线裸露未包扎绝缘； 4.59 配电箱、盘、非防雨型临时开关箱等配电设施，无可靠的防雨措施； 4.60 电焊机、卷扬机等小型施工机械无可靠的防雨措施； 4.61 使用不规范的移动式电源箱、刀闸电源板； 4.62 不使用插头直接插入取电； 4.63 铁皮工具房、集装箱不接地； 4.64 闸刀、空气开关缺罩；

4.65 带电作业不穿绝缘鞋和不戴绝缘手套； 4.66 接地线、零线缠绕在设备或桩头上； 4.67 私接乱拉电源；

4.68 起吊钢板、管子、钢材等较长易滑构建采用兜吊的方式； 4.69 带棱角、刃口的物件未包、垫起吊； 4.70 操作链条葫芦时，站在葫芦的正下方； 4.71 起吊大件或不规则件不拴溜绳；

4.72 使用不合格的吊装工具，或未按规程要求定期检验； 4.74 乘电梯、吊笼人体部分伸出外面；

4.75 进入受限空间作业，无安全措施或作业用具不符合安全规定要求，监护人员救助器具落实不到位。有下列行为之一的一次罚款 500-2000元。5.1 在易燃、易爆区吸烟、动用明火；

5.2 在易燃、易爆区动火工作没有动火证，擅自动火作业；

5.3 焊接、切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后未检查清理遗留物，留下火种； 5.4 利用管道、栏杆和脚手架等悬吊重物的；

5.5 在易燃物品、下水井沟、槽盖板上及重要设备上方进行动火，下方无监护人，未采取防火等安全措施的；

5.6 无安全施工措施就布置施工；未进行安全交底就布置施工；应参加交底而不参加； 6.7 进入受限空间作业，没有进行氧含量和有毒易然介质分析进行作业； 6.8 施工前未按要求办理相关施工审批手续；

6.9 在易燃易爆有毒现场区域作业，设备、线路、防护用具不符合相关安全规定、要求的。6 违章行为被查实后，拒绝在处罚单上签字的，扣压其交纳的风险抵押金，不再反还。继续违章的，违章罚款将从工程款中扣除。违反国家、企业其它安全生产规定的，视情节轻重，酌情处罚。承包商因为施工引发企业安全生产事故的，对企业所造成的财产损失承担赔偿责任。

第二篇：安全生产 文明施工 违章违规违纪处罚规定

安全生产

文明施工

违章违规违纪处罚

规定

根据<<建筑法>>第五章“建筑安全生产管理”和<<安全生产法>>第六章“法律责任”《建设工程安全生产管理条例》第四章《施工单位的安全责任》中的有关规定，结合JGJ59-11《建筑施工安全检查标准》和公司有关规定，为制止三违的行为发生，消除事故隐患，各类 事故的发生，创建文明施工工地，经公司研究，特制定本规定： 一，安全教育培训：

1，凡是进场职工，必须经过“三级”安全教育培训上岗，屏签订教育卡片，未经“三级安全教育”培训签订教育卡片的罚10元每人，（以工区班组为单位计罚）。

2，工区与班组签订安全责任书，班组与职工签订安全责任书，每缺一份每人罚10元。

3，凡不服从教育培训和不有有愿意签订安全责任书和三级教育卡的罚10元/人。

4，特殊工种未持有效证件上岗的，罚100元/人。二，.安全纪律：

1． 进入施工现场，不戴安全帽的罚20元/人，未系帽带的罚10元/人。

2． 管理人员的班组加倍处罚。作业面上有5人的（含5人）未戴安全帽的，除对职工按规定罚款外，罚班组长50元，有10人以上（含10人）未戴安全帽的罚工区主人100元。3． 高处作业，在没有安全防护设施时，未系安全带的罚50元。/人。作业面上有3人以上（含3人）未系安全带的罚班组长100元。

4． 有以下行为之一的，每人罚20元。酒后上岗的；2 穿拖鞋，高跟鞋上岗的；3 赤膊上岗的，4 非本工种人员而使用另外工种机械设备的。

5．在高处向下抛物或向下倒垃圾的，罚100元/次。重复发生加倍处罚。

6．未经批准，擅自离开工作岗位的，罚20元/次。

7．未经工区，项目部负责人批准，擅自拆除安全防范设施安全防护棚，防护栏杆，洞口防护，盖板，安全防护门，安全网的或工区项目负责人批准拆除，工作完毕后未及时恢复的，罚100元/处。

8．在施工现场打架斗殴的，在宿舍区食堂打架，斗殴的，每人罚

100元/次。不听劝告加倍处罚，直至清退。严重的交公安机关处理。

拆除消防器材的，罚100元/次只。偷盗工地财物的，罚款以财值的10 倍处理，严重的作清退处理。并报公安部门。三．施工用电：

1．未经现场电工而擅自安装电机和开关的,罚50元/次。

电线拖在地面上，未作防护处理的,罚50元/处.。2.施工现场电焊，气焊作业未办理动火证得，防范措施不到位的，罚100元/次 3.使用不符合施工用电规范标准电器开关和导线的，胶盖闸刀，倒顺开关，护导线花线和多相插座的，谁使用罚谁100元/次。

