2013年二级建造师建筑实务模考密训卷A卷

第一篇：2013年二级建造师建筑实务模考密训卷A卷

2013年二级建造师建筑实务模考密训卷A卷

1、本试共4页，答题时间为3小时。

2、请考生务必将自己的姓名、班型及手机号填写在左侧装订线左侧。

3、考生应考时，须携带黑色钢笔、签字笔、无声无文本编辑功能计算器。

Ⅰ卷客观题

1、客观题题部分请将答案用2B铅笔填写在答题纸上。

2、客观题包含两部分，其中单选题20个，多选题10个

一、单项选择题（每题1分，共20分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.在基坑验槽时，对于基底以下不可见部位的土层，要先辅以（B）配合观察共同完成。A．钻孔B．钎探C．局部开挖D．超声波检测 2.基坑验槽的重点应选择在（C）。A．基坑中心点B．基坑边角处C．受力较大的部位D．最后开挖的部位 3.砖墙灰缝宽度宜为（B），且不应小于8mm，也不应大与12mm。A．9mmB．10mmC．11mmD．12mm

4.建筑幕墙后置埋件应进行承载力现场试验，必要时应进行（C）试验。A．极限拉弯B．极限抗剪C．极限拉拨D．极限抗拉

5.本工程采用湿作业法施工的饰面板工程中，应进行防碱背涂处理的是（A）。A．天然石材B．人造石C．陶瓷锦砖D．抛光砖

6.防火玻璃按耐火性能分A、C两类，这两类都满足（D）要求。A．耐火隔热性B．热辐射强度C．热辐射隔热性D．耐火完整性

7.消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用（A）级装修材料。

A.AB.B3C.B2D.B

18.民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、挥发性有机化合物（VOC）浓度检测时，对采用自然通风的民用建筑工程，检测应在对外门窗关闭（B）h后进行。

A.0.5B.1C.5D.79．隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用（D）。

A．碱性硅酮结构密封胶；B．中性硅酮耐候密封胶；C．碱性硅酮耐候密封胶；D．中性硅酮结构密封胶；

10.可以作为回填土的土料是(D)

A．膨胀土B．有机质大于8%的土

C．淤泥土D．水溶性硫酸盐小于5%的土

11.某大型设备基础混凝土强度等级为C20,采用中砂,石子最大粒径为40 mm, 不能采用的水泥品种是(A)

A.硅酸盐水泥B.粉煤灰水泥C.矿渣水泥D.火山灰水泥

共4页第1页12．某现浇混凝土阳台挑出长度1.2 m，采用C20混凝土,其强度达到（D），即可拆除模板.A.10 N/mm2B.14 N/mm2C.16N/mm2D.20 N/mm2 13.墙体的厚度越大，高度越小其稳定性（A）。

A.越好B.越差

C.不受影响D.根据楼盖类别才能确定 14.在铺设屋面防水卷材时，屋面坡度（A）宜采用平行屋脊铺贴。

A.小于3％B.3 ％～ 15％，且受震动的屋面C.11％～15％D.20％以上 15．在装饰装修夜间施工产生的噪声,最大不许超过(B).A.45 dBB.55 dBC.65 dBD.70dB

16.管材内壁光滑，不会结垢，采用热熔连接方式进行连接，牢固不漏，施工便捷，绿色环保，可用于冷热供水管的是（D）。

A.PVC－C管B.PVC－U管

C.PE－X管D.PP－R管

17．建筑装饰装修工程中，在室内增加装饰性的柱子，属于对结构增加了（D）。A．线荷载B．分散荷载C．面荷载D．集中荷载

18、在装饰装修工程施工管理签章文件中，下列属于质量管理文件的是（D）A、工程延期申请表 B、项目管理总结报告 C、工程计划报审表

D、单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

19、下列不属于项目经理具有的权限是（B）。A、参与组建项目经理部 B、参与工程竣工验收 C、参与选择物资供应单位

D、参与选择和使用具有相应资质的分包和劳务分包企业 20、下列关于空心砖墙叙述中错误的是（A）。A、空心砖的孔洞应垂直于受压面砌筑

B、空心砖墙的转角处，应用烧结普通砖砌筑 C、空心砖墙砌筑时不得留槎 D、空心砖墙中不得留脚手眼

二、多项选择题（每题2分，共20分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错

选、多选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）21.钢结构的连接方法有（ACDE）。A．焊接B．绑扎连接C．高强螺栓连接D．铆接E．普通螺栓连接

22.施工中用于测量两点间水平夹角的常用仪器有（BE）。A．测距仪B．全站仪C．水准仪D．铅垂仪E．经纬仪

23.为了控制土方开挖质量，除应对平面控制桩、水准点进行检查外，还应经常检查（BDE）。A．挖土机械B．基坑平面位置C．土的含水量D．水平标高E．边坡坡度

24.房屋结构的功能要求包括哪几项（BCE）。A．经济性B．安全性C．适用性D．合理性E．耐久性

25.加强砌体结构抗震构造措施之一是设置现浇钢筋混凝土构造柱，下列关于构造柱叙述中正确的有。(ABC)A．构造柱的最小断面为240mm×180mm

B．构造柱应砌成马牙槎，每一马牙槎的高度不宜超过300mm

C．沿高度每500mm设置2Ф6的水平拉结筋，拉结筋每边伸入墙内不宜小于500mmD． 构造柱必须单独设置基础

E．构造柱应先绑扎钢筋。然后浇筑混凝土。最后砌砖墙 26.房屋外围护结构保温设计措施有（BCE）。A．采用热辐射光源照明B．控制窗墙面积比C．外墙中混凝土结构采取保温措施D．采用防火玻璃E．采用双层玻璃窗

27、下列关于建筑工程质量验收程序和组织的说法，正确的包括（BDE）。

A、检验批及分项工程应由建造工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收 B、分部工程应由总监理工程组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收

C、单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向监督单位提交工程验收报告 D、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理

E、单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定的时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案

28、下列关于《砌体工程施工质量验收规范》对混凝土小型空心砌块砌体工程的规定，说法正确的是（BDE）。

A、施工时所用的小砌块的产品龄期不应大于28d

B、底层室内地面以下或防潮层以下的砌块，应采用强度等级不低于C20的混凝土灌实小砌块的孔洞 C、承重墙体可以使用断裂小砌块

D、小砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90mmE、小砌块应底面朝上反砌于墙上 29.下列说法正确的是（ABCD）。

A、土方开挖的原则是开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖B、矿渣水泥浇筑的大体积混凝土养护时间不少于21天

C、跨度为6 m的钢筋混凝土梁,支模的起拱高度为6～18 mmD、有主次梁的楼板,施工缝应留在次梁跨中的1/3范围内E、宽度小于1.2 m的窗间墙上不许留脚手眼30．下列说法错误的是（ACDE）。A．教室在自然通风情况下检测室内氡含量时要求对外门窗关1小时后进行B．地下工程属于消防设计审核的重点项目C．幕墙面积小于3000平方米为小型幕墙工程

共4页第2页

D．安装在轻钢龙骨上的是纸面石膏板可作为B1级装修材料使用E．办公楼属于I类民用建筑

Ⅱ卷简答题

1、请将答案填写在题号相应位置，如空间不足，可将答案填写在试卷最后一页背面，并标清题号。

2、本部分共包含四道题，共80分。

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景材料：

某工程项目业主与某施工单位签订了某钢筋混凝土结构工程施工合同，在工程施工过程中，发生了以下事件： 事件1：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽，并对基底进行了钎探。

