第一篇:总分包安全文明施工协议书
总、分包安全文明施工协议
工 程 名 称:
总 包 单 位:广州市恒域建筑工程有限公司
分包单位:
日期:年月日
总、分包安全文明施工协议
总包方(甲方):广州市恒域建筑工程有限公司
分包方(乙方):
为全面履行总包单位与建设单位、分包单位的分包配合协议内容,进一步落实安全生产责任制,明确在施工过程中各方的安全责任,预防和杜绝重大安全事故的发生,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等有关法律、法规,结合项目实际,特制定本责任书。
一、环境保护、职业健康、安全及文明施工
1、乙方应遵守工程所在地政府有关环境保护条例和规定(如:噪音污染防治、市容和环境卫生管理办法、污水排放及废弃物处理、大气污染防治、生态环境建设等),注意对施工过程中噪音排放、粉尘排放、有毒有害固体废弃物储存、运输、废弃等重要环境因素进行有效控制,尽可能减少施工过程对环境的污染,杜绝重大环境事故的发生。若乙方施工对环境造成污染或发生重大环境事故导致甲方受到公众投诉或媒体曝光,每发生一起公众投诉或媒体曝光事件甲方将对乙方处予20000元的罚款,若因此使甲方受到政府处罚的,每发生一次甲方将按政府罚款的3倍处罚乙方,该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除。
2、乙方需对施工全过程编制职业健康安全管理计划书、环境管理计划书及编制相应的紧急预案等,并向甲方提供危险因素和重大危险因素清单以及相应的预防控制措施。
3、乙方应遵守《建设工程安全生产管理条例》有关规定,严格按照安全标准组织施工。加强自身员工的职业健康及安全生产教育,监督现场自身人员的生产活动,监视施工现场施工设施(无论是由自身提供的还是甲方提供的)和施工过程,及时识别危险源并采取有效控制措施,防止事故发生。如施工现场发生重大伤亡事故时,乙方除立即采取有效的措施防止事故进一步恶化外,并应立即将事故情况上报甲方,甲方为抢救提供必要条件。若在施工中由于乙方管理不善、操作不当、违反操作规程或缺乏预见性而发生事故造成自身或他方人员伤亡的,乙方除承担一切责任及损失外,甲方另按轻伤一人5000元、重伤一人2万元、死亡一人10万元作为安全生产违约金处罚乙方,该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除。
4、乙方对所雇用的工人因自身原因造成的损害和赔偿应自行负责,对于这类损害和赔偿,乙方应保障并持续保障甲方不负任何责任,且保障甲方不负担涉及这类损害与赔偿或与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、赔偿费及其它费用。乙方应保障甲方不负担因乙方移动或使用施工场地的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。
5、乙方必须为本工程配备的施工机械、运输车辆及操作人员的安全性负全责,提供合法的有效证件以备检查,特种岗位的作业人员应提供上岗证。如发现乙方施工机械、运输车辆没按要求提供有效证件或乙方施工机械、运输车辆的操作人员或特种岗位的作业人员无证上岗,乙方须向甲方支付500元/台或500元/人的违约金,且乙方须在甲方规定时间将没有有效证件施工机械、运输车辆及没有上岗证的施工机械、运输车辆操作人员、特种岗位作业人员调离本项目,并重新换上符合要求的施工机械、运输车辆操作人员、特种岗位作业人员进场施工,否则甲方将加倍处罚乙方,该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除,由于乙方违反以上规定导致甲方受到建设单位的处罚也由乙方承担。
6、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险及支付保险费用,乙方工人进场需要办理平安卡,若由甲方代办,所发生的费用由乙方承担。乙方违反以上任何一项规定,甲方将按500元/人的违约金处罚乙方,该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除,由于乙方违反以上规定导致甲方受到建设单位的处罚也由乙方承担。
7、乙方在施工中必须做好防暑降温工作,确保施工人员安全和健康条件。
8、乙方在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时,应做好安全防护措施才能施工,由于乙方的原因造成的安全事故由乙方负全责。
9、乙方人员在使用甲方的操作平台、临时水电等设施设备时必须确认在安全状态后才使用,由于使用以上设施设备出现安全事故与甲方无关,乙方负全责。
10、乙方进场的机械设备的临时用电必须符合安全使用规范要求,如因不符合安全使用规范要求出现安全事故与甲方无关,乙方负全责。
11、乙方机械操作应固定开机人员,严禁无证随意开机操作,否则造成的一切损失由分乙方负责。
12、乙方须配备持证电工负责二级电箱以外的现场电工作业(包括开关线路维护现场值班、照明、维护)。
13、乙方在施工现场的施工用电必须符合“三级配电、三级保护”原则,以确保人身安全。各种配电箱均必须采用标准箱。机械设备的操作箱内设隔离开关和漏电保护器,严格做到“一机一闸一漏一箱”。配电电缆必须采用5芯电缆,敷设符合相关规范要求。
14、建设方若要求甲方在安全文明施工方面应达到工程所在地市安全文明工地的标准,CI方面达到甲方公司的标准时,乙方应承担其所有施工人员统一配发安全防护用具、服装、工作卡等的制作成本。若乙方未能达到甲方要求的标准,甲方按本合同结算总价的 3%处罚乙方,该罚款由甲方从应付乙方工程款中扣除。
15、安全文明施工使用的材料、设施及所有劳保用品由乙方提供。若由甲方提供,乙方退场时应对甲方提供的各种材料、设施进行清洗后交还甲方,若交还的材料、设施数量少于甲方提供的数量相或损坏,则不足部分按材料、设施的实际费用及损坏部分按甲方修复费用赔偿,由甲方从应付乙方工程款中扣除。
16、乙方需要按照工程所在地有关规定及甲方对现场安全文明施工管理要求做好现场安全文明施工,对工程施工余泥、垃圾必须要做到每日“工完场清”;否则甲方有权增派人员清理,增派人员的所有费用另加20%管理费由乙方负担,在当月的工程进度款中扣除,乙方对此不得持有异议。
17、乙方安全文明施工管理达不到甲方要求、存在安全隐患且拒不整改(以建设方、监理方及承甲方联合发出的整改指令单为准),甲方有权延付进度款,直至以上两项都满足要求后才开始支付。
18、乙方在施工期间应指派一名全职安全负责人配合甲方安全主任做好施工现场安全文明施工工作。乙方人员进入现场后,应遵守工地的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定,服从甲方管理,对甲方提出的安全隐患及时整改。甲方有权对乙方施工人员违反环境保护、职业健康、安全及文明施工的违章行为给予经济处罚,具体罚款如下:
