第一篇:修改后空白 园林绿化工程施工承包协议书2
园林绿化工程施工承包协议书
甲方:贵州睿龙风景园林有限公司(以下简称甲方)
乙方:
为了确保工程优质、快速、安全、顺利的进行;经甲乙双方共同协商达成以下条款,供双方遵照执行。
第一条: 工程概况
1、工程名称:贵州省丹寨县房地产开发项目东湖公园园林工程
2、工程地点:贵州省丹寨县
3、工程内容:毛石档土墙
4、承包方式:包工包料
5、工程造价: 每立方米人民币贰佰贰拾伍元,含挖基础50公分深,机构费甲方负责,人工费由班组负责费用。
第二条: 工程工期
本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方同意的时间为准,该工程竣工有效工期为 40天;工期自 2012年8月11日 至 2012年9月20日;人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因造成的停工,工期顺延。
第三条: 工程工期延误
1、乙方应及时组织人力、物力、财力按时开工,如遇施工现场不能开工的前提下乙方应提前24小时向甲方提出书面通知并经甲方同意;甲方不同意或乙方未在规定期限内发出延期申请的,工期不顺延。
2、施工中因自身原因造成的停工,应提前12小时向甲方管理人员提出,甲方管理人员根据实际情况决定是否停工。
3、因乙方原因造成的停工,一切责任由乙方负责并承担相应的经济 1
损失。
第四条:甲方工作
甲方对施工现场进行监督各施工班组的工人生活问题;工程质量问题;施工安全问题;有问题及时与业主沟通,尽量避免耽误施工进度。
第五条:乙方工作
1、乙方必须确保施工现场文明施工,安全生产,施工完成后及时清场,保证材料堆码整齐,材料及时到位。
2、乙方必须无条件服从甲方现场管理人员的安排,不得有任何借口或条件与甲方、业主、监理发生任何争执和纠纷。
3、乙方应严格执行甲方、业主及监理提出的对工程质量方面、施工进度及安全等方面的监督检查管理。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,安全及文明施工,施工中如因乙方安全措施不力或违章作业等造成的工伤亡事故,一切经济损失费用及刑事责任均由乙方承担,甲方概不负责。
5、乙方在施工现场不得发生任何争吵、打架、斗殴等事件,乙方在施工现场均不得赤膊上班,更不允许穿拖鞋及饮酒上班,必须着装整齐文明施工。
6、以上诸条,乙方如有违者,视其情节轻重处以5000元以下,100元以上罚款。(此罚款在工程款中扣除)
7、劳动保证金,人身意外伤害,社会保险金等费用由乙方负责缴纳。
8、乙方不得以任何理由去政府部门或业主方闹事,如有此情况发生,每次罚款10万元,(甲方有权从班组工程款中无条件直接扣除)。
第六条:工程质量验收:
所有工程必须严格执行国家现行施工规范及质量验收要求,甲方要求
乙方所承担的每个分项工程均达到优质工程的标准。
第七条:付款方式
1、乙方自行垫付人工工资费用,直至业主方付给甲方工程款后,甲方按工程进度比例给予支付。
2、余下的尾款在工程完工后,经甲方、业主、监理等相关部门验收合格后,业主方支付尾款时甲方一次性支付乙方95%尾款。
第八条:工程保修项目及保修期限
乙方在甲方承包的所有工程必须保修一年。
第九条:违约责任
甲方必须及时提供施工现场所需材料,如因甲方原因造成停工,一切责任由甲方负责,如因乙方原因造成的返工、误工,一切损失由乙方负责。
第十条:争议处理
双方在合同执行过程中发生任何争议,双方应及时协商解决,不得有任何的过激行为。
本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份,请妥善保管,双方签字盖章生效。
甲方:乙方:
年月日年月日
第二篇:园林绿化工程施工空白合同书-简易 2[推荐]
园林绿化工程施工合同书
建设单位:施工单位:签订日期:合同号:
园林绿化工程施工合同书
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》《建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工
程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程基本概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:园路工程、喷灌工程、苗木花卉绿化。(祥见
招标文件工程量清单)。
4、资金来源: 财政拨款
第二条工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内
容,包工包料;
第三条 合同工期
开工工期:竣工日期
合同工期总日历天数天。
自年月日开工,至年月日全部工程施工结