事件2：为了节约材料，钢筋工长安排工人将加工剩余的2m左右的钢筋焊接接长到8m，用到剪力墙中作为部分受力钢筋。

事件3：首层有一跨度为10m的钢筋混凝土大梁。拆模后发现梁侧混凝土有少量孔洞。事件4：吊顶工程施工中（上人吊顶），施工单位请监理工程师对吊顶工程进行验收：吊杆长度为1.2m，采用Φ8的吊杆；吊杆距主龙骨端部距离为350 mm；重型灯具安装在主龙骨上。

问题：

（1）事件 1中，施工单位和监理单位共同验槽的做法是否妥当？请简要说明。（2）钢筋工长的做法是否妥当？请简要说明。

（3）事件3中，10m钢筋混凝土大梁拆模时混凝土的强度应是多少？对梁侧混凝土的孔洞应如何处理？（4）事件四中吊顶的做法是否正确？并写出正确的做法。

（二）背景材料：

某建筑公司承建某住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285m2。该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路只设置了3m宽的消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程质检间隙堆放。现场布置两个消火栓，间距100m，其中一个距拟建建筑物4m，另一个距临时道路2.5m。该项目在施工过程中，发生如下几项事件：

事件一：在外用电梯上升过程中，受7层阳台伸出的一根防护栏杆影响，架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除，王某随即进行拆除作业，结果不慎将钢管坠落，击中下方正在清理模板的张某，张某因安全帽被击穿，头部严重受伤，经抢救无效死亡。

事件二：主体工程验收后，某建筑装饰公司承担了该办公楼的装饰施工任务，进行建筑装饰施工，在施工过程中，该建筑装饰公司项目部非常重视成品保护工作，制定了行之有效的成品保护措施，合理安排施工顺序，并安排质检员加强对成品保护工作的检查。

事件三：在施工现场综合考评结果中，该建筑公司各项考评均达到合格要求。问题：

（1）该工程消防车道设置是否合理？试说明理由。（2）该工程消火栓设置是否妥当？试说明理由。（3）分析说明事件一有哪些违章之处？（4）结合该建筑装饰公司为保护已经施工完成的建筑成品，请指出建筑成品保护的主要方法有哪些？（5）施工组织管理考评主要包括哪些内容？

共4页第3页

（三）背景材料：

某写字楼建设项目，建设单位签订与施工单位2013年2月20日签订土建和装饰装修施工合同。合同中约定，建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件：

事件1：3月19至20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷于淤泥中。

事件2:6月30日主体全钢模板吊装施工时，因供电局维修线路停工导致工程停工8h。

事件3：装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家，施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时，施工单位认为是由建设单位指定用的石材，在检查了产品合格证后即可用于工程。监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。

事件4：该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙，幕墙与主体结构采用后置埋件连接，因为幕墙构造需要，在轻质填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前，施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了2块后置埋件，并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这2块后置埋件进行了检测，作为后置埋件检测的依据。问题：

1.事件1中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。2.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延？说明理由。

3．对于事件1，施工单位对建设单位指定厂家的装饰材料进场做法是否正确？若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题，施工单位和建设单位是否有责任？说明理由。

4．根据建筑装饰装修工程相关规范的规定，对室内用天然花岗岩、外墙陶瓷面砖要进行哪些性能指标的进场复验？

5．对于事件2，填充墙上是否可以作为幕墙的支承点？如在砌体结构上设置支承点时，应采取什么措施？

（四）背景资料：

某工程承包商在工程开工前向监理工程师提交了如图所示的施工网络进度计划，并说明计划中各项工作均按最早开始时间安排作业。图中箭线下方数据为持续时间（单位：周）；箭线上方括号外字母为工作名称，括号内数据为预算费用（单位：万元）。监理工程师审查后批准了该计划。

某工程施工网络进度计划图

在工程施工到第5周末检查进度结果为：工作A全部完成；工作B完成了4周的工程量；工作C完成了2周的工程量；工作D完成了1周的工程量；其余工作均未开始作业。问题：

1．请指出该工程进度控制的关键工作有哪几项？计划工期是多少？

2．请根据第5周末的检查结果，指出哪项工作产生了进度拖延？拖延时间是多少？如果后续工作不做调整，该工程的工期可能会延长多长时间？

3．请计算第5周末的计划完成工作预算成本（BCWS）、已完成工作预算成本（BCWP）。4．如果该工程施工到第5周末的实际成本支出（ACWP）为24.5万元，请计算该工程的成本偏差（CV）和进度偏差（SV），并说明费用和进度状况。

5．如果该工程的工期不允许拖延，可以在后续的哪几项工作上采取加快施工进度措施。6．如果要缩短工期，选择加快施工进度措施的关键工作时，应注意哪几点？

共4页第4页

第二篇：2013年二级建造师《水利水电工程》实务模拟(a卷)

2013年二级建造师《水利水电工程》实务模拟（a卷）

一、1．根据水库大坝安全鉴定有关规定，病险水库是指通过规定程序确定为（）类坝的水库。

A．一

B．二

C．三

D．四

【答案】C。本题考核的是病险水库的定义。病险水库是指按照《水库大坝安全鉴定办法》，通过规定程序确定为三类坝的水库。大坝包括永久性挡水建筑物，以及与其配合运用的泄洪、输水和过船等建筑物。

2．下列施工用电负荷属一类负荷的是（）。

A．隧洞施工照明

B．坝基石方开挖

C．混凝土浇筑施工

D．钢筋加工厂

【答案】A。本题考核的是施工供电系统。为了保证施工供电必要的可靠性和合理地选择供电方式，将用电负荷按其重要性和停电造成的损失程度分为三类：即一类负荷、二类负荷和三类负荷。水利水电工程施工现场矗j类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属二类负荷。木材加工厂、钢筋加工厂的主要设备属三类负荷。砂石加工系统、金属结构及机电安装、机修系统、施工照明等主要设备中，部分属二类负荷，部分属三类负荷。

3．根据水利工程概算编制有关规定，施工企业利润应按直接工程费和间接费之和的（）％计算。

A．5

B．7

C．9

D．15

【答案】B。本题考核的是企业利润的计算方法。企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7％计算。

4．根据《水电站基本建设工程验收规程》的规定，中型水电站的竣工验收应由（）组织。

A．项目法人

B．地方政府

C．项目审批部门

D．电网经营管理单位

【答案】C。本题考核的是水电站的竣工验收组织者。水电工程的各项验收由项目法人根据工程建设的进展情况适时提出验收建议，配合有关部门和单位组成验收委员会，并按验收委员会制定的验收大纲要求做好验收工程。工程竣工验收要在枢纽工程、库区移民、环保、消

防、劳动安全与工业卫生、工程档案和工程决算各专项验收完成的基础上，由项目法人向项目审批部门提出竣工验收申请报告，由项目审批部门组织竣工验收。

5．根据水利水电工程施工质量检验有关规定，见证取样资料应由（）制备。

A．质量监督部门

B．项目法人

C．监理单位

D．施工单位

【答案】D。本题考核的是水利水电工程施工质量检验的要求。对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备，记录应真实齐全，参与见证取样人员应在相关文件上签字。

6．水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（）年。

A．1

B．2

C．3

D．4

【答案】C。本题考核的是施工单位管理人员安全生产考核的基本要求。水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年。有效期满需要延期的，应当于期满前3个月内向原发证机关申请办理延期手续。

7．水利工程监理单位的监理人员中，不划分专业的是（）。

A．监理单位负责人

B．监理员

C．监理工程师

D．总监理工程师

【答案】D。本题考核的是监理人员分类及专业划分。监理人员分为总监理工程师、监理工程师、监理员。总监理工程师实行岗位资格管理制度，监理工程师实行执业资格管理制度，监理员实行从业资格管理制度。监理工程师、监理员分为水工、机电、地质、测量、金属结构、合同管理、水土保持、环境保护等专业，总监理工程师不划分专业。