4.未使用接线插头，而直接用导线插入插座内的，每处罚款100元。

5.6.破坏电器设施的罚100元—500元。

未达到一机一箱一闸一漏的，美缺一项罚100元。

四．施工机械

1.机械安装后，未经验收合格，挂牌而擅自使用的罚100元/台

2.无证人员操作塔机，施工升降机,卷扬机，电焊机，对焊机的，罚100元/人次。

3.塔机，施工升降机，卷扬机，搅拌机，木工机械，钢加机械焊机等机械不按操作规程操作和违法十不吊的，每发现一次，罚100—500元。

下班和中途信息，不停机，拉闸断电的，罚50元/次。

5.50 元，二次以上罚100—500元。

6.施工期间发生施工机械故障或安全隐患，机操工部报告或不采取及时停机修理，排除隐患而继续不负责任的运转机械，罚100—500元/次。（特别是大型机械）

施工升降机，井子架进出口（楼层上）安全门不随时关闭，罚50元/ 层次（机械操作工和施工班组各负百分之五十罚款）

8.机械运转中，看书看报，干其他活，发现一次罚20元，第二次以上罚40元。

9.为了确保安全及机械的完好，电源操作台机卷扬机，搅拌机要做防雨棚，有关

机械班组要安排专人操作，人员名单报项目部备查。10.维修人员对机械电器要勤检查，如发现电机缺箱烧坏或人为操作不当损坏的

要追查原因，并追究专职操作员，班组及极点维修工的责任，并作相应的经济赔偿。

11.井字架拆除连接板，螺丝都要拆尽，拆角钢严禁抛掷，拆卸过程中损坏的按

原价的三倍处理。五．施工现场安全防护

未按规定及时设置安全防护设施的，当检查发现，限期整改，而整改后不到位的，每发现一处，罚100—200元。

未按规定搭设脚手架的，脚手架高度未施工层面的，罚

100—200元。

防护设施经大风吹毁不及时修复的，（如防护棚，安全网）罚100元。

机械安全防护罩壳损坏不及时更换的，罚50—100元/处。

擅自拆除和移动安全防护设施的，视情节严重每处罚100—200元。

六．现场防火：

在易燃易爆场所吸烟，罚50元 /人。违规使用明火的，视情节严重罚200—1000元。

应设灭火器材的，每缺设一处罚100元，故意毁坏消防器材的，每发现一处重罚500—1000元。

七．现场文明施工，清洁卫生：

在施工现场和楼层拉大便的，每发现一处罚100元，多次发生加倍重罚。

脚手架竹跳堆施工材料和垃圾不及时清除的，视情节处以100—500元罚款。

将瓜皮 果壳 快餐盒 方便面 酒瓶等生活废品丢在施工现场楼层内，每项罚5元。（工区施工范围）

不按文明施工规定，不将各种材料，加工半成品，成品材料，废品材料分类堆放整齐的，施工现场道路，场地，加工场所，日清日净的，视情况作200—500元罚款。

搅拌机每天要清洗干净，井子架

搅拌机周围不得有水泥砂浆堆积硬化，如有硬化按离搅拌机2米范围内进行计算，每立方200元。

严禁挖土机或死拉硬拖搅拌机 井子架等设备，应人工处理，如死拉硬拖得按原价的双倍处理。

班组所用的各种设备要负责领用及入库，项目部不得另行安排点工。（特殊情况除外）

水泥要及时堆盖好，如发现硬化每包按原价的双倍处理，手工未用完的砂浆妥善处理，如发现处理不当造成浪费的按原价的双倍处理。

可利用的多层板木工板不得用作拌水泥，堆砂浆，确实需用的也要得到材料的

同意方可使用，更不能用新板垫路，垫床等。如发现按原价三倍处理，由班组承担。

做好麻袋，胶水桶的回收利用工作，特别是胶水桶要如实做好领用和空桶回

收，如有缺少由班组按原价承担。11

不得用挤塑板及其他易材料当凳子或睡觉等。如有发现人为造成损失的一侓

按原价的三倍处理并由班组承担。

以上规定自发布只日起执行

以上罚款，项目部只罚到所在工区，在每月发放工资和生活费中扣除，工区根据项目部的罚款分别对班组和个人做出处罚。工区和班组长在施工过程中应按此处罚规定对三违人员或班组严格处罚。

八

生活区的处罚按生活区有关规定执行：

在室内乱接开关，乱拉电线的，发现一次罚50元。在 室内烧饭炒菜的罚50/次，烧电炉的100元/次，烧热得快和电热壶的罚50元/次，使用大功率灯泡的罚50 元/次，用明火取暖的罚500元/次，并没收其违规用具。

