边坡支护施工合同.doc大全

第一篇：边坡支护施工合同.doc大全

边坡支护工程施工合同

甲方：（发包方）遵义龙泉房地产开发有限责任公司

乙方：（承包方）贵州有色遵义地质工程勘测察院______________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

（一）工程名称：龙泉·常青藤国际花园A栋边坡支护工程

（二）工程地点：遵义市上海路_______________________

（三）工程承包范围：锚杆挂网面喷混凝土。

本工程合同价暂估为20万元(大写：人民币贰拾万元整)。

计量标准：

以现场实际收方量为准，单位以平方米计。

（四）本工程单价：

土钉墙挂网面喷混凝土：215元/㎡；

本合同单价包括搭拆脚手架、人工修整边坡、土钉钻孔埋设、预埋排水管、灌浆、挂网、喷混凝土面层等所有工作内容所需费用，以及乙方应向政府相关部门缴纳的各种费用、包括人工、机械、报审、各机械进出场费、管理费、安全、文明措施费用、利润、税金等的各项费用之和。上述单价一次性包干，除本合同另有约定外，不会因人工、物价、费率之升降等任何因素而调整。

第二条 工程期限

根据双方协商，施工工期为30日历天，工程期限自 2012年_3月_26 日起至_2011_年_4_月_25日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。

第三条 工程质量

乙方根据开挖后的现场地质情况、实际开挖情况、国家规范，对边坡土质取样分析，并进行边坡支护设计，报送边坡设计方案，然后按设计图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

边坡施工边挖边加固，即开挖一级，防护一级，不得一次开挖到底。也不得

开挖后不及时进行边坡支护，致使土体长期外露。

第四条 工程价款结算

（一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

本合同的工程量是暂定数量，待工程完工后，甲、乙、监理三方共同现场收

方后作为最终结算的依据。

甲方提供水电接入点，乙方自行安表计量，接至使用地点，水电费用甲方按

月从工程款中扣除。

本工程结算自本工程通过竣工验收后乙方提供完整结算资料之日起半个月

内完成，工程结算经双方授权人签字确认并加盖公章后方为有效。

（二）工程价款结算与拨付办法：

1、本工程因为工期较短，工作量少，因此不再在中间支付工程款，待工程

完工后，乙方提供完整结算资料之日起二十日内完成工程结算，工程结算经双方

授权人签字确认并加盖单位公章后方为有效。结算后一周内付清乙方工程款的95%，5%做为质量保修金，待A栋基坑回填后予以支付完成。

第五条 双方责任

（一）甲方责任

1、甲方工程部负责本工程的合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办

理验收、变更签证等。

2、对边坡支护的设计方案共同协商、并最终确定施工方案。

3、工程变更：甲方应以书面形式通知乙方。

4、经济签证的办理：凡涉及工程量增加，增加量由工程部 黎明签字确认外,还需甲方 邱文伟签字确认并加盖甲方签证专用章后为有效签证,其他人签字或缺少前述任一确认或未加盖甲方签证专用章,甲方均不予认可。

5、工期签证的办理：不可抗力引起的工期顺延，甲方同意办理工期签证。

6、工程竣工后，工程质量达到国家《建筑工程施工质量验收规范》标准，满足施工场地要求，甲方组织专门人员在_3_日内进行验收。

7、甲方有按协议规定条款支付工程款的责任和义务。

8、甲方不予提供现场临时设施，如乙方确有需要，双方另行协商。

（二）乙方责任

1、乙方指派为本工程项目经理,按本合同要求组织施工,保质、保

量、按期完成本合同规定之内容。

2、乙方未经甲方批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、按照现场开挖后的现场地质情况、实际开挖情况、国家规范，对边坡土

质取样分析，并进行边坡支护设计，设计图纸送审合格后，按设计图纸及国家相

关规范编制专项施工方案，经审核后，进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按图纸和验收标准执行。本工程属深基坑工程，开挖深度超过5m，因此土石

