第一篇:工程招标与合同管理要点总结
名词解释民法:是调整平等主体的公民之间,法人之间以及公民与法人只的财产关系和法律关系的法律规范的总称。法人:是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享受民事权利和承担民事义务的组织。联营:是指两个或两个以上的企业之间,在平等自愿的基础上,为实现一定经济目的而实行联合的一种法律形式。代理:是指代理人以被代理人的名义,在代理权限内实施民事法律行为,所产生的权利义务直接归属被代理人。民事法律行为:是民事主体设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。民事权利:指民事法律关系的主体依据法律规定,在国家强制力保护下,为一定行为或者要求他人为一定行为或不为一定行为的权利。民事责任:指对不履行民事义务产生的后果所应承担的责任。
诉讼时效:是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权益的权利的法律制度。
合同:泛指一切确立权利义务关系的协议。
合同的订立:是指合同当事人依法就合同内容经过协商,达成协议的法律行为。要约:是希望和他人订立合同的意思表示。
承诺:是指受要约人同意要约的意思表示。无效合同:指虽经当事人协商订立,但因其不具备合同生效的条件,不能产生法律约束力的合同。合同的履行:指合同生效后,当事人双方按照合同约定的标的、数量、质量、价款、履行期限、旅行地点和履行方式等,完成各自应承担的全部义务的行为。合同的变更:指合同依法成立后,在尚未履行或尚未完全履行时,当事人双方依法对合同的内容进行修订或调整所达成的协议。合同的转让:指当事人一方将合同的权利和义务转让给第三人,由第三人接受权利和承担义务的法律责任。合同的终止:又称合同的消灭,是指当事人之间的合同关系,由于某种原因而不复存在。违约:是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定的行为。违约责任:指当事人任何一方违约后,依照法律规定或者合同约定必须承担的法律制裁。合同管理:指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门,依法对合同的订立,履行等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法合同的行为。合同争议:是指当事人双方对合同订立和履行情况以及不履行合同的后果所产生的纠纷。建筑工程监理:指具有法人和监理资质的监理企业,接受业主的委托,依据国家的有关法律法规、技术规范、标准、合同文件、代表业主对承包商的施工行为实施监督的一种专业化服务活动。建筑工程质量:指国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中对工程的安全、适用、经济美观等特性的综合要求。建筑安全生产管理:指建设行政部门、建筑安全管理机构、建筑施工企业及有关单位对建筑过程中的安全工作,进行计划,组织、指挥、控制、监督等一系列的管理活动。
仲裁:是争议发生前或后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,双方有义务执行的一种解决争议的办法。
工程保险:按全部承包价投保,中国人民保险公司按工程造价2%~4%的保险费率计取保险费。建设工程市场:是以工程承发包交易活动为主要内容的市场,一般称作建设市场或建筑市场。工程项目招标:指招标人(又称业主)对自愿参加某一特定工程项目的投标人(承包商)进行审查、评比、选定的过程。投标须知:是招标文件中很重要的一部分内容,投标者在投标时必须仔细阅读和理解,按须知中的要求进行投标,其内容包括:总则、招标文件、投标报价说明、投标文件的编制、投标文件递交、开标、评标、授予合同等八项内容。投标有效期:一般指从投标截止日起算至公布中标的一段时间。
标底:是由招标单位或委托建设行政主管部门批准的具有编制标底资格和能力的中介代理机构,根据国家(或地方)公布的统一工程项目划分,统一的计量单位,统一的计算规则以及施工图纸、招标文件,并参照国家规定的技术标准,经济定额所编制的工程价格。招标代理:招标代理单位受招标单位的 委托,按照委托代理合同,依法组织招标活动,并按合同约定取得酬金。合理预算成本:即按照国家有关成本核算的 规定计算的成本。联合承包:对于那些工程规模巨大或技术复杂以及承包市场竞争激烈,而由一家公司承包有困难的项目,可以由几家工程公司联合起来承包,以发挥各公司的特长和优势,降低报价,提高工程质量,缩短工期,赢得竞争能力。资格预审:指购买招标文件之前,招标人对投标人的建筑资质登记的审查过程。现场考察:指的是去工地现场进行考察,招标单位一般在招标文件中要注明现场考察的时间和地点,在文件发布后就应安排投标者进行现场考察的准备工作。投标决策:包括三方面内容:其一,针对项目招标是投标,或是不投标。其二,倘若去投标,是投什么性质的标,其三,投标中如何采用以长制短,以优胜劣的策略和技巧。风险标:明知工程承包难度大,风险大,且技术、设备、资金上都有未解决的问题,但由于队伍窝工,或因为工程赢利丰厚,或为了开拓新技术领域而决定参加投标,同时解决存在的问题,即是风险标。保险标:可以预见的情况从技术、设备、资金等重大问题都有了解决的对策之后,再投标,谓之保险标。赢利标:如果招标工程既是本企业的强项,又是竞争对手的弱项;或建设单位意向明确;或本企业任务饱满,利润丰厚,才考虑让企业超负荷运转时称投赢利标。保本标:当企业无后继工程或已经出现部分窝工,必须争取中标,但招标的工程项目 企业又无优势可言,竞争又多时,此时就投保本标。不平衡报价法:指在总价基本确定的前提下,如何调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,又在中标后投标人可可尽早收回垫于工程中的资金和获取较好的经济效益。多方案报价法:利用工程说明书或合同条款不够明确之处,以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。降低系数:是指投标人在投标作价时,预先考虑一个未来可能降价的系数。雇佣代理人:即是在工程所在地区找一个能代表雇主(投标人)的利益开展某些工作的人。开办费:又称为准备工作费。暂定金额:是包括在合同内的工程量清单内,以此名义标明用于工程施工,或供应货物与材料,或提供服务,或以应付意外情况的暂定数量的一笔金额。建设工程合同:是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。建设监理合同:指业主委托监理企业对承包商的建设施工行为实施监督而明确双方权利与义务的协议。买卖合同:是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。货物运输合同:是由承运人将承运的货物从起点运送到指定地点,托运人或者收货人向承运人交付运费的协议。保险合同:是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。租赁合同:是出租人将租赁物交付承租人使用,收益,承租人支付租金的合同。承揽合同:是承揽人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人付报酬的合同。施工合同:即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互利益、义务关系的合同。项目经理:是由承包人单位法定代表授权的,派驻施工场地的承包人的总负责人,他代表承包人负责工程施工的组织、实施。质量缺陷:是指工程不符合国家或行业现行的有关技术标准,设计文件以及合同中对质量的要求。施工合同管理:是指各级工商行政管理机关,建设行政主管机关和金融机构,以及工程发包单位、监理单位、承包单位依据法律和行政法规规章制度,采取法律的行政手段,对施工合同关系进行组织、指导、协调及监督、保护施工合同当事人的合法权益,处理施工合同纠纷,防止和制裁违法行为,保证施工合同法规的贯彻实施等一系列活动。不可抗力:是指合同当事人不能预见,不能避免并不能克服的客观情况。工程转包:是指不行使承包的管理职能,不承担技术经济责任,将所策划能够报的工程倒手转给他人承包的行为。工程分包:是指经合同约定和发包单位认可,从工程承包人承包部分工程的行为。工程项目:指投标人响应招标,在资质审查合格后,编制投标文件,进行投标、投标报价,参与工程项目承包竞争的活动。投标报价:是投标商根据招标文件对招标工程承包价格作出的 要约表示。合同生效:即合同发生法律约束力。合同的效力:指合同所具有的法律约束力。约定生效:合同当事人在订立合同时,约定以将来某种事实的发生作为合同生效或合同失效的条件,合同成了后,当约定的某种事实发生后,合同才能生效或合同即告失效。
