第一篇:建设工程“质量保证金”监管协议书
委托方:_________(甲方)开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_____________ 签订地点:_____________
丙方(签章):_________
_________年____月____日
签订地点:_____________
附件:
建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)
根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。
开户行:_________(盖章)
专户帐号:______________
经办人:_________(签字)
_________年_________月_________日
第二篇:建设工程“质量保证金”监管协议书_1
建设工程“质量保证金”监管协议书
委托方:_________(甲方)
开户银行:_________(乙方)
建设单位:_________(丙方)
根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:
1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。
2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。
3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。
4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。
5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。
6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。
7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
丙方(签章):_________
_________年____月____日
签订地点:_________
附件:
建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执)
根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神,_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户,“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。
开户行:_________(盖章)
专户帐号:_________
经办人:_________(签字)
_________年_________月_________日
第三篇:质量保证金协议书
东莞市林积为实业投资有限公司
质量保证金协议书
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)
鉴于甲乙双方前期良好的合作关系,并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险,本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担.共同发展的原则,甲乙双方经过友好协商,达成以下协议:
1.乙方提供甲、乙双方2018年所发生货款总数平均值的30%作为质量保证金由甲方保管,且质量保证金最低不少于RMB1000.00元,具体标准如下:
甲方根据乙方的供货品质状况,按照以下标准设立质量保证金: A.业绩评定A级,且在月度评定均在B级以上,质量保证金比例15%;B.业绩评定B级,且在月度评定均在C级以上,质量保证金比例20%;C.业绩评定C级或以下,质量保证金比例30%;2.以上质量保证金应由甲方在2018年1月份至2月份应付乙方款项中扣除。取消合作后一年返还,或出现批量不良将最近三个月的交易额全部抵押为质量保证金,18个月后返还。
3.质量保证金是使用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题,并承担因乙方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。
4.乙方同甲方合作期间,如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成东莞市林积为实业投资有限公司
甲方损失的情形,甲方可视其实际损失扣除部份或全部质量保证金,同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议,直至追回甲方的损失。5.乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任,当由于乙方品质问题导致的损失超过质保金金额时,乙方需承担超过的损失。6.当乙方采用质量保证金弥补甲方的损失时,需在事情处理完毕一月内需重新补足质量保证金,否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质量保证金。
7.当乙方向甲方连续供货达1年,且供货品质标准达到第1项降低要求的,乙方可申请降低质量保证金比例。
8.当甲、乙双方终止业务往来半年以上,乙方可要求甲方返还全部质量保证金。
9.当甲方与乙方交易额在一年后发生较大的变动时,乙方可在第二年4月份提出申请,按照第二年前三个月的具体数额重新确定,具体实施流程按照第8项执行。
10.以上质量保证金的返还和修订,由供应商书面通知采购部,采购部提出申请,经采购主管、品质经理双方认可后,交事业部总经理批准后,采购部通知财务中心实施。
11.乙方提出返还质量保证金要求后,经甲方确认符合本协议第5、6条要求,甲方在确认后的1个月内安排返还质量保证金。
12.本协议经双方签字盖章后生效,直至双方重新签订协议之前有效。13.当出现双方争议而未能达成协议时,可向甲方当地法院申请仲裁确定。甲方(公章)乙方(公章): 甲方代表: 乙方代表: 日 期: 日 期:
第四篇:旅行社质量保证金存款协议书范本
为加强对旅行社质量保证金的管理,根据《旅行社条例》规定,旅行社和银行就旅行社质量保证金(以下简称“保证金”)管理事项达成以下协议:
一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅行社条例》第十五条、十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。
二、银行对旅行社存入的保证金,按照 年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部分按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。
三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。
四、保证金支取按照如下方式执行:
(一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。
(二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政管理部门出具的《旅行社质量保证金取款通知书》及《旅游行政管理部门划拨旅行社质量保证金决定书》,经与旅游行政管理部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。
(三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从旅行社保证金账户中扣取。
(四)非以上规定的情形而出现保证金减少,银行应承担补足责任。
按照第(一)、(二)、(三)项规定的方式执行时,对超出旅行社缴存保证金数额的,银行不承担任何支付义务。
五、旅游行政管理部门、人民法院依据《旅行社条例》规定,划拨保证金后3个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政管理部门。
六、银行应每季度将保证金存款对账单一式两份,分别发送给旅行社和许可的旅游行政管理部门。
七、本协议一式两份,旅行社和开户银行各存一份,复印件送许可的旅游行政管理部门备案。
附注一:存款原因(选择其一):
1、新设立();
2、业务变更增存();
3、设立分社增存();
4、旅游行政管理部门划拨补交()。
存款金额:佰 拾 万 千 佰 拾 元 角 分
小写:
附注二:许可的旅游行政管理部门、旅行社及开户银行基本信息:
许可的旅游行政管理部门名称:
通讯地址及邮编
联系人:
联系电话:
旅行社名称:
经营许可证号码:
通讯地址及邮编:
法定代表人姓名:
联系电话:
开户银行名称:
通讯地址及邮编:
联系电话:
旅行社(盖章)
法定代表人或授权代表人签字: 签字时间:
开户银行(盖章)
法定代表人或授权代表人签字: 签字时间:
第五篇:施工质量保证金实施协议书
施工质量保证金实施协议书
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
为保证工程质量,依据双方签订的主体施工合同及国家规定的相关建筑工程质量标准,经友好协商签订如下协议:
一、本工程实行施工质量保证金制度,保证金额度为工程总承包造价的%,计元人民币。
二、施工质量保证金在签订合同时交纳,在工程竣工验收合格后返还质量保证金。
三、工程施工过程中如有下列情形之一者依照合同有关规定扣减施工质量保证金(施工质量保证金扣减经甲方和监理签字即生效):
1、违反施工工序、施工操作工艺规程,导致工程质量下降或不符合规范要求,或造成潜在的工程品质降低,乙方必须及时整改,同时扣减施工质量保证金。如因此造成工期延误,则乙方须承担全部责任。
2、施工用材料、成品、半成品无出厂证明和质量证书,使用前未进行试验检验,或检验不合格,而施工中已使用的,经查出后须立即更换合格材料,同时扣减施工质量保证金。如已无法更换造成损失由乙方承担。
3、使用代用材料未经甲方、监理同意,造成工程质量降低,或延误工期,扣减施工质量保证金,同时乙方承担所发生的一切费用及责任。
4、施工现场出现质量事故,未按合同规定时间上报甲方、监理,或自行处理的,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
5、乙方对甲方分包工程质量、工期、安全文明施工负责,施工过程中对所有分包施工单位进行管理,积极配合。如因配合问题导致任何分项工程质量下降或不符合要求,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用切责任及费用。
6、施工过程甲方、监理检查发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
7、工程验收发现的工程质量问题未按甲方、监理规定时间内整改完成,扣减施工质量保证金,承担一切责任及费用。
本协议属合同一部分与合同具有同等法律效力。
发包人:承包人:
年月日年月日