8．某中型泵站施工过程中，质量监督部门应对监理单位的（）进行监督检查。

A．质量监理工作

B．进度监理工作

C．投资监理工作

D．监理资格

E．质量检查体系

【答案】ADE。本题考核的是水利工程监理单位质量管理的内容。根据《水利工程质量管理规定》，监理单位必须持有水利部颁发的监理单位资格等级证书，依据核定的监理范围承担相应水利工程监理任务。监理单位必须接受水利工程质量监督单位对其监理资格、质量检查体系以及质量监理工作的监督检查。

二 场景某溢洪道工程建于岩基上，为2级水工建筑物。闸室为开敞式结构，每孔净宽10m，闸墩净高13．8m，其启闭机工作桥为现浇混凝土梁板结构。上游施工围堰为均质土围堰。工程采用散装水泥。工程施工基本结束时，施工单位按水土保持方案实施了水土防治措施。闸墩混凝土浇筑施工时发生了质量事故，造成直接经济损失22万元。根据场景，回答下列

问题：

1．本工程施工围堰质量检验项目及评定标准应报（）核备。

A．施工单位

B．监理单位

C．建设单位

D．质量监督机构

【答案】D。临时工程质量检验项目及评定标准，由建设(监理)、设计及施工单位参照《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》的要求研究决定，并报相应的质量监督机构核备。

2．根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303～2004)的有关规定，本工程围堰边坡稳定安全系数应大于（）。

A．1．O

B．1．05

C．1．2

D．1．3

【答案】C。土石围堰边坡稳定安全系数：3级，K不于小1．2；4～5级，K不小于1．05。

3．本工程工作桥大梁模板拆除时，其混凝土强度应达到设计强度的（）以上。A．50％

B．70％

C．85％

D．100％

【答案】D。钢筋混凝土结构的承重模板，要求达到下列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模：

(1)悬臂板、梁：跨度≤2m，70％；跨度>2m，100％。

(2)其他梁、板、拱：跨度≤2m，50％；跨度2～8m，70％；跨度>8m，100％。

4．根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—4)，本工程闸基帷幕灌浆施工期间，其附近（）m内不得进行爆破作业。

A．40

B．30

C．50

D．100

【答案】B。已完成灌浆或正在灌浆的地区，其附近30m以内不得进行爆破作业。如必须进行爆破作业，应采取减震和防震措施，并应征得设计或建设、监理部门同意。

5．本工程闸墩混凝土浇筑施工发生的质量事故属于（）。

A．特大质量事故

B．重大质量事故

C．较大质量事故

D．一般质量事故

【答案】D。

6．本工程项目竣工验收时，向验收委员会提交历次质量缺陷的备案资料的是（）。A．质量监督机构

B．项目法人

C．监理单位

D．施工单位

【答案】C。质量缺陷备案资料必须按竣工验收的标准制备，作为工程竣工验收备查资料存

一、1．微倾水准仪的使用步骤包括（）。

A．安置仪器

B．对中

C．调焦和照准

D．精平

E．粗平

2．建筑材料按其功能用途分类，隔热保温材料包括（A．石棉板

B．矿渣棉

C．泡沫玻璃

D．泡沫混凝土

E．水玻璃

3．胶凝材料中石灰的特点包括（）。

A．强度低

B．水化热高

C．体积收缩大

D．耐水性差

E．可塑性好

4．热轧钢筋由冶金厂直接热轧制成，按强度不同分为（提高，塑性降低。

A．I级

B．Ⅱ级

C．Ⅲ级

D．Ⅳ级

E．V级

5．预应力钢丝按外形分为（）。

A．螺旋钢丝

B．刻痕钢丝

C．消除应力钢丝

D．冷拉钢丝

E．光面钢丝

答案：

1、ACDE2、ABCD3、ACDE4、ABCD5、ABE

。），随着级别增大，钢筋的强度）

第三篇：2013 年二级建造师考试机电工程押题密卷一

2013 年二级建造师考试机电工程押题密卷一

一、单项选择题(共 20 题。每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意。)

1.在工程测量的基本程序中，设置标高基准点后，下一步应进行的程序是（）

A.安装过程测量控制

B.建立测量控制网

C.设置沉降观测点

D.设置纵横中心线

2.长距离输电线路钢塔架基础施工中，大跨越档距之间测量通常采用（）。

A.十字线法

B.平行基准线法

C.电磁波测距法

D.钢尺量距法

3.属于机电绝热保温材料的是（）

A.涂料

B.聚氨酯复合板

C.岩棉

D.矿渣棉

4.自行式起重机起吊重物时，动载荷系数 K1 的合理取值是（）。

A．1.10

B．1.15

C．1.20

D．1.25

5.做吊索用的钢丝绳，其安全系数一般不小于（）。

A．3.5

B．5.0

C．8.0

D．10.0

6.焊工在焊接时应持证上岗，并按已确认的（）施焊。

A．焊接工艺评定报告

B．焊接作业指导书

C．施工组织设计

D．焊接质量控制计划

7.在施焊前应根据（）编制焊接工艺指导书。

A．焊接工艺评定报告

B．焊工的实际操作水平

C．成熟的焊接工艺

D．钢材焊接性试验报告

8.建筑管道配管的施工原则是（）。

A.大管让小管

B.风管让水管

C.无压管让有压管

D.电管让水管

9.建筑电气装置施工中成套配电柜安置固定后的紧后工序是（）。

A.开箱检查

B.母线安装

C.调整试验

D.送电运行

10.锅炉等重型设备基础，设计要求对基础做（）试验。

A．灌浆

B．偏移

C．沉降

D．预压

11.机械设备找平，用水平仪测量水平度，检测应选择在（）。

A.设备精加工面上

B.设备外壳廓线上

C.设备基座底线上

D.设备基础平面上

12.电气装置安装工程的试通电应按照（）原则进行。

A．先低压后高压、先干线后支线

B．先高压后低压、先干线后支线

C．先高压后低压、先支线后干线

D．先低压后高压、先支线后干线

13.在自动化仪表工程中，光缆敷设前安装公司还应进行光纤（）检查。

A．规格

B．损耗

C．导通

D．衰减

14.架空管道支架正确的施工方法是（）

A．固定支架在补偿器预拉伸之后固定

B．有热位移的管道支点应设在位移相同方向

C．导向支架的滑动面应保持一定的粗糙度

D．弹簧支架的安装，弹簧应调整至冷态值

15.采用玻璃钢做防腐衬里的化学设备，其表面预处理方法为（）。

A.人工

B.机械

C.喷射

D.化学

16.根据《工业炉窖砌筑工程的施工及验收规范》不属于工序交接证明内容的是（）。

A.隐蔽工程验收内容

B.焊接严密性试验

C.耐火材料验收合格证

D.上道工序成果的保护要求

17.以下属于 A 类计量器具的是（）

A.直角尺检具

B.焊接检验尺

C.经纬仪

D.塞尺

18.未经批准或者未采取保护措施在电力设施周围或保护区内进行作业，危及电力设备安全的，应由（）责令停止作业，恢复原状，并赔偿损失。

A.当地人民政府

B.电力管理部门

C.国家

D.市政部门

19.根据《注册建造师执行办法》下列工程中，不属于机电工程专业建造师执业工程范围的 是（）。

A.建材工程

B.环保工程

C.净化工程

D.港口设备安装工程

20.根据机电安装工程规范，属于小型通风空调工程的是（）。

A.单位工程造价 300 万元

B.空调制冷量 200 冷吨

C.建筑面积 10000m2

D.空调制冷 300 冷吨

二、多项选择题(共 10 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分)

