第一篇：建筑消防设施安装施工合同doc
建筑消防设施安装施工合同 建设单位：
建筑名称：
建筑地点：
施工单位：
建筑消防设施安装施工合同
甲方（建设单位）：
乙方（施工单位）：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《河北省消防条例》之规定，结合本建筑消防工程施工安装的实际情况，经友好协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条 工程概况：
1、建筑名称：
2、工程地点：
3、施工范围：按甲方所提供的经消防部门审批的图纸为依据。消火栓箱安装、消防水泵、灭火器及灭火器箱。
4、建筑楼层：
5、建筑面积：平方米
6、承包方式：包工包料（含辅助材料）详见材料附表。
7、计划开工日期：2006年月日（以开工报审表日期为准）
8、计划竣工日期：2006年月日（第二条 双方职责
1、甲方：
（1）为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场所。
（2）负责配合协调乙方的施工。
（3）按合同预定及时拨付工程款。
2、乙方：
（1）乙方应服从甲方统一指挥，按甲方现场管理人员指令施工。
（2）乙方应严格按照图纸设计和规范的要求组织施工，建立质量控制制度，其施工质量必须符合设计要求和国家标准及消防规范要求。
（3）乙方施工所用的辅助材料必须使用国家优质产品，产品必须经甲方和
监理进行验收后方可使用。
（4）乙方应按甲方施工进度计划组织施工，确保工程进度。
（5）按国家规定提供消防施工辅助材料的合格证及相关资料。
（6）按甲方要求作好消防工程施工自检验收记录。
第三条 安全生产、文明施工
乙方应遵循安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施。承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。
第四条 施工进度计划
乙方必须严格按甲方的施工进度计划组织施工，在装饰工程不影响消防工程施工进度的情况下，保证按期交工。如以上影响施工进度，工期顺延。
第五条 图纸变更
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更时，应提前十五日书面通知对方，由甲方报经设计院或公安消防部门批准后方可变更。
第六条 质量验收
1、消防系统工程执行国标GB50166—92、GBJ243—82中条款、设计要求及
甲方制定的消防系统工程施工技术交底。（图纸）
2、乙方必须配合甲方确保消防系统工程经消防主管部门验收一次通过（合格），验收费用由乙方承担。并保修一年，保修期满：按有关规定签订
维修保养合同。
第七条 合同价款、拨款和结算方式
1、合同总造价：元。
2、合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款合同总价的30%作为预订设备
款，计元。
3、施工人员进入工地施工后甲方付给乙方合同总价的30%，作为材料购进
及工程进度款，计元。
4、工程施工进行到90%，消防栓箱安装完毕，甲方再付给乙方合同总价的30%，作为设备购进款，计元。
5、工程竣工后经消防有关部门验收合格后，再付给乙方合同总价的5%，计元。剩余的5%，计元作为质保金，保修期满余款一次付清。
第八条 其它事项
1、以下文件均构成本合同的条款：
（1）合同协议书；
（2）招标文件及其附件；
（3）投标书及其附件；
（4）标准、规范及有关技术文件；
（5）图纸；
2、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面达成的协议或文件视为本合同的组成部分。
3、本工程完工后，由乙方提供给总包单位竣工图纸贰套。
第九条 争议
甲、乙双方发生合同争议，首先由双方协商解决，解决不了时，双方任何一方可向当地法院上诉。
第十条 合同生效与终生
1、本合同经双方签章生效，施工完毕，验收合格后，工程款额全部结清后
终止。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商。
第十一条 合同份数
本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，监理一份。
甲方（章）：乙方（章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
年月日年月日
第二篇：建筑消防设施安装施工合同--3
建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）：
乙方（安装施工单位）：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况
（一）工程名称：大同监狱干警宿舍1# 2#高层楼
（二）安装施工范围：
集中报警系统、区域报警系统、自动喷水灭火系统、消防控制系统
（三）开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二条图纸、预算交付
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算
（一）合同价款：
（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款
（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度
款；验收合格后，甲方付给乙方进度款。保修期满，甲方付给余
款。
第四条设备供应：
第五条
双方责任
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。
（二）乙方：应及时采购设备；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之后起保修半年。
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管
理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任
（一）甲方责任：
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除
工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时
赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
（二）乙方责任：
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向 当地人民法院提起诉讼