向室外抛掷垃圾和倒脏水的罚50元/次，在室外（宿舍周围）随地大小便得罚20—100元/次。查不到人头的由该宿舍班组和工区承担。

私自带外来熟人进宿舍居住的罚50元/次。

在宿舍内有赌博的罚50元/次，打架斗殴，酗酒闹事的罚50—100元/次，不服从劝阻，加倍处罚，并报公安机关处理。

故意损坏和玩弄消防设备的罚200元/次。

不服从管理，谩骂和殴打管理人员的，视情节轻重罚50—200元/次

溧阳市天目湖建筑安装工程有限公司

第三篇：施工承包商安全协议书

施工安全协议书

甲方：

乙方： 身份证号：

为了加强施工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、以人为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保施工期问乙方的工作顺利进行，根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

(一)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；(二)甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；(三)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利；

(一)乙方必须严格执行国家有关安全生产的规定、制度；

(二)乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；

(三)乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

(四)乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

(一)高空悬空作业必须系好安全带；

(二)班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

(三)现场内不得赤脚．不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;(四)未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安

全装置和安全标牌；

(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六)不得在工程现场烧火；因楼面为彩钢轻体易燃材料，绝对禁止现场吸烟！如有违者，甲方有权每人每次扣除总施工费用的10%。

(七)不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70％：

(八)不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；(九)不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

(十)使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；(十一)施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条：安全责任

本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

第五条：本协议自签订之日起生效，一式两份份，甲乙双方各一份。

甲方：(签章)乙方：(签章)

甲方负责人(签章)： 乙方负责人(签章)：

年 月 日 年 月 日

第四篇：承包商施工索赔研究

网络教育学院

本 科 生 毕 业 论 文（设 计）

题

目：

承包商施工索赔研究

学习中心： 重庆万州奥鹏学习中心[16]VIP 层 次： 专科起点本科 专 业： 土木工程 年 级： 2013年春季 学 号： ***4 学 生： 张永成 指导教师： 祝 双 完成日期： 2014年11月29日

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

内容摘要

在工程建设过程中索赔是必然而且经常发生的，是合同管理的重要组成部分。索赔既是当事人的权利，也是保护和捍卫自己正当权益的手段。在工程中如果索赔运用得法，可变不利为有利，变被动为主动。在工程项目管理中，施工索赔是一项复杂的经营管理工作。由于索赔涉及到业主和承包商的自身利益而受到双方的高度重视。同时施工索赔也是承包商获取利润的重要途径,是承包商保护自己并获取利益的手段。工程索赔管理不仅是工程项目管理的重要组成部分，也是工程项目管理工程师热点关注的领域。加强索赔管理，研究索赔方法，对规范合同管理，提高工程项目管理水平有着重要的现实意义。

关键词：索赔；承包商；合同管理

I

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

目 录

内容摘要...........................................................................................................................I 引

言.............................................................................................................................1 1 建筑工程施工合同示范文本中各方的权力与义务.................................................2 1.1 勘察、设计合同当事人的权利义务与责任..................................................2 1.1.1 发包人的权利义务与责任......................................................................2 1.1.2 勘察、设计人的权利义务与责任...........................................................2 1.2 施工合同当事人的权利义务与责任..............................................................2 1.2.1 发包人的权利义务与责任......................................................................3 1.2.2 承包人的权利义务与责任......................................................................3 2 索赔.............................................................................................................................5 2.1 索赔概述...........................................................................................................5 2.2 施工索赔...........................................................................................................5 2.2.1 施工索赔的定义.......................................................................................5 2.2.2 施工索赔的分类.......................................................................................5 2.2.3 施工索赔的原因.......................................................................................9 3 工期索赔与费用索赔...............................................................................................11 3.1 工期索赔.........................................................................................................11 3.2 经济索赔.........................................................................................................11 4 施工索赔案例...........................................................................................................12 4.1 案例背景...........................................................................................................12 4.2 案例分析与评价...............................................................................................12 结

论.............................................................................................................................14 参考文献.........................................................................................................................15

II

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

引 言

改革开放以来，我国建筑业发展迅速，建筑市场逐步与国际接轨，一些国际上通行的做法逐渐为业界所接受，施工索赔便是其中一种，它最初是由国际工程承包市场引入国内的。工程建设索赔在国际工程承包市场中已司空见惯，它是一种以合同和法律为依据处理损失补偿的正当行为。随着我国社会主义市场经济的发展和工程建设规模的不断扩大，工程实施环境越来越复杂，工程合同履行过程中面临的风险因素也越来越多。合同的谈判及签定是合同双方第一次明确了各自分担风险的责任，在合同履行过程中发生的各种施工索赔则是合同双方对工程风险的合理再分担，施工合同管理的重要内容之一就是施工索赔管理。

本论文主要分为四大部分。第一部分介绍了建筑工程施工示范文本下合同中各方的权力与义务；第二部分是对施工索赔相关概念、特征、分类、程序等相关问题的论述；第三部分是对工期索赔和费用索赔这二种索赔的论述；第四部分结合相关索赔案例，对索赔做了进一步的论述。