21.采暖管道安装应符合设计与规范的规定，坡度应为 3‰，不得小于 2‰的是（）。

A.汽水同向流动的热水采暖管道

B.汽水同向流动的蒸汽管道

C.汽水逆向流动的蒸汽管道

D.冷凝水管

E.散热器支管

22.架空线路通常选用（）型的电线。

A．RV

B．RVV

C．BVV

D．BLX

E．BLV

23.建筑物的防雷接地装置有（）。

A.人工接地体

B.自然接地体

C.避雷网

D.避雷针

E.避雷带

24.通风空调系统调试的主要内容有（）。

A.严密性试验

B.单机试运行

C.无负荷联动试运行

D.漏光性测试

E.漏风量测试

25.智能化系统竣工验收顺序应遵循（）。

A．先产品，后系统

B．先系统，后产品

C．先各系统，后系统集成D．先系统集成，后各系统

E．先分部，后分项

26.消防工程验收时，施工单位应提交的资料有（）。

A.竣工图

B.隐蔽工程记录

C.安全记录

D.设备开箱记录

E.验收记录

27.在电缆敷设过程中，应做的工作包括（）。

A.标明电缆型号

B.排列整齐

C.避免平行重叠

D.横平竖直

E.标明起讫地点

28.汽轮机按热力特性可分为（）。

Ａ.凝气式

Ｂ.背压式

Ｃ.抽气式

Ｄ.多压式

Ｅ.反动式

29.球罐在充水试验过程中，应在（）对基础进行沉降观测并记录。

A 充水到球壳内直径的 1／3 时

B 充水到球壳内直径的 1／2 时

C 充水到球壳内直径的 2／3 时

D 充满水 12h 后

E 充满水 24h 后

30.用大流量蒸汽吹扫主蒸汽管道时，应在吹扫前（）。

A．清水冲洗

B．空气吹扫

C．及时排水

D．先行暖管

E．检查管道位移

三、案例分析题(共 4 题，每题 20 分)

案例一

A 安装公司承包了某 6 层商业中心的空调工程，工程内容为空调工程的施工图深化设计、设备材料采购和安装施工。合同规定热泵机组采用国外品牌，工程结算采用工程量清单综合单价计价，工期 3 个月。合同订立后，A 公司编制了空调工程的施工组织设计，热泵机组 采用轮式起重机吊装，该吊装工作分包给 B 安装公司。B 公司依据空调工程的施工组织设 计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案。

工程开工后，因业主装饰设计变更，致使空调工程施工图修改，工程停工数天，影响了计划 工期，同时也增加了工程量和新的项目。

问题：

1．B 公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整？如不完整请补充。

2．A 公司可采取哪些措施来弥补因装饰工程设计变更造成的工期损失。

3．B 公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么？应采取何种措施来控制直接成本？

4． 由于装饰工程设计变更增加的新项目，在结算时 A 公司向业主索赔费用应按照什么方法确定？

案例二

为了适应经济开发区规模不断扩大的需要，某市政府计划在该区内新建一座 110KV 的变电 站。新建变电站周边居住人口密集，站址内有地下给水管道和一幢 6 层废弃民宅。为加强 现场文明施工管理，项目部制定了相应的现场环境保护措施。主要措施如下：

措施 1：施工前对施工现场的地下给水管道实施了保护措施。

措施 2：为减少 6 层废弃民宅拆除时产生的扬尘，在拆除时计划配合洒水等措施。

措施 3： 为及时清除施工中产生的固体和液体废物，计划将废线缆和设备的废油现场全部 烧掉。

措施 4：计划租赁的推土机和挖掘机只能夜间使用，为了防止噪声扰民，施工单位计划将噪 声限制在 65 分贝。

问题：

1．施工前对施工现场的地下给水管道实施哪些保护措施？

2．措施 2 和 3 中，哪些是正确的？哪些是不正确的？对于不正确的请给出正确的做法。

3．指出措施 4 中存在的问题，并给出正确的做法。

4．施工现场环境保护措施的主要内容有哪些？

案例三

某施工单位中标中型炼钢厂的连铸安装工程项目。施工单位及时组建了项目部，项目部在组织施工过程中有以下情况：

情况一： 项目部按工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有

连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装 工程等。

情况二： 技术人员对班组进行施工方案交底的主要内容是该工程的安装工程量、工程规模及现场的环境状况等。

情况三：项目部安装完成后，向建设单位要求办理交工验收手续，建设单位以不符合工程验 收的规定而拒绝了项目部的要求。

情况四：施工合同按《质量管理条例》规定签订了在正常使用条件下的最低保修期限。该工 程生产线在正常运行四年后，因设备故障、电气管线故障、给水排水管网阀门漏水、中央控 制室的供热和供冷系统失效而导致停产。建设单位发函要求该施工单位进

行保修。施工单位以超过了保修期婉拒建设单位的要求。

问题：

1．按质量验评规定，指出情况一中所列项目哪些属单位工程？哪些属分部工程和分 项工程？

2．技术人员对班组施工方案交底的内容是否正确？简述理由。

3．该工程验收必须符合哪些规定？

4．该工程中设备安装、电气管线、给排水管道、供热和供冷系统的最低保修期限是多少？ 案例四

在某工程中，建设单位分别与甲、乙单位签订了机电设备安装施工合同和设备采购合同。

工

程实施过程中发生下列事件：

事件 1： 甲施工单位的施工机具已进场准备就位，施工测量人员已完成测量控制桩和 控制线的测设，并向监理机构提交了《工程开工报审表》。

事件 2：监理工程师巡视时发现，甲施工单位现场施工人员准备将一种新型材料用于工程。经询问，甲施工单位认为该新型材料性能好、价格便宜，对工程质量有保证。项目监理机构 要求其提供该新型材料的有关资料，甲施工单位仅提供了使用说明书。

事件 3： 为有效控制设备制造质量，项目监理机构指令甲施工单位指派专人进驻乙单位，与监理工程师共同对乙单位的设备制造过程进行质量控制。

事件 4：工程竣工验收时，建设单位要求甲施工单位统一汇总甲、乙单位的工程档案后提交 项目监理机构，由项目监理机构组织工程档案验收。

问题：

1．事件 1 中，甲施工单位是否可以马上开工？说明理由。

2．事件 2 中，甲施工单位还需提供哪些有关资料？

3．事件 3 中，项目监理机构指令甲施工单位派专人进驻乙单位的做法是否正确？说明理由。

4．指出事件 4 中建设单位要求的不妥之处。说明理由。

第四篇：司考模考 卷四答案

一、参考答案（要点）：

1．根据材料，***同志在讲话中对法学理论工作者提出的要求，可以从两方面理解：一是要讲政治，坚持中国特色社会主义道路，确保正确的政治方向；二是要重实践，努力服务国家法治建设实践，不断发展具有中国特色的社会主义法学理论。

2．社会主义法治理念具有鲜明的政治性和彻底的人民性。社会主义法学事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。繁荣法学事业，就必须牢固树立社会主义法治理念，坚持正确的政治方向，牢牢把握法学领域意识形态的主导权。繁荣法学事业，就必须使法学研究和法学教育服务于社会主义法治建设，努力实现好、维护好、发展好最广大人民的利益。

3．社会主义法治理念具有系统的科学性和充分的开放性。法学研究和法学教育是为社会主义法治建设提供理论支撑和人才支持的重要阵地，事关我国法治建设的兴衰成败。繁荣法学事业，就必须不断提高法学教育质量和水平，培养优秀的法律人才，使之成为社会主义法治事业的建设者和捍卫者。

