第一篇：2010河北省造价员继续教育培训题库查找必过94分
一、单项选择
1、GB50500-2008规范的强制性条款有多少条？（C）A、13
B、14
C、15
D、16
2、实行工程量清单计价的工程，采用单价合同方式的条件为：（B）A、必须
B、宜
C、可
D、不可
3、工程量清单为投标者提供公开、公平、公正的竞争环境，由(B)统一提供。A、工程标底审查机构
B、招标人
C、工程咨询公司
D、招投标管理部门
4、对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人(D)。A、要给予投标人以补偿
B、可认为其包括在其他措施项目中
C、可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中
5、未在招标文件中列出的工作内容，在后期施工时，施工方应如何处理（B）A、先施工后索赔 B、先索赔后施工
6、案例23中，甲方在招标文件中明确指定了防水的做法，但是乙方在施工时未达到要求，甲方提出索赔，是否可以成功。（A）A、可以 B、不可以
7、在案例24中，招标文件指定的投标截止日期为：2009-04-16 09:00，开标时间定为2009-04-16 13:00，是否合适。（B）A、合适 B、不合适
8、根据现行地下防水规范，地下防水搭接和附加层较多，定额防水材料消耗量不够用时，地下防水按墙、地面防水相应项目基价乘以系数（C）计算。A、0.9 B、1.0 C、1.1 D、1.2
9、新的总承包服务费定义是：总承包人为配合协调招标人另行发包的专业工程项目实施、招标人供应材料或设备时所发生的管理费用、服务费用、采购保管费用。不包括招标人另行发包的专业工程施工单位使用总承包人的机械、（D）等而支付的费用。A、人工 B、材料 C、零星工作 D、脚手架
10、采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（B）负责。
A、投标人 B、招标人 C、中介服务机构 D、投资人
11、工程竣工结算由承包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，由发包人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对（审查）。实行总承包的工程，由（A）对竣工结算的编制负总责。
A、总承包人 B、工程造价咨询人 C、发包人 D、项目负责人 12、2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，建筑安装工程费由（C）、间接费、利润和税金组成。
A、直接成本 B、直接工程费 C、直接费
D、管理费
13、建设工程材料价格由（B）和材料运输费组成。A、材料原价 B、材料供应价 C、材料包装费 D、材料保管费 14、2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，工程类别划分以（B）为单位。
A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程 D、分项工程
15、《中华人民共和国招标投标法》规定，合同估算价在（B）人民币以上的必须进行招标。
A、100万元 B、200万元 C、300万元 D、500万元
16、根据《中华人民共和国合同法》规定，下列情形不属于无效合同的是(D)。A、以合法形式掩盖非法目的的合同 B、恶意串通损害第三人利益的合同 C、损害社会公共利益的合同 D、因不可抗力致使不能实现的合同
17、下列关于索赔文件说法错误的是（D）。A、索赔文件是合同一方向对方提出索赔的书面文件 B、索赔文件通常包括索赔信、索赔报告、附件三部分
C、一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由对方责任引起的，应将责任全部推给对方 D、索赔报告用词应强硬
18、以下选项中对工程量清单概念表述不正确的是（B）。A、工程量清单是包括工程数量的明细清单 B、工程量清单也包括工程数量相应的单价 C、工程量清单由招标人提供
D、工程量清单是招标文件的组成部分
19、建筑安装工程费中，税金由营业税、城市维护建设税和教育费附加组成，税金按（D）不同执行差别税率。
A、建设单位所在地
B、施工单位所在地
C、监理单位所在地
D、工程所在地 20、下列属于预算定额的人工消耗指标，而劳动定额中没有包括的是（D）。A、基本用工 B、材料超运距用工 C、辅助用工 D、人工幅度差 21、2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，下列取费项目中属于可竞争费用的是（C）。
A、安全文明施工费 B、规费 C、管理费 D、税金
22、建设投资由（A）、工程建设其他费用和预备费用三部分组成。A、工程费用 B、建筑工程费用 C、建设期利息 D、安装工程费用
23、下列内容中不属于2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中规费的是（C）。
A、工程排污费 B、职工教育经费 C、定额测定费 D、工伤保险
24、根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，乙级工程造价咨询企业可以承担的工程 造价咨询业务在（D）之内。
A、2000万元 B、3000万元 C、4000万元 D、5000万元
25、下列不属于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）强制性条文的是（B）。
A、分部分项工程量清单中的项目特征应按附录中规定的项目特征，结合拟建工程项目的实际予以描述。
B、承包人应按照合同约定，向发包人递交已完工程量报告。发包人应在接到报告后按合同约定进行核对。
C、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。
D、投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
26、在《河北省建设工程施工合同（示范文本）》中，组成合同的文件出现互相矛盾时，除专用条款另有约定外，其优先解释顺序正确的是（B）。A、协议书 中标通知书 投标文件 专用条款 通用条款 招标文件 B、协议书 中标通知书 投标文件 通用条款 专用条款 招标文件 C、招标文件 投标文件 中标通知书 专用条款 通用条款 协议书 D、投标文件 协议书 中标通知书 专用条款 通用条款 招标文件
27、按《建设工程工程量清单编制与计价规程》，下列关于人工、材料、机械单价上涨或下降引起的价款调整方法说法错误的是（C）。A、单价变动在允许调整幅度内时，综合单价不变 B、单价变动在允许调整幅度内时，措施项目费不变
C、招标文件、施工合同中没有明确允许调整幅度的，以±10%为准
D、单价变动超过允许调整幅度的，超过部分用差价调整相应的综合单价、措施项目费
28、某工程因连续停电暂停施工2天，窝工损失1000元；因施工机械损坏暂停施工3天，窝工损失1500元。施工单位可获得的工期索赔和费用索赔是（B）。
A、5天，2500元
B、2天，1000元
C、3天，1500元
D、5天，1000元
29、当不能直接套用定额分项，需进行换算时，换算后的定额基价是（A）。A、原定额基价+换入的费用-换出的费用 B、原定额基价+换入的单价-换出的单价 C、原定额基价+换入的消耗量-换出的消耗量
D、综合单价+换入的单价-换出的单价
30、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）有关规定，分部分项工程量清单说法正确的是（C）。
A、项目特征和工程内容必须描述 B、项目特征和工程内容均无须描述
C、项目特征必须描述，工程内容无须描述 D、项目特征无须描述，工程内容必须描述
二、多项选择
1、招标控制价的设立一般有几种形式：（ACD）
A、控制总价
B、随意控制
C、控制主要清单项
D、控制每一条清单
2、GB50500-2008中规定了施工阶段风险分摊的原则：（ABC）A、完全承担
B、有限度承担
C、完全不承担
3、规范中给出了工程量变化时调整综合单价的原则，如合同没有约定，则按以下原则调整：（AC）
A、当工程量的变化幅度在10%以内时其综合单价不做调整
B、当工程量的变化幅度在10%以外时其综合单价必须调整
C、当工程量的变化幅度在10%以外时，且影响分部分项工程费超过0.1%对增加工程量由招投标双方协商确定单价 4、3.1.4条 工程量清单应由（ABCDE）组成。
A、分部分项工程量清单
B、措施项目清单
C、其他项目清单
D、规费项目清单
E、税金项目清单 5、3.2.2条 分部分项工程量清单应根据附录规定的（ABCD）编制
A、项目编码
B、项目名称
C、项目特征
D、计量单位
E、工程量计算规则 6、3.4.1其他项目清单包括：（ABCD）
A、暂列金额
B、暂估价
C、计日工
D、总承包服务费
7、工程量清单作为招标文件的组成部分，它是(ABDE)。
A、进行工程索赔的依据 B、编制标底的基础 C、由工程咨询公司提供的 D、支付工程进度款的依据 E、办理竣工决算的依据
8、工程量清单在招投标中的作用（ABCD）。
A、有利于标底(招标控制价)的编制 B、有利于投标方投标报价 C、有利于评标 D、有利于风险分担
9、招投标采购的方式：(AB)A、公开招标 B、邀请招标 C、直接指定中标人
