第一篇:市建建设工程施工合同书
供热管网安装、改造工程施工合同书
建设方(以下称甲方): 内蒙古*****有限公司
承包方(以下称乙方): 本公司安装队
一、工程概况:
工程名称:市建住宅楼地沟供热管道改造工程
工程地点:呼和浩特市新城区西落凤街
二、工作内容:市建住宅楼地沟供暖主管更换、保温及相关支架、零星阀门更换
三、结算方式
1、工程预算价为资部分。
2、人工工资按照实际工程项目、数量,按2009届“内蒙古自治区建设工程计价依据”核定结算。
3、在施工期内,安装队所结工资为工人工资,由施工队自行分派,公司不再发给工资(不含公司派给工地的管理人员)。
4、工程交公司甲、乙双方共同验收,并以决算书为准进行结算。
三、工程期限
2013年5月20日—2013年6月15日
四、甲方责任
1、甲方提供本次管网施工图,并应在工程具备安装条件3日前,甲方通
知乙方进场施工。
2、甲方应提供乙方施工时所需的临时水、电供应,费用由乙方承担。
3、甲方负责现场协调管理工作。
五、乙方责任
1、乙方应按国家有关施工及验收规范施工。
2、乙方应遵守有关施工安全规定,否则造成的责任事故,由乙方承担赔
偿事项。
3、乙方在施工时应充分考虑今后甲方在使用中的维护方便。
六、工程保修
乙方向甲方提供质量保修:保修期为 壹个采暖期。
七、合同争议的解决方式
1、合同执行中发生争议,由双方当事人协商解决,并可根据实际情况,订立补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。
本合同自乙方收到付款之日起生效。合同一式四份,双方各执两份。
甲方:内蒙古******有限公司乙方:本公司安装队
委托代理人:委托代理人:电话: 电话:
日期:日期:
第二篇:建设工程施工合同书(精选)
建设工程施工合同书
建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)
甲方建设 工程,现委托乙方承建,为明确责任,确保工程顺利,按照国家《合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商达成一致意见,签订本合同,以供信守。
一、工程基本概况 1.1、工程项目名称: 1.2、工程施工地点: 1.3、设计单位:
1.4、结构类型及建筑面积:
二、工程承包范围及承包形式 2.1、本工程承包范围: 2.2、承包形式:
三、甲乙双方一般责任
3.1、甲乙双方应任命或委托施工现场代表处理日常事务,所签证的材料必须符合本合同的原则,与合同条款具有同等的法律效力。
甲方代表(姓名): 乙方代表(姓名): 3.2、甲方责任
3.2.1、解决施工现场应具备的开工条件,水、电进入施工现场,施工场地内的主要交通干道与公共道路要接通。
3.2.2、提供工程地质资料和地下管网线路等资料。3.2.3、办理各项证件,批件的相关手续。3.2.4、提供水准点与坐标控制点位臵。3.2.5、负责组织施工图纸的答疑和交底工作。3.2.6、解决施工现场周围因工程建设引起的纠纷。
3.2.7、履行合同条款中因甲方应承担责任的全部工作内容。3.2.8、实行社会监理的工程,委托的总监理工程师行使甲方代表的权利,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。
3.3、乙方责任
3.3.1、编制施工组织设计、规划施工平面布臵图。3.3.2、组织施工力量、原材料、施工机械设备的进场子。3.3.3、搭设施工场地必要的临时设施。
3.3.4、提供实际完成的工作量,编制工程进度报表和呈报工程事故报告。
3.3.5、保护建筑物周围的古树古木及文物等具有观赏和纪念意义的资源。
3.3.6、处理好施工过程中废气、废水、建筑垃圾等影响自然环境的废物。
3.3.7、文明施工,加强施工现场管理,做到工完场清,处理好建筑物周围的周边关系。
3.3.8、安全施工,主要部位及醒目的地方悬挂安全警句,严格执行操作规范、防止安全事故的发生。
3.3.9、履行合同条款中乙方应负责任的全部工作内容。
四、工程价款的结算与支付
4.1、工程结算执行现行的结算政策及规定,根据实际完成的工作量,据实办理结算后,经市工程造价审计部门审核,确定工程结算价款。
4.2、本工程的合同造价为:--------元。
4.3、双方约定合同价款的调整因素及方法:
4.4、拨款办法:参照合同价款按工程形象进度拨付。4.5、甲方拨付工程款,必须凭乙方正规的财务票据办理。具体支付方法:
① ② ③ ④ ⑤ 4.6、主体工程竣工按工程总造价拨付 %。
五、材料供应
5.1、全部建筑材料由乙方自行采购。提供材料产品合格证明和材质检验证明资料,保证材料质量符合设计和规范要求。对与设计
和规范要求不符的产品、材料。甲方有权拒绝使用。材料代换须经相关部门同意,并以书面形式通知乙方后,方可使用。
5.2、甲方所需供应材料、设备应按乙方预算计划数量供应,并向乙方提供材料、设备产品合格证明和材质检验证明资料,乙方派人与甲方代表共同验收。甲方应供应的材料、设备与设计规范不符,乙方有权拒绝验收。甲方强制要求使用其任何责任由甲方负责。
5.3、甲方供应的材料、设备的转让价款,应按乙方提供的预算价格,参照中标价的浮动幅度后结算。材料、设备的种娄、规格、质量与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。
六、工程质量等级、检验与验收
6.1、本工程质量等级定为 工程。6.2、工程质量评定标准执行国家分布发的施工及验收规范。6.3、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求,认真组织施工,随时接受甲方或质检部门的检查、检验,并为检查检验提供方便,因质量问题,承担自身责任导致返工或整改的费用。非乙方责任引起的返工和停工其费用由甲方承担。
6.4.1、工程质量实行终身负责制。工程质量检验验收合格后,又发现质量问题经有关部门签定属乙方责任,由乙方承担所发生的全部费用,并赔偿甲方的有关损失。
6.4.2、工程质量检验验收合格后,又发现质量问题,经有关部门签定属甲方责任,由甲方负责全部责任并承担因此所发生的全部费用。
6.5、工程质量达不到约定等级,甲方有权要求乙方返工或整改达到约定等级,其发生的费用由乙方支付。如降低工程质量等级标准,需经双方协商解决,乙方并承担违约责任。
6.6、双方对工程质量争议,可请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失由责任方承担。
6.7、工程质量实行优质优价,具体参照国家有关规定办理。即:省级优良工程每平方奖励 元,创荆州市优良工程每平方 元。
七、工期
7.1、开工时间: 年 月 日
7.2、竣工时间: 年 月 日,有效施工日历时间共计 天。
7.3、延期开工。乙方不能按时开工,应在约定开工日期5天前,向甲方提出书面延期理由和要求。甲方应在3日内书面予以答复,否则视为同意乙方要求。工期相应顺延。