二、参考答案：

1．关于甲、乙、丙三人关押丁的行为：(1)甲、乙、丙三人共同构成非法拘禁罪。依据《刑法》第238条规定，因他们为索债而非法扣押、拘禁他人，以非法拘禁罪定罪处罚。(2)对甲应按故意杀人罪定罪。他使用暴力将丁打昏，后来又将丁藏匿于水沟中致其被溺死，其行为已经转化为故意杀人罪。(3)乙、丙不必为丁的死亡负责，因为杀死丁是甲一个人的行为，乙、丙不具有伤害、杀人的共同故意。(4)甲、乙、丙发出勒索信的目的是转移视线，以掩盖丁某死亡的真实情况，不是为了敲诈勒索，因此不构成犯罪。

2．关于甲逃跑中的犯罪行为：(1)甲拔出刀子架在司机的脖子上，胁迫司机改变行驶路线的行为。依据《刑法》第122条的规定，构成劫持汽车罪。(2)甲胁迫乘客交钱才能下车的行为构成抢劫罪，而且是在公共交通工具上抢劫，属于法定加重情节。(3)甲第一次开车不慎撞倒行人的行为不构成交通肇事罪，因为构成交通肇事罪要求致人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失，而甲仅致人轻伤。(4)甲第二次撞倒他人是在明知会发生此结果而放任其发生，属于间接故意，构成故意杀人罪和故意伤害罪，应数罪并罚。

3．关于乙、丙逃跑中的犯罪行为：(1)趁司机下车在路边小便之际，突然将其汽车开走的行为构成抢夺罪。(2)乙构成故意杀人罪，因为其属于在交通肇事后，为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏的情形，致使该行人无法得到救助而死亡，应当以故意杀人罪定罪处罚。丙指使乙逃逸，构成故意杀人罪的共犯。

三、参考答案：

1．判断。不能认定张某收受贿赂。

2．依据。刑事诉讼法第195条、最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释第52条、第176条规定的证明标准。刑事诉讼证明理论关于“案件事实清楚，证据确实、充分”的阐述，具体是指：（1）据以定罪的每个证据都已查证属实；（2）证据与案件事实存在客观联系；（3）犯罪事实各部分有相应证据证明；（4）全案证据排除了其他可能性，得出的结论唯一。

3．分析。——从犯罪行为是否存在角度看，在证明张某收受两笔款项问题上，均为“一对一”证据，既没有足够证据证明他没有收受贿赂，也没有足够证据证明他收受了贿赂。——从本案涉案人员情况看，石某、杨某均为本案利害关系人，有可能为了推脱罪责陷害张某。现有证据不足以排除这种可能性。

4．处理。本案证据在证明张某收受这两笔钱这一关键问题上没有排除其他可能性，应当作出证据不足，指控的犯罪不能成立的无罪判决。

四、参考答案： 1．(1)照相馆侵害了甲的肖像权，因为其未经允许而对甲的照片加以使用。《民通意见》第l39条规定，以营利为目的，未经公民同意利用其肖像做广告、商标、装饰橱窗等，应当认定为侵犯公民肖像权的行为。

(2)甲可以请求精神损害赔偿。因为甲因此遭到同学们的嘲笑，很伤心。《精神损害赔偿解释》第1条规定：“自然人因下列人格权利遭受非法侵害，向人民法院起诉请求赔偿精神损害的，人民法院应当依法予以受理：(一)生命权、健康权、身体权；(二)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权；(三)人格尊严权、人身自由权。”

2．(1)乙侵害了甲的隐私权，因为其公布了甲的父母离婚事情。

(2)甲的监护人可以向学校请求损害赔偿。因为学校未尽到教育、管理、安全、保障义务。《人身损害赔偿解释》第7条：对未成年人依法负有教育、管理、保护义务的学校、幼儿园或者教育机构，未尽职责范围内的相关义务致使未成年人遭受人身损害，或者未成年人导致他人人身损害的，应当承担与其过错相应的赔偿责任。

3．(1)戊不可以要求保险公司赔偿。

(2)因为这不属于第三者责任。所谓第三者责任是指被保险人或其允许的驾驶人员在使用被保险车辆过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或致财产直接损毁，依法应当由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人负责赔偿。

4．(1)应由丙支付。

(2)因为己的行为构成无因管理，被管理人应当向管理人支付必要的管理费。来源：考试大的美女编辑们

5．(1)不可以。

(2)因为了公司并没有过错，其司机是正常行驶。发生事故是由甲的侵权行为引起。因此丁公司免责。

6．(1)不正确，其只能将甲的父母、医院告上法院，而不能将甲的学校告上法院，因为甲是在放学回家的路上侵害丙的，学校已经尽到相应的教管安保责任。

(2)甲的父母、医院各自承担相应的过错责任，即按份责任而不是连带责任。因为丙的损害的发生是由不同的侵权行为引起的：甲的行为引起丙的初始伤害，而医院存在一定的过错，其工作人员擅离职守，耽误了时机，对丙的损害的扩大发生了作用，所以也要承担相应的赔偿责任。《侵权责任法》第12条规定：“二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。”《人身损害赔偿解释》第3条第2款规定：“二人以上没有共同故意或者共同过失，但其分别实施的数个行为间接结合发生同一损害后果的，应当根据过失大小或者原因力比例各自承担相应的赔偿责任。”

五、参考答案：

1.B区法院裁定不予受理是正确的。（2分）因为李林是原告，应该向被告王艳住所地人民法院起诉离婚，并且其也不符合原告所在地法院管辖的条件。（2分）

2.A区法院公开审理本案是合法的，对于离婚案件，当事人申请不公开审理时，人民法院可以不公开审理，而当事人未申请则可以公开审理。本案当事人并未申请，故可以公开审理。（2分）C区人民法院不应当准许李林不出庭参加诉讼，因为离婚案件属于当事人不到庭就无法查清案情的案件，双方当事人无特殊理由，均应亲自到庭。（2分）

3.王艳承认自己所生的孩子不是李林的，其在证据中不属于“自认”的范畴。（2分）因为诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。但涉及身分关系的案件除外。（2分）

4.二审法院的判决是不合法的。（2分）因为第二审人民法院认为应当判决离婚的，可以根据当事人自愿的原则，与子女抚养、财产问题一并调解，调解不成的，发回重审，而不能直接作出判决，即便双方当事人同意，也无权直接判决，损害当事人审级利益。（2分）

5.A市检察院应当提请上级检察机关对A市中级法院的生效裁判提出抗诉，不能直接提出抗诉；（2分）已经生效的解除婚姻关系的判决不能再审；对于已分割的财产，可以提出抗诉；对于未分割部分不能提出抗诉，只能由当事人另行起诉。（2分）

六、参考答案：

1．本案需要确定诉讼代表人。按照最高人民法院关于执行《行政诉讼法》若干问题的解释，同案原告为五人以上，应当推选一至五名诉讼代表人参加诉讼，在指定期限内未选定的，人民法院可以依职权指定。

2．行政诉讼中以复议机关为被告的情形主要包括：①复议机关改变原行政行为，原告不服复议决定的；②复议机关在复议期限内未作出复议决定，原告不服的；③复议机关拒绝受理复议申请或者不予答复，原告不服的。

3．若本案原告不服一审裁定，提起上诉的主要理由是：复议机关不受理复议申请的行为是行政机关的一项具体行为，无论是否属于行政复议前置的情形，只要原告不服该复议决定，均可以起诉，法院应予受理。

