工程施工承包责任协议书(挂资质)

第一篇：工程施工承包责任协议书(挂资质)

工程施工承包责任协议书

甲方：

乙方：

为了增强公司信誉，促进经济健康发展，确保合同目标的实现，完善内部管理责任，公司施行项目经理责任制。经双方协商对世纪花园5#楼的施工承发包事宜达成如下协议：

1:工程项目管理：

（1）甲方将该工程委托给乙方进行施工管理。项目经理牵头实行承包责任制。经济实行独立核算，自负盈亏。项目经理必须履行公司与永恒房地产开发公司签订的“世纪花园5#楼施工合同”和“安全施工合同”。承担合同中的权利和义务。

（2）工程使用的人工、材料、机械、工具由乙方自行组织采购或租赁。

（3）甲方对该工程实行跟踪管理，负责办理相关业务手续，参与各种重大管理内容并对工程做不定期检查。乙方必须服从甲方领导，执行公司各种决议。对不服从者甲方有权终止合同，更换项目经理。

2质量、安全管理：

项目经理为项目工程质量、安全施工第一责任人。乙方

要建立质量管理体系，严把质量关，确保工程达到合同质量标准。项目部要建立安全管理体系，严格执行安全施工操作规程，采取各种有效措施，确保安全无事故。如出现质量、安全事故，一切法律责任、经济损失均由乙方承担。3：工程财务管理：

建设单位付给的工程款，全部由甲方与建设单位按财务规定办理手续。乙方不得自行在建设单位领取工程款。否则，乙方承担违约责任。乙方在施工过程中和工程结算后，自行对外签约的各种经济合同及各种欠款均由乙方自行负责，并承担由此发生的相关责任。工程款扣除税费后应及时转入乙方帐户。

4：工期：

乙方应合理安排，确保按合同、公司制定的合理工期竣工。如因乙方组织不力，影响工程竣工日期，由此造成的损失由乙方承担相关责任和经济损失。

5:工程税费：

甲方对世纪花园5#楼项目按工程总造价1%收取乙方管理费。转入公司帐户的工程款按比例代扣代交税金。在每次拨付工程款时甲方负责扣除。开票时税金必须全部交清。6：违约责任：

双方在合同执行期间不得违约。如违约，违约方负责赔偿因违约责任给对方造成的各种损失，并承担经济法律 责

任。

7：本合同为公司内部合同，对外无效。

8：本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。

甲方：

乙方：年月日

第二篇：工程施工内部责任承包协议书

【内部责任承包协议书】

xxxxxxxxxxxxxx公司

工程施工内部责任承包协议书

甲方：

乙方：（身份证：）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《劳动法》以及项目法施工等有关法律法规，为充分发挥各级优势，本着平等互利，诚实信用原则。经双方友好协商，决定设立“xxxxxxxxxxxxxx公司工程项目部”，并委托担任项目部负责人（项目部经理），对本项目负全面责任。为明确双方的责任、权利和义务，就以下条款达成一致意见，特签订本内部责任承包协议书，供双方遵守：

一、甲方协助乙方完善经营管理有关工作，并设立xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部，该项目部对所承包工程有权处理一切事务，同时独立承担该项目部的人员调整及一切技术、经济、质量、安全与法律责任。

二、本内部责任承包协议书签订生效后，乙方对该项目要设立专职管理机构，明确专职管理人员，并报甲方备案。甲方为该工程项目部刻制项目专用技术自制章一枚，由乙方保管使用，该章仅限于工程项目资料使用，若超出使用范围，由乙方全部承担由此引起的一切责任，与甲方无关。若乙方以任何理由以项目部名义刻制印章，一旦发现，甲方有权对乙方给予50000.00元的经济处罚

【内部责任承包协议书】

三、业主每次拨款必须拨到公司指定账户上(户名：xxxxxxxxxxx账号：xxxxxxxx开户行：xxxxxxxxx），甲方按规定在每次拨款时扣除所缴纳的各种税费和上交的管理费用外，余款由甲方转入乙方专户。

四、乙方必须加强合同经营管理，不得以甲方名义筹集履行工程施工承包合同所需的建设资金,不得私立账户。

五、甲方权利和义务

1、协助乙方办理工程项目的各种报批手续，协助乙方协调进行项目施工所引起的各种内外部关系。

2、协助乙方解决工程施工中出现的技术难题，协调该项目所需周转资金，所需费用全部由乙方承担。

3、甲方有权派管理人员，代表公司到项目部实行监督管理。甲方所派人员有权对乙方的经营行为、工程施工中的技术质量、施工进度、施工安全、文明施工、资金使用、税费缴纳及施工合同条款履行等实施全面监督管理。