7.4、暂停施工。在施工过程中甲方认为确有必要暂停施工,可要求乙方暂停施工,并在24小时内提出处理意见。甲方收到乙方复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方由甲方承担经济损失,相应顺延工期。停工责任在乙方由乙方承担因此发生的费用。
7.5、工期延误。对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
7.5.1、工程变更及工程量增加
7.5.2、一周内,非乙方原因停水、停电,造成累计超过8小时。7.5.3、不可抗力。不可抗力的自然灾害发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并向甲方报告损失情况。因灾害发生的费用参照有关规定由双方分别承担,工期顺延。
7.5.4、合同中约定或甲方同意顺延的。
7.6、工期提前。施工中甲方需要提前竣工,乙方在保证工程质量的前提下,修订进度计划,组织赶工由甲方按有关规定的标准支付赶工措施费用。乙方自行赶工,工程提前竣工其赶工措施费用由乙方承担。
八、保修
8.1、工程保修的项目、内容、范围、期限按照国家有关规定执行。
8.2、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。
8.3、保修期间,乙方应在接到修理通知之日起10天内派人修理,否则,甲方可委托其它单位或人员修理,修理费用在保修金中扣除。非乙方原因造成返修或整改其费用由甲方承担。
8.4、保修金。建筑工程保修金按竣工结算价3%考虑。保修期满,甲方应在20天内将余款支付给乙方。不能支付可由双方补充约定。
九、争议、违约和索赔
9.1、争议。甲乙双方因合同发生争议,要求调解、仲裁、起诉的,可按协议条款的约定采用下列一种或集中方式解决。
9.1.1、要求调解。
9.1.2、向建筑工程施工合同管理机构申请仲裁。9.1.3、向有管辖权的人民法院起诉。
9.1.4、发生争议后,除出现下列情况,双方都应该继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程。
9.1.4.1、合同确已无法履行。9.1.4.2、双方协议停止施工。
9.1.4.3、调解要求停止施工,且为双方接受。9.1.4.4、管理机关仲裁或法院要求停止施工。
9.2、违约。甲、乙双方不按合同约定履行自己的各项义务的应承担违约责任。
9.3、违约金分别按下列标准执行。
9.3.1、无正当理由延长工期按截至合同工期十日后,开始罚款,每延长一天承担违约金 元。
9.3.2、工程质量不能达到合同约定的等级,应承担违约金 元。9.3.3、工程进度款不能按期支付,影响工程进度造成停工由甲方承担违约责任,工期顺延承担违约金 元,情节严重的参照《合同法》第二百八十六条之规定处理。
9.3.4、工程余款不能按合同结算,从应支付之日起计算利息其标准为月息 ‰,并承担违约金 元。
9.3.5、索赔。甲乙双方一方造成违约责任,对方有权要求责任方承担违约责任,并按有关规定索赔。
十、安生生产
10.1、安全施工。乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
10.2、因工程需要应提供非夜间施工使用的照明、看守、围墙和警卫等工作,因此造成的工程财产和人身伤害由乙方承担责任及所发生的费用。
十一、其它需要约定的事项
十二、合同的生效与终止
12.1、本合同协议条款自双方签定之日起生效。工程竣工,工程款支付完毕,保修期满后自然终止。
12.2、本合同一式5份。正本2份、副本3份,正副本具有同等法律效力。
发包方(章): 承包方(章): 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话:
第三篇:建设工程施工合同书
合同编号:__________
建设工程施工合同书
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____年____月____日
建设工程施工合同书
发包人(简称甲方):
承包方(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地:
3、工程规模、特征:
4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-
要求。
5、预计施工工作量:
6、完成施工工作量测量方式:
7、质量标准:
第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:
1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条:合同工期
1、本工程定于于
****年**月**日竣工,总工期为
天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。
第四条:计费标准及付费方式
1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为
元,总价预计为元(大写:),总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款
%的款项,计
元;地基基础工程完成强夯工作量
%时,甲方向乙方支付工程进度款
%的款项,计
元。剩余
%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计
第五条:双方责任
1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如
3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条:违约责任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。
3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。
4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。
5、乙方未能按期完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。
第七条:其他事项
1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。
3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。
4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持
份。
甲方(公章):___
乙方(公章):___
法定代表人(签字):___
法定代表人(签字):___
___年____月____日
___年____月____日
合同编号:__________
感谢您的浏览!
下载修改即可使用
第四篇:建设工程施工合同书
建设工程施工合同书
甲方:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司
乙方:湖北刊江建设工程有限公司
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达到如下协议:
第一条工程概况
1、工程名称:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司零星改造装饰工程。
2、工程地点:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司厂区内。
3、工程内容:副井井架及围墙刷外墙漆和充填站改造(以该工程设计图纸为准)。
4、开工日期:2011年3月29日,工期17天,2011年4月14日竣工。
5、质量等级:参照国家房屋质量有关要求。
第二条工程价款
1、执行鄂建〖2003〗43号文颁发《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》;鄂建〖2003〗43号文颁发《湖北省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》;鄂建〖2003〗44号文颁发《湖北省建筑安装工程费用定额》,材料价格按当时黄石地区信息价进行调整,人工费调至44元/工日。
2、工程结算如按四类工程取费。
第三条工程款支付方式
工程完工,经甲方验收合格后,办理工程结算,按结算额留5%质保金后,一次性付清。
第四条双方责任
1、甲方对工程进度、工程质量进行监督检查,办理隐蔽工程记录等事项和组织验收。
2、甲方及时解决施工中甲方负责解决的问题,配合协调项目施工。
3、乙方应严格按甲方施工代表指定的工作内容施工,严格按照施工和验收规范施工,确保工程质量和工期。
4、乙方应严格执行施工安全标准乙方负责所有工人的管理、安全、劳动保护、保险及给养,如有违规行为或授权益者,概由乙方负责;如工人遇有意外或伤亡情事,无论是否在工作当中发乙方自行料理,与甲方无涉。乙方或其人员因施工之过失,造成第三者及甲方或其人员身体或财产上的损害,应负损害赔偿责任。
5、工程竣工后三天内,乙方负责向甲方提交所有应由乙方提供的记录、资料。
6、乙方对施工过程所用的物资、施工项目的安全性负责。
第五条处罚事项
1、工期每延后一天,处罚乙方壹仟元。
2、工程资料提交每延迟一天,处罚乙方壹仟元。
第六条其他事项
1、本合同一式六份,双方、各执贰份。
2、未尽事宜,由双方协调解决。
甲方:湖北鸡笼山黄金矿业有限公司乙方:湖北刊江建设工程有限公司 法人代表:法人代表:
代表人:代表人:
二〇〇九年七月二十九日
第五篇:建设工程施工合同书
建设工程施工合同书
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,在遵守平等、自愿、公平和诚实守信的基础上,甲、乙双方就本建筑工程施工事项协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
二、工程量:工程量按完工后实际工程量结算。
三、承包形式:乙方采取的方式承包。
1、原材料(水洗砂、石子、水泥)由甲方提供;
2、水、电费由乙方承担,电费押金由甲方承担。
3、其余各项费用由乙方自行承担。
四、工程价款:乙方进场施工时,甲方向乙方按工程进度支付工程款,工程竣工验收后结清余款。
五、工程质量要求:
1、乙方必须严格按照甲方提供的工程设计图纸、在现场技术监理人员的指导下组织施工,确保工程质量要求;
2、乙方在施工时,必须配合监理人员对工程的监督。
3、当发生质量事故时,由甲方聘请技术人员现场分析,划清并落实责任,由责任方自行承担。
六、安全责任:乙方在施工过程中,施工机械(如搅拌机等)、自有或雇用的车辆(如三马子等)的安全责任由乙方承担,如发生意外事故,甲方概不承担一切责任。
甲方在施工过程中,只承担原材料供应、施工质量监督责任以及与其它有关事宜的协调工作。
七、其它条款:在施工过程中,若施工图纸、质量要求、工程量、施工期限、付款期限等如有变动,甲、乙双方协商解决。
八、本工程期限为个月,(从20年月日至20年月日止)。
九、其它未尽事谊双方协商解决。
十、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,本合同自签字之日起生效。
甲方:乙方:
签订日期:20年月日