4．如果二审法院认为复议机关不予受理行政复议申请的理由不成立，应当作出撤销“不予受理决定书”，判令复议机关受理复议申请。

5．本案一、二审法院审理的对象是市政府不予受理复议申请的决定。因为原告起诉要求撤销的就是该决定，故法院应当以该决定作为合法性审查的对象。

6．若本案原告上诉后市政府会同区政府调整了补偿标准，上诉人可以申请撤回上诉，法院经审查，若认为该市、区政府调整补偿标准的行为不违反法律法规的禁止性规定，不超越或放弃职权，不损害公共利益和他人合法权益，申请撤回上诉是上诉人的真实意思表示，第三人无异议的，法院应予准许。

七、（略）

第五篇：公考2016申论密押卷四

2016年公务员录用考试 《申论》试卷

（四）（满分100分 时限180分钟）

一、注意事项

1.本题本由给定资料与作答要求两部分构成。考试时限为１５０分钟。其中，阅读给定资料参考时限为４０分钟，作答参考时限为１１０分钟。满分１００分。

2.监考人员宣布考试开始时，你才可以开始答题。

3.请在题本、答题卡指定位置填写自己的姓名，填涂准考证号。

4.所有题目一律使用现代汉语作答在答题卡指定位置。未按要求作答的，不得分。

5.监考人员宣布考试结束时，考生应立即停止作答，将题本、答题卡和草稿纸都翻过来留在桌上，待监考人员确认数量无误、允许离开后，方可离开。严禁折叠答题卡！

二、给定资料

资料1：

如火如荼的美国总统选战中，媒体的重要性有目共睹。去年6月至今，从参选人亮相、各州拉票、初选开场，直到最近的两党大会，每一场大型活动都离不开媒体。然而，美国媒体在民众中的公信力如何？

美国民调机构盖洛普的最新调查显示，每5个美国成年人中只有1个表示对媒体“非常信任”或“相当信任”，即20%的比例。这是盖洛普自1973年开展此项调查以来的最低点。高达36%的受访者表示完全不相信媒体，相比1973年时的18%，整整翻了一倍。

在美国企业研究所客座研究员蒂莫西·卡尼看来，媒体公信力的下降源于媒体报道的偏颇。一些政治媒体几乎一边倒地偏左，在社会议题上表现尤其明显，在经济事务上也是如此。

明尼苏达大学研究传播学教授凯瑟琳·斯夸尔斯认为，这样的现象是美国媒体的双重标准使然。比如，在卡特里娜飓风灾难中，一对涉水夫妇背着食品袋的图片，图说为“寻找食物”，而一位黑人男孩的类似图片，则被称为“趁火打劫”。

美国哥伦比亚广播公司记者谢里尔·阿特金森说，代表特殊利益、政治利益与公司利益的“金主”组织对媒体具有前所未有的影响力。美联社的一篇报道则认为，媒体公信力正被失真与偏见所侵蚀。根据美国皮尤中心公布的调查数据，美国民众认为新闻报道存在“非常严重”政治偏见的比例从2000年至2012年一直维持在30%以上。

但是，这些都没有影响媒体在此次美国总统大选中赚钱，尤其是电视媒体。7月中旬的共和党代表大会、7月底的民主党代表大会，正是福克斯、有线电视新闻网、全国广播公司等电视媒体创收的“黄金阶段”，广告插播非常紧凑。

美国市场研究机构博雷尔联合公司发布的数据显示，2016年美国网络或数字媒体上的政治广告收入将超过10亿美元，是过去8年来这项收入总和的3.5倍，是去年的90.4倍。

美国广告时代网站6月10日题为《2016年疯狂而又畸形的竞选广告花费》的文章指出，当时仅在美国新罕布什尔州，希拉里·克林顿、特朗普和桑德斯竞选团队投入在电视、广播媒体上的政治广告费至少超过9300万美元。美国政治广告监测公司坎塔媒体咨询公司6月发布的数据则显示，从2015年4月至2016年6月间，各竞选团队仅在该州媒体上投入的政治广告费已高达1.28亿美元。

媒体之所以能赚得盆满钵满，是因为大选本身就是一场生意，投入都是有回报的。正如现代公共关系先驱爱德华·伯奈斯所说，“政治是美国第一大生意”，取胜的关键在于公众舆论。

另外，政治献金也是主要驱动力之一。支持总统候选人的巨额政治献金被投入媒体广告或用于拓展报道，为己方阵营积聚能量。

从大选一开始，具有不同政治倾向的媒体就立场分明。比如今年1月30日，《纽约时报》发表长篇社论支持希拉里·克林顿。社论的主标题是“希拉里·克林顿争取民主党提名”，副标题是“选民们有机会选择现代历史上最具广泛资格的总统候选人”。而7月中旬福克斯电视台与美国有线广播电视网对共和党大会进行直播时，无论是提问还是点评，前者倾向保守，后者倾向自由，立场差异明显。

党派与媒体密切互动甚至进行操控，也是公开的秘密。7月22日，维基解密在其官网发布了19252封民主党全国委员会的内部邮件。在民主党全国委员会主席舒尔茨发给美国国家广播电台政治版主管查克·托德的一封名为“查克，这必须停止”的邮件中，她表示该媒体主持人米卡·布热津斯基发表了对她不利的言论，要求删除此言论。而在回信中，查克·托德则表示当天11点半至4点半之间随时都有时间讨论此事。在另一封邮件中，民主党全国委员会新闻秘书则表示“不能只是开发布会，而是要找记者写好对我们有利的文章第一时间发布出去”。资料2：不久前，西班牙马德里皇家剧院地铁站被装饰一新。以该剧院为主题的大幅墙画环绕着整个站台，乘客走进地铁站，就仿佛亲临了剧院现场。

墙画总面积超过100平方米，分别呈现了马德里皇家剧院的内部景观、交响乐团的演出场景以及剧院曾上演的经典歌剧片段，连站台顶部都化身为剧院穹顶的复刻版。而墙画中每个画面的位臵设计也别具匠心，供乘客等候列车的铁长凳后，正好对着墙画中剧院的看台椅。一眼看去，还真以为乘客是坐在红色古典靠椅上。

西班牙皇家剧院建立200周年庆祝活动明年即将拉开帷幕，而马德里地铁也将在2019年迎来百年纪念，因此，马德里大区政府与皇家剧院基金会共同提出了倡议，让城市地面上的文化建筑与地下世界建立更紧密的联系，营造地铁站的美学感受，并让乘客通过地铁开启一段文化之旅。

歌剧院地铁站并不是文化之旅的第一站，马德里大区政府很早就开始考虑，如何将文化搬进人们日常出入的场所。这一方面能进一步推动公共交通的使用，另一方面也能让文化焕发新的活力。马德里大区主席克里斯蒂娜·西弗恩特斯希望，公共交通能与市民更加亲近，通过地铁来反映出马德里文化的多样性，将文化的生命力融入地铁当中。

事实上，地铁站内的装饰工程并不复杂，只是将设计好的主题壁画贴在墙上，但其效果却十分出众。不需要看站名，乘客便知道，歌剧院站到了。

地铁站站名通常都与地面上的建筑或街区有关联。试想一下，如果地铁每停一站，都是一个新的风格，直观反映着地面上的文化特色，本地乘客会回想，有多久没进去逛过了。外地游客则更能通过地铁站内的主题决定要去的旅游景点，如果没时间近距离游览，那就坐地铁感受一下其中的氛围吧。

不止站台内，文化早已走进了马德里地铁的车厢中，将人们在地铁上的时间充分利用起来。车门边贴着的A4纸大小的画报会定期更换，上一辆列车是一首巴勃罗·聂鲁达的诗，这一节车厢则是马里奥·巴尔加斯·略萨的短文。