六、乙方权利和义务

1、在甲方的统一领导与管理下，乙方负责人为该项目的质量、安全

【内部责任承包协议书】

织管理，精心组织、精心施工、精心管理，确保工程质量，确保安全施工生产及人身安全，若发生事故由乙方独立承担应有的一切法律责任和经济责任，包括上级主管部门对公司（即甲方）的罚金。由于发生事故给公司造成不良影响，造成劳务工人工伤事故，公司对项目负责人（即乙方）按工伤赔偿金的20%给予经济处罚，若发生重伤或死亡的，按伤亡赔偿金的30-50%给予经济处罚。

3、负责支付履行《工程施工承包合同》必须的全部费用，履行《工程施工承包合同》和相关合同中发生的违约金和赔偿金，负责支付履行《工程施工承包合同》所发生的其他直接和间接的费用。

4、严格按照国家《劳动法》规定，对所有用工人员签订劳动合同，并承担上缴社保金及购买保险。必须按时支付人工工资，若因拖欠人工工资给甲方造成不良社会影响，要承担有关部门及公司的处罚。

5、自觉维护公司名誉，树立公司形象，宣扬公司企业形象，不得损害公司的名誉和经济利益。

6、履行经营活动中应由乙方履行的其他义务。

七、税费收取比例

1.该工程项目负责人应上缴公司管理费，经甲乙双方协商，甲方支持乙方发展，公司决定将此工程交于乙方，乙方必须做好本职工作，执行协议中任何一项条款。

【内部责任承包协议书】

2.该工程项目负责人应承担此项工程投标中产生的所有正常费用4000元（肆仟元整），费用包含投标费、标书费用，不含预算费用及项目经理出场费、差旅费。待预付款到账时，甲方将一次性扣回招标垫付款。

3.该工程项目负责人是实际受益人也是

【内部责任承包协议书】

6.签订合同后，乙方向甲方交付质量安全保证金及信誉保证金，为工程造价的0.5%，（该款项从前两次工程款中分批扣除，至扣完止。）若出现以下1-4条款之一的，甲方有权扣除乙方所缴纳的质量信誉保证金，另有关行政主管部门对该项目的政策性收费及处理费由乙方承担。

6.1、在施工过程中出现重大安全事故、质量事故、工人闹事、拖欠工人工资及拖欠设备租赁费用等情况，对公司名誉形象造成了严重后果及不良影响。

6.2、未按照建设单位要求顺利竣工验收，未完成该工程《建设工程施工合同》所签订的合同价款产值，施工中途退场。

6.3、未妥善处理施工过程中出现的纠纷，引起事态扩大，导致政府相关行政管理部门发函、通知，介入处理、处罚。

6.4、乙方拖欠民工工资、设备租赁、分项承包、工程材料款，导致民工和债权人进入政府行政有关部门和建设方单位围攻闹事。

八、甲乙双方均应严格履行本协议条款，若任何一方不履行本协议条款，均属违约。违约方向守约方赔偿直接经济损失。

九、本协议双方签字盖章后生效，至该项目《工程施工承包合同》条款全部履行完毕后，本协议自动失效。

十、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商解决。

【内部责任承包协议书】

甲方帐号：户名：xxxxxxxxxxxxxxx 账号：xxxxxxxxxxxxx 开户行：xxxxxxxxxxxxxxx 乙 方 帐 号：xxxxxxxxxxxxxxx

甲方代表人：乙方代表人：身份证号码：身份证号码：地址：地址：电话：电话：签约地点 年月日

第三篇：公路工程施工承包协议书

公路工程施工承包协议书

甲方：洞口镇大桥村委会（以下简称甲方）乙方：城关建筑公司肖铁龙〈以下简称乙方〉

鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价，双方于2010年10月8日共同达成并签订如下协议：

一、甲方通组公路〈K0+000-K1.1千米〉全长1.1米，技术标准公路四级，水泥混凝土路面，厚20cm，标号C30，承包人完成工程项目范围：路基、路面。

二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整（230000.00元）。

三、支付方式：乙方人员及机械设备入场后，甲方一次性支付叁万元整，完成工程量50%后，甲方支付工程款贰万元整，完成工程量80%后，甲方支付工程款贰万元整，完成任务后，经甲方有关人员验收合格后，除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后，没有任何质量问题〉余款一次性付清。

四、乙方应在签订本协议后自定时间开工，本合同工期为一个半月，工期从上述开工期的最后一天算起，〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。

五、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方签字盖章生效，全部工程完工后经验收合格，工程结算完成后失效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表：

乙方代表：2010年10月8日

第四篇：建设工程施工承包协议书

建设工程施工承包协议书

发包方：****************

（以下简称甲方）承包方：

（以下简称乙方）

甲乙双方抱着“以真诚换信任,以管理求效益，严守合约，用户至上”的宗旨，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就****************项目施工达成以下协议。

一、工程概况

（一）工程名称： ********

（二）工程地点:

***

（三）结构类型：

框架结构

（四）建筑面积： ㎡(最终按施工图确认面积)

（五）工程造价：

约

万元（最终以结算为准）

二、工程承包形式及范围

1、承包形式：包工包料总承包

2、承包范围：本工程施工蓝图涉及的全部范围，但不包括土方开挖，边坡支护、桩基、电梯。施工从砼垫层开始发包。

三、质量目标：

“合格”，确保达到“市级文明工地”标准。

四、工期 在确保工程质量的前提下，乙方自开工日期之日起***天内完成合同约定的全部内容，非乙方原因和不可抗拒原因造成工程停工，窝工的工期相应顺延，开工日期以甲方批准的开工报告日期为准。

五、安全文明施工：

建立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，确保工程安全施工，每个施工环节严格按照国家相关规定以及施工安全条例执行。

六、工程款的计算依据：

1、本工程依据施工图纸，设计变更联系单，经甲方和监理签字认可的变更签证，图纸会审纪要，施工方案，施工联系单，施工合同，会议纪要和协议等，按《陕西省建设工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省建筑工程消耗量定额（2009）》，《陕西省安装工程消耗量定额（2009）》、《陕西省建筑工程工程量清单计价费率》等规定结算；施工方在含税造价前优惠2%（人工费，认质认价材料、设备不优惠）;人工费调价执行陕建发（2013）181号文件有关内容，在施工期间如另有政府部门颁布的政策性价格则按最新文件的规定执行；

2、材料、设备供应

1、材料价格按甲、乙双方签订合同时当月的《陕西工程造价管理○信息》进行暂定价调整进入预算，材料价格在同期价格的±5%范围内不调整（含5%），在±5%范围外的材料甲方认质认价后调整，2、甲方如分包的部分单项工程，按分包项目结算总价的5%给乙方○计取配合费，但分包单位必须听从总包单位统一协调管理。

3、乙方进入现场后，水、电全部挂表，乙方每月按实向相关部门缴纳水、电费。

4、对于施工中出现的特殊材料及新型建筑材料：无定额子目的首先套用相近（施工工序、部位相同）的定额子目；无相近（施工工序、部位不相同）定额子目的，按双方协商的成活价进入项目直接费。

七、工程款支付

1、乙方承诺可垫资主体结构五层顶板。五层顶板混凝土浇捣完成后十日内甲方向乙方支付已完工程款的80%，之后进度款采用按月完成形象进度付款的方式，乙方于每月25日前向甲方报送上月完成工程量结算书，甲方于五日内审批完毕并于十日内支付已完工程进度价款的80%。

2、工程竣工验收前支付至已完工程价款的85%。甲方在收到乙方提交的工程验收报告后一个月内办理完工程竣工验收工作，并于工程竣工验收合格后十日内向乙方支付至已完工程价款的90%。

3、竣工结算：乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交工程竣工结算报告，甲方于收到乙方递交的竣工结算报告二个月内组织办理完竣工结算的审核确认工作，并按确认的竣工结算价款一个月内支付至97%，乙方将工程交给甲方。预留3%的工程保修金，工程保修期满一年后一月内返还50%，保修期满二年后一月内返还至70%，剩余30%保修金待防水工程五年保修期满后一月内返还给乙方（预留的工程保修金不计利息）。

八、其他约定

本协议约定的各项条款在双方签订的施工合同中必须予以体现，甲、乙双方以本协议为框架协议必须履行，如甲乙双方正式签订的《建设施工合同》以及招标文件等内容与本协议不一致的一本协议为准。

九、本协议未尽事项，双方通过协商解决，可签署补充协议，补充协议仍然具有法律效力，协商不成，双方向项目建设所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议一式陆份，双方各执叁份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方(盖章)：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

账

号：

账

号：

联系电话：

联系电话： 年

月

日

****年**月**日

第五篇：建筑工程施工承包协议书

建筑工程施工承包协议书

甲方：

乙方：

为明确双方的权利和义务，经双方友好协商签订本协议共同遵守。

第一条工程地址：

第二条没有造形、没有粘贴的轻工、上楼板工程。

第三条承包范围和内容，底上共计间，共平方米。

第四条每平方米工程款190元整，共计元

第五条施工中所用的水、电工、水泵、管子、电费、钉、铁丝和零

星耗材、社会干扰，一切费由甲方全面负责。

第六条施工中所用的机械、架材和施工工具由乙方提供，施工中一

切安全事故由乙方完全负责。

第七条施工中材料到位，因材料误工、社会干扰，甲方负责按工时

计算，每个工时按200元赔偿乙方，当天付清。

第八条甲方按六次付款

1、工人进入工地支付3000元生活费

2、基础图梁施工完毕，支付工程合同总价款的25%。

3、一层图梁施工完毕，支付工程合同总价款的20%。

4、二层图梁施工完毕，支付工程合同总价款的20%。

5、房面瓦施工完毕，支付工程合同总价款的20%。

6、外粉完工，支付工程合同总价款的10%。

7、工程全部完工，支付工程合同总价款的5%。

发包人：

承包人：

年月日