索赔不仅是承包商综合管理能力的具体体现，更是承包商保护其利益的最基本的管理行为和保本创收的一种必要手段。

但是，目前在我国对索赔的认识和运用还有许多不足，不管是业主还是承包商、监理单位都没有充分意识到索赔条款(或权力)是保护合同双方合法利益，约束合同双方履行合同义务，承担风险责任的重要手段，以致合同双方都不能合理运用索赔这一有力的手段来保护自己的合法权益。因此，加强施工合同索赔管理不管是对业主、承包商，还是对监理工程师都有十分重要的意义。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究 建筑工程施工合同示范文本中各方的权力与义务 1.1 勘察、设计合同当事人的权利义务与责任

勘察、设计合同是承包人进行勘察设计，发包人支付价款的合同。工程勘察是根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动，包括工程测量、地质状况和水文地质调查等工作。工程设计是根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，并编制建设工程设计文件的活动，包括设计工程结构、绘制施工图纸、选用设备材料和预算工程价款等工作。勘察、设计是建设活动的首要环节，直接决定工程质量。当事人应当订立书面勘察、设计合同以明确权利义务和责任，合同内容包括提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。1.1.1 发包人的权利义务与责任

（1）按照合同约定向承包人提供开展勘察、设计工作所需的技术资料和工作条件。因发包人变更计划、提供资料不准确、或者未按照期限提供必需勘察、设计工作条件而造成返工、停工或修改的，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增加勘察、设计费并赔偿损失。

（2）按合同约定向勘察、设计人支付勘察、设计费。发包人未履行付款义务的，勘察、设计人可以拒绝交付工作成果；逾期付款的，应当承担迟延履行的违约责任。

（3）不得擅自修改勘察、设计成果，不得擅自许可他人使用。擅自修改勘察设计成果造成质量缺陷的，应当自行承担责任。1.1.2 勘察、设计人的权利义务与责任

（1）按照合同约定按期完成勘察、设计工作，并提交工作成果；对勘察、设计成果负瑕疵担保责任。勘察、设计成果不符合质量要求或者未按照期限提交勘察、设计文件造成工期拖延的，勘察、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收费用并赔偿损失。

（2）按合同约定完成协作事项。设计人应当配合施工，进行设计交底，解决施工人对设计文件的疑问；参与工程质量事故分析和工程竣工验收等工作。

1.2 施工合同当事人的权利义务与责任

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

施工合同是承包人完成工程建设与安装任务，发包人验收合格后支付工程款的合同。工程施工是将建筑材料和劳务物化于建筑产品中的过程，是将设计文件付诸实施的过程，是工程建设的中心环节。施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。

1.2.1 发包人的权利义务与责任

（1）按照合同约定做好施工前准备工作，提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的，承包人可以顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工的损失。

（2）与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。

（3）组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。

（4）接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以根据《合同法》286条行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

1.2.2 承包人的权利义务与责任

（1）按照施工合同和设计文件严格施工。严格按照工程设计图纸、施工技术标准和施工合同进行施工，不得擅自修改工程设计，不得偷减料。对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土应当进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。因施工人原因致使建设工程质量不符合约定的，应当在合理期限内无偿修理或者返工、改建。

（2）接受发包人的必要监督。发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

以随时对作业进度和工程质量进行检查。承包人应当进行协助和支持发包人的监督工作，接到整改指令后及时进行修复或返工。

（3）按期完成和交付合格工程。完成和交付合格工程是发包人的缔约目的，也是承包人取得工程款的前提。因承包人原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。承包人拒绝的，发包人可以要求承包人支付修复费用或请求减少工程价款。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

（4）保修责任和损害赔偿责任。建设工程实行质量保修制度。建筑工程竣工验收后，在保修范围和保修期限内出现质量问题的，承包人应当及时履行保修义务，因保修不及时造成人身或财产损害的，应当承担赔偿责任。因承包人原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究 索赔

2.1 索赔概述

从广义的角度讲，索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失，或一方在对方要求或同意时，尽了比原合同约定的更多的义务，因而向对方提出赔偿要求。

2.2 施工索赔

2.2.1 施工索赔的定义

施工索赔是在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己 的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，承包商向 业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。从广义上讲，施工索赔还包括业主对 承包商的索赔，通常称为反索赔。

项目施工索赔的本质是按照承包合同的约定、法律法规规定或国际惯例，当一方受到特定损失时，为了弥补受损方不应承担的额外损失，由另一方给予赔偿（当有过错时）或补偿（当无过错时），使合同双方风险分担趋于合理。在建筑工程中，索赔是合同双方经常发生的正常管理业务行为，是合同当事人就自己受到的损失依法求偿的权利。但在在实践中存在较多的主要是承包商的索赔。2.2.2 施工索赔的分类