方开挖和边坡支护方案都必须组织专家组进行论证。

4、边坡施工边挖边加固，即开挖一级，防护一级，不得一次开挖到底。也

不得开挖后不及时进行边坡支护，致使土体长期外露。

5、专人进行边坡监测工作，发现边坡有位移、开裂、塌方等情况，及时向

工程部反映。

4、工程竣工未移交甲方之前,除不可抗力事件外，负责对现场的一切设施和

工程成品进行成品保护。

5、乙方对甲方保留在施工现场的树木有保护的责任和义务。甲方向乙方提

出需要保护的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木等如被破坏，除立即恢

复外，由此造成的损失由乙方负责。

6、乙方应在施工出入口、施工机械、临时用电设施、出入通道口、基坑边

沿、爆炸物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

7、乙方不得以非甲方责任而停工或延误工期,否则视为乙方擅自停工。乙方

须按本协议所约定的违反进度的责任承担相应的违约责任。

8、乙方必须遵守国家、地方工程建设安全、文明生产有关管理规定，安全、文明施工，负责施工现场的施工安全、文明及施工人员安全。乙方需与甲方签订

安全质量责任书，乙方需自行投保施工现场人员人身意外伤亡的保险、工程的一

切保险及第三者责任险，并承担其费用。对施工过程中发生的安全事故，乙方负

责处理并承担全部费用。如果因此给甲方造成损失的，还应当予以赔偿，甲方有

权在工程结算时予以扣除。

9、保持现场道路畅通、排水及排水设施通畅，妥善存放、保管易燃易爆危

险品。现场设置消防通道、配备消防设施和灭火器材。

（三）违约责任

1、乙方在进场后5日内，提交设计方案，设计方案确定后3日内，提交有

针对性、专业性的施工组织设计（方案），其中有安全施工的专项措施和配合土

石方开挖、其他队伍施工的保证措施和工程进度计划表，经甲方确认后备案，乙

方必须按此开展工程管理及进度管理，否则视为合同无效。

2、由于乙方未按甲方规定的工程进度计划施工，致使工期延误，每延误一

天，乙方支付给甲方人民币2000元的逾期违约金，逾期达五日的，甲方有权解

除合同，乙方于三日内全部退场。

3、乙方未经甲方许可停工达五日以上的，甲方有权解除合同，乙方应当无

条件于三日内退场，乙方并应当承担本合同条款约定的合同解除责任。双方于乙

方退场后结算。

4、其他:

(1)因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得

利益。

(2)因乙方原因导致解除合同,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续

施工而需比原合同价格多发生的工程费用,皆由乙方赔偿给甲方,甲方在支付其

余工程款时予以扣除。

4、因不可抗力原因导致合同无法继续履行的,双方互不承担责任。

5、不可抗力

（1）本合同中的不可抗力包括战争、**、地震、空中飞行物坠落或其他

非甲方和乙方责任造成的爆炸、火灾等灾害事件。

（2）不可抗力事件发生后,双方当事人应尽力采取补救措施,双方各自承担

所发生的损失。

第六条 合同纠纷

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决,若双方协商或调解不成的,依法向甲方所在地人民法院起诉。

第七条 附则

（一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

（二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便

共同遵守。

（三）自双方签字盖章之日起,本合同生效。本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。

第八条 附加条款

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

发包方：（章）承包方：（章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

签约时间：年月日签约时间：年月日

第二篇：班组施工合同--边坡支护工程

建筑边坡支护工程

模

板

班

组

合同

甲方（总包单位）：

乙方（施工班组）：模板班组

甲方将********建筑边坡支护工程（以下简称本工程）委托给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程名称：*******建筑边坡支护工程；