有人计算过，马德里平均每位乘客每次搭乘地铁的总时间最长不会超过半小时，然而，即使是短短两三站的路程，大部分人仍保留着阅读的习惯，因此口袋大小的书籍也是最受马德里人欢迎的。鉴于这一特点，马德里政府为乘客们精心挑选了一系列读物，画报或许做工从简，却是从以人为本的角度出发的。即便是平时不爱看书的人，也会为打发时间而读上一读。读完了，正好到站了，可某句诗还在人的心中回味。

有人说，水光山色的自然美，可以潜移默化影响人的气质神韵。而点滴之间的文化传承，则对人格熏陶和素养积淀有不可衡量的影响。当文化成为_______________ 的一种生活方式，心灵也许更容易走向丰厚与纯净。资料3：16年2月19日，总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话中，指出“如果做不好新闻舆论工作、守不好新闻舆论阵地，我们在思想上的防线就会崩溃，就可能犯颠覆性错误”。同时强调“融合发展关键在融为一体、合而为一”，为媒体融合发展指明了努力方向。以下是融合传播案例与作品选登。

A、习近平“猛药去疴、刮骨疗毒”反腐败斗争政策宣示

十八大以来，总书记在多次会议和多个场合强调党风廉政建设和反腐败斗争，将其提高到事关国家、政党生死存亡的战略高度，要求构建“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制。中央连出反腐重拳，“打虎”“拍蝇”，捷报频传。党的领导人以猛药去疴、重典治乱的决心，以刮骨疗毒、壮士断腕的勇气，正风肃纪、反腐惩恶，得到舆论的热烈响应。

点评：反腐败报道和评论从数量来看，呈井喷之势；中央纪委监察部官方网站和客户端成为反腐第一信息源，记者几乎每天到中纪委网站刷屏捕捉反腐败新闻；从作品形式看，除了传统的深度报道，数据新闻、H5、动画、短视频、交互式新闻纷纷呈现，仅习近平挥棒“打虎”动画视频《群众路线动真格了》点击量就突破500万。以新技术新应用为动力创新作品形式

B、表情包大战表达“小粉红”爱国情怀

2016年1月，海峡两岸的网民特别是年轻人，在互联网上展开了一场隔空过招。大陆百度贴吧的“李毅吧”网友发起，两岸网友开始了以“表情包”为主要内容的“回帖战”。

点评：网络爱国青年“小粉红”们活跃在贴吧、微博、BBS等社交媒体和垂直社区，娴熟地使用动画、漫画、网络直播等方式，提示爱国也要“萌萌哒”，让人们对新生代的社会能量刮目相看。多维度传播载体引领传播新业态

C、600岁故宫凭借“文创”产品成“网红”

近两年，故宫凭借“萌萌哒”的文风和创意产品，成为新“网红”。新近听闻故宫又与腾讯开展合作，瞄准了VR等新技术新平台，在传统文化的推广上，走出深闺，焕发出新的活力。

点评：故宫主动涉足APP、微博、微信、淘宝等新媒体领域，在“互联网+”的转型实验中，传统文化向现代科技借力，重塑立体传播格局的自我求变，展示威严庄重与轻灵软萌的反差之美，实现了商业价值变现与传统文化传承的双赢结局，同时也充分展示了全媒体创新传播带来的无限可能。打造立体传播格局促进报道新呈现

D、肯德基**中媒体倡言理性爱国

“南海仲裁案”裁决公布后，国内爱国热情高涨。一些二、三线城市相继发生“抵制肯德基”等“洋快餐”事件。人民日报等主流媒体发表评论，提醒年轻网民，爱国的激情如果缺少运用理性的能力，容易演变成盲目的冲动和偏激的行动。只有国民心态从容自信了，才能成为一个名副其实的“大国”。

点评：与2012年钓鱼岛**中出现打砸日系车和日货商店时一些政务微博和媒体失语不同，此次新闻媒体和政务新媒体及时发声，呼吁理性爱国。人民日报、新华社、人民网等率先表态，与新京报等市场化媒体和网络“意见人士”形成舆论和声。面对爱国标签下的非理性情绪蔓延，新闻媒体和“自媒体”这一次主动作为、立场坚定，以理性之音激浊扬清，充分诠释了媒体的责任与担当。遵循新闻规律，及时发声。

E、电视脱口秀《马克思靠谱》让90后与马克思相遇

2016年5月，由内蒙古广播电视台、人民网联合出品的电视脱口秀《马克思靠谱》在内蒙古卫视和人民网同步热播。节目秉承“内容很红，形式很潮，不枯燥，不戏说”的原则，采用“群口秀”形式，深受青年群众喜爱。

点评：节目宣传充分发挥了移动端渠道：前期利用节目公号首发说唱歌曲《马克思是个90后》；播出时，借助人民网、共青团中央等微博大V同步推送；内容上，人民网制作了《深度解密：青年马克思如何“从叛逆少年变成超级学霸”》等解读报道，于无声处宣示马克思主义的世界观和方法论的同时，又对年轻人的现实问题进行释惑。探索新颖表现方式带来用户新体验

F、“长安剑”微信公号解读司法舆情

2015年9月23日，全国社会治安防控体系建设工作会议在辽宁大连召开。次日，“长安剑”微信公众号开通，逐渐成为政法信息的权威信源和司法舆论的重要引导者。

点评：“长安剑”主打政法热点舆情解读，在敏感议题上以独到、专业的视角发声，具有直逼人心的理性力量。最可称道之处，是其对各类新媒体传播样态娴熟运用、游刃有余。各种流行文化素材，从“网红”到网络流行语，都能信手拈来、点石成金。创新手法不胜枚举，成功实现了与网民的情感共振。创新写作手法实现感情共振

资料4：“警察叔叔，那辆停在人行道上的红色轿车是违停吗？”

网友馒头君通过网络弹幕向正在执勤的黑龙江哈尔滨市道里交警大队二中队交警祖瑞鑫发来提问。

“是的，马路牙上面是行人的道路，根据我国道路交通安全法规定，除依法划定的停车泊位外，人行道上严禁停放机动车。”屏幕上，祖瑞鑫一边走到轿车旁查看，一边细致地为大家讲解该车属于违停的原因，“我们会观察车主是否在附近，如果在，采取劝离的方式，如果不在，只能按规定进行处罚。”

“谢谢解答！天这么热，警察叔叔辛苦啦！为你们点赞！”在直播平台上，馒头君发出一个调皮的表情和一连串的玫瑰花。

这样一个画面出现在哈尔滨市道里区高谊街上，19日上午，哈尔滨市公安交通管理局联合新浪网，面向网民开展了1个小时的网络直播，对禁止停车标线处（黄道沿）违停进行重点整治，现场解读执法依据、环节和流程。

随着直播的正式开始，执勤交警沿高谊街—大安街—通江街的路线进行整治，查处的同时，交警还向违停车主普及交通法规和安全出行常识，得到网友普遍称赞：“这种形式好啊！”“有理有据，执法明确。”“希望每天都能这么查。”

“没想到网友们都很支持我们的工作，我很欣慰。”尽管直播已经结束，祖瑞鑫依然兴奋不已，“直播让我更严格要求自己。以后有机会我还会直播，继续和大家进行互动。”

据统计，截至19日下午2时，本次直播累计在线观看8.7万人次，点赞15.5万次。#哈尔滨交警治理违停#微博话题阅读量已达58.4万。在直播的同时，哈尔滨市各辖区交警部门也在自己辖区开展静态交通综合治理。