10、工程量清单模式下单价合同类型有（AB）A、固定单价合同 B、可调单价合同 C、综合单价合同
11、按索赔目的分，索赔可以分为（AD）
A、工期索赔 B、合同规定索赔 C、非合同规定的索赔 D、费用索赔
12、承包商应提供的索赔文件一般包括（ABC）
A、索赔信 B、索赔报告 C、索赔证据与详细计算书等附件
13、索赔成立的要素包括（ABC）
A、理由充分 B、证据充足 C、索赔时间的时效性 D、积极主动
14、省、市建设工程造价管理机构发布的材料价格主要信息来源？（ABC）
A、建材生产商（或建材经销商）B、建设工程施工现场 C、施工企业信息员 D、各建材网
15、以下对于材料价格信息的采集对象提供的材料价格叙述正确的有：(ABCD)A、建材生产商（建材经销商）是建设工程材料价格源头，其提供的价格信息不含运杂费、运输损耗、采保费
B、建设工程施工现场所了解的价格信息，应含有供应价、运杂费、运输损耗等内容，但不含采保费用
C、施工企业信息员提供的价格信息是一个综合价格，包含以上所有内容，并且进行了内部比较衡量
D、各建材网提供的价格信息不能作为我们材料价格的采集对象
16、《河北建设工程造价信息》发布的各市常用建安材料指导价中，同型号商品混凝土价格为什么差异很大？（ABC）
A、商品混凝土中是否含添加剂 B、是否含运费以及泵送费 C、采用的泵送设备（车泵、地泵）D、厂家不同
17、工程施工过程中，遇到材料价格异常波动，处理方法正确的是。（BCD）A、如果是工程量清单计价方式，材料价格波动不受影响，按照最初的合同价格执行 B、发承包双方在招投标和施工合同签订过程中，应增强风险防范意识，本着客观、诚信、公正、公平的原则，在合同中约定双方承担风险的范围及幅度以及影响价款调整的因素、调整方法
C、工程施工过程中，如遇材料价格异常波动，实行工程量清单计价的工程，应依据河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》有关规定，按照施工合同约定的范围和方法进行调整
D、实行工料单价法计价（施工图预算）的工程，应按各设区市工程造价管理机构出台的相关价款确定和调整办法及施工合同的约定执行 18、09规程与07规程比较，工程量清单编制与计价有很多变化，报表方面增加了那些报表？（ABC）
A、暂列金额明细表 B、暂估价表 C、总承包服务费计价表 D、投标总价表
19、下列说法正确的有：（AB）
A、招标人另行发包的专业工程估算价为计算总包服务费用，非总承包单位施工内容，不应填入暂估价表，不应计入总造价
B、09规程里规费的新定义是:根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用
C、拥有工程造价职业资格证书的个人叫做工程造价咨询人
D、暂列金项是指招标人暂列的一笔款项，用于已经发生的工程变更但不知道具体费用而通过估算暂时确定的一笔费用
20、分部分项工程量清单与计价表中的序号、（ABCD）、工程数量必须与招标人提供的一致。
A、项目编码
B、项目名称
C、计量单位
D、项目特征
21、根据2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中，直接工程费由（ACE）组成。
A、材料费 B、措施费 C、施工机械使用费 D、规费 E、人工费
22、根据《建设工程工程量清单编制与计价规程》,下列内容属于其他项目清单的是（AB）。A、暂列金额总承包服务费 B、零星项目 C、履约担保金 D、设计费
23、：《河北省建设工程工程量清单与计价规程》中，工程量清单综合单价不包括（DE）。A、人工费 B、机械费 C、管理费 D、规费 E、税金
24、按照2008年《全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额》，安全防护、文明施工费包括（ABCD）等费用。
A、安全生产 B、环境保护 C、临时设施 D、文明施工 E、有害环境中施工增加费
25、下列属于投标文件内容的是（BC）。
A、投标文件格式 B、商务和技术偏差表 C、施工组织设计 D、投标辅助材料 E、设计图纸
26、根据《建设工程工程量清单编制与计价规程》,下列工程建设项目中必须采用工程量清单计价的是（BCDE）。
A、房地产开发项目 B、使用各级财政预算资金的项目 C、使用国家发行债券所筹资金 D、使用国家政策性贷款的项目 E．国家特许的融资项目
27、按照2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》规定，以下属于企业管理费的是（CDE）。
A、工伤保险 B、失业保险 C、劳动保险费 D、财产保险费 E、财务费
28、根据2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》，下列关于配合费的说法正确的是（BD）。
A、发生工程分包时，分包方应向总包方缴纳施工配合费 B、配合费按分包工程造价（不含设备费）的2%～4%支付 C、分包方使用总包方的脚手架发生的费用含在配合费中 D、配合费仅计取税金 E、配合费应计取规费和税金
29、根据《中华人民共和国合同法》规定，当事人可以解除合同的情形有（BCDE）。A、因第三人的原因致使不能实现合同的情形
B、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要债务的情形
C、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合同期限内仍未履行的情形 D、当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的情形 E、当事人一方有其他违约行为致使不能实现合同的情形 30、承包商索赔要求成立必须具备的条件是（BCE）。A、与合同相比较预计将造成额外费用或工期损失 B、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身的过失 C、造成费用增加或工期损失的原因是由于发包方的过失 D、造成的经济损失或权利损害是由承包商应承担的风险造成的 E．承包商在规定的期限内提交书面索赔意向通知和索赔文件
31、根据《中华人民共和国招标投标法》，下列说法正确的是（ABE）。A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目要进行招标 B、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目要进行招标 C、施工单位合同估算价在300万以上人民币的必须进行招标 D、利用扶贫资金实行以工代赈的，应实行公开招标 E、全部或部分使用国有资金投资的项目必须进行招标
32、下列关于工程合同价款的说法正确的是（BCE）。
A、实行招标的工程，合同价款应在中标通知书发出之日起２８天内在合同中约定 B、实行招标的工程，合同约定不得违背招投标文件中关于工期、造价、质量等方面的实质性内容
C、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以招标文件为准 D、招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准 E、实行工程量清单计价的工程，宜采用单价合同
33、按照《河北省建设工程施工合同（示范文本）》，下列说法正确的是（BDE）。A、经审定批准的施工组织设计、施工方案变更（含修正错误）引起的价款变化应进行调整
B、清单项目或工程数量的偏差引起的价款变化应进行调整
C、合同价款的调整方法应在专用条款中约定，如专用条款没有约定，数量偏差在3%以内时，该项目的综合单价不变
D、承包人应在价款调整时间发生后14天内向造价工程师提出价款调整报告
E、价款调整时人工单价、材料单价、机械单价的基期价格以基准日的省工程造价管理机构发布的信息价格为准
三、判断
1、建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2008执行时间为2008年12月1日。（正确）
2、GB50500-2008规范的结构发生了变化，除正文和附录以外，还增加了条文说明。（正确）
3、GB50500-2008规范中，清单的执行范围对国有或以国有资产投资为主的项目规定，可执行清单计价。（错误）
4、GB50500-2008规范中，清单的执行范围对非国有资产投资的项目规定，可执行清单计价。具体是否执行清单计价由业主决定。（正确）
5、国有资金投资的工程应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价。招标控制价 超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审核。投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予拒绝。（正确）
6、基准日之前法律、法规、规章和政策发生变化的，不作调整。基准日之后发生变化的，调整综合单价。（正确）
7、实行工程量清单计价的工程，排斥使用总价合同方式。（错误）
8、暂估价：是指招标阶段直至签定合同协议时，招标人在招标文件中提供的用于支付有可能要发生但暂时不能确定价格的材料以及需另行发包的专业工程金额。（错误）
9、《08规范》中关于工程列项的规定 【4.5.3】? 工程计量时，若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算。（正确）