二、承包工作内容：锚杆框架梁、基础模板安装；

三、承包方式：包工包料。包括模板制作、安装、拆模、运输、铁钉、铁线、小型木工设备。

四、工程地址：含笑大道东侧B地块，********项目内；

五、承包内容及单价：

本项目以包工包料形式承包给乙方施工。承包内容包括场地内材料

运、装、卸，施工平台搭设加固确保安全施工。所有工序和现场

文明施工的内容。按实际施工框架梁模板工程量每平方米 71 元，（该承包单价已包含有制、安、拆、运, 模板补洞防止漏浆、浇

捣混凝土看模等）。在施工中甲方如需要杂工按 120元/日计算，技术工按150元/日元乙方应优先安排。

六、合同工期：

1、开工日期：2012年月日

2、桩号C0+000~C0+138.9段必需在2012年月日前模板全部完成竣工交付.逾期每天处以1000元罚款；

如遇下列情况，经甲方确认，工期顺延。

1）、不可抗拒的自然灾害。

2）、政府部门政策性停工。

3）、连续停电、停水48小时以上。

六、甲方权利和义务：

1、提供工程施工图纸。并对提供材料的完整性、正确性负责。

2、检查监督工程质量、进度及竣工验收。

3、对乙方不听调配、不按设计图纸和施工规范及操作规程施工的，有权

责令其进行整改，并有权终止其施工合同。

4、应办理好有关开工手续，提供场地“三通一平”条件。

5、施工中指派专人到现场检查、协调工作，并及时办理隐蔽工程验收签

证手续。

6、工程竣工，应及时组织分项工程竣工验收。

7、按照合同约定及时支付工程款。

8、配合乙方做好施工现场的安全保卫及施工工作。

9、甲方将施工用电、用水接到现场。

10、要求乙方进场工人必须达到15人以上，根据模板班组实际进度相应

增加工人数以保证工程施工进度。

11、在施工中，乙方达不到甲方对人员、进度、安全、质量等要求，甲

方有权单方面终止合同。乙方应无条件退场。所完成的合格工程量按60%计付。余款待全部工程竣工验收后合格支付。

七、乙方权利和义务：

1、服从业主、甲方、监理的指挥及安排。根据现场实际情况及时调整施工

方案，确保施工进度，严格执行操作规程，认真按设计要求和有关规范

进行施工，做好施工原始记录。

2、严格执行施工规范和安全操作规程，按施工工期和质量要求保质保量地

完成承包范围内的工程施工任务。

3、按有关规定采取严格的安全防护措施；必须严格遵守施工安全操作规

程，施工中发生的安全责任事故，一切责任及损失由乙方全部承担。

4、施工过程中遇到意外情况及时对意外情况进行分析并处理。

5、提供原始施工记录给甲方，并积极配合甲方资料员做好相关的资料整理

和归档工作。

6、乙方在工程施工过程中要进行文明施工。

7、工人吃、住由乙方自行负责。

8、乙方必须替工人参保个人保险，并提供保单给甲方，以作备案。

八、质量标准：

工程质量标准应符合国家边坡支护要求施工验收合格标准，并按规定进行检验符合质量标准。

九、安全责任：

乙方应严格安全生产，文明规范施工，乙方对本项目安全生产和安全事故负全部经济和法律责任。乙方在所承包的项目中必须确保安全措施到位，严格按安全规范施工。并按规定参加工程保险，费用由乙方承担。

九、付款方式：

1、乙方应在25日前报送月进度已完成工程量和次月计划进度报表，并按规定支付本月实际完成量的75﹪。

2、本项工程验收合格后审核完，支付已完成的工程量剩余25%。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起2天内，材料、机械设备、配套工人进场后合同生效。工程款付清后合同失效。

甲方代表：乙方代表：

联系电话：联系电话：

日期：2012年月日

地点：永安市含笑大道上茅坪

第三篇：劳务合同(边坡支护)