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条本合同正本两份，双方各执一份。副本四份
份 送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条其他
合同订立时间 ：2010年 8 月 16日
合同订立地址：大同市站前街1号
甲方（章）：乙方（章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理：
第三篇：建筑消防设施安装施工合同_空白范本
建筑消防设施安装施工合同
（LTP-07-0706）
建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：
河南省 公 安 厅编制
河南省工商行政管理局监制
建筑消防设施安装施工合同
甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《河南省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条建筑消防设施概况
（一）建筑名称：
（二）安装施工范围：
A.集中报警系统B.区域报警系统
C.自动喷水灭火系统D.卤代烷灭火系统
E.二氧化碳灭火系统
F.泡沫灭火系统
G.氮气灭火系统
H.蒸汽灭火系统I.干粉灭火系统J.消防控制系统
（三）开工日期：年日
月
第二条图纸、预算交付
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套。
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条合同价款、拨款和结算
（一）合同价款：
（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款
（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款
。保修期满，甲方付给余款。
第四条设备供应：
第五条双方责任
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；通知公安消防等有关部门参加验收，及时组织验收并付款。
（二）乙方：应及时采购设备；严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安装，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条图纸变更
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条验收和工程质量
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条保修
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之后起保修半年。
（三）保修期满后，按《河南省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条违约责任
（一）甲方责任：
1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
（二）乙方责任：
1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方均可向当地仲裁机关申请裁和人民法院提起诉讼。
第十一条如需担保，另立合同。
第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条本合 同 正 本 两 份，双方各执一份。副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
合同订立时间年月日
甲方（章）：乙方（章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
开户名称：开户名称：
第四篇：建筑消防设施安装施工合同(空)
建筑消防设施安装施工合同
（LTP-97-001）
建设单位：建筑名称：建筑地点：施工单位：合同编号：
山东省公安厅编制
山东省工商行政管理局监制
一九九七年四月
建筑消防设施安装施工合同
甲方（建设单位）：乙方（安装施工单位）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。
第一条 建筑消防设施概况：
（一）建筑名称：
（二）安装施工范围：A集中报警系统B区域报警系统C自动喷水灭火系统 D卤代烷灭火系统E二氧化碳灭火系统G泡沫灭火系统 G氮气灭火系统H蒸汽灭火系统机I干粉灭火系统J消防控制系统
（三）开工日期：年月日
竣工日期：年月日
第二条 图纸、预算交付
（一）甲方在开工前十日向乙方提供经公安消防部门审批的设计图纸叁套；
（二）乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。
第三条 合同价款、拨款和结算
（一）合同价款：
（二）合同生效后5日内，甲方付给乙方预付款
（三）设备到达甲方，甲方付给乙方设备款
（四）消防设施验收前，甲方付给乙方进度款；验收合格后，甲方付给乙方进度款；保修期满，甲方付给余款
第四条 设备供应：
第五条 双方责任
（一）甲方：为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其他施工单位的协作关系；通知公安消防等相关部门参加验收，及时组织验收并付款；
（二）乙方：应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。
第六条 图纸变更
设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日
书面通知对方，并经公安消防部门批准。
第七条 验收和工程质量
（一）乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收；
（二）消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。
第八条 保修
（一）保修内容：见安装施工范围；
（二）保修期限：自验收合格之日起保修半年；
（三）保修期满后，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。
第九条 违约责任
（一）甲方责任：
1未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失；
2工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用；
3工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任；
4超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。
（二）乙方责任：
1乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金；
2保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，采取（A）的方式解决：
A向仲裁委员会申请仲裁。
B向人民法院提起诉讼。
第十一条 如需担保，另立合同
第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。
第十三条 本合同正本两份，双方各执一分，副本份送公安消防、工商行政管理等有关部门。
第十四条 其他
合同订立日期：年月日
甲方（章）：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
乙方（章）： 地址： 法定代表人：委托代理人：开户银行： 帐号：邮政编码：
年月日
第五篇：7、建筑消防设施安装施工合同
建筑消防设施安装施工合同
立合同单位：甲方：肥东县星宇宾馆
乙方：安徽先河消防科技工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》和安徽省相关消防管理办法规定，结合本建筑消防设施安装的具体情况，经双方协商一致签订本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程基本情况
1． 工程名称：肥东县星宇宾馆
2． 工程地点：肥东县店埠镇合浦路包公像以东500米定光新农村D19#、D15#楼的二层商业用房
3． 建筑面积：870㎡
二、承包范围：火灾自动报警系统、水喷淋系统、应急照明系统、室内消防栓系
统、安全疏散系统等
三、承包方式：包工包料
四、合同价款、拨款和结算
1． 合同价款：
工程总价：包干价（大写）壹拾万元整（￥：100000.00 元）。
2． 工程款支付：
①工程竣工验收前甲方支付至合同总价的 95 %；
②余款 5 %在保修期满后10日内一次性付清。
五、工程期限
1．工期按甲方要求，保证工程施工顺利进行，不占用专门工序，不影响整体工程
竣工验收。
2．在组织施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，双方应及时进行协商，并通
过书面形式确定顺延期限。
①因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
②因甲方提出变更施工图或甲方的其它原因而不能继续施工者；
六、物资供应
乙方供应的材料设备必须符合设计要求和国家技术标准，并附有出厂合格证或有关质量证明文件。
七、竣工验收与保修
1． 乙方在工程竣工前，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不
能按期组织验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方须承认乙方的竣工时间。
2． 工程经验收合格，乙方负责对甲方相关人员进行专业培训。从验收之日起15
天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。
3． 在进行竣工工程验收中，如发现不合格须返工或修补的部分，双方在验收时
应议定修补时间，由乙方在规定期限内完成，经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用由乙方承担。
4． 工程验收以国家现行的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据，经公
安消防部门验收合格为标准。
5． 保修内容为安装施工范围,保修期限自验收合格之日起为一年。
八、双方责任
1．甲方应在工程竣工后积极组织消防验收，乙方全力配合。
2．甲方为乙方提供用水、用电方便和存放设备材料的场所；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系；组织有关部门进行工程验收；及时付款。
3． 乙方应及时采购设备材料，严格按施工图及消防规范施工，确保安装质量，服从
甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料及结算书，并负责所承装的项目通过消防部门验收。
4．施工安全工作由乙方负责，如发生重大事故，甲方有义务协助乙方处理有关事
项，所发生的费用由乙方追究责任方承担。
5． 本工程甲方指定同志，乙方指定同志作为现场负责人，加强甲乙
双方现场的协调工作，并负责办理技术、经济、验收、签证等项工作。
九、违约责任
1． 甲方责任：
① 未按合同规定指定场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成的停工、窝工的实际损失。
② 工程中途停建、缓建，应采取弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用。
③ 工程未经消防部门验收，提前使用，所造成的问题由甲方承担责任。
④ 超过合同日期未支付合同款，每日按总价的 1‰ 向乙方偿付逾期的违约金。
2． 乙方责任：
①乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按总价的 1‰ 向甲方偿付逾期的违约金。
②保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。
十、附则
① 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面形式作为本合同的必要附件，与
本合同具有同等效力。
② 本合同项下产生的任何争议，双方应协商解决，协商不成的提交甲方所在地仲
裁机构仲裁解决。
③ 本合同经双方单位盖章签字后即生效，并在保修期满时自动终止。
④ 本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
十一、其它
本合同附件：1.乙 方提供的消防工程设计施工图；2.乙方本工程的消防安装工程报价书；3.材料、设备清单；4.各种技术、经济类签证；均为本合同构成部分，享有同等法律效力。
合同订立时间年月日合同订立地点：
甲方（章）：乙方（章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
地址：地址：
点击咨询 