10、【项目特征】用来表述项目名称的实质内容，直接影响工程实体的自身价值，用于区分相同清单条目下各个具体的清单项目。（正确）
11、《08规范》规定安全文明施工费属于不可竞争性费用。（正确）
12、招标控制价应该考虑的是社会平均水平，同时均衡考虑市场情况。（正确）
13、有水房间四周墙体上卷120～200mm高素混凝土带套用圈梁项目。（正确）
14、计算外墙保温面积时，门窗洞口及0.4m2以上的孔洞侧壁面积应扣除。（错误）
15、厂区道路混凝土基层应执行执行《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》楼地面工程中混凝土垫层项目。（正确）
16、大型工业厂房工程为混凝土框架结构，没有围护结构，脚手架按综合脚手架计算。（错误）
17、土建、市政定额的混凝土配合比中，C20比C25单价高。（正确）
18、地下室混凝土墙对拉螺栓中的防水片为一次性消耗，定额已经包含了此项费用。（错误）
19、房心填筑级配砂石执行垫层项目。（正确）
20、浇完混凝土后用气焊将露在墙外的对拉螺栓头割掉，此项费用按照实际计取。（正确）
21、槽边填筑级配砂石按相应垫层项目人工乘以0.9系数。（错误）
22、《天棚工程》一章工程量计算规则规定，阳台、雨棚挑檐下抹灰工程量均按水平投影面积计算。阳台、雨棚下如果有梁，梁侧面展开并入天棚抹灰工程量。（正确）
23、信报箱按20户考虑的，大于20户需要调整主材费与人工费。（错误）
24、拆除废料已含30m以内水平运输，超过30m按实际运距套相应项目。（正确）25、08定额中，照明开关不区分单、双控，按单联、双联、三联、四联综合考虑。声光控开关、延时开关套用相应开关项目，主材据实调整。（正确）
26、电缆沿垂直通道敷设高度超过18m或6层，可套用沿垂直通道敷设项目。（错误）27、2008年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》中，第6册钢管沟槽连接中，直接头安装费用已经包含在管道安装定额内。（错误）
28、消防报警及自动喷淋调试费用不包括建设单位或消防部门验收发生的费用，其费用应另行计算。（正确）
29、一般住宅楼室内管/暗槽内穿网线，应套用12-1子目，若不是8芯五类线，应视具体情况而定。（正确）30、2008年计价依据中的人工日工资单价，是根据2003年建设部《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件精神，结合我省2007年至2008年4月间劳务市场情况综合考虑确定的。（正确）
31、造价信息中发布的劳务市场各工种人工单价可以直接调整定额综合用工日工资单价。（错误）
32、《河北建设工程造价信息》发布的砖、混凝土砌块、中粗砂、石子、白灰等材料价格已包括供应价、运输损耗、运杂费。（正确）
33、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）发布并于2008年12月1日起施行。（正确）
34、招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的基础，竣工结算的工程量按发、承包双方计量确认的工程量确定。（正确）
35、工程量清单、最高限价（招标控制价）或标底、投标报价、工程价款结算等工程造价文件必须由注册造价工程师编制与核对。（错误）
36、国有资金投资比例超过50%以上的工程建设项目，必须采用工程量清单计价。（正确）
37、新的措施项目的定义：为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。（错误）
38、分部分项工程量清单应根据“计价规范”和本规程规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工作内容进行编制。（错误）
39、投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致，但允许投标人增补的措施项目除外。（正确）
40、承包人按照发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按实际发生及时向发包人提出现场签证。（错误）
41、发、承包双方确认的索赔与签证费用应在工程竣工结算时支付。（错误）
42、同一工程竣工结算核对（审查）完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。（正确）
43、建设工程合同可以采取书面形式也可以采取口头形式约定。（错误）
44、实行工程量清单计价的工程，必须在招标文件中说明该工程所要采用的合同价款方式、投标人所要承担的风险范围及幅度，影响价款调整的因素和调整方法。（正确）
45、在我省行政区域内国有投融资建筑工程，应当设立最高限价，并到工程所在地工程造价管理机构备案。（正确）
46、合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。（正确）
47、监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线检查合格后，仍然出现误差的责任应有建设方承担。（错误）
48、由恶劣天气引起的工程延误，承包商只能要求延长工期，难以取得损失赔偿。（正确）
49、合同的转让包括合同权利的转让、合同义务的承担、合同权利与义务的概括转让三种类型。（正确）50、2008年《河北省建筑、安装、市政、装饰装修工程费用标准》中的管理和利润是按照社会平均水平测定的，投标人投标报价时，可根据本企业管理水平和工程实际参考本标准计取。（正确）
第二篇：2015陕西省造价员继续教育题库
1.编制措施项目清单时，若出现《计价规范》中措施项目一览表未列的项目，编制人（）。A.不得对措施项目一览表进行补充
B.可以考虑将其并人其他措施项目中 C.可以对措施项目一览表进行补充
D.可以认为其综合在分部分项工程清单中 答案：C
2.施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）
A．承包人更改施工组织设计 B.现场施工机械损坏而延误工期 C.实际完成的工程量超出合同规定的工程量
D.施工期间因有关政策变化材料涨价超出了合同约定的范围
答案：D 措施费调整一般情况：发包人更改承包人的施工组织设计；单价合同中，实际完成工程量超出发包人所提工程量清单的工程量；发包人原因并经承包人同意造成工期顺延；施工期间国家法律、法规及有关政策变化。
3.关于清单工程量确认说法错误的是（）
A.对承包人已完成工程量的核实确认，是发包人支付工程款的前提
B.合同通用条款规定，承包人应按专用条款约定时间向工程师提交已完成工程量的报告 C．工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效 D.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师给予计量 答案：D
4.设置措施项目清单，确定材料二次搬运等项目时，主要参考（）A．施工技术方案 B.施工规程 C.施工组织设计 D.施工规范 答案：C
5.为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入（）A.分部分项工程清单 B.措施项目清单
C.其他项目清单中的投标人部分 D.其他项目清单中的招标人部分 答案：C
6.为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用称为（）A．零星工程项目费 B.采购保管费 C.总承包服务费 D.配合管理费 答案：C
7.工程竣工后计日用费应按照（）进行结算。
A.计日工项目表中的工程量所需费用 B.实际完成工程量所需费用 C.零星工程项目计价表中的费用 D.实际支出的费用 答案：C
8.分部分项工程量清单为闭口清单，这是指（）。
A.投标人若认为清单内容有遗漏可以自行补充 B.投标人对清单内容的调整要通知招标方 C.投标人可以根据实际情况将若干清单项目合并计价 D.未经允许投标人对清单内容不允许作任何更改变动 答案：D
9.工程量清单不能表现的内容有（）
A.其他工程项目名称和数量 B.分部分项工程名称和数量 C.措施项目名称和数量 D.分部分项工程造价 答案：D
10.在工程量清单计价方法下，如因工程量漏项或由于涉及变更引起新的工程量清单项目，则（）
A.其相应的综合单价由工程师确认后作为结算的依据
B.其相应的综合单价由发包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 C.其相应的综合单价由承包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 D.其相应的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据 答案：D
11.措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时（）
A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿 答案：C
12.编制措施项目清单时，若出现《计价规范》中措施项目一览表未列的项目，编制人（）。A.不得对措施项目一览表进行补充 B.可以考虑将其并入其他措施项目中 C.可以对措施项目一览表进行补充 D.可以认为其综合在分部分项工程清单中 答案：C