(1)乙方施工人员存在不戴安全帽、不系安全带、穿拖鞋、不按规定戴其他防护用品、禁烟区吸烟、酒后上班等行为,每人每次罚款200元。
(2)乙方施工人员发生打架、赌博、偷盗等违法乱纪事件的,每起事件罚款5000元。
(3)乙方必须严格执行甲方治安保卫管理条例,每位职工必须持有身份证(结婚证)方可进工地,无证人员和18岁以下人员禁止招收使用和不得进入施工现场,乙方工人也不得带小孩进入施工现场,如发现每人每次罚款1000元。
19、要求乙方必须做到:购买工人工伤保险,工人年龄控制在18~45岁;按规定配发手套、口罩、安全带等劳保用品;人员无刑事案件牵连,无酗酒、斗殴、嫖娼恶习,无事故后遗症,无思维障碍;工人具有实际工作经验及应急处理能力;作业面每班清理,材料按规定要求堆放;每天班前开班前安全会,自动加强安全管理,提高管理人员和工人的安全意识;注意作业细节,除尘降噪,节约水电。不定期组织员工观看环境保护、职业健康、安全与文明施工的录相;防止食物中毒及加强防暑降温管理,向工人提供绿豆汤或凉茶等;加强宿舍的通风、卫生管理,防止传染病的发生;禁止疲劳作业;夜间施工应低角度定向照明,防止光污染;设置有效的安全警戒线,并派专职安全员进行监护;杜绝触电、坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落、现场作业中毒、火灾、爆炸造成的死亡和重伤事故;废品回收,垃圾分类清扫,如废品按废金属、无毒无害建筑垃圾、有毒有害垃圾分类设置堆放场,设置标志牌;减少噪声施工噪音污染,昼间施工噪声控制在70dB以内,夜间施工噪声控制在55dB以内。
二、合同争议
1、本工程未尽事宜,经双方协商一致后可签订补充合同,补充合同经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
2、本合同在执行过程中发生争议时,双方应友好协商解决,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
三、合同生效与失效
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效;工程保修期满,结清工程款后失效。
四、合同份数
本合同式两份,甲乙双方各持一份。
(以下无正文)
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
第二篇:总包工程分包施工合同协议书
总包工程分包施工合同协议书
总包方:分包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及其他相关法律、行政法规,根据总包方《工程项目管理实施细则》、《施工现场管理标准》、《质量〃环境〃职业健康安全一体化管理手册》以及其他各项管理制度的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目的工程和劳务分包施工有关事项协商一致,订立本总包工程分包施工合同。
一、分包项目概况
1、分包项目名称:
2、分包项目地址:
3、分包项目的施工组织形式:
4、分包项目的施工内容及范围:详建设工程施工合同
二、分包项目工期
1、分包项目开工日期:年月日
2、分包项目竣工日期:年月日
3、分包项目工期总日历天数:
三、价款
1、工程分包和劳务分包:
金额暂订(大写):元(人民币)
其中:工程分包:元(人民币)
劳务分包:元(人民币)
2、主体工程甲供(或委托乙方购买)钢材、砼等主要材料、设备小计元(人民币)。
四、质量标准:合格
五、甲乙双方责任与义务
1、甲方责任与义务
(1)具体负责协调或组织该项目投标与合同洽谈工作。
(2)做好开工前的各项准备工作、组建工程项目部。
(3)甲方派驻该项目的项目经理:、项目技术负责人:、财务负责人:、质量员:、安全员:。
(4)协助乙方做好工程预(结)算工作。
(5)协助乙方回收工程款。若建设方未能按合同规定及时拨付工程款,甲方不承担代垫资金的义务,且乙方不得以此追究甲方责任,但甲方可协助乙方追收欠款。
(6)代乙方缴纳各种税费(含个人所得税等)。
(7)管理好项目公章。
2、乙方的职责与义务
(1)组建施工队伍,派出乙方项目负责人、物资供应、施工机械管理人员和兼职安全员等,负责完成本联合承建协议承包范围的所有工程内容,负责工程项目部日常管理工作,乙方项目负责人:。
(2)接受甲方对工程质量、安全进度监督,并接受甲方在主合同中对
业主的所有承诺,接受甲方对工程进度款的控制,以保证工程顺利实施。
(3)该项目的基层管理人员和作业人员由乙方聘用,其人员必须按国家要求持证上岗。
(4)该项目所有材料、设备,甲方可委托乙方采购和租赁,乙方所购(租)材料、设备及其他物资等必须确保产品质检报告时间的有效性及检验单位必须具有法定检验资格,并保证材料设备规格、质量符合标准和具有出厂证明,做好材料设备的检验试验,确保材料设备性能符合工程要求。
(5)乙方不得以任何形式或借口拖欠乙方必须肩负起自身的债务责任,当甲方发现乙方有拖欠管理人员工资以及材料供应商货款等不良行为发生时,甲方有权扣下乙方工程款按实直接支付给债权人,而不需经乙方同意,且乙方不得有任何异议。由乙方引起的经济纠纷导致甲方被告上法庭名誉受损,甲方将对乙方处以判决书中应付总额20%的违约金。
(6)乙方必须按照国家规定办理工程责任保险,并按保险条例执行,在工程施工全过程中的人身、设备、安全事故责任由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
(7)本工程禁止乙方对外分包和转包。
(8)乙方应及时做好竣工资料,工程预结算、决算资料。
(9)政府相关部门、建设方及甲方相关部门发出涉及工程方面的书面整改通知,如工程质量、进度、安全、文明施工、环保等,乙方必须在整改期限内按规范要求整改完毕,并书面给予回复,否则,甲方有权作出相应的处罚或拒绝支付工程款。
(10)乙方承担甲方机构人员现场办公场所及费用。
(11)乙方必须遵纪守法,不得以甲方或甲方项目名义私刻印章、签订经济合同、骗取钱财、拖欠债务、从事违法等活动,由此造成的一切后果均由乙方负全部法律责任。若甲方发现乙方有违法活动,有权终止本合同,追究乙方的违约责任并向司法部门报案。
六、工程项目部印章的保管与使用
1、项目部的印章由甲方项目经理负责保管使用。
2、项目部的印章只能用于对业主的财务往来以及竣工资料、预结算、决算资料。
七、甲方人员费用和管理费用的收取管理
1、甲方派出人员的每月工资性收入按照甲方制度执行,其中项目经理元;技术负责人元;财务负责人元;施工员元;质量员元;安全员元。合计:元,乙方按月支付,由甲方统一收取,统一考核后再计发。
2、甲方在本项目向乙方收取按与业主建筑工程结算总造价%的管理费用,管理费用不因本项目施工组织形式变化而降低。
八、资金管理