今后，哈尔滨市公安交通管理局将就交警部门治理静态交通秩序行动进行全网系列在线直播，包括“禁止停车标线处（黄道沿）违停”“地下停车场周边违停”“商圈违停”“停车示范区（居民停车外溢）违停”等主题。

公安部交管局相关负责人表示，开展“全国交警直播月”不是“作秀”，所有的网络直播都在不影响交警正常执法的前提下进行。开展网络直播是深入贯彻全国公安机关规范执法视频演示培训会精神，推进交警系统执法规范化的一次创新尝试，希望利用网络直播这种时下流行的宣传方式，吸引网民广泛“围观”交警执法，既能够让网民获得交通安全法律常识和安全出行知识，形成遵守交通规则的良好习惯，也可以有效震慑严重交通违法行为，更可以大大促进基层一线交通民警严 7 格、规范、公正、文明执法，达到一举多得的目的，切实提升交警队伍正规化、专业化、职业化水平。

该负责人还表示，“全国交警直播月”是第一次尝试，以后还将把此项工作长期化、常态化。据了解，未来一周，还将有河北衡水、湖南长沙、湖北武汉等地交警部门进行多场执法直播。

资料5：“他者”眼中的中国，和我们熟悉的总有些不一样。一座“银子做城墙，金子做城垛”的城，中国最主要的特色是“无以计数的农民及其家人们”……从第一位用欧洲语言写中国的圣方济修会修士威廉·鲁不鲁乞，到马可·波罗、孟德斯鸠、简·奥斯汀，再到埃德加·斯诺、尼克松等，在西方与东方的漫长相遇中，那些曾涉足中国土地，或者借助材料展开想象和描摹的观察者，留下了表述各异的笔墨。作者通过想象或写实、演绎或记述、偏见或洞见，铺开了关于中国的卷轴。当我们回过头来阅读这些来自异域的记载，无异于推开了另一扇观察自身的窗口，丰富了中国读者的视野。

中国需要被认识，更需要被准确地认识。这些书写中国的观察者，似乎都有意无意遗漏了中国的某些侧面。比如，在很长一段时间内，很多作者不曾提及茶叶或书法等常见的中国元素。更有甚者，为了强调中国人的所谓“冷酷”，一些作者用“蒙古人”代称中国人，以至于直到现在，有些西方读者还通过蒙元时代想象历史上的中国。即便在当代，部分西方人“三分猎奇、三分轻蔑、三分怜悯、一分非我族类”的认识迷思也难消解。

臵身经济全球化的今天，中国故事需要被更加立体、更加真实地讲述。如果混杂了个人成见，以及自我满足，无论怎么描述中国的人情世态，都难以看清真实的中国。在愈加开放的地球村，技术更加进步，国际化程度越来越高，各国人士眼中与笔下的中国可以各具“特色”，与此同时也应该对中国故事和中国的发展具有更多的同理心，更多从中国内部来审视真实的“立体”。在这个意义上，域外纷繁复杂的中国形象中，不仅要有李小龙、功夫熊猫、茉莉花等广为人知的中国元素，还应该有更多值得描述的中国名片、中国品牌和中国故事。

在《大汗之国》中，作者用一本书的故事试图说明“中国完全无须改变自己以迎合西方”。在过去的几个世纪里，西方眼中的中国如同一座“异托邦”，提示 世人讲好中国故事不能仅靠想象和罗列。如今，我们不仅要了解“西方如何看中国”，更有必要“告诉西方这才是真实的中国”；既需要有“不迎合西方”的自信，又理应让“想听内容的耳朵”听到更加多元和精彩的声音。

资料6：里约奥运会乒乓球比赛期间，曾有不认识国乒主帅刘国梁的网友调侃：“那个不懂球的胖子官员在后面干什么？”随后，有网友反击：“这个胖子用公交卡都能把你打哭”。

对这种说法，刘国梁本人日前在香港接受记者采访时直接回应：“大家用这种调侃的方式，不管是对我本人的调侃，还是对张继科、马龙，我觉得都是在表达对我们的支持和喜爱，我觉得不管任何方式，只要在奥运赛场上带给大家快乐，带给国人开心和自豪，我觉得哪种方式都是在表达喜欢。”

一方是流行已久的网络段子，一方是颇为诚恳的当事人作答。一问一答间，既可看出社会各界对国球将士的关心与喜欢，也可让人领略到刘国梁的智慧与豁达。

里约奥运会期间，游泳小将傅园慧仅仅是在参加完女子100米仰泳半决赛后接受一段采访就无意间在世界范围内走红，而秦凯在里约奥运会跳水赛场向何姿求婚的一幕能够得到近乎一边倒的支持，这两个典型事例都可从不同侧面证明：不仅赛场内的激烈拼争能够打动人心，那些比赛内容之外的访谈与“意外”同样是构成奥运精彩的重要组成部分。

傅园慧的走红，可以说既缘于她率真而清新的表达，也不能忽略她本人的阳光健康与赛场优异表现；而秦凯与何姿的故事，看似突然却也不无铺垫，求婚的一幕恰可体现我国体育健儿的真我风采与真挚情感。由此引申出来的另外一个话题则是，体育主管部门对这些新事物、新现象既要有乐观其成的气魄与胸怀，也要有意识强化与此相适应的鉴别能力与引领能力。

资深评论员评论：奥运信息传播方式的转变，影响所及不止于新闻媒体、运动员、教练员、官员、观众，这实际上也是深深触及每一个人的信息传播变革。顺应这一潮流，像刘国梁一样重视与呼应球迷及网友的感受，就能与球迷、与网友形成正向互动，这对乒乓球运动的推广与中国体育形象的塑造不无益处。反之，则会与大潮、与时代渐行渐远。

三、作答要求

第一题：（1）美国媒体公信力不断下滑，请根据“给定资料1”分析引公信力下滑的主要原因。（10分）

要求：全面，准确，简明。不超过100字。

第二题：（1）请在“给定资料2”的一处横线上填一句话，使该资料的结论语义连贯完整。（5分）

要求：（1）准确、精练；（2）总字数5字以上、10字以内。

（2）请给“给定资料2”拟定一个标题，标题能够抓住给定资料反应的关键点。（5分）

要求：（1）准确、精练；（2）10字以内。

第三题：“当前，媒体融合正进入关键时期。搭乘“互联网+”的快车，深入转型、深层融合、深度洗牌，正在传媒行业不断上演，大家都希望在这轮变革中赢得主动、赢得优势、赢得未来。”上述内容是某报社总编辑的发言稿开篇内容，其题目为“推进媒体融合 放大主流声音”请你结合“给定资料3”总结融合过程中的经验，以备这位编辑写完接下的内容。（15分）

要求：（1）内容全面，紧扣材料；（2）观点明确，简明扼要；（3）语言流畅，条理清晰；（4）不考虑格式要求，不超过200字。

第四题：现今交警直播已成“网红”，请根据“给定资料4”写一篇题为“用透明度提升公信力”的短文。（20分）

要求：（1）观点明确，简洁有力；（2）紧扣资料，层次分明；（3）语言流畅，有逻辑性；（4）不超过450字。第五题：“给定资料3”中划线句子写道：“如果做不好新闻舆论工作、守不好新闻舆论阵地，我们在思想上的防线就会崩溃，就可能犯颠覆性错误”请结合你对这句话的思考，联系社会实际，自拟题目，写一篇文章。（35分）

要求：（1）自选角度，见解明确、深刻；（2）参考“给定资料”，但不拘泥于“给定资料”；

3）思路明晰，语言流畅；11

4）总字数1000～1200字。（（