施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。如按索赔的

有关当事人可分为：承包商同业主之间的索赔，承包商同分包商之间的索赔，承 包商同供货商之间的索赔，承包商向保险公司索赔。按索赔的业务范围分类可分 为施工索赔，即在施工过程中的索赔；商务索赔，指在物资采购、运输过程中的 索赔。按索赔的对象分类可分为索赔和反索赔等等。本书主要介绍与处理索赔有 关的几种分类方法。

1、按索赔的目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔

这种分类方法，是施工索赔业务中通用的称呼方法。当提出索赔时，要明确 提出是工期索赔还是经济索赔，前者是要求得到工期的延长，后者是要求得到经 济补偿。当然，在索赔报告论证的文件中，也是为达此目的提出论证材料和合同

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

依据。

2、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔

⑴ 单项索赔。它是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承 包商为此一事件提出的索赔。如业主发出设计变更指令，造成承包商成本增加、工期延长。承包商为变更设计这一事件提出索赔要求，就可能是单项索赔。应当 注意，单项索赔往往在合同中规定必须在索赔有效期内完成，即在索赔有效期内 提出索赔报告，经监理工程师审核后交业主批准。如果超过规定的索赔有效期，则该索赔无效。因此对于单项索赔，必须有合同管理人员对日常的每一个合同事 件跟踪，一旦发现问题即应迅速研究是否对此提出索赔要求。

⑵ 一揽子索赔，又称总索赔。它是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中 已提出但未解决的索赔汇总在一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔。

这种索赔是在合同实施过程中，一些单项索赔问题比较复杂，不能立即解决，经双方协商同意留待以后解决。有的是业主对索赔迟迟不作答复，采取拖延的办 法，使索赔谈判旷日持久，或有的承包商对合同管理的水平差，平时没有注意对 索赔的管理，忙于工程施工，当工程快完工时，发现自己亏了本，或业主不付款 时，才准备进行索赔，甚至提出仲裁或诉讼。

由于以上原因，在处理一揽子索赔时，因许多干扰事件交织在一起，影响因 素比较复杂，有些证据已事过境迁，责任分析和索赔值的计算发生困难，使索赔 处理和谈判很艰难。加上一揽子索赔的金额较大，往往需要承包商作出较大让步 才能解决。

因此，承包商在进行施工索赔时，一定要掌握索赔的有利时机，力争单项索 赔，使索赔在施工过程中一项一项地单项解决。对于实在不能单项解决，需要一 揽子索赔的，也应力争在施工建成移交之前完成主要的谈判与付款。如果业主无 理拒绝和拖延索赔，承包商还约束业主的合同“武器”。否则，工程移交后，承包 商就失去了约束业主的“王牌”，业主就有可能“赖帐”，使索赔长期得不到解决。

3、按索赔发生的原因分类

按索赔发生的原因分类，会有很多很多。尽管每种索赔都有独特的原因，但 可以把这些原因按其特征归纳为四类：即延期索赔、工程变更索赔、施工加速索

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

赔和不利现场条件索赔。

⑴ 延期索赔。延期索赔主要表现在由于业主的原因不能按原定计划的时间进 行施工所引起的索赔。

由于材料和设备价格的上涨，为了控制建设的成本，业主往往把材料和设备 自己直接订货，再供应给施工的承包商，这样业主则要承担因不能按时供货，而 导致工程延期的风险。如某公司为了建设一个生产工厂，与一家设备安装公司签 订承包合同，其中比较昂贵的三个锅炉由业主直接供货。按合同规定，三个锅炉 应在开工后的第三个月、第六个月、第九个月先后运到施工现场，工程一年内完 工，合同总价100万美元。在最初的六个月内，已顺利安装第一个，在准备接着 安装第二个时，设备安装公司接到通知，因生产厂家的工人罢工，余下的锅炉不 能及时地供给，何日供货不能确定，致使锅炉安装工作拖延六个月，共花了18个 月的时间才完工。

建筑法规的改变最容易造成延期索赔。如某大学的医院要建设一附属机构，在医院和附属机构之间要埋设一条电缆管道，按设计图纸是埋设4英寸的管道，当工程完成到1/3时，市政府颁布了新的建筑法规，应埋设5英寸的管道，这样 造成工程返工，需要清除原管道，重购新管道，使工程拖延10天，劳务成本、材 料成本、设备租金、现场管理费增加，承包商索赔金额达数万美元。

还有设计图纸和规范的错误和遗漏，设计者不能及时提交审查或批准图纸，引起延期索赔的事件更是屡见不鲜。

⑵ 工程变更索赔。工程变更索赔是指对合同中规定工作范围的变化而引起的 索赔。其责任和损失不如延期索赔那么容易确定，如某分项工程所包含的详细工 作内容和技术要求、施工要求很难在合同文件中用语言描述清楚，设计图纸也很 难对每一个施工细节的要求都说得清清楚楚。另外设计的错误和遗漏，或业主和 设计者主观意志的改变都会向承包商发布变更设计的命令从而引起索赔。