束。(除非经发包人同意否则工期不予顺延)。
第四条工程质量标准:达到《城市绿化工程验收合格》
在工程进行中,承包人应按照本工程施工详图、施工说明书精心
施工,认真执行现行国家施工及验收规范,做好隐蔽工程、分项
工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不合要求而发生的返
工费用,由承包人负责。
第五条工程价款及付款方法
1、本工程采用公开招标、合同约定
2、工程价款(中标价)
3、合同价款的调整:对于变更增减的工程量,招标文件工
程量清单范围内执行中标单价,工程量清单范围以外的项目按甲
乙双方协商单价并报审计部门核定确认的单价决算。
4、付款方式:2013年支付%,2014年工程完成后
付%,养护期(保修期)满后,付清全部工程款。
第六条双方的一般权利和义务
1、工程师:在工程施工中,发包人委托为施工监
理;委托为现场施工代表;承包人指派(项目经理)为工程项目负责人,承包人应接受发包方及监理单位的现场管理
和对绿化工程养护的监督考核。
2、发包人工作:做好施工场地的“三通一平”;图纸会审及
设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的保护工
作;
3、承包人工作:承担施工安全保卫工作和负责保护地下管
线、供水管道和邻近建筑物等;提供施工组织设计和进度计划。
第七条质量保修
养护期(即质量保修期)为 365 日,从初验报告确认之日起
计算。双方应在签定合同时签订质量保修书,约定质量保修项目
内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的一部分。
第八条合同解除
1、发包人、承包人双方协商一致,可以解除合同;
2、承包人将其承包的全部工程转包给他人或者以分包的名义分别转包给他人;或因承包人原因不履行合同,履约保证金不予退还;发包人有权解除合同。
3、因不可抗力致使合同无法履行,发包人、承包人可以解除合同。
第九条合同的终止
发包人、承包人双方履行合同全部义务,竣工决算价款支付完毕后,本合同即告终止。
第十条违约责任
1、工程质量达不到图纸及施工规范要求或效果图要求,乙方应立即进行返修或整改,工期不予顺延,所需费用由乙方自行承担。
2、乙方每拖延工期一天,每天扣除工程款3000元作为违约金,逾期超过30天的甲方有权解除合同,乙方应在接到甲方解除合同通知之日起五天内无条件退场。合同解除后,甲方按乙方实际完成工程量支付工程款;乙方向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的10%。
3、除发生不可抗力之外,未经甲方书面同意乙方均不能擅自停工;若有违反,每停工一天按合同造价0.1‰计算违约金,由甲方在工程款中扣除。
4、乙方不得擅自将工程转包、分包。工程施工过程中,如甲方发现乙方存在严重的质量问题或隐患以及施工进度严重滞后或不能按合同约定完成施工任务的(如因乙方原因工期延误天数超过15个日历天时),甲方有权单方终止合同。
5、因发包人上级主管部门,或者市财政拨款原因,致使发
包人不能按时向承包人支付预工程款的,不能认为发包人违约,由承包人无息垫资继续施工。
6、承包人不能以任何理由拖欠民工工资。因拖欠民工工资造成的任何后果,均有承包人承担,给发包人造成损失的,承包人应当赔偿。
第十一条争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成由昌吉市人民法院裁决。
第十二条合同的生效与份数
本合同正本两份,副本四份,双方签字盖章后生效。工程款结算完后,除有关后期维护条款及双方约定的补充协议仍生效外,其他条款即告终止。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
年月日
第三篇:建筑装饰工程施工承包合同书(空白)
建筑装饰工程施工承包合同书
建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方):为了更好的保质保量的按时完成本装饰工程任务,甲、乙双方本着平等互利的原则,依据<中华人民共和国经济合同法>,<建筑安装承包合同条例>和国家有关基建法规及建筑装饰工程的规定,通过友好协商,特签订本装饰工程承包合同,双方共同遵守,严格执行,任何一方不得违反,如有违约,违约方承担违约责任。
第一章:总则
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:装饰面积:
第四条:工程内容: 根据甲方审定的施工图纸,依据该工程预算书规定范围的项目施工。甲、乙双方不得任意变 更工程内容,包括施工图纸及工程预算书内的工程项目。
第五条:工程造价:根据预算书项目及单价(双方同意)核算工程总造价,最后以实际完成工程量及工程预算书范围内认可的单价作为结算依据。
本工程合同总造价为:
人民币(小写):(大写): 百 拾 万 千 百 拾 元 角 分。
第六条:承包方式:该工程以
第七条:工程工期:自甲、乙双方签订合同后,甲方划拨工程预付款给乙方,待准备工作就绪双方确切开工日期。合同绝对工期:天,自年月日至年月日。
第二章:质量标准和验收制度
第一条:已完工的工程项目,乙方在交付使用前应负责保管并按规定清理好场地。工程未办理交工验收手续前,甲、乙双方要按国家及当地建委有关规定,任何一方都不得擅自使用。
第三章 付款结算及其他
第一条:甲方在合同签定后天内,付给乙方工程总 造价的百分之,做为工程预付款。
第二条:工程进度款在乙方进场施工,工程进度达到工作量时,再付给乙方工程总造价的百分之工程进度 款,当工程量完成时,甲方再付给乙方工程总造价的百分之工程进度款;工程总造价的百分之余款在工程竣工验收后一次付清。
第三条:工程竣工验收合格后,乙方必须编制出工程决算表,由甲方审核,并办理决算手续,并在结算后按合同规定的条款执行付款,若发生拖欠,甲方应该赔偿损失给乙方,赔偿额按余款的百分之零点五╱每天计。
第四章 附则
第一条:本合同书正本共壹式份,合同双方各 执份,副本共份,合同双方各执份,分呈各单位上级部门及有关单位备案。
第二条:本合同书自双方签订之日起生效,工程竣工,结算付款完毕后自行失效。
第三条:本合同未尽事宜,合同双方可协商解决,并签订合同补充条款。
甲方单位:
甲方代表:
签订地点:乙方单位:乙方代表:签订时间:
第四篇:建设工程施工补充协议书(空白)
建设工程施工补充协议书
甲方:
乙方:___________________________
——楼建设经甲乙双方友好协商,本着遵照国家省、市有关法律、法规和双方互惠互利的原则,达成共识,特签订以下协议:
一、工程概况
1、工程名称: 号楼。
2、工程地点:
3、工程内容:施工图纸散水以内的土建安装工程。
4、建筑面积:
5、结构形式:砖混_________层,半地下室。
二、工程承包范围:
本合同承包范围:按施工图内容。其中未计入下列项目:塑钢门窗;入户单元门、进户防盗门、阳台护栏、飘窗护栏、外墙及地下室保温板、暖气片、卫生洁具、排污泵、螺纹水表。涉及变更部分:取消卫生间地板砖及内墙瓷片、内墙面乳胶漆(除楼梯间及门厅内墙)改为老粉腻子两道、增加楼梯间地板砖、屋面刷丙乙酸,层高2.9米改为3米。
三、合同工期
开工日期:
竣工日期:合同工期总日历天数天。协议签订生效后七日开工。
四、工程质量标准:
五、合同价款:
1确定。
2(1)合同价款按协议建筑面积,以_____________元/㎡一次性承包(协
议建筑面积按现行最新计算规范计算)。
合同价款总金额(大写):(人民币)
¥:元
(2)签证变更部分工程量在±300元以内(含300元)的不予调整;超
过或低于300元的按实结算;
六、材料设备供应及结算方法:
1、材料设备供应
(1)主要材料由甲方指定部分生产厂家,由乙方采购。
(2)预制构件乙方按甲方指定供货厂家,鉴定供货协议,价格参照当
地市场价。
(3)土方工程按当地市场价由甲方和村委会协助乙方选择承包单位。
(4)外墙面砖、涂料、防水材料、电线、电缆、给排水管等施工材料
要经甲方认可。
(5)安装入户电气配电箱,每个按450元计材料价,超出部分甲方调
整;
其它各种安装元件管件要经甲方认可,使用中高档产品(以价格衡量)。
2、由施工单位采购的主要材料,按以下方法给予调整:结算时主要材料(钢材、水泥、机砖、沙、石)价格按合同约定工期的中间季度《郑
州市建设工程材料基准价格信息》,与预算时采用的2007年6月份《郑州市建设工程材料基准价格信息》比较,价差变动在±5%(含5%)以内的不做调整,±5%以外部分据实调整。
七、甲方责任
1、全面履行《工程建设施工合同》及《补充协议》规定的责任和义务。
2、负责办理开工手续(组织图纸会审、拆迁)及工程有关的文件资料,提供现场使用的水源、电源。
3、应向乙方提交准确的地下管线和隐蔽物的位置,开工前做好放线、验线、标高等相关工作,并协助乙方做好周围群众及单位对工程施工的影响。
4、甲方应保证每天有专人负责现场管理,并及时对施工中出现的问题,协调设计院、监理、勘察等相关单位做出处理意见,保证工程顺利进行。
5、保障工程施工的用水、用电,及时办理变更签证,按双方约定支付工程款项。
八、乙方责任
1、全面履行《工程建设施工合同》及《施工协议》规定的责任与义务。
2、严格按《建设工程项目管理规范》GB/T50326—200/的规定实施项目管理并接受甲方监理方的监督。乙方应制定严格的管理制度,因违反操作规定造成的安全责任事故、交通事故以及刑事案件由乙方负责。
3、乙方应严格服从甲方和监理人员的现场施工管理,按施工图纸和会审纪要、变更签证、施工规范进行施工。
4、乙方接到开工通知后,应按要求组织人员、机械设备进场,并在开工前3日内向甲方监理方提交施工组织设计、网络计划、按时呈报月、季度报表,保证各项技术资料完整,并与工程进度同步。
九、工程价款支付
1、依据双方约定,主体四层结顶经甲方、监理单位、乙方三方初验,具备验收条件5日内支付合同价款的10%;主体工程结顶经三方初验,具备验收条件5日内支付到合同价款的40%;外装饰结束符合验收标准,支付到合同价款的55%;工程达到竣工验收标准,经三方初验符合验收标准5日内支付到合同价款的85%;全部工程竣工甲方在接到乙方提交完整的竣工验收和结算资料后开始结算,支付到工程决算款的95%,余5%为质保金,一年后根据相关要求返还。
2、付款条件:每次付款由乙方写出付款申请单,由建设单位、监理单位的工程负责人签字,交甲方总经理批准按约定支付。甲方和监理方不得无故拖延签字时间。(乙方出具正式票据)
3、如遇节假日,工程款支付时间顺延。
十、工程保证金及其它
1、双方签定协议三日内,乙方支付保证金_______万元,作为工程顺利进行的保证和现场安全文明施工、工程质量达标评比的奖惩资金保障。(保证金按工程进度,分阶段退还施工单位)
2、乙方拿到中标通知书支付招标代理公司每栋楼__________元招标费,共_________元。
3、施工用水、电由施工单位按甲方要求接线碰管,设立专用计量表,按照电费0.8元/度,水费1元/吨,由施工单位及时向甲方交纳水电
费。
十一、工程检测费分担情况
1、工程各阶段项目的检测由甲方和监理单位指定检测机构,并按国家
相关标准交纳检测费。
2、乙方承担常规检测、主体结构性能检测、屋面绝缘电阻检测等费用。
3、甲方承担门窗性能检测,土壤材料放射性检测,室内环境检测和消防检测等费用。
4、其它未预知的检测费,双方协商解决。
5、质检费、监理费依据相关规定执行。
十二、工期和工程移交
1、乙方应该在合同工期内完成施工任务。工期分三个阶段(四层结顶、主体结顶和竣工验收交工)进行考核。因乙方原因造成工期拖延10日以上,每天支付3‰的违约金,甲方视情况有权终止合同;因甲方原因造成乙方工期延误,工期顺延,造成经济损失的应给予补偿。因其它原因造成工期延误,双方协商解决。
2、工程达到交工条件后,乙方必须向甲方和监理方报送验收资料,提出交工验收申请。
3、经有关部门对五大责任主体验收合格后,乙方向甲方移交工程,甲方应在接到竣工验收报告之日起一周内办理竣工决算,按约定支付工程款。
十三、违约及奖罚
1、乙方不得对工程转包或将工程主体分包,一经发现视为违约,甲方有权利解除合同。
2、乙方应派专人管理现场,达到材料、生活设施井然有序,严格遵守安全文明施工的条例。甲方和监理方定期对现场安全、文明施工和质量等项目进行评比,对评比较差或被上级有关部门查处的项目部除责令定期整改外,每项次罚款2000元,奖给管理规范的项目部;多次评比不达标,且不积极进行整改者,甲方有权解除合同。
3、其它按《工程建设施工合同》中约定承担违约责任。
十四、协议的成立和生效
本补充协议与原合同具有同等法律效用,一式四份,甲乙双方各执二份,签字盖章后生效。未尽事宜双方协商另行签定补充协议。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
签定日期:签定日期:
第五篇:公路工程施工承包协议书
公路工程施工承包协议书
甲方:洞口镇大桥村委会(以下简称甲方)乙方:城关建筑公司肖铁龙〈以下简称乙方〉
鉴于甲方为修建通组公路工程并接受乙方对该项工程合同的报价,双方于2010年10月8日共同达成并签订如下协议:
一、甲方通组公路〈K0+000-K1.1千米〉全长1.1米,技术标准公路四级,水泥混凝土路面,厚20cm,标号C30,承包人完成工程项目范围:路基、路面。
二、根据工程量预算书所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币贰拾叁万元整(230000.00元)。
三、支付方式:乙方人员及机械设备入场后,甲方一次性支付叁万元整,完成工程量50%后,甲方支付工程款贰万元整,完成工程量80%后,甲方支付工程款贰万元整,完成任务后,经甲方有关人员验收合格后,除扣留施工合同额5%的质量保证金外〈质量缺陷责任期为一年后,没有任何质量问题〉余款一次性付清。
四、乙方应在签订本协议后自定时间开工,本合同工期为一个半月,工期从上述开工期的最后一天算起,〈因自然灾害及下雨无法律开工所担误期间除外。
五、本协议书在乙方提供履约担保后,由双方签字盖章生效,全部工程完工后经验收合格,工程结算完成后失效。本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方代表:
乙方代表:2010年10月8日