16.按《建设工程量清单计价规范》规定，工程量清单计价应采用（）A.工料单价法 B.综合单价法 C.扩大单价法 D.预算单价法 答案:B
19.措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时（）
A.不得对措施项目清单做任何调整 B.对措施项目清单的调整可以在中标之后进行 C.可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
D.可以采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿
答案：C 《计价规范》中的工程量清单综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，以及考虑相关的风险因素所产生的费用的综合单价。除了工程量清单计价的方法，还应熟悉工程量清单计价的格式和工程量清单报价的程序
20.工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是（）费用
A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程 答案:D
21.（多选）造价员应当履行的义务包括（）。A.遵守法律、法规和有关管理规定 B.执行工程造价计价标准和计价方法，保证从业活动成果质量 C.与当事人有利益关系的，应当主动回避
D.保守从业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术秘密 E.保管、使用本人的资格证书和从业印章 答案：ABCD E是权力
22.（多选）编制措施项目清单时应依据（）。A.建设项目可行性研究报告 B.建设项目设计文件
C.拟建工程施工组织设计和施工技术方案 D.建设项目招标文件 E.拟建工程的具体情况 答案：BCDE
23.（多选）分部分项工程量清单应包括（）
A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程数量 答案：ABCDE
24.工程量清单计价格式的单位工程费汇总表中应包括（）
A.措施项目费合计 B.规费 C.工程建设其他费合计 D.税金 E.其他项目费合计 答案：ABDE C项工程建设其他费属于建设投资，与建筑安装工程费用是并行的概念。
25.措施项目清单的设置应（）
A.参考拟建工程的施工组织设计和施工技术方案
B.考虑设计文件中须通过一定的技术措施才能实现的内容
C.全面遵循《建设工程工程量清单计价规范》中的措施项目一览表 D.参阅施工规范及工程验收规范
E.考虑招标文件中提出的必须通过一定的技术措施才能实现的要求 答案：ABDE
26.计价规范所称建设工程包括（）工程
A.建筑 B.修缮 C.装饰装修工程 D.人防 E.安装 F.市政 G.园林绿化 答案：ACEFG
27.在设置措施项目清单时，参考拟建工程的施工技术方案可以确定下列（）项目 A.材料二次搬运 B.夜间施工 C.垂直运输机械 D.脚手架 E.环境保护 答案：BCD
28.其他项目清单包括（）
A.预留金 B.二次搬运费 C.材料购置费 D.总承包服务费 E.零星工作项目费 答案：ACDE
29.工程施工中若发生索赔事件下列（）情况一般不允许索赔。A.工程有关的保险费用 B.索赔款在索赔处理期间的利息
C.施工单位进行索赔工作的准备费用 D.施工单位对索赔事项采取减轻措施而损失的费用 E.施工单位对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 答案：ABCE
30.工程量清单计价应遵循（）的原则。
A.客观 B.公正 C.公平D.公开 答案：ABC
31.招标人或工程量清单编制单位应按（）中费用计算规则的规定列出措施项目，投标人可以根据施工组织设计采取的方案自行补充措施项目。A.计价规范 B.计价表 C.计价手册 D.计价规则 答案：AB
32.在设置措施项目清单时，参考拟建工程的施工组织设计可以确定下列（）项目 B.材料二次搬运 B.夜间施工 C.垂直运输机械 D.脚手架 E.环境保护 答案：BCD
33.下列关于清单计价说法正确的是（）
A.工程量清单计价方法可以编制施工图预算 B.依法必须招标的工程可以不编制最高限价 C.投标人发现分部分项工程量可以不编制最高限价 D.差价只能计取规费、税金和安全文明施工费
E.规费是有关权利部门规定必须缴纳的费用，费率不得浮动，所以各投标人算出的规费费用是相同的 答案：AE
34.工程量清单应由（）清单组成
A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目 D.规费 E.税金 答案：ABCDE
35.在利用工程量清单进行投标报价时，工程单价的套用方法有（）
A.供料单价法 B.全费用单价法 C.定额单价法 D.实物量单价法 E.综合单价法 答案：AE
36.工程造价管理是（）的保障
A.合理确定工程造价 B.有效控制工程造价 C.提高投资效益 答案：ABC
37.构成一个分部分项工程量清单的五个要素分别是项目名称、工程量和（）A.序号 B.项目编码 C.项目特征 D.计量单位 答案：BCD
38.规范中的四个统一是指（）
A.序号 B.项目编码 C.项目名称 D.工作内容 E.计量单位 F.工程量计算规则 答案：BCEF
39.工程量清单应由（）组成 A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单 C.其他项目清单 D.规费项目清单 E.税金项目清单 答案：ABCDE
40.其他项目清单中的投标人部分包括（）。
A.预留金 B.总承包服务费 C.零星工作项目费 D.材料购置费 E.安全施工费 答案：BC
41.（判断题）暂列金额属于招标人预留工程变更的费用，与投标人无关。（√）
42.（判断题）高层建筑增加费应考虑在措施项目费用中。（√）
43.（判断题）《计价规范》要求工程量的计量单位应采用基本单位计量，其工程数量可以考虑施工过程中的预留量和损耗率。（×）
44.总承包服务费是指为配合协调招标人的工程分包和材料采购所需的费用。（√）
45.“三线一面”是指由三条线围成的一个面。（×）这是建筑上的,三线指;外墙外边线,外墙中心线,内墙净长线 一面指首层建筑面积
46.利用L外可以计算散水面积。（√）
47.L中是计算内、外墙体工程量的基数。（√）
48.底层建筑面积是计算平整场地工程量的基数。（×）场地平整工程量按一层建筑面积计算
49.底层建筑面积是计算平整场地工程量的基数。（×）
50.建筑底层面积是计算平整场地工程量的基数。（×）
51.底层建筑面积就是建筑物底层面积。（×）
52.底层净面积就是底层面积。（×）
53.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，砖砌台阶按设计图示尺寸以体积计算。（×）砖砌台阶可按水平投影面积计算(不包括梯带或台阶挡墙)
55.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，砖散水按设计图示尺寸以体积计算。（×）
56.基础与墙体使用不同材料时，工程量计算规则规定以不同材料为界分别计算基础和墙体工程量，范围是室内地坪±300mm以外。（×）
57.计算砌块墙外墙高度时，平屋面外墙高度算至砼板底。（×）58.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，计算砖围墙基础工程量时，其基础与砖墙的界限划分应以室外地坪为界。（√）
59.按照《建设工程工程量清单计价规范》计算规则，砖基础砌筑工程量按设计图示尺寸以体积计算，但应扣除砂浆防潮层所占的体积。（×）
60.底层建筑面积是计算平整场地工程量的基数。（√）
61.（单选）承包人在工程竣工结算前，将施工过程中未得到解决的或承包人对发包人答复不满意的单向索赔集中起来，综合提出一次索赔，双方进行谈判协商，这种索赔称为（）。A.综合索赔 B.解除合同索赔 C.费用索赔 D.合同外索赔 答案：A
62.施工索赔的作用不包括（）
A.保证施工合同的实施 B.维护施工合同当事人正当权益 C.保证及时结算 D.促使工程造价更加合理
答案：C 施工索赔的作用共4条，还包括 落实和调整施工合同双方经济责任关系
63.下列（）不属于工程师工作失误、不正确纠正以及苛刻检查引起的违约。
A.工程师强制承包人按照某种施工工序进行施工，打乱承包人的正常工作顺序，造成工程工期延长。
B.施工过程中，发包人认为承包人所采用的材料不符合质量要求，要求承包人停止使用某种材料，经检测质量未达到标准，给工期造成拖延。C.工程师对同一部分工程内容进行反复检查。D.工程师使用高于合同规定的检查标准进行检查。
答案:B 工程师工作失误，对承包人进行不正确纠正、苛刻检查等造成违约,表现为：1.工程师的不正确纠正，2.工程师对正常施工工序造成干扰，3.工程师对工程进行苛刻检查。
64.承包人无法预料的变更是（）。
A.施工方法的变更 B.完善性设计变更 C.工程设计变更 D.修改性设计变更 答案：D 工程设计变更一般存在两种情况，即完善性设计变更和修改性设计变更.65.（）可以向发包人索赔。
A.某项分部工程施工完毕后，发包人提出修改，造成部分拆改。
B.发包人招标时提供地勘报告正确描述了地下分部的原建筑基础及管线。C.因承包人原因造成合同终止。
D.承包人采购的设备因运输线路中断而延误进场。答案：A
66.（）不属于国家政策、法规的变化而向发包人提出索赔。A.国家有关部分在工程中推广某些设备、施工技术的规定。B.国家下调银行贷款利率。