1、由甲方统一进行资金回收,扣除税金,人工工资性费用与管理费和其它应留款项后。划付乙方指定帐号。甲方在乙方银行帐户印鉴上监章,对资金的使用和流向实施监控。乙方应将工程款使用在本工程中,不能挪作它用,乙方同意甲方在保证工程正常施工需要的前提下分期支付。
2、甲方管理等费用的收取:乙方按每次工程进度款回收基数,按在建的比例同步支付,在工程竣工验收次月甲方收取的费用到位率100%。
九、履约保证
1、乙方同意按照以下三种(选择一种)向甲方提交履约保证金或履约保证。
(1)若本工程对业主合同采用履约保函,乙方同意按照甲方制度交纳一定资金做为开据对业主履约保函的条件,同时此资金做为乙方对甲方履约保证金。
(2)若本工程对业主合同采用履约保证金,乙方同意将自有资金划入甲方计财处,由甲方计财处支付给业主,甲方开据收据给乙方;业主给甲方开据的履约保证金收据由甲方项目部财务负责人保存,同时业主开据给甲方的履约保证金收据同时转为乙方对甲方履约保证。
(3)若本工程业主合同无履约保函或履约保证金要求,乙方必须向甲方交纳5-10%的履约保证金,即元,做为工程履约保证。
2、保证金在合同期内不退,合同期满后如数退还,不计利息。如因乙方原因造成的所有损失,甲方有权在保证金中赔付。
十、奖罚规定:对工期、质量、安全、文明施工等奖罚一律执行对业主的承包合同之规定;乙方在施工过程中发生的质量事故,延误工期事件等所造成的一切损失和一切处罚及相关法律责任均由乙方负责;乙方在施工过程中发生的安全检查事故,由乙方承担主要法律责任和经济赔偿。
十一、该工程实施过程中,当乙方无力履行甲方与建设方签订的施工总承包合同及补充合同条款(因不支付农民工工资、材料款、租金等造成相关人员闹事或影响恶劣的行为均视为无力履行合同),甲方有权收回该工程的经营管理权,乙方必须无条件在限定时间内,自动退出并赔偿相应损失。
十二、工程质保金管理:执行总包合同的全部约定。
十三、工程竣工后,乙方应及时将一套完整的竣工资料交回甲方。
十四、本协议未尽事宜,在执行中双方协商解决,签订补充协议作为本协议的附件,具有同等法律效力。
十五、本协议诉讼管理地为甲方住地所在地人民法院,任何一方违反本协议约定条款,经双方协商不能解决争议的,另一方有权向本协议约定的诉讼管辖地人民法院提起诉讼。
十六、本协议属(重大、重要)经济合同,需要签订廉洁共建协议作为本协议附件(为标准附件,视为签署)。
十七、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
电话:电话:
年月日年月日
本合同附件:
1、乙方营业执照、施工资质证书、安全生产许可证、税务登记证的复印件以及法人授权委托书加盖鲜章。
2、廉洁协议。
第三篇:建筑施工总分包安全管理责任协议书
建筑施工分包安全管理责任协议书 甲方:(总包)乙方:(分包)
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,经双方平等协商签订本协议书(在施工工程承包合同的执行上,本协议书具有优先权)。
一、管理目标
1、杜绝死亡事故、避免重伤事故的发生,杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生;
2、重伤率小于0.3‰,轻伤月频率小于2‰;
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %,杜绝重大隐患;
4、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %;
5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的安全文明施工目标要求的内业和现场条件;
6、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工检查;完成并保持甲方确定的文明施工目标。
7、乙方已充分了解甲方工地现状。因甲方原因生产设施在局部没有达到安全生产规定要求,乙方自行完善,达到安全生产规定要求。乙方一旦施工就承认甲方所有生产设施符合安全生产规定要求。
二、用工制度
1、乙方须严格遵守国家和当地政府的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成甲方的经济损失由乙方承担;
2、乙方的所有工人必须具有当地政府所规定要求的相应的证件(身份证、暂住证、务工证等)。任何因为乙方违反上述规定造成的案件、事故、事件等,其经济责任及法律责任均由乙方承担,因此造成总包方的经济损失由乙方承担;
3、乙方应遵守甲方上级制定的有关协作队伍的管理规定,以及甲方的其它关于分包管理的所有制度及规定;
4、乙方须具有独立的承担民事责任能力的法人、自然人,或能够出具龙胤房地产公司(法人单位)的委托书,并且只能承担与自己资质及资金相符的工程。
三、安全生产要求
1、乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并完善甲方现场具备的生产设施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守、执行当地政府有关安全文明施工的各项规定(包括地方政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定),并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业人员的安全与健康。
3、乙方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行己方责任。
4、乙方必须执行下列安全管理制度: 4.1.安全技术方案报批制度:乙方必须执行甲方总体工程施工组织设计和安全技术方案。乙方自行编制的单项作业安全防护措施,须报甲方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。
4.2.乙方必须执行安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度:并做好跟踪检查管理工作。
4.3.乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。
4.3.1.乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训,考试合格后方可组织施工。
4.3.2.乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训,考核合格后,持证上岗。
4.3.3.乙方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工,如果乙方的人员需要变动,必须提出计划报告甲方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗。