填空:1《民法通则》调整对象是平等主体之间的(财产关系)和(人身关系)2联营有(法人型联营、合伙型联营、协作型联营)三种形式3代理可分为(委托代理、法定代理、指定代理)三种4债具有(债的主体、债的内容、债的客体)三要素5人身权包括(健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权)等具体的人身权利6民事责任一般分为(违约责任)和(侵权责任)7诉讼时效一般有(普通诉讼时效)和(特别诉讼时效)之分8合同主体包括(公民、法人)和(其他依法成立的组织)9合同形式主要有(书面形式)和(口头形式)两种10订立合同的方式主要有(要约)和(承诺)方式11《合同法》规定违约责任的方式主要有(继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失)12不可抗力构成的条件有(不可预见性、不可避免性、不可克服性、履行期间性)13不可抗力的法律后果(合同全部不能履行、合同部分不能履行、合同不能按期履行)14合同争议解决的方式有(和解、调解、仲裁、诉讼)等15标准保险合同一般由(投保单、保险单、保险凭证、暂保单)等组成16建设市场的主体是指(业主、承包商)和(工程咨询服务机构)17项目业主的产生主要有三种方式(业主即原有企业或单位、业主是联合投资董事会、业主是各类开发公司)18承包商的实力主要包括(技术、经济、管理、信誉)四个方面19工程咨询服务企业包括(勘察设计、工程造价、工程管理、招标代理、工程监理)等多种业务20咨询单位的风险主要来自三个方面(业主方面、承包商方面、职业责任方面)21建筑市场的客体是指(建筑产品)22建设工程市场中的资质管理包括两类(从企业的资质管理)和(对专业人士的资格管理)23我国对于工程咨询单位目前已明确资质等级评定条件的有(勘察设计、工程监理、工程造价、招标代理)等咨询专业24目前我国已经确定和将要确定的工程专业人士有五种(建筑师、结构工程师、监理工程师、造价工程师、建造工程师)25我国的建设工程交易中心按(信息服务功能、场所服务功能)和(集中办公功能)三大功能进行构建26建筑市场与工程项目招投标(相互联系、相互促进)27按工程项目建设程序分类,工程项目招投标分为(施工招标、材料设备采购招标、工程项目开发招标、勘察设计招标)四种类型.28按工程承包的范围分类,工程项目招投标可分为(项目总承包招标)和(专项工程承包招标)29按行业类别分类,工程项目招投标可分为(土木工程招标、勘察设计招标、材料设备采购招标、安装工程招标、生产工艺技术转让招标、咨询服务招标)等类型30工程项目招标的方式有(公开招标、邀请招标、议标)31工程项目施工现场“三通一平”是指(通水、通电、通路、平整场地)32在招标文件中,投标报价说明应指出对(投标报价、投标报价采用方式)和(投标货币)三方面的要求33新修订的施工合同文本由(《协定书》《通用条教》、《专用条款》、)三部分组成34在工程量清单与报价表中,可分为两类,一类是(“单价”计价的项目)另一类是(“项”包干的项目)35资格预审文件包括(资格预审通告、须知、资格预审标)和(资料、资格预审合格通知书)等方面的内容36标底价格由(成本、利润、税金)等组成37标底编制的计价方法有采用(工料单价计价方法、综合单价计价方法)两种38评标委员会的成员一般由(招标单位、上级主管部门)和(受聘专家)组成39评标可以采用(合理低价法)和(综合评议法)40对于大型或技术复杂的工程,可以采用(技术标)和(商务标)两阶段评标法41国家工程招标方式有四种类型(国际竞争性招标、国际有限招标、两阶段招标、议标)42国际有限招标包括两种方式(一般限制)和(特邀)43择优一般包含(较抵的价格、先进的技术、优良的质量、较短的工期)四个方面44投标人的投标班子应由(经营管理类人才、技术专业人才、商务金融类人才)三种类型的人才组成45国际联合承包的主要方式有(工程项目合营公司、合资公司、联合集团)46投标报价计算包括(定额分析、单价分析、计算工程成本、确定利润方针、确定标价)47投标决策可分为两阶段进行(前期阶段)和(投标决策的后阶段)48按性质分,投标有(风险性)和(保险性),按效益分投标有(盈利标)和(保本标)49降低投标价格可以从(降低投标利润、降低经营管理费)和(设定降价系数)三方面入手50邀请招标一般邀请
(三)家承包商参加投标51国际工程投标工作程序大体上可分为(工程项目的投标决策、投标前的准备工作、计算工程报价)和(投标文件的编制和发送)四个主要过程52影响国际工程投标决策的因素主要有(业主方面、工程方面、承包商方面)三方面53国内过程投标报价费用的组成(直接费、间接费、利润费和税金、不可预见费)54建设工程施工工程量计价方式有两种(工料单价方式)和(综合单价方式)55分项工程单价有(直接费、间接费、利润)等56建设工程合同具有(合同主体的严格性、合同标的特殊性、履行期限的长期性、计划和程序的严格性、合同形式的特殊要求)等特征57从承发包的不同范围和数量进行划分,可将建设工程合同划分为(总承包合同、承包合同、分包合同)58从完成承包的内容进行划分,可将建设工程合同划分为(勘察合同、设计合同、施工合同)59从付款方式进行划分,可将建设工程合同划分为(总价合同、单价合同、成本加酬金合同)60建设监理合同的主体是(业主和建设单位、监理单位)61建设监理合同主体双方的关系是(委托和被委托)的关系62货物运输合同有(承运人、托运人、收货人)三方当事人63保险合同可分为(财产保险)和(人身保险)两类64承揽包括(加工、定作、修理、复制、测试、检验)等工作65施工合同是工程建设的主要合同,是施工单位进行(工程建设质量管理、进度管理、费用管理)的主要依据之一66施工合同的当事人是(发包人和承包人双方是平等的民事主体)67在施工合同中,实行的是(以工程师为核心)的管理体系68合同价款可以按照(固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同)69工程款的结算方式有(按月结算、竣工后一次结算、分段结算、其他结算)方式等70施工合同的进度控制可分为(施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段)三阶段71担保的方式有(保证、抵押、质押、留置、定金)五种72FIDIC的合同条件分为(通用条件)和(专用条件)两部分73《合同法》对合同生效规定了(成立生效、批准登记生效、约定生效)三种情形
简答:1《民法通则》的基本原则是什么?答:1)当事人地位平等2)自愿公平等价有偿诚实信用3)保护公民法人合法民事权益4)遵守法律和国家政策5)维护国家和社会公共利益2法人成立应具备的条件是什么?答:1)依法成立2)有必要的财产或者经费 3)有自己的名称,组织机构和场所4)能够独立承担民事责任3无权代理的表现形式有那些?答:1)没有代理权而为代理行为;2)超越代理权限而为代理行为;3)代理权终止后而为代理行为;4代理的特征是什么?答:1)代理是具有法律意义的行为;2)代理人应以被代理人的名义实施代理行为;3)代理人在代理权限内实施代理行为; 4)被代理人对代理行为承担民事责任;7合同具有什么样的特点?答:1)合同是当事人协商一致的协议,是双方或多方的民事法律行为;2)合同的主体是自然人,法人和其他组织等民事主体;3)合同的内容是有关设立,变更和终止民事权利义务关系的约定,通过合同条款具体体现出来8合同内容一般包括那些条款?答:1)当事人的名称或者姓名和住所;2)标的;3)数量;4)质量;5)价款或者报酬;6)履行期限;7)违约责任;8)解决争议的办法; 10《合同法》规定了哪几种无效合同?答:1)欺诈;2)胁迫;3)恶意串通;4)以合法形式掩盖非法行为的;5)损害社会公共效益;6)重大误解;7)显失公平;8)乘人之危; 13业主在项目建设过程的主要职责是什么?答:1)建设项目立项决策;2)建设项目的资金筹措与管理;3)建设项目的招标与合同管理;4)建设项目的施工与质量管理;5)建设项目的竣工验收和试运行;6)建设项目的统计及文档管理; 20建设项目招标应具备什么条件?答:1)概算已经批准;2)建设项目已经正式列入国家部门或地方的年度固定资产投资计划;3)建设用地的征用工作已经完成;4)有能够满足施工需要的施工图纸及技术资料;5)建设资金和主要建筑材料,设备的来源已经落实;6)已经建设项目所在地规划部门批准,施工现场“三通一平”已经完成或已列入施工招标范围;21简答建设项目施工公开招标程序?答:1)建设项目报建; 2)编制招标文件;3)投标者的资格预审;4)发放招标文件;5)开标评标与定标;6)签订合同;22工程项目施工招标文件内容有那些?答:1)投标须知合同条件及合同格式;2)技术规范;3)投标文件;4)图纸;23投标文件由哪些内容组成?答:投标文件一般由下列内容组成:投标书投标书附录投标保证金法定代表人的资格证书授权委托书具有价格的工程量清单与报价表辅助资料表,资格审查表按本须知规定提出的其他资料;26资格预审须知包含那些内容?答:1)工程概况说明工程名称建设地点结构类型建设规模发包方式工程质量要求计划开工日期和竣工日期,发包范围等;2)资金来源,说明筹资方式;3)资格和合格条件要求; 28资格预审文件包含哪些内容?答:1)资格预审通告;2)资格预审须知;3)资格预审表和资料;4)资格预审合格通知书;29开标前的投标技巧主要有哪些?答:1不平衡报价。2零星用工(计日工)一般可稍高于工程单价表中的工资单价。3多方案报价法。30开标后的投标技巧主要有哪些?答:1)降低投标价格。2)补充投标优惠条件。34什么样的投标文件在开标时当场宣布无效?答:1)未加密封或者逾期送达的;2)无投标单位及其法定代表人或者其代理人印章的;3)关键内容不全,字迹辨认不清或者明显不符合招标文件要求;5投标人应具有什么样的条件?