设计变更引起的工作量和技术要求的变化都可能被认为是工作范围的变化，为完成此变更可能增加时间，并影响原计划工作的执行，从而可能导致工期和费 用的增加。

⑶ 施工加速索赔。施工加速索赔经常是延期或工程变更索赔的结果，有时也

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

被称为“赶工索赔”，而施工加速索赔与劳动生产率的降低关系极大，因此又称为 劳动生产率损失索赔。

如果业主要求承包商比合同规定的工期提前，或者因工程前段的工期拖延，要求后一阶段工程弥补已经损失的工期，使整个工程按期完工。这样，承包商可 以因施工加速成本超过原计划的成本而提出索赔，其索赔的费用一般应考虑加班 工资、雇用额外劳动力、采用额外设备、改变施工方法、提供额外监督管理人员 和由于拥挤、干扰加班引起的疲劳的劳动生产率损失所引起的费用的增加。在国 外的许多索赔案例中对劳动生产率损失的索赔通常数量很大，但一般不易被业主 接受。这就要求承包商在提交施工加速索赔报告中提供施工加速对劳动生产率的 消极影响的证据。

⑷ 不利现场条件索赔。不利的现场条件是指合同的图纸和技术规范中所描述 的条件与实际情况有实质性的不同或虽合同中未作描述，是一个有经验的承包商 无法预料的。一般是地下的水文地质条件，也包括某些隐藏着的不可知的地面条 件。有人认为，因为现场条件不可能确切预知，是施工项目中的固有风险因素，承包商应把此种风险包括在投标报价中，出现了不利的现场条件应由承包商负责。因此，几乎所有的业主都会在合同中写入某些“开脱责任条款”，如有的合同中写 道：“因合同工作的性质或施工过程中遇到的不可预见情况所造成的一切损失均由 承包商自己承担”。但实际上，如果承包商证明业主没有给出某地段的现场资料，或所给的资料与实际相差甚远，或所遇到的现场条件是一个有经验的承包商不能 预料的，那么承包商对不利现场条件的索赔应能成功。

不利现场条件索赔近似于工程变更索赔，然而又不大像大多数工程变更索赔。不利现场条件索赔应归咎于确实不易预知的某个事实。如现场的水文、地质条件 在设计时全部弄得一清二楚几乎是不可能的，只能根据某些地质钻孔和土样试验 资料来分析和判断。要对现场进行彻底全面的调查将会耗费大量的成本时间，一 般业主不会这样做，承包商在短短的投标报价时间内更不可能做这种现场调查工 作。这种不利现场条件的风险由业主来承担是合理的。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

2.2.3 施工索赔的原因

据国外资料统计，施工索赔无论在数量或金额上，都在稳步增长。如在美国 有人统计了由政府管理的22项工程，发生施工索赔的次数达427次，平均每项工 程索赔约20次，索赔金额约占总合同额的6%左右，索赔成功率占93%。

施工索赔发生的原因大致有以下四个方面：

1、建筑过程的难度和复杂性增大

随着社会的发展，出现了越来越多的新技术、新工艺，业主对项目建设的质 量和功能要求越来越高，越来越完善。因而使设计难度不断增大，另一方面施工 过程也变得更加复杂。

由于设计难度加大，要求设计人员在设计图纸中规范使用不出差错。尽善尽 美是不可能的，因而往往在施工过程中随时发现问题，随时解决，需要进行设计 变更，这就会导致施工费用的变化。

2、合同文件（包括技术规范）前后矛盾和用词不严谨

一般在合同协议书中列出的合同文件，如果发现某几个文件的解释和说明有 矛盾，可按合同文件的优先顺序，排在前面的文件的解释说明更具有权威性，尽 管这样还可能有些矛盾不好解决，如在某高速公路的施工规范中在路基的“清理 与掘除”和“道路填方”的施工要求的提法不一致，在“清理与掘除”中规定：“凡 路基填方地段，均应将路堤基底上所有树根、草皮和其他有机杂质清除干净”。而 在“道路填方”中规定：“除非工程师另有指示，凡是修建的道路路堤高度低于1m 的地方，其原地面上所有草皮、树根及有机杂质均予以清除，并将表面上翻松，深度为250mm”。承包商按施工规范中“道路填方”的施工要求进行施工，对有些 路堤高于1m的地方的草皮、树根未予清除，而业主和监理工程师则认为未达到“清 现与掘除”规定的施工要求，要求清除草皮和树根，由于有的路段树根多达1000 余棵，承包商为此向业主提出了费用索赔。这里不谈及此索赔如何处理，主要说 明由于施工规范前后矛盾而产生索赔的原因。

另外用词不严谨导致双方对合同条款的不同理解，从而引起工程索赔，例如 “应抹平整”、“足够的尺寸”等，像这样的词容易引起争议，因为没有给出“平整”的标准和多大的尺寸算“足够”。图纸、规范是“死”的，而建筑工程是千变