4.3.4.乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件。4.3.5.乙方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育。4.3.6.乙方必须执行周一安全活动一小时制度。4.4乙方必须执行总包方的安全检查制度。
4.4.1.乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由乙方承担。
4.4.2.乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。
4.4.3.乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4.5乙方必须严格执行检查整改消项制度。
4.6乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。4.6.1.乙方自带的各类施工机械设备,必须是合格产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
4.6.2.乙方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报甲方有关部门验收,合格后方可使用。
4.6.3.乙方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报甲方,接受专职部门(公司级)的验收;乙方必须按规定提供设备技术数据,防护装置技术性能,设备履历档案以及防护设施支搭(安装)方案,且必须满足甲方所在地方政府有关规定。4.7乙方须执行安全防护验收制度和施工变化后交接检验制度。4.8乙方必须执行总包方对重要劳动防护用品的定点采购制度和当地政府行业主管部门的相关规定。
4.9乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度(可参照总包规定执行)。4.10乙方必须按总包方要求预防和治理职业伤害与中毒事故。4.11乙方必须严格执行总包方的职工因工伤亡报告制度。
4.11.1乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。4.11.2.如果发生因工伤亡事故,分包方应在1小时内,以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,甲方为抢救提供必要的条件。4.11.3.乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担。4.11.4.乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责
任。
4.11.5.如果发生因工伤亡事故,乙方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为乙方人员的,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由乙方先行支付,因不能积极配合甲方对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。4.12.乙方必须执行安全工作奖罚制度:乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。
4.13.乙方必须执行安全防范制度。
4.13.1.乙方要对分包工程范围内工作人员的安全负责。4.13.2.乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险。
4.13.3.乙方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。4.13.4.施工现场内,乙方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备。
4.13.5.甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有甲方的书面同意。
4.13.6.施工现场和操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。4.13.7.对不符合安全规定的,甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准,所需费用从乙方工程款中加倍扣除。
4.13.8.凡重要劳动防护用品,必须按甲方指定(认可)的厂家购买或甲方指定(认可)的单位租赁。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等。
4.13.9.乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备。4.13.10.乙方应在合同签约后15天内,呈送安全管理防范方案,详述将要
采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例,以报甲方批准,但此批准并不减轻乙方的安全责任。
4.13.11.已获批准的安全管理方案及条例的副本,由乙方编制并且分发至所有乙方施工的工作场所,业主或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品,由甲方决定。
4.13.12.乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施。4.14.“四口五临边”乙方必须按要求进行防护,严禁出现防护不严的现象;没及时进行防护,在甲方的要求下仍不完成防护的每处处以100元罚款。
4.15.作业时严禁高空掉材料和往下抛掷物品,发现一次对乙方罚款50元。4.16.乙方工人应及时做好甲方安全部下发的班前安全教育记录资料,不按要求做资料或不按规定的期限交资料,罚款30元每次或延期一天罚款30元。
4.17.外脚手架架子上的杂物乙方要及时安排专人清理,否则延期一天罚款50元。4.18.乙方人员进入施工现场不戴安全帽、穿拖鞋、赤脚、赤膊,罚款20元每次,安全帽配带不正确,罚款20元每次。
4.19.乙方在施工时污染外架安全网、墙面、楼面、地面等每次罚款200-2000元。4.20.乙方出现劳务班组及工人闹事、封门、拉电闸,阻碍现场正常施工的事件,罚款10000-20000元/次。
4.21.乙方出现工人围堵甲方办公室区域、跳楼(或塔吊),或者引发新闻媒体曝光,给甲方带来严重社会信誉损失的,罚款50000-100000元/次。