答:1)投标人应具备承担招标项目的能力;国家有关规定或者招标文件对招标人资格条件有规定的,投标人应当具备规定的资格条件;2)投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应;3)投标人应当在招标文件所要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送达投标地点。招收人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启;39现场考察的内容有哪些?答:1)工程的性质以其他工程之间关系;2)投标人投标的那一部分工程与其他承包商或分包商之间的关系;3)工地地貌地质气候交通电力水源等情况,有无障物等;4)工地附近有无住宿条件,料场开采条件,其他加工条件,设备维修条件等;5)工地附近治安情况;41施工规划包括哪些内容?答:包括施工方案和施工方法,施工进度计划,施工机械材料,设备和劳动力计划,以及临时生产生活设施; 43通常情况下,哪些招标项目应放弃投标?答:1)本施工企业主管和兼营能国之外的项目;2)工程规模,技术要求超过本施工企业技术等级的项目;3)本施工企业生产任务饱满,则招标工程的盈利水平转低或风险较大的项目;4)本施工企业技术等级,信誉施工水平明显不如对手的项目;45什么叫多方案报价法?应用时注意什么?答:是利用工程说明书或合同条款不够明确之处,以争取达到修改工程说明书和合同为目的的一种报价方法。47什么叫做不平衡报价法?不平衡报价有哪几种情况?答:不平衡报价,指在总价基本确定的前提下,如何调整内部各个子项的报价,以期既不影响总报价,又在中标后投标人可尽早收回垫支于工程中的资金和获取较好的经济效益。情况:1)对能早期结账收回工程款的项目的单价可报以较高价,以利于资金周转;对后期项目单价可适当降低。2)估计今后工程量可能增加的项目,其单价可提高,而工程量可能减少的项目,其单价可降低。3图纸内容不明确或有错误,估计修改后工程量需要增加的,其单价可提高,而工程内容明确的,其单价可降低。4)没有工程量只填报单价的项目,其单价宜高,这样,既不影响总的投标报价,又可多获利。5)对于暂定项目,其实施的可能性大的项目,价格可定高价,反则可定低价。49简答投标文件的组成?答:⑴投标书。⑵投标书附件。⑶投标保证金。⑷法定代表人资格证明书。⑸授权委托书。⑹肯有标价的工程量清单与报价表。⑺施工规划。⑻辅助资料表。⑼对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应。⑽按招标文件规定提交的其他资料。54代理人的一般职责有哪些?答:1向雇主传递招标信息,协助投标人通过资格预审。2传递投标人与业主间的信息往来。3提供当地法律咨询服务当地物资劳力市场行情及商业活动的经验。4如果中标,协助承包商办理入境签证居留证劳工证物资进出口许可证等多种手续,以及协助承包商租用土地房屋建立电话电传邮政信箱等。57常见的作价技巧有哪些?答:⑴对施工条件差的工程,造价低的小型工程,自己施工上有专长的工程以及由于某些原因自己不想干的工程,报价可高一些,结构比较简单而工程量又较大的工程,短期能突击完成的工程,企业急需拿到任务以及投标竞争对手较多时,报价可低一些。⑵海港码头特殊构筑物等工程报价可高,一般房屋土建工程则报价宜低。⑶在同一个工程中可采用不平衡报价法,但以不提高总标价为前提 61租赁合同的内容包括哪些条款?答:⑴租赁物的名称。⑵租赁物的数量。⑶用途。⑷租赁期限。⑸租金及其支付期限和方式。⑹租赁物的维修。62承揽合同的内容包括哪些条款?答:承揽合同的内容包括承揽的标的数量质量报酬承揽方式材料的提供履行期限验收标准和方法等条款。64成本加酬金合同有什么缺点?适用于什么项目?答:缺点是业主对工程总造价不易控制,承包商也往往不注意降低项目成本。适用:1需要立即开展工作的项目,如震后的救灾工作。2新型的工程项目,或对项目工程内容及技术经济指标未确定。3项目风险很大。73隐蔽工程的验收是怎样进行的?答:工程具备隐蔽条件和达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收,通知包括隐蔽和中间验收内容,验收时间和地点,承包人准备验收记录,验收合格工程师在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽和继续施工,验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。74竣工交付使用的工程必须符合哪些基本条件?答:1)完成工程设计和合同中规定的各项工作内容,达到国家规定的竣工条件;2)工程质量应符合国家现行有关法律法规技术标准设计文件及合同规定的要求,并经质量监督机构核定为合格或优良;3)工程所用的设备和主要建筑材料,构件应具有产品质量出厂检验合格证明和技术标准规定必要的进场试验报告;4)具有完整的工程技术档案和竣工图,已办理工程竣工交付使用的有关手续;5)已签署工程保修证书;75买卖合同交易什么特点?答:双务有偿合同。2诺成合同。3不要式合同。77项目经理的职责有哪些?答:项目经理应当对施工现场的施工质量成本进度安全等全面的责任,对于在施工现场出现的超过自己权限范围的事件,应当及时向上级有关部门和人员汇报,请示处理方案或者取得自己处理的授权。1)代表承包人向发包人提出要求和通知。2)组织施工。79简答工程施工合同的违约责任?答:1)一方违约后,另一方可按双方约定的担保条款,要求提供保的第三方承担相应责任;2)一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担违约责任全仍旧继续履行合同80什么叫做公开招标?它具有什么优点?答:公开招标双称为无限竞争招标,是由招标单位通过报刊广播电视等方式发布招标广告,有意的承包商均可参加资格审查,合格的承包商可购买招标文件,参加投标的招标方式。优点:投标的承包商多范围广竞争激烈,业主有较大的选择余地,有利于降低工程造价,提高工程质量和缩短工期;84程序哪些情况当事人可停止履行合同?答:1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;2)调解要求停止施工,且为双方接受;3)仲裁机构要求停止施工;4)法院要求停止施工;86暂停施工的原因有哪些?答:工程师要求的暂停施工;因发包人违约,承包人主动暂停施工;意外情况导致的暂停施工;87FIDIC合同条件具有哪些特点?答:1)国际性,通用性权威性;2)公正合理职责分明;3)程序严谨,易于操作;4)通用条件和专用条件的有机结合; 90什么叫做邀请招标?它具有什么优点?答:邀请招标又称为有限竞争性招标,这咱方式不发布广告,业主根据自己的经验和所掌握的各种信息资料,向有承担该项工程施工能力的三个以上承包商发出招标邀请书,收到邀请书的单位才有资格参加投标;优点:目标集中,招标的组织工作较容易,工作量比较小;
论述:
1、论述《民法通则》调整的对象。答:根据《民法通则》的规定,其调整对象是平等主体之间的财产关系和人身关系。(1)平等主体之间的财产关系、财产关系是人们在生产、分配、交换和消费过程中形成的是有经济内容的社会关系,平等主体之间的财产关系具有以下特点:1)这一财产关系在法律上表现为静态的财产所有关系和动态的财产流转关系;2)当事人的法律地位平等;3)当事人在经济利益上互利有偿;4)这一财产关系是自愿基础上发生在公民之间、法人之间以及公民和法人之间。(2)平等主体之间的人身关系,人身关系是指人身密切联系而无直接财产内容的社会关系,这种关系是与人身人可分离的,一般不具有直接的经济内容。平等主体之间的人身关系,包括人格关系和身份关系,其特点是:1)人身关系是与财产关系相对应的关系;2)当事人处于平等的地位;3)以特定的精神利益为内容;4)与作为民事主体的公民、法人密切相关,不可分离。3.论述建筑市场与工程项目招投标的关系。答:建筑市场与工程项目是相互联系、相互促进的,工程项目招投标制是市场经济的产物,建筑市场自身的发展有赖于建筑市场整体及主市场经济体系的完善和发展,同时招投标制又是培养发展建筑市场的主要环节,没有招投标制的发展就不分形式完善的建筑市场机制。1)工程项目招投标是培育和发展建筑市场的重要环节。2)推行招投标制度有利促进经济体制的配套改革和市场经济体制的建立。3)推行招投标制有利促进我国建筑业与国际接轨。4.论述三种招标方式的优缺点及适用范围。答:1)公开招标。优点:投标的承包商多,范围广,竞争激烈,业主有较大的选择余地,有利于降低工程造价,提高工程质量和缩短工期。缺点:由于投标的承包商多,招标工作最大,组织工作复杂,需投入较多的人力、物力,招标过程所需时间较长,因而此类招标方式主要适用于投资额度大、工艺、结构复杂的较大型工程建设项目。2)邀请招标。优点:目标集中招标的组织工作较容易,工作量较小。缺点:由于参加的投标单位较小,竞争性较差,使招标单位对投标单位的选择余地较少,如果招标单位选择邀请单位前所掌握信息资料不足,则会失去发现最适合承担该项目的承包商的机会。公开招标和邀请招标者必须按规定的招标程序进行,要制订统一的招标文件,投标都必须按招标文件的规定进行投标。3)议标:对于涉及国家安全的工程或军事保密的工程,或紧急抢险救灾工程,通过直接邀请某些承包商进行协商选择承包商这种招标方式称为议标,在我国颁布的招标投标法中已取消了议标的招标方式。
5、论述建设项目施工公开招标的程序。答:公开招标的程序分为6个大步骤,1)建设项目报建,根据《工程建设项目报建管理办法》的规定凡在我国境内投资兴建的工程建设项目都必须实行报建制度,接受当地建设行政主管部门的监督管理。2)审查建设单位资质。3)招标申请。4)资格预审文件,招标文件编制与送审。5)刊登资格预审通告、招标通告。6)资格预审。7)发放招标文件。8)勘察现场。9)招标预备会。10)工程标底的编制与送审。11)投标文件的接收。12)开标。13)评标。14)定标。15)合同签订。
第二篇:工程招标投标与合同管理
一、填空
1、建设工程招投标基本原则:合法原则,统一、开放原则,公开、公平、公正原则,诚实信用原则,求效择优原则,招标投标权益不受侵犯原则
2、招标按竞争分类:公开招标、邀请招标
3、投标文件修订原则:
1、投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准
2、单价与工程量的乘积与总价之间不一致时,以单价为准。若单价有明显的小数点错位,应以总价为准,并修改单价
3、对不同文字文本投标文件的解释发生争议时,以中文文本为准。
4、费用索赔的计算方法:实际费用法、修正总费用法
5、招标保证金超过的天数(30)
6、签订合同的时间:我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同。
7、合同的形式:书面形式、口头形式、其他形式
8、合同无效或被撤销的后果:返还财产、补偿损失、追缴财产,収为国有
同
4、是否需要特定的形式分要式合同与不要式合同
5、为谁的利益分订约当事人利益的合同与第三人利益的合同
6、何时履行分即时清结合同与非即时清结合同
7、是否有主从关系分主合同与从合同
5、合同分类(按计价分):固定总价承包、计量估价承包、单价承包、成本加酬金式承包
6、索赔:工程索赔是在工程承包合同履行中,当事人一方由于另一方未履行合同所规定的义务或者出现了应当由对方承担的风险而遭受损失时,向另一方提出赔偿要求的行为。
7、公开招标相比邀请招标的优点:有较大的选择范围、有助于打破垄断,实行公平竞争、竞争程度强
8、低于成本报价:工程造价
9、确定中标后(15)天提交招标情况报告
10、合同工期
三、多选
1、索赔产生原因:当事人违约、不可抗力事件、合同缺陷、合同变更、工程师指令、第三方原因
9、建设工程交易中心的性质:它不是政府的管理部门,并不具备监理管理职能。它是依据
2、工期顺延:见书上P156 国家法律法规成立,为建立工程交易活动提供相关服务的服务性机构
10、建筑市场资质的管理:对从业企业的资质管理、对专业人士的资质管理
11、邀请招标:又称有限竞争性招标,是指招标人选择若干符合招标条件的承包商,以投标邀请书的方式邀请这些特定承包商参加投标竞争,从中选定中标者的招标方式。
12、评标委员会的组成:由招标负责人组建。
13、索赔证据的基本要求:真实性、全面性、效力性、及时性
14、建设施工合同文本:《协议书》、《通用条款》、《专用条款》
15、索赔按目的分类:工期索赔、费用索赔、二、单选
1、施工总承包企业资质等级:特、一、二、三级
2、合同争议解决的程序:当事人和解、当事人调解、通过仲裁解决争议、通过诉讼解决合同争议
3发包人的工作:(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);(6)确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;
(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定
3、缺陷责任期:缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。
4、合同的分类:
1、根据当事人双方权利义务的分担方式分为双务合同和单务合同
2、是否以偿付为代价分为有偿合同和无偿合同
3、是否交付标的物为要件分诺成合同和实践合3、招标活动应遵循的原则:公开、公平、公正、诚实信用
4、索赔按合同依据划分:明示的索赔、默示的索赔、道义索赔、5、公开招标的范围:国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目和各省、直辖市、自治区人民政府确定的地方重点项目,以及全部使用国有资金投资或国有资金投资占控股或主导地位的工程建设项目
6、合同纠偏的措施:组织措施、技术措施、合同措施、经济措施
四、简答题
1、申请领取施工许可证应具备的条件:已经办理该建筑工程用地批准手续、在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;已经确定建筑施工企业;有满足施工需要的施工图纸及技术资料;有保证工程质量和安全的具体措施;建设资金已经落实;法律、行政法规规定的其他条件。
2、建设工程施工投标报价的策略:生存型报价策略、竞争性报价、盈利型报价、先亏后盈型报价
3、建设工程合同文件的解释顺序:施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书
4、影响投资决策的主客观因素:
1、主观因素:包括技术方面的实力、经济方面的实力、管理方面的实力以及信誉的实力等。投标人对自己内部情况、资料也应当进行归纳管理。
2、客观因素:包括政治和法律方面、自然条件、市场状况、工程项目方面的情况、投标人的情况、竞争对手资料
5、施工索赔的依据:合同文件、来往信件、各种会谈纪要、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的工程文件、气候报告、检查验收报告和各种技术鉴定报告、交接记录、市场行情资料、各种会计核算资料、国家法律、法令、政策文件
6、有关废标的措施:加强政府采购法规的学习和宣传、规范招标信息发布、细心制作招标文件、认真编制投标书、精心测算采购预算
1、以个人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标
2、投标文件无单位盖章并无法定代表人或法定人授权的代理人签字或盖章
3、投标文件未按照规定的格式填写内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
4、未按招标文件要求提交投标保证金。
第三篇:06289-工程招标与合同管理
招投标与合同管理复习题
一、1.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,A.另一方可请求法院强制执行B.仲裁机构可强制执行
C.另一方可以请求公安机关强制执行 D.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
2.保证合同是签订的合同
A.债权人与债务人B.债权人与保证人
C.债务人与保证人D.保证人与被保证人
3.某水泥厂因技术问题使水泥质量达不到国家标准,该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后,作为样品与采购方签订合同,则该合同属于
A.采取欺诈手段B.采取胁迫手段C.超越经营范围D.无效代理
4.建设工程纠纷解决的几种途径中,()是依靠国家强制力来实现的。
A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁
5.采用方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标
6.业主与中标单位签订施工合同后,应及时通知其他未中标的投标单位,并退还其
A.购买招标文件费用B.编制投标文件费用
C.投标保证金D.现场考察费
7.根据《招标投标法》的有关规定,一项工程采用邀请招标时,邀请参加投标的单位数量
不得少于家。
A.2B.3C.4D.7
8.根据《招标投标法》的有关规定,下列说法符合开标程序的是
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B.开标地点由招标人在开标前通知
C.开标由建设行政主管部门主持,邀请中标人参加
D.开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参加
9.工程设计招标中,评标、决标时考虑的因素主要是
A.设计方案的优劣B.设计任务完成的进度
C.设计取费的标准D.设计单位的资历
10.监理工程师通知承包商进行工程计量后,承包商在约定时间未派人参加计量,则
A.监理工程师应推迟计量时间B.监理工程师单独计量无效
C.监理工程师单独计量有效D.监理工程师可不必再计量
11.采用FIDIC合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由控制。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商
12.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指的承包商。
A.由业主选定,与总承包商签订合同B.由总包商选定,与业主签订合同
C.由监理工程师选定,与业主签订合同D.由业主选定,与监理工程师签订合同
13.建设工程施工合同文本规定,业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复,则
A.该项索赔视为已经批准B.视为已被拒绝
C.尚待批准D.承包商应进一步提交索赔证据
14.在国际招标程序中,向最后决定的中标人发出通知,接受其投标书,并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为
A.决标 B.评标 C.授标 D.议标
15.法人成立进行注册登记时,应当以为住所。
A.主要办事机构所在地 B.主要经营场所所在地 C.主要合同履行地 D.董事长的户口所在地
16.属于来自业主的风险是
A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动
17.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同
A.不成立 B.成立 C.无效 D.可撤销
18.在土木工程施工中,属于应用FIDIC合同条件的前提是()
A.通过谈判招标确定承包商 B.通过邀请招标确定承包商C.通过指定招标确定承包商 D.通过竞争性招标确定承包商
19.在项目招标的评标结束后,中标人的投标保证金应当在退还。
A.发出中标通知书后 B.完成评标后 C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后
20.“基准日”为专用条件内规定的投标截止日期前的某一特定日期,施工合同条件的通用条件内采用投标截止日前的第天作为合同基准日
A.7B.14C.21D.28
21.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时
A.中标人不承担合同责任 B.招标人应退还其投标保证金 C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人 D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人
追索差额
22.监理招标的宗旨是对监理单位的选择。
A.人员B.设备C.报价D.能力
23.按照国家有关规定,施工合同的估算价在万元人民币以上,必须进行招标。
A.10B.50C.200D.100
24.FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指
A.完成合同内注明的全部工作的时间B.中标通知书内注明的完成全部工程的时间,加上经批准顺延的时间
C.招标文件内规定完成工程的时间,加上经过批准顺延的时间
25.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在到达对方。
A.要约到达对方之前B.对方承诺到达要约人之前
C.对方发出承诺之前D.对方承诺生效之后
26.招标文件中的工程量清单是
A.竣工结算的依据B.总价承包时的工程量C.投标单位计算标价的依据D.准确的工程量
27.工程标底是招标工程项目的()。
A 合同价格B 投标报价C 预期价格D 结算价格
28.施工许可证的申请者是()。
A 监理单位B 建设单位C 施工单位D 设计单位
29、联合体中标者,联合体各方面应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人()。
A 共同承担责任B 按份承担责任C 承担连带责任D 各自承担责任
30.属于来自业主的风险是()
A.业主信誉差 B.军事冲突 C.海啸 D.国家政策的变动
31、在采用竞争形式订立合同时,招标、投标、定标的方式是要约与承诺的典型表现形式,在该过程中,招标是A,投标是B,定标是C,下述依次对ABC描述正确的是()。
A 要约、承诺、二承诺B 要约邀请、要约、承诺C 一要约、二要约、承诺D 要约、要约邀请、承诺
32.在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A.中标人不承担合同责任 B.招标人应退还其投标保证金 C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人 D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
33.当工程内容明确、工期较短,宜采用()
A.总价可调合同B.总价不可调合同C.单价合同D.成本加酬金合同
34.下列建设工程施工合同文件发生矛盾,应该优先考虑执行的是()
A.工程量清单B.工程预算书C.工程变更协议书D.施工图纸
35.在投标报价程序中,在调查研究,收集资料后应当()
A.对是否投标作出决策B.确定投标方案C.办理资格审查D.进行投标报价
36.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单,逐一填写单价和合价,开标后,发现的分项投标单位没有填写单价和合价,则()
A.允许投标单位填写补充B.视为废标C.认为该项费用包括在其他项的单价和合价中D.由招标人退回标书
37.FIDIC合同条款中的指定分包商只能是()
A.特殊服务B.工程分包C.材料供应D.合同中暂定金额下的工作或服务
38.以下哪种担保是债务人以不转移对特定财产的占有的方式,将该财产作为债权的担保
A.保证B.质押C.留置D.抵押
39.施工招标的招标公告属于
A.要约B.有效承诺C.要约邀请D.无效承诺
40.某项目设计费用为100万元,合同中约定定金为15%,发包方已支付定金,但是承包方不履行合同,此时,承包方应该返还给发包方费用。
A.100万元B.15万元C.30万元D.依据发包方损失定
41.分包商在施工现场的协调管理工作,应由负责。
A.业主B.监理工程师C.总包商D.分包商自己
42.FIDIC合同条件内规定,承包商自有的施工机具运入工地后,若其他承包工程项目施工需要用时
A.可自行运出工地B.应经业主批准后才能运出工地
C.经监理工程师批准后才能运出工地D.不能运出工地
43.FIDIC合同条件规定,应由业主签发。
A.中标通知书B.工程移交证书C.解除缺陷责任书D.最终支付证书
44.施工合同中索赔的性质属于
A.经济补偿B.经济惩罚C.经济制裁D.经济补偿和经济制裁
45.施工合同履行过程中出现时,当事人不承担违约责任。
A.发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地
B.因为发包方资金不到位,发包方无法按照合同约定的时间提供承包商工程预付款
C.因为发生水灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工
D.因为管理不善,承包方的工程质量不符合合同约定的要求
46.按照FIDIC合同条件规定,不属于合同文件组成部分的是
A.合同专用条件B.投标书C.中标意向书D.合同协议书
47.采用方式选择承包商时,通常都要设置对申请投标单位的资格预审程序。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.比价招标
48.根据《招标投标法》的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.10日B.15日C.30日D.三个月
49.监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是施工进度计划。
A.承包商编制的B.业主编制的C.监理单位制定并由承包商认可的D.承包商提交并经监理工程师批准的50.FIDIC合同条件规定的“指定分包商”是指的承包商。
A.由业主选定,与总承包商签订合同B.由总包商选定,与业主签订合同
C.由监理工程师选定,与业主签订合同D.由业主选定,与监理工程师签订合同
二、填空题
1.在工程量清单与报价表中,可分为两类,一类是项目,另一类是。
2.通常对企业法人出具的担保称为,银行出具的担保称为。
3.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行详细评审,详细评审范围分为标评审和标评审。
4.勘察合同履行过程中,由于工程停建而终止合同,勘察人未进行勘察工作的,没收发包人已付的定金,如勘察工作完成50%以内的,发包人应支付勘察人合同预算额的;完成工作量超过50%的,则应向勘察人支付合同预算额的。
5.转让合同权利的当事人也称为;接受转让的第三人称为。
6.合同管理是指县级以上各级人民政府的工商行政管理部门和其他有关主管部门,依法对合同、等进行指导、监督、检查和处理利用合同进行违法活动的行为。
7.仲裁也称为,是双方当事人通过自愿将争议提交第三者(仲裁机构)作出裁决,并负有履行裁决义务的一种解决争议的方式。
8.建筑工程发包方式可采用和的方式进行。
9.承包商是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员、取得
和的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的施工企业。
10.工程分包可分为和。
11.暂列金额实际上是一笔雇主方的,用于招标时对尚未确定或项目的储备金额。
12.雇主发出中标函天内,并接到承包商提交的有效履约担保后,双方签署。
13.勘察合同履行过程中,由于工程停建而致终止合同,勘察人未进行勘察工作的,没收发包人已付的定金,如勘察工作完成50%以内的,发包人应支付勘察人合同预算额的;完成工作量超过50%的,则应向勘察人支付合同预算额的。
14.按合同计价方式分,工程承发包方式可以分为总价合同、合同、合同。
15.新修订的施工合同文本是由协议书、和三部分组成的。
16.工程项目评标委员会成员一般由招标单位、和组成。
17.“三控”是指质量控制、控制、控制。
18.降低投标价格可以从降低投资利润、降低和三方面入手。
19.标底编制的计价方法有法和法两类。
20.影响国际工程投标决策的主要因素是因素,工程因素和因素。
21.施工合同是施工单位进行工程建设管理、管理
和费用管理的主要依据。
22.建设监理合同主体间的关系是和的关系。
23.国内工程投标报价费用是由直接费、、利润和税金以及等组成。
24.“三通一平”是指路通、、电通和等。
25.FIDIC的合同条件可分为和两部分。
26.建设市场的主体有、和工程咨询服务机构。
27.建设工程市场中的资质管理包括两类为和。
28.订立合同的方式主要有和两种。
29.不可抗力的条件有性、不可避免性、性和履行期限性。
30.诉讼时效一般有诉讼时效、诉讼时效和最长诉讼时效。
31.我国的建设工程交易中心是按功能、功能和集中办公功能进行构建的。
32.合同争议解决的方式有和解、、和诉讼。
33.工程项目的招标方式有招标、招标和议标三种。
34.保险合同可分为和两类。
35.《合同法》对合同生效规定了生效、批准登记生效和生效。
三、判断题
1.招标单位必须具备法人资格。()
2.当监理工程师,通过检验或检查,证明某材料有缺陷,不符合合同的要求,则工程师有权拒收这些材料。()
3.承包商在施工中得到相关进度支付,这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。()
4.由于委托单位已向设计单位支付了设计费,因此,委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。()
5.工程分包解除了承包商的责任和义务。()
6.建设工程市场的形成是计划经济的产物。()
7.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。()
8.报价是投标人对投标项目的施工预算。()
9.当递交最终报表后,承包商索赔的权利终止。()
10.在索赔事件发生后的28天内,承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书,否则就丧失了索赔的权利。()
11.当事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求。()
12.一般来讲,土地所有权可以设置抵押。()
13.招标代理单位可以接受同一招标工程的投标代理和投标咨询业务。()
14.投标文件的正本应密封,副本可以不密封。()
15.某一合同被法院认可为可撤消合同,甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方为主要过错方,应承担75%的过错责任。也就是说甲方应赔偿乙方1万元的损失。()
16.施工总承包单位可以将建筑工程主体结构的施工发包给具有相应资质条件的分包单位。()
17.工程量清单是投标中标单位实施工程施工工程量的依据。()
18.特殊分包工程价款可由分包人与承包人结算。()
19.债权人、债务人、债务是债的三要素。()
20.只要当事人协商一致,即可变更合同。()
21.推行工程项目招投标的目的是建立竞争机制。()
22.一个工程可以有多个标底。()
23.招标单位必须具有法人资格。()
24.对风险很大的项目,宜采用单价合同。()
25.建筑工程项目全过程招标又称为“交钥匙”工程。()
26.工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。()
27.投标时对工程量清单中没有工程量的项目不填单价。()
28.在投标文件上签字的人必须是企业经理。()
29.在索赔事件发生后的28天内,承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书,否则就丧失了索赔的权利。()
30.一般情况下,指定分包商应该获得的款项由业主直接支付。()
31.工程承包单位向招标单位发送的投标书属于要约。()
32.招标单位向投标人发送的中标函属于承诺。()
33.承包商在施工中得到相关进度支付,这意味着这部分施工得到了业主的接受或认可。()
34.由于委托单位已向设计单位支付了设计费,因此,委托方有权将设计重复使用或转让给第三方。()
35.从合同不影响主合同的存在,但影响主合同的履行。()
36.FIDIC条款规定,只有小型工程才允许分包,大型工程不允许分包()
37.当监理工程师,通过检验或检查,证明某材料有缺陷,不符合合同的要求,则工程师有权拒收这些材料。()
四、名词解释题
1.法人
2.投标有效期
3.民法
4.违约责任
5.施工合同
6.施工索赔
7.合同的变更
8.标底
9.现场考察
10.建设监理
11.保函
12.不平衡报价法
13.效力待定合同
14.仲裁法
15.建设工程市场
16.工程项目招标
17.违约
18.暂定金额
19.工程风险
20.合同争议
五、简答题
1.简述国际工程招标方式中的两阶段招标
2.简述如何运用FIDIC编制合同条件
3.简述合同变更产生的原因。
4.简述开标前常用的投标技巧。
5.合同法的基本原则是什么?
6.建设单位招标应具备什么条件?
7承包商为了搞好索赔,平时应注意记录和积累保存好哪些资料?
8.《合同法》规定了哪几种无效合同。
9.合同的特点
10.影响投标决策的主观因素有哪些
11.FIDIC编制的各类合同条件的特点
12.发生索赔的原因有哪些
13.简述在市场竞争中,要求承包商应具备哪几方面的实力?
14.资格预审文件包括了哪些内容?
15.简述可调价格合同中价格调整的范围。
16.简述FIDIC合同条件具有的特点。
17.简述国内工程投标报价费用的组成A
六、案例分析题
案例1某工程项目,因为铁路被洪水冲跨,承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场,也无法按照合同约定的开工时间准时开工,承包商在合同约定的开工时间前,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。请根据所学的知识,分析,工程师将如何处理该事件。
案例2在合同履行过程中,由于非承包商责任,导致了工程项目费用增加,工期延长。如果你是承包人将如何进行该项索赔,以保护自身的合法权益。
案例3某工程项目在实施过程中,由于遇到百年难见的大洪水,导致施工现场被淹,基础被泡,严重影响了工程质量。试指出该事件的性质,以及事件发生后当事人双方应做哪些工作?
案例4某工程项目在实施过程中,承包人遇到了非自身责任的情况,影响了工程进度和工程质量,工程师要求暂停施工。请站在承包商的角度分析该事件。
案例5.某建设工程项目,采用公开招标方式,在参加投标的单位中,假定有下列情况发生,应如何处理。⑴A单位在投标有效期内撤销了投标书;
⑵B单位提交了投标书之后,于投标截止日前用电话通知招标单位其投标报价7000万元有误,多报了400万元,希望在评标进行调整;
⑶C单位的投标书上只有投标人的公章;
⑷D单位没有参加标前会议。
案例6某高速公路工程项目,经过评标后,招标人与中标人签定了工程承包合同,在专用条款中约定的合同工期为9个月,开工日期为5月1日。在施工过程中,发生了如下事件:
⑴由于承包人的施工机械不能按时进场,承包人向工程师提出延期到5月10日开工的要求,工程师表示同意。⑵对一项已经检查验收的隐蔽工程项目,工程师怀疑存在质量问题,于是要求承包人进行剥离开孔再次检查,发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工,使工期延长5天,承包人为返工增加了5万元的费用投入。
⑶8月10日到14日,下了一场50年一遇的特大暴雨,使这5天内工程处于停工状态,承包人的一台土方机械因暴雨损坏,修理花费了3万元,工人窝工损失1万元。
⑷在一个关键工作上,本应该于9月1日交给承包人的图纸直到9月10日才给承包人,使承包人这10天内处于停工待图状态。工人窝工损失2万元,机械台班闲置损失4万元。
[问题]
(1).分别说明以上⑵~⑷项事件发生后,承包人获得的工期索赔和费用索赔各多少?为什么?
(2).确定合同竣工日期及承包人可以得到的费用补偿额。
案例7
某高速公路建设项目,采用公开招标方式,招标程序如下:⑴成立招标工作小组;⑵编制招标文件(资格预审文件、招标文件);⑶发出招标邀请书;⑷对投标者进行资格预审并将结果通知投标者;⑸发售招标文件、设计图纸及技术资料;⑹建立评标组织,制定评标、定标方法;⑺标前答疑会;⑻组织投标单位现场勘踏;⑼召开标会议,审查投标书;⑽发出中标通知书;⑾建设单位与中标单位签定承发包合同。
[问题]
1.该建设单位招标程序正确与否?请列出正确的招标程序。
2.参加资格预审的投标单位应提供哪些资料?
3.在招标过程中,假定有下列情况发生,应如何处理?
⑴在招标文件售出后,招标人希望将其中的一个变电站项目从招标文件的工程量清单中删除,于是,在投标截止日前,书面通知了每一个招标文件收受人;
(2)招标人自9月1日向中标人发出中标通知,中标人于9月3日收到中标通知。由于中标人的报价比排在第二位的投标人报价稍高,于是,招标人在中标通知书发出后,与中标人进行了多次谈判要求中标人降低价格,但中标人不同意。于是,招标人于9月10日向排名第二的投标人发出了中标通知,于10月13日签定了工程承包合同。
第四篇:工程招标与合同管理答案
第一章 思考与讨论答案
2.答:市场主体是指在市场中从事交换活动的当事人,包括组织和个人。按照参与交易活动的目的不同,当事人可分为卖方、买方和商业中介机构三类。建设工程市场的主体是业主、承包商和中介机构。
3.答:建筑市场的交易对象既包括有形建筑产品——建筑物又包括无形产品——各种服务。
6.答:
1)勘察设计市场的特点
交易客体为勘察设计产品包括勘察报告、测绘图纸、设计文件等全部成果。2)生产资料市场
交易客体为建造建筑物和构筑物所需的原材料、构配件、建筑设备以及生产过程中使用的机械设备和工具等。
竞争的范围相当广阔,接近于完全竞争市场,价格变化对供求关系反应相当敏感。3)劳务市场
交易客体为建筑业从业人员。4)技术市场
交易客体为科技研究成果,既包括新材料、新结构、新工艺设备等“硬件”,也包括生产组织管理方法和计算机应用程序等“软件”。
5)资金市场
一类是业主投入建设项目的固定资产投资和材料设备储备资金以及建设单位的日常开支所需资金;一类是建筑业企业建设基地和购置机械设备所需的固定资产投资以及生产过程中必须支付的原材料、动力、工资、机械使用和生产管理等费用。
6)咨询服务市场 交易客体包括:
建设前期的可行性研究。
设计阶段,提出设计大纲,组织设计方案评选;选择勘察设计单位或自行承担勘察设计任务,签订勘察设计合同,并组织和监督检查其实施;编制概预算,控制投资额。
招标阶段,准备招标文件招标阶段,准备招标文件,编制标底,组织招标;主持或参与评标,提出决标建议;受业主委托,与中标单位商签承包合同。
施工阶段,作为监理工程师,监督承包商履行合同;检查工程质量,验收工程,签发付款证书,结算工程款;处理违约和索赔事项,解决争议;竣工后整理合同文件,建立技术档案。
生产准备阶段,组织职工培训和生产设备试运转。正式投产以后,进行项目的后评估。
第二章 思考与讨论答案
一、单选题
1、C
2、B
3、B
4、B
5、B
6、A
7、C
8、A
二、多选题
1、C D E
2、C D
3、A B C E
4、B C D
5、A B C E
6、A C D
7、A B D E
8、B C D
9、A C D
10、A B C
11、ABCDE
12、B
13、A
14、ABCDE
15、B
三、案例分析题
1、答: 问题1 第(3)条发出招标邀请书不妥,应为发布(或刊登)招标通告(或公告)。
第(4)条将资格预审结果仅通知合格的申请投标者不妥,资格预审的结果应通知到所有投标者。
第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。
第(8)条制定标底和评标定标办法不妥,该工作不应安排在此处进行。问题2.
第(1)的处理是正确的,投标书必须密封和加盖企业法人印章;
第(2)的处理是正确的,企业法定代表人的委托书必须是原件;
198
第(3)的处理是不正确的,投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。
第三章 思考与讨论答案
一、单项选择题
1、D
2、A
3、B
4、D
5、A
6、B
7、C
8、A
9、C
10、C
11、D
12、A
13、A
14、C
15、B
16、A
17、A
18、C
19、C 20、C
21、D
22、B
23、D
24、A
25、B
二、多项选择题
1、ABC 2. ABE 3. ACD 4. ADE 5. ABCD
199
6. ACDE 7. ABCE 8.ACDE 9. ABDE 10. BCD 11. ACD 12. CDE 13. ABCE 14.ABDE 15.BCDE
第四章 思考与讨论答案
二、选择题 1.D 2.C 3.BCE 4.BD
三、案例分析
答:该承包商运用了三种报价技巧,即多方案报价法、增加建议方案法和突然降价法。其中,多方案报价法运用不当,因为运用该报价技巧时,必须对原方案(本案例指业主的工期要求)报价,而该承包商在投标时仅说明了该工期要求难以实现,却并未报出相应的投标价。
增加建议方案法运用得当,通过对两个结构体系方案的技术经济分析和比较(这意味着对两个方案均报了价),论证了建议方案(框架体系)的技术可行性和经济合理性,对业主有很强的说服力。
突然降价法也运用得当,原投标文件的递交时间比规定的投标截止时间仅提前1天多,这既是符合常理的,又为竞争对手调整、确定最终报价留有一定的时间,起到了迷惑竞争对手的作用。若提前时间太多,会引起竞争对手的怀疑,而在开标前1小时突然递交一份补充文件,这时竞争对手已不可能再调整报价了。
第五章 思考与讨论答案
1、答:开标是指在规定的日期、时间、地点当众宣布所有投标人的名称和报价,使全体投标人了解各家投标价和自己在其中的顺序,是向所有投标人和公众保证其招标程序公平合理的最佳方式。200
开标的程序(略)
2、答:评标是指评标委员会依据招标文件的规定和要求,对投标人递交的投标文件进行审查、评审和比较以最终确定中标人的全过程。
评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则,依法进行,任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。对投标文件的评价、比较和分析,要客观公正,不以主观好恶为标准,不带成见,遵守评标纪律,严守保密原则,遵循合理中标原则,维护招投标双方的合法权益。
3、答:评标专家应符合下列条件:
(1)从事相关专业领域工作满8年并具有高级技术职称或同等专业水平;(2)熟悉有关招标投标法律法规,并具有与招标项目相关的实践经验;(3)能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。
4、答:评标方法分为以下几种:(1)经评审的最低投标价法
以评审价格作为衡量标准,选取最低评标价者作为推荐中标人。评标价并非投标价,它是将一些因素折算为价格,然后再计算其评标价。
适用范围:具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目
(2)综合评估法
是适用最广泛的评标定标方法。这种方法的主要特点是,量化各评审因素对工程报价、工期、质量、施工组织设计、主要材料消耗、安全保障措施、业绩、信誉等评审指标确定科学的评分及权重分配,充分体现整体素质和综合实力,符合公平、公正的竞争法则使质量好、信誉高、价格合理、技术强、方案优的企业能中标。又可分为定性综合评估法和定量综合评估法。
(3)由上述两种评标方法演变出的其他类似方法。
如两阶段低价评标法、综合指数合理低价法、商务报价合理低价法和综合定量评价法等。
5、答:对投标文件进行符合性鉴定,应核查审查投标人是否与资格预审名单一致;投标文件是否按照招标文件的规定和要求编制;签署投标文件正副本之间的内容是否一致;投标文件是否有重大漏项、缺项;是否提出了招标人不能接受的保留条件?投标文件是否实质上响应招标文件的要求等等。
6、答:技术评审主要内容是评审施工方案或施工组织设计、施工进度计划的合理性,施工技术管理人员和施工机械设备的配备,关键工序、劳动力、材料计划、材料来源、临时用地、临时设施布置是否合理可行,施工现场周围环境污染的保护措施、投标人的综合施工技术能力、质量控制措施、以往履约能力、业绩和分包情况等。
商务评审,主要审查内容包括:
(1)投标报价是否按招标文件要求的计价依据进行报价;(2)是否擅自修改了工程量清单数据;
(3)报价构成是否合理性,是否低于工程成本等;(4)报价数据是否有计算上或累计上的算术错误等。
201
两者之间联系紧密,相辅相成,技术评审没有通过,不能参加商务评审。
7、答:对于招标方,由于需要最终选定中标人,在报价条件和技术建议反映不出较大差别时,只有靠进一步澄清的方法分头同各中标候选人进行商谈,通过研究各家提出的辅助建议,结合原投标报价,排出先后顺序并最终决标。商谈的过程也就是业主方进行最后一轮评标的过程,也是投标人为最终夺取投标项目而采取各种对策的竞争过程。
8、答:决标亦称定标,即最后决定将合同授予某一个投标人。
评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见,并按照招标文件中规定的评标方法,推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
9、答:当出现以下三种情况时,招标方才考虑废标:(1)所有的投标文件均不符合招标文件的要求;
(2)所有的投标报价与概算相比,均高出招标方可接受的水平。(3)所有的投标人均不合格。
第六章 思考与讨论答案
1.答:国际工程是指一个工程项目从咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等的各个阶段的参与者来自不止一个国家,并且按照国际上通用的工程项目管理模式进行管理的工程。
国际工程承包的性质和特点(略)
2.答:国际工程招标归纳起来有四种类型:国际竞争性招标;有限国际招标;两阶段招标;议标。
3.答:招标公告的目的是广泛招揽国际上有名望、信誉好且竞争力强的承包商前来投标,以加强投标的竞争性,从而使招标人有充分的挑选余地。招标公告的内容与国内招标公告的内容基本相同。
资格预审的目的主要是:
(1)了解潜在投标人的财务状况、技术能力及以往从事类似工程的施工经验,从而选择在财务、技术、施工经验等方面优秀的潜在投标人参加投标。
(2)淘汰不合格的潜在投标人。
(3)减少评审阶段的工作时间,减少评审费用;
(4)为不合格的潜在投标人节约购买招标文件、现场考察及投标等费用;
(5)降低将合同授予不合格投标人的风险,为业主选择一个较理想的承包商打下良好的基础;
(6)促使综合实力差但专项能力强的公司结成联营体。4.答:招标文件至少应包括以下内容:(1)投标人须知
202
(2)合同的通用条件(3)合同的专用条件(4)工程图纸(5)技术说明书
(6)各种表格。如工程量及价格表等;(7)合同协议书格式(8)投标书格式;(9)投标保函格式;(10)履约保函格式
5.答:投标前期对项目的跟踪和选择;投标环境调查;工程项目情况调查;物色代理人;寻求合作对象;办理注册手续;参加资格预审。
6.答:(1)深入研究招标文件(2)核算工程量
(3)编制施工方案与进度计划
7.答:投标人在计算投标价前,首先要清楚招标文件的要求和承包商的责任和报价范围,以避免在报价中发生任何遗漏;同时要熟悉各项技术要求,以便确定经济适用而又可能缩短工期的施工方案;还要了解工程中所需使用的特殊材料和设备,以便在计算报价前了解调查价格。对招标文件中含糊不清的地方,及时提请业主或咨询工程师给予澄清。
对招标文件的研究,重点是投标者须知、合同条款、技术规范、图纸及工程量表。另外还要弄清:工程的发包方式;报价的计算基础;工程规模和工期要求;合同当事人各方的义务、责任和所享有的合法权利等。
第七章 思考与讨论答案
一、单项选择
1.A 2.C
二、简答题
1.答:设计竞赛招标是建设单位为获得某项规划或设计方案的使用权或所有权而组织竞赛,对参赛者提交的方案进行比较,并与优胜者签订合同的一种特殊的招标形式。
设计竞赛的特点:
(1)设计方案竟赛的参加者不需要报价,他们只需要提出设计方案文件。
(2)设计方案竞赛的结果是把竞赛者分成两类:一类是中奖者,如第一、二、三名等;另一类是非中奖者。中奖者得到奖金,非中奖者得到工作的补偿费。如果业主利用其设计方案委托其他单位设计,还要给予补偿。
203
(3)设计方案竞赛的第一名往往是设计任务的承担者,但也有意外情况;有时是把前几个方案的优点综合起来,作为确定设计方案的基础,再以一定的方式委托设计,业主并不一定要委托第一名进行设计。
2.答:监理项目的交易方式有招标方式和非招标方式。招标方式又可分为公开招标和邀请招标;非招标方式又可分为协商谈判方式和直接委托方式。
采用招标方式的建设工程监理项目可以根据项目的实际情况选用公开招标方式或邀请招标方式。
非招标方式的主要方式是协商谈判。
协商谈判是指招标单位选择具有与工程相应的资质等级、营业范围、监理能力的两家以上(含两家)监理单位,依据谈判文件对参加协商谈判的监理单位的标书进行协商谈判的方式。
3.答:1)投标人资格审查 2)准备招标文件 3)组织现场考察、召开标前会议 4)开标、评标、定标
4.答:招标文件应包括以下几个方面的内容。
(1)工程名称、地址、建设规模。
(2)已批准的项目建议书或可行性研究报告。
(3)项目说明书,包括对工程内容、工程项目的建设投资限额、设计范围和深度,图纸内容、张数和图幅、建设周期和设计进度等的要求。
(4)城市规划管理部门确定的规划控制条件和用地红线图。(5)设计资料的供应内容、方式和时间。(6)招标文件答疑、踏勘现场的时间和地点。(7)投标文件编制要求及评标原则。(8)投标文件送达的截止时间。(9)拟签订合同的主要条款。
(10)未中标方案的补偿办法。
5.答:1)广泛收集招标信息 2)组建投标小组 3)仔细阅读招标文件 4.认真编制投标文件
6.答:1)采购种类多,数量不等 2)采购时间不一,采购批次多 3)采购对象的质量可预先确定
第九章 思考与讨论答案
一、选择题 1.C 2.CD 3.ABDE 204
三、案例分析题 答案解析:
事件1费用索赔成立,工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的,所以索赔成立;从提供的背景资料看,因为事件1未发生在关键线路上,所以工期不予延长。
事件2费用索赔不成立,工期索赔不成立,该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
事件3费用索赔不成立,工期可以延长,因为是异常的气候条件的变化,承包商不应得到费用补偿。
事件4费用索赔成立,工期不予延长。因为设计方案有误,所以费用索赔成立;又因为该工作未在关键线路上,所以工期不予延长。
205
第五篇:建设工程招标与合同管理知识点
建设工程招标与合同管理知识点
1、建筑市场主体是指参与建筑生产交易的各方,主要有业主,承包商和工程咨询服务机构。
2、建筑市场的客体则为有形的建筑产品(建筑物、构筑物和无形的建筑产品咨
询、监理等治理型服务)。
3、建设工程交易中心的基本功能有集体办公功能,信息服务功能和场所服务功
能。
4、建设工程合同体系中,业主和承包商是两个最主要的节点。
5、合同是调整各方关系的纽带和规范项目实施的基础。
6、《中华人民共和国招标投标法》由第九届人大常务委员会第十一次会议于
1999年8月30日通过,自2000年1月1日起实行。该法包括招标、投标、开
标、评标、定标及相应的法律责任。
7、招标投标过程经过招标、投标和定标三个主要阶段和招标、投标、开标、评
标、定标及订立合同六大程序。
8、建设工程招标、投标是指建设单位或个人通过招标的方式,将工程建设项目的勘察、设计、施工、材料设备供应、监理等业务。一次或分部发包,由具有相
应资质的承包单位通过投标、竞争的方式承接。
9、建设工程招标分为公开招标和邀请招标两种方式。
10、两种招标方式的主要区别在哪里?
11、项目经理的岗位应由一级注册建造师或二级注册建造师承担。
12、可以作为评标委员会成员人选的专家应是从事相关领域工作满八年并具有
高级职称或者具有同等专业水平。
13、招标是招标人选择中标人并与其签订合同的过程。
14、招标工作机构由决策人员,专业技术人员,事务人员组成。
15、建设工程合同根据计价方式的不同,一般情况下分为总价合同,单价合同和
成本加酬金合同。
16、招标人在招标前首先到市招标办办理项目报建手续。
17、资格审查分为资格预审和资格后审,一般使用合格制的资格审查方式。
18、资格审查办法有合格制和有限数量制两种审查方法。
19、工程投资额1000万元以上的工程项目,邀请的合格申请人应不少于9个。
20、招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天以书面的形式发给所有购买招标文件的投标人。
21、招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应向未中标的投标人和中标人退
还保证金。
22、评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。
23、招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30天内,签订书面合同。
24、行业标准规定了经评审的最低投标法和综合评估法两种评标方式。
25、招标控制价是招标人根据有关计价依据和办法,按设计施工图纸计算的,对招标工程限定的最高工程造价,也叫拦标价,预算控制价。
26、标底与招标控制价的区别和联系是什么?
27、招标文件由那几部分组成?
包括招标公告(或投标邀请书),投标人须知,评标办法,合同条款及格式,工程量清单、图纸,技术标准和需求,投标文件格式,投标人须知前附表规定的其他材料。
28、开标程序有哪些? P13329、评标委员会的专家人数为5人以上的单数,其中招标人、招标机构以外的专家不得少于成员总数的2/3。
30、经评审的最低投标价法,就是投标报价最低的中标价,但前提条件是该投标符合招标文件的实质性要求。
31、一般情况下,评标和定标应在投标有效期结束日30个工作日前完成。
32、确定中标单位后,招标人应当在有形建筑市场发布中标结果公示,公示时间不得少于3个工作日。
33、招标人自确定中标人之日起15天内向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
34、投诉人应当在知道其权益受到侵害之日起10日内提出书面投诉。
35、行政监督部门收到投诉后,应当在5日内进行审查,做出受理决定。
36、负责受理投诉行政监督部门应当自受理投诉之日起30日内,对投诉事项目作出处理决定,并以书面形式通知相关当事人。
37、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人,并标明排列顺序。
38、采用百分法对投标单位的标书进行评分,总得分最高的投标单位为中标单位。
39、招投标结束后,归档资料包括哪些?
40、投标前期决策工作主要分为信息收集,分析和决策3个阶段。
41、投标决策应当遵循可靠性原则,可行性原则,盈利性原则和审慎性原则。
42、投标文件编制工作内容包括商务文件,报价文件和技术文件的编制3部分。商务文件与报价文件组成以报价为核心的商务标,技术文件构成技术标,是投标报价的基础。
43、投标书是投标人的投标文件,是对投标文件提出的要求和条件作出()的文本。
A、附和B、否定C、响应D、实质性响应
44、投标文件正本(),副本份额见投标人须知前附表。
A、1份B、2份C、3份D、4份
45、投标保证金数额一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过80万元。
46、投标文件编制完成后应由专人进行检查、复核,确认无误后在按招标文件的要求对投标文件进行密封。
47、当有效投标人少于()时,投标人应当依法重新组织招标。
A、3家 B、2家 C、4家 D、5家