劳务分包合同

（边坡支护）

劳务发包方

名

称：

地

址：

联系人：

电

话：

劳务承包方

名

称：

地

址：

联系人：

电

话：

劳务分包合同

劳务发包方：

（以下称甲方）

劳务承包方：

（以下称乙方）

甲方系的承包人，甲、乙双方在自愿、平等的基础上，经友好协商一致，为明确双方的权利、义务、责任，就甲方将边坡支护工程劳务分项工程（以下称“劳务分包工程”）分包给乙方达成如下一致意见，特签订本协议。

第一条

工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、劳务分包工程施工工期：（暂定）

日历天，开工日期以业主或监理或甲方发出的开工令为准。

第二条

工程承包范围及内容

乙方向甲方承包

边坡支护工程的劳务部分，其具体承包方式为。

第三条

劳务费用及结算方式

1、劳务费用计算方式：

承包单价×经甲方确认的实际工程量。

2、承包单价：锚杆：

元/米

网喷：

元/平方米

；该单价为综合包干价，包含了乙方因施工所发生的管理费、人工费、机械费及其它各项相关费用(现场施工用水电由甲方提供，不包含在内）。设计工程量为：

锚杆：

m，网喷：

平方米。

2、工程量的核实确认：按甲方现场实际确认为准。对乙方超出图纸或合同要求但又不属于工程变更范围而增加的工程量和因自身原因造成的返工工程量，不予确认。

3、付款方式：现金或转账，本合同内的全部劳务工程施工完毕、并经甲方验收合格后一次性付清。

第四条

甲方的权利和义务

1、组织乙方人员学习甲方及其上级单位的各项安全生产规章制度，并对乙方人员进行安全、技术交底。

2、负责三通一平（水通、电通、场地平），并承担相应费用。

3、有权根据甲方及其上级单位制定的安全生产规章制度就乙方人员的违章行为进行处罚，乙方须承担由此造成的一切责任及损失。

4、负责与业主、监理、设计等单位联系协调工作。

5、按本合同约定，向乙方支付劳务费用。

6、因甲方原因造成停工超过24小时的，甲方按

元/天向乙方支付补偿金。

第五条

乙方的权利和义务

1、乙方必须遵守国家、地方的相关政策、法律、法规，严格执行甲方及其上级单位制定的各项安全生产规章制度，坚决服从甲方的领导和管理，做到安全生产、文明施工。

2、乙方负责其劳务人员的安全培训，设立现场安全监察员，负责其人员的现场施工安全，并就其派驻于本工程的所有人员发生的安全事故承担全部责任。

3、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，乙方所组织的劳务人员应身体健康，年龄在18～50岁之间。

4、乙方应为所派驻劳务分包工程的劳务人员办理人身意外伤害保险，并在开工前

日内向甲方提供其派驻的劳务人员的名单、证件及相关工作简历。

5、若因乙方施工造成工程质量或者工期未达到设计或合同要求的，乙方应当承担全部责任。

6、乙方应当按照本合同第一条约定的工期完成本合同约定的工程内容，若乙方未按照约定工期竣工的，甲方有权就乙方延误工期按照

元/天要求乙方支付违约金。

7、乙方应当妥善保管、合理使用甲方向其提供或租赁的机具设备，并保证机具设备的完好性，若出现机具设备遗失或损坏的情况，乙方应当按照该机具设备的购买价格全额赔偿；如乙方自备机具设备的，乙方应当保证自备机具设备的安全性、可靠性及完好性，满足甲方施工需要，并做好必要的安全防护设施。如甲方向乙方提供的机具设备或乙方自备的机具设备发生安全事故或丢失，由乙方承担全部责任。

8、在施工期间未经甲方书面同意，乙方或乙方劳务人员不能擅自撤离工地；如乙方或乙方劳务人员擅自撤离工地，视为乙方拒绝履行本协议，则甲方有权拒绝支付乙方全部劳务费用。