4.22.乙方破坏安全设施(安全网、安全挡板、模板支撑、脚手架跳板等),罚款200元/次,并由乙方修复。
四、消防保卫工作要求
1、乙方必须认真遵守国家的有关法律、法规及当地政府、行业主管部门颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,乙方应严格按甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查,对甲方所签发的隐患整改通知,乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合甲方的要求,甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。
2、乙方须配备至少一名专(兼)职消防保卫人员,负责本单位的消防保卫工作。
3、凡由于乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火篇二:建筑施工总分包安全管理协议书
建筑施工总分包安全管理协议书
总包人(全称): 中国建筑一局(集团)有限公司(以下简称甲方)分包人(全称):(以下简称乙方)
一、管理目标:
1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生,杜绝因乙方原因造成的重大损失事故、事件发生,确保取得上海市安全文明样板工地。
2、负伤频率控制在1‰以内;
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %,杜绝重大隐患;
4、现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %;
5、乙方必须保证具备并予以保持甲方制定的文明安全施工、环保目标要求的内业和现场条件;
6、确保总包ci战略的要求。
7、确保通过各级达标检查和其他各级各类安全生产、文明施工、环保检查;完成并保持甲方确定的文明施工目标;
二、用工制度:
1、分包方须严格遵守国家及上海市政府关于施工企业管理的相关法律、法规及条例以及上海市关于建筑施工环境保护的有关法规和规定。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事故事件等的经济责任及法律责任均由分包方承担,因此造成总包方的经济损失由分包方承担;
2、分包方应遵守总包方上级制定的有关协力队伍的各项管理规定以及总包方的其它的关于分包管理的所有制度及规定;
3、分包方须具有独立的承担民事责任能力的法人,或能够出具上级主管单位(法人单位)的委托书,并且只能承担与自己资质相符的工程。
三、安全生产要求
1、分包方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包方承担。非分包方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用;
2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守、执行上海市有关文明安全施工的各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业人员的安全与健康。
3、分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行己方责任。
4、分包方必须执行下列安全管理制度:
4.1、安全技术方案报批制度:分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。
4.2、分包方必须执行总包的安全技术交底制度、周一安全例会制度与班前安全讲话制度:并做好跟踪检查管理工作。
4.3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:
管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加总包方组织的安全年审考核,合格者办理《安全生产资格证书》,持证上岗;
4.3.
1、分包方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工,如果分包方的人员需要变动,必须提出计划报告总包方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗; 4.3.
2、分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件; 4.3.
3、分包方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育; 4.3.
4、分包方必须执行周一安全活动一小时制度。4.
4、分包方必须执行总包方的安全检查制度:
4.4.1分包方必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查,否则造成的罚款等损失均由分包方承担;
4.4.
2、分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;
4.4.
3、分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及班组自检制度。4.
5、分包方必须严格执行检查整改消项制度。4.
6、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度: 4.6.
1、分包方自带的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
4.6.
2、分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收,合格后方可使用;
4.6.
3、分包方的大型防护设施和大型机械设备,在自检的基础上申报总包方,接受专职部门(公司级)的专业验收。
4.7、分包方须执行总包安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。
4.8、分包方必须执行总包方对重要劳动防护用品的定点采购制度,并且满足当地政府行业主管部门管理规定;
4.9、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。4.
10、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。4.
11、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
4.11.
1、分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故; 4.11.