C.工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格调整。D.国家对某种设备、建筑材料限制进口、提高关税。答案：B 国家调整关于建设银行贷款利率的规定
67.《建设工程施工合同条件（示范文本）》规定，承包商应在干扰事件发生后（）天内将其索赔意向通知工程师。
A.14 B.7 C.3 D.28 答案：D
68.一般情况下，索赔意向通知不包括（）
A.索赔金额 B.合同依据的条款和理由
C.对工程成本和工期产生不利影响及严重程度 D.事件发生的时间和情况的简单描述
答案：A
69.以下关于编写索赔报告的要求不恰当的是（）
A.说明索赔的合同依据 B.着重说明事件的严重性和损失的巨大 C.证明客观事实与损失之间的因果关系 D.用词要婉转和恰当 答案：B
70.以下关于费用索赔计算方法说法正确的是（）
A.总费用法比较复杂 B.总费用法应用广泛
C.总费用法比较合理科学 D.总费用法常用于对索赔值的估算
答案：D 索赔费用的计算方法有分为分项法和总费用法两大类
71.费用索赔计算方法一般有两种，一是总费用法，一是（）A.分项法 B.指数法 C.指标法 D.单价法 答案：A
72.以下不可以进行反索赔的是（）
A.承包商所使用的材料或设备不合规定 B.承包商的工程保险失效 C.可原谅工期延误 D.永久工程缺陷 答案：C
73.以下哪项是最常见的索赔形式（）
A.正常施工索赔 B.工程停建索赔 C.工程缓建索赔 D.解除合同索赔 答案：A
74.以下不属于索赔意向通知内容的是（）
A.事件发生的时间 B.合同依据的条款和理由 C.证明和解释资料 D.对工期和成本的影响 答案：D
75.关于总费用法说法正确的是（）
A.是一种最简单的方法，易于被对方接受
B.管理费率一般采用承包商的实际管理费分摊率 C.只计取少量利润 D.不能计算利息的支出 答案：B
76.在计算施工机械费时，可变成本费用中一般发生的是（）A.人工费 B.燃料动力费 C.轮胎磨损费 D.折旧费
答案：A 可变成本是指在总成本中随产量的变化而变动的成本项目
77.下面不属于现场管理费率计算方法的是（）
A.合同百分比法 B.日费率分摊法 C.历史数据法 D.原始估计法
答案：B 现场管理费率的确定可选用下面的方法：1.合同百分比法：按合同中规定的现场管理费率。2.行业平均水平法：选用公开认可的行业标准现场管理费率。3.原始估价法：采用报价时使用的现场管理费率。4.历史数据法：采用以往相似工程的现场管理费率。
78.在计算施工机械费时，一般建议对设备标准费率中的不变费用和可变费用分别扣除（）A.25% 35% B.35% 50% C.25% 50% D.25% 60% 答案：B
79.对索赔报告的审查不包括（）
A.损害事件原因分析 B.证据资料分析 C.承包商的口头答辩 D.事态调查 答案：C
80.土方施工中出现不可预见性障碍，需要增加砼填补，这种费用称为（）
A.施工延误损失费 B.工程量增加费 C.加速施工费 D.发包人违约损失费
答案：B
81.经计算索赔的直接成本费为500万，则索赔的现场管理费的合理区间为（）A.40万-75万 B.50万-75万 C.40万-80万 D.50万-80万 答案：A
82.以下说法错误的是（）
A.利润索赔为额外工作应得到的利润部分
B.合同及工程变更的利润索赔计算直接与投标报价相关 C.延期利润损失是一种机会损失的补偿 D.合同解除的利润索赔计算比较灵活
答案：A 具体利润索赔主要发生在以下几个方面：1.合同及工程变更。此项利润的索赔计算直接与投标报价相关联。2.合同工期延长。延期利润损失是一种机会损失的补偿，具体款额计算可根据工程项目情况及机会损失多少而定。3.合同解除。该项索赔的计算比较灵活多变，主要取决于该工程项目的实际盈利性，以及解除合同时已完工作的付款数额。
83.以下说法错误的是（）
A.初始延误是双方不可控因素引起，承包商既可索赔工期又可索赔费用、初始延误由承包商造成的为不可索赔延误
B.初始延误由承包商造成的为不可索赔延误 C.初始延误由发包人造成的为可索赔延误
D.承包商初始延误解除后可对超出部分的时间进行索赔 答案：A
84.以下关于反索赔作用说法错误的是（）A.反索赔能防止或减少经济损失 B.反索赔使发包人处于主动地位 C.反索赔能增长士气
D.反索赔能促进有效的索赔
答案：B 反索赔的作用4点，其中还包括成功的反索赔能阻止对方提出索赔
85.不属于发包人反索赔手段的是（）
A.工程款支付担保 B.预付款担保 C.履约担保 D.保留金 答案：A
86.以下不属于既可以工期索赔又可以费用索赔的是（）
A.施工过程中的不利物质条件 B.施工过程发现文物古迹 C.发包人指令 D.异常恶劣的气候条件 答案：D
87.工期索赔的方法（）A.网络分析法和比例分析法 B.网络分析法和科学模型法 C.比例分析法和科学模型法 D.科学模型法和定额法 答案：A 工期索赔的方法是网络分析法和比例分析法。
88.承、发包当事人所签订的施工合同进入实施阶段才发现的，合同本身存在的、现时已很难再作修改或补充的事项是（）
A.合同变更 B.合同缺陷 C.合同解除 D.合同中止 答案：B
89.以下属于反索赔的作用的是（）A.保证施工合同的实施 B.防止和减少经济损失 C.维护施工合同当事人正当利益 D.促使工程造价更加合理 答案：B
90.干扰事件的影响分析基础是事实根据和（）
A.设计图纸 B.施工图纸 C.合同 D.合同变更 答案：C
91.干扰事项的处理说法正确的是（）
A.对工程影响时间长，不容易计算损失的比较复杂的干扰事件，可以直接提交索赔 B.索赔意向书通知由直接经办的业务人员发给发包方，对方签收的原件交合同管理员 C.对工程造成的影响明显，容易计算损失的干扰事件，应首先向发包方发出索赔意见通知 D.工程地质与投标报价时发包方提供的资料不符，需要特殊处理的干扰事件由技术部牵头发出索赔意向通知,随后经过收集资料、分析损失后再向发包方提交索赔报告 答案：选C错误
92.以下说法有误的是（）
A.对于由我司分承包商质量问题处理等原因引起的设计变更，作好原始记录，便于商务部核定后将该部分费用明确由有关责任方承担。
B.对重大索赔或一揽子索赔必须成立专项的索赔小组，由它负责具体的索赔处理工作和谈判 C.发生干扰事件，突发事件应立即通知商务人员，其余事件应在8小时内填写《索赔干扰事件信息单》送交商务人员，并收集相关证据，配合商务人员进行索赔工作的实施 D.索赔的证据主要来源于施工过程中的信息和资料 答案：C
93.现场管理费率的确定不可选用下面（）方法
A.合同百分比法 B.行业平均水平法 C.日费率分摊法 D.历史数据法 答案：C
94.因劳动生产率降低而额外支出的人工费的计算方法不包括（）A.用科学模型计量的方法 B.参考定额标准进行计算 C.正常施工期与受影响施工期比较法 D.实际成本和预算成本比较法 选B错误
95.索赔值审核的重点不包括（）
A.数据的准确性 B.计算方法的合理性 C.索赔证据是否充足 D.是否有重复计算 答案：C
96.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）
A.索赔实际上是一种经济惩罚行为 B.索赔和反索赔是进攻和防守的关系 C.只有发包人可以针对承包人的索赔提出反索赔 D.索赔单指承包人向发包人的索赔 答案：B
97.如投标时，对于风险高的项目不参与，这属于那种风险管理手段? A.回避风险 B.转移风险 C.弱化风险 D.分担风险 E.自承风险 答案：A
98.工程实施中，使用成熟方案，不采用高风险方案，这属于那种风险管理手段? A.回避风险 B.转移风险 C.弱化风险 D.分担风险 E.自承风险 答案：A
99.对于业主，就业主指定的工程顾问所提交的地面性质及地底状况数据的准确性，业主不需要负上任何责任。而对于承包商，即便投标文件所提供数据不准确，承包商也不能因此而提出任何索赔，同时承包商还要负责赔偿因为地质条件不明造成的业主相应损失（例如：合约超期赔偿），这属于那种风险管理手段? A.回避风险 B.转移风险 C.弱化风险 D.分担风险 E.自承风险 答案：B
100.投标的首要目的是什么？
A.获得合约 B.投入最小化 C.利润最大化 D.了解市场 答案：A
101.工程策划经理要想估价师提供什么？
A.方案措施 B.机械需求 C.施工风险表 D.工程量清单 答案：ABC（估计不全）
102.为什么必须充分意识到，投标时向业主提供的总体施工计划Master Programme是一份极为重要的文件资料？
A.是项目实施过程中评估承包商表现的一份重要文件资料 B.是承包商可能向业主索赔的重要文件依据
C.作为整个项目实施全过程中控制进度，控制质量，控制成本的依据 D.是策划人员做出的 答案：ABC
103.常见的工料单上成本的移动和单价的调整技巧有下列哪几种？
A.负利润及负皮费 B.入错单价 C.空白单价 D.零单价和负单价 E.保护性单价 F.开办费调整 答案：ABCDEF
104.合约管理和商务管理都以合约为基础，下列有关合约管理与商务管理之间关系的论述，哪些是正确的？
A.合约管理的规则是硬性的，且管理层次侧重于细观个体；商务管理的规则是柔性的，更具宏观性与整体性；
B.合约管理是根本，商务管理是手段，为合约管理制造良好的条件与缓冲；
C.合约管理侧重合约的执行与监督，商务管理侧重解决问题的策略与技巧及预防冲突和纠纷的发生。答案：BC
105.合约协议（Article of Agreement）的主要内容是什么？
A.明确参与工程建设的各单位及代表人 B.合约文件的组成及解释次序 C.延期赔偿金 D.保修期 E.决算期 答案：ABCDE
106.相比调解和诉讼，仲裁的优点有？
A.相比调解，仲裁结果具有法律强制力，调解则没有。
B.相比诉讼，仲裁程序略为简单、过程保密，当事人有更多自主权。答案：AB
107.一旦不能按时完工，将导致一系列什么问题？
A.超期罚款（Liquid Damage）B.开办费（Preliminary）超支 C.由于超期引致的合约纠纷 D.材料供应失去预算 E.翻工重做 F.公司破产 答案：ABCDE
108.若对成本单价在工料单上作技术性调整，必须具备下列哪几个条件？ A.对这个工程项目的量数方法完全了解及明白
B.对调整单价的工程项目的工料数量，自己公司必须独立重新进行量度 C.将图纸，规格及量数方法互相的关系及冲突充分发掘，合理利用冲突 D.不需要具备什么条件 答案：ABC
1.工程量清单的封面应由（）填写、签字、盖章。
A.工程标底审查机构 B.招标人 C.工程咨询公司 D.招投标管理部门 答案：B
2.工程竣工后计日用费应按照（）进行结算。A.计日工项目表中的工程量所需费用 B.实际完成的工程量所需费用 C.零星工作项目计价表中的费用 D.实际支出的费用 答案： B
3.工程量清单应由（）进行编制
A.招标人 B.投标人 C.编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的中介机构 D.招标代理机构 答案：C
4.分部分项工程量清单的项目编码应采用（）位阿拉伯数字表示 A.8 B.9 C.11 D.12 答案：D
5.原预算定额的项目一般是按施工工序进行设置的，而工程量清单项的划分，一般是以一个（）考虑的。
A.单位工程 B.单项工程 C.分部分项工程 D.综合实体 答案：D
6.2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》要求，合同中没有适合及可参考于变更工程的价格，计算变更合同价款按（）
A.合同中类似的价格执行 B.当地权威部门指导的价格执行
C.监理工程师提出的价格执行 C.承包人提出的价格，业主确认后执行 答案：D
7.（）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目：
A.措施项目 B.临时设施 C.零星工程项目 D.其他项目 答案：A
8.建筑工程的规费计费基础是（）
A.人工费、机械费之和 B.分部分项工程费
C.分部分项工程费、措施项目费 D.其他项目费之和 答案：C
9.对施工单位而言，编制施工预算可以用来做为编制工程投标和控制分包工程合同单价的依据，其作用不包括（）
A.根据施工图预算确定投标报价 B.根据施工图预算确定招标控制价
C.根据施工图预算进行施工准备和工程分包 D.根据施工图预算降低成本措施 答案：B
10.工程量清单中的工程量乘以综合单价得到的是（）费用。A.工程项目 B.单项工程 C.单位工程 D.分部分项工程 答案：D
11.关于清单工程量确认说法错误的是（）
A.对承包人已完成工程量的核实确认，是发包人支付工程款的前提
B.合同通用条款规定，承包人应按专用条款约定时间向工程师提交已完工程量的报告 C.工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效 答案:D
12.下列关于招标最高限价的说法中，正确的是（）
A.招标最高限价必须由招标人编制 B.招标最高限价只需公布总价 C.投标人不得对最高限价提出异议 D.招标最高限价不得上调或下浮 答案：D
13.工程量清单表中项目编码的第四级为（）
A．分类码 B.具体清单项目码 C.节顺序码 D.清单项目码 答案：D
14.工程量清单的计价单位应按照（）中的计量单位确定；清单中工程内容的计量单位应按照计价表规定的计量单位确定
A.计价表 B.计价规范 C.估价表 D.综合预算定额 答案：B
15.规费（除养老保险统筹外）是根据省级政府或有关权利部门规定必须缴纳的应计入建筑安装工程造价的费用，应由（）缴纳。
A.政府机关 B.建设单位 C.施工单位 D.税收部门 答案：C 16.工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（）确认后作为结算的依据。
A.造价咨询机构 B.发包人 C.造价管理部门 D.投标人 答案：B
17.建筑工程的规费计费基础是（）
A.人工费、机械费之和 B.分部分项工程费
B.C.分部分项工程费、措施项目费 D.其他项目费之和 答案：C
18.对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目，招标人（）。A.要给予投标人以补充 B.应允许投标人进行补充
C.可认为其包括在其他措施项目中 D.可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中 答案：D
19.在工程量清单计价方法下，如因工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，则（）
A.其相应的综合单价由工程师确认后作为结算的依据
B.其相应的综合单价由发包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 C.其相应的综合单价由承包人提出，经工程师确认后作为结算的依据 D.其相应的综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据 答案：D
20.编制分部分项工程量清单时，在确定了项目名称、编码、计量单位和计算工程量之后还应确认（）
A.填表须知 B.总说明 C.综合工程内容 D.措施项目清单内容 答案：C
21.（多选）下列属于招标最高限价编制依据的是（）
A.《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、《陕西省建设工程消耗量定额》、《陕西省工程工程量清单计价费率》
B.建设工程设计文件及相关资料，招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要 C.与建设项目相关的标准、规范等技术资料及常规的施工方案
D.省、市工程造价管理机构发布的工程造价信息，工程造价信息没有发布的参考市场价 答案：ABCD
22.工程量清单中的工程量计算规则，按专业划分（）。
A.建筑工程 B.卫生工程 C.装饰装修工程 D.园林绿化工程 E.市政工程 答案：ACDE
23.在建设工程工程量清单的各个组成部分中，投标人不得随意更改或调整（）。A.分部分项工程量清单 B.措施项目清单
C.其他项目清单中招标人部分 D.其他项目清单中投标人部分 E.其他项目清单中招标人填写的零星工作项目和数量 答案：ACE
24.以下（）内容应属于措施项目。
A.临时设施 B.安装与生产同时进行增加费用 C.脚手架搭拆 D.创部、市优质工程施工措施 E.安全文明施工措施 答案：ACE
26.工程量清单计价是一种计价方法。（）是签订合同价的方式 A.固定价 B.可调价 C.清单计价 D.定额计价 答案：AB
27.其他项目清单中的招标人部分包括（）
A.暂列金额 B.总承包服务费 C.计日工费 D.专业工程暂估价 E.安全施工费 答案：AD
28.投标人自主决定报价应当遵循的原则有（）。
A.必须执行2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》全部条文 B.必须执行2009年《陕西省建设工程工程量清单计价规则》强制性条文 C.投标价应高于招标控制价 D.投标报价不得低于成本 答案：BD
29.建设工程造价计价依据包括（）A.投资估算指标
B.概算定额、预算定额、消耗量定额、费用定额、工期定额 C.工程量清单计价规则
D.人工、材料和施工机械台班预算价格、指导价格以及市场价格 E.国家以及本省规定的其他有关计价依据 答案：ABCE
30.按《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应按统一的（）进行编制 A.项目编码 B.项目名称 C.项目特征 D.计量单位 E.工程量计算规则 答案：ABDE
31.
第三篇：2013年河北省造价员继续教育考试答案
1、编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期（）。
错误！未找到引用源。A.决策阶段的工作 错误！未找到引用源。B.实施阶段的工作 错误！未找到引用源。C.设计准备阶段的工作 错误！未找到引用源。D.施工阶段的工作
2、在建设工程施工总承包管理模式下，施工分包合同的主体一般是施工分包方和项目（）。
错误！未找到引用源。A.总承包管理方 错误！未找到引用源。B.业主方 错误！未找到引用源。C.设计方 错误！未找到引用源。D.咨询机构
3、组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的（）。
错误！未找到引用源。A.逻辑关系 错误！未找到引用源。B.协作关系 错误！未找到引用源。C.合同关系 错误！未找到引用源。D.指令关系
4、能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。
错误！未找到引用源。A.管理职能分工表 错误！未找到引用源。B.组织结构图 错误！未找到引用源。C.工作任务分工表 错误！未找到引用源。D.工作流程图