9、乙方应当自行准备必要的安全劳保用品，如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品等。乙方应当要求其劳务人员佩戴安全劳保用品。

第六条

违约责任

1、在本合同有效期内，甲、乙双方任何一方未履行合同义务，擅自解除合同的，违约方应当承担以此造成的全部损失。

2、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金及赔偿损失的，甲方有权在应付的劳务费用中直接扣除。

3、一方违反本协议约定，除应当承担相应的违约责任外，还应当就其违约行为承担全部责任及损失（包括但不限于经济责任、民事责任、行政责任等）。

4、甲方应按本协议约定支付方式按时将工程款支付给乙方，如甲方未按本协议约定按时支付乙方工程款逾期超过

个月，将视为甲方违约。

第七条

合同争议的处理

本合同未尽事宜，双方协商解决。双方发生纠纷无法协商达成一致时，提交甲方公司工商登记注册地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第八条

其它约定

1、本劳务分包合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方核实确认，甲方应付劳务费用支付完毕后，本合同自行终止。

2、本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等效力。

甲方：

乙方

：

甲方代表（签字）：

乙方代表（签字）：

身份证号：

身份证号：

联系电话：

联系电话：

****年**月**日

****年**月**日

第四篇：边坡支护工程施工合同

边坡支护工程施工合同

甲方：

乙方：

经甲、乙双方充分协商，甲方将长沙铁路南北站迁建之长铁装机厂、北站施封锁厂迁建工程项目中边坡支护以包工的形式承包给乙方施工，并达成如下协议：

一、承包范围及具体内容

根据设计图纸K1553+138至K1554+000区间段所有边坡支护工程均由乙方承担施工。具体内容如下：边坡人工修坡面、锚杆成孔、置入钢筋、注浆、补浆、焊接螺杆，铺设固定第一层钢筋网、喷第一遍砼50厚、铺设固定第一层钢筋网和加强筋、喷第二遍砼70厚、制作格栅梁钢筋、模板、浇灌砼、锚头锁定等相关工作。

二、施工质量和进度要求

乙方施工人员进场后，必须认真学习设计图纸的要求及相关规范要求，并严格按施工技术交底要求施工。工程完后必须经过监理单位、设计单位、工程项目部共同按设计要求进行工程质量验收，共同验收合格方为合格。边坡支护所有相关检测试验结果必须达到设计要求。如乙方施工中质量未达到设计和检测要求，需返工部分的一切费用均由乙方承担。施工进度按项目部总体进度计划完成。

三、甲方职责

1、施工中甲方提供砂、石、水泥、钢筋、模板、脚手架料、锚杆、套管、搅拌机、振动捧等，乙方在施工中必须保管好不得有意损坏。

2、甲方提供施工图1套，并由项目部提供技术交底及水准点给乙方，其它放线放样均由乙方负责，甲方只负责检查核准。

四、乙方责任

1、乙方施工人员对各工种的劳力认真组织和安排，并对图纸中各种

技术要求进行认真的了解和学习。甲方的施工方案乙方必须按方案中技术要求施工。在施工中乙方施工人员必须爱护甲方的各种建筑材料和机具及成品半成品，如发现有意浪费材料和损坏设备、成品、半成品者甲方有权论处，乙方不得有异议。

2、乙方施工人员的一切小型施工机械、用具、工具均由乙方自己负责，施工用的铁线、园钉、扎丝均由乙方自理，甲方不再另行支付费用。

3、劳保用品由乙方自理。

五、承包单价及付款方法

根据甲乙双方协商其承包价格如下：喷面二遍单价50.0元/M2。锚杆

成孔，注浆单价30.0元/M。格栅梁、支模板、钢筋制安、砼浇灌单价80.0元/M。施工脚手架搭拆单价10.0元/M2。乙方施工人员进场施工5天后由甲方支付乙方生活费，以后工人费付款按每月所完成工程量支付60%，竣工验收后甲方支付至乙方总工费的80%,其余款三个月内一次性付清。