2、如果发生因工伤亡事故,分包方应以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导,向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门,同时积极组织抢救工作采取相应的措施,保护好现场,如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照,总包方为抢救提供必要的条件。
4.11.
3、分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场,所造成的一切后果均由分包方承担; 4.11.
4、分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任; 4.11.
5、如果发生因工伤亡事故,分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作,伤亡人员为分包方人员的,分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,因此发生的资金费用由分包方先行支付,因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负;
4.12、分包方必须执行总包的安全工作奖罚制度;
四、消防保卫工作要求:
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、上海市政府、上海市建委(当地政府、建委)颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的
特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作;
3、凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其处罚。
五、现场环保、文明施工及其人员行为的管理:
1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方ci战略的要求,按总包方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理;
2、分包方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责;
3、分包方应按照总包方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;分包方的任何排放行为,应符合当地环保部门和总包环保要求并经总包确认,接受总包监督检查;
4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;分包单位在施工完毕后应按照总包要求,对施工场所和生活区、食堂进行必要的清理修整、环境恢复,减少施工对环境的影响。
5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作;
6、分包方应对生活场地、食堂、浴室采取节电节水措施,食堂废水应先进行隔油处理,隔油池应及时清理,防止生活废水排放污染;
以上如发生因分包原因引起的责任事故、事件,后果由分包全部负责,给总包造成影响或不良后果的,总包将根据影响程度对分包进行必要的处罚。
发包人:(公章)
法定代表人或委托代理人:
电话: 传真:
住所地址:
邮政编码:
分包方:(公章)法定代表人或委托代理人: 电话: 传真: 住所地址: 邮政编码:篇三:建筑施工总分包安全管理协议
江苏省苏中建设集团股份有限公司无锡金太湖国际城三期项目部
苏中—无锡金太湖国际城三期项目部
分包安全管理协议书
工程名称: 金太湖国际城三期f区商业 工程地点: 无锡市兴源北路凤呤路
总包方:江苏省苏中建设集团股份有限公司无锡金太湖国际城三期项目部 分包方: 管理范围:
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,本着“统一管理、各负其责”的原则,强化安全生产管理,逐级落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工生产顺利进行,特签定本协议书。
一、管理责任:
1、分包方进入施工现场由总包方进行统一管理。
2、分包方严格执行总包方制定的一切规章制度。
3、总包方对分包方的安全工作进行监督检查,做好指导服务工作。
4、总包方有权利对检查中分包方存在的安全隐患提出整改意见并监督执行。
5、总包方对分包方的安全管理不负任何法律和经济责任,分包方对承包区域内的安全管理负法律和经济责任。
二、管理目标:
1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生;负伤频率控制在千分之四以内;
2、场内的安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %,杜绝现场重大隐患的出现;
3、场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在规定时限内达到100 %;
4、保证做好现场卫生工作,不发生中毒事件和传染病。
三、用工制度:
1、分包方须严格遵守无锡市政府关于外地来锡施工企业管理的相关法律、法规及条例。
2、分包方的所有工人必须具有法律法规规定的有关从业资格。
3、分包方应遵守总包方上级制定的有关协作队伍的管理规定以及总包方的其它的关于安全管理的所有制度及规定;
4、分包方须具有独立的承担民事责任能力的法人,或能够出具上级主管单位(法人单位)的委托书,并且只能承担与自己资质相符的工程。
四、安全生产要求:
1、分包方应按有关规定,采取严格的安全防护措施。
2、分包方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守、执行无锡市有关文明安全施工的各项规定,并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工作业人员的安全与健康。
3、分包方必须尊重并且服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和总包方式。
4、分包方必须执行下列安全管理制度:
4.1、安全技术方案报批制度:分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方自行编制的单项作业安全防护措施,须报总包方审批后方可执行,若改变原方案必须重新报批。
4.2、分包方必须执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度:并做好跟踪检查管理工作。
4.3、分包方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度:
4.3.
1、分包方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训、考试合格后办理安全管理资格证后方可组织施工;
4.3.
2、分包方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训、参加安全年审考核,合格者持证上岗;
4.3.
3、分包方工人入场一律接受三级安全教育,考试合格后方准进入现场施工,如果分包方的人员需要变动,必须提出计划报告总包方,按规定进行教育、考核合格后方可上岗;
安全管理协议书 1 江苏省苏中建设集团股份有限公司无锡金太湖国际城三期项目部 4.3.
4、分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件,持证上岗; 4.3.
5、分包方工人变换施工现场或工种时,要进行转场和转换工种教育; 4.3.
6、分包方必须执行周安全活动一小时制度。4.
4、分包方必须执行总包方的安全检查制度:
4.4.1分包方必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查;
4.4.
2、分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施;
4.4.
3、分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
4.5、分包方必须严格执行检查整改消项制度。4.
6、分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度: 4.6.
1、分包方的各类施工机械设备,必须是国家正规厂家的产品,且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠;
4.6.
2、分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后报总包方有关部门验收,合格后方可使用;
4.6.
3、分包方的大型防护设施和大型机械设备,在自检完成的基础上上报总包方各项资料;
4.7、分包方须执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度。4.
8、分包方必须执行总包方对重要劳动防护用品管理制度。4.