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

万化的，人们从不同的角度对它的理解也有所不同，这个问题本身就构成了索赔 产生的外部原因。

3、建筑业经济效益的影响

有人说索赔是业主和承包商之间经济效益“对立”关系的结果，这种认识是 不对的。如果双方能够很好履约或得到了满意的收益，那么都不愿意计较另一方 给自己造成的经济损失。反过来讲，假如双方都不能很好地履约，或得不到预期 的经济效益，那么双方就容易为索赔的事件发生争议。基于这个前提，索赔与建 筑业的经济效益低下有关。在投标报价中，承包商常采用“靠低价争标，靠索赔 盈利”的策略，而业主也常由于建筑成本的不断增加，预算常处于紧张状态。因 此，合同双方都不愿承担义务或作出让步，所以工程施工索赔与建筑成本的增长 及建筑工经济效益低下有着一定的联系。

4、项目管理模式的变化

在建筑市场中，工程建设项目采用招投地制。有总包、分包、指定分包、劳 务承包、设备材料供应承包等，这些单位会在整个项目的建设中发生经济方面、技术方面、工作方面的联系和影响。在工程实施过程中，管理上的失误往往是难 免的。若一方失误，不仅会对自己造成损失，也会连累与此有关系的单位。特别 是如果处于关键路线上的工程的延期，会对整个工程产生连锁反应。对此基不能 采取有效措施及时解决，可能会产生一系列重大索赔。特别是采用边勘测边设计 边施工的建设管理模式尤为明显。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究 工期索赔与费用索赔

3.1 工期索赔

因发包人原因导致的工程顺眼，发包人应当给予顺眼工期，并可能需补偿承包人停工窝工损失。

工期延误是指工程实际进度落后于计划进度的情形。工期延误可分为：甲方原因、甲方风险、工程变更、自然风险、第三方风险、乙方风险。其中前五类情形可以顺延工期，前三类可以索赔费用，前一类可以索赔利润。

进度计划是工期顺延的参照物。承包人应该加强进度计划管理，及时报批进度计划。在计算可顺延工期时，首先确定实际开工日期及实际竣工日期，以确定延误时间。其次，要注意多时间计算，比例分摊法是司法实践中使用较多的方法。再次，要区分延误事件是否在关键线路上，只有在关键线路上才可以要求顺延工期。

3.2 经济索赔

经济索赔是指承包人在施工过程中根据合同约定及法律规定，要求发包人补偿由发包人责任或风险造成的实际损失和主张，广义经济索赔往往包括工程结算。工程范围争议属计量估价、工程变更、物价上涨属变动调价等式经济索赔的主要情形，但其本质属工程结算。结算对象是固化为工程一部分的工程造价，经济索赔对象是费用和损失。结算方法是估价三原则等，经济索赔方法各有不同。工程结算即便未达成一致也应计算利息，但经济索赔未达成则不计算利息。

经济索赔情形有三种：甲方原因、工程变更、甲方风险。甲方原因是指因为发包人违约或归属于发包人的原因，如拖延提供图纸，设计错误，该情形下可以索赔利润。工程变更一般导致工期延误，从而可以索赔费用。甲方风险指并非甲方原因造成的依约应由发包人承担费用的风险，如不利地下条件，该情形不可以索赔利润。加速施工及合同解除是可索赔的特殊情形。

承包人应该按照合同约定的程序提起经济索赔。许多工程合同约定，承包人未及时提出索赔的，视为放弃追加价款的权利。对此承包人应该映其中是。此外，经济索赔最晚不应晚于法律规定的两年诉讼时效。除非合同另有约定，竣工结算一般不能否定承包人的索赔权利。

承包人在经济索赔时，应该收集齐全的证据，特别是经监理人确定的同期记录，进行合理的计算，撰写恰当的索赔报告，及时提起诉讼。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究 施工索赔案例

4.1 案例背景

某电站工程钢筋材料计量与支付条款规定：“钢筋的支付以公斤为单位进行计量，支付数量按施工详图、有关文件或监理单位通知修正的钢筋表为基础，并按钢筋长度折算为重量，钢筋架立筋、支撑筋及模板拉筋不另计量支付，其费用包含在相应钢筋或混凝土单价内”。承包商在施工过程中，发现钢筋项目结算工程量与实际钢筋领用量差距比较大，即结算量价款小于领用量价款。究其原因，由于结构复杂，混凝土入仓高度不能超过2m，钢筋的长度得不到充分利用，很多长9m的钢筋被截至4～5m分层施工，钢筋接头量占钢筋设计量的比例很大，而在钢筋设计量中，设计单位是按建筑物设计尺寸考虑钢筋长度，没有计算这部分接头工程量。实际上承包商要少结算一部分钢筋用量材料款，这对承包商来讲是明显不合理的。承包商的钢筋用材是业主提供的，业主支付钢筋材料的费用又是按钢筋长度折算重量，以重量计量进行支付，这样钢筋在使用过程中发生长度的改变，实际使用长度小于领用长度，承包商对此产生的消耗如何索赔? 4.2 案例分析与评价