5、对项目的结构进行逐层分角所采用的组织工具是（）。
错误！未找到引用源。A.项目结构图 错误！未找到引用源。B.组织结构 错误！未找到引用源。C.合同结构图 错误！未找到引用源。D.工作流程图
6、施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于（）类型。错误！未找到引用源。A.工程环境风险 错误！未找到引用源。B.技术风险 错误！未找到引用源。C.经济与管理风险? 错误！未找到引用源。D.组织风险
7、工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（）。
错误！未找到引用源。A.法律责任 错误！未找到引用源。B.违约责任 错误！未找到引用源。C.赔偿责任 错误！未找到引用源。D.连带责任
8、对整个建设工程项目的施工进行战略部署，并且是指导全局性施工的技术和经济纲要的文件是（）。
错误！未找到引用源。A.施工总平面图 错误！未找到引用源。B.施工组织总设计 错误！未找到引用源。C.施工部署及施工方案 错误！未找到引用源。D.施工图设计文件
9、施工项目技术负责人每天在施工日志上对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中（）的工作。
错误！未找到引用源。A.准备阶段 错误！未找到引用源。B.收集项目实际值
错误！未找到引用源。C.进行目标计划值和实际值比较 错误！未找到引用源。D.纠偏环节
10、某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是（）。
错误！未找到引用源。A.主要技术经济指标 错误！未找到引用源。B.编制施工总进度计划 错误！未找到引用源。C.编制资源需求量计划 错误！未找到引用源。D.施工总平面图设计
11、运用动态控制原理控制施工进，质量目标除各分部分项工程的施工外，还包括（）。
错误！未找到引用源。A.建筑材料和有关设备的质量 错误！未找到引用源。B.设计文件的质量 错误！未找到引用源。C.施工环境的质量 错误！未找到引用源。D.建设单位的决策质量
12、关于工作流程与工作流程图的说法，正确的是（）
错误！未找到引用源。A.业主方与项目各参与广播工作流程任务是一致的。错误！未找到引用源。B.工作流程组织的任务就是编制组织结构图 错误！未找到引用源。C.工作流程图可以用来描述工作流程组织
错误！未找到引用源。D.工作流程图中用双向箭线表示工作间的逻辑关系
13、编制施工组织总设计时，资源需求量计划应在完成（）后确定。
错误！未找到引用源。A.施工准备工作计划 错误！未找到引用源。B.施工总平面图 错误！未找到引用源。C.施工总进度计划 错误！未找到引用源。D.主要技术经济指标
14、某建设工程项目经理部根据目标动态控制原理，将项目目标进行了分解，那么在项目目标实施过程中，首先应进行的工作是（）。
错误！未找到引用源。A.确定目标控制的计划值 错误！未找到引用源。B.定期比较目标计划值与实际值 错误！未找到引用源。C.分析比较结果，采取纠偏措施 错误！未找到引用源。D.收集目标的实际完成值
15、根据《建设工程工程量清单计价规范》，基础土石方的工程量是按（）
错误！未找到引用源。A.建筑物首层建筑面积乘以挖土深度计算 错误！未找到引用源。B.建筑物垫层底面积乘以挖土深度计算 错误！未找到引用源。C.建筑物基础底面积乘以挖土深度计算 错误！未找到引用源。D.建筑物基础断面积乘以中心线长度计算
16、根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于砖砌体工程量计算正确的说法是（）。
错误！未找到引用源。A.砖砌台阶按设计图示尺寸以体积计算 错误！未找到引用源。B.砖散水按设计图示尺寸以体积计算 错误！未找到引用源。C.砖地沟按设计图示尺寸以中心线长度计算 错误！未找到引用源。D.砖明沟按设计图示尺寸以水平面积计算
17、根据《建设工程工程量清单计价规范》，实心砖外墙高度的计算，正确的是（）。
错误！未找到引用源。A.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底 错误！未找到引用源。B.坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底
错误！未找到引用源。C.坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200mm 错误！未找到引用源。D.平屋面算至钢筋混凝土板项
18、根据《建设工程工程量清单计价规范》，零星砌砖项目中的台阶工程量的计算，正确的是（）。
错误！未找到引用源。A.按实砌体积并入基础工程量中计算 错误！未找到引用源。B.按砌筑纵向长度以米计算 错误！未找到引用源。C.按水平投影面积以平方米计算 错误！未找到引用源。D.按设计尺寸体积以立方米计算
19、根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于现浇混凝土工程量计算正确的说法是（）。
错误！未找到引用源。A.有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 错误！未找到引用源。B.无梁板柱高自柱基上表面至上层楼板下表面 错误！未找到引用源。C.框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 错误！未找到引用源。D.构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面 20、根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算砖围墙砖基础工程量时，其基础与砖墙的界限划分应为（）。
错误！未找到引用源。A.以室外地坪为界 错误！未找到引用源。B.以不同材料界面为界 错误！未找到引用源。C.以围墙内地坪为界 错误！未找到引用源。D.以室内地坪以上300mm为界
二、多选题 ,每题至少有一个正确答案，多选，错选，少选不给分。（本题型共有5题，共25分）
21、项目人力资源管理的任务主要包括（）等。错误！未找到引用源。A.团队建设
错误！未找到引用源。B.管理与项目有关的所有人员 错误！未找到引用源。C.组织项目管理班子人员的获取 错误！未找到引用源。D.编制人力资源规划
错误！未找到引用源。E.进行项目与外界组织的协调
22、工程项目经济与管理风险主要包括（）等。
错误！未找到引用源。A.损失控制和安全管理人员的知识、经验和和能力 错误！未找到引用源。B.总体工程资金供应条件。错误！未找到引用源。C.工程设计文件 错误！未找到引用源。D.工程施工方案 错误！未找到引用源。E.事故防范措施和计划
23、下列有关施工组织设计的表述，正确的有（）。
错误！未找到引用源。A.施工平面图是施工方案及施工进度计划在空间上的全面安排 错误！未找到引用源。B.单位工程施工组织设计是指导分部分项工程施工的依据 错误！未找到引用源。C.只有在编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划
错误！未找到引用源。D.对于简单工程，可以只编制施工方案及施工进度计划和施工平面图 错误！未找到引用源。E.只有在编制施工总进度计划后才可制订施工方案
24、根据《建设工程工程量清单计价规范》，装饰装修工程中的油漆工程，其工程量应按图示尺寸以面积计算的有（）。
错误！未找到引用源。A.金属面油漆 错误！未找到引用源。B.木地板 错误！未找到引用源。C.刚屋架 错误！未找到引用源。D.水泥地面 错误！未找到引用源。E.预制混凝土楼梯
25、根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下建筑工程工程量计算正确的说法是（）
错误！未找到引用源。A.砖围墙如有混凝土压顶时算至压顶上表面
错误！未找到引用源。B.砖基础的垫层通常包括在基础工程量中不另行计算 错误！未找到引用源。C.砖墙外凸出墙面的砖垛应按体积并入墙体内计算 错误！未找到引用源。D.砖地坪通常按设计图示尺寸以面积计算 错误！未找到引用源。E.通风管、垃圾道通常按图示尺寸以长度计算
三、判断题 ,每题仅有一个正确的选项。（本题型共有5题，共15分）
26、横道图计划的特点之一是工作之间的逻辑关系不易表达清楚
错误！未找到引用源。A.对 错误！未找到引用源。B.错
27、施工方编制施工进度计划的依据之一是施工任务委托合同
错误！未找到引用源。A.对 错误！未找到引用源。B.错
28、在安排一个小型项目施工的进度时，只需编制施工总进度方案
错误！未找到引用源。A.对 错误！未找到引用源。B.错
29、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主（以下二者简称国有资金投资）的建设工程施工发承包，必须采用工程量清单计价
错误！未找到引用源。A.对 错误！未找到引用源。B.错 30、非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价
错误！未找到引用源。A.对 错误！未找到引用源。B.错 错误！未找到引用源。
第四篇：造价员继续教育培训学习心得
机施集团首期项目经济管理人员培训
学习小结
作为一名见证了十年机施大发展、见证着机施公司由公司转变为现在的集团公司的造价员，我在庆幸和骄傲之余也深知自己的思想和职业技能也应该更上一层楼，追赶着集团发展的脚步前进。在2013年8月30日至9月20日，集团组织的项目经济管理人员培训课程正好给了我可以再一次学习的机会，我们参加了第一期的继续教育学习。本次的造价员学习由机施集团承办，主讲老师是整个集团中各个方面的专家包括其他工程公司的专家以及专业培训讲师，这让我对除了自己工作以外的项目预算的方式内容都有了长足的了解，此次培训中自己受益匪浅。
本次经济管理员学习共讲述了六个章节。内容包括：经济管理相关制度培训、地下连续墙工程介绍（施工工艺、施工流程等）、地下连续墙工程的计量、组价，预结算操作过程中的注意事项、各类桩基工程（钻孔灌注桩、搅拌桩、旋喷桩）工程介绍（施工工艺、施工流程等）、盾构推进工程介绍（施工工序、施工流程等）、结构工程的的计量、组价方式，预结算操作过程中的注意事项等内容涵盖了整个机施集团业务的方方面面。作为造价员的自己通过这次系统的学习了对造价有了更深层次的了解从合同管理至结算的管理。随着集团经营规模的不断扩张，项目经营过程中的分包比例越来越高，其中包括作业分包与劳务分包两种形式。在施工过程中在一个核算期内对分包单位发生的成本费用核算是否规范，对该核算期的费用支付与成本核算有着很大影响。这样的前提下造价员的工作就显得尤为重要通过学习让我了解了成本核算规范主要是掌握两条原则：成本费用计算应与合同约定条款相一致；成本费用计算应与集团的规定相一致。这样才能确保项目成本费用计算正确。
在讲到工程造价的构成中时，老师提到，我国现行的工程造价的构成较为复杂，组成内
容较多，一般包括五个大的方面，既建筑工程投资，设备、工器具投资、工程建设其它投资、设备费，其它税费等。
第二要点就讲到了工程量的计算。工程量的计算是一项工作量较大，且较烦琐的事情。工程量的计算又根据现在的定额计价和清单计价而有所不同。在定额计价中，部分工程的计算均考虑了虚体积，如土方开挖考虑了放坡和工作面。然而在工程量清单计价中，工程量的计价则以实物体积计算。放坡与工作面的费用均在综合单价中考虑到了。任何一个造价人员，在计算前一定要熟悉设计图纸和设计说明，熟悉计价规范或定额的内容及使用方法，了解现场情况、施工方案和施工方法，并按照规定的工程量计算方法进行计算，写出的计算式要清楚明了，准确无误，需要看清各工程构件务部位的尺寸，不得人为的扩大或缩小。
在工程量计算完后，我们就将进入计价阶段。定额计价的方式已基本淘汰了，更多的是采取工程量清单计价方法。按照《计价规范》，工程量清单计价活动包括：工程量清单、招标控制价、投标报价的编制、工程合同价款的约定，竣工结算的办理以及施工过程中的工程计量、工程款支付、索赔与现场签证、工程价款调整和工程计价争议处理等活动。采用工程量清单计价方法应采用综合单价法。综合单价则是由人工费、材料费、机械费、管理费、利润组成。
在谈到工程价款的结算时，老师提到，我公司现行的建筑安装工程价款结算中，相当一部分是实行按工程进度进行结算的，这种结算方法是按分部分项工程，按完成工程节点结算。等工程完工后，再办理竣工结算，找补余款。当然还有分时间段结算、竣工结算后一次性付清等方式。
根据现在我国建筑行业的分析，施工单位的利润是比较薄的，这就让工程索赔成了一个重要的环节。集团的穆老师在索赔技巧的课堂上系统的阐述了怎么样去规避风险和有利争取索赔。总结如下，索赔必须以合同为依据，它是一种经济补偿形式。索赔的原因分为（1）不可抗力或不利的物质条件（2）监理指令（3）当事人违约（4）合同缺陷（5）合同变更（6）其它第三方原因。按索赔的目的又分为工期索赔与费用索赔。这些都是我们作为造价人员必须要熟知的内容。
由于这次的学习时间比较短，老师们并没有太深入的给我们将课本内容全部讲完，但是讲述的内容则是我们在造价工作中，时常会接触到的。让我们对工程造价工作有了进一步的了解，对自己的专业技能的培养又上升到了一个新的台阶。稍后的工作中我还会坚持学习.不要只学习和造价工作有关的知识,还要学习与造价相关的知识.因为现代企业的发展不仅在于单一技能的运作,企业更需要的将是复合型的人才，作为造价员的自己如果可以知道一些施工
上的流程我想这样的武装之下自己才会更快的成长为一个真正合格的项目经济管理人员，更好的服务岗位、服务集团。这次的培训中也让我深深的体会到工程预算需要很丰富的工程经验，而工程经验是一个慢慢积累的过程。所以在以后的学习和工作中，我还要安心学习，积极向老师傅们请教，经常去现场学习，避免闭门造车。多学习工程规范和国家相关法规，了解市场行情，慢慢积累经验，做一名上海机械施工集团公司优秀的项目经济管理员。引用一段大家熟知的话，此刻我想表达：“今天我已机施为傲，明天我要机施以我为傲”。
第五篇：河北省会计人员继续教育网络培训帮助手册
河北省会计人员继续教育网络培训帮助手册
内容导读：
一、注册、登录、忘记密码
二、缴费
三、选课、在线学习
四、我的考试
五、缴费明细
六、教育档案
七、抵免申报
八、留言板
九、修改资料、修改密码、个人设置
十、安全退出
河北省会计人员继续教育培训网网址是www.xiexiebang.com。学员通过此平台注册登录、网上缴费、在线学习、在线考试，完成继续教育培训。
培训合格登陆河北省会计信息网查看记录情况，无须再到各级财政局盖章。
一、注册、登录、忘记密码
首次登录须点击网站首页中的“注册”按钮，按照提示输入相关信息进行注册。注册时所输入信息保证真实完整，姓名、身份证号与河北省会计人员管理系统备案信息一致。因信息不符无法注册，请联系会计人员服务中心。
注册、登录、修改密码窗口：
点击“注册” 按钮，请按照提示进行注册：注册分为：个人注册和单位注册
个人注册
个人注册学员选择“个人注册“选项，填写相关信息，进行注册。
完成注册却忘记密码的学员，可以通过点击“忘记密码”，输入身份证号，系统会把重置密码的信息发送到注册时所预留的电子邮箱。
单位注册
为方便单位统一报名，注册类型可选择“单位注册”，由单位管理员输入相关信息，进行注册。
注册成功后，点击“单位管理员登录”，由单位管理员点击“添加员工”逐一录入员工信息：
单位员工较多，可点击“导入员工”按钮，根据模版要求汇总员工信息，统一上传：
信息导入成功，由单位管理员统一缴费：
集体报名成功的学员用身份证号和身份证号的后六位数作为用户名、密码登录，登录后可以在“我的资料”进行相关信息修改。
完成注册却忘记密码的学员，可以通过点击“忘记密码”，输入身份证号，系统会把重置密码的信息发送到注册时所预留的电子邮箱。
二、缴费
注册成功后,系统自动引导到缴费页面：
点击“缴费”，转至网银在线支付：
学员需准备具有网上支付功能的银联卡。
点击“下一步”，系统会跳转到选择缴费银行页面：
学员根据提示完成缴费后，系统会提示缴费成功，同时开通培训权限。
学员可到缴费明细页面申请发票，发票的申领只能在缴费当月进行，过后不能申领。
三、选课、在线学习
缴费成功后，点击“进入学习”按钮进入学习中心页面。学员再次登录，系统将会自动引导到学习中心页面：
学员要注意查看 “公告通知” 与“常见问题”，解决学习中遇到的疑惑。点击“学习计划”列表中的“课程管理”，弹出“课程管理”页面：
在“课程管理”页面点击“添加课程”按钮，显示课程列表：
点击课程前方格选中所需课程，再点击“添加课程”按钮，完成选课。
所选课程应不低于20学时，其中必修课不低于16学时，选修课不低于4学时,否则不能进行考试.对已经学过的课程进行删除，所学的学分也将自行删除，在未通过考试前请谨慎删除课程。
课程选择完毕，点“进入课程”进入所选课程列表：
请学员仔细阅读考核要求，核对已选课程是否满足，所选课程超出10门将会分页显示。点击“授课人的姓名”、“讲义”可进行查看。
点击“进入章节”，进入章节列表：
学员可以很据自己的带宽情况，选择“三分屏”或者“宽屏”进入学习。三分屏能够和讲义对照，建议大家优先选用三分屏学习。
“三分屏”页面：
宽屏听课页面
多数课程包含多个章节，每个章节视频听完，出现课堂练习。
课堂练习页面：
完成课堂练习，点“查看结果”按钮，系统进行评判并给出答案，本章节才能完成记入学时。
所选必修课的课堂练习构成考试题库内容，请学员认真完成课堂练习。已记入学时的章节，可以重复听讲、练习，不影响原来学习的结果。
四、我的考试 所选课程全部完成，点击菜单左侧的“我的考试”、“ 正式考试”进入考试窗口：
如未按规定完成课程，点击“正式考试”按钮，则显示“课程未完成”，如图：
点击“进入考试”按钮，请仔细阅读 “考试须知”：
点击“开始答题”，进行考试计时开始。
考试页面左侧有时间提示，右侧有答题情况提示。
答题结束点击“交卷”，查看分数和答题情况。正式考试机会三次，若三次考试均未通过，则需重新缴费、学习、考试。点“考试结果”，显示的是参加过考试所的时间，所得分数，是否通过情况。
五、缴费明细
点击“缴费明细”，显示以下页面：
缴费用户，可以在此查看缴费情况，申请发票，进入课程。缴费未成功显示以下页面，点击“去支付”，完成汇款。
六、教育档案
点击“教育档案”，显示以下页面：
显示您参加网上继续教育以来，所有的培训情况。
七、抵免申报
学员如果有抵免继续教育事项，可以点击“抵免申报”在线登记抵免信息，现场验证后，进行抵免。
八、留言板
学员如有疑问，点击“留言版”进入留言：
管理员对共性问题，会在常见问题答复，个性问题会及时给您回复。
九、修改资料、修改密码、个人设置
点击“我的资料”，显示如下界面：
点击“修改资料”，可对所属城市、工作单位、工作单位地址、移动电话、邮箱和照片等信息进行修改。
点击“修改密码”，输入旧密码，再输入新密码、确认新密码，点击“保存”，则密码修改成功。
十、安全退出
点击右上角的“安全退出”，可退出本系统，返回登录页面。
点击咨询 