9、分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。4.
10、分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。4.
11、分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度:
4.12、分包方必须执行安全工作奖罚制度:分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬和奖励,对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
4.13、分包方必须执行安全防范制度:
4.13.
1、分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及工人安全和健康的危险情况,并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险;
4.13.
2、分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款;
4.13.
3、施工现场内,分包方必须按总包方的要求,在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明,必要时要提供手提式照明设备;
4.13.
4、总包方有权要求立刻撤走现场内的分包方任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不得再雇佣于现场,除非事先有总包方的书面同意;
4.13.
5、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥; 4.13.
6、对不符合安全规定的,总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准;
4.13.
7、凡重要劳动防护用品,必须按总包方管理规定购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等;
4.13.
8、分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品,如:安全帽、安全带等,若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备;
4.13.
12、分包方指定为现场安全员,并保证其为合格的且有经验的安全员,负责现场安全方案和措施监督实施。
五、消防保卫工作要求:
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部、无锡市政府、市建委(当地政府、建委)颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例,分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查,对总包方所签发的隐患整改通知,分包方应在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或整改不符合总包方的要求,总包方有权按规定对分包方进行经济处罚;
2、分包方须配备至少一名专(兼)职消防保卫管理人员,负责本单位的消防保卫工作。
六、现场文明施工及其人员行为的管理:
1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方的要求,按总包方的规定执行,在施工过程中,对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理;
2、分包方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,保持安定局面并且2 安全管理协议书
江苏省苏中建设集团股份有限公司无锡金太湖国际城三期项目部 保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害;
3、分包方应按照总包方要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度,同时必须按照要求,采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施;
4、分包方必须严格执行保安制度、门卫管理制度,工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌,切忌上班喝酒、寻衅闹事;
5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定,配置相应数量的专职安全管理人员,专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作,分包方应赋予安全管理人员相应的权利,坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针;
6、分包方应严格执行国家的法律法规,采取适当的预防措施,以保证其劳务人员的安全、卫生、健康,在整个施工期间,自始自终在工人所在的施工现场和住所,采取适当的措施以预防传染病和职业病,并提供应有的福利以及卫生条件;
7、分包方必须严格按照各级部门要求做好卫生工作,做好防治措施,确保不发生中毒和传染病例。
七、其他补充条款:
1、进场时分包方向总包方交安全保证金: 元。工程完工时,双方进行结算,总包方向分包方返还扣除罚款后的剩余金额;
2、其余未尽事宜按照上级有关规定执行。
八、协议生效与终止
1、本协议书在现场施工前签订;一式两份,具有同等效力,由双方各持一份。
2、本协议书自签订之日起生效,工程竣工时终止。
第四篇:内部分包施工协议书
内部分包施工协议书
甲方:
建设工程有限公司
乙方:
身份证号码:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:观音山旅游区道路工程 工程地点:观音山内
工程内容:道路、挡土墙、护坡、砌体等 工程立项批准文号: 资金来源:自筹
二、工程承包范围
承包范围:发包方总工程造价,约壹点贰亿万元(1.2亿元)总长 12公里、宽8米、垫层10公分、混凝土20公分,具体按图纸施工。
三、合同工期
开工日期:按甲方发出的进场通知书为准 竣工日期:按照单项工程项目双方约定
合同工期总日历天数 310 天(具体按照单项工程双方协订)。
四、质量标准:工程质量标准按国家验收规范标准达到合格
五、合同价款:按各单项工程按实结算
六、组成合同的文件
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸(由甲方提供6套)
6、工程量清单
7、工程报价单或预算书
8、甲方负责施工场地三通一平及临建设施(含工棚)。如由乙方搭建,费用由甲方负责另行支付。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、采用可调价格合同,合同价款调整办法:按广东省(2013年)道路工程最新定额及相关配套文件、地区类别取上限,总造价下浮5%计算;工程量按双方确定的签证清单计算。人工、材料、机械价格调差按工程项目施工季度执行当地建设管理部门发布适时最新信息价计算。其余合同条款按照甲方与业主的施工总合同同步执行。
八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、本合同履约保证金为 80万元人民币。双方签定合同当天内交付 10万元,收到进场通知书开工7天内交付剩余的70万元。所付履约保证金不产生任何利息。完成本合同项 目两公里路基,无息返还乙方履约保证金20万元,按每两公里路基节点进度分四次退还合同履约保证金。
十、双方责权:
甲方:
1、负责提供6套图纸,根据合同要求及时拨付工程款。
2、负责施工资料的整理,材料送检、报验及施工工程范围内的协调工作。
3、根据工程施工要求应派驻道路工程师及其有关本工程的所需各种现场技术人员进行施工、检查及督促。