六、安全责任：

甲方安全员必须认真组织乙方施工人员认真执行国家及上级有关安

全生产、劳动保护的方针、政策、措施、法规及制度，召开安全生产会议，并对本工程安全注意重点制定有效的防范措施并落实到位。乙方施工人员在施工中必须遵守项目部的一切安全生产制度，严禁违章指挥、违章作业，并派专人对施工现场机械设备、作业面进行认真检查，发现问题必须及时解决，如乙方在施工中发生一切伤亡事故均由乙方自负，甲方不承担任何责任。

七、其它：

乙方施工人员进场施工后，必须听从甲方施工人员的指挥和安排，并

积极配合项目部各项工作，本着一切为工程的顺利进行的原则进行施工。

乙方所有施工人员必须爱护本工程范围内的一切公共设施，争创文明

工地。乙方在施工中应管理好一切施工人员，严禁出现打架、斗殴的现象。施工中如乙方未达到甲方的质量、安全及进度进度要求，经甲方多次通知乙方未达到要求者，甲方有权终止甲、乙双方合同，乙方不得有异议，并一切责任均由乙方承担。

以上合同一式贰份，甲乙双方各执一份双方签字生效，希共同遵守。

甲方代表：乙方代表：

时间：2012年月日时间：2012年月日

第五篇：深基坑边坡支护合同

支护工程

甲方：

乙方：施工合同

工程施工合同

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围及工程内容

承包范围及内容：

1、①锚索成孔、注浆、张拉、锚杆制作、安装； ②腰梁制作安装；③桩间挂网喷、土钉；④冠梁安装浇筑；⑤打降水井、抽水、安装管线、明排水。⑥资料收集；辅助机械设备（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。

三、施工工期

1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。

2、竣工日期： 开工日期加上合同工期总日历水工期）。

3、合同工期总日历天数：开挖支护天，降水暂定

4、如因政府停电，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期方可顺延。

5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担,由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元。

四、承包方式

1、乙方包工不包料。

2、甲方应按照乙方提供的材料单进行购置材料。

五、质量标准

1、工程质量标准： 严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。

2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。

3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。

六、合同价款：

1、承包单价：锚索m，挂网喷元／m（工程量据实结算）。降水井元/米。

（本价格含辅材费、含各种工器具、设备的使用费、大型机械进出场

费，设备安拆费、设备临时基础费、人工费、税金以及合同工期内的赶工费、技术处理费、技术措施费（包括雨季、冬季及其他异常气候施工措施费等）、安全措施费、文明施工措施费、临时设施费及其他措施费、管理费和各种施工风险等相关的费用。）

3、工程量的确定：现场实际工程量为准。

七、付款方式及付款条件

付款方式：支护施工完成一半时支付已完工程量的50%，支护施工全部完成后经验收合格支付全部工程款的80%，地下室回填土完成后支付剩余20%工程款。

八、双方一般权利和义务

甲方责任:

1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。

3、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

4、甲方提供基坑支护图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关部分进行图纸会审,乙方整理后各方盖章后,自存留底。

5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。

6、负责处理地下障碍，以及钻出的土方外运工作。

乙方责任:

1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工

程质量、进度、安全文明施工管理。

2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现施工质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。

3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。

4、如实做好各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。

5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。

6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。

7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。

九、补充条款：

1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方

无辜浪费混凝土甲方有权对乙方进行处罚。

2、钢筋损耗率按0.5％、混凝土充盈系数按1.08。

3、因图纸变更、地质报告不符等其它因素造成的工程进度较慢，产生的误工、窝工，经监理工程师及甲方工程师核实后，应办理施工签证。

十、争议

甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解，调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或施工当地法院提起诉讼。

十一、合同生效：

合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任，1、本合同自双方签字盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。

3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。

甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代表人： 电话：电话： 签约日期：签约日期：