承包商发现亏损原因后，立即着手研究合同条款并提出索赔理由：①钢筋架立筋、支撑筋及模板立筋不另计量、支付，并没有包括钢筋接头工程量；②所有施工用的钢筋料表(包括接头钢筋)都经过监理签认，应视为监理单位修正过的钢筋表，应该作为计量与支付的依据。

基于以上理由，承包商统计了部分仓号设计工程量中的接头工程量，计算出相应比例，要求业主补偿钢筋接头工程量的制作安装费用。业主审核后认为，根据相关行业定额，其工作内容包括回直、除锈、切断、焊接、弯制、绑扎及加工安装等工序，其钢筋接头工作包括在定额工作内容里，不应该单独支付。承包商认为，定额材量2％损耗系数，是钢筋加工损耗，不含接头工程量，定额工作内容是以前边设计边施工、钢筋图纸工程量是以钢筋料表工程量为基础统计出来的，并出示了相关行业管理委员会的证明材料。经过反复谈判，综合测算，业主同意支付钢筋图纸设计工程量的4.5％作为钢筋接头制作安装工程量。据此，该承包商成功索赔1200多万元。

该案例为钢筋接头损耗量的索赔。根据示范文本规定，钢筋的计量应按施工图纸所示的净值计量，钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量。根据这一规定，怎样把钢筋接头的长

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

度纳入图纸和技术规定以内的长度是解决这一索赔问题的关键。承包商要求钢筋接头制作安装工程量占设计工程量的4.5％，作为钢筋的净值计量，补偿了钢筋使用技术损耗的费用，解决了承包商领用钢筋的长度与实际使用长度产生差异的问题，成功地解决了钢筋接头问题的索赔。

另外，承包商在钢筋使用中还要注意钢筋超径问题。当钢筋由业主供应，供应量按实际重量计算时，业主会按设计量对承包商结算。如果业主供应的钢筋超径，超出了设计量的使用直径，超径产生了重量，就会使承包商要额外向业主支付超径重量的钢筋款，而多支付的钢筋款业主是不给结算的。所以承包商每次领用各种规格的钢筋时都要对照图纸规定要求进行测量，对超径做好原始记录，以备进行钢筋超径问题的索赔。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

结 论

工程索赔一般包括工期索赔和费用索赔。在工期索赔中，承包商往往会提出由于业主的原因导致了工期的拖延，在这种情况下，业主就会审查施工进度计划：如果被拖延的工作是在施工进度计划中的关键线路上，则给予工期的顺延；否则不给予工期的顺延。审查的依据就是承包商的施工组织进度。费用索赔包含多种情况。上述案例中业主就是根据施工组织设计中的各种计划否定了承包商的大部分索赔。另外如果业主要求承包商加速施工，那么承包商应向业主报送加速施工的施工方案，经业主和监理工程师同意后方可进行。这样由于加速施工的引起的费用增加，承包商可以依据原来的施工组织设计以及加速施工的施工方案向业主提出索赔。

建筑工程施工合同示范文本下承包商施工索赔研究

参考文献

[1] 李启明.工程建设合同与索赔管理[M].北京:科学出版社，2001.[2] 中国工程咨询协会编译.施工合同条件[M].北京:机械工业出版社，2002.[3] 何伯森《施工合同条件》下的承包商 索赔[J].国际经济合作，2003，10(5):39-42.[4] 刘世蓉.新版施工合同条件中明示和隐含的索赔规定[J].化工设计，2001.[5] 刘霁.如何运用《施工合同条件》条款处理施工索赔[J].建筑经济，2004，(6):66-69.[6] 张文来.FIDIC合同条件下国际工程索赔[J].经贸实务，2001，(2):34-37.

第五篇：驾驶员违章违规处罚办法

驾驶员违章违规处罚办法

第一章 总则

第一条为了保证公司驾驶员秩序化管理，确保驾驶员出行安全，保障用车安全，有效的控制交通违法行为，特制订本条例。

第二条车队作为驾驶员的管理部门，负责驾驶员的管理工作，驾驶员的个人信息由车队和安全科统一管理。

第二章 驾驶员管理条例

第一条驾驶员要求严格遵守交通法规，对待工作认真负责，严格遵守公司规章制度，认真完成公司下达的各项任务。

第二条由于驾驶员使用不当或疏于保养致使车辆损坏的，公司给予处罚。

第三条办公用车未经总经理批准，不得借予任何人员使用。

第四条因驾驶员严重违章（酒后、工作外）而导致的交通事故，在扣除全部保险金额后，剩余部分将由个人承担，并接受公司的处罚。

第五条专职司机全年安全行车，未出现因违章交通而引发的交通事故及驾车无违章行为的个人，由安全科申报公司总经理，将根据安全责任奖惩制度给予奖励。.第六条：违规操作者给予处罚。

如：

（一）严重违章:（包括酒后驾车.逆向行驶.超速行驶.）因违章而导致的交通事故，受到交管部门处罚的。

（二）对待工作不认真，不及时完成公司交派的任务，不按规定完成车辆保养维修的。

（三）一年内6次交通违章违纪。