4、在施工过程中应与业主、监理单位、质检等有关部门建立良好的业务协作关系。
5、如因工程款不能及时拨付到位,造成的停工、窝工、机械设备的滞留等均由甲方承担一切损失。
乙方:
1、对本工程的施工须做到保质保量,保工期,确保安全生产,文明施工。
2、严格依照设计图纸、变更通知,施工技术规范和施工技术操作流程进行施工。
3、听从业主及监理、施工单位的指挥。否则,引起的事故及损失,由乙方承担。
4、按建设部门指定的保险公司为施工人员购买不定名的人身意外险,降低万一发事故时的赔付风险,出现重大伤亡故事甲乙双方共同承担赔付金额。
5、根据甲方要求,及时组织各班组人员施工,如因乙方没有及时发放工人工资的原因而造成停工、窝工的,根据相关规定由乙方承担甲方的一切损失。
十一、乙方收到甲方进场通知书七天内(含七天)没有进场,所签合同自然失效,乙方所付履约保证金不予退还,作为甲方的损失补偿。
十二、合同生效
本合同双方约定:双方代表签名盖公章(或按指摸)后生效。本合同一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(公章):
乙方(签字):
法定代表人:
委托代理人:
住 所:
住 所:
开户银行:
开户银行:
账 号:
账 号:
邮政编码:
邮政编码:
合同订阅时间:2016年
月
日 合同订立地点:
村委会
第五篇:总分包安全管理协议书
总分包安全管理协议书
工程名称:总包方(甲方):分包方(乙方):
总分包安全管理协议
总包方(甲方):
分包方(乙方):
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和江苏省建设委员会关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
分包内容(范围):
分包方式:
二、工期
开工日期:
竣工日期:
三、安全生产
1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59—99)》、《江苏省、常州市建筑工地文明施工标准》及其他生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3.分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5.分包方必须严格执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。
7.分包方必须接受总包方或上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
9.分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。
10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11.分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方汇报,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移
动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14.分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。
15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,应有总包方负责。
16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权进行处罚或令其停止作业。
17.总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
18.补充条款:为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,增强施工人员安全意识,杜绝伤亡事故的发生,分包方要遵守如下规定:
(1)、分包方在施工期间委派同志负责本工程项目的有关安全工作,相关施工人员、特殊工种身份证、上岗操作证、劳务注册等手续必须要齐全。如果隐瞒项目部,造成手续不全和与事实不符的,发生了问题责任由分包方负责。
(2)、分包方的特殊工种必须按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则(GB5036—85)》经安全技术培训,经相关主管部门考核合格后,取得上岗操作证,持证上岗,否则不能进场操作。严禁持伪造假证上岗。如果违反本规定发生任何问题,责任全部由分包方承担。
(3)、分包方必须遵守施工现场的所有安全管理制度,同时必须执行安全交底中的全部内容。如分包方因不遵守各项制度和不执行交底中所列条款,发生任何问题及事故,责任全部由分包方承担。
(4)、分包方的队长、技术员、专(兼)职安全员、要认真宣传并执行国家、市政府等行政部门发布的有关安全生产法规,遵守武进建筑安装工程有限公司的各项规章制度。
(5)、根据国家住房和城乡建设部规定,分包方施工人员在50人以下设专职安全员一人,50人以上必须设两名以上专职安全员,配合安保部安全员共同管理施工现场各项安全、保卫、消防工作。
(6)、分包方负责的施工区、宿舍、伙房、厕所、库房等,必须保持清洁卫生,有专人负责。
(7)、分包方的工人和管理人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全帽带,施工现场杜绝吸烟。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,特殊工种必须穿戴劳动保护用品。如果出现违反规定的情况,发生任何问题及事故责任由分包方承担。
(8)、分包方的所有人员必须遵守劳动纪律、交通法规、安全管理制度及国家规定的其他各项法律法规,并做好班前安全教育、交底和记录。
(9)、施工现场的所有临建设施、防护设施、消防设施、临电设施、机电设备等,不经项
目部允许,不得随意拆除或搬运。如违反规定,发生任何事故由分包方承担。
(10)、分包方不得使用年龄未满18周岁的童工和建筑业规定的超龄职工及患有特种疾病人员,不准给女工安排重体力的劳动,否则发生任何问题全部由分包方承担。
(11)、楼梯口、通道口及预留洞口,分包方必须按安全操作规程及其它各项安全规定做好各洞口的防护工作,否则发生安全事故,责任由分包方承担。
(12)、施工时必须搭好脚手架,作业面满铺脚手架、设护身栏、安全网及爬梯,并且符合安全要求,如不按上述规定执行,发生事故责任由分包方承担。
(13)、分包方中、小型机械的操作人员必须按照规定做到“定人定机”和持证操作;起重吊装人员遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器和机械设备。
(14)、分包方必须严格执行三级安全教育制度,未经三级安全教育和技术交底的施工人员,分包方严禁安排其施工生产,否则造成后果全部由分包方承担。
(15)、分包方必须按期足额发放农民工工资。
(16)、分包方在生产过程中必须重视安全工作,若由于违章指挥、违章作业、违反安全操作规程及各项安全管理制度,不执行项目部所列的各种条款和上述规定,发生任何安全事故及经济损失全部由分包方负责承担,并处以1000元—10000元的违约款,情节严重者直至无条件退场。
四、违约
1.达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。
2.因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
3.因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支出。
五、争议
当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议在双方签字盖章后生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章)分包方:(盖章)
法人代表:法人代表:
(委托代理人)(委托